Common use of Termin realizacji Clause in Contracts

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........…..................... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik zał. nr 3 1 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż siedem 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........roku 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót budowlanych: ………….. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zajście okoliczności, o których mowa w ust. 3 wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót może nastąpić maksymalnie o tyle dni ile trwały przyczyny leżące po stronie Zamawiającego. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu również w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; Wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powodującej bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru, pod warunkiem dokonania odbioru bez uwag, przy zachowaniu ustaleń paragrafu 10. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z harmonogramem uwzględnieniem terminów realizacji Umowykażdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, który Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempaWykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku braku natychmiastowej reakcji zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca dokona odpowiedniej korekty harmonogramu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dostosowany do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający. Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w informacji o tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6fakcie. Jeżeli Korekty dokona Wykonawca przerwie bez uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniemZamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy chwili podpisania niniejszej umowy jest zaznajomiony z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego, że w terminie następnych 3 dnikalkulacji przedstawionej w ofercie uwzględnił okoliczności, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót i uwzględnił je w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy wynagrodzeniu umownym. Zaniedbania w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegotym względzie obciążają Wykonawcę. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data Termin rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........ustala się na dzień zawarcia Umowy, tj. na dzień: ………………….… 2. Przedmiot Zamawiający wymaga, aby zakończenie Przedmiotu Umowy nastąpiło: 1) wykonanie zamówienia podstawowego w terminie do dnia 30.04.2019 r. 2) wykonanie Opcji 1 - pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego; Uruchomienie opcji przewiduje w latach 2020-2022 (Zamawiający przyjmuje 15 wizyt na budowie oraz opracowanie 15 zagadnień). 3) wykonanie Opcji 2 – wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich; Uruchomienie opcji przewiduje się przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2020-2022. 3. Terminy ustalone w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, uruchomienia opcji, wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony ustalą nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu lub terminów będzie realizowany musiało być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. Wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu lub terminów powinien zawierać uzasadnienie zmiany terminu, zgodnie z harmonogramem realizacji § 15 Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 . Okres przedłużenia terminu lub terminów wykonania prac zostanie potwierdzony przez Xxxxxx w aneksie do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoz przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji robót budowlanych: a. Data 1.1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, określający poszczególne etapy prac, uwzględniający wykonywanie prac w czynnym obiekcie, co wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy, 1.2. Zamawiający dokona sprawdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od daty jego otrzymania lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi, 1.3. przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........robót, b. Termin 1.4. Zamawiający zastrzega, że teren, na którym prowadzone będą prace zostanie przekazany nie wcześniej niż 28 maja 2018 r. i nie później niż 8 czerwca 2018 r., 1.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym przekazaniem terenu. 1.6. rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 3 dni od protokolarnego przekazania terenu prowadzenia prac, 1.7. zakończenie robót nastąpi w terminie ….. dni licząc od daty protokolarnego wprowadzenia na teren budowy do momentu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – robót i zgłoszenia do odbioru tj. do dnia ...........………………………. . 2. Przedmiot Umowy Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 1.7. nie będzie realizowany zgodnie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, jeżeli będzie spowodowane: 2.1.przerwą w dostawie energii powstałą z harmonogramem przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, trwającą nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, potwierdzoną pisemnie w momencie zaistnienia i zakończenia, opóźnienie w terminie realizacji Umowyprzedmiotu umowy nie może być dłuższe niż czas trwania przerwy, stanowiącym załącznik nr 3 2.2.istotną zmianą przez Zamawiającego zakresu prac w stosunku do niniejszej Umowyuzgodnionego umową o ile spowoduje konieczność zawieszenia wykonywania prac lub opóźnienia w przystąpieniu do ich realizacji do czasu opracowania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej lub zrealizowania zamówienia na dostawę materiałów zamiennych wprowadzonych przez Zamawiającego lub cykl wykonywania robót zamiennych wynikający z technologii zmiany organizacji robót, o ile strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uzgodnią przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z taką zmianą, 2.3.siłą wyższą, przez co należy rozumieć przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć, ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Nie są siłą wyższą w szczególności: deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja tych czynników. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku2, gdyby skutkującego wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o powyższym tym fakcie Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia inspektora nadzoru oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego jest jednoznaczny z rezygnacją Wykonawcy z ubiegania się z tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowytytułu o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........………………………… roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........…………………………… 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia realizacji umowy: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Za datę wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........umowy Zamawiający uznaje datę odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń zgodnie z protokołem odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram realizacji Umowyzadania zawierający terminy wykonania poszczególnych czynności określonych w § 2. Harmonogram w okresie trwania umowy może ulec weryfikacji/zmianie w oparciu o uznane za zasadne przez Zamawiającego okoliczności, stanowiącym załącznik nr 3 co wymaga przedłożenia dokumentu zamiennego do niniejszej UmowyZamawiającego, a następnie jego akceptacji przez Xxxxxxxxxxxxx. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Niedostarczenie Zamawiającemu w terminie wskazanych harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót2, stanowi nienależyte wykonanie umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie określonym w niniejszej umowie. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z UmowyZmiana harmonogramu prac projektowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań zobowiązuje się co najmniej raz w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli miesiącu kalendarzowym udzielić pisemnej informacji dotyczącej postępów w realizacji przedmiotu umowy z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany projektowych zawartych w harmonogramie oraz szczegółowego wykazu podjętych czynności wraz z datami złożenia dokumentów niezbędnych do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu realizacji przedmiotu umowy do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt stosownych instytucji i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńorganów. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy Dwukrotne nieprzedłożenie w terminie następnych 3 dni, Zamawiający tego sprawozdania traktowane będzie miał możliwość odstąpić jako nienależyte wykonanie umowy i stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegotrybie określonym w niniejszej umowie. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru końcowego, zawierający x.xx. zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 8. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji. 9. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części tytułu rękojmi lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegogwarancji.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........roku 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac Robót lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu Umowy – zamówienia w terminie 100 dni od podpisania umowy tj. do dnia ...........……………………. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyTermin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot wskazanych w § 1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.o którym mowa w ust. 5 3. Za potwierdzenie termin wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 6 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.1 pkt 4) 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w realizacji któregokolwiek ust. 1 może ulec zmianie z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z Umowyart. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńakceptacji harmonogram rzeczowo– finansowy – zwanego dalej „harmonogramem”. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy harmonogramu w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić 5 dni roboczych od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegozastrzeżeniami Zamawiającego. 7. Jeżeli opóźnienie Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. 8. Harmonogram powinien obejmować: 1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Umowy poszczególnych etapów, 2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWIORB, 4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 9. Zmiana harmonogramu w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów danych wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegopiśmie.

Termin realizacji. 1Opracowanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do 200 dni od dnia zawarcia umowy. Strony ustalają Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – : Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami), o której mowa § 2 ust. 1 do 20 dni przed dniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, tj. przed upływem 180 dni od dnia ........... 2zawarcia umowy. Przedmiot Umowy Projekt techniczny (jeśli taki będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowywymagany) należy przekazać Zamawiającemu do 50 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3o której mowa w pkt 1). Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający w terminie wskazanych 10 dni sprawdzi dokumentację projektową i wniesie ewentualne uwagi. W razie braku uwag, dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zatwierdzona. W razie wniesienia uwag, Wykonawca poprawi lub uzupełni dokumentację w ciągu 5 dni od dnia przekazania jej przez Zamawiającego do wniesienia poprawek. Zmawiający w ciągu 5 dni zatwierdzi poprawioną dokumentację. Dla usprawnienia zatwierdzania dokumentacji Wykonawca może, w trakcie procesu projektowania, uzgadniać z Zamawiającym poszczególne etapy projektu. Opracowanie projektu wykonawczego, o którym mowa w § 4 2 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie 2 wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót do 50 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące terminy: Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji wykonawczej wraz z ewentualnymi wymaganymi uzgodnieniami do 14 dni przed datą przekazania kompletnej dokumentacji. Zamawiający w terminie 5 dni sprawdzi dokumentację projektową i wniesie ewentualne uwagi. W razie braku uwag, dokumentacja zostanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4zatwierdzona. W przypadkurazie wniesienia uwag, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie poprawi lub uzupełni dokumentację w realizacji któregokolwiek ciągu 7 dni od dnia przekazania jej przez Zmawiającego do wniesienia poprawek. Zmawiający w ciągu 2 dni zatwierdzi poprawioną dokumentację. Dla usprawnienia zatwierdzania dokumentacji Wykonawca może, w trakcie procesu projektowania, uzgadniać z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradczeZamawiającym poszczególne etapy projektu. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uwzględnienia zastrzeżeń, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków do usuwania, wad i niezgodności wskazanych w toku przygotowania lub zadań wynikających podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniaw przedstawianych materiałach. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych od chwili podpisania przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempaumowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych, do momentu podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych opracowań projektowych. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychrazie zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniempowodujących, że dotrzymanie zapisanych w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych punkcie 1, 2, 3 dnii 4 terminów okaże się niemożliwe, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegostrony dopuszczają ich zmianę z zastrzeżeniem zapisów § 17. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........31.03.2022r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyZa rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ustala się: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy 1) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Inżynierem Kontraktu przed dniem zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – ...........Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – roboty budowlane (po południowej stronie dworca PKP) – datę otrzymania przez Inżyniera Kontraktu powiadomienia (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) o zawarciu przez Zamawiającego umowy na realizację robót budowlanych dla wymienionego zadania inwestycyjnego; b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy 2) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – roboty budowlane (po południowej stronie dworca PKP) przed dniem zawarcia niniejszej umowy – termin do dnia ...........3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem §3 ust. 20. 2. Przedmiot Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym: 1) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie realizowany zgodnie trwał od daty zawarcia umowy z harmonogramem realizacji UmowyWykonawcą robót budowlanych do daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakończeniu budowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyw ilości dla każdego wydanego pozwolenia (decyzji); przewidywana długość tego okresu to 24 miesiące, 2) okres gwarancji i rękojmi, który będzie trwał 60 miesięcy, począwszy od daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakończeniu budowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótTermin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi (i usunięcia ewentualnych wad) dla wykonanych robót budowlanych. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........………………………… b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30 grudnia 2021 roku. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy umowy – do 350 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyZa termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do przystąpienia przez Zamawiającego do procedury końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, stanowiącym załącznik nr 3 aby powyższe zawiadomienie o zakończeniu robót zostało potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do niniejszej Umowydziennika budowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów rozliczeniowych robót zostaną ustalone w terminie wskazanych w § 4 ustzaakceptowanym i podpisanym przez Strony dokumencie pn. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótHarmonogram Terminowo-Rzeczowo-Finansowy Robót Budowlanych (zwanym dalej również „Harmonogramem”). 4. Harmonogram z terminami rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów rozliczeniowych robót Wykonawca sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu w wersji elektronicznej (kompatybilne z programami Excel lub Word) w terminie nie dłuższym niż do 7 dni roboczych licząc od następnego dnia od dnia podpisania Umowy. W przypadkurazie niewykonania powyższego obowiązku w wyżej wskazanym terminie, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek Zamawiający będzie miał prawo - bez dodatkowego wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie - odstąpić od Umowy z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać od niego zapłacenia kar umownych oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ naprawienia zaistniałej z tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowytytułu szkody. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńHarmonogram uznawać się będzie za uzgodniony z chwilą złożenia na nim podpisu przez każdą ze Stron. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany Po jego uzgodnieniu stanie się on częścią Umowy pod postacią kolejnego załącznika do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńniniejszej umowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy Uzgodnienie Harmonogramu winno nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu jego projektu przez Wykonawcę, przy czym przekazanie ewentualnych uwag do Harmonogramu przez Xxxxxxxxxxxxx nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w 3 dni roboczych od daty jego przekazania przez Wykonawcę. 7. W razie nie podjęcia realizacji Umowy uzgodnienia Xxxxxxxxxxxx z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie następnych 3 dni, wskazanym w ust. 4 powyżej Zamawiający będzie miał możliwość ma prawo wg. swego wyboru przedłużyć termin do uzgodnień lub odstąpić od Umowy w części terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W razie odstąpienia od umowy z powodu nie przekazania lub całościnie uzgodnienia Harmonogramu, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegonie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 78. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu wykonania całości robót stanowiących przedmiot umowy nie jest zmianą istotną i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegowymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającemu.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy realizacji – do dnia ...........(maksymalnie 30 dnia od dnia podpisania umowy). 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z sprzętem karty gwarancyjne. 2. Przedmiot Umowy Dokumentem potwierdzającym odbiór sprzętu (ewentualnie wraz z montażem) będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyProtokół Odbioru Jakościowego, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyw protokole będą wymienione nazwy oraz inne cechy identyfikacyjne danego sprzętu. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, dokumenty licencyjne, instrukcje obsługi w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótjęzyku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 4. W przypadkuprzypadku stwierdzenia, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek że dostarczony sprzęt jest: 1) niezgodny z obowiązkówopisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (załączniki do właściwych części zapytania ofertowego) lub nie kompletny, 2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia - Zamawiający odmówi części lub całości przedmiotu umowy, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającegosporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy.wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający wskaże w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńprotokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dnipowstałe w czasie transportu, a przerwa taka nie koszt transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia sprzętu zawarty jest przewidziana postanowieniami Umowycenie wynagrodzenia, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że o którym mowa w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego§4 ust.1 niniejszej umowy. 7. Jeżeli opóźnienie Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy przedmiotu umowy jest: Xxxxxxx Xxxxxxx, tel 000000000, e mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx 8. Za strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie któregokolwiek z obowiązkówsprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest………………….. tel. ………………….. e mail:………………………….., w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.fax ,

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia realizacji umowy: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do…………. Za datę wykonania przedmiotu Umowy umowy Zamawiający uznaje datę odebrania dokumentacji według protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego ostatniego z elementów przedmiotu zamówienia, opisanych w § 2 ust. 2 – do dnia ...........6. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do: - 30.11.2021 r. –to jest w tym terminie zrealizowane zostaną poszczególne elementy przedmiotu umowy wyszczególnione w specyfikacji warunków zamówienia załącznik nr…. w punktach 1-4 oraz ofercie z dnia……., za które Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia, określoną na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z harmonogramem realizacji Umowypostanowieniami § 7, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.wartości nie większej niż 60% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1, - do …………(termin wykonania umowy) r. – do wysokości pozostałej wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 - do …………(termin wykonania umowy) r. – do wysokości pozostałej wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w terminie wskazanych 10 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania zawierający terminy wykonania poszczególnych czynności określonych w § 4 ust2. 1b Umowy uznaje się podpisanie Harmonogram w okresie trwania umowy może ulec weryfikacji / zmianie w oparciu o uznane za zasadne przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótokoliczności, co wymaga przedłożenia dokumentu zamiennego do Zamawiającego, a następnie jego akceptacji przez Xxxxxxxxxxxxx. 4. W przypadkuNiedostarczenie Zamawiającemu w terminie harmonogramu, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie o którym mowa w realizacji któregokolwiek ust. 3, stanowi nienależyte wykonanie umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie określonym w niniejszej umowie. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania Zmiana harmonogramu prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńprojektowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację zobowiązuje się co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym udzielić pisemnej informacji dotyczącej postępów w realizacji przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac projektowych zawartych w harmonogramie oraz szczegółowego wykazu podjętych czynności wraz z datami złożenia dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt przedmiotu umowy do stosownych instytucji i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoorganów. 7. Jeżeli opóźnienie Dwukrotne nieprzedłożenie w realizacji Umowy terminie sprawozdania, o którym mowa w zakresie któregokolwiek ust. 6 traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, przyczyn leżących po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko stronie Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegotrybie określonym w niniejszej umowie. 8. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru końcowego, zawierający x.xx. zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 9. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji. 10. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości przedmiotu umowy i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy – do dnia ...........następuje z dniem zawarcia Umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Termin realizacji zamówienia do 31.08.2022 r., w tym: 1) Część I: opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) /decyzji pozwolenia na budowę /zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych - 15 miesięcy od podpisania Umowy, 2) Część II: opracowanie projektu wykonawczego, stanowiącym załącznik nr 3 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 18 miesięcy od podpisania Umowy, 3) Część III: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do niniejszej Umowy.którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji - do dnia 31.08.2022 r. 3. Za potwierdzenie Przez termin wykonania Części I, Części II i Części III przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 rozumie się: 1) dla Części I - datę przekazania przedmiotu Umowy potwierdzoną protokołem przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) /decyzją pozwolenia na budowę /zaświadczeniem o braku sprzeciwu na zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych, podpisanym przez strony Umowy, 2) dla Części II - datę przekazania przedmiotu Umowy potwierdzoną protokołem przekazania projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, podpisanym przez strony Umowy, 3) dla Części III – datę określającą wywiązanie się Wykonawcy z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, określoną w terminie wskazanych Protokole Końcowym Odbioru Robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótdrodze decyzji. 4. Za okres zimowy uznaje się okres pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. W przypadkutym okresie Wykonawca nie będzie prowadził robót budowlanych, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek chyba że zgodnie z obowiązkówprawem budowlanym i technologiami robót, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającegoroboty będą mogły być prowadzone, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5co zostanie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp Okres zimowy nie wstrzymuje wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńprojektowych. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Termin wykonania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin wynosi 42 miesiące od daty podpisania umowy przez Strony. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia do realizacji Przedmiotu Umowy aż do czasu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........pierwszego roku trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawcę. 2. Przedmiot Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie etapu I nastąpi od dnia zawarcia Umowy przez Strony do czasu zakończenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego zakończonego zawarciem umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji w Poznaniu, przy xx. Xxxxxxxxxxxxx 00/00, w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk”. Zamawiający planuje, że wskazany etap będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyw okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy przez Strony. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Realizacja Przedmiotu Umowy w terminie wskazanych zakresie etapu II rozpocznie się od opracowania z Generalnym Wykonawcą, w § 4 ustuzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu robót, przedstawiającego cykl realizacji oraz plan płatności, dostosowanego do harmonogramu wynikającego z umów z instytucjami współfinansującymi Inwestycję do momentu przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz ze wszystkimi, wymaganymi przepisami obowiązującego prawa, decyzjami administracyjnymi, opiniami, uzgodnieniami, stanowiskami organów administracji po zakończeniu procesu inwestycyjnego, wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie Inwestycji oraz Instrukcji Obsługi Obiektu wraz z założoną książką obiektu budowlanego. 1b Umowy uznaje się podpisanie Zamawiający planuje, że wskazany etap będzie realizowany w okresie maksymalnie 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótumowy z Generalnym Wykonawcą. 4. W przypadkuRealizacja Przedmiotu Umowy w zakresie etapu III obejmować będzie współudział w przygotowaniu sprawozdania rozliczającego Inwestycję polegający na opracowaniu zakresu rzeczowego wszystkich wydatków związanych z Inwestycją. Zamawiający planuje, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie że wskazany etap będzie realizowany w realizacji któregokolwiek okresie maksymalnie 2 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyprotokołem odbioru końcowego Inwestycji. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie któregokolwiek etapu IV obejmuje obsługę Inwestycji w zakresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawcę w okresie 1 roku po zakończeniu Inwestycji, od momentu odbioru końcowego Inwestycji, z obowiązkówwyłączeniem ewentualnych procesów sądowych. Zamawiający planuje, że wskazany etap będzie realizowany w stosunku do terminów wskazanych w Umowieokresie maksymalnie 12 miesięcy od daty udzielenia gwarancji przez Generalnego Wykonawcę, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić tj. od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegodaty podpisania protokołu końcowego Inwestycji.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........20 grudnia 2019. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 15.2.1. Strony ustalają następujące terminy:Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w Gwarantowanym Terminie Przejęcia Elektrociepłowni do Eksploatacji. a. Data rozpoczęcia wykonywania 5.2.2. Wykonawca zobowiązuje się zachować terminy wykonania poszczególnych Etapów Realizacji określone w Harmonogramie Realizacji Umowy, przy czym terminy realizacji Etapów Realizacji liczone są od Dnia Wejścia w Życie. 0.0.0. Xx zmiany terminów wykonania poszczególnych Etapów Realizacji stosuje się postanowienia pkt 18. 5.2.4. W terminie 14 (czternastu) dni od Dnia Wejścia w Życie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Realizacji celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi w formie pisemnej przedstawiony mu przez Wykonawcę Harmonogram Realizacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego przedstawienia przez Wykonawcę lub przekaże do niego uwagi. W przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy Harmonogram Realizacji uwzględniający uwagi wniesione przez Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx w terminie 3 (trzech) dni od daty przekazania Wykonawcy uwag Zamawiającego. Zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx Harmonogram Realizacji stanowił będzie Załącznik 5 (Harmonogram Realizacji) do Umowy. Zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx Harmonogram Realizacji będzie podlegał korektom w toku realizacji Przedmiotu Umowy – ...........każdorazowo po zakończeniu każdego Etapu Realizacji Umowy, nie będzie natomiast zmieniał terminów określonych w tym dokumencie. b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 25.2.5. Przedmiot Umowy będzie realizowany W terminie 7 (siedmiu) dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Realizacji zgodnie z harmonogramem realizacji Umowypkt 5.2.4, stanowiącym załącznik nr Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który uwzględniać będzie wszystkie Etapy Realizacji objęte Harmonogramem Realizacji. Zamawiający zatwierdzi w formie pisemnej przedstawiony mu przez Wykonawcę Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego przedstawienia przez Wykonawcę lub przekaże do niego uwagi. W przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy uwzględniający uwagi wniesione przez Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od daty przekazania Wykonawcy uwag Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowił będzie Załącznik 4 (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) do niniejszej Umowy. 35.2.6. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie wskazanych 3 (trzech) dni od powzięcia wiadomości, powiadomi Zamawiającego w § 4 ustformie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie realizacji Prac. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków Niezależnie od przyczyn takich opóźnień lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniazakłóceń, Wykonawca jest zobowiązany dołoży wszelkich starań, aby Gwarantowany Termin Przejęcia Elektrociepłowni do podjęcia Eksploatacji został dotrzymany, niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu podstawie Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoprzepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia terminy wykonania przedmiotu Umowy – zamówienia: Rozpoczęcie: z dniem zawarcia niniejszej Umowy, 1) Etap I do dnia ...........…… 2) Etap II do dnia …. 3) Etap III do dnia 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyZamawiający w ciągu 7 dni od daty zakończenia Etapu II dokona analizy przedłożonych dokumentów i potwierdzi odbiór dokumentacji, stanowiącym załącznik nr 3 a w przypadku zastrzeżeń co do niniejszej Umowydokumentacji zwróci ją, bądź do naniesienia poprawek lub zmian, bądź uzupełnienia. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Strony postanawiają, że z ww. czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robóttoku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie Po otrzymaniu poprawionych dokumentów Zamawiający potwierdzi odbiór Przedmiotu umowy bez wad co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji ujawnione w trakcie wykonywanych na jej podstawie następnych etapów projektowania lub realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy.przedmiotu zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp Za termin odbioru Dokumentacji uznaje się datę protokołu odbioru bez wad, uznając ją za datę wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńprzedmiotu umowy. 6. Jeżeli Do Dokumentacji Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniemzałącza wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i została wykonana w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dnistanie kompletnym z punktu widzenia celu, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoktóremu ma służyć. 7. Jeżeli opóźnienie Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności zastosowanych rozwiązań w realizacji Umowy Dokumentacji, która powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami technicznymi w zakresie któregokolwiek stanie kompletnym z obowiązkówpunktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. W każdym czasie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o zauważonych wadach i brakach w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu Dokumentacji wyznaczając nie dłuższy niż 14 dniowy termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 9. Wykonawca udziela rękojmi na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić dokumentację na okres 36 miesięcy licząc od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegodnia protokolarnego jej przekazania - odbioru podpisanego przez obie Strony.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........………………………… b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30 grudnia 2020 roku. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik zał. nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dnia ...........dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 2. Przedmiot Terminem rozpoczęcia Prac jest r. 3. Zakończenie Prac objętych Przedmiotem Umowy będzie realizowany zgodnie nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, ale nie później niż do r. 4. Terminy realizacji poszczególnych Etapów Prac wraz z harmonogramem realizacji Umowyokreśleniem wynagrodzenia za poszczególne Etapy zostały określone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Zmiany Harmonogramu, za wyjątkiem terminu zakończenia Prac, nie wymagają aneksu do Umowy, ale mogą nastąpić jedynie po ich uzgodnieniu przez Strony w terminie wskazanych formie pisemnej, pod rygorem nieważności przez osoby wskazane przez Xxxxxx w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z 24 Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań Termin zakończenia Prac lub danego Etapu może ulec wydłużeniu o czas trwania każdej z wymienionych przyczyn: 1) wystąpienie Robót Dodatkowych w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli rozumieniu zapisów Umowy, które są czasochłonne i spowodują wydłużenie terminu realizacji; 2) wystąpienie Siły Wyższej zgodnie z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień§ 16 Umowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Wszystkie okoliczności, które wpłyną na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do zmianę terminu realizacji Umowy, z zagrożeniem, że Przedmiotu Umowy zostaną udokumentowane w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoDzienniku Budowy. 7. Jeżeli opóźnienie Uzgodniony wyżej w realizacji ust. 3 termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty za zgodą obu Stron, wyrażoną w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Podwykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiego aneksu i przedłużenie czasu trwania Umowy. 8. Podwykonawca rozplanuje i skoordynuje szczegóły wykonywanych Prac tak, aby sprostać wymogom Harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4. 9. Podwykonawca rozplanuje i skoordynuje szczegóły planowanych Prac tak, aby sprostać wymogom Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3.4. Podwykonawca przedłoży Wykonawcy na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót, szczegółowy IBWR i zaznajomi z nią pracowników w zakresie któregokolwiek wykonywanych przez nich robót, a także zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Wykonawcę w celu omówienia planów oraz postępu Prac. 10. Podwykonawca będzie składał Wykonawcy do piątego dnia każdego miesiąca raport z obowiązkówwykonanych w poprzednim miesiącu Prac, obejmujący rzeczywisty stan Prac w odniesieniu do zatwierdzonego Harmonogramu. 11. W przypadku opóźnień w terminach wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wskazanych Harmonogramu, Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę pisemnie o przyczynach i przewidywanym czasie opóźnienia oraz podjętych działaniach. 12. W przypadku opóźnień w Umowieterminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, przekroczy 15 dniPodwykonawca zobowiązany jest do dokonania, Zamawiającyna swój koszt, po uprzednim pisemnym wezwaniu wszelkich działań technicznych i organizacyjnych celem nadrobienia powstałych opóźnień i terminowego wykonania Umowy. 13. Jeżeli realizacja Prac przez Podwykonawcę nie będzie zgodna z Harmonogramem, Wykonawca może zażądać od Podwykonawcy przedłożenia Programu naprawczego albo określenia pisemnie kroków, jakie zastosuje Podwykonawca w celu terminowego zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub podjęcia wszelkich innych sposobów wyeliminowania opóźnień. Ponadto, Podwykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie działania, w tym również określone przez Wykonawcę, które mogą się okazać niezbędne dla terminowej realizacji Prac, bez obciążania Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegododatkowymi kosztami.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Xxxxx przez WRB określony został do dnia ...........2023 r. 2. Przedmiot Umowy Inżynier będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania Umowy, stanowiącym załącznik nr poprzez czas realizacji Robót przez WRB i rozliczenia końcowego Kontraktu, do dnia złożenia Raportu końcowego. Termin wykonania Przedmiotu Umowy przewiduje się do dnia 31 maja 2023 r., z zastrzeżeniem ust. 3 do niniejszej Umowyoraz obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Terminu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b 2 zd. drugie, jest wyłącznie prognozą zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje się podpisanie i nie jest wiążący dla Stron, jako że celem Umowy jest świadczenie usługi podczas całego okresu realizacji Kontraktu. W konsekwencji – z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy, termin wykonywania Przedmiotu Umowy zostanie automatycznie wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu realizacji Robót przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótWRB i rozliczenia końcowego Kontraktu. 4. W przypadkuWydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie o którym mowa w realizacji któregokolwiek z obowiązkówust. 3 zd. 2, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym zostanie potwierdzone złożeniem Inżynierowi Kontraktu stosownego oświadczenia Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków ze wskazaniem terminu lub zadań wynikających z planowanego terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas nie dłuższy niż trzy miesiące nie upoważnia Inżyniera Kontraktu do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga sporządzenia aneksu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńUmowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas dłuższy niż 7 dnitrzy miesiące upoważnia Inżyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia, a przerwa taka pod warunkiem: 1) uprzedniego złożenia do Zamawiającego stosownego wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego, oraz 2) utrzymania miesięcznego wynagrodzenia w kwocie nie jest przewidziana postanowieniami Umowywyższej niż wynikającej bezpośrednio z Umowy lub niż wynikającej z ilorazu całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu przez ilość miesięcy wynikających z pierwotnego (podstawowego) okresu świadczenia usługi, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższejoraz 3) osiągnięcia przez Xxxxxx porozumienia w tej sprawie i zawarcia stosownego aneksu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowychoćby miało to nastąpić po upływie pierwotnego (podstawowego) okresu świadczenia usługi, z zagrożeniempowiększonego o okres trzech miesięcy, że o którym mowa w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoust. 5. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek Obowiązki Inżyniera wynikające z obowiązkówUmowy, w stosunku do terminów wskazanych w Umowierozciągają się także na okres rękojmi na roboty budowlane zrealizowane przez WRB, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegopod nadzorem Umowy.

Termin realizacji. 1Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.12.2012r. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zajście okoliczności, o których mowa w ust. 3 wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót może nastąpić maksymalnie o tyle dni ile trwały przyczyny leżące po stronie Zamawiającego. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu również w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; Wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powodującej bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru, pod warunkiem dokonania odbioru bez uwag, przy zachowaniu ustaleń paragrafu 10. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z harmonogramem uwzględnieniem terminów realizacji Umowykażdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo- -finansowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, który Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempapodstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego. W przypadku braku natychmiastowej reakcji zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca dokona odpowiedniej korekty harmonogramu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo- -finansowy dostosowany do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający. Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w informacji o tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6fakcie. Jeżeli Korekty dokona Wykonawca przerwie bez uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniemZamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy chwili podpisania niniejszej umowy jest zaznajomiony z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego, że w terminie następnych 3 dnikalkulacji przedstawionej w ofercie uwzględnił okoliczności, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót i uwzględnił je w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy wynagrodzeniu umownym. Zaniedbania w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegotym względzie obciążają Wykonawcę. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy – do dnia ...........umowy: 23 miesiące od daty przekazania rejonu robót Wykonawcy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyPrzekazanie miejsca rozpoczęcia robót nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyspisanego przez upoważnionych przedstawicieli. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacja robót będzie przebiegać z opóźnieniem w realizacji któregokolwiek z obowiązkówstosunku do harmonogramu robót, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany stanowiącego Załącznik nr 2 do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższejumowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia wskazania ostatecznego terminu, do którego Wykonawca osiągnie zaangażowanie realizacji Umowyrobót zgodnie z harmonogramem, przy założeniu terminowego wykonywania robót objętych umową. Zamawiającemu przysługuje takie prawo po upływie każdego miesiąca realizacji umowy. 4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie terminu osiągnięcia postępu robót, zgodnego z zagrożeniemharmonogramem. 5. W przypadku, że gdy zdeklarowany przez Wykonawcę termin osiągnięcia postępu zgodnego z harmonogramem nie zostanie dotrzymany, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy § 13 Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, ust 1 pkt. 1). 6. W uzasadnionych przypadkach Harmonogram robót może podlegać aktualizacji w razie zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowego nie podjęcia realizacji prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoformie aneksu. 7. Jeżeli opóźnienie Przedmiot umowy podlegać będzie częściowym odbiorom robót w realizacji Umowy okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe) oraz odbiorowi końcowemu po zakończeniu robót wraz z przekazaniem rejonu objętego przedmiotem umowy Zamawiającemu. Przedmiotem odbiorów miesięcznych będzie każdorazowo faktycznie wykonany zakres robót rozliczanych wg cen jednostkowych i/lub wykonane w zakresie któregokolwiek całości roboty rozliczane kompleksowo. 8. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy, potwierdzając w protokole częściowego i końcowego odbioru robót górniczych, rzeczywisty zakres wykonanych robót. 9. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi z obowiązków3-dniowym wyprzedzeniem. Czynności odbioru końcowego nie mogą przekroczyć terminu wynikającego z zawartej umowy. 10. W przypadku stwierdzenia przez komisję nieprawidłowości wykonanych robót, w stosunku rozliczenie nastąpi po usunięciu nieprawidłowości i po ponownym komisyjnym odbiorze, z którego zostanie sporządzony protokół, stanowiący podstawę do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegowystawienia faktury.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyWszelkie terminy podane przez Wykonawcę są terminami przybliżonymi, nie mogą być traktowane jako terminy nieprzekraczalne. Przybliżone terminy realizacji liczone są od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej, jednakże niż po wpłynięciu na rachunek bankowy Wykonawcy kwoty uzgodnionej zaliczki; w przypadku niewypełnienia tego obowiązku przez Zamawiającego termin dostawy/wykonania Prac ulega wydłużeniu o czas odpowiadający opóźnieniu się Zamawiającego z zapłatą. 2. Podane terminy realizacji mogą nie zostać dotrzymane przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........nieprzestrzegania przez Zamawiającego niniejszych OWS, jak również innych działań lub zaniechań Zamawiającego, Klienta lub podmiotów niezależnych od Wykonawcy, a utrudniających realizację umowy, w tym w szczególności w przypadku braku przekazania Terenu Prac lub jego przygotowania przez Zamawiającego, kolizji z wykonawcami innych branż, b. Termin zakończenia wstrzymania realizacji Prac przez Zamawiającego, c. opóźnienia w przekazywaniu przez Zamawiającego informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy – umowy przez Wykonawcę, d. opóźnienia ze strony dostawców na które Wykonawca nie miał wpływu lub jego wpływ był ograniczony, e. niezawinionego przez Wykonawcę uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia towaru lub materiałów niezbędnych do dnia ...........wykonania Prac, 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowyf. opóźnienia spowodowanego jakimkolwiek zdarzeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyna które Wykonawca nie miał wpływu, w tym wskutek siły wyższej. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy W razie opóźnienia w terminie wskazanych wykonaniu Prac spowodowanego którąkolwiek z okoliczności określonych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót2 wyżej Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, odmowy przyjęcia towaru lub też wystąpienia na tej podstawie z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Wykonawcy. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przypadku naruszenia przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychXxxxxxxxxxxxx warunków umowy, w tym zwłaszcza w przypadkuszczególności terminu płatności należności z tytułu bieżącego lub wcześniejszego zamówienia nie wyłączając należności stanowiących odsetki, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminówewentualnego limitu kredytowego liczonego łącznie z wartością złożonego zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dnima prawo, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia według własnego wyboru: (i) odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.lub

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. 1. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........………………………… roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. 2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.…………………………… 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 4. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 45. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 56. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 67. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 78. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30.09.2021r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają Ustala się następujące terminyterminy wykonania następujących etapów przedmiotu umowy: a. Data 1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........prac budowlanych: w terminie 95 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. b. Termin 2) zakończenie robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy: w terminie 250 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia wykonania realizacji przedmiotu Umowy – do dnia ...........Umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót, 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Strony ustalają, iż szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności oraz robót wynikają z harmonogramem realizacji Umowyopracowanego przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyw terminie 7 dni od zawarcia umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w terminie wskazanych wskazanym w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie 2 przedłoży Zamawiającemu, celem akceptacji projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzony w formie pisemnej oraz dwie jego kopie, jak również prześle jego kopię elektroniczną na adres e-mail Przedstawiciela Zamawiającego, wskazany w dalszej części Umowy. Opóźnienie w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo- finansowego nie stanowi przeszkody do podjęcia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótWykonawcę realizacji Przedmiot Umowy. 4. W przypadkuZamawiający, gdyby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki, które Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie zobowiązany jest uwzględnić. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w realizacji któregokolwiek z obowiązkówterminie, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyokreślonym w zdaniu poprzednim uznawane będzie za akceptację Harmonogramu rzeczowo- finansowanego. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy opóźnienia przez Wykonawcę z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychust. 3 trwającego dłużej niż 7 dni Zamawiający, w tym zwłaszcza w przypadkuzachowując prawo do naliczenia kar umownych, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminówsporządzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńktórym Wykonawca będzie związany. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dniHarmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między Stronami oraz ustalania kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robót, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoktóry podlegał odbiorowi przez Xxxxxxxxxxxxx. 7. Jeżeli opóźnienie Zmiana harmonogramu, jeżeli nie narusza postanowień ust. 1 i 10, nie wymaga zmiany umowy w realizacji Umowy drodze aneksu, jednakże na zmianę harmonogramu (zmianę terminów) wymagana jest zgoda Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieskuteczności. 8. Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie któregokolwiek wykonania prac budowlanych zostanie zaktualizowany i uszczegółowiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wydania prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy musi posiadać stopień szczegółowości umożliwiający rzetelne dokonywanie comiesięcznych odbiorów częściowych prac. 9. Zamawiający może z obowiązkówwłasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy postanowić dokonać zmian o zmianie wartości określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, w stosunku do terminów wskazanych przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiający sporządzi nowy Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz doręczy go Wykonawcy na piśmie. 10. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących opisany w Umowie§ 1 przedmiot umowy, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić z wyłączeniem świadczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji : wynosi 280 dni kalendarzowych liczonych od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegodnia podpisania umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do dnia ...........4 dni od daty zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ciągu 3 do niniejszej Umowydni od daty przekazania terenu budowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Przedmiot umowy wykonany zostanie w nieprzekraczalnych terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.do dnia 29.06.2018 r. 4. W przypadkuPrzedmiot umowy, gdyby określony w § 1 umowy, będzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwany także Harmonogramem) określającym wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie przedstawi Zamawiającemu Harmonogram, w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyterminie 6 dni od daty podpisania umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńporozumieniu z Zamawiającym może zmieniać Harmonogram stosownie do postępu prac, jednak bez możliwości wydłużania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca może skrócić termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub skrócenie terminu wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca przedmiotu umowy nie jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt zmianą umowy i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńnie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 6. Jeżeli Uaktualniany Harmonogram, w tym także na każde żądanie Zamawiającego, stosownie do postępu przedmiotu umowy, Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegozatwierdzenia. 7. Zamawiający zatwierdza Harmonogram lub zgłasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedłożenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag Wykonawca przedkłada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli opóźnienie ze względów technologicznych lub organizacyjnych nieuwzględnionych w realizacji Umowy Harmonogramie, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w zakresie któregokolwiek dni robocze lub wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od pracy, powinno być to uzgodnione z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu inspektorem nadzoru inwestorskiego. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoz tytułu wykonania umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyustalają, iż Inwestycja ma zostać zrealizowana: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........do 30 listopada 2024r. w zakresie Fazy I Inwestycji, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu do 10 miesięcy od podpisania Umowy – w zakresie Fazy II Inwestycji, c. do dnia ...........10 miesięcy od podpisania Umowy w zakresie Fazy III Inwestycji, 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Harmonogram prac z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowypodziałem na ich etapy zostanie ustalony w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Strony. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Harmonogram zostanie sporządzony oddzielnie dla Fazy I Inwestycji, Xxxx XX Inwestycji oraz dla Xxxx XXX Inwestycji, przy czym o kolejności rozpoczęcia danej Fazy Inwestycji zdecyduje Wykonawca przedkładając stosowne Harmonogramy, uwzględniając charakter całości prac w ramach Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje i kierując się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótoptymalizacją procesu inwestycyjnego. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek Harmonogramy dla danej Fazy Inwestycji muszą być zgodne z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyzakresami wskazanymi Szczegółowym Zakresie Inwestycji. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli Czas realizacji prac objętych każdym z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńHarmonogramów nie może być dłuższy niż 10 miesięcy od podpisania Umowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Harmonogram będzie przewidywał etapy prac podlegające odbiorom i odbiór końcowy. Podział na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowyetapy będzie uzgodniony z Wykonawcą, z zagrożeniemuwzględnieniem zakresu i rodzaju prac, przy założeniu jednak, że w razie płatność z tytułu realizacji danego etapu Umowy nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegomoże przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto danej Fazy. 7. Jeżeli opóźnienie w W trakcie realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązkówHarmonogram może zostać zmieniony, w stosunku szczególności w razie powstania potrzeb zmiany kolejności poszczególny prac. Tak zmiana Harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do terminów wskazanych umowy, o ile nie powoduje zmian zasad określonych w Umowieust. 3 – 5 powyżej, przekroczy 15 dnia jedynie pisemnego, Zamawiającypod rygorem nieważności, porozumienia Kierowników Umowy obu Stron. 8. Niezwłocznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęciewystąpieniu okoliczności, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy które mogą spowodować, że Umowa nie zostanie zrealizowana w całości lub w części lub całościw ustalonym terminie, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoStrony zobowiązane są do wzajemnego poinformowania się o wystąpieniu takich okoliczności.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do dnia ...........6 dni od daty zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ciągu 3 do niniejszej Umowydni od daty przekazania terenu budowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Przedmiot umowy wykonany zostanie w nieprzekraczalnym terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótod dnia 31.10.2018 roku. 4. W przypadkuPrzedmiot umowy, gdyby określony w § 1 umowy, będzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwany także Harmonogramem) określającym wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie przedstawi Zamawiającemu Harmonogram, w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyterminie 6 dni od daty podpisania umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńporozumieniu z Zamawiającym może zmieniać Harmonogram stosownie do postępu prac, jednak bez możliwości wydłużania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca może skrócić termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub skrócenie terminu wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca przedmiotu umowy nie jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt zmianą umowy i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńnie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 6. Jeżeli Uaktualniany Harmonogram, w tym także na każde żądanie Zamawiającego, stosownie do postępu przedmiotu umowy, Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegozatwierdzenia. 7. Zamawiający zatwierdza Harmonogram lub zgłasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedłożenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag Wykonawca przedkłada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli opóźnienie ze względów technologicznych lub organizacyjnych nieuwzględnionych w realizacji Umowy Harmonogramie, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w zakresie któregokolwiek dni robocze lub wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od pracy, powinno być to uzgodnione z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu inspektorem nadzoru inwestorskiego. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoz tytułu wykonania umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyWykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy 1) kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy części budynku WMFiI, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3: w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji, urządzeń i wyposażenia budowlanego oraz usług pielęgnacji zieleni – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4: w okresie gwarancji, tj miesięcy od dnia ...........odbioru końcowego. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień i decyzji zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyart. 54-59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z Decyzji pozwolenia na budowę. 3. Za potwierdzenie wykonania Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanych umowy (z wyłączeniem prac, o których mowa w § 4 1 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie 2 pkt 4) określa sporządzony przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótWykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy prac, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 4. W przypadkuSzczegółowe terminy wykonywania prac, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie o których mowa w realizacji któregokolwiek § 1 ust. 2 pkt 4 określać będzie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z obowiązkówZamawiającym harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyprzekazany Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 5. W miarę potrzeb oraz postępu realizacji prac Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. 6. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp 1 pkt 1, wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnego opóźnienia, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 7. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania prac lub ich części zostanie uznany przedmiotu umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 1, musi być wprowadzona aneksem do umowy. 8. Przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy prac. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego prac w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo odmówić podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydłużenia terminu ich zakończeniarealizacji umowy. 9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego prac wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnychprzyjęcia terminów realizacji prac zaproponowanych przez Zamawiającego, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu przygotowania aktualizacji harmonogramu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że i podpisania aneksu w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoprzypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........dni od podpisania umowy - dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dni od dnia ...........podpisania umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie terminach wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Odbioru Końcowego RobótKońcowego. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30 czerwca 2020. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w terminie do dnia ...........7 dni od daty podpisania umowy. 2. Przedmiot Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym: 1) okres projektowania, który będzie realizowany zgodnie trwał od daty zawarcia umowy na dokumentację projektową z harmonogramem realizacji UmowyJednostką Projektowania do dnia uzyskania przez Jednostkę Projektowania ostatecznych decyzji uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego i wprowadzenia ewentualnych uwag do dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej; przewidywana długość tego okresu to 15 miesięcy (z uwzględnieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 9/§ 3* ust. 2 oraz ust. 9); 2) okres przetargu na roboty budowlane, stanowiącym załącznik nr który będzie trwał od przekazania przez Jednostkę Projektowania ostatecznych decyzji uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego i dokonania odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zamawiającego do dnia zawarcia umowy na roboty budowlane; przewidywana długość tego okresu to 4 miesiące (bez uwzględnienia ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie); 3) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od daty zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych do daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego okresu to 25 miesięcy; 4) okres gwarancji i rękojmi Wykonawcy, który będzie trwał minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy (z uwzględnieniem § 3 ust. 2/§ 3* ust. 2), począwszy od daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do niniejszej Umowyużytkowania zadania inwestycyjnego. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótTermin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy (i usunięcia ewentualnych wad) dla wykonanych robót budowlanych. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy. b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Przedmiotu Umowy – do 12 tygodni od dnia ...........podpisania niniejszej Umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 4 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 ust. 1b Umowy Umowy, uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Umowy na okres dłuższy niż siedem 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. terminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ........... b. 17 lipca 2017 roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 330 września 2017 roku. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie terminach wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4Końcowego. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........17.12.2021r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........………………………… b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot określonego w §1 ust.1 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyHarmonogramem Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym załącznik który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, w następujących etapach: a) wykonanie i dostawa stacji redukcji – do XX.XX.20XX, b) montaż aparatu zakończona pozytywnymi próbami i odbiorami – w czasie letniego zakładowego postoju remontowego w roku 20XX. Ilość dni od przekazania obiektu Wykonawcy do realizacji prac do terminu zakończenia realizacji prac, przeprowadzenia odbiorów i przekazania do rozruchu technologicznego nie może przekroczyć 10 dni kalendarzowych. O dokładnym terminie przekazania obiektu Wykonawca zadania zostanie poinformowany z miesięcznym wyprzedzeniem. 2. Wykonawca będzie brał udział w rozruchach - do zakończenia realizacji inwestycji tj. do daty przekazania instalacji do eksploatacji. 3. Za potwierdzenie wykonania Termin realizacji przedmiotu Umowy ulega automatycznemu wydłużeniu w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje przypadku wydłużenia się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, terminów wydania decyzji administracyjnych w stosunku do terminów wskazanych przyjętych w UmowieHarmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przekroczy 15 dnistanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, Zamawiającypod warunkiem, że składane dokumenty niezbędne do wydania decyzji zostały przygotowane i złożone przez Wykonawcę w sposób prawidłowy, kompletny i terminowy, a powstałe opóźnienie wynikło wyłącznie z przyczyn leżących po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania stronie właściwego organu, i o ile zostanie to należycie udokumentowane przez Wykonawcę oraz potwierdzone pisemnie przez Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. W przeciwnym razie, termin realizacji przedmiotu Umowy i zakreśleniu nie ulega wydłużeniu, a okres uzupełnienia dokumentacji wynikający z nienależytej staranności Wykonawcy 3 dniowego zostanie wliczony do terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego§2 ust.1.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres: […………] – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........[ ]( 3 lata od 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Wykonawca potwierdza , że przed podpisaniem niniejszej umowy , przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z harmonogramem realizacji Umowyogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego oraz dokonał wizji lokalnej terenu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowya także poznał stan faktyczny. 3. Za potwierdzenie Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag i zastrzeżeń co do warunków panujących w miejscach wykonywania umowy, w szczególności mogących mieć wpływ na zakres prac, wy- sokość wynagrodzenia lub terminy wykonania, a także posiada odpowiednie doświadczenie , zaplecze materialne, finansowe oraz wykwalifikowany personel wymagane do należytego i ter- minowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótUmowy. 4. W przypadkuWykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych lub jego zadaniem prawdopodobnych przeszkodach w terminowej realizacji Umowy , gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie niezwłocznie , nie później niż w realizacji któregokolwiek z obowiązkówterminie 3dni roboczych od wystąpienia przeszkód , powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającegopod rygorem utraty prawa do powoływania tych okoliczności , podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowydla uzasadnienia swoich roszczeń. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńStronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany Wypowiedzenie umowy nie dotyczy zakresów zleceń, które zostały udzielone przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńprzed upływem okresu wypowiedzenia. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana wykonywać zakresy zleceń w terminach w nich określonych. W przypadku dokonania odbioru za datę wykonania zlecenia zostanie przyjęta data zgłoszenia go- towości do odbioru określona w § 6 ust. 3. potwierdzona przez Xxxxxxxxxxxxx ( osobę upoważ- nioną wskazana w zleceniu) zgodnie z postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego§ 6. 7. Jeżeli opóźnienie w zleceniu termin nie został określony datą kalendarzową, to bieg terminu realizacji Umowy zle- cenia ulegnie zawieszeniu w zakresie któregokolwiek przypadku wstrzymania robót (w tym braku możliwości przystąpie- nia do realizacji) spowodowanego potrzebami eksploatacyjnymi portu lub niesprzyjającymi wa- runkami hydrometeorologicznymi. Wstrzymanie robót może nastąpić z obowiązków, inicjatywy Zamawiają- cego (nadzór inwestorski wskazany w stosunku do terminów wskazanych zleceniu) lub musi być niezwłocznie zgłoszone Zamawia- jącemu (nadzór inwestorski wskazany w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy zleceniu) i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoprzez niego pisemnie potwierdzone.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia ...........zakończenia Inwestycji, rozumianego jako dzień przyjęcia rozliczenia Inwestycji, nie później jednak niż do dnia 30.06.2021r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowytytułu zmiany (wydłużenia) terminu o którym mowa w ust. 1. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Inwestycji w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 4. W przypadku, gdyby Zamawiający zgłosi swoje uwagi i/lub zastrzeżenia do Harmonogramu Inwestycji w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie zobowiązany jest uwzględnić uwagi i/lub zastrzeżenia Zamawiającego w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte terminie 2 dni roboczych i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyprzedstawić Zamawiającemu Harmonogram Inwestycji. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań związany jest szczegółowymi terminami realizacji wskazanymi w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńHarmonogramie Inwestycji. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu uwag i ryzyk związanych z zagrożeniem, że wykonaniem zadań zgodnie z terminami przewidzianymi w razie nie podjęcia realizacji Harmonogramie Inwestycji w sposób określony w § 19 ust. 1 Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegowraz z uzasadnieniem oraz propozycją środków zaradczych. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy Zmiana i aktualizacja Harmonogramu Inwestycji wymaga zgody Zamawiającego. 8. Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów zmian Harmonogramu Inwestycji wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu ust. 6. 9. Procedowanie opracowania Harmonogramu Inwestycji nie wpływa na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegowydłużenie terminów realizacji Umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. terminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ........... b. ………………………… roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 314 tygodni od podpisania umowy. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4Robót Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają Ustala się następujące terminyterminy wykonania następujących etapów przedmiotu umowy: a. Data 1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........prac budowlanych: w terminie 180 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. b. Termin 2) zakończenie robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy: w terminie 300 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia wykonania realizacji przedmiotu Umowy – do dnia ...........Umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Strony ustalają, iż szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności oraz robót wynikają z harmonogramem realizacji Umowyopracowanego przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyw terminie 7 dni od zawarcia umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w terminie wskazanych wskazanym w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie 2 przedłoży Zamawiającemu, celem akceptacji projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzony w formie pisemnej oraz dwie jego kopie, jak również prześle jego kopię elektroniczną na adres e-mail Przedstawiciela Zamawiającego, wskazany w dalszej części Umowy. Opóźnienie w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo- finansowego nie stanowi przeszkody do podjęcia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótWykonawcę realizacji Przedmiot Umowy. 4. W przypadkuZamawiający, gdyby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki, które Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie zobowiązany jest uwzględnić. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w realizacji któregokolwiek z obowiązkówterminie, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyokreślonym w zdaniu poprzednim uznawane będzie za akceptację Harmonogramu rzeczowo- finansowanego. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy opóźnienia przez Wykonawcę z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychust. 3 trwającego dłużej niż 7 dni Zamawiający, w tym zwłaszcza w przypadkuzachowując prawo do naliczenia kar umownych, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminówsporządzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńktórym Wykonawca będzie związany. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dniHarmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę rozliczeń między Stronami oraz ustalania kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robót, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoktóry podlegał odbiorowi przez Xxxxxxxxxxxxx. 7. Jeżeli opóźnienie Zmiana harmonogramu, jeżeli nie narusza postanowień ust. 1 i 10, nie wymaga zmiany umowy w realizacji Umowy drodze aneksu, jednakże na zmianę harmonogramu (zmianę terminów) wymagana jest zgoda Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieskuteczności. 8. Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie któregokolwiek wykonania prac budowlanych zostanie zaktualizowany i uszczegółowiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wydania prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy musi posiadać stopień szczegółowości umożliwiający rzetelne dokonywanie comiesięcznych odbiorów częściowych prac. 9. Zamawiający może z obowiązkówwłasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy postanowić dokonać zmian o zmianie wartości określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, w stosunku do terminów wskazanych przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiający sporządzi nowy Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz doręczy go Wykonawcy na piśmie. 10. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących opisany w Umowie§ 1 przedmiot umowy, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić z wyłączeniem świadczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji : wynosi 330 dni kalendarzowych liczonych od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegodnia podpisania umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania realizacji przedmiotu Umowy – w terminie od ………….. [nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2022 r. i nie później niż od 31 maja 2022 r.] do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od daty obowiązywania Umowy, tj. do dnia ...........[…….]. Strony zastrzegają, że świadczenie usługi rozpocznie się o godz. 24:00. 2. Przedmiot W przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy będzie realizowany zgodnie nie jest możliwe z harmonogramem zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność rozpoczęcia realizacji Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyo którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu. 3. Za potwierdzenie wykonania Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy Umowy, o której mowa w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b 2, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia, chyba że zmiana wynika z okoliczności, za które na podstawie niniejszej Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempaodpowiedzialność ponosi wyłącznie Szpital Uniwersytecki. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychgdy zmiana wynika z okoliczności, w tym zwłaszcza w przypadkuza które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Szpital Uniwersytecki, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu Wykonawca będzie uprawniony do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminówdochodzenia wyłącznie uzasadnionych, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt udowodnionych i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńrzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........………………………… b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ..................…….. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 4 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........20.11.2019r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........…..................... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30 sierpnia 2022 roku 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik zał. nr 3 1 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż siedem 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........15 grudnia 2020. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego o których mowa w § 19 i 20 Umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ...........31.10.2018 r. 2. Przedmiot Termin ustalony w ust.1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) okoliczności wstrzymania realizacji Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji przez Zamawiającego; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy; 3) wystąpienia okoliczności, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyktórych strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wskazanych terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1b 1, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2, a nie leżących po stronie Wykonawcy, zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótna pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1. 4. W przypadkuprzedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpień opóźnień, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie Zamawiający ustali nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. Termin wykonania umowy może zostać przesunięty w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowywymiarze nieprzekraczającym czas trwania przeszkód. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Xxxxxxxxxxxxx nie pozwoli na terminowe ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniazakończenie, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyspieszenia ich tempatempa robót. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńWszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że – w razie nie podjęcia celu realizacji Umowy w określonym w § 2 ust. 1 terminie następnych 3 dni– prowadzić roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy nieprzerwanie w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić tj. przez 16 godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoponiedziałku do soboty włącznie. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1Termin realizacji zadania: ……………………….. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi w dniu ……………. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia 2022r. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budowlanej, uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 15 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacją powykonawczą oraz dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o gotowości przedmiotu Umowy – umowy do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3odbioru końcowego robót. Za potwierdzenie zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastąpić po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótdokumentacji powykonawczej, realizacji pozostałych warunków umowy. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia termin wykonania przedmiotu Umowy – kompletnych dokumentacji projektowych dla wszystkich obiektów określonych § 1, do dnia ...........31 października 2012 r. wraz ze złożeniem wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na budowę. 2. Przedmiot Umowy Wykonawca przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępną koncepcję dokumentacji projektowych dla każdego obiektu. Wykonawca będzie realizowany zgodnie organizować na bieżąco konsultacje robocze z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej UmowyZamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający w terminie wskazanych w § 4 ust7 dni może wnieść do przedstawionych koncepcji swoje uwagi i sugestie, które Wykonawca winien uwzględnić lub do nich się merytorycznie ustosunkować. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótDo rozpoczęcia dalszych prac projektowych wymagane jest porozumienie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku braku porozumienia decydujący głos ma Zamawiający. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie na 7 dni przed upływem terminu określonego w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyust. 1 przedstawi Zamawiającemu gotowe do zatwierdzenia projekty. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań dostarczy Zamawiającemu w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowy uwzględniający minimalnie prace określone w ust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia1, Wykonawca jest zobowiązany 2 i 4, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńumowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dnitak dalece, a przerwa taka że nie jest przewidziana postanowieniami Umowyprawdopodobne, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższejżeby zdołał dotrzymać terminów, określonych w harmonogramie Zamawiający może wezwać Wykonawcę bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić przed upływem wskazanego wcześniej terminu. 1. Do bieżących konsultacji w sprawach związanych z wykonaniem dokumentacji upoważnia się ze strony Zamawiającego ……………………………..., natomiast ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………… 2. Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 1 nie może wykraczać poza kwestie uregulowane w niniejszej umowie ani xxxxxxxx jej postanowień. 3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 1. Dokumentacje projektowo - kosztorysowe zagospodarowania terenu w miejscowościach: Strużal, Skąpe, Głuchowo i Zalesie w Gminie Chełmża należy wykonać w następujących ilościach: 1) projekty budowlano - wykonawcze odrębnie dla każdego obiektu (4 obiekty) – w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie WORD i PDF; 2) dokumentację geotechniczną (jeżeli będzie niezbędna dla danego obiektu) w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie WORD i PDF; 3) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie odrębne dla każdego obiektu w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji WORD i ath, 4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz Bioz (jeżeli będzie potrzebny) w 4 egz., w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie WORD i PDF. 1. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przystąpienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 1) postanowieniami niniejszej umowy; 2) specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną na jej podstawie ofertą; 3) zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 4) z uwzględnieniem zastosowania materiałów i rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych kosztów wykonawstwa i eksploatacji oraz niezawodnej jakości; 5) obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 6) z wymaganiami ochrony środowiska. 2. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do realizacji Umowydokumentacji projektowej, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z zagrożeniemokreślonego źródła, że albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia. 3. Powyższe nie dotyczy sytuacji, o których mowa w razie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej wymaga to uzasadniania prawnego i faktycznego w formie pisemnej. 1. Wykonawca zobowiązuje się sprawdzić oraz uzgodnić dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – art. 20 ust. 2 przez osobę uprawnioną oraz zaopatrzyć w stosowne oświadczenie jak w § 9 ust. 2. 2. Zamawiający nie podjęcia realizacji Umowy jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonania przedmiotu umowy. 3. Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegouzgodnionym z Zamawiającym. 71. Jeżeli opóźnienie Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Xxxxxxx, xx. Xxxxx 0. 2. O terminie odbioru Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w realizacji Umowy § 1 w zakresie któregokolwiek ilości egzemplarzy podanych w § 4 wraz z obowiązkówoświadczeniem o kompletności przekazywanych dokumentacji. 1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony. 2. Podpisanie protokółu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zaopatrzy opracowane dokumentacje projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do terminów wskazanych tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, i że zostały wykonane w Umowiestanie kompletnym z punktu widzenia celu, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy do podjęcia wykonywania stanowią integralną część przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoodbioru.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyInwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminach: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu a) Etap I – prace określone w § 2 ust. 1 pkt a Umowy wykonane zostaną w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Prace ujęte w niniejszym etapie uznaje się za przekazane Zamawiającemu z chwilą przekazaniu przez IZ protokołu poświadczającego kompletność przekazanej dokumentacji, lub zawierającego wykaz wad lub usterek, b) Xxxxx XX – prace określone w § 2 ust. 1 pkt b rozpoczęte zostaną w dniu ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania w przedmiocie wyboru Wykonawcy i zakończone z dniem zakończenia postępowania c) Etap III – prace określone w § 2 ust. 1 pkt c rozpoczęte zostaną w dniu podpisania przez Zamawiającego pierwszej umowy z wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych i zakończą się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynków i budowli z wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami na użytkowanie i całkowitego rozliczenia finansowego wykonanych robót budowlanych. Zamawiający informacyjnie wskazuje, że prace te będą realizowane przez okres 07.2019 r. – 12.2020 r., z tym, że termin ten ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Inwestycji, co winno zostać potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. d) IV Etap - określony w § 2 ust. 1 lit. d niniejszej Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do realizacja tego etapu rozpoczyna się od dnia ...........podpisania Protokołu Bezusterkowego odbioru końcowego robót Generalnego Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie 1 roku. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu usług określonych niniejszą Umową. Za potwierdzenie wykonania O ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempaZamawiający powiadomi pisemnie Inwestora Zastępczego. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy ograniczenia zakresu usług wynagrodzenie Inwestora Zastępczego określone w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6§ 11 ust. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy1 ulegnie pomniejszeniu o wartość usług, z zagrożeniemktórych zrezygnował Zamawiający zgodnie z cenami podanymi w ofercie Inwestora Zastępczego i wartością poszczególnych etapów, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoco Inwestor Zastępczy niniejszym wyraża zgodę. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........Przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi w dniu zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej UmowyTermin rozpoczęcia robót budowlanych zaczyna swój bieg od dnia protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu robót. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy W przypadku nieprzejęcia – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – terenu robót w dniu zawarcia umowy, przyjmuje się, że teren robót został przez Wykonawcę w tym terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótprzejęty. 4. W przypadkuTermin realizacji przedmiotu umowy, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i protokołem geodezyjnym powykonawczym potwierdzającym zakres rzeczowy zadania – do 30 dni od dnia przejęcia przez Wykonawcę terenu robót, z zastrzeżeniem ust. 3. Za termin realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyuznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań Przez wykonanie przedmiotu umowy uznaje się wykonanie przedmiotu umowy w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli sposób zgodny z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt umową i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńzgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego realizację telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz na piśmie (z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy w przypadku wstrzymania robót) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, w dniu jej wstrzymania, wraz z podaniem jej przyczyn. Naruszenie tego zobowiązania Strony zgodnie uznają za poważne naruszenie umowy na okres dłuższy niż 7 dnii w takim wypadku każde wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy oraz będąca jego wynikiem zwłoka w realizacji przedmiotu umowy uznaje się za powstałe z przyczyn, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoza które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek Wykonawca opóźnia się z obowiązkówwykonaniem umowy, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 terminu zakończenia przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni, ZamawiającyZamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym wezwaniu bezskutecznym wyznaczeniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dodatkowego 7 dniowego terminu na takie podjęciewykonanie przedmiotu umowy, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w przedmiotu umowy lub jej części lub całości innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko niebezpieczeństwo Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu wynikającego z umowy za wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią i wynagrodzenia Wykonawcy za ten przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym kwota ta może zostać również potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. W przypadku, gdy w ramach wykonawstwa zastępczegoocenie Zamawiającego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców oraz sprzętu oraz podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........………………………… roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........15.12.2018r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30 września 2019r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji/wykonania Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........a) rozpoczęcie realizacji: dni od daty podpisania niniejszej Umowy; b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........b) zakończenie realizacji Etapu I ; c) zakończenie realizacji Etapu II: …………………………… 2. Przedmiot Wykonanie poszczególnych prac składających się na wykonane Przedmiotu Umowy odbędzie się w częściach i terminach ściśle określonych Harmonogramem, który to Harmonogram Wykonawca będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowyzobowiązany dostarczyć do Zamawiającego w terminie 30 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej Umowy i który będzie stanowił jej integralną część. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowiącym załącznik nr 3 do zmiana Harmonogramu nie będzie wymagała aneksowania niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie Wykonawca ma obowiązek przygotować Harmonogram zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz z uwzględnieniem wytycznych, co do koordynacji prac na placu Budowy przez wykonawcę części budowlanej Inwestycji wskazanego przez Zamawiającego. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien określać między innymi: a) szczegółowy zakres prac składających się na kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy, z podziałem na prace wykonywane przez Wykonawcę oraz prace, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania przedmiotu Umowy wskazanym w terminie wskazanych tym Harmonogramie podwykonawcom na zasadach określonych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.niniejszej Umowie, b) terminy dostaw wszelkich wymaganych elementów Linii, prób technicznych i testów funkcjonalnych, prób technologicznych oraz testów odbiorowych, 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy.Przez zakończenie realizacji/wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się: 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie a) dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.Etapu I:

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyWykonawca wykonana i dostarczy do siedziby Zamawiającego: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........1) ekspertyzę techniczną w terminie do: 60 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej Umowy; b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – 2) dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do: 160 dni kalendarzowych od daty odbioru ekspertyzy technicznej i zlecenia przystąpienia do dnia ...........opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. Przedmiot Zamawiający zobowiązuje się odebrać ekspertyzę/dokumentację projektowo-kosztorysową w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania albo zgłosić w tym terminie zastrzeżenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu weryfikacji z uwagi na skalę lub stopień skomplikowania uwag do ekspertyzy/dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przy czym wydłużenie okresu na wniesienie uwag przez Zamawiającego nie może przekraczać 7 dni. 3. Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag od Zamawiającego, dostarczy kompletną ekspertyzę/dokumentację projektowo-kosztorysową z uwzględnionymi uwagami. 4. Potwierdzeniem dokonania odbioru ekspertyzy/dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń, ze strony Zamawiającego. 5. Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego złoży niezwłocznie w jego imieniu (działając jako pełnomocnik Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa którego projekt z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu) wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego organu, uzyska potwierdzenie, że decyzja stała się ostateczna i dostarczy kompletną Dokumentację Projektową z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, o ile takie zostaną podniesione. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy będzie realizowany zgodnie w związku z harmonogramem realizacji Umowyzaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidulanych, stanowiącym załącznik nr 3 w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy oraz w przypadku wstrzymania prac z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub z przyczyny udokumentowanej siły wyższej. 7. Każda zmiana ww. terminu wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej Umowy. 38. Za potwierdzenie termin wykonania przedmiotu całości Przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótStrony przyjmują termin obustronnego podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag ze strony Zamawiającego. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do dnia ...........6 dni od daty zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ciągu 3 do niniejszej Umowydni od daty przekazania terenu budowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Przedmiot umowy wykonany zostanie w nieprzekraczalnym terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótod dnia 28.02.2018 roku. 4. W przypadkuPrzedmiot umowy, gdyby określony w § 1 umowy, będzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwany także Harmonogramem) określającym wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie przedstawi Zamawiającemu Harmonogram, w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyterminie 6 dni od daty podpisania umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńporozumieniu z Zamawiającym może zmieniać Harmonogram stosownie do postępu prac, jednak bez możliwości wydłużania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca może skrócić termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub skrócenie terminu wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca przedmiotu umowy nie jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt zmianą umowy i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńnie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 6. Jeżeli Uaktualniany Harmonogram, w tym także na każde żądanie Zamawiającego, stosownie do postępu przedmiotu umowy, Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegozatwierdzenia. 7. Zamawiający zatwierdza Harmonogram lub zgłasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedłożenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag Wykonawca przedkłada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli opóźnienie ze względów technologicznych lub organizacyjnych nieuwzględnionych w realizacji Umowy Harmonogramie, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w zakresie któregokolwiek dni robocze lub wykonywanie robót budowlanych w dni wolne od pracy, powinno być to uzgodnione z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu inspektorem nadzoru inwestorskiego. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoz tytułu wykonania umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data Termin rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Termin zakończenia – 100 dni od daty zawarcia umowy (data przekazania kompletnej dokumentacji Pełnomocnikowi wraz z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowypozwoleniem na budowę lub brakiem sprzeciwu organu Administracji Arch.-Bud.). 3. Za potwierdzenie Termin pełnienia nadzoru autorskiego - w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty. 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Pełnomocnikowi dokumentację objętą przedmiotem umowy w stanie kompletnym, wykonanym zgodnie z umową oraz innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu, jakiemu ta dokumentacja ma służyć. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do wykonania przedmiotu Umowy poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z zatwierdzoną przez Pełnomocnika koncepcją, zasadami wiedzy technicznej przez osoby wykwalifikowane i posiadające stosowne uprawnienia w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótwymaganym zakresie. 4. W przypadkuWykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Pełnomocnika o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyprzy usunięciu których może być pomocne działanie Pełnomocnika. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńOsoby upoważnione lub wskazane przez Pełnomocnika będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę. 6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnychpełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz: 1) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie umowy podczas realizacji robót, 2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Pełnomocnika lub w biurze budowy, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji o ile taką potrzebę zgłosi Pełnomocnik, 3) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychrobót związanych z dokumentacją projektową, w tym zwłaszcza tym: określania przyczyn proponowanych zmian, określania zakresu wprowadzania zmian (istotna/nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego), opiniowania parametrów ujętych w przypadkuSpecyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Pełnomocnika, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych przekroczy 30 dni oraz w porównaniu czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzgodnionych przez Strony osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów, 5) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów prawa, na mocy Umowy terminówpodstawie których przygotowano przedmiot umowy, 6) przedkładania Pełnomocnikowi wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, 7) analizowania ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych odnoszących się do wad dokumentacji projektowej wraz z przedkładaniem Pełnomocnikowi swojego stanowiska ze szczegółowym uzasadnieniem. 1. Pełnomocnik zobowiązuje Wykonawcę: 1) do konsultacji z Pełnomocnikiem istotnych rozwiązań mających wpływ na koszty robót budowlanych, Zamawiający uprawniony które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 2) do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńpodania również parametrów równoważności. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do w terminie dni od dnia ...........zawarcia Umowy, ale nie później niż 16 czerwca 2017 roku. 2. Przedmiot Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy będzie realizowany zgodnie przedłożyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy, zawierający szczegółowy harmonogram czynności podejmowanych w związku z harmonogramem realizacji Umowywykonaniem przedmiotu Umowy (zwanym dalej „Harmonogramem”). Jakakolwiek zmiana zaakceptowanego Harmonogramu musi zostać dokonana w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy zaakceptowania Harmonogramu, stanowiącym załącznik nr 3 w przypadku, gdy sporządzony jest w sposób wadliwy, nierzetelny. Wykonawca, w przypadku braku akceptacji Harmonogramu, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do niniejszej Umowyponownej akceptacji poprawiony Harmonogram w terminie 7 dni od odmowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Wykonawca zobowiązany jest przejąć od Zamawiającego teren, na którym odbywać się będą prace w terminie 7 dnia od dnia poinformowania Wykonawcy o możliwości rozpoczęcia prac montażowych. 4. Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów: a. odbiory częściowe; b. odbiór końcowy; c. odbiór pogwarancyjny. 5. Gotowość odbioru częściowego zgłasza uprawniony przedstawiciel Wykonawcy za pośrednictwem poczty e- mail na wskazany w § 11 ust. 1 adres e-mail na 5 dni przed planowanym dniem odbioru, wskazując zakres przedmiotu Umowy podlegający odbiorowi. Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół. Postanowienia ust. 8 poniżej stosuje się odpowiednio. 6. Za potwierdzenie wykonania datę zakończenia czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy przyjmuje się datę ostatecznego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeżeli czynności wchodzące w zakres przedmiotu Umowy zostaną odebrane przez Zamawiającego. 7. Zamawiający dokona odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy i sporządzi protokół z przyjęcia przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótnie dłuższym niż 14 dni. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniaw toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad; przy czym jeżeli Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy nie usunie wad w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, wyznaczonym terminie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.albo żądać stosownego odszkodowania 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i: ⮚ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z obowiązkówprzeznaczeniem, w stosunku do terminów wskazanych w UmowieZamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; ⮚ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi; 9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w części toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu Umowy. Usunięcie wad zostanie potwierdzone w protokole odbioru końcowego. 11. Zamawiający wyznacza datę pogwarancyjnego odbioru przedmiotu Umowy przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru przedmiotu Umowy przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru pogwarancyjnego. 12. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną wskazane ewentualne wady lub całościusterki przedmiotu Umowy oraz wszelkie ustalenia Stron poczynione podczas czynności odbioru. 13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego i upływie okresu gwarancji lub rękojmi, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej rozpoczyna swój bieg termin na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegozwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Termin realizacji. 1Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót budowlanych: ………….. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zajście okoliczności, o których mowa w ust. 3 wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosowną notatką służbową, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót może nastąpić maksymalnie o tyle dni ile trwały przyczyny leżące po stronie Zamawiającego. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu również w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; Wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powodującej bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru, pod warunkiem dokonania odbioru bez uwag, przy zachowaniu ustaleń paragrafu 10. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z harmonogramem uwzględnieniem terminów realizacji Umowykażdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, który Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót złożonej przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempaWykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku braku natychmiastowej reakcji zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca dokona odpowiedniej korekty harmonogramu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dostosowany do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający. Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w informacji o tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6fakcie. Jeżeli Korekty dokona Wykonawca przerwie bez uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniemZamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy chwili podpisania niniejszej umowy jest zaznajomiony z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego, że w terminie następnych 3 dnikalkulacji przedstawionej w ofercie uwzględnił okoliczności, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót i uwzględnił je w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy wynagrodzeniu umownym. Zaniedbania w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegotym względzie obciążają Wykonawcę. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do r. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania określone w SIWZ oraz musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany Wykonawca oświadcza, że: 1) z zastrzeżeniem korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem realizacji Umowyprzeznaczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 przepisami prawa oraz instrukcjami obsługi w pełni gwarantuje funkcjonalność, prawidłową i niezawodną pracę dostarczonego pojazdu zgodnie z warunkami pracy i przepisami bhp, p.poż, ochrony środowiska, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, 2) z zastrzeżeniem korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi gwarantuje prawidłową pracę dostarczonego pojazdu na czas określony w ofercie, a w razie nie spełnienia tego wymogu we własnym zakresie i na własny koszt, dokona wszelkich niezbędnych modyfikacji w celu wypełnienia przedmiotowego zobowiązania. 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany po jego dostarczeniu, przeszkoleniu załogi Zamawiającego oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentów określonych w § 1 ust.2 pkt 2). 2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający ma prawo sprawdzić, czy przedmiot umowy przedstawiony do niniejszej Umowyodbioru jest tym samym, który został opisany w ofercie i przedstawiony przez Wykonawcę. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Jeśli w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótdo usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy. 4. W przypadkuOdbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem. Protokół odbioru będzie zawierać wszelkie ustalenia w toku odbioru, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia jak też terminy wyznaczone na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyusunięcie ewentualnych wad. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań ponosi odpowiedzialność za szkody mogące powstać w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli związku z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczeniem przedmiotu umowy do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńsiedziby Zamawiającego. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację Koszty transportu i wszelkie inne opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoobciążają Wykonawcę. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęciekontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) ………………………… tel. …………… adres e-mail: …………………… Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.tel. 000 000 000 adres e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Termin realizacji. 1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........na dzień ……………………. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej UmowyTermin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalają na dzień ………………………………. 3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy Strony ustalają na dzień …………………... 4. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 ust. 1b 3 Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Odbioru Końcowego Robótodbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 45. W przypadku, gdyby gdy Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakakolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym ZamawiającegoZamawiającego na piśmie, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 56. Wykonawca winien powinien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej powyższej opisanej sytuacji lub ich bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu wyniku robót budowlanych przekroczy 30 15 dni (piętnaście) w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 67. Jeżeli Wykonawca wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub w całości, ze sutkiem skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 78. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 piętnaście (15) dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie wykonanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........………………………… roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30 listopada 2018r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........31.12.2020r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........30.06.2020r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Xxxxx w następujących terminach: W zakresie: dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia: 2 szt. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia przełączników SAN, udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji na oprogramowanie firmware urządzeń oraz na dodatkowe funkcjonalności; wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy; Świadczenie serwisu gwarancyjnego urządzeń - przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4Jakościowego Urządzeń i Licencji; Wsparcie techniczne w liczbie do 200 godzin - przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji albo do wyczerpania puli godzin, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej; Przeprowadzenie szkoleń - w terminie 12 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji. W przypadkuzakresie: dostawy, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie montażu, instalacji i uruchomienia: 2 szt. przełączników SAN, macierzy dyskowej do przechowywania danych plikowych (filera), macierzy dyskowej; udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji na oprogramowanie firmware urządzeń oraz na dodatkowe funkcjonalności; wykonania dokumentacji powykonawczej w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany ; Świadczenie serwisu gwarancyjnego urządzeń - przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji; Wsparcie techniczne w liczbie do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych 200 godzin - przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempabez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji albo do wyczerpania puli godzin, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej; Przeprowadzenie szkoleń - w terminie 12 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy zakresie: dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia: 2 szt. przełączników SAN, macierzy dyskowej do przechowywania danych plikowych (filera), macierzy dyskowej; udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji na oprogramowanie firmware urządzeń oraz na dodatkowe funkcjonalności; wykonania dokumentacji powykonawczej w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy; Świadczenie serwisu gwarancyjnego urządzeń - przez niego środków zaradczychokres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji; Wsparcie techniczne w liczbie do 200 godzin - przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji albo do wyczerpania puli godzin, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńzależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu Umowy – zamówienia w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ...........……….. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyTermin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyo którym mowa w ust. 4. 3. Za potwierdzenie termin wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy całości zamówienia uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótdzień zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych. 4. W przypadkuWykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram zawiera: 1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych wskazanych w § 5, 2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5, 3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5; 4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie 3 i 4; 5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w realizacji któregokolwiek z obowiązkówust. 1, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte 3 i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy4. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań Harmonogram, o którym mowa w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub ich części zostanie uznany wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt związany uwagami i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńzastrzeżeniami Zamawiającego. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniemstrony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoust. 5. 7. Jeżeli opóźnienie Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z obowiązków, w stosunku postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoaneksu od umowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........………………………… b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik zał. nr 3 4 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyWykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminach: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........1) wykonanie Etapu I i Xxxxx XX, przez co rozumie się ostateczne całkowite wykonanie Przedsięwzięcia i przedstawienie Zamawiającemu do Odbioru końcowego: do ……… miesięcy od daty zawarcia umowy, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do 2) wykonanie Etapu III, przez co rozumie się zapewnienie serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi: w okresie gwarancji tj miesięcy od dnia ...........Odbioru końcowego. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Szczegółowe terminy realizacji UmowyEtapów określa zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-terminowy Etapów, stanowiącym sporządzony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowyumowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Szczegółowe terminy realizacji Prac określał będzie sporządzony przez Wykonawcę w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótramach realizacji Etapu I i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy Prac. 4. W przypadkumiarę potrzeb oraz postępu realizacji prac, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Prac. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego Prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu umowy wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnego opóźnienia, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego Prac, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy musi być wprowadzona aneksem do umowy. 7. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy, Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńprzedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy Prac. 8. Jeżeli W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Prac wynikającej z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniaprzyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnychprzyjęcia terminów realizacji Prac zaproponowanych przez Zamawiającego, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu przygotowania aktualizacji harmonogramu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że i podpisania aneksu w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoprzypadku wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – umowy ustala się na: Zadanie nr 1 - do dnia ........... 230.06.2018r., Zadanie nr 2 - do dnia 30.06.2018r., Zadanie nr 3 - do dnia 30.06.2018r., W terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, określający planowane terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji zadań od 1 do 3, zawierający co najmniej: porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, włącznie z założoną koordynacją każdego etapu robót, czas, jeżeli wynika z umowy, przeznaczony na decyzje Zamawiającego lub jego personelu, a wynikający z konieczności zatwierdzenia lub uzgodnienia, a także potrzebny na przeglądy i odbiory, Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 5 dni. Przedmiot Umowy Brak akceptacji Harmonogramu, przedstawiony przez Zamawiającego na piśmie wraz ze wskazaniem koniecznych zmian i uzupełnień, oznacza konieczność jego zmiany i dostarczenia nowego harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 5 dni od zawarcia umowy . W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych po przekazaniu terenu budowy, natomiast poszczególne etapy w poszczególnych zadaniach będzie realizowany realizował zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyHarmonogramem. Wykonawca będzie wykonywał roboty bez opóźnień. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącym załącznik nr Wykonawca dostarcza niezwłocznie zaktualizowany Harmonogram, kiedy tylko poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. Zamawiający przyjmuje Xxxxxxxxxxx w ciągu 5 dni od jego otrzymania lub zgłasza swoje zastrzeżenia, wskazując w jakim zakresie występuje niezgodność z Umową. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego powiadomi na piśmie Wykonawcę, że rzeczywisty postęp robót jest niezgodny z Harmonogramem Wykonawcy, to Wykonawca w ciągu 3 dni od wysłania pisemnego powiadomienia przez Przedstawiciela Zamawiającego przedstawi do niniejszej Umowy. 3zatwierdzenia Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram. Jeżeli rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub postęp jest lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy przedłożenie zmienionego Harmonogramu oraz dodatkowo raportu towarzyszącego, opisującego zaktualizowane metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie związane z tym ryzyka i koszty są ryzykiem i kosztem Wykonawcy. Jeżeli zaktualizowane metody spowodują także, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiającemu. W tym przypadku Przedstawiciel Zamawiającego powiadomi Wykonawcę o przysługującym mu roszczeniu oraz szczegółowo wskaże podstawę roszczenia oraz uzasadnione kwoty zapłaty. Zmiana Harmonogramu nie jest zmianą Umowy i nie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. Za potwierdzenie datę wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4datę odbioru każdego zadania z osobna tj. W przypadkuZadanie nr 1, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, stwierdzoną w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań protokole odbioru końcowego każdego w/w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zadania realizowanego w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania całego przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.zamówienia

Termin realizacji. 1WYKONAWCA zrealizuje Przedmiot Umowy określony w § 2 ust. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu 3 lit a- m w terminie ……………….. od dnia zawarcia Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – to jest do dnia ........... 2……………. oraz wykona Przedmiot Umowy, określony w § 2 ust. 3 lit n w terminie 36 miesięcy od dnia odbioru Systemu przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy będzie realizowany w zakresie i terminach określonych w Harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy, przygotowanym przez WYKONAWCĘ, zgodnie z harmonogramem realizacji Umowywiążącym wzorem, stanowiącym załącznik określonym w Załączniku nr 3 do Umowy. Za termin zakończenia realizacji etapu przyjmuje się datę zgłoszenia zakończenia realizacji etapu jeśli ZAMAWIAJĄCY dokonał odbioru etapu bez zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. Za termin wdrożenia Systemu przyjmuje się datę zgłoszenia zakończenia realizacji etapu III jeśli ZAMAWIAJĄCY dokonał odbioru etapu III bez zastrzeżeń oraz dokonał odbioru Systemu bez zastrzeżeń. WYKONAWCA na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji Etapu III dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram wdrożenia Systemu w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, obejmujący harmonogram wdrożenia pilotażowego i harmonogram szkoleń. Harmonogram wdrożenia, o którym mowa w ust. 5 nie może modyfikować terminów określonych w Harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy. W wyniku wzajemnych uzgodnień STRONY mogą dokonać zmian harmonogramu wdrożenia, o którym mowa w ust. 5. Zmiana harmonogramu wdrożenia nie może prowadzić do zmiany Harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana harmonogramu wdrożenia nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanych określonym w § 4 6 ust. 1b 1 Umowy uznaje się podpisanie skutkuje naliczeniem kar umownych, na zasadach określonych w § 11 Umowy lub odstąpieniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – w terminie do dnia ...........16.12.2022 r., z uwzględnieniem ust. 2–4 poniżej. Strony przyjmują, że po upływie terminu realizacji Umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia umowne względem Wykonawcy ustalone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego lub wynikającego z Umowy. 2. Przedmiot Termin, o którym mowa w ust. 1 jest terminem końcowym Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem i obejmują już czynności odbiorowe, co Wykonawca powinien uwzględnić w ramach realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej UmowyUmowy i planowania kolejnych prac na rzecz Zamawiającego. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie Przystąpienie do realizacji prac budowlano-montażowych nastąpić może po opracowaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótWykonawcę dokumentacji projektowej. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy całkowicie lub w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniaokreślonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany zobowiązuje się do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnychpowiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej wystąpieniu, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniempod rygorem uznania, że w razie przeszkody takie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt zachodzą i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu rygorem wyłączenia prawa powoływania się na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od okoliczności w przyszłości. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt prac niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegopowstałej konieczności zapłaty kar umownych.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........………………………… b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem Harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik zał. nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień: …………………………..……… Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………………………. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania robót może być przedłużony wskutek: wstrzymania robót decyzją Inwestora na określony okres czasu (tylko w wyjątkowych sytuacjach, bowiem Inwestor nie może wykluczyć sprzeciwu ze strony pacjentów szpitala); działań zdarzeń losowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać oraz zadziałania siły wyższej; zmian w projekcie budowlanym w trakcie realizacji, o ile będzie to skutkować wstrzymaniem realizacji przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie umowy; wprowadzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadkurobót dodatkowych lub zamiennych, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także które znacząco zwiększą rzeczowo-finansowy zakres robót; poleceń administracyjnych mających wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempatermin wykonania. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy wystąpienia okoliczności ujętych w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, ust. 3 (powyżej) Strony ustalą nowy termin zakończenia robót w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu drodze aneksu do niniejszej umowy obustronnie podpisanego. Nowy termin zakończenia robót budowlanych przekroczy 30 nie może być odleglejszy od pierwotnego o więcej niż suma dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony których wystąpiły okoliczności wskazane w ust. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności ujętych w ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania powiadomienia Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńpiśmie o zaistnieniu ww. okoliczności. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyWykonawca wykona mural i powiadomi Zamawiającego o zakończeniu pracy w terminie do 30 września 2023 roku, które obejmuje: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy a) termin odbioru: do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy; b) termin usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........5 dni kalendarzowych od daty ich stwierdzenia przez Zamawiającego. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr Przekazanie miejsca wykonania przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w terminie do 3 do niniejszej Umowydni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Odbiór prac zostanie dokonany w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótformie protokołu obioru prac. 4. W przypadkuJeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy/dzieła zostaną stwierdzone wady, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie to fakt ten zostanie odnotowany w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradczeprotokole odbioru ze wskazaniem rodzaju, a także wpływ tego opóźnienia Wykonawcy zostanie wyznaczony 5-dniowy termin na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyich usunięcie. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy usunięcia wad w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczychterminie 5 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia odbioru i sporządzenia protokołu, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu za termin odbioru uważa się dzień przystąpienia do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńodbioru. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację W przypadku nieusunięcia wad w terminie 5 dni kalendarzowych, za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dniuznaje się termin zakończenia usuwania wad lub usterek, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami UmowyZamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że określonych w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych § 8 ust. 2 pkt 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić począwszy od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej dnia następnego po upływie terminu 5 dni kalendarzowych przewidzianych na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegousunięcie wad. 7. Jeżeli opóźnienie Wykonanie całości przedmiotu umowy (oraz ewentualne usunięcie wad), składających się na przedmiot umowy, zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru prac podpisanym przez Strony umowy potwierdzającym, że prace zostały wykonane bez jakichkolwiek wad lub usterek, co będzie jednocześnie podstawą do wypłaty II transzy wynagrodzenia, o którym mowa w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków§ 6 ust. 1 lit. b. 8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanych przez Zamawiającego dodatkowych terminach, w stosunku Zamawiający ma prawo do terminów wskazanych w Umowieusunięcia wad, przekroczy 15 dnidokończenia dzieła, Zamawiającywe własnym zakresie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoWykonawcy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........w terminie 120 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot Termin ustalony w ust.1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) okoliczności wstrzymania realizacji Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji przez Zamawiającego; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy; 3) wystąpienia okoliczności, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowyktórych strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wskazanych terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1b 1, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2, a nie leżących po stronie Wykonawcy, zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótna pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1. 4. W przypadkuprzedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpień opóźnień, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie Zamawiający ustali nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. Termin wykonania umowy może zostać przesunięty w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowywymiarze nieprzekraczającym czas trwania przeszkód. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Xxxxxxxxxxxxx nie pozwoli na terminowe ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończeniazakończenie, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyspieszenia ich tempatempa robót. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńWszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie zobowiązany jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że – w razie nie podjęcia celu realizacji Umowy w określonym w § 2 ust. 1 terminie następnych 3 dni– prowadzić roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy nieprzerwanie w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić tj. przez 16 godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoponiedziałku do soboty włącznie. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........10 grudnia 2019. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........na dzień ………………………. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej UmowyTermin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalają na dzień ………………………………. 3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy Strony ustalają na dzień …………………...... 4. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych wskazanym w § 4 ust. 1b 3 Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx Protokołu Odbioru Końcowego Robótodbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 45. W przypadku, gdyby gdy Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakakolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym ZamawiającegoZamawiającego na piśmie, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 56. Wykonawca winien powinien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej powyższej opisanej sytuacji lub ich bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza zwłaszcza, w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu wyniku robót budowlanych przekroczy 30 15 dni (piętnaście) w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 67. Jeżeli Wykonawca wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub w całości, ze sutkiem skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 78. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 piętnaście (15) dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie wykonanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyterminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy: a. Data rozpoczęcia wykonywania realizacji Przedmiotu Umowy – ...........roku tj. dzień przekazania Wykonawcy placu budowy (wszystkich frontów robót) w stanie umożliwiającym przystąpienie do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności w stanie wolnym od przeszkód wynikających z działań Wykonawcy lub osób trzecich, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ...........31 października 2019r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 5 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót 3. Do składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia roboczego na godzinę 7.30, zaś koniec o godzinie 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia składane po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.30 następnego Dnia roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane za wykonanie następnego Dnia roboczego. Pozostałe terminy kończą się o 24.00. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie jakąkolwiek zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia zwłoki oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w zwłaszcza, W przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy (trzydzieści) 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 trzech (3) dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 (15) piętnaście dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 trzy (3) dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania Ostateczne przekazanie przedmiotu Umowy – umowy nastąpi do dnia ...........15 grudnia 2020 r. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 Pierwsza kolaudacja przedmiotu umowy nastąpi do niniejszej Umowy.dnia 13 listopada 2020 r. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu: 1) scenopisu i storyboardu w terminie wskazanych do 14 dni licząc od dnia daty zawarcia umowy; 2) listy lokacji i listy wycastingowanych aktorów w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótterminie do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy; 3) materiałów źródłowych z planów zdjęciowych w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy. 4. Po przedstawieniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 do kolaudacji, Zamawiający może zgłosić do niego uwagi lub poprawki w terminie 3 dni roboczych. Za dzień roboczy na potrzeby niniejszej umowy Strony uznają wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadkusytuacji braku uwag, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z UmowyXxxxxx podpiszą protokół kolaudacyjny. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań W razie niezgłoszenia uwag lub poprawek w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnieńterminie, o którym mowa w ust. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia4, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt uznaje się że przedmiot umowy spełnia kryteria jakościowe i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńmerytoryczne i został przyjęty bez uwag. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że W przypadku opisanym w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt ust. 5 Strony podpiszą protokół kolaudacyjny i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoprotokół odbioru. 7. W przypadku zgłoszenia uwag lub poprawek Wykonawca uwzględni je w terminie do 5 dni roboczych oraz ponownie przedstawi efekt prac do kolaudacji. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi lub poprawki nie będą możliwe do naniesienia w terminie wskazanym w zdaniu 1 z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, przedstawiciele Stron ustalą dodatkowy termin. 8. Jeżeli opóźnienie po ponownym przedstawieniu przedmiotu umowy do kolaudacji wyjdzie na jaw, że Wykonawca nie uwzględnił uwag lub poprawek albo Wykonawca wcale nie przedstawi przedmiotu umowy do kolaudacji, Zamawiający może po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 5 dni roboczych, odstąpić od umowy lub żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia. 9. Zapisy ust. 4-8 powyżej stosuje się odpowiednio w realizacji Umowy odniesieniu do poszczególnych prac Wykonawcy, o których mowa w §3 ust. 3 umowy, przy czym Strony w zakresie któregokolwiek z obowiązkówprac, o których mowa w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy §3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoust. 3 umowy podpiszą wyłącznie protokół odbioru.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminyustalają, iż Inwestycja ma zostać zrealizowana: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ...........do 30 listopada 2024r. w zakresie Fazy I Inwestycji, b. Termin zakończenia wykonania przedmiotu do 10 miesięcy od podpisania Umowy – w zakresie Fazy II Inwestycji, c. do dnia ...........10 miesięcy od podpisania Umowy w zakresie Fazy III Inwestycji, 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie Harmonogram prac z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowypodziałem na ich etapy zostanie ustalony w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Strony. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Harmonogram zostanie sporządzony oddzielnie dla Fazy I Inwestycji, Xxxx XX Inwestycji oraz dla Xxxx XXX Inwestycji, przy czym o kolejności rozpoczęcia danej Fazy Inwestycji zdecyduje Wykonawca przedkładając stosowne Harmonogramy, uwzględniając charakter całości prac w ramach Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje i kierując się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robótoptymalizacją procesu inwestycyjnego. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek Harmonogramy dla danej Fazy Inwestycji muszą być zgodne z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowyzakresami wskazanymi Szczegółowym Zakresie Inwestycji. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli Czas realizacji prac objętych każdym z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńHarmonogramów nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania Umowy. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Harmonogram będzie przewidywał etapy prac podlegające odbiorom i odbiór końcowy. Podział na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowyetapy będzie uzgodniony z Wykonawcą, z zagrożeniemuwzględnieniem zakresu i rodzaju prac, przy założeniu jednak, że w razie płatność z tytułu realizacji danego etapu Umowy nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegomoże przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto danej Fazy. 7. Jeżeli opóźnienie w W trakcie realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązkówHarmonogram może zostać zmieniony, w stosunku szczególności w razie powstania potrzeb zmiany kolejności poszczególny prac. Tak zmiana Harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do terminów wskazanych umowy, o ile nie powoduje zmian zasad określonych w Umowieust. 3 – 5 powyżej, przekroczy 15 dnia jedynie pisemnego, Zamawiającypod rygorem nieważności, porozumienia Kierowników Umowy obu Stron. 8. Niezwłocznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęciewystąpieniu okoliczności, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy które mogą spowodować, że Umowa nie zostanie zrealizowana w całości lub w części lub całościw ustalonym terminie, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoStrony zobowiązane są do wzajemnego poinformowania się o wystąpieniu takich okoliczności.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data terminy realizacji robót budowlanych: Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, określający poszczególne etapy prac, uwzględniający wykonywanie prac w czynnym obiekcie, co wiązać się może z koniecznością pracy przemiennej z pracą Sądu oraz w dni wolne od pracy, Zamawiający dokona sprawdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od daty jego otrzymania lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi, przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin robót, rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 3 dni od protokolarnego przekazania terenu prowadzenia prac, zakończenie robót nastąpi w terminie ….. dni licząc od daty protokolarnego wprowadzenia na teren budowy do momentu zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy – do dnia ........... 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy umowy określonego w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy uznaje się podpisanie 1 pkt 1.5. nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, jeżeli będzie spowodowane: przerwą w dostawie energii powstałą z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 4. W przypadkuWykonawcę, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających z Umowy. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy na okres dłuższy trwającą nieprzerwanie dłużej niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić od Umowy potwierdzoną pisemnie w części lub całościmomencie zaistnienia i zakończenia, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 7. Jeżeli opóźnienie w terminie realizacji Umowy w zakresie któregokolwiek z obowiązkówprzedmiotu umowy nie może być dłuższe niż czas trwania przerwy, istotną zmianą przez Zamawiającego zakresu prac w stosunku do terminów wskazanych uzgodnionego umową o ile spowoduje konieczność zawieszenia wykonywania prac lub opóźnienia w Umowieprzystąpieniu do ich realizacji do czasu opracowania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej lub zrealizowania zamówienia na dostawę materiałów zamiennych wprowadzonych przez Zamawiającego lub cykl wykonywania robót zamiennych wynikający z technologii zmiany organizacji robót, przekroczy 15 dnio ile strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Zamawiającyuzgodnią przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z taką zmianą, siłą wyższą, przez co należy rozumieć przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć, ani uniknąć, a które zaistnieją po uprzednim pisemnym wezwaniu wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Nie są siłą wyższą w szczególności: deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja tych czynników. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 2, skutkującego wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego jest jednoznaczny z rezygnacją Wykonawcy do podjęcia wykonywania z ubiegania się z tego tytułu o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegoumowy.

Termin realizacji. 1. Strony ustalają następujące terminy: a. Data rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – ........... b. Termin zakończenia wykonania Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu Umowy – do dnia ...........zamówienia w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji UmowyTermin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia wskazanych w § 1, stanowiącym załącznik nr Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o którym mowa w ust. 5, opracowanym przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 3 do niniejszej Umowyust. 7 umowy. 3. Za potwierdzenie termin wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy całości zamówienia uznaje się podpisanie dzień zgłoszenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego RobótWykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 4. W przypadkuTermin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1, gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji któregokolwiek może ulec zmianie z obowiązków, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podjęte i planowane środki zaradcze, a także wpływ tego opóźnienia na realizację pozostałych obowiązków lub zadań wynikających przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z Umowyart. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny postęp wykonania prac lub ich części zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca jest zobowiązany terminie 3 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyżej opisanej sytuacji lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych przekroczy 30 dni w porównaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminów, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osób trzecich w celu nadrobienia opóźnieńakceptacji harmonogram rzeczowo– finansowy – zwany dalej „harmonogramem”. 6. Jeżeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiającego realizację umowy Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze zdarzeń siły wyższej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do natychmiastowego przystąpienia do realizacji Umowy, z zagrożeniem, że w razie nie podjęcia realizacji Umowy harmonogramu w terminie następnych 3 dni, Zamawiający będzie miał możliwość odstąpić 5 dni od Umowy w części lub całości, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej na koszt dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegozastrzeżeniami Zamawiającego. 7. Jeżeli opóźnienie Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6. 8. Harmonogram powinien obejmować: 1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Umowy poszczególnych etapów; 2) wartość robót; 3) zakres robót do wykonania w każdym okresie, wskazanym w § 5; 4) datę zakończenia realizacji robót. 9. Zmiana harmonogramu w zakresie któregokolwiek z obowiązków, w stosunku do terminów danych wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do podjęcia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreśleniu Wykonawcy 3 dniowego terminu umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy lub zmiany zakresu zamówienia. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na takie podjęcie, będzie miał możliwość odstąpić od Umowy w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub całości osobie trzeciej piśmie. 10. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczegotreść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy.