CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.
Appears in 4 contracts
Sources: General Conditions, General Conditions, General Conditions
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el En caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución racionamiento y/o provisión de cualquier trabajo y/incumplimiento de los parámetros de calidad del producto o elemento quedel suministro, aunque el Generador pagará al Distribuidor las compensaciones y penalidades a que hubiere lugar por incumplimiento de los niveles de calidad exigidos, conforme a lo dispuesto en la LCE, su reglamento, la NTCSE y directivas complementarias. En caso que el exceso de las tolerancias establecidas para las perturbaciones (flicker, tensiones armónicas y otras que definan la legislación del sector eléctrico) sea de responsabilidad del Distribuidor o de sus clientes, el Generador queda facultado a trasladar al Distribuidor las eventuales sanciones o penalidades que tuviera que pagar a terceros en aplicación de la NTCSE. En caso de interrupciones por fallas en el sistema de transmisión de las empresas transmisoras, el Generador trasladará al Distribuidor la compensación que le corresponda recibir de parte de las respectivas empresas transmisoras en aplicación de la NTCSE. Dicha compensación se realizará en forma proporcional a la potencia suministrada, conforme a lo establecido en el Contrato, sobre la base de la potencia total suministrada al Distribuidor por todos sus proveedores, incluido el Generador. El Generador efectuará las compensaciones a favor del Distribuidor mediante una nota de crédito, en la oportunidad prevista en la normatividad vigente. Considerando lo establecido en los acápites anteriores, si el Generador no esté indicado específicamentecompensase al Distribuidor en la oportunidad establecida por el Contrato ni por la normatividad vigente, resulte indispensable para por tener alguna objeción; una vez subsanada dicha objeción, el Generador deberá pagar al Distribuidor el adeudo resultante, incluyendo el interés compensatorio y moratorio devengado desde la fecha en que se produjo la obra o elemento ocurrencia, de obra cumpla su fin previstoconformidad con el artículo 176º del reglamento de la LCE.. Para efectos de cuantificar la potencia y energía a ser compensadas, estas se computarán desde el instante en que se produzca la ocurrencia, conforme a la normatividad señalada en el numeral 14.1 y considerando los estándares de calidad definidos en dicha normatividad y en la Cláusula Sexta.
Appears in 2 contracts
Sources: Contrato Para El Suministro De Energía Eléctrica, Contrato Para El Suministro De Energía Eléctrica
CALIDAD. Todos 10.1 Sujeta a las restantes disposiciones de estas Condiciones, el Vendedor garantiza que a la entrega todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra Productos serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto satisfactoria. El Comprador está expresamente de los ofrecidos o especificadosacuerdo en que un Producto se considerará de calidad satisfactoria y adecuado para su propósito si (a) con relación a una venta mediante muestra, el Producto se corresponde con la Muestra en todos los casos aspectos materiales; o (b) para el resto de casos, el Producto se corresponde con sus Especificaciones en todos los aspectos materiales.
10.2 Las garantías contenidas en la condición 10.1 no se aplicarán a menos que:
10.2.1 con relación a defectos que se aprecien en la inspección de los Productos, el Comprador comunique al Vendedor, por escrito, especificando con detalles razonables la naturaleza del incumplimiento de la garantía en el plazo de catorce (14) días desde la entrega de los Productos; o
10.2.2 con relación a defectos que no se aprecien en la inspección de los Productos, el Comprador comunique al Vendedor, por escrito, especificando con detalles razonables la naturaleza del incumplimiento de la garantía en el plazo de catorce (14) días desde que se apreció el defecto o debiera haberse apreciado por parte del Comprador, y en cualquier sustitución deberá con- tar caso en el plazo de doce (12) meses desde la fecha de entrega de los Productos; y
10.2.3 después de la recepción de tal comunicación de defectos, el Vendedor haya tenido oportunidad razonable de inspeccionar los Productos y, a petición del Vendedor (en actuación razonable), los Productos sean devueltos a las instalaciones comerciales del Vendedor con objeto de su inspección; y
10.2.4 el precio total de los Productos haya sido pagado por el Comprador.
10.3 El Vendedor no será responsable de ningún incumplimiento de ninguna de las garantías de la condición 10.1 si:
10.3.1 El Producto está conforme con las Especificaciones o, según corresponda, con la previa y expresa conformidad Muestra en todos los aspectos materiales;
10.3.2 el incumplimiento ha sido causado directa o indirectamente por el incumplimiento de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas condición 5.3 por parte del arte. Para Comprador;
10.3.3 el incumplimiento fue causado directa o indirectamente por actos u omisiones por parte de cualquier persona no autorizada expresamente por el Vendedor, incluyendo reparaciones, modificaciones o cambios realizados a los Productos por o en nombre del Comprador;
10.3.4 el incumplimiento fue causado directa o indirectamente por piezas, materiales o equipamiento incorporado al Producto pero no fabricado por el Contratista presentará muestras de acuerdo Vendedor, con relación a lo cual el Comprador sólo tendrá derecho a los beneficios de las garantías correspondientes facilitadas por el fabricante al Vendedor y que establezca puedan ser traspasadas al Comprador (asumiendo el PETComprador el coste);
10.3.5 El Comprador sigue utilizando o revende los Productos después de haber comunicado un defecto o incumple las instrucciones razonables del Vendedor con relación a la inmovilización o retirada del producto; o 10.3.6 el incumplimiento fue causado directa o indirectamente por condiciones medioambientales en las instalaciones del Comprador o uso, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación almacenamiento o rechazo manejo de los materiales. Cuando las Productos fuera de los parámetros de sus Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra instrucciones proporcionadas por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo Vendedor o por cualquier condición específicamente excluida por el Vendedor mediante comunicación por escrito incluyendo uso incorrecto, falta de veinticuatro (24) horas cuidado, errores de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta ordenmanejo, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originenerrores de accionamiento, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra vandalismo o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstosucesos imprevistos.
Appears in 1 contract
Sources: Condiciones De Venta
CALIDAD. Todos 3.1. El Contratante se reserva el derecho a examinar los equipos, materiales, artefactos Bienes y/o Servicios y accesorios a emplear en la obra serán los especificados comprobar que cumplen con las condiciones establecidas en el PETContrato.
3.2. En caso de no conformidad, responder el Contratante deberá comunicar al Proveedor los defectos encontrados en un plazo razonable, en ningún caso inferior a los indicados diez (10) días hábiles, desde la fecha en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto tenga conocimiento de los ofrecidos mismos. El Proveedor deberá reponer o especificados, reparar los Bienes deficientes y/o prestar de nuevo los Servicios en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne calendario, contados a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente partir de la aprobación inicial notificación por parte del tipo Contratante, haciéndose cargo de material todos los gastos necesarios, incluyendo su transporte, hasta su completa reparación, reposición o prestación a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazosatisfacción del Contratante.
3.3. Los gastos en los que deba incurrir el Contratante para subsanar los daños generados por los defectos de provisión, extracción, envase y transporte los Bienes entregados y/o la prestación deficiente de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán Servicios correrán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados Proveedor, quien, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la obra cuenta de cobro o factura que emita el Contratante, deberá reconocer esos valores a este último a través de transferencia electrónica a la cuenta que indique el Contratante. El Contratante se reserva la facultad de aplicar compensaciones por saldos debidos al Proveedor.
3.4. Todo Bien objeto del Contrato deberá ser embalado de forma adecuada para su correcto transporte y almacenamiento, a fin de evitar desperfectos en el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo mismo que, en caso de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta ordenproducirse, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán correrán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósitoProveedor.
3.5. La obra o elemento calidad de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a todos los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución Bienes y/o provisión Servicios entregados o prestados al Contratante se valorará según los indicadores fijados en el Contrato, en el Texto del Contrato o en sus anexos, siendo su incumplimiento motivo para la terminación del mismo.
3.6. Sin perjuicio de cualquier trabajo y/o elemento quelo anteriormente señalado, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que el Contratante estará cobijado por las disposiciones y garantías señaladas en la obra o elemento ley aplicable en el País Destino en materia de obra cumpla su fin previstoProtección y Defensa del Consumidor.
Appears in 1 contract
Sources: Condiciones Generales De Compra
CALIDAD. Las estipulaciones de la presente cláusula son válidas para la licitación de obras civi- les o de características similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de contratacio- nes. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.
Appears in 1 contract
Sources: Licitación Pública
CALIDAD. Todos Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los equiposdocumentos siguientes: El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente través de las personas acreditadas por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados EMA (Organismo de Certificación o cuando implicaran una mejora objetiva Laboratorio de calidad respecto de los ofrecidos o especificadosPruebas), en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Adicionalmente a lo anterior los licitantes deberán acompañar los siguientes documentos: Deberá entregar una muestra original en su empaque primario de acuerdo al anexo 4 y deberán ser entregadas el día 17 de noviembre de 2008 en un horario de 09:00 a las 14:00 hrs., no obstante se recibirán sus muestras el día y hora señalados para el inicio del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, reiterando que establezca en términos de artículo 36 de la L.A.A.S.S.P., no se permitirá el PETacceso a persona alguna una vez iniciado el acto. Quien no cumpla con este requisito será desechada su propuesta, las muestras deberán ser entregadas de acuerdo a la presentación del cuadro básico institucional, debidamente identificadas con etiqueta autoadherible incluyendo numero de evento, partida y como clave del articulo y relación de entrega de muestras debidamente requisitado, de acuerdo al anexo número 18 (diez y ocho), el cual se adjunto al final de estas bases. Lo anterior, a efecto de que la convocante este en condiciones de verificar que la marca y fabricante ofertados en la propuesta técnica, corresponden con las cartas del fabricante y las muestras entregadas. Aclarando que no se aceptaran muestras representativas, por lo indique que quien no cumpla con este requisito será desechada su propuesta. El personal del área técnica o usuaria evaluara las muestras proporcionadas por el licitante, siendo la DO responsable de emitir el dictamen, de los resultados de la evaluación, ya sea “satisfactoria” o “rechazo” según sea el caso, dicha evaluación se realizara conforme a la descripción y características señaladas que se indican en el anexo no. 4 de estas bases y que corresponden a las incluidas en el cuadro básico institucional (grupo de suministro 370 y 372) o catalogo general de artículos (grupo de suministro 370 y 372) según corresponda. No se aceptaran bienes remanufacturados, rellenados y/o reciclados. Las muestras de las partidas que resulten asignadas en esta licitación, quedaran en custodia del instituto hasta la recepción a entera satisfacción de este. Las muestras de los bienes propuestos en los casos que no previstos en los referidos documen- tosse reciba adjudicación, les serán devueltas al licitante 60 días después del fallo del proceso licitatorio. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en En el caso de materiales que deben ser estudiados distribuidores, será requisito indispensable presentar carta de respaldo del fabricante en original, membreteada y firmada por el representante legal de la empresa; anexando una copia simple del poder legal del mismo y de su identificación oficial, autorizando específicamente al licitante para participar en el Labo- ratoriopresente evento con las claves de su fabricación incluidas en éste. Las demoras motivadas La información que se derive de la evaluación documental practicada por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte personal del Instituto, será considerada para la emisión del resultado técnico de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigopropuestas técnicas de esta licitación. El Contratista es responsable Nota: Con el propósito de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar confirmar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados veracidad y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente autenticidad de la aprobación inicial del tipo información que los licitantes presenten como parte de material a emplearsus propuestas, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera convocante podrá realizar visitas a las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte instalaciones de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados empresas involucradas, durante el período comprendido entre la fecha de Recepción y Apertura de Propuestas y el Acto de Fallo de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstoLicitación.
Appears in 1 contract
Sources: Licitación Pública Internacional
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos La calidad y accesorios a emplear especificaciones técnicas de las Mercancías objeto de compra por ▇▇▇▇▇ deberá ser las que se hayan especificado en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados Confirmación de Venta. Todas las Mercancías objeto de compraventa que no cumplan las especificaciones de calidad y técnicas incluidas en la Oferta Confirmación de Venta serán podrán ser rechazadas por el Comprador, siendo responsable el Vendedor de los daños y deberán ser apro- bados previamente perjuicios de cualquier naturaleza causados por la DOentrega de Mercancías no conformes con la calidad y especificaciones técnicas. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara En todo caso, ▇▇▇▇▇ garantiza al Comprador que los elementos ofrecidos las Mercancías objeto de venta son:
(a) seguras y adecuadas para el consumo humano, a menos que la Confirmación de Venta indique, excepcionalmente, que el producto no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificadosestá destinado para consumo humano (por ejemplo, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad caso de la DOadquisiciones para harina de pescado o productos de consumo animal). Los trabajos deberán ejecutarse según En ningún caso podrá sobrentenderse que las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo Mercancías son para consumo no humano salvo que establezca el PET, y como lo indique por escrito la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro Confirmación de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco Venta.
(5b) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en En el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo sean mercancías sin procesar, serán adecuadas para la fabricación de materiales presentados son imputables conservas de pescado conforme a la normativa nacional o internacional aplicable y al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente Codex Alimentarius de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ FAO (▇▇▇- zo ▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/ ) y estar libres de veinticuatro cualquier defecto o deficiencia.
(24c) horas Las mercancías deberán cumplir la normativa nacional aplicable en el País del Comprador y poder pasar cualquier inspección o test de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta ordensanidad del País del Comprador (salvo que la Confirmación de Venta indique un tercer País de destino, la DO podrá hacer retirar en cuyo caso deberán cumplirse los materiales rechazados mismos requisitos para dicho país de destino), seguridad alimentaria o aduaneras, y serán por cuenta cumplir con las instrucciones, normas y regulaciones del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación país o del lugar de depósito. La obra importación.
(d) Adicionalmente, en caso de que en la Confirmación de Venta se haya acordado que las Mercancías se ajustarán a un determinado propósito o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo el Vendedor estará obligado a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable suministrar dichas mercancías para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstose adecúen a tal propósito.
Appears in 1 contract
Sources: Términos Y Condiciones Generales
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en La empresa adjudicataria deberá garantizar el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad cumplimiento de la DOnormativa vigente en materia higiénico‐ sanitaria. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras artículos objeto de acuerdo a lo la solicitud de oferta, que establezca el PET, y como lo indique la DO se describen en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro anexos ▇▇▇ ▇▇▇- zo ▇▇▇ de veinticuatro Prescripciones Técnicas, podrán ofertarse con características equivalentes, estando la oferta sujeta a marca por motivos comerciales, de resultado final del producto a cliente, rendimiento del mismo, y demanda de en términos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Sobre, todo, en los casos en los que la marca se presente como producto mismo en términos de demanda de cliente (24) horas ejemplo bebidas espirituosas, bebidas refrescantes…). Cetursa podrá solicitar a los participantes el envío de notificadomuestras de determinados productos para la realización de catas. Cuando Los costes asociados al envío de los productos, así como los mismos, correrán a cuenta de los participantes en el Contratista proceso de licitación. En el caso de que cualquiera de los productos optativos ofertados no cumpliere esta ordencumpliera con las características ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ podrá considerar dichos productos como no presentados (pudiendo descartar del proceso al participante si así supera el máximo de productos no ofertados por lote). Cetursa se reserva el derecho de realizar una visita a las instalaciones de los licitantes para recoger muestras de determinados productos y poder evaluar, si así lo estima, la DO podrá hacer retirar calidad de los materiales rechazados mismos y serán por cuenta el estado de las instalaciones. En el caso de que las instalaciones no cumplieran con los requisitos mínimos de calidad para la prestación de los servicios objeto del Contratista presente pliego, el participante será descartado del proceso de licitación. Cetursa se reserva la potestad de realizar otros ensayos de control de calidad, con carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a las empresas adjudicatarias. Si los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme resultados fueran inferiores a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda la empresa adjudicataria se compromete a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución suministrar y/o provisión a los considerados de cualquier trabajo y/referencia con carácter legal, se procederá a la rescisión del contrato con las responsabilidades a que hubiera lugar y abono de los ensayos realizados. Los proveedores presentarán los certificados correspondientes que avalen el cumplimiento en cada caso de la normativa vigente y aquellos relativos a Calidad y Respeto al medio Ambiente que hayan obtenido, si se exigen en los lotes o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra los productos o elemento de obra cumpla su fin previstosi está interesado en resaltarlo.
Appears in 1 contract
CALIDAD. Todos La calidad de los equiposbienes ofertados será evaluada con las muestras que deben entregar los licitantes, materialeslas cuales serán revisadas y en su caso aprobadas por las áreas operativas del Instituto, artefactos aceptando el licitante que se realicen en los bienes las pruebas necesarias para comprobar la funcionalidad y accesorios a emplear calidad, que servirá de base para aceptar o desechar la propuesta. Las muestras desechadas por el área operativa, así como las que no resulten con asignación en la obra presente licitación, los licitantes deberán recogerlas en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un término de 30 días posteriores al fallo, de lo contrario serán desechadas sin responsabilidad alguna para el Instituto. Las muestras que resulten con asignación, serán entregadas debidamente identificadas con la clave y descripción corta del Artículo y nombre del proveedor, al área de recepción dependiente de la Oficina de Suministros, para comprobar que los especificados bienes entregados por los proveedores durante la vigencia del contrato, correspondan a las características y calidad de la muestra presentada y aceptada en la licitación. Copia del certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador registrado ante la SEMARNAT. (Conforme a la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la Certificación del Manejo sustentable de los bosques, publicada en el PETDOF el 08 09 08 vigente a partir de los 60 días de su publicación). En caso de no contar con el certificado, responder escrito original bajo protesta de decir verdad, de que el proveedor original de la madera, cuenta con el certificado de manejo sustentable de los bosques y en el cual indique además el número de registro ante la SEMARNAT de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su proveedor, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. En adición a los indicados lo anterior y para verificar la legal procedencia de la madera utilizada en la Oferta fabricación de los bienes, deberá presentar: Remisión forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y deberán ser apro- bados previamente subproductos, incluyendo la astilla, que se hayan adquirido en el lugar de su aprovechamiento o en plantaciones. Reembarque forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, que se hayan adquirido en un centro de almacenamiento y transformación. Pedimento aduanal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos que se hayan importado directamente. Comprobantes fiscales con código de identificación: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluyendo la astilla, provenientes de bosques con aprovechamientos forestales autorizados o de plantaciones, o bien, cuando se trate de los productos y subproductos forestales, incluidas la madera aserrada o con escuadría, distribuidos por carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros similares. Copia del dictamen o constancia del cumplimiento de la NOM-050-SCFI-2004 “Información comercial – Etiquetado general de productos”, expedida por Unidad de Verificación acreditada por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstoEMA.
Appears in 1 contract
CALIDAD. Todos 10.1 El Vendedor realizará todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios esfuerzos razonables para conseguir (con sujeción a emplear lo previsto en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva las restantes cláusulas de calidad respecto las presentes condiciones de los ofrecidos o especificadosventa) que, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar aspectos sustanciales, los Productos suministrados mantengan la conformidad con sus especificaciones durante el plazo de 6 meses desde la previa y expresa conformidad fecha de entrega.
10.2 El Vendedor sólo será considerado responsable de incumplimiento de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO cláusula 10.1 en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratistasiguientes:
(a) si el Comprador le notifica por escrito la existencia de defectos a él (y, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso concreto de materiales que deben ser estudiados los defectos parezcan deberse a daños durante al transporte, al transportista) en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas plazo de 14 días desde la fecha en que el propio Comprador los descubra o deba descubrirlos, especificando en la notificación los defectos y la cantidad de Productos afectados por rechazo ellos;
(b) si, una vez recibida la notificación anterior por el Vendedor, se ofrece a éste una oportunidad razonable de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo examinar dichos Productos o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplearsi, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase petición y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ a su ▇▇▇- zo ▇▇, se los devuelve el Comprador a su centro de veinticuatro actividad para que los examine;
(24c) horas si el Comprador no hace ningún uso de notificado. Cuando los Productos una vez enviada la notificación anterior;
(d) si el Contratista defecto no cumpliere esta ordense ha producido por incumplimiento por parte del Comprador de las instrucciones, verbales o escritas, del Vendedor en relación con el almacenamiento, instalación, uso o mantenimiento de los Productos o, en su defecto, de las buenas prácticas del sector, y
(e) si el Comprador no ha modificado, reparado ni destruido los Productos sin su autorización por escrito.
10.3 Con sujeción a lo dispuesto en la DO cláusula 10.2, si algunos de los Productos no fueran conformes con sus especificaciones en aspectos sustanciales, el Vendedor podrá hacer retirar los materiales rechazados optar por repararlos o sustituirlos (o la parte defectuosa), o bien por reembolsar su precio en la parte proporcional del Contrato, siempre que el Comprador, a solicitud y serán por cuenta suya, le devuelva los Productos o las partes defectuosas.
10.4 Si el Vendedor opta por lo previsto en la cláusula 10.3, quedará exento de toda responsabilidad ulterior por incumplimiento de la cláusula 10.1 en relación con dichos Productos.
10.5 Los Productos sustituidos serán propiedad del Contratista Vendedor y los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar Productos reparados o sustituidos estarán sujetos a la cláusula 10.1 durante un plazo de depósito. La obra o elemento seis meses desde la fecha de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstoentrega.
Appears in 1 contract
Sources: Sales Contracts
CALIDAD. Todos El servicio y operación de las cámaras de refrigeración y congelación deberá de ser documentado y controlado de acuerdo a los estándares de calidad que marcan las Normas Nacionales para garantizar la calidad de los productos que en ellas se resguardan, por lo tanto “El Licitante” deberá de presentar escrito mediante el cual manifieste conocer y cumplir los procedimientos de calidad que se deben de prestar para garantizar su servicio y la operación adecuada de los equipos que estará conservando, de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salud NOM-059-SSA1-2015, NOM-036-SSA2-2012, la auxiliar; NMX- EC-15189-IMNC-2015 y la guía tecnológica No 42. Para la calibración de los instrumentos “El Licitante”, deberá entregar copia vigente del documento que acredite al laboratorio que realizará la calibración ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en la variable, alcance y resolución del instrumento a calibrar. Para la calificación del equipo “El Licitante”, deberá entregar copia vigente del documento que acredite al laboratorio que realizará la calificación para evidenciar que cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en las variables involucradas, alcance y resolución del equipo a calificar, para poder llevar a cabo el servicio, así como acreditación de personal capacitado en metrología quien realizara estas últimas certificaciones. “El Licitante”, deberá anexar en su propuesta técnica escrito mediante el cual señale como mínimo 2 (dos) números telefónicos, para reportes de emergencia, con el siguiente orden: 1(uno) fijo y 1 (uno) móvil, así como dirección de correo electrónico, para mantener la comunicación en los reportes de mantenimiento correctivo que surjan durante la vigencia del contrato. “El Licitante” deberá de considerar dentro de su propuesta técnica, escrito mediante el cual manifieste que incluyó dentro de su propuesta económica, todos los insumos y/o refacciones necesarias para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, de igual forma todas las refacciones deberán ser nuevas, originales o de calidad superior a las que se requieran en cada uno de los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados señalados en el PETAnexo Técnico, responder a para lo cual “El Licitante” deberá de señalar los indicados en la Oferta insumos y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos refacciones que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución incluirán para el mantenimiento preventivo y/o provisión correctivo de cualquier trabajo conformidad con el formato que se glosa en el Anexo Técnico con el nombre “explosión de insumos incluidos para el mantenimiento preventivo y/o elemento quecorrectivo”; por lo que corresponde a las refacciones para el mantenimiento correctivo no incluidas se cobraran por separado previa cotización y autorización por parte del Administrador del contrato, aunque no esté indicado específicamentede conformidad al formato que se glosa en el Anexo Técnico con el nombre “Refacciones que se cobraran por separado previa autorización del Administrador del contrato y Jefe de Conservación de Unidad”, resulte indispensable debiendo considerar para que el suministro un término máximo de tres días hábiles, contados a partir de la obra autorización. “El Licitante”, deberá entregar en su propuesta técnica, las fichas técnicas, catálogos o elemento de obra cumpla su fin previstomanuales técnicos, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones simples correspondientes al español.
Appears in 1 contract
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos La calidad y accesorios a emplear especificaciones técnicas de las Mercancías objeto de compra por ▇▇▇▇▇ deberá ser las que se hayan especificado en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados Confirmación de Compra. Todas las Mercancías objeto de compraventa que no cumplan las especificaciones de calidad y técnicas incluidas en la Oferta Confirmación de Compra serán rechazadas por ▇▇▇▇▇, siendo responsable el Vendedor de los daños y deberán ser apro- bados previamente perjuicios de cualquier naturaleza causados por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos entrega de Mercancías no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar conformes con la previa calidad y expresa conformidad de la DOespecificaciones técnicas. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales En todo caso, el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇Vendedor garantiza ▇ ▇▇▇- zo ▇▇ que las Mercancías objeto de veinticuatro venta son:
(24a) horas seguras y adecuadas para el consumo humano, a menos que la Confirmación de notificadoCompra indique, excepcionalmente, que el producto no está destinado para consumo humano (por ejemplo, en caso de adquisiciones para harina de pescado o productos de consumo animal). Cuando En ningún caso podrá sobrentenderse que las Mercancías son para consumo no humano salvo que lo indique por escrito la Confirmación de Compra.
(b) En el Contratista no cumpliere esta ordencaso de que sean mercancías sin procesar, serán adecuadas para la DO podrá hacer retirar fabricación de conservas de pescado conforme a la normativa nacional o internacional aplicable y al Codex Alimentarius de la FAO (▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/) y estar libres de cualquier defecto o deficiencia.
(c) Las mercancías deberán cumplir la normativa nacional aplicable en el País del Comprador y poder pasar cualquier inspección o test de sanidad del País del Comprador (salvo que la Confirmación de Compra indique un tercer País de destino, en cuyo caso deberán cumplirse los materiales rechazados mismos requisitos para dicho país de destino), seguridad alimentaria o aduaneras, y serán por cuenta cumplir con las instrucciones, normas y regulaciones del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación país o del lugar de depósito. La obra importación.
(d) Adicionalmente, en caso de que en la Confirmación de ▇▇▇▇▇▇ se haya acordado que las Mercancías se ajustarán a un determinado propósito o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo el Vendedor estará obligado a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable suministrar dichas mercancías para que la obra o elemento se adecúen a tal propósito.
(e) Que las mercancías cumplen cualesquiera requisitos legales de obra cumpla su fin previsto.trazabilidad alimentaria y aduanera especificados en el Anexo I.
Appears in 1 contract
Sources: Términos Y Condiciones Generales
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en La empresa adjudicataria deberá garantizar el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad cumplimiento de la DOnormativa vigente en materia higiénico- sanitaria. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras artículos objeto de acuerdo a lo la solicitud de oferta, que establezca el PET, y como lo indique la DO se describen en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro anexos ▇▇▇ ▇▇▇- zo ▇▇▇ de veinticuatro Prescripciones Técnicas, podrán ofertarse con características equivalentes, estando la oferta sujeta a marca por motivos comerciales, de resultado final del producto a cliente, rendimiento del mismo, y demanda de en términos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Sobre, todo, en los casos en los que la marca se presente como producto mismo en términos de demanda de cliente (24) horas ejemplo bebidas espirituosas, bebidas refrescantes…). Cetursa podrá solicitar a los participantes el envío de notificadomuestras de determinados productos para la realización de catas. Cuando Los costes asociados al envío de los productos, así como los mismos, correrán a cuenta de los participantes en el Contratista proceso de licitación. En el caso de que cualquiera de los productos optativos ofertados no cumpliere esta ordencumpliera con las características ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ podrá considerar dichos productos como no presentados (pudiendo descartar del proceso al participante si así supera el máximo de productos no ofertados por lote). Cetursa se reserva el derecho de realizar una visita a las instalaciones de los licitantes para recoger muestras de determinados productos y poder evaluar, si así lo estima, la DO podrá hacer retirar calidad de los materiales rechazados mismos y serán por cuenta el estado de las instalaciones. En el caso de que las instalaciones no cumplieran con los requisitos mínimos de calidad para la prestación de los servicios objeto del Contratista presente pliego, el participante será descartado del proceso de licitación. Cetursa se reserva la potestad de realizar otros ensayos de control de calidad, con carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a las empresas adjudicatarias. Si los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme resultados fueran inferiores a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda la empresa adjudicataria se compromete a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución suministrar y/o provisión a los considerados de cualquier trabajo y/referencia con carácter legal, se procederá a la rescisión del contrato con las responsabilidades a que hubiera lugar y abono de los ensayos realizados. Los proveedores presentarán los certificados correspondientes que avalen el cumplimiento en cada caso de la normativa vigente y aquellos relativos a Calidad y Respeto al medio Ambiente que hayan obtenido, si se exigen en los lotes o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra los productos o elemento de obra cumpla su fin previstosi está interesado en resaltarlo.
Appears in 1 contract
CALIDAD. Todos los equiposLas características formales del documento una vez traducido deberán ser las mismas del documento original remitido por la FIIAPP, materialesF.S.P. Antes de la entrega, artefactos las traducciones serán debidamente revisadas y accesorios a emplear corregidas de conformidad con el protocolo establecido en apartados sucesivos al presente. Las traducciones se presentarán sin errores de formato, tipográficos, mecanográficos, lingüísticos o estilográficos. Deben contener un discurso natural y autónomo en la obra serán lengua de destino, de forma que no parezca una traducción. En ningún caso se aceptará que ante la solicitud de un encargo la empresa adjudicataria alegué imposibilidad de realizar alguno de los especificados trabajos solicitados, la misma debe disponer de los recursos técnicos y humanos suficientes sin que en ningún caso puedan solicitarse dichos medios a FIIAPP F.S.P. Para el tratamiento adecuado de contenidos a traducir que hubieran sido enviados en ocasiones anteriores, al menos una vez, y que necesiten una modificación, con el objeto de reducir los costes de traducción y los tiempos de entrega, deberá existir una memoria de traducción realizada, que se actualizará con los nuevos datos que aporte la FIIAPP, F.S.P respecto a la nueva traducción, con el fin de evitar que un texto que ya fue traducido anteriormente, sea traducido de nuevo. La empresa adjudicataria se compromete a la realización del siguiente protocolo básico de calidad en cada una de las traducciones una vez recibido el encargo: ➢ Traducción del encargo por un primer traductor. ➢ Revisión de la traducción por un segundo traductor. La empresa adjudicataria adscribirá al servicio un segundo traductor para la verificación de la calidad técnica y lingüística del trabajo realizado, este deberá estar especializado en materia de cooperación internacional o en el PETpreciso objeto de la traducción. En su caso, responder atendiendo a los indicados las especiales circunstancias del encargo podrá sustituirse la figura del segundo traductor por la del asesor especializado en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente materia objeto de traducción. ➢ Control Final por parte de un Director de Proyecto designado por la DOempresa durante el periodo de vigencia del contrato acordado por ambas Partes. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva Este Director deberá ser único y responsable de calidad respecto cara a FIIAPP, F.S.P de los ofrecidos o especificadosla ejecución técnica del objeto del contrato, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar actuando de interlocutor con absoluta capacidad decisoria. La empresa adjudicataria acordará con la previa FIIAPP F.S.P. el método de verificación de dichas revisiones y expresa conformidad controles internos que en todo caso deberán permitir a la FIIAPP F.S.P. la fiscalización de la DOque las revisiones se han realizado materialmente. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales ➢ Utilizar el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas Glosario terminológico facilitado por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo ▇▇▇, F.S.P: vocabulario clave y específico previamente identificado, traducido y validado que deberá ser utilizado en los servicios de veinticuatro (24) horas traducción e interpretación. ➢ Guía de notificadoestilos específico. Cuando Los incumplimientos de los parámetros de calidad desencadenarán los protocolos de actuación y la imposición de las penalidades establecidas en el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta apartado 8 del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstopresente pliego.
Appears in 1 contract
CALIDAD. Todos 15.1 El Proveedor se compromete a que los equiposSuministros sean conformes a las exigencias de calidad, materialescostes y plazos establecidos en cada Contrato o Pedido. En particular, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán sin carácter limitativo, el Proveedor, cuando resulte de aplicación, deberá cumplir todos los especificados requisitos estipulados en el PETManual de Calidad de Proveedores, responder que conoce, comprende y acepta.
15.2 Los Suministros deberán además respetar todas las leyes, reglamentos y demás normas en vigor aplica-bles en materia de calidad, higiene, seguridad, protección del medio ambiente, instalaciones eléctri-cas y a la legislación laboral, en cada uno de los indicados en la Oferta países donde los Suministros sean fabricados y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo donde sean posteriormente entregados.
15.3 El Proveedor se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva compromete a implantar y/▇ ▇▇▇▇▇-ner un sistema de calidad respecto eficaz que evidencie la capacidad de sus procesos de producción, que, como mínimo alcancen el referencial ISO 9001 en su últimaversión.
15.4 El Proveedor se compromete a implementar un sis- tema que asegure la trazabilidad y continuidad de los ofrecidos o especificadosSuministros y de los productos y materiales suministrados por sus proveedores, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad el objetivo de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales limitar el Contratista presentará muestras impacto ne-gativo de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO posibles defectos en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará Suministros.
15.5 GRUPO SESÉ informará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo Proveedor de los materiales. Cuando Suminis-tros defectuosos o con una merma de calidad tal queno cumplan los estándares de calidad requeridos, mediante una notificación que será enviada por co- rreo electrónico o por cualquier otro medio electrónico acordado con el Proveedor dentro de las Especificaciones no establezcan plazo para 48 horas siguientes a su detección.
15.6 El Proveedor se compromete a dar respuesta a la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días no- tificación prevista en el caso apartado 15.5 anterior en unplazo de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de 24 horas, tras su recepción, mediante for- mato 8D u otro formato aceptado expresamente porGRUPO SESÉ.
15.7 El Proveedor implementará las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇medidas ▇▇ ▇▇▇▇▇▇- zo gencia necesarias hasta que las acciones correctivas estén completamente implantadas y garanticen la calidad de veinticuatro (24) horas de notificadolos Suministros, asumiendo todos los cos- tes asociados a dichas medidas. Cuando el Contratista no cumpliere esta ordenthem with SESÉ GROUP. The Services Manager, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originenwhomust have the approval of SESÉ GROUP, no responsabilizándose SBASE por pérdidasshall per- sonally manage, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previstocoordinate and supervise the provision of the Services the subject-matter of the Order.
Appears in 1 contract
Sources: Condiciones Generales De Compra De Bienes De Equipo Y Servicios
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados especi- ficados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente aprobados previa- mente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran resul- taran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos ofreci- dos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar contar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tosdocumentos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación correspondiente acep- tación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorioLaboratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión provi- sión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente extraerá pe- riódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté es- té indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla cum- pla su fin previsto.
Appears in 1 contract
Sources: Licitación Pública
CALIDAD. Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y deberán ser apro- bados previamente por la DO. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá con- tar con la previa y expresa conformidad de la DO. Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte. Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen- tos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la co- rrespondiente aceptación o rechazo de los materiales. Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la acep- tación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el En caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo- ratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO ex- traerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti- da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro ▇▇▇ ▇▇▇- zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución racionamiento y/o provisión de cualquier trabajo y/incumplimiento de los parámetros de calidad del producto o elemento quedel suministro, aunque el Generador pagará a Electroperú las compensaciones y penalidades a que hubiere lugar por incumplimiento de los niveles de calidad exigidos, conforme a lo dispuesto en la LCE, su reglamento, la NTCSE y directivas complementarias. En caso que el exceso de las tolerancias establecidas para las perturbaciones (flicker, tensiones armónicas y otras que definan la legislación del sector eléctrico) sea de responsabilidad de Electroperú o de sus clientes, incluyendo los Distribuidores Designados, el Generador queda facultado a trasladar a Electroperú las eventuales sanciones o penalidades que tuviera que pagar a terceros en aplicación de la NTCSE. En caso de interrupciones por fallas en el sistema de transmisión de las empresas transmisoras, el Generador trasladará a Electroperú la compensación que le corresponda recibir de parte de las respectivas empresas transmisoras en aplicación de la NTCSE. Dicha compensación se realizará en forma proporcional a la potencia suministrada, conforme a lo establecido en el Contrato, sobre la base de la potencia total suministrada a los Distribuidores Designados por todos sus proveedores, incluido el Generador. El Generador efectuará las compensaciones a favor de Electroperú mediante una nota de crédito, en la oportunidad prevista en la normatividad vigente. Considerando lo establecido en los acápites anteriores, si el Generador no esté indicado específicamentecompensase a Electroperú en la oportunidad establecida por el Contrato o por la normatividad vigente, resulte indispensable para por tener alguna objeción; y ésta resultara infundada, el Generador deberá pagar a Electroperú el adeudo resultante, incluyendo el interés compensatorio y moratorio devengado desde la fecha en que se produjo la obra o elemento ocurrencia, de obra cumpla su fin previstoconformidad con el artículo 176º del reglamento de la LCE. Para efectos de cuantificar la potencia y energía a ser compensadas, estas se computarán desde el instante en que se produzca la ocurrencia, conforme a la normatividad señalada en el numeral 14.1 y considerando los estándares de calidad definidos en dicha normatividad y en la Cláusula Sexta.
Appears in 1 contract