Common use of MANTENIMIENTO PREVENTIVO Clause in Contracts

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo del Equipo será por todo el tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El Mantenimiento Preventivo es la intervención o intervenciones técnicas definidas en los protocolos de revisión del fabricante y que tienen el fin de asegurar que un producto sanitario cumpla especificaciones recomendadas por el fabricante, garantice que conserva la seguridad y prestaciones previstas y que goza de un correcto funcionamiento. Está incluido en el precio total del contrato la sustitución de piezas, materiales originales, etc. que, por protocolos de actuación del fabricante, o por encontrarse averiadas, sea preciso cambiar. Puede incluir sustitución preventiva de piezas y accesorios. La planificación del mantenimiento preventivo del Equipo será se realizará de común acuerdo entre la empresa y el Hospital. La empresa se compromete a que dicha planificación de acciones preventivas se realice durante el primer mes de cada año natural, siendo las fechas planificadas con el Servicio implicado y el de Electromedicina, para optimizar la fiabilidad de los equipos. Estas inspecciones constarán de tres verificaciones independientes: - Verificaciones mecánicas: Garantizar el buen funcionamiento de los usuarios y evitar situaciones potencialmente peligrosas relacionadas con el aspecto mecánico, como por todo el tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódicoejemplo los seguros, los insumosfrenos, parteslimpieza, piezas lubricación, regulación, calibración, ajuste, eliminación de residuos y pequeñas correcciones que sean necesarias a juicio del Servicio Técnico del contratista,etc. - Verificaciones eléctricas: Consiste en reducir al mínimo la posibilidad de choque eléctrico o cualquier accidente eléctrico para los usuarios y los pacientes, al estar utilizando un Producto Sanitario. - Verificaciones biológicas: Aquellas medidas que deben tomarse para eliminar todas las acciones necesarias posibilidades de contaminación por agentes patógenos o tóxicos, tanto para garantizar el perfecto estado paciente como para el usuario, sin olvidar al personal de funcionamiento de mantenimiento En el caso que durante el mantenimiento preventivo se diagnosticase una no conformidad con las recomendaciones establecidas los valores indicados por fábrica, se procederá en abrir un parte de intervención técnica y el producto sanitario entrará en ciclo de trabajo del Servicio Técnico de la empresa con carácter de urgencia. El contratista informará al Servicio de Mantenimiento del Área VII, de cualquier defecto en el manual equipo que disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto energético, suponga un peligro para la seguridad de los usuarios, del fabricantepropio equipo o que pueda ser motivo de una avería futura; procediendo inmediatamente a su subsanación. ▪ El Contratista en coordinación con Una vez que el Administrador mantenimiento preventivo haya finalizado, el contratista entregará al responsable del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente seguimiento del contrato y a los dos años responsables de Garantía Técnica los Servicios Asistenciales en donde se encuentren los equipos, un informe donde se indiquen los problemas encontrados y las acciones correctoras realizadas, identificando en el informe el equipo, modelo, número de serie, ubicación, tiempo empleado y material utilizado, así como las observaciones o de Fábricarecomendaciones que se estimen oportunas. En este Informe, el mismo que deberá ser presentado con constar la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin manifestación expresa de que el Órgano equipo ha quedado en condiciones perfectas de Contratación pueda socializar funcionamiento y seguridad para el paciente. Cualquier avería originada por la programación omisión de dichas actividades las operaciones preventivas en los plazos y con el establecimiento de saludlos elementos adecuados, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de será reparada por la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación empresa adjudicataria sin cargo alguno para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a Administración, debiendo sustituir aquella los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcelementos dañados.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo del Equipo será por todo se refiere al conjunto de acciones encaminadas a procurar el tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de óptimo funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricantelos equipos. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento realizará en una sola ocasión durante la vigencia del contrato. La fecha máxima para la finalización del mantenimiento preventivo es el 30 de salud al momento septiembre del 2006. El servicio de mantenimiento preventivo se efectuará de acuerdo a la definición que la convocante determine para cada localidad, pudiendo realizarse incluso fuera de horarios de labores, fines de semana o días festivos. El horario de labores en la localidad de oficinas centrales de la instalación del bienconvocante es de 8:30 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 16:00 horas los sábados. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso resto de cambios en las localidades el cronograma horario de mantenimientos correspondientes labores es de 8:30 a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) 19:00 horas de anticipación para la prestación del serviciolunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas los sábados, hora local. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo equipos a nivel hardware incluirá, de manera enunciativa, no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, limitativa y en los términos descritos casos aplicables, las siguientes actividades: • Limpieza de gabinetes y partes internas. • Aspirado o sopleteado de circuitos, dispositivos, mecanismos, vías de arrastre, entre otros. • Lubricación de partes mecánicas. • Revisión de voltajes de salida en este numeral, están incluidos en el precio las tomas de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de corriente que ocupan los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bienequipos. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En Durante el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años se ejecutarán en las Pc´s, Lap Tops y Servidores HP Netserver la ejecución de Garantía rutinas para la verificación, y en su caso, eliminación de programas de cómputo no institucionales. El área técnica o de Fábricala convocante hará entrega de las rutinas al proveedor adjudicado. En caso de que al realizar el mantenimiento preventivo se detecte una falla que impida la operación normal de cualquier equipo, se deberá otorgar el mantenimiento correctivo respectivo. En caso de que durante la vigencia del servicio se efectué la sustitución por cambio físico de un equipo, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante los términos establecidos en este anexo técnico 4, se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores considerará como un servicio de mantenimiento preventivo y necesarias para otorgado. Al término del mantenimiento preventivo se deberá elaborar un reporte el óptimo desempeño cual contenga la firma del equipamientousuario y/o responsable de la localidad; el detalle de las actividades realizadas, incluyendo la lectura del voltaje de salida de las tomas de corriente; y, el costo del mantenimiento también incluirá estado de operación en que se deja el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivobien. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad totalidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años reportes deberán entregarse máximo el 16 de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil octubre del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante2006.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo del Equipo será por todo se realiza para prevención xx xxxxxx en el tiempo sistema que mantiene en servicio un equipo biomédico y que está sometido a un trabajo constante; permitiendo que las piezas y componentes que cumplen determinadas funciones se mantengan en un rango óptimo de vida útil establecido funcionamiento, con lo cual se puede garantizar la continuidad de utilización de los equipos intervenidos y mayor confiabilidad para su operación. Por lo anterior, la ESE, establece un Programa de Mantenimiento Preventivo anual, para cada uno de los equipos durante los períodos recomendados por el Órgano fabricante y/o según las necesidades identificadas para cada uno de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricanteequipos. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente EL CONTRATISTA se obliga a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte establecido en conjunto con la ESE., dentro de la ofertaoportunidad y calidad que garantice confiabilidad y continuidad de los servicios durante el plazo establecido en este estudio. Los trabajos de mantenimiento preventivo realizados por el CONTRATISTA, tendrán un periodo de garantía de Tres meses (3) meses, contados a fin partir de la fecha de generación del respectivo Reporte de Servicio. Los daños o inconvenientes generados dentro del plazo, se entenderán cubiertos por la garantía y no tendrán costo adicional para ESE HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX. El oferente deberá hacer las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario durante el Órgano tiempo que dure la garantía, excepto daños no relacionados con los que dieron origen a la garantía. Las siguientes actividades son consideradas integrantes del mantenimiento preventivo menor, propias del día a día ejecutadas por el Equipo Mínimo de Contratación pueda socializar Trabajo, por lo tanto no generan pago para la programación ESE. Debido a que están incluidas por EL CONTRATISTA en los gastos de dichas administración e imprevistos del valor ofertado; entre los cuales tenemos entre otros: • Cambio de bombillos. • Destape/cambio de filtros. • Cambio de sensores. • Conexión de mangueras • Revisión de fugas • Cambio de papel de equipo • Cambio de soda caustica • Emitir un diagnóstico o concepto técnico menor. • Acompañamiento y capacitación. • Otras actividades con el establecimiento de salud, menores o no previstas en el plan de mantenimiento preventivo definitivo El CONTRATISTA deberá presentar un Reporte de Servicios de las actividades realizadas donde se especifique unidad donde se prestó el servicio, tipo de mantenimiento, nombre del equipo, área o piso de hospitalización donde se encuentra, modelo, número de serie y diagnóstico. Esta información deberá entregar al establecimiento de salud al momento ser entregada impresa y en medio magnética, a la Interventoría Técnica del contrato, como soporte de la instalación factura correspondiente. De igual manera deberán ser ingresadas a las Hojas de Vida del bienEquipo las cuales son responsabilidad del CONTRATISTA. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma daño de mantenimientos correspondientes a algún componente electrónico y / o mecánico de alguno de los dos años equipos, por parte de Garantía Técnica o alguno de Fábricalos miembros de la firma CONTRATISTA, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación la empresa CONTRATISTA deberá asumir sin costo adicional para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadasinstitución, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo la reparación con el respectivo cambio de pieza o componente dañado. En caso que no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contratopueda realizar la reparación, cuyo porcentaje será revisado anualmentela empresa CONTRATISTA, a efectos deberá reponer el equipo por uno de ajustarse idénticas características técnicas y de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivocalidad, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio bajo previa aprobación de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcInterventoria Técnica.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El proveedor realizará en horario laboral, un mantenimiento preventivo semestral a todo el parque informático de equipos de cómputo propiedad de la SFP objeto de esta contratación. Para realizar lo anterior, el proveedor deberá entregar como parte de su propuesta y en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la adjudicación del servicio, un programa de mantenimiento de los equipos, así como el formato que usará para dejar registro de las actividades realizadas como parte del mantenimiento preventivo, para su aprobación. El mantenimiento preventivo del Equipo será se evaluará mensualmente con base al cumplimiento de avance al programa de mantenimiento propuesto, por todo lo que es responsabilidad de la empresa adjudicada el tiempo cumplimiento puntual y con calidad de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado ese programa. Deberá mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el parque informático de conformidad con las recomendaciones establecidas equipos de cómputo propiedad de la SFP, estando obligado a asegurar los equipos contra cualquier acontecimiento en el manual los equipos que los dañe o impida su buen funcionamiento. Adicionalmente, para asegurar la continuidad operativa del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan servicio que brindan los equipos de mantenimiento correspondiente a los dos años cómputo objeto de Garantía Técnica o de Fábricaesta contratación, el mismo proveedor adjudicado deberá disponer de equipos denominados como sustitutos, que deberá ser presentado sirvan de reemplazo temporal a aquellos equipos de cómputo que no puedan repararse con la oferta del servicio los niveles de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución)servicio. Una vez entregado el instalado un equipo sustituto los plazos de cumplimiento a los niveles de servicio se darán por suspendidos, en el establecimiento entendido que un equipo sustituto solo podrá permanecer instalado hasta 30 días naturales, plazo después del cual se reanudarán los plazos de saludcumplimiento a los niveles de servicio. Los equipos sustitutos deberán tener características técnicas iguales o superiores al equipo al que reemplazan de forma temporal. Los equipos sustitutos, accesorios, consumibles, refacciones y todo aquello necesario para el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia correcto funcionamiento de mantenimientos indicados los equipos serán proporcionados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábricaproveedor, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación sin costo adicional para la prestación del servicioSFP. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a equipos de cómputo de escritorio, portátiles y UPS deberá incluir como mínimo: • Limpieza general de gabinete del CPU o del equipo portátil • Limpieza de teclados y ratones, en caso de equipos de escritorio • Limpieza exterior del monitor, aplica en equipos de escritorio y portátiles. • Revisión del funcionamiento de todos los dos años dispositivos que integran el equipo de Garantía Técnica o cómputo, tanto de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano escritorio como portátil. • Sustitución de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor baterías de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no UPS cuando así se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcrequiera.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo tiene como objetivo asegurar la disponibilidad del Equipo será equipo o instalación anticipándose a las averías o irregularidades en el funcionamiento, mediante la realización de inspecciones, ajustes, reparaciones o sustituciones de aquellas piezas que puedan mermar la garantía del funcionamiento u ocasionar averías dentro de lo que razonablemente pueda preverse. Contempla lo siguiente: Para cada aparato elevador se llevará a cabo una revisión periódica programada, con un mínimo de una visita mensual, por todo personal técnico cualificado y previo aviso al responsable del edificio. Se dedicará especial atención a los dispositivos de seguridad y elementos vitales de las instalaciones objeto del contrato, comprobando el tiempo correcto funcionamiento de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, sus partes, piezas engrasando todos los elementos que por sus características lo requieran utilizando lubricantes específicos, limpiando los elementos propios de los aparatos elevadores, incorporando los materiales fungibles y todas las acciones consumibles necesarios, y realizando los ajustes, reparaciones o sustituciones necesarias para garantizar el perfecto estado de correcto funcionamiento. El adjudicatario realizará sobre las instalaciones todas las operaciones periódicas necesarias para asegurar su buen funcionamiento de conformidad manera constante, conservando permanentemente la seguridad del servicio, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de actuación prefijado. El PLAN DE MANTENIMIENTO, como mínimo, debe contemplar las acciones indicadas en el Anexo II de este Pliego y cumplirá las especificaciones y normas vigentes en cada momento para los distintos tipos de aparatos elevadores, así como las medidas y verificaciones recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en la legislación vigente en Prevención de Riesgos Laborales que esté relacionada con las instalaciones específicas de éste pliego. Estará obligado a mantener al día el registro de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, según se indica en la ITC AEM 1 Ascensores. En el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación consideran incluidos todos los gastos que se deriven del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de saludmismo, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábricaincluyendo, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a entre otros, la mano de obra necesaria para realizar los trabajos, gastos de las visitas técnicas programadasdesplazamiento, mismas materiales fungibles y consumibles, y todos los materiales que deben estar acorde al plan sea necesario sustituir para el correcto funcionamiento de mantenimiento la instalación, incluso los consumibles de la iluminación que deberán sustituirse por tipo led. El contratista deberá poner en conocimiento del fabricante, también incluirá propietario los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor elementos de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo aparatos que han de sustituirse, por apreciar que no se imputará al presupuesto referencial fijado encuentran en este contratolas condiciones precisas para que se ofrezcan las debidas garantías de buen funcionamiento, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición o si el aparato no cumple las condiciones vigentes que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bienle son aplicables. El Administrador contratista deberá interrumpir el servicio del Contratoaparato cuando se aprecie riesgo de accidentes hasta que se efectúe la necesaria reparación. En caso de accidente, será estará obligado a ponerlo en conocimiento del Organismo Oficial competente y mantener interrumpido el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En hasta que lo autorice el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcmenciona Organismo.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 3.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GENERAL El mantenimiento preventivo del Equipo será por todo el tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contrataciónen los productos Microsoft no asociados a entorno o servicios críticos se realizará, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de FábricaMetro, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a las especificaciones siguientes: • Se efectuará un estudio y revisión de la recomendación instalación y la configuración hardware y software de la base instalada de productos Microsoft, con el objetivo de mejorar el nivel de servicio y la disponibilidad de la información. • Además del fabricante se incluirán todas estudio que lleve a cabo de la base instalada, la empresa contratista deberá proponer los planes de mejora y las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) actividades técnicas detalladas que optimicen la disponibilidad de los sistemas de información Microsoft. • El contratista deberá disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para la ejecución resolver cualquier consulta de soporte relacionada con el funcionamiento de los productos Microsoft, o con su integración con otros programas de otros fabricantes, que le sea planteada por parte de los técnicos de Metro. • El contratista se compromete a realizar una valoración previa del coste de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para actuaciones propuestas por el óptimo desempeño del equipamientomismo o por el personal técnico designado por Metro, el costo del mantenimiento también incluirá el costo derivadas de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de tareas realizadas como mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado • Las actuaciones de calibración mantenimiento propuestas deberán contar con la aprobación del equipoDirector del Contrato designado por Metro para poder contabilizarse como actividades de las recogidas en el presente pliego. ▪ La periodicidad Será requisito previo a cada revisión de mantenimiento establecer y determinar el ámbito y número de jornadas u horas de trabajo que se requieran. Posteriormente se asignarán los recursos necesarios y se entregará al final un informe por escrito que documente las conclusiones y recomendaciones. • Al inicio del contrato se celebrará una reunión entre el Director del Contrato designado por Metro y la empresa contratista, con objeto de planificar detalladamente las actividades necesarias para la consecución de los mantenimientos preventivos correspondiente objetivos del servicio definidas en el presente Pliego. • A requerimiento del Director del Contrato designado por Metro, y al menos con periodicidad mensual, el contratista realizará un informe de seguimiento que resumirá los servicios proporcionados. o Revisión de soporte: Soporte de planes específicos de despliegue de tecnología, migración o actualización, proporcionando recomendaciones para conseguir un entorno más estable y soportable. o Revisión de arquitectura tecnológica: Evaluación de un plan de despliegue de una tecnología especifica Esta evaluación debe dirigirse a identificar los dos años riesgos existentes para alcanzar los objetivos de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando negocio establecidos en el plan de mantenimiento debidamente aprobado despliegue, enfocándose en que Metro obtenga el máximo provecho de lo que ofrece la tecnología de Microsoft para la arquitectura tecnológica global de Metro. o Revisión de diseño de aplicaciones: Evaluación de la arquitectura de una aplicación o revisión del diseño de componentes de un producto. Esta revisión, entre otros aspectos, está dirigida específicamente a evaluar la conformidad con las directrices de diseño de software de Microsoft, efectividad de comunicación de componentes distribuidos, diseño de código seguro y uso eficiente de servicios en tiempo de ejecución. o Revisiones de código: Examen crítico de aplicaciones para identificar problemas existentes o potenciales. o Revisiones personalizadas: Se realizarán para cubrir las necesidades específicas de Metro al uso de las tecnologías Microsoft. o Revisiones de configuración y operaciones: Donde se utilizarán las herramientas de diagnóstico desarrolladas por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricanteMicrosoft para llevar a cabo dichos RAPs (RiskAssestmentProgram).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento oferente proporcionará asistencia técnica de carácter periódico para la realización de las operaciones pertinentes indicadas en las especificaciones del fabricante de cada uno de los equipos, al objeto de evitar un deterioro de los mismos, así como reducir el riesgo de averías. Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos físicos objetos del Equipo será por todo el tiempo presente contrato dependerán de vida útil establecido por el Órgano la naturaleza de Contrataciónlos mismos. Genéricamente éstos serán: la limpieza general externa e interna de los equipos (limpieza y revisión de discos duros, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódicodisqueteras y cintas continuas, los insumoscon especial atención a las cabezas de estas dos últimas; desmontaje y limpieza de cabezales y ejes de impresoras; limpieza externa, partesmonitor, piezas y todas las acciones necesarias teclado u otros periféricos de ordenadores), revisión de conectores para garantizar el perfecto estado de correcto funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricanteredes de área local, sustitución de elementos que estén averiados, programas de diagnóstico de correcto funcionamiento, fuentes de alimentación, comprobación de tensiones y amperajes ,etc. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábricaun equipo exija una parada planificada del mismo, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación el Director Técnico responsable del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios Centro en el cual esté ubicado el equipo decidirá el momento idóneo para la ejecución realización de la misma. Con carácter general, el tiempo que podrá transcurrir entre dos revisiones consecutivas, en meses, será como máximo: El oferente detallará la periodicidad con la que realizará dichas revisiones, si estas fueran diferentes a las solicitadas, y el alcance pormenorizado de las labores mismas. Para el caso particular del equipamiento del Lote 5 las tareas de mantenimiento preventivo comprenderán: • Inspección y necesarias limpieza ▪ Mobiliario ▪ Existencia de pintadas y graffitis ▪ Abolladuras, raspaduras o arañazo en mueble ▪ Bisagras y cerraduras ▪ Arañazos en pantalla táctil ▪ Limpieza del lector de tarjeta • Partes móviles ▪ Mecanismo elevador. ▪ Impresora de documentos. ▪ Eliminación de atascos. • Pruebas de funcionamiento del equipo ▪ Revisión de la conectividad de los dispositivos a sus correspondientes puertos. ▪ Comprobación de la inserción del latiguillo de red. ▪ Encendido del equipo y dispositivos asociados ▪ Comprobación comunicación a nivel de IP. ▪ Calibración de la pantalla táctil. ▪ Prueba de navegación. Asimismo, para el óptimo desempeño equipamiento del equipamientoLote 5, el costo del las tareas de mantenimiento también incluirá el costo preventivo deberán realizarse con fecha preestablecida y no aprovechando la visita por motivo de una incidencia. Las comunicaciones de notificación y seguimiento de las calibraciones (reactivosactuaciones preventivas realizadas sobre los elementos objetos de mantenimiento, implementosentre el SPEE y la empresa adjudicataria del servicio se realizarán utilizando el Sistema de Gestión de Averías xxx XXXX, insumosu otro sistema de comunicación que en su momento determine el Organismo. Existirá la posibilidad, etcúnicamente a petición xxx XXXX, de habilitar otros sistemas de comunicación tales como la notificación telefónica, fax, correo electrónico o mediante el acceso al sistema de gestión de incidencias de la propia empresa adjudicataria.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo del Equipo será por todo el tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contrataciónlas instalaciones, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y comprende todas las acciones operaciones planificadas de revisión, ajuste, limpieza etc., necesarias o convenientes para garantizar el perfecto estado lograr un óptimo rendimiento, eficacia y seguridad de funcionamiento las instalaciones, equipos y elementos componentes de conformidad con las recomendaciones establecidas mismas Los licitadores, en su Oferta, presentarán un Programa Previo de Operación y Mantenimiento preventivo para los equipos e instalaciones objeto del Servicio, en el manual del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan que se recogerán número y periodicidad de mantenimiento correspondiente a los dos años las operaciones y que servirá de Garantía Técnica o base para la elaboración de Fábrica, el mismo que deberá ser presentado con la oferta económica conforme la metodología que se establece en el apartado nº11 del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución)presente Pliego. Una vez entregado adjudicado el equipo contrato y desde su firma y por tanto, entrada en vigor, el adjudicatario dispondrá de 20 días para elaborar y presentar a la propiedad un Informe de estado de las instalaciones detallando la situación y estado en el establecimiento de saludque reciben las instalaciones y equipos, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios debiendo indicar en el cronograma mismo y para cada Centro, los siguientes extremos: • Equipos existentes (Inventario de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra instalaciones que incluya una descripción de las visitas técnicas programadasmismas y, mismas que deben estar acorde al plan en su caso, planos y/o esquemas de mantenimiento del fabricantelas mismas, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con las instrucciones que emita a tal efecto la inflación u otra condición Dirección ) • Averías existentes antes del comienzo del contrato • Defectos de instalaciones • Fungibles existentes • Propuestas, debidamente valoradas y justificando su necesidad, de posibles mejoras y reparaciones de las instalaciones Todos los defectos, xxxxxxx y problemas en equipos e instalaciones que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años no sean mencionados ni descritos en dicho informe se considerarán que son averías y reparaciones propias de los trabajos de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio objeto de la oferta presentaday, por tanto, responsabilidad del Adjudicatario. Una vez elaborado el citado Informe y entregado a partir del tercer añola Dirección, será objeto de estudio por la misma que lo aceptará o devolverá al adjudicatario con las precisiones que estime oportunas, que serán vinculantes para el Adjudicatario. Las averías, defectos o problemas detectados por el adjudicatario en el Informe de estado de las instalaciones que sean aceptados por la Dirección se xxxxxxxxxx, cuando finalizada esta lo estime oportuno, con cargo al Ayuntamiento, bien por el Adjudicatario o bien por un tercero contratado al efecto por el Ayuntamiento. Cualquier incidencia sobre las instalaciones ocasionada por el mal funcionamiento de las mismas, producto de averías, defectos o problemas aceptados, no será imputable al adjudicatario. Este Informe de estado de las instalaciones deberá mantenerse actualizado por parte del adjudicatario y entregar copia a la Dirección, en el formato que determine, cuando esta se lo requiera. La actualización al finalizar el contrato se denominará Informe Final de Estado de las Instalaciones que, una vez aprobado, servirá de base para la devolución de la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcdefinitiva.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El plan de mantenimiento preventivo es parte de la estrategia general destinada a garantizar la continua fiabilidad y el estado del equipamiento de acuerdo con su naturaleza crítica. El Plan de Mantenimiento Preventivo del Adjudicatario, de acuerdo con las exigencias del Hospital, se basará en los protocolos de mantenimiento establecidos por los fabricantes, por la reglamentación vigente, y por los planes de mantenimiento aprobados por la Dirección del Hospital, de forma que cumplan en todo momento las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes, así como realizar todos aquellos controles de calidad, verificaciones, comprobaciones, etc. que sean de obligado cumplimiento, de acuerdo con la normativa exigida por la legislación vigente en materia de seguridad y protección a lo largo y durante el periodo de vigencia del contrato. El Mantenimiento Preventivo da lugar a tres tipos de mantenimiento: • Mantenimiento Preventivo Planificado donde se realizan ciertas actividades de mantenimiento preventivo (ajustes o cambios de componentes) según un programa establecido en base al tiempo o a otros determinados criterios, con la intención de reducir la probabilidad de fallo de los elementos por la aparición de fenómenos de degradación. • Mantenimiento Predictivo, modalidad de Mantenimiento Preventivo basado en la condición y conocimiento del estado de un dispositivo por medición periódica o continua de un parámetro significativo. En este caso la intervención del mantenimiento se condiciona a la detección precoz de los síntomas de la avería. Se aplicará si se identifica algún parámetro físico cuyo valor esté correlacionado con la adecuación del comportamiento operativo del dispositivo en cuestión. La medida de dicho valor debe ser el resultado de un proceso Coste/Beneficio. • Mantenimiento Técnico-Legal se ejecutará de acuerdo con la reglamentación vigente sobre aquellas instalaciones y/o equipos que lo requieran según las especificaciones de los reglamentos industriales de obligado cumplimiento actualmente en vigor, tanto a nivel nacional como autonómico. La empresa adjudicataria preparará y presentará antes de 30 días desde la fecha de formalización del contrato, el Plan de mantenimiento preventivo para el primer año de contrato y el plan integral de mantenimiento, a la dirección del Hospital para su revisión. Incluyendo en GMAO programación de preventivos y planificación de revisiones de carácter técnico-legal de todas las instalaciones, maquinas y equipo auxiliar afectados. Además de los datos contenidos en el sistema GMAO, todos los registros y archivos de los servicios de mantenimiento se conservarán en soporte papel y / o almacenados electrónicamente de acuerdo con la "gestión de archivos". El plan de mantenimiento preventivo será actualizado anualmente en función de los datos históricos obtenidos, ajustándose a las necesidades reales del Centro, y presentados al Representante del Hospital para su revisión, mínimo 60 días antes de la finalización del año en curso. El plan de mantenimiento preventivo deberá contener la siguiente información: • Especificar con detalle, todo el mantenimiento o reparación que se deba llevar a cabo en relación con el contrato y especificará la fecha de inicio y final del mismo. • Establecer que mantenimientos pueden causar interrupciones o inconvenientes para el funcionamiento normal y que será programado para minimizar (hasta donde sea razonablemente posible) la interrupción en el Servicio. Para ello, se respetará, coordinará o modificará la planificación de las tareas en función de la actividad del Hospital. Si el Responsable del Hospital no plantea observaciones sobre dicha propuesta de revisión dentro de los 10 días hábiles desde la recepción de la propuesta de revisión, el calendario será aceptado para ese año de contrato. La aprobación por el Representante Técnico del Hospital de la Planificación del Programa de Mantenimiento no liberará a la Empresa adjudicataria de cualquiera de sus obligaciones. Cuando el responsable de contratos plantee comentarios con respecto a cualquier Planificación de los Períodos de mantenimiento preventivo del Equipo será por todo el programa y / o de tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábricatrabajo, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán adjudicatario modificará el Plan de Mantenimiento Preventivo correspondiente en consecuencia. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo periodicidades contenidas en el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan programa de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento establecido y según RITE. La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de salud al momento los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades establecidas en RITE. El suministro, limpieza y sustitución, según periodicidades establecidas en cada caso, de los filtros de los equipos mantenidos. Serán pues a cargo de la instalación del bienadjudicataria las revisiones técnico-legales de los equipos e instalaciones por un Organismo de Control Autorizado (OCA) con la periodicidad establecida. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses Incluyéndose la subsanación de ejecución). Una vez entregado el equipo los defectos derivados de las revisiones técnico-legales descritas en el establecimiento apartado anterior en las condiciones generales de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ Se efectuará la remisión al Responsable Técnico del Hospital de todos los certificados y documentos sobre las inspecciones que la reglamentación de la normativa vigente exige, en un plazo no superior a 15 días posteriores a la revisión por OCA. Se velará por el cumplimiento de la normativa legal aplicable a instalaciones y equipos objeto de la presente oferta, o los que pudieran promulgarse durante el tiempo de ejecución del contrato, tanto si son de carácter nacional, autonómico o local. El adjudicatario propondrá las modificaciones necesarias para adecuar la instalación o el equipo a lo ordenado en la disposición legal dentro de los plazos previstos, si durante el período de vigencia del contrato se produce un cambio en la legislación, que obligue a la modificación total o parcial de alguno o de ambos, siendo a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario la adaptación. Como la instalación funcionara las 24 horas del día los 365 días del año, las necesidades del Hospital, así como el mantenimiento preventivo correspondiente del equipamiento y las necesidades operacionales requieren periódicamente trabajos de mantenimiento correctivo. El Adjudicatario pondrá en práctica un mecanismo eficaz para actuar y documentar las solicitudes de trabajo de mantenimiento correctivo y su resolución con el fin de minimizar el tiempo durante el cual el equipo está fuera de servicio. Asegurará la coordinación del máximo de actividades concurrentes al realizar el mantenimiento sobre un equipo o en un área para minimizar las interrupciones. El Adjudicatario deberá responder y actuar sobre todos los avisos y requerimientos del Hospital referentes a acciones correctivas en su ámbito de gestión, atendiendo todas las demandas de intervención generadas en la misma jornada de su notificación. Entiéndase como la manifestación de su recepción e intervención resolutoria o propuesta programada de ésta, validada por el Responsable Técnico del Hospital. Si el trabajo de mantenimiento correctivo puede afectar potencialmente a los dos años servicios Hospitalarios, el Adjudicatario deberá obtener la aprobación del Hospital antes de Garantía Técnica proceder con los trabajos de mantenimiento correctivo, de conformidad con lo establecido en estas especificaciones. La Empresa Adjudicataria reconoce y acepta que el trabajo de mantenimiento correctivo puede requerir trabajar fuera del horario normal de trabajo a fin de dar cabida al funcionamiento eficiente del equipamiento o instalación. Los técnicos del adjudicatario deberán cumplimentar un parte por cada incidencia detectada o comunicada, independientemente del medio por el que sea recibida, cuyos datos deben ser introducidos en el sistema de gestión informático (GMAO) de forma inmediata. El adjudicatario del servicio no podrá argumentar obsolescencia técnica como motivo de no intervención durante el periodo de vigencia del contrato. El adjudicatario facilitará un Centro de Avisos que estará disponible de forma continua a través de teléfono, correo electrónico y web para obtener las medidas oportunas en solicitudes de servicio, problemas y necesidades urgentes o de Fábrica contemplará lo correspondiente emergencia. El adjudicatario se asegurará de que un operador cualificado atienda cada llamada y sea capaz de responder a la llamada, diagnosticar el problema, determinar el curso apropiado de acción y enviar los recursos apropiados. Asumir los gastos derivados de los desplazamientos del personal encargado de realizar las intervenciones correctivas incluyendo la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento materiales y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcrepuestos necesarios.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo sobre las instalaciones objeto del Equipo será contrato comprenderá tanto inspecciones diarias sobre los ascensores y montacargas, como las operaciones de mantenimiento de tipo preventivo y las revisiones periódicas, para todas las instalaciones, recogidas en las reglamentaciones oficiales vigentes que le sean de aplicación, tanto si aquellas son de carácter nacional, como si lo son de carácter autonómico o local. El contratista deberá realizar diariamente la comprobación, por todo personal técnico adscrito al servicio, del estado general de los ascensores y montacargas a conservar que existan en cada edificio, que permita la detección de desperfectos o averías incipientes que se originen en las instalaciones, permitiendo su reparación antes de que se pueda dar lugar a mayores desperfectos. Los montaplatos y salva escaleras se incluirán dentro de dicha comprobación cuando así sea solicitado por la Dirección Técnica de Infraestructuras del Senado. La inspección tendrá lugar a primera hora de la mañana y no originará la parada de los ascensores, salvo en casos estrictamente necesarios, que deberán ser comunicados al Departamento de Gestión de Edificios e Instalaciones del Senado. Asimismo, se realizará una segunda inspección diaria, sin coste adicional para el tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódicoSenado, los insumosdías en los que se celebren sesiones plenarias, partesactos oficiales o acontecimientos especiales, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado tales como jornada de funcionamiento puertas abiertas, la apertura de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricantela Legislatura o la Conferencia de Presidentes. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de FábricaPara estos días, el mismo que deberá ser presentado Senado podrá requerir al contratista un técnico permanente durante la jornada completa, para lo cual el contratista podrá facturar el precio indicado en su oferta técnica. Ese precio será único, con la oferta del independencia de si el servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimientose presta en horario ordinario o en horario nocturno, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a día festivo o fin de que el Órgano semana. Como resultado de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de saludlas inspecciones, el plan contratista emitirá una hoja de control simplificada, conforme se define en la cláusula 18ª del presente pliego. El programa de inspecciones de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento incluir las siguientes operaciones: Las instalaciones a conservar según el presente artículo, son los ascensores de salud al momento todo tipo (eléctricos, hidráulicos, sin cuarto de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de saludmáquina, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica interiores o panorámicos, ordinarios o de Fábricadiseño, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta actuales o histórico/artísticos…), cualquiera que sea su velocidad, número de paradas, capacidad de carga y dos (72) horas número de anticipación para la prestación del serviciopersonas que puedan transportar. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a Asimismo, se incluyen los dos años montacargas de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente cualquier tipo que admitan personas junto a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.carga que

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El mantenimiento preventivo Se realiza las operaciones siguientes, como mínimo: Examen técnico y revisión de la instalación. Detección de posibles fugas de gas, carga y descarga del Equipo será por todo el tiempo mismo incluyendo las máquinas que se retiren y corrección de vida útil establecido por el Órgano las mismas. Inspección del estado de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas engrase y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas máquinas (compresor, motor y humectador), y de todos los elementos de la instalación. Revisión de filtros, limpieza de los mismos cuando sea necesario y su sustitución, (se requerirán repuestos originales). Regulación de controles de refrigeración: termostatos, presostatos y humidostatos. Revisión de la instalación eléctrica y cuadros de mando y control. Revisión del sistema del control centralizado. Revisión de los circuitos frigoríficos y limpiezas de baterías de condensadores y evaporador, siempre que sea necesario. Revisión de humidificadores y sus circuitos auxiliares y la sustitución de los vasos humectadores al menos una vez al año. El mantenimiento de las unidades enfriadoras debe realizarse atendiendo a una revisión de todos y cada uno de los elementos constitutivos de las unidades. Se fijan unos intervalos en el manual las operaciones programadas a título indicativo, dependiendo de una serie de factores como son las horas de funcionamiento de las climatizadoras de alta precisión, la contaminación del fabricante. ▪ El Contratista entorno, las oscilaciones de la tensión de alimentación en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el mismo que deberá ser presentado con la oferta función del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan la compañía de Mantenimientosuministro eléctrico, definirán etc. El personal técnico xxx XXXX juzgará cuándo deben ser sustituidos los elementos desgastables o fungibles, para que el Plan rendimiento de Mantenimiento Preventivo las unidades no se vea afectado de forma sustancial, y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte de la oferta, a fin siempre antes de que el Órgano los dispositivos de Contratación pueda socializar la programación alarma bloqueen su funcionamiento. Operaciones que hay que realizar e intervalos: Inspección de dichas actividades con el establecimiento soportes antivibratorios de saludbancada. 26 semanas Inspección estado de pintura anticorrosión bancada y Bastidor. 26 semanas Inspección de cierres de paneles de recubrimiento de bastidor. 26 semanas Inspección de aislamiento de paneles. 26 semanas Limpieza de bastidor y elementos interiores. 26 semanas Operaciones que hay que realizar e intervalos Sustitución de prefiltros. 8 semanas Sustitución de filtros equipos enfriadores de alta precisión. 26 semanas Sustitución de filtros equipos entálpicos. 16 semanas Inspección xx xxxxxxx de ventilación. 6-8semanas Sustitución xx xxxxxxx de transmisión. Anual Inspección de alineación de polea/xxxxxx. 6-8semanas Verificación de consumo de motor/ventilador. 12 semanas Comprobación de estado de rodamientos y cojinetes de motores y ventiladores. 4 semanas Comprobación de regulación de presostatos diferenciales de control de obstrucción de filtros y falta de flujo de aire. 26 semanas Comprobación de alarma de falta de flujo de aire. 26 semanas Inspección de tubos de presostatos diferenciales 12 semanas Inspección de antivibratores soporte del tren de ventilación. 26 semanas Inspección de by-pass de aire entre baterías. 12 semanas Operaciones que hay que realizar e intervalos Inspección de estado de corrosión de tubos de batería de enfriamiento 26 semanas Inspección de estado de incrustación de aletas de aluminio de baterías de enfriamiento, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcanual.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El plan de mantenimiento preventivo es parte de la estrategia general destinada a garantizar la continua fiabilidad y el estado del equipamiento de acuerdo con su naturaleza crítica. El Plan de Mantenimiento Preventivo del Adjudicatario, de acuerdo con las exigencias del Área, se basará en los protocolos de mantenimiento establecidos por los fabricantes, por la reglamentación vigente, y por los planes de mantenimiento aprobados por la Dirección del Área, de forma que cumplan en todo momento las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes, así como realizar todos aquellos controles de calidad, verificaciones, comprobaciones, etc. que sean de obligado cumplimiento, de acuerdo con la normativa exigida por la legislación vigente en materia de seguridad y protección a lo largo y durante el periodo de vigencia del contrato El Mantenimiento Preventivo da lugar a tres tipos de mantenimiento: • Mantenimiento Preventivo Planificado donde se realizan ciertas actividades de mantenimiento preventivo (ajustes o cambios de componentes) según un programa establecido en base al tiempo o a otros determinados criterios, con la intención de reducir la probabilidad de fallo de los elementos por la aparición de fenómenos de degradación. • Mantenimiento Predictivo, modalidad de Mantenimiento Preventivo basado en la condición y conocimiento del estado de un dispositivo por medición periódica o continua de un parámetro significativo. En este caso la intervención del mantenimiento se condiciona a la detección precoz de los síntomas de la avería. Se aplicará si se identifica algún parámetro físico cuyo valor esté correlacionado con la adecuación del comportamiento operativo del dispositivo en cuestión. La medida de dicho valor debe ser el resultado de un proceso Coste/Beneficio. • Mantenimiento Técnico-Legal se ejecutará de acuerdo con la reglamentación vigente sobre aquellas instalaciones y/o equipos que lo requieran según las especificaciones de los reglamentos industriales de obligado cumplimiento actualmente en vigor, tanto a nivel nacional como autonómico. La empresa adjudicataria preparará y presentará antes de 30 días desde la Fecha de Firma del Contrato, el Plan de mantenimiento preventivo para el primer año de contrato y el plan integral de mantenimiento, al Representante del Área para su revisión. Incluyendo en GMAO programación de preventivos y planificación de revisiones de carácter técnico-legal de todas las instalaciones, infraestructuras, maquinas y equipo auxiliar afectados. Además de los datos contenidos en el sistema GMAO, todos los registros y archivos de los servicios de mantenimiento se conservarán en soporte papel y / o almacenados electrónicamente de acuerdo con la "gestión de archivos" El plan de mantenimiento preventivo será actualizado anualmente en función de los datos históricos obtenidos, ajustándose a las necesidades reales del Centro, y presentados al Representante del Área para su revisión, mínimo 60 días antes de la finalización del año en curso. El plan de mantenimiento preventivo deberá contener la siguiente información: • Especificar con detalle, todo el mantenimiento o reparación que se deba llevar a cabo en relación con el contrato y especificará la fecha de inicio y final del mismo. • Establecer que mantenimientos pueden causar interrupciones o inconvenientes para el funcionamiento normal y que será programado para minimizar (hasta donde sea razonablemente posible) la interrupción en el Servicio. Para ello, se respetará, coordinará o modificará la planificación de las tareas en función de la actividad del Área Si el Responsable del Área no plantea observaciones sobre dicha propuesta de revisión dentro de los 10 días hábiles desde la recepción de la propuesta de revisión, el calendario será aceptado para ese año de contrato. La aprobación por el Representante Técnico del Área de la Planificación del Programa de Mantenimiento no liberará a la Empresa adjudicataria de cualquiera de sus obligaciones. Cuando el responsable del contrato plantee comentarios con respecto a cualquier Planificación de los Períodos de mantenimiento preventivo del Equipo será por todo el programa y / o de tiempo de vida útil establecido por el Órgano de Contratación, mismo que deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante. ▪ El Contratista en coordinación con el Administrador del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábricatrabajo, el mismo que deberá ser presentado con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán adjudicatario modificará el Plan de Mantenimiento Preventivo correspondiente en consecuencia. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo periodicidades contenidas en el esquema entregado como parte de la oferta, a fin de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan programa de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar establecido y según RITE, incluyendo el suministro, limpieza y sustitución, según periodicidades establecidas en cada caso, de los filtros y otros consumibles de los equipos mantenidos. La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades establecidas en RITE. La empresa mantenedora incluirá en el Plan de Mantenimiento Preventivo al establecimiento menos una revisión y ajuste anual de salud al momento los equipos instalados en el Hospital, a efectuar por los fabricantes de los mismos o su Servicio Técnico Oficial: Motor de Cogeneración, Calderas de AC, Enfriadoras, Máquina de Absorción, y el Sistema de Control general de la instalación del bieninstalación. El cronograma inicial se realizará Así como los Sistemas de Control existentes en los Centros de Salud y Consultorios de Atención Primaria. Serán pues a cargo de la adjudicataria las revisiones técnico-legales de los equipos e instalaciones por tiempos un Organismo de Control Autorizado (indicando meses OCA) con la periodicidad establecida. Incluyéndose la subsanación de ejecución). Una vez entregado el equipo los defectos derivados de las revisiones técnico-legales descritas en el establecimiento apartado anterior en las condiciones generales de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ Se efectuará la remisión al Responsable Técnico del Área de todos los certificados y documentos sobre las inspecciones que la reglamentación de la normativa vigente exige, en un plazo no superior a 15 días posteriores a la revisión por OCA. Se velará por el cumplimiento de la normativa legal aplicable a instalaciones y equipos objeto de la presente oferta, o los que pudieran promulgarse durante el tiempo de ejecución del contrato, tanto si son de carácter nacional, autonómico o local, sin perjuicio de ajuste en las condiciones económicas del servicio si dicha normativa supone un cambio significativo en las condiciones de prestación del mismo y, previo informe de la adjudicataria, este cambio fuese aceptado por la Dirección del Área, ejecutándose la pertinente modificación del contrato través de los mecanismos previstos en el TRLCSP. El adjudicatario propondrá las modificaciones necesarias para adecuar la instalación o el equipo a lo ordenado en la disposición legal dentro de los plazos previstos, si durante el período de vigencia del contrato se produce un cambio en la legislación, que obligue a la modificación total o parcial de alguno o de ambos. Las modificaciones una vez aceptadas por la Dirección del Área, se ejecutarán con la mayor diligencia de forma que se cumpla con lo previsto en la norma. En caso de que la empresa adjudicataria no oriente e informe al Área con debida antelación sobre los cambios que se produzcan en la legislación y en consecuencia sobre las revisiones obligatorias o modificaciones en equipos que sean necesarias hacer según las nuevas indicaciones legales, tendrá que asumir las penalizaciones que el Área reciba por no cumplimiento de la normativa. Como las instalaciones objeto del presente pliego funcionan las 24 horas del día los 365 días del año, las necesidades del Área, así como el mantenimiento preventivo correspondiente del equipamiento y las necesidades operacionales requieren periódicamente trabajos de mantenimiento correctivo. El Adjudicatario pondrá en práctica un mecanismo eficaz para actuar y documentar las solicitudes de trabajo de mantenimiento correctivo y su resolución con el fin de minimizar el tiempo durante el cual el equipo está fuera de servicio. Asegurará la coordinación del máximo de actividades concurrentes a realizar el mantenimiento sobre un equipo o en un área para minimizar las interrupciones. El Adjudicatario deberá responder y actuar sobre todos los avisos y requerimientos del Área referentes a acciones correctivas en su ámbito de gestión, atendiendo todas las demandas de intervención generadas en la misma jornada de su notificación. Entiéndase como la manifestación de su recepción e intervención resolutoria o propuesta programada de ésta, validada por el Responsable Técnico del Área. Si el trabajo de mantenimiento correctivo puede afectar potencialmente a los dos años servicios Hospitalarios, el Adjudicatario deberá obtener la aprobación del Área antes de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan proceder con los trabajos de mantenimiento del fabricantecorrectivo, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia conformidad con lo estipulado el valor establecido en estas especificaciones. Con carácter general, se establecen como tiempos máximos de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio de la oferta presentada, a partir del tercer año, cuando finalizada la garantía técnica o de fábrica, el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios respuesta para la ejecución resolución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcaverías los siguientes: • Averías criticas : De inmediato. • Averías mayores : 2 horas.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El licitante presentará adjunto a su propuesta técnica el proyecto del Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos para la prestación del servicio de pruebas de laboratorio clínico. El proveedor proporcionará durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, el mantenimiento preventivo del Equipo será por todo con mano de obra, refacciones, lubricantes y demás actividades que en su caso fuesen necesarios para el tiempo correcto funcionamiento de vida útil establecido por los equipos de laboratorio y de equipos de cómputo, así como de la aplicación instalada en los laboratorios incluidos. El proveedor en el Órgano momento de Contrataciónla instalación de los equipos, deberá entregar al Jefe de Laboratorio, el Programa de Mantenimiento Preventivo Calendarizado, mismo que deberá comprender contar con el soporte técnico regular visto bueno del director y del jefe o periódicoResponsable del Laboratorio. • El mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo a un calendario previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de los insumosequipos. (Protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos). • Al finalizar el mantenimiento preventivo deberá elaborarse un reporte de servicio recabando el visto bueno del jefe o Responsable del laboratorio. Asimismo, partesdeberá proporcionar el informe de calibración, piezas validación (demostrar la trazabilidad a patrones Nacionales e Internacionales) o calificación del equipo o instrumentos de medición. En caso xx xxxxx de los equipos, el proveedor deberá reparar el equipo a más tardar dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del folio asignado por el servicio de ingeniería-reporte, mismo que podrá notificarse al prestador del servicio, por cualquier medio electrónico, fax o escrito, siendo obligación del prestador del servicio asignar el folio correspondiente. Si dentro del plazo anteriormente señalado, el proveedor determina la necesidad de sustituir el equipo, lo deberá reponer dentro de los 9 (nueve) días hábiles posteriores a la notificación del reporte de los equipos, por otro equipo de la misma marca y todas modelo que se encuentre en perfectas condiciones y que proporcione los mismos parámetros. Una vez confirmado con número de reporte, esto vía correo electrónico, con la finalidad de no interrumpir el servicio de laboratorio, el proveedor designado deberá responsabilizarse de realizar los estudios de urgencia y rutina, durante el plazo de mantenimiento y/o reposición del equipo; siendo responsabilidad del proveedor el traslado de las acciones necesarias muestras y la entrega de resultados y el costo deberá ser absorbido por el proveedor. El número de pruebas realizadas de esta manera, serán contabilizadas como pruebas efectivas. El tiempo de respuesta para garantizar los análisis subrogados extraordinarios, no deberá ser mayor a 24 horas para los estudios de rutina y de 30 min a un máximo de 1hr (dependiendo del análisis) para los estudios de urgencia, contando a partir de la entrega de la muestra por la unidad. La totalidad de los gastos que se generen por este concepto serán a cargo del proveedor, así mismo la recolección, traslado, proceso de muestras y entrega de resultados al laboratorio que solicitó los análisis. Las pruebas que se realicen en forma subrogada se contabilizarán como pruebas realizadas al costo establecido por el perfecto estado proveedor en la oferta económica Los licitantes participantes deberán incluir en su propuesta carta bajo protesta de funcionamiento decir verdad debidamente firmada que proporcionarán Software necesario para la emisión de resultados homogéneos, control de inventarios, control de citas, control de muestras, y el DESARROLLO DE Reporteador / Sistema Web Responsive; así como el hardware necesario, para la captura de información, impresión de resultados, interfasado con equipos de laboratorio suministrados; así como todos los suministros como papel, tóner, lector de código xx xxxxxx, impresora de etiquetas y etiquetas. Este Sistema de Informática deberá proporcionar el control de la productividad, la información de todos los datos que se obtengan en los procesos realizados, así como la obtención en línea de resultados e indicadores unificados. A la base de datos del Sistema Informático requerido por los Servicios de Salud se considera información confidencial por lo que el proveedor se obliga a no hacer uso indebido de la misma, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los Servicios de Salud, sean de naturaleza civil, penal o administrativa. No deberán presentar opciones técnicas y si las presenta se desechará el concepto. Resumen de proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el Anexo N° 3 de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La proposición incluirá descripción breve de los bienes ofertados y Arrendamiento, cantidad requerida, No. de Referencia, precio unitario e importe del Arrendamiento (es importante señalar que el precio unitario referenciado en su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto). Indicando a qué Anexo y No. de Referencia corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto). En caso de presentar descripción incompleta de los bienes y Arrendamiento, cantidades diferentes a las solicitadas y en general la falta de algún requisito incluido en este documento o de información contenida en el Anexo No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación Pública, se desechará el concepto. Deberán obtener la suma total de su proposición, desglosando el I.V.A. e indicando el importe total con número y letra. En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra. Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega, garantía y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública. Documento VII. Declaración de Integridad. Declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo N° 5). Documento VIII. Los licitantes participantes deberán presentar una garantía de seriedad para la formalización de sus propuestas, mediante Fianza otorgada por Institución autorizada y/o cheque certificado o de caja por el 5% del monto total de su proposición a nombre de los Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx; en el supuesto de que el licitante no entregue la garantía de seriedad de la formalización de la propuesta en el momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones, estos Servicios de Xxxxx xx Xxxxxxx procederá a descalificarlo y a desechar su propuesta; lo anterior de conformidad con las recomendaciones establecidas el Artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado xx Xxxxxxx y Artículo 81 de su Reglamento. Documento IX. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el manual del fabricanteprocedimiento de contratación en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el Sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado. ▪ El Contratista (Anexo Nº 6). No se aceptarán los Certificados que no vengan acompañados con traducción simple completa al idioma español y será motivo de descalificación el no cumplir con este requisito. comprometen a tener en coordinación con el Administrador operación dentro de los 30 días naturales contados a partir de la firma del Contrato deberá presentar un plan de mantenimiento correspondiente a el Reporteador / Sistema Web Responsive Presentar formato en el que señalen los dos años de Garantía Técnica o de Fábricadocumentos requeridos para participar, el mismo que deberá ser presentado relacionándolo con la oferta del servicio de acuerdo al formulario D10 – Plan de Mantenimiento, definirán el Plan de Mantenimiento Preventivo y su cronograma de aplicación que podrá ser tentativo manteniendo el esquema entregado como parte los puntos específicos de la oferta, Convocatoria a fin la Licitación Pública en los que se solicitan. El formato servirá a cada participante como constancia de que el Órgano de Contratación pueda socializar la programación de dichas actividades con el establecimiento de salud, el plan de mantenimiento preventivo definitivo se deberá entregar al establecimiento de salud al momento recepción de la instalación del bien. El cronograma inicial se realizará por tiempos (indicando meses de ejecución). Una vez entregado el equipo documentación que entreguen en este acto, asentándose dicha recepción en el establecimiento de salud, el Contratista entregará el cronograma con fechas específicas según la frecuencia de mantenimientos indicados por el fabricante. ▪ En el caso de cambios en el cronograma de mantenimientos correspondientes a los dos años de Garantía Técnica Acta Respectiva o de Fábrica, el Administrador del Contrato notificará al Contratista con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación del servicio. ▪ El mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía Técnica o de Fábrica contemplará lo correspondiente a la mano de obra de las visitas técnicas programadas, mismas que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante, también incluirá los kits de mantenimiento que por uso normal deben sustituirse para poder cumplir con el mantenimiento programado. ▪ En concordancia con lo estipulado el valor de los repuestos derivados del mantenimiento preventivo no se imputará al presupuesto referencial fijado en este contrato, cuyo porcentaje será revisado anualmente, a efectos de ajustarse de acuerdo con la inflación u otra condición que amerite revisión. ▪ Los dos primeros años de mantenimiento preventivo, en los términos descritos en este numeral, están incluidos en el precio anexándose copia de la oferta presentada, constancia entregada a partir cada Licitante. La falta de presentación del tercer año, cuando finalizada formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la garantía técnica o de fábrica, documentación que entregue el costo de los mantenimientos y los repuestos, serán financiados con el presupuesto del Establecimiento de Salud Licitante en donde se entregó e instaló el bien. El Administrador del Contrato, será el responsable de gestionar la respectiva certificación presupuestaria para las erogaciones correspondientes para al servicio de mantenimiento y repuestos. ▪ En el mantenimiento preventivo correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, de acuerdo a la tipología de equipamiento y de acuerdo a la recomendación del fabricante se incluirán todas las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etcdicho Acto.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y necesarias para el óptimo desempeño del equipamiento, el costo del mantenimiento también incluirá el costo de las calibraciones (reactivos, implementos, insumos, etc.) necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo. Se debe entregar certificado de calibración del equipo. ▪ La periodicidad de los mantenimientos preventivos correspondiente a los dos años de Garantía técnica o de Fábrica, se mantendrá durante la vida útil del equipo, respetando el plan de mantenimiento debidamente aprobado por el Administrador de Contrato, según recomendaciones del fabricante.