Common use of ORDENES DE SERVICIO Clause in Contracts

ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la INSPECCION imparta durante la Ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el COMITENTE que la INSPECCION guardará bajo su exclusiva responsabilidad. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO dentro de las 48 horas del requerimiento de la INSPECCION. En caso que el CONTRATISTA se negara, la INSPECCION le dará una copia de la orden, dejando constancia de la entrega en el original, mediante la firma de un testigo. Quedando el CONTRATISTA notificado, comenzará a correr el plazo para su cumplimiento haciéndose pasible por su incumplimiento de las multas indicadas en los artículos 5.7 y 5.8. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del CONTRATO el que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita en contrario; aún cuando el CONTRATISTA considere que la Orden de Servicio no se ajusta o modifica los términos del CONTRATO deberá notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al COMITENTE por intermedio de la INSPECCION de Obra y en término de quince (15) días, un reclamo fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el hecho de que el CONTRATISTA se oponga a cumplir cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. En el caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos de los artículos 5.7 y 5.8 pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, x xxxxx de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y en caso necesario del fondo de reparo. El incumplimiento o atraso de una Orden de Servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación, hará incurrir al CONTRATISTA en xxxx parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en los artículos 5.6, 5.7 y 5.8.

ORDENES DE SERVICIO. Los servicios licitados serán inspeccionados por la Municipalidad de Río Cuarto por personal designado al efecto, debiendo la empresa contratista ajustarse en un todo a las directivas e indicaciones que le sean impartidas, cumplimentar las observaciones y demás exigencias que la Inspección formule. Las Ordenes relaciones oficiales en el servicio entre la Municipalidad y el Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicios que la Inspección impartirá al Contratista y Notas de Pedidos que el Contratista o su representante cursen al Comitente a través de la Inspección. La Contratista deberá proveer al efecto dos (2) libros o cuadernos con fojas triplicadas que deberán disponerse, permanentemente, uno de ellos en poder de la Inspección y otro en poder de la Contratista o su representante. Tanto Órdenes de Servicios cuanto Notas de Pedido, serán numeradas correlativamente, fechadas y firmadas por quien las emita debiendo la otra parte firmarlas y fecharlas con el solo carácter de acuse de recibo. El original de estos documentos quedará encuadernados en el libro respectivo y toda enmienda o raspadura deberá ser adecuadamente salvada. Toda Orden de Servicio que la INSPECCION imparta durante la Ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el COMITENTE que la INSPECCION guardará bajo su exclusiva responsabilidad. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA la Contratista o su REPRESENTANTE TECNICO representante dentro de las 48 veinticuatro (24) horas del requerimiento de emitida por la Inspección; su negativa se considerará xxxx en el cumplimiento de la INSPECCION. En caso que el CONTRATISTA se negara, orden impartida y la INSPECCION le dará una copia hará pasible de la orden, dejando constancia de la entrega multa establecida en el original, mediante la firma artículo 26º de un testigo. Quedando el CONTRATISTA este Pliego y se lo tendrá por notificado, comenzará a correr el plazo para su cumplimiento haciéndose pasible por su incumplimiento de las multas indicadas en los artículos 5.7 y 5.8. Se considerará que toda Orden orden de Servicio servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del CONTRATO el Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionalespactado, salvo el caso de en que en ella se hiciera manifestación explícita en de lo contrario; aún . Aún cuando el CONTRATISTA considere la Contratista considerara que la una Orden de Servicio no se ajusta o modifica a los términos del CONTRATO Contrato, deberá notificarse de ella, ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, recibida sin perjuicio de presentar al COMITENTE Comitente por intermedio de la INSPECCION de Obra Inspección y en el término de quince un (151) díasdía hábil, un reclamo fundando fundamentando las razones que le asisten para observar la orden Orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso La observación de ese derecho, el hecho de que el CONTRATISTA se oponga la Contratista opuesta a cumplir cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla, cumplirla si ella fuera reiterada. En el caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos de los artículos 5.7 y 5.8 pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, x xxxxx de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y en caso necesario del fondo de reparo. El incumplimiento o atraso de en una Orden de Servicio Servicio, que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación, hará incurrir al CONTRATISTA a la Contratista en xxxx parcial, haciéndose haciéndola pasible de las penalidades que se establecen fijadas en los artículos 5.6, 5.7 y 5.8.el artículo 26º.

ORDENES DE SERVICIO. Las a. El Libro de Ordenes de Servicio estará permanentemente a disposición del Contratista, el que la INSPECCION imparta durante la Ejecución deberá notificarse de todas las Ordenes, firmando al pie de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el COMITENTE que la INSPECCION guardará bajo su exclusiva responsabilidad. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO dentro de las 48 horas del requerimiento de la INSPECCIONmismas. En caso que el CONTRATISTA se negara, la INSPECCION le dará una copia de la orden, dejando constancia de la entrega en el original, mediante la firma de un testigo. Quedando el CONTRATISTA notificado, comenzará a correr el plazo para su cumplimiento haciéndose pasible por su incumplimiento de las multas indicadas en los artículos 5.7 y 5.8. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del CONTRATO el que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que el Adjudicatario o su representante autorizado, no se encuentren en ella la obra o se hiciera manifestación explícita negaran a notificarse, el Inspector podrá comunicarles por notificación fehaciente la Orden o hacerle saber su existencia. b. Si el Contratista estimare que en contrario; aún cuando el CONTRATISTA considere que la una Orden de Servicio no se ajusta o modifica exceden los términos del CONTRATO deberá notificarse de ellacontrato, manifestando podrá manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibidarecibida en el “Libro de Notas de Pedidos” dentro de 3 (tres) días de notificada, sin perjuicio de presentar al COMITENTE por intermedio de la INSPECCION de Obra y en IOSFA dentro del término de quince 10 (15diez) días, un el reclamo fundando pertinente, dando las razones que le la asisten para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior dicho termino sin hacer uso de ese derechollenar los requisitos indicados, el hecho de que el CONTRATISTA se oponga no tendrá derecho a cumplir reclamo alguno y estará obligado a cumplirla. c. La observación del Adjudicatario opuesta a cualquier Orden de Servicio Servicio, no lo eximirá le exime de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. En mantenida no obstante el caso reclamo interpuesto. d. Toda orden emitida por la Inspección el Libro de incumplimientoOrdenes de Servicio, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos de los artículos 5.7 y 5.8 pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, x xxxxx de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado la que se le extienda y fije un término para su cumplimiento, deberá ser cumplida por el Adjudicatario en caso necesario del fondo el plazo fijado. e. Si el Contratista no pudiera cumplir con la orden impartida, en el plazo fijado, solicitara ampliación de reparo. dicho plazo en el “Libro de Notas de Pedidos”, la que podrá ser acordada por el Inspector previo análisis. f. El incumplimiento o atraso del plazo definitivo por el Adjudicatario dará motivo a la aplicación de una Orden de Servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación, hará incurrir al CONTRATISTA en xxxx parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en los artículos 5.6, 5.7 y 5.8multas.

ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la INSPECCION imparta durante la Ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el COMITENTE que la INSPECCION guardará bajo su exclusiva responsabilidad. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO dentro de las 48 horas del requerimiento La Municipalidad xx Xxxxxxx a través de la INSPECCION. En caso que Dirección de Comunicaciones instrumentará un sistema de comunicaciones con el CONTRATISTA se negara, la INSPECCION le dará una copia de la orden, dejando constancia de la entrega en el originaladjudicatario, mediante “Órdenes de Servicio” para notificar la firma de un testigo. Quedando el CONTRATISTA notificadoaceptación, comenzará a correr el plazo para su rechazo, observaciones acerca del cumplimiento haciéndose pasible por su incumplimiento de las multas indicadas en los artículos 5.7 y 5.8. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T), su provisión, calidad, plazos y todo lo que haga al desenvolvimiento acorde lo contratado, las infracciones cometidas y/o penalidades aplicadas. Las mismas serán debidamente conformadas por la Dirección de Comunicaciones y por la empresa prestataria se adjuntarán a la facturación mensual para completar el trámite de pago correspondiente Constatado el incumplimiento o infracción del CONTRATO Adjudicatario en la prestación del servicio, la Dirección de Comunicaciones (Organismo de Contralor), notificará a la misma, por Orden de Servicio, la o las deficiencias detectadas, las que deberán ser solucionadas en el Plazo de 24 Horas debiendo además presentar descargo fundado. El titular del Organismo (Director de Comunicaciones) analizará dicho descargo y en caso que no importa modificación resulte pertinente, aplicará por simple disposición la multa que corresponda y que se graduará por puntos, siendo el valor de lo pactado ni encomienda cada uno igual al 2% por ciento del precio total de trabajos adicionales, salvo el caso de que la facturación del mes en ella se hiciera manifestación explícita en contrario; aún cuando el CONTRATISTA considere que la Orden de Servicio no deficiencia se ajusta o modifica los términos del CONTRATO deberá notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al COMITENTE por intermedio de la INSPECCION de Obra y en término de quince (15) días, un reclamo fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el hecho de que el CONTRATISTA se oponga a cumplir cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiteradaproduzca. En el caso de incumplimiento, la reiteración de cualquiera de estas penalidades se hará pasible duplicará la pena.- A) Falta de concurrencia para verificar desperfectos dentro del termino previsto en el Pliego: Tres (3) puntos B) Incumplimiento de una multa orden de acuerdo servicio: Tres (3) puntos C) Prestación del servicio con elementos y repuestos o equipamiento insuficiente o de inferior calidad a los términos la requerida: Dos (2) puntos D) Personal no calificado o de los artículos 5.7 y 5.8 pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, x xxxxx presentación o comportamiento inadecuado: Cinco (5) puntos. E) Incumplimiento de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y en caso necesario del fondo de reparo. El incumplimiento o atraso de una Orden de Servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación, hará incurrir al CONTRATISTA en xxxx parcial, haciéndose pasible horarios establecidos: Dos (2) puntos. F) Ejecución de las penalidades que se establecen tareas en forma deficiente o sin dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la prestación del servicio: Dos (2) puntos. G) No cumplir en término con las obligaciones laborales y/o provisionales del personal afectado a la prestación del servicio: Dos (2) puntos. Contra estas sanciones podrán interponerse los artículos 5.6recursos de Reconsideración y Jerárquicos, 5.7 y 5.8según las previsiones de la Ordenanza VIGENTE.

ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes órdenes de Servicio que servicio impartidas por la INSPECCION imparta durante IO y/o la Ejecución DO serán parte integrante de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el COMITENTE que la INSPECCION guardará bajo su exclusiva responsabilidadDocumentación Contractual. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda Cada orden de servicio deberá ser será firmada por el CONTRATISTA Contratista o su REPRESENTANTE TECNICO representante en el momento de ser extendida. Si no estuvieren presentes, el Contratista o su representante se notificarán dentro de las 48 horas del requerimiento los dos días hábiles de haber sido emitida, pudiendo dentro de los dos días hábiles subsiguientes manifestar su disconformidad fundada. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere manifestado disconformidad, no tendrá derecho a reclamos posteriores. Si el Contratista entendiera que una orden de servicio excede los términos de la INSPECCIONContratación de Locación de Obra, puede declarar su disconformidad cuando es notificado o, por medio de una nota de pedido y presentar un alegato de los derechos que entiende le asisten. En cualquier caso lo hará dentro del término de dos días hábiles a partir de su notificación. Caso contrario, el Contratista perderá todo derecho a reclamo, excepto cunado la presentación de su alegato quede supeditada los siguientes casos: a) a una decisión del Comitente; o b) cuando el alegato requiera un análisis o estudio que justifique un plazo mayor, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada y se consensuará el CONTRATISTA se negaraplazo con la IO, la INSPECCION le dará una copia dentro de los dos días hábiles de la ordennotificación. En cualquier caso, dejando constancia con o sin su conformidad, el Contratista cumplirá la orden de la entrega en el original, mediante la firma de un testigo. Quedando el CONTRATISTA notificado, comenzará a correr el servicio dentro del plazo para su cumplimiento haciéndose pasible por su incumplimiento de las multas indicadas en los artículos 5.7 y 5.8. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del CONTRATO el que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita en contrario; aún cuando el CONTRATISTA considere que la Orden de Servicio no se ajusta o modifica los términos del CONTRATO deberá notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al COMITENTE por intermedio de la INSPECCION de Obra y en término de quince (15) días, un reclamo fundando las razones que le asisten para observar la orden recibidafije. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el hecho de que el CONTRATISTA se oponga a cumplir cualquier Orden de Servicio Si no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. En el caso de incumplimientohiciere dentro del plazo asignado, se hará pasible de las sanciones previstas en la Documentación Contractual sin perjuicio de que la IO ordene ejecutar a su cargo los Trabajos dispuestos en la orden de servicio desatendida o cuestionada. Si el Contratista no estuviere en condiciones de cumplir el plazo asignado en una multa orden de acuerdo servicio, presentará una nota de pedido solicitando prórroga y dando las razones que justifiquen su otorgamiento. Si el Contratista no acepta notificarse de una orden de servicio, el mismo texto será enviado a los términos de los artículos 5.7 y 5.8 pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, x xxxxx de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y en caso necesario del fondo de reparodomicilio vía telegrama colacionado u otro medio fehaciente. El incumplimiento costo de esta comunicación será deducido del certificado a abonar al Contratista, sin perjuicio de cualquier otra acción que decida la IO y/o atraso la Dirección de una Orden de Servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación, hará incurrir al CONTRATISTA en xxxx parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en los artículos 5.6, 5.7 y 5.8Obra.