PLAZO DE EJECUCION. El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de seis (6) meses o en su caso el plazo ofertado por la empresa licitadora que resulte adjudicataria del contrato dado que el plazo de ejecución puede ser mejorado y reducido por las personas licitadoras. En todo caso, el plazo de ejecución se contará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se entenderá incurso en xxxx por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimidación previa por parte de la Administración.
Appears in 2 contracts
Samples: Pliego De Cláusulas Administrativas Particulares De Contrato De Obras Para La Ejecucion De Aparcamiento en El Sistema General Sgel_es10 De La Escontrilla, Pliego De Cláusulas Administrativas Particulares De Contrato De Obras Para La Ejecución De Proyecto De Aceras en La Calle Funikular en El Municipio De Valle De Trápaga Trapagaran Por Procedimiento Abierto Y Tramitacion Urgente
PLAZO DE EJECUCION. El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de seis nueve (69) meses o en su caso el plazo ofertado por la empresa licitadora que resulte adjudicataria del contrato dado que el plazo de ejecución puede ser mejorado y reducido por las personas licitadoras. En todo caso, el plazo de ejecución se contará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se entenderá incurso en xxxx por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimidación previa por parte de la Administración.
Appears in 1 contract
PLAZO DE EJECUCION. El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de seis cinco (65) meses o en su caso el plazo ofertado por la empresa licitadora que resulte adjudicataria del contrato dado que el plazo de ejecución puede ser mejorado y reducido por las personas licitadoras. En todo caso, el plazo de ejecución se contará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se entenderá incurso en xxxx por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimidación previa por parte de la Administración.
Appears in 1 contract