Common use of Hinta Clause in Contracts

Hinta. Urakan hinta on tarjoajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukainen hinta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Sopimuksen mukaisessa Urakassa on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelusta, jossa ostaja on käänteisesti arvonlisäverovelvollinen. Hinta pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (mukaan lukien materiaalit ja kalusteet niiden hankinta ja asennus, työvälineet, kalusto, työnantajan velvollisuudet, matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien ja piirustusten kopiointikulut ym.). Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutos, joka ei aiheuta kustannusten muutosta, on toteutettava urakkasummaa muuttamatta. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuun, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys sen, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan ja siihen liittyvät eritellyt laskelmat. Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Muutoin noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissa. Jos lisä- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta ja kirjallisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuun, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %.

Hinta. Urakan hinta on tarjoajan pp.kk.vvvv päivätyn Asiakas maksaa Tavarasta tai Palvelusta Sopijapuol- ten allekirjoittaman Sopimuksen mukaisen, tai jos al- lekirjoitettua Sopimusta ei ole, Asiakkaan hyväksymän tarjouksen mukainen hinta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Sopimuksen mukaisessa Urakassa on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelusta, jossa ostaja on käänteisesti arvonlisäverovelvollinenmukaisen hinnan. Hinta pitää sisällään on kiinteä, ellei So- pimuksessa ole toisin sovittu. Hinta ei sisällä arvonli- säveroa, ellei toisin ole nimenomaisesti todettu. Toi- mittaja laskuttaa arvonlisäveron kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muut Sopimuksen syntyessä voimassa olevat verot ja maksut sisältyvät hintaan. Hinta sisältää kaikki tarjouspyynnössä hankinnan kustannukset, kuten esimerkiksi: - Käytön edellyttämät luvat ja sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (viranomaishyväk- synnät - Kuljetuksen kaikkine kuluineen toimitusehdon mukaisesti, mukaan lukien materiaalit kustannukset So- pimuksen mukaisen kuljetuksen, käsittelyn sekä varastoinnin edellyttämästä pakkauk- sesta sekä lastauksen - Toimittajan mahdolliset matka- ja kalusteet majoitus- kustannukset, palkkakustannukset ja palkka- sivukustannukset, päivärahat sekä ylityökor- vaukset. Toimittajalla ei ole oikeutta muuttaa hintaa tai periä muita kuin Sopimuksen mukaisia maksuja, kuten toi- mitus- tai laskutuslisiä. Asiakas ei ole velvollinen suo- rittamaan ennakkomaksua, ellei niin ole nimenomai- sesti kirjallisesti sovittu. Jos ennakkomaksusta on sovittu, se on osa Tavaran tai Palvelun hintaa. Jos toimitus viivästyy Toimittajan vastuulla olevasta syystä, Toimittaja vastaa viivästysaikana tapahtuvista verojen tai niihin rinnastettavien julkisten maksujen määrän muutoksista ja kaikista niiden hankinta aiheuttamista hintavaikutuksista. Toimittajalla on aina velvollisuus tarjota Tavarat ja asennusPal- velut kilpailukykyisin hinnoin suhteessa vastaavan ko- koluokan muihin asiakkaisiin, työvälineetrajoittamatta sitä mitä Sopimuksessa on muuten sovittu Tavaroiden ja Pal- velujen hinnoittelusta. Jos Tavaran tai Xxxxxxxx hinta määräytyy Toimittajan, kalustomaahantuojan, työnantajan velvollisuudet, matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien valmistajan tai muun hinnaston mukai- sesti ja piirustusten kopiointikulut ym.). Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutos, joka ei aiheuta kustannusten muutosta, on toteutettava urakkasummaa muuttamatta. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuun, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys sentämä hinnasto Sopimuksen voimassaoloai- kana muuttuu niin, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan ja siihen liittyvät eritellyt laskelmat. Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Muutoin noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissatoimituspäivän hinta olisi Asi- akkaalle tarjous- tai tilaushintaa edullisempi, Tavaran tai Palvelun hinta määräytyy toimituspäivän mukaan. Jos lisä- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta ja kirjallisesta määräyksestä Toimittaja tarjoaa markkinoilla Asiakkaan tilaamia Tavaroita tai Palveluita alennettuun hintaan, noudate- taan alennettua hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuun, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %sen koko voimassaoloajan.

Hinta. Urakan hinta Palveluilla on tarjoajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukainen hinta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Sopimuksen mukaisessa Urakassa on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelusta, jossa ostaja on käänteisesti arvonlisäverovelvollinenkiinteä kokonaishinta (27 €/työtoimintapäivä). Hinta pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä sisältää sopimusasiakirjoissa kuvatut palvelut. Hinta on kiinteänä voimassa koko sopimuskauden ajan. Kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana, ja kaupunki ostaa palveluita tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Ainoastaan perustellusta syystä ja yksittäistapauksissa voidaan ostaa palveluja hankintapäätöksestä poiketen. Palveluntuottajalle maksetaan myös tulospalkkiota, eli suoriteperusteisen korvauksen lisäksi Palveluntuottajalle maksetaan vaikuttavuusperusteista korvausta asiakkaiden todennetusta pysyvästä etenemisestä seuraavasti: • Asiakas työllistyy avoimille työmarkkinoille: 50 x (työtoimintapäivän hinta) • Asiakas suorittaa tutkintoon johtavaa koulutusta: 30 x (työtoimintapäivän hinta) • Asiakas työllistyy palkkatuettuun työhön yritykseen: 25 x (työtoimintapäivän hinta) • Asiakas työllistyy palkkatuettuun työhön julkiselle tai 3. sektorille TAI Asiakas osallistuu työkokeiluun tai suorittaa valmentavia koulutuksia tai osatutkintoja: 15 x (työtoimintapäivän hinta) Sopimuskauden jälkeen, jos optiota käytetään, Palveluntuottaja voi ehdottaa hintojen muutosta todellista yleistä kustannusten kehitystä vastaavasti. JYSE 2014 Palvelut -sopimusehtojen kohdasta 9.7 poiketen Palveluntuottajan on toimitettava kirjallinen, perusteltu hinnanmuutosilmoitus vähintään kuusi (6) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hintojen korottavat muutokset tulevat voimaan vasta Tilaajan hyväksymisen jälkeen. Tilaaja hyväksyy vain todelliset, yleistä kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa hinnankorotusta seuraavien kahdentoista (12) kuukauden ajan. Palveluntuottajalla on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus huomioida hinnoittelussaan tarjouksen jättämiseen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien korotuksista, arvonlisäveron noususta tai sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (mukaan lukien materiaalit kantamisperusteiden muutoksista tai pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvista kustannuksista aiheutuneet välittömät kustannukset edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja kalusteet niiden hankinta ja asennus, työvälineet, kalusto, työnantajan velvollisuudet, matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien ja piirustusten kopiointikulut ym.)että kustannukset on tarkoitettu periä asiakashinnoista. Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. Mikäli hinnanmuutoksista ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutos, joka ei aiheuta kustannusten muutostapäästä yksimielisyyteen, on toteutettava urakkasummaa muuttamattaTilaajalla oikeus irtisanoa Sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuun, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys sen, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan ja siihen liittyvät eritellyt laskelmat. Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Muutoin Irtisanomisaikana noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissavoimassa olevaa hinnoittelua. Jos lisä- Tilaaja ei irtisano Sopimusta, jatketaan Sopimusta Palveluntuottajan ilmoittamilla tai muilla Sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla hinnoilla. Tilaaja ei korvaa mahdollisia matka- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta majoituskustannuksia. Palveluntuottaja vastaa kaikista sen toimintaan ja kirjallisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuunhallintoon liittyvistä kustannuksista, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %eikä näistä voi periä erillisiä maksuja. Mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan enintään kuukauden viiveellä huomioon Xxxxxxxx hyväksi.

Hinta. Urakan hinta on tarjoajan Urakoitsijan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukainen hinta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Sopimuksen mukaisessa Urakassa on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelusta, jossa ostaja on käänteisesti arvonlisäverovelvollinen. Hinta pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (mukaan lukien materiaalit ja kalusteet niiden hankinta ja asennus, työvälineet, kalusto, työnantajan velvollisuudet, tilaelementtien kuljetukset, työntekijöiden matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien ja piirustusten kopiointikulut ym.). Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutos, joka ei aiheuta kustannusten muutosta, on toteutettava urakkasummaa muuttamatta. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuun, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys sen, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan ja siihen liittyvät eritellyt laskelmat. Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Muutoin noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissa. Jos lisä- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta ja kirjallisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuun, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %.

Hinta. Urakan hinta Palveluilla on tarjoajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukainen hinta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Sopimuksen mukaisessa Urakassa on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelusta, jossa ostaja on käänteisesti arvonlisäverovelvollinenkiinteä kokonaishinta (40 euroa asukasta kohden). Hinta pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä sisältää sopimusasiakirjoissa kuvatut palvelut. Hinta on kiinteänä voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Tilaaja vahvistaa laskutuksen perusteena olevan asukasmäärän (vuosittainen kiinteä kokonaishinta) sopimuskauden alkaessa. Laskutuksen pohjana olevaa asukasmäärää ei tarkisteta määräaikaisella sopimuskaudella. Tämän jälkeen asukasmäärä tarkistetaan ja vahvistetaan joka toinen vuosi Tilastokeskuksen antamien ennakkoväestötietojen perusteella. Tarkistus ja vahvistus tehdään ennakkoon siten, että tulevien kahden vuoden asukasmäärät vahvistetaan aina kuluvan kahden vuoden jakson jälkimmäisen vuoden aikana. Kiinteän kolmen (3) vuoden hintakauden jälkeen Palveluntuottaja voi ehdottaa hintojen muutosta todellista yleistä kustannusten kehitystä vastaavasti. JYSE 2014 Palvelut -sopimusehtojen kohdasta 9.7 poiketen Palveluntuottajan on toimitettava kirjallinen, perusteltu hinnanmuutosilmoitus vähintään kuusi (6) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hintojen korottavat muutokset tulevat voimaan vasta Tilaajan hyväksymisen jälkeen. Tilaaja hyväksyy vain todelliset, yleistä kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa hinnankorotusta seuraavien kahdentoista (12) kuukauden ajan. Palveluntuottajalla on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus huomioida hinnoittelussaan tarjouksen jättämiseen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien maksujen korotuksista, arvonlisäveron noususta tai sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (mukaan lukien materiaalit kantamisperusteiden muutoksista tai pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvista kustannuksista aiheutuneet välittömät kustannukset edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja kalusteet niiden hankinta ja asennus, työvälineet, kalusto, työnantajan velvollisuudet, matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien ja piirustusten kopiointikulut ym.)että kustannukset on tarkoitettu periä asiakasmaksuista. Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. Mikäli hinnanmuutoksista ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutos, joka ei aiheuta kustannusten muutostapäästä yksimielisyyteen, on toteutettava urakkasummaa muuttamattaTilaajalla oikeus irtisanoa Sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuun, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys sen, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan ja siihen liittyvät eritellyt laskelmat. Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan on aina sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Muutoin Irtisanomisaikana noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissavoimassa olevaa hinnoittelua. Jos lisä- Tilaaja ei irtisano Sopimusta, jatketaan Sopimusta Palveluntuottajan ilmoittamilla tai muilla Sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla hinnoilla. Tilaaja ei korvaa mahdollisia matka- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta majoituskustannuksia. Palveluntuottaja vastaa kaikista sen toimintaan ja kirjallisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuunhallintoon liittyvistä kustannuksista, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %eikä näistä voi periä erillisiä maksuja. Mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan enintään kuukauden viiveellä huomioon Xxxxxxxx hyväksi.

Hinta. Urakan Palvelun hinta on tarjoajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukainen seuraava: xxx Palvelun hinta sisältää kaiken sen, miten liitteenä olevassa Palveluku- vauksessa (liite1) on mainittu. Käynnin minimi kesto on 15 minuuttia ja laskutus tapahtuu viiden (5) minuutin tarkkuudella suhteessa tuntihintaan. Viiden (5) minuutin hinta saadaan jakamalla tarjottu tuntihinta 12. Peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan sovitun ajan hinta, ei kuiten- kaan enempää kuin yhden (1) työtunnin hinta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Sopimuksen mukaisessa Urakassa on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelustaHinta sisältää palvelukuvauksen mukaisesti kaikki oheiskulut, jossa ostaja on käänteisesti arvonlisäverovelvollinen. Hinta pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä kuten esi- merkiksi matka-, puhelin-, laskutus-, neuvottelu- ja sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (mukaan lukien materiaalit ja kalusteet niiden hankinta ja asennusraportointikulut sekä työntekijän tarpeelliset henkilökohtaiset suojausvälineet, työvälineet, kalusto, työnantajan velvollisuudet, matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien ja piirustusten kopiointikulut ym.). Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutos, joka ei aiheuta kustannusten muutosta, on toteutettava urakkasummaa muuttamattaeikä niistä saa laskuttaa erikseen. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuunkäynti myöhästyy yli puoli tuntia, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys seneikä asiakas ole hyväksynyt myöhästymistä siten, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan asiakkaan kanssa olisi sovittu uusi aika hy- vissä ajoin ennen käynnin myöhästystä, myöhästynyt käynti on tilaajalle veloitukseton. Alkuperäiset tarjoushinnat ovat voimassa kiinteinä vähintään 30.9.2019 asti. Mahdollisia hinnantarkistusesityksiä, jotka koskevat 30.9.2019 jälkeistä aikaa, voidaan tehdä kerran sopimusvuoden aikana puoli vuotta ennen mahdollisten uusien hintojen toivottua voimaan tuloa. Esimerkiksi en- simmäinen mahdollinen hinnantarkistusesitys on tehtävä 31.3.2019 mennessä. Tämän määräajan jälkeen tulleita hinnantarkistusesityksiä ei käsitellä. Hinnantarkistusesitys on tehtävä kirjallisesti ja siihen liittyvät eritellyt laskelmatsiinä on selvitettävä hin- nanmuutoksen perusteet. Suunnitelmien muutoksesta Hinnantarkistusesitykseen on sisällytettävä selvitys niistä muutoksista, joita kustannusrakenteessa on tapahtunut. Hintoja tarkistetaan vain lainsäädännön, viranomaispäätösten, työehtosopimuksen ja sen vaikutuksesta urakkasummaan elinkustan- nusindeksin muutosten johdosta. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottami- selle. Hinnoissa on aina sovittava huomioitava myös kustannusten lasku. Hintoja voidaan yhteisellä sopimuksella korottaa tai laskea, jos lainsää- dännön tai viranomaisvaatimusten muutokset tarkoittavat kustannuksia lisääviä/laskevia muutoksia palvelun sisältöön. Hintoja voidaan kuitenkin korottaa tai laskea enintään 2 %:a yhden hin- nantarkastuksen yhteydessä. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, sopijapuolilla on oi- keus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irti- sanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaanuusien hinto- jen voimaantuloa. Muutoin Irtisanomisaikana noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 hintoja, jotka olivat voi- massa ennen hinnanmuutosehdotuksen tekemistä. Tilaajalla on pyydettäessä oikeus saada palveluntuottajalta kaikki tarvit- tavat tiedot hinnanmuutosten tarkistamista varten. Palveluntuottajan tu- lee ennen sopimuksen allekirjoittamista ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissa. Jos lisä- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta ja kirjallisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuun, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %sopimuskauden aikana pyy- dettäessä esittää kustannusrakenteensa mikäli tilaaja niin vaatii.

Hinta. Urakan Hinnastossa ja tarjouksessa ilmoitettu hinta on tarjoajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukainen hintaoletuksena arvonlisäveroton nettohinta myyjän varastossa, ellei hintaa ole erikseen ilmoitettu verolliseksi. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroaAsiapapereissa on mai- nittu erikseen, mikäli hinta sisältää arvonlisäveron ja toimi- tuskulut. Sopimuksen mukaisessa Urakassa Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on kysymys arvonlisäverolain 8 c §:n mukaisesta rakentamispalvelustaoikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa. Projektitoimituksissa oheistuotteet tarjouksissa hinnoitellaan niin, jossa että niitä ei ole mahdollista ostaa erikseen, ellei asiasta erikseen sovita. Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksun viiväs- tyessä on ostaja velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perin- nästä aiheutuvat kustannukset. Ellei ostaja ole kohtuullisen ajan kuluessa eräpäivästä suorit- tanut erääntynyttä määrää, myyjä on käänteisesti arvonlisäverovelvollinenoikeutettu ostajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella vapautumaan sopimuk- sesta ja saamaan ostajalta korvauksen kärsimästään vahin- gosta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman tava- ranosan arvo lisättynä viivästyskorolla ja perimiskuluilla. Hinta pitää sisällään kaikki tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa urakoitsijalle kuuluvat tehtävät (mukaan lukien materiaalit ja kalusteet niiden hankinta ja asennusMikäli ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan osasuorituk- sia tai muita erääntyneitä maksuja, työvälineeton myyjällä oikeus kir- jallisesti asiasta huomautettuaan viivyttää jatkotoimituksia, kalustokunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myy- jälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvaus- vaatimuksia tai peruuttaa tilausta. Jos ostaja laiminlyö tilatun tavaran vastaanottamisen määrä- päivänä, työnantajan velvollisuudet, matkat, kokouksiin osallistuminen, suunnitelmien ja piirustusten kopiointikulut ym.). Minkäänlaisia hintavaraumia, laskutuslisiä ym. ei hyväksytä. Sellainen suunnitelmien muutoshän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka ei aiheuta kustannusten muutosta, on toteutettava urakkasummaa muuttamattatehty riippuvaksi toimituksesta aivan kuin kyseinen tavara olisi toimitettu. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannusten nousuun, edellyttää Urakoitsijan urakkahintaan saama lisäys sen, että Urakoitsija osoittaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksen urakkahintaan Myyjällä on vel- vollisuus huolehtia tavaran varastoinnista ostajan vastuulla ja siihen liittyvät eritellyt laskelmatkustannuksella ilmoitettuaan asiasta ostajalle. Suunnitelmien muutoksesta ja sen vaikutuksesta urakkasummaan Ostajan pyynnöstä myyjä on aina sovittava kirjallisesti ennen kuin muutosta ryhdytään toteuttamaan. Muutoin noudatetaan mitä YSE- ehtojen 44 § kohdissa 1 ja 2 on todettu suunnitelmamuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään Urakoitsijan tarjouksessaan antamia yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että lisäkorvauksissa. Jos lisä- ja muutostyö toteutetaan Tilaajan nimenomaisesta ja kirjallisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannusten nousuun, on Urakoitsijalla oikeus veloittaa Tilaajalta tarvikkeiden hankintahinta, työpalkat sosiaalikuluineen sekä lisätä niiden summaan palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 %velvollinen vakuuttamaan tavaran osta- jan kustannuksella.