Common use of Modalità di esecuzione dei lavori Clause in Contracts

Modalità di esecuzione dei lavori. 1. Le opere in esecuzione, saranno espletate con le modalità specificate nel presente Capitola- to Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà e se- condo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. 2. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valu- tate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere. 3. Le modalità operative saranno le seguenti: a. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento; b. l’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione; c. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione); d. dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento; e. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa; 4. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore. 5. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze di intervento. 6. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 3. 7. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà: a. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire ; b. la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in ba- se alle specifiche caratteristiche e i luoghi di intervento; c. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna ai fini dell’esecuzione dell’Intervento. 8. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione. Qualora i Xxxxxx non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione. 9. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi. 10. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze di- pendenti; 11. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare il tesserino di identificazione; 12. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in elenco); 13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.

Modalità di esecuzione dei lavori. 1. Le opere in Il lavoro oggetto dei singoli Ordinativi di esecuzione, potrà interessare qualsiasi tipologia di attività inerente la prestazione di lavori cimiteriali. 2. Trattandosi di lavori cimiteriali, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più salme ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. 3. I lavori saranno espletate effettuati con le modalità specificate nel presente Capitola- to Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà vorrà impartire e se- condo secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. 24. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valu- tatevalutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opereesecuzione dei lavori. 35. Le modalità operative saranno le seguenti: a. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore 5.1 I lavori devono essere eseguiti direttamente a seguito di richiesta tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento;telefono o mail da parte della stazione appaltante (Ufficio Tecnico, Ufficio Anagrafe, Ufficio Polizia Municipale). Tali interventi dovranno essere eseguiti con priorità assoluta, dando disponibilità operativa entro le 18 (diciotto) ore successive alla richiesta, anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario notturno. Per tali interventi l’ordinativo si perfezionerà per effetto della esecuzione degli interventi stessi. La successiva formalizzazione dell’Ordinativo in forma scritta, previo contraddittorio per l’esatta quantificazione delle prestazioni rese, avrà luogo a consuntivo. b. l’Assuntore6. Qualora necessario, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione; c. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione); d. dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento; e. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa; 4. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore. 57. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta Proposta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze di interventoesigenze. 6. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 3. 78. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà: a. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire dell’Intervento; b. la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in ba- se alle specifiche caratteristiche e i luoghi di interventoil Computo Metrico Estimativo; c. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione dell’Intervento. 89. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo Non sono ammessi ritardi di esecuzione. Qualora i Xxxxxx non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo qualsivoglia natura, tranne che nei casi di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazioneforza maggiore. 910. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli OrdinativiOrdinativi di intervento. 1011. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in contemporanea; l’Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento emessi. 12. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze di- pendentidipendenti; 1113. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare indossare il tesserino di identificazione; 1214. Prima della consegna dei lavori del servizio la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture il cimitero di Abbasanta è consentito ai soli operai inseriti in elenco); 13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.

Modalità di esecuzione dei lavori. 1. Le opere I lavori dovranno essere condotti in esecuzione, saranno espletate con le modalità specificate nel presente Capitola- to Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà maniera tale da arrecare il minimo intralcio alla circolazione stradale e se- condo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. 2. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valu- tate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere. 3. Le modalità operative saranno le seguenti: a. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento; b. l’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione; c. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione); d. dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento; e. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa; 4. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore. 5. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze di intervento. 6. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito comunque secondo le modalità previste dal comma 3. 7. Ogni ordinativo disposizioni impartite dalla Polizia Locale nei casi di esecuzione conterrà: a. la descrizione urgenza e la localizzazione dell’Intervento da eseguire ; b. la durata prevista somma urgenza e dall’Ufficio Mobilità e Trasporti per gli interventi programmati e comunque secondo anche quanto riportato nel “Regolamento Comunale per l’esecuzione degli di opere che richiedono interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in ba- se alle specifiche caratteristiche nel sottosuolo pubblico” (artt. 7-8-9-10-11-12-13-14-17 del Capo II e i luoghi di intervento; c. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna ai fini dell’esecuzione dell’Intervento. 8art. L’Assuntore dovrà iniziare 21 del Capo III e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione. Qualora i Xxxxxx non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza scheda A-B-C-D-E-F-G-H-I-L del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o Capo IV) Durante l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamentodovrà essere predisposta, l’ordine a cura e spese di servizio non pregiudica la decorrenza XxxxxxXxxxx S.r.l., idonea segnaletica stradale, di protezione e delimitazione della penalità per ritardata ultimazione. 9zona stradale manomessa, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica potranno essere impartite dai competenti uffici comunali o direttamente dalla Polizia Locale. XxxxxxXxxxx S.r.l. si obbliga ad eseguire i propri interventi in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi. 10. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze di- pendenti; 11. Tutti gli operai conformità alle norme tecniche UNI e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare il tesserino di identificazione; 12. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in elenco); 13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto CEI vigenti per la rescissione posa delle reti dei servizi pubblici in sottosuolo, nel rispetto delle regole d’arte, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro collocazione, profondità, segnalazione. Si impegna inoltre ad utilizzare materiali di primaria qualità. Reinterri, ripristini e tappetini di usura verranno eseguiti a regola d’arte e comunque in osservanza del contratto“Regolamento Comunale per l’esecuzione di opere che richiedono interventi nel sottosuolo pubblico” (artt. 7-8-9-10-11-12-13-14-17 del Capo II e art. 21 del Capo III e scheda A-B-C-D-E-F-G-H-I-L del Capo IV) di cui all’allegato A. XxxxxxXxxxx S.r.l. si impegna inoltre al rispetto della legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori e dei cantieri di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i., nonché all’adozione di tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo alla quiete pubblica nel rispetto dei valori di emissione sonora stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica e dalla legislazione vigente in materia.

Modalità di esecuzione dei lavori. 1. Le opere La ditta acquirente si impegna a presentare, prima della consegna tecnica del lotto in esecuzionepiedi e per conto del responsabile dell’utilizzazione da essa identificato, saranno espletate con le modalità specificate nel presente Capitola- to Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che copia del “Patentino di idoneità tecnica per la Direzione Lavori impartirà e se- condo le priorità che la Stazione Appaltante conduzione delle utilizzazioni forestali” in corso di volta in volta comunicherà all’Assuntorevalidità rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 2008. 2. L’AssuntoreL’impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, con allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei Progetti di Taglio ai quali la firma per accettazione del vendita si riferisce, nonché nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna e attenersi a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente quanto previsto dalla L.P. 11/2007 e suoi regolamenti attuativi ed esaurientemente valu- tate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opereesecutivi. 3. Le modalità operative saranno le seguenti: a. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione piante dovranno essere utilizzate per intero. Le ramaglie derivanti dalle operazioni di intervento; b. l’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione; c. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione); d. dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento; e. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa;taglio dovranno essere asportate dal pascolo. 4. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione L’impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l’abbattimento delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntorepiante oltre i limiti dell’area assegnata. 5. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione AppaltanteL'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre: a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in ogni momentomodo da potervi transitare liberamente; b) a riparare entro la chiusura del lotto le vie, una propria Propo- sta d’Interventoi ponti, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze i pascoli ecc. eventualmente danneggiati; c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di interventopiante non assegnate nonché a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.; d) a non utilizzare, salva espressa autorizzazione dell’Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco; e) a non costruire, entro il bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario; f) ad impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti. 6. Nell’ordinativo ordinarioL'Ente venditore, sarà indicata la durata su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei lavoritermini fissati nel progetto di taglio, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 3potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore. Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione. 7. Ogni ordinativo L'esbosco del legname dovrà realizzarsi usando tutte le cautele ed i mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite all’atto della consegna. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti. E’vietato aprirne di esecuzione conterrà: a. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire ; b. la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi indicati dal Direttore dei Lavori in ba- se alle specifiche caratteristiche e i luoghi custode forestale di intervento; c. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna ai fini dell’esecuzione dell’Interventozona. 8. L’Assuntore dovrà iniziare L’esbosco potrà realizzarsi a mezzo di trattrice e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione. Qualora i Xxxxxx non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazioneverricello. 9. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre L’utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: a) da xxxxxx xxxxxxxxxxx X.X. 000 Xx 00,0 per strada forestale “Pianetti” per km 1,8 oppure da via Terre Verdi Villaggio San Valentino per la disponibilità xxxxxx xxxxxxxxx “xxx Xxxxx” xxx xx 0,0; b) il lotto smargina il pascolo di maestranze in malga Pianetti monticata da maggio a ottobre; c) il lotto è attraversato dal sentiero numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi. 10. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la 654 SAT “Percorso Azzurro”: Bocca del Creer – San Valentino – Prà Alpesina del Parco Locale Monte Baldo, con presenza di sole maestranze di- pendentipali segnaletici della sentieristica; 11. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare il tesserino d) l’area del lotto ricade interamente al confine del pascolo della malga Pianetti monticata dai primi di identificazionemaggio a fine ottobre, l’eventuale utilizzazione in questo periodo deve tenere conto della gestione degli animali al pascolo; 12. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso e) tutte le strutture è consentito ai soli operai inseriti in elenco); 13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contrattoramaglie vanno accatastate fuori dal pascolo.

Modalità di esecuzione dei lavori. 1I lavori dovranno essere eseguiti xxxxxxx xx xxxxxxxx regole d’arte, in conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali d’Appalto e negli altri documenti contrattuali, in particolare nel Progetto Esecutivo e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alle disposi- zioni che saranno impartite dai rappresentanti della Kupit durante l ’ esecuzione dell’ opera. Le opere L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare tutte le disposizioni xx Xxxxx, regolamenti e discipline emanate o emanande dalle competenti Autorità in esecuzioneordine all’esecuzione dei lavori ed alla sicurezza degli stessi e fornirà a sua cura e spese ogni eventuale certificazione, saranno espletate contrassegno, o codice richieste da dette leggi, regolamenti e discipline. L’Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese i lavori che i l rap- presentante della Kupit, a suo insindacabile giudizio, ritenesse eseguiti sen- za la necessaria diligenza o con le modalità specificate nel presente Capitola- to Speciale d’Appaltomateriali, attenendosi alle disposizioni per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti. Se l’Appaltatore non aderirà alla richiesta che la Direzione Lavori impartirà e se- condo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntoreprecede, xxx xxxxx for- mulata per mezzo lettera raccomandata a.r. 2. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente procederà alla demolizione ed esaurientemente valu- tate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere. 3. Le modalità operative saranno le seguenti: a. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento; b. l’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione; c. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione); d. dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento; e. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa; 4. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione rifacimento dei lavori sopradetti a xxxx xxxxx Kupit ed a spese dell’Appal-tatore. Qualora il rappresentante della Kupit presuma che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare le opportune verifiche che dovranno essere ef- fettuate a xxxx xx a spese dell’Appaltatore. Ove particolari circostanze lo consigliassero, il rappresentante della Kupit potrà disporre modifiche alle modalità esecutive dei lavori e/o all’entità delle stesse e l’Appaltatore dovrà aderire prontamente a tali di- sposizioni. Qualora, anche con l’impiegoin mancanza di opposizione del rappresentante della Kupit, ove previstol’Appaltatore, di professionisti abilitati. Gli oneri per tassesua iniziativa, diritti e bolliimpiegasse materiali più pregiati di quelli prescritti ed eseguisse lavorazioni più accurate di quelle richieste, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce e l’ottenimento delle autorizzazioninon avrà diritto ad alcun particolare compenso, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntorequali xxx xxxxx i xxxxxxxx xxx possano derivare all’ opera. 5. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze di intervento. 6. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 3. 7. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà: a. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire ; b. la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in ba- se alle specifiche caratteristiche e i luoghi di intervento; c. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna ai fini dell’esecuzione dell’Intervento. 8. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione. Qualora i Xxxxxx non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione. 9. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi. 10. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze di- pendenti; 11. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare il tesserino di identificazione; 12. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in elenco); 13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.

Modalità di esecuzione dei lavori. 1. Gli interventi manutentivi oggetto dei singoli Ordinativi di esecuzione, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione delle strade comunali oggetto del presente Appalto. 2. Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. 3. Le opere in esecuzione, saranno espletate realizzate con le modalità specificate nel presente Capitola- to Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà vorrà impartire e se- condo secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore. 24. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valu- tatevalutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere. 35. In presenza di fabbisogni manutentivi, ordinari o urgenti, la Stazione Appaltante formulerà all’Assuntore per iscritto un apposito Ordinativo di intervento; l’ordinativo in caso di interventi ordinari precede l’esecuzione dei lavori, viceversa nel caso di interventi urgenti, l’ordinativo sarà formalizzato a ratifica. 6. Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come “interventi manutentivi ordinari” o “interventi manutentivi urgenti”. 7. In presenza di interventi manutentivi ordinari, le modalità operative saranno le seguenti: a. 7.1 la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento; b. 7.2 l’appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, a seguito di sopralluogo, provvederà a redigere ed a trasmettere, con stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali; 7.3 la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore Xxxxxx, redigerà apposito Ordinativo firmato digitalmente che sarà inviato tramite PEC da sottoporre alla firma digitale dell’Assuntore; 7.4 l’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi 1 giorno lavorativo dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione; c. 7.5 l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 2 (cinquedue) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione); d. 7.6 dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento; e. 7.7 il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa; 47.8 il Direttore Lavori, per interventi di piccola entità (ad esempio: piccoli ripristini, sostituzione griglie, potatura piante, sfalcio dell’erba), acquisirà conferma dell’intervento dall’ Ufficio Tecnico Comunale. Per interventi di maggiore complessità il Direttore lavori controllerà la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’intervento e verificherà le quantità di lavorazioni eseguite ai fini della contabilità. 8. In caso di interventi urgenti, è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di richiesta tramite mail, telefono o fax da parte del Direttore Xxxxxx. Tali interventi dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro; devono avere inizio entro e non oltre 2 (due) ore dalla richiesta tramite mail, telefono o fax; gli interventi che scaturiscono da situazioni di pericolo o da esigenze di prevenire danni sul patrimonio immobiliare (crolli, perdite idriche con possibili allagamenti, calamità naturali che richiedano interventi di protezione e prevenzione ecc.) devono essere garantiti anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario notturno. Per tali interventi l’ordinativo si perfezionerà per effetto della esecuzione degli interventi. La successiva formalizzazione dell’Ordinativo in forma scritta, previo contraddittorio per l’esatta quantificazione delle prestazioni rese, seguirà le modalità degli interventi ordinari, con il consuntivo in luogo del preventivo. 9. Ai sensi del comma 7, l’Assuntore dovrà provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno: - essere redatti secondo le prescrizioni del X.Xxx. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010 nei limiti di vigenza; - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte. 10. A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potrà richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune con facoltà di procedere alla relativa approvazione e/o rettifica. 11. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore. 512. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta Proposta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze di interventomanutentive. 613. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 37. 714. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà: a. la classificazione del tipo d’intervento (“ordinario” o “urgente”); b. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire o eseguito se c. il Computo Metrico Estimativo; b. d. per gli interventi ordinari la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in ba- se base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e i dei luoghi di intervento; c. e. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione dell’Interventodell’intervento. 815. In caso di interventi urgenti la trasmissione delle documentazioni di cui al comma 12 dovrà avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per l’esecuzione dei lavori. 16. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi manutentivi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzioneesecuzione (inizio entro 2 giorni e durata in giorni come prescritto nell’ordinativo in PEC). Qualora i Xxxxxx lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo Ordinativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione. 917. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. 18. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli OrdinativiOrdinativi di intervento. 1019. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in contemporanea su più strade, siano essi ordinari e/o urgenti; l’Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento emessi. 20. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze di- pendentidipendenti; 1121. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare indossare il tesserino di identificazione; 1222. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi manutentivi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture il cantiere è consentito ai soli operai inseriti in elenco); 13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.