Common use of Pagamenti a saldo Clause in Contracts

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo 60 (sessanta) alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla venticinque giorni dalla data della loro ultimazione, accertata accerta- ta con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimentoproce- dimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare re- golare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo successivamente alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col R.U.P. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle verifiche condizioni di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del cui al comma 34.