Common use of FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación será por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los grupos, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o a la prestación del servicio, el IVA, IVA y demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista a través de pagos mensuales vencidos e iguales o proporcional por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan fracción de bienestar social laboral, servicio prestado de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro de acuerdo a la propuesta económica, previa entrega y aprobación presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). El último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) y sus Resoluciones vigentes del valor total del contrato, se sujetará a la entrega por parte del contratista al supervisor del mismo, de la documentación necesaria para adelantar el proceso de liquidación, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad (Resolución N° 1414 del 10 xx xxxxx de 2014). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, IVA y demás impuestos xx xxx. Se Para la adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento de equipos especiales de suplencia energética (UPS), se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores bienes efectivamente suministrados de acuerdo con los precios ofertados por el contratista, dentro de en la propuesta económicaeconómica ajustada, y previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará contrato. Para los mantenimientos preventivos se pagará mensualmente conforme a los servicios efectivamente suministrados al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado los precios ofertados en la propuesta económica ajustada, y previa aprobación por el ICBF al inicio parte del supervisor del contrato. Para los mantenimientos correctivos y traslados se pagará mensualmente los servicios efectivamente suministrados al ICBF, dicha relación debe coincidir y previa verificación por parte del Supervisor del funcionamiento de la UPS en todas sus partes con lo aprobado el lugar requerido; incluidos descuentos por no cumplimiento de ANS. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el supervisor o quien este delegue.  Certificado del cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o a la prestación del servicio, el IVAIVA (si aplica), y demás impuestos xx xxx. Se pagará pagara al o los contratistas contratista así: El ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan Página 9 de bienestar social laboral, 14  Modalidad de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro Vehículos Los pagos se efectuarán a través de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVApagos mensuales vencidos, de acuerdo con el formato suministrado la propuesta económica del contratista y los servicios efectivamente prestados. Se reservara un valor correspondiente al diez por el ICBF al inicio ciento (10%) del valor total del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado el cual se sujetará a la entrega por parte del contratista al supervisor del mismo, de la documentación necesaria para adelantar el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago proceso de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior liquidación, de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 50 Manual de contratación Resolución No.3146 del 30 xx xxxx de 2014, y en el Manual de Supervisión de Contratos y Convenios. Los pagos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste, así: Los pagos se efectuarán contra presentación de factura y la Ley 789 certificación del 27 revisor fiscal o representante legal según corresponda sobre el cumplimiento en el pago de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social los aportes de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 certificación del servicio prestado a satisfacción por parte de los Coordinadores Administrativos de cada Regional integrante de la Ley 1150 Macro Región tres (3); debiendo incluir el apoyado por parte del Coordinador del Grupo de 2007Apoyo Logístico de la Sede de la Dirección General. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos Con el fin de conocer los pagos riesgos que afectarían el contrato que se realizarán conforme al PAC pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. Para el proceso contractual cuyo objeto es Prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.Familiar a Nivel Nacional.- Macro Región Tres (3) que corresponde a las Sedes de las Regionales Antioquia, Regional Caldas, Regional Quindío, Regional Córdoba y Regional Risaralda, en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y al Artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de conformidad con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la xxxxxxxx del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el Pliego de Condiciones. Entre otros, los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista se describen en la siguiente matriz de riesgos. Los siguientes riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del ICBF; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El ICBF se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del serviciobienes, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas contratista así: El ICBF 90% del valor del contrato de forma mensual durante la ejecución del contrato, previa verificación de los bonos efectivamente suministrados. El 10% restante de pagará al contratista por cada talleruna vez se entregue la documentación necesaria para realizar el acta de liquidación del contrato. Los pagos se realizaran, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro previa presentación de la propuesta económicafactura correspondiente, previa entrega y aprobación la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura será expedida por el Contratista junto con los soportes de suministro de bonos generados por el sistema de control definido para la Regional Atlántico y sus Centros Zonales, en el cual se evidencie el respectivo suministro de almuerzos en el mes facturado. El contratista deberá radicar los documentos de pago (factura y soportes) al funcionario encargado del contrato de suministro de almuerzos en la Sede Regional Antioquia, quien revisará, aprobará y remitirá a la Dirección Administrativa de la Sede de la Dirección General los documentos para el respectivo tramite de pago. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del serviciobienes, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas contratista así: El ICBF Se pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVAmensualmente, de acuerdo con el formato suministrado número de elementos efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por el ICBF al inicio Supervisor del contratoContrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado conforme a los valores unitarios presentados por el contratista en el formato de propuesta económica final resultante del evento de subasta inversa. El ICBF aplicará los descuentos por ANS a que haya lugar de acuerdo a tiempo de retraso en la entrega de elementos de acuerdo a la obligación 7.1.3. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o quien este delegue.  Certificado del representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT) F1.P3.ABS 24/08/2017 NOTA 1: En el caso que exista disponibilidad de recursos, y la entidad considere necesario el suministro de Items nuevos y/o no se encuentren relacionados en el Anexo No.1 “Listado de repuestos, partes y accesorios”, (previa solicitud por parte de la supervisión), se deberá realizar el procedimiento descrito para los ítems no previstos en el presente documento. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial resultante de cada uno de los gruposla adjudicación, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o a la prestación del servicio, el IVA, IVA y demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará cancelará al contratista por cada tallerel valor del contrato en moneda legal colombiana, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan en mensualidades vencidas de bienestar social laboral, de conformidad acuerdo con los valores ofertados por el contratista, dentro servicios efectivamente prestados. Los pagos se realizarán previa presentación de la propuesta económicafactura correspondiente, previa entrega y aprobación la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). El último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) y sus Resoluciones vigentes del valor total del contrato, se sujetará a la entrega por parte del contratista al supervisor del mismo, de la documentación necesaria para adelantar el proceso de liquidación, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes contrato a suscribir corresponderá al valor de la adjudicación será por el valor del presupuesto oficial propuesta económica de cada uno de los gruposquien resulte adjudicatario, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación a la ejecución del serviciocontrato, el IVA, demás impuestos xx xxx, sin que supere el presupuesto oficial estimado. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor valor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará siguiente forma: a) Un primer pago equivalente al ICBF, factura veinticinco por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica ciento (costos directos e indirectos generados por la realización 25%) del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio total del contrato, dicha relación debe coincidir una vez el interventor realice la entrega a satisfacción del primer informe de interventoría (Informe No 1), que incluya los informes de revisión y recibo a conformidad de los procedimientos y productos ofrecidos en todas sus partes con lo aprobado la propuesta presentada por parte del contratista de los estudios y diseños para el supervisor o quien este delegue.  Certificado primer mes de ejecución. b) Un segundo pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, una vez el interventor realice la entrega a satisfacción del segundo informe de interventoría (Informe No 2), que incluya los informes de revisión y recibo a conformidad de los procedimientos y productos ofrecidos en la propuesta presentada por parte del contratista de los estudios y diseños para el segundo mes de ejecución. c) Un tercer y último pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez el interventor realice la entrega a satisfacción del informe final de aportes parafiscales interventoría (Informe No 3), que incluya los informes de revisión y recibo a conformidad de la totalidad de los procedimientos y productos ofrecidos en la propuesta presentada por parte del mes inmediatamente anterior contratista de acuerdo los estudios y diseños para la ejecución de los estudios y diseños de conformidad con lo establecido en la Ficha Técnica de Condiciones. NOTA 1: Para cada pago el artículo 50 interventor deberá aportar: a) Certificado de cumplimiento de obligaciones y recibo a satisfacción de los entregables requeridos para cada pago.; b) Presentación de la Ley 789 factura respectiva o cuenta de cobro; c) Acreditación o certificación de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, según corresponda, en cumplimiento del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia. NOTA 2: Los pagos se harán efectivos, solamente al momento de la presentación de los informes que contengan el desarrollo de las actividades programadas y aprobadas, por lo tanto, éstos no están sujetos al cumplimiento de un lapso o periodo de tiempo. El pago se realizará dentro de los treinta (30) 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la xxxxxxxx del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el Pliego de Condiciones. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación se detallan en el Anexo No. 3 – Matriz de tipificación, valoración y asignación de riesgos, elaborada de acuerdo con la metodología de conformidad con la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación".3 3 Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-x- documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. 1. Anexo Listado de laboratorios y equipos mínimos requeridos (formato Excel) 2. Anexo perfiles mínimos requeridos. 3. Matriz de tipificación, valoración y asignación de riesgos

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los grupos$ 00.000.000.000 (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS), incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro a la Contratación de los bienes y/o prestación del serviciola operación de la modalidad de atención 1.000 Días para Cambiar el Mundo, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas contratista así: El ICBF pagará EI primer mes de ejecución se cancelará en mensualidad vencida, lo correspondiente al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro valor de la propuesta económicadotación y los beneficiarios realmente atendidos y los meses restantes en mensualidades vencidas según cobertura realmente atendida, previa entrega de todos los informes y aprobación soportes estipulados en el lineamiento técnico administrativo de la estrategia, el manual operativo y la certificación del supervisor del ICBF. Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación será minuta del contrato. Se utilizará la metodología de la matriz de hitos de pago, mediante actas parciales mensuales de obra que serán formuladas por el valor CONTRATISTA, previa verificación del presupuesto oficial cumplimiento del avance de cada uno Hito de los grupos, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, Pago de acuerdo con la matriz aprobada para cantidades ejecutadas a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados precio global fijo, recibidas a satisfacción y debidamente aprobadas por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que Interventoría y el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, supervisor designado por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y METRO CALI S.A. Del valor de cada uno acta mensual de pago, se descontará un porcentaje igual al del pago anticipado, hasta cubrirse la totalidad del mismo. Además de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVAdescuentos por conceptos tributarios y multas cuando fuere del caso. El proponente que resulte elegido como contratista de obra deberá realizar una matriz de Hitos de Pago, de acuerdo con el formato suministrado NUMERAL 1.8 – PLAZO DE EJECUCIÓN de los pliegos de condiciones, la cual debe ser elaborada en una secuencia lógica teniendo en cuenta el cronograma de obra detallado, de manera que se pueda establecer fácil y claramente la incidencia de cada una de las actividades de construcción. La matriz de hitos de pago deberá estar ajustada al plan de ejecución de obra y de suministro del contratista, teniendo en cuenta los frentes de trabajo y el plazo máximo para la ejecución de las actividades, y deberá ser aprobada por la Interventoría y por METRO CALI S.A, Adicionalmente, para la elaboración de la matriz de hitos de pago, el ICBF al inicio del contratocontratista debe tener en cuenta, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado y cumplir, los límites de ponderación de pago establecidos por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago METRO CALI S.A. para cada una de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior las actividades representativas a ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 cuadro que se presenta a continuación: HITO DESCRIPCIÓN LÍMITES DE PONDERACIÓN DE PAGO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 2% - 4% OBRAS CIVILES DEMOLICIÓN Y RETIRO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, FUNDACIONES DE PILONAS, ESTACIONES, ADECUACIÓN DE REDES, URBANISMO EN ZONAS DE ESTACIÓN. 15% - 20% La elaboración de la Ley 789 del 27 matriz de diciembre hitos de 2002pago debe sujetarse, modificado en un orden de importancia a los siguientes insumos: 1) Cuadro de límites de ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A.; 2) Plan de ejecución de la obra presentado por el contratista, que se encuentre en concordancia con el cronograma de obra detallado, y aprobado por la Ley 828 Interventoría y por METRO CALI S.A. En todo caso, el hito de 2003obras civiles deberá disponer de una inversión igual a doce mil millones de pesos ($ 12.000.000.000) para la ejecución total de las cuatro (4) estaciones. seguridad social De cualquier manera, la sumatoria de sus empleados los valores ponderados de las actividades representativas no debe exceder el 100%. Al cumplirse el plazo estipulado para la verificación de cada período de avance, el Interventor y el Contratista realizarán una inspección conjunta con el fin de confirmar el cumplimiento de cada HITO DE PAGO, de acuerdo con lo establecido la matriz aprobada. Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada Hito de Pago de acuerdo con la matriz aprobada, se hará constar este hecho en el artículo 50 Acta de Verificación que se suscriba al finalizar el período establecido de un (1) mes. Solamente después de estar cumplido el porcentaje de avance establecido para cada Hito y aprobada esta acta, el Contratista podrá presentar la respectiva factura para el trámite de pago, incluyendo en ella el valor de las obras ejecutadas en el período verificado. Si al vencerse el plazo previsto para la verificación de cada avance el Contratista no ha cumplido con los porcentajes establecidos en la matriz para cada uno de los Hitos de Pago, se entenderá que ha incumplido con el Hito y por lo tanto se hará acreedor a las sanciones establecidas en la CLAÚSULA VIGÉSIMA – MULTAS, de la Ley 789 minuta del contrato. Al finalizar ejecución será obligación del Contratista, haber cumplido con el cien por ciento (100%), de 2002 todas las actividades previstas en el contrato. La aprobación del acta final de verificación de avance de los HITOS DE PAGO, está condicionada a la entrega de los planos “As Built “por parte del Contratista. Las actividades del Cronograma de Obra, pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha estimada en el Cronograma. El Contratista podrá avanzar sus actividades y artículo 23 adelantarse en el Cronograma de obras siempre y cuando cuente con disponibilidad de predios, no tenga impedimentos en la zona de trabajo y las condiciones de normalidad se lo permitan. Si por estas circunstancias no puede avanzar obras para adelantarse en el Cronograma de trabajo, el Contratista no tendrá el derecho a solicitar compensaciones o efectuar reclamación alguna a METRO CALI S.A. En el caso de construcción de obras en zonas de adquisición de predios, la no entrega de alguno o algunos predios por parte de METRO CALI S.A. en el plazo previsto, no exonerará al Contratista de la Ley 1150 obligación de 2007realizar las Obras de Construcción y/u Obras para Redes ubicadas en dichos predios. El A continuación se muestra el procedimiento para elaborar una matriz de hitos de pago se realizará dentro del programa de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.construcción:

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los grupos, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos xx xxx, y se ejecutará teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista por cada talleractividad, evento de acuerdo con las cantidades de los bienes, servicios y/o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales elementos que efectivamente se programen y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.  Certificación bancaria, donde se debe realizar el desembolso, solo para el primer pago. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial resultante de cada uno de los gruposla licitación, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del serviciolas pólizas de seguros, el IVA, y demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas contratista así: El ICBF pagará - Vigencia desde las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2014 hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2014: Con cargo al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes presupuesto de seguros asignado para la vigencia 2014. - Vigencia desde las 00:00 horas del 1 de enero de 2015 hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre de 2015: Con cargo al plan presupuesto de bienestar social laboral, seguros de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro vigencia futura asignado para la vigencia 2015 Los pagos se realizarán previa presentación de la propuesta económicafactura correspondiente, previa entrega y aprobación la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El EI ICBF pagará al contratista mensualmente, de conformidad con el valor mensual del o personal efectivamente utilizado en el contrato, en el mes de ejecución objeto de cobro. Los pagos se realizarán acorde a los contratos resultantes valores presentados en su propuesta; menos el porcentaje promedio de retraso de la adjudicación ejecución, registrado en las actas xx xxxxx de actividades e informes aprobados por la interventoría. Los pagos se realizarán previa presentación del informe mensual. Lo anterior de conformidad a la siguiente formulación: VPMn = valor a pagar en el mes n. VM = Valor del mes del personal que utilizó la interventoría, de acuerdo a la propuesta. (Incluye los costos indirectos de acuerdo al porcentaje de la propuesta y el IVA). %Atr = porcentaje promedio de retraso del contrato de suministro e instalación, entendido el atraso como la diferencia entre el porcentaje de avance programado menos el porcentaje de avance real ejecutado. La retención realizada por concepto de atraso del contrato de suministro e instalación, será pagada una vez se complete el 100% de la ejecución y sea recibida a satisfacción por el valor supervisor del presupuesto oficial ICBF. En el eventual caso de presentarse un presunto incumplimiento del contratista, y las instalaciones se paralicen, pero sea necesaria la participación del interventor en el desarrollo del proceso administrativo de carácter sancionatorio, el interventor deberá pactar con el supervisor del contrato, el personal requerido para esta etapa, así como el porcentaje de dedicación de cada profesional, para efectos de pago. Los pagos se realizarán previa presentación de cada uno de los grupos, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas así: El ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboralinformes solicitados, de conformidad con los valores ofertados por el contratistala factura correspondiente, dentro la certificación de la propuesta económica, previa entrega y aprobación recibo a satisfacción por parte del supervisor supervisor, y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados o profesionales vinculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación acompañada de cumplimientolas certificaciones requeridas, previa disponibilidad aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial resultante de cada uno de los gruposla adjudicación, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, IVA y demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas así: El EI ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboralmensualmente, de conformidad con el valor mensual del personal efectivamente utilizado en el contrato, en el mes de ejecución objeto de cobro. Los pagos se realizarán acorde a los valores ofertados por presentados en su propuesta; menos el contratista, dentro porcentaje promedio de retraso de la propuesta económicaejecución, registrado en las actas xx xxxxx de obra e informes aprobados por la interventoría. Los pagos se realizarán previa entrega y aprobación por parte presentación del supervisor informe mensual. Lo anterior de conformidad a la siguiente formulación: VPMn = valor a pagar en el mes n. VM = Valor del contrato de mes del personal que utilizo la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminadointerventoría, de acuerdo a su propuesta. (Incluye los precios ofertados costos indirectos de acuerdo al porcentaje de la propuesta y el IVA). %Atr = porcentaje promedio de retraso de los frente de obra, entendido el atraso como la diferencia entre el porcentaje de avance programado de obra menos el porcentaje de avance real ejecutado de obra para cada frente de obra. La retención realizada por concepto de atraso de la obra, será pagada una vez se complete el 100% de la obra y sea recibida a satisfacción por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por supervisor del ICBF. En el eventual caso de presentarse un presunto incumplimiento del contratista de obra, y las obras se paralicen, pero sea necesaria la realización participación del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados interventor en el eventodesarrollo del proceso administrativo de carácter sancionatorio, donde se discrimine el IVA, de acuerdo interventor deberá pactar con el formato suministrado por el ICBF al inicio supervisor del contrato, dicha relación debe coincidir el personal requerido para esta etapa, así como el porcentaje de dedicación de cada profesional, para efectos de pago. Una vez llegada a la culminación del proceso sancionatorio, y demostrado que el interventor dentro de sus funciones y capacidades, hizo lo Los pagos se realizarán previa presentación del informe mensual, de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, y la certificación del revisor fiscal ó representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de los aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo 10 establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El EI pago se realizará dentro de los treinta (30) 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término termino para este solo empezará empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o 0 desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o 0 compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.Familiar de acuerdo con las Resoluciones vigentes

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor monto del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o la prestación del serviciode servicios, el IVA, IVA y demás impuestos xx xxxXxx. Se La Entidad pagará al o los contratistas asíel contrato celebrado de la siguiente manera: El ICBF MINISTERIO pagará al contratista por cada tallerAL CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas con fundamento en los servicios efectivamente prestados de acuerdo con la realización de los eventos programados y debidamente legalizados, previa presentación de factura. Los costos asociados a la realización de un evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan serán pagados de bienestar social laboral, de conformidad acuerdo con los valores ofertados de los presupuestos o cotizaciones aprobados previamente por la interventoría / Supervisión. • PAGO DE COSTOS DIRECTOS Se entiende por costos directos, los valores asociados a la realización del evento, que se detallan en el presupuesto aprobado por el contratistasupervisor / interventor del MEN, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo que corresponden a los precios ofertados por el proponente adjudicatario Contratista en su oferta económica (la propuesta económica. Sobre estos costos directos e indirectos el MEN no pagará ni reconocerá Comisión. Los documentos para acreditar el pago de los Costos Directos son: ✓ Factura por cada uno de los eventos terminados en el mes, la cual deberá cumplir con los requisitos del Estatuto Tributario, artículo 617, y debe incluir los costos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF MINISTERIO no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la ✓ Relación, descripción y valor de cada uno de los bienes o servicios utilizados en el gastos del evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el interventor / supervisor o quien este deleguedesigne.  ✓ Informe que contemple aspectos técnicos, administrativos y financieros, relacionando cada uno de los gastos del evento discriminando el IVA. Dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado inicialmente por la interventoría / Supervisión. En caso de que se presente un imprevisto, se debe relacionar y anotar quien lo solicitó y contar con la aprobación de la interventoría / Supervisión. Adicionalmente, debe anexar los listados de asistencia, evaluaciones y fotos. Debe ser un Informe técnico de cada evento donde se describa el detalle del evento y las modificaciones que se generaron. ✓ Copia de la solicitud del evento, de los presupuestos presentados y aprobados, al igual que correos donde se soporta la solicitud, justificaciones y aprobación de los documentos relacionados en este numeral cuando aplique. ✓ Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social ✓ Certificación del Revisor Fiscal donde evidencie con una relación, el cumplimiento de los requisitos tributarios, contables y legales establecidos por cada factura, recibo de caja o cuenta de cobro de sus empleados proveedores. ✓ Informe de la interventoría / Supervisión en donde se certifique estar al día en el pago a proveedores que prestaron los servicios para la realización de los eventos, de acuerdo con lo establecido las condiciones comerciales previamente acordadas entre el operador y sus subcontratistas. • PAGO DE GASTOS REEMBOLSABLES: Se entiende por Gastos Reembolsables, los valores pagados por el Contratista por ítems no incluidos en la propuesta económica del mismo o por reembolsos y/o el artículo 50 giro directo de recursos a terceros para actividades, bienes o servicios autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, previa justificación de cada evento ejecutado y legalizado de acuerdo con las cotizaciones del evento presentadas y aprobadas. Sobre estos gastos reembolsables el MEN si pagará o reconocerá Comisión. Los documentos para acreditar el pago de los gastos reembolsables son: ✓ Copia de la Ley 789 solicitud del evento, de 2002 las cotizaciones presentadas y artículo 23 de aprobadas, al igual que correos donde se soporta la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura solicitud, justificaciones y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último aprobación de los documentos solicitadosrelacionados en este numeral cuando aplique. Las demoras ✓ Para el cobro de Comisión se incluirá en la factura del evento adjuntando las facturas, recibos de caja o cuentas de cobro soporte de cada uno de los giros directos del evento, reembolsos o pago a terceros. En todo caso estos soportes deben coincidir con lo aprobado por el Interventor / supervisor o quien este designe. El porcentaje de Comisión debe corresponder a la oferta realizada por el Operador en la propuesta económica. Este porcentaje será cancelado mensualmente y se calculará sobre el valor de actividades, bienes o servicios no incluidos en la Propuesta económica o por reembolsos y/o el giro directo de recursos a terceros para actividades, bienes o servicios autorizados por el Ministerio de Educación Nacional previa justificación de cada evento ejecutado y legalizado, el cual será soportado con una relación de los eventos facturados antes de IVA. Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se presenten por estos conceptos serán harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. / supervisión en donde manifieste estar x xxx y salvo de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago a proveedores que prestaron los servicios en la ejecución de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiareste contrato.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial resultante de cada uno de los gruposla adjudicación, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro a la adquisición y puesta en funcionamiento de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas contratista así: El Contra los equipos efectivamente adquiridos, puestos en funcionamiento y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato mediante la suscripción de un acta de recibo a satisfacción, la cual será suscrita por el Coordinador Administrativo respectivo de la Sede Regional o Centro Zonal del ICBF pagará al contratista por cada taller, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales a Nivel Nacional y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, dentro mediante la cual quede constancia de la propuesta económica, previa entrega y aprobación recibo a satisfacción de los equipos, soportada con los registros fotográficos correspondientes. El corte mensual corresponderá a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada ítem, por el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del contrato de la respectiva facturarevisor fiscal o representante legal, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista radicará al ICBFsegún corresponda, factura por evento realizado una vez este haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por sobre el proponente adjudicatario cumplimiento en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la descripción y valor de cada uno pago de los bienes o servicios utilizados en el evento, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este delegue.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes ). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. El valor del o de los contratos resultantes de la adjudicación contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los gruposoficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o a la prestación del servicio, el IVA, IVA y demás impuestos xx xxx. Se pagará al o los contratistas contratista así: El ICBF pagará al contratista por cada tallerevento efectivamente realizado, evento o actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al plan de bienestar social laboral, de conformidad con los valores ofertados por para lo cual el contratista, dentro de la propuesta económica, previa entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de la respectiva factura, la cual deberá cumplir las siguientes características: El Contratista contratista radicará al ICBF, factura por evento realizado una vez este éste haya culminado. El contratista deberá presentar los siguientes documentos con cada una de las facturas:  Factura por cada evento terminado, de acuerdo a los precios ofertados por el proponente adjudicatario en su oferta económica (costos directos e indirectos generados por la realización del evento). Se debe facturar en pesos, es decir, que el ICBF no aceptará facturas que incluyan centavos, por lo cual deberán aproximarse por exceso o por defecto.  Relación en Excel y en medio físico con la Relación, descripción y valor de cada uno de los bienes gastos del evento o servicios utilizados en el eventopago a terceros, donde se discrimine el IVA, de acuerdo con el formato suministrado por el ICBF al inicio del contrato, dicha relación debe coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este deleguedesigne.  Copia de la factura, recibo de caja o cuenta de cobro, soporte de cada uno de los gastos del evento o pago a terceros, estos soportes deben coincidir en todas sus partes con lo aprobado por el supervisor o quien este designe.  Copia de los soportes de tiquetes, si aplica.  Copia de la solicitud de servicio final, las cotizaciones realizadas y la aprobada, cuadro comparativo de cotizaciones, al igual que los correos donde se soporta la solicitud y aprobación de los documentos relacionados en este numeral.  Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. seguridad social  Informe técnico de cada evento donde se describa el detalle del evento y las modificaciones que se generaron.  Certificación del Revisor Fiscal donde evidencie con una relación, el cumplimiento de los requisitos tributarios, contables y legales establecidos por cada factura, recibo de caja o cuenta de cobro de sus empleados de acuerdo con lo establecido en proveedores.  Certificación bancaria, donde se debe realizar el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimientodesembolso, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos solo para el primer pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.