Common use of INCUMPLIMIENTOS Clause in Contracts

INCUMPLIMIENTOS. Los incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestación del servicio se clasificarán en muy graves, graves y leves. 5.4.1.1 Incumplimientos muy graves 5.4.1.2 Incumplimientos graves 5.4.1.3 Incumplimientos leves 1. En cuanto a las tareas del servicio y sus frecuencias: a. Retraso en la entrega del informe del estado de las instalaciones respecto del mes inicial. b. El retraso injustificado en la realización de las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según la programación prevista. c. No mantener actualizado en el GMAO la información relativa a intervenciones o incidencias a final de mes. d. Entrega con retraso de un mes del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB). e. No realizar el informe mensual según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable de la APB. f. Retraso en la entrega del informe mensual de hasta una semana. g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro del primer mes de servicio. h. No actualizar en cada inspección los datos relativos a cada equipo i. Entrega de los informes mensuales con retraso de hasta una semana. j. Entrega del cuadro de planificación inicial más tarde del primer mes. k. La no actualización en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del Contrato. l. La no coherencia entre la planificación y la certificación de los trabajos. m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes sin causa justificada. n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza más del 75% de los puntos de inspección). 2. En cuanto a la uniformidad y el personal: a. Incumplir indicaciones y/o recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del Contrato o quien éste designe. b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB. c. La falta de EPIs específicos para la realización del servicio. 3. En cuanto a la organización del servicio: a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato para evitar interferencias con la operatividad de la APB. b. Deficiencias en la prestación del servicio por falta de personal. c. El incumplimiento de cualquier otra obligación definida en este contrato. 4. En cuanto al control de calidad: a. Cuando el informe mensual del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego.

INCUMPLIMIENTOS. Los Para evaluar el nivel de calidad y la prestacion de los servicios objeto del presente contrato por parte del adjudicatario, se definen tres tipos de incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestación del servicio se clasificarán en muy graves, graves y levescon sus respectivas penalizaciones: a) Faltas Leves: b) Faltas Graves: c) Faltas Muy Graves. 5.4.1.1 Incumplimientos muy gravesFMG.1) El paro del alumbrado exterior imputable al adjudicatario durante un (1) dia (se contabilizara como un dia, el numero de horas que sea igual al numero de horas de actividad diaria del alumbrado), cualquiera que sea el motivo. 5.4.1.2 Incumplimientos gravesFMG.2) El incumplimiento de ahorro energetico garantizado a que se hubiera comprometido el contratista en su oferta. El cumplimiento de dicho objetivo se verificara todos los años desde el inicio del contrato y en los años sucesivos hasta la finalizacion del contrato. 5.4.1.3 Incumplimientos leves 1. En cuanto a FMG.3) El incumplimiento, injustificado y sin notificacion previa al Ayuntamiento mas de tres (3) meses de los plazos de ejecucion de las tareas del servicio obras de mejora y sus frecuencias: a. Retraso en la entrega del informe del estado renovacion de las instalaciones respecto consumidoras de energia o de la ejecucion de las inversiones en ahorros energeticos, a que se hubiera comprometido el contratista en el programa de obras e inversiones en las prestaciones P4 y P5 presentado en su oferta. FMG.4) El incumplimiento injustificado, de hasta 45 dias, de los plazos fijados para la instalacion de dispositivos de medida necesarios que permitan contabilizar el consumo de electricidad en las instalaciones objeto del presente contrato. FMG.5) El abandono de los trabajos relativos a las prestaciones contratadas durante tres (3) dias consecutivos. FMG.6) La no intervencion inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situacion que exija una actuacion extraordinaria o urgente (plazo maximo: 2 horas). FMG.7) La falsedad en los informes. FMG.8) La no celebracion de un evento por razones imputables al adjudicatario. FMG.9) La reiteracion de cualquier falta grave que se produzca dos (2) veces en un mes inicialo en una misma anualidad, o en mas de cuatro (4) ocasiones durante la totalidad del periodo de ejecucion del contrato. a. Condiciones climatologicas adversas, no excepcionales o de efecto catastrofico. b. El retraso injustificado en Paros laborales internos de la realización de las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según la programación previstaempresa adjudicataria. c. No mantener actualizado Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. En los casos en el GMAO la información relativa a intervenciones o incidencias a final de mes. d. Entrega con retraso de un mes del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB). e. No realizar el informe mensual según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable de la APB. f. Retraso en la entrega del informe mensual de hasta una semana. g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego que por fuerza mayor no pueda prestarse algun servicio de los elementos previstos, el adjudicatario queda obligado a poner a disposicion y a las ordenes del Ayuntamiento de Burriana todo el material utilizable y el personal que voluntariamente se preste a realizarlo. La calificacion de cualquier incumplimiento dentro del primer mes de servicio. h. No actualizar en cada inspección los datos relativos a cada equipo i. Entrega de los informes mensuales con retraso apartados anteriores corresponde unica y exclusivamente al Ayuntamiento de hasta una semanaBurriana titular del alumbrado publico, previa audiencia del contratista. j. Entrega del cuadro de planificación inicial más tarde del primer mes. k. La no actualización en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del Contrato. l. La no coherencia entre la planificación y la certificación de los trabajos. m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes sin causa justificada. n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza más del 75% de los puntos de inspección). 2. En cuanto a la uniformidad y el personal: a. Incumplir indicaciones y/o recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del Contrato o quien éste designe. b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB. c. La falta de EPIs específicos para la realización del servicio. 3. En cuanto a la organización del servicio: a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato para evitar interferencias con la operatividad de la APB. b. Deficiencias en la prestación del servicio por falta de personal. c. El incumplimiento de cualquier otra obligación definida en este contrato. 4. En cuanto al control de calidad: a. Cuando el informe mensual del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego.

INCUMPLIMIENTOS. Los incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestación del servicio objeto del contrato se clasificarán en tipificaran como muy graves, graves y o leves. 5.4.1.1 : Incumplimientos muy graves 5.4.1.2 Incumplimientos graves 5.4.1.3 Incumplimientos leves 1. En cuanto : - La instalación de los soportes publicitarios, sin la correspondiente licencia, o sin ajustarse a las tareas del servicio y sus frecuencias: a. Retraso condiciones establecidas en la entrega misma. - La instalación de soportes con una superficie publicitaria igual o superior al doble de la permitida. - La realización de cualquier clase de actuación publicitaria que impida o suponga una grave y relevante obstrucción del informe normal funcionamiento de los servicios públicos. - La falta de pago del estado canon anual en la fecha establecida. - Causar daños al dominio público objeto de ocupación cuando éstos no puedan calificarse de graves. - Falta de conservación de las instalaciones respecto del mes inicial. b. El retraso injustificado en general. - Destinar la realización de las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según instalación a finalidad distinta a la programación prevista. c. No mantener actualizado prevista en el GMAO la información relativa a intervenciones o incidencias a final de mes. d. Entrega con retraso de un mes presente pliego. - Efectuar obras mayores sin consentimiento expreso del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable Ayuntamiento. - Abandono de la APB). e. concesión. - No realizar el informe mensual según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable finalizar, dentro del plazo establecido, la instalación de la APB. f. Retraso en pantalla. - Transmitir sus derechos concesionales sin la entrega autorización previa para su validez. - Haber sido penalizado por más de tres incumplimientos graves. - No atender el requerimiento del informe mensual Ayuntamiento a fin de hasta una semana. g. que se cumplan las obligaciones esenciales derivadas de la condición de concesionario, cuando tal falta d atención se reitere más de dos veces. - No tener realizado el etiquetado completo efectuar la retirada de acuerdo el pliego la pantalla al finalizar la vigencia de los elementos dentro la concesión. Los incumplimientos muy graves producirán la resolución del primer mes contrato de servicio. h. No actualizar en cada inspección los datos relativos a cada equipo i. Entrega de los informes mensuales con retraso de hasta una semana. j. Entrega del cuadro de planificación inicial más tarde del primer mes. k. La no actualización en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del Contrato. l. La no coherencia entre la planificación concesión y la certificación reversión del dominio público ocupado, cualquiera que fuera el momento en que esta se produjere, y en su aso la reclamación de los trabajos. m. No reflejar daños y perjuicios ocasionados. Igualmente se incautará la fianza constituida. Alternativamente, y ponderado las modificaciones en circunstancias y el daño producido, la infraestructura durante un periodo resolución podrá sustituirse por una penalidad que no podrá ser superior al 25% ni inferior al 15% del canon de tiempo superior a un mes sin causa justificada. n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza más del 75% de los puntos de inspección). 2. En cuanto adjudicación, correspondiente a la uniformidad y el personal: a. Incumplir indicaciones y/ultima anualidad abonada o recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del Contrato o quien éste designeque hubiese correspondido abonar. b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB. c. La falta de EPIs específicos para la realización del servicio. 3. En cuanto a la organización del servicio: a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato para evitar interferencias con la operatividad de la APB. b. Deficiencias en la prestación del servicio por falta de personal. c. El incumplimiento de cualquier otra obligación definida en este contrato. 4. En cuanto al control de calidad: a. Cuando el informe mensual del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego.

INCUMPLIMIENTOS. Los incumplimientos que pueda cometer 8.1.- Intimación previa. Xxxx: El incumplimiento por cualquiera de las PARTES a alguna de las obligaciones previstas en el Contratista presente SUBCONTRATO DE EXPLOTACION (salvo para el supuesto contemplado en la Cláusula 3.5 del presente SUBCONTRATO), dará derecho a la otra PARTE a intimar a la PARTE incumplidora para que en el plazo de quínce (15) días corridos cumpla con la prestación del servicio se clasificarán en muy graves, graves y leves. 5.4.1.1 Incumplimientos muy graves 5.4.1.2 Incumplimientos graves 5.4.1.3 Incumplimientos leves 1debida. En cuanto Si ante a las tareas del servicio y sus frecuencias: a. Retraso un incumplimiento imputable a la SUBCONTRATISTA (excepto por el supuesto previsto en la entrega del informe del estado de las instalaciones respecto del mes inicial. b. El retraso injustificado en referida Cláusula 3.5), la realización de las tareas según su frecuencia en las fechas comunicadas según la programación prevista. c. No mantener actualizado en el GMAO la información relativa a intervenciones o incidencias a final de mes. d. Entrega con retraso de un mes del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB). e. No realizar el informe mensual según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable de la APB. f. Retraso en la entrega del informe mensual de hasta una semana. g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro del primer mes de servicio. h. No actualizar en cada inspección los datos relativos a cada equipo i. Entrega de los informes mensuales con retraso de hasta una semana. j. Entrega del cuadro de planificación inicial más tarde del primer mes. k. La no actualización en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del Contrato. l. La no coherencia entre la planificación y la certificación de los trabajos. m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes sin causa justificada. n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza más del 75% de los puntos de inspección). 2. En cuanto a la uniformidad y el personal: a. Incumplir indicaciones DNV envía notificación, sanción y/o recomendaciones establecidas por OCAE multa a AUSUR, ese plazo se reducirá a la mitad del plazo que imponga la DNV a AUSUR en dicha notificación y/o por el Responsable del Contrato sanción y/o quien éste designemulta. Transcurridos dichos plazos, la PARTE incumplidora incurrirá en xxxx automática sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. b. Las faltas de respeto del personal con 8.2.- Consecuencias: Constituida la PARTE incumplidora en xxxx, la otra PARTE podrá, a su sola discreción, optar por: a) Resolver el SUBCONTRATO DE EXPLOTACION y reclamar los usuarios daños y personal perjuicios que el incumplimiento de la APBotra PARTE le hubiera provocado. A tal efecto, se deberá notificar por medio fehaciente su decisión de resolver el SUBCONTRATO DE EXPLOTACION. c. La falta de EPIs específicos para la realización del servicio. 3. En cuanto a la organización del servicio: a. Falta de aviso previo de los trabajos de mantenimiento al Responsable del Contrato para evitar interferencias con la operatividad de la APB. b. Deficiencias en la prestación del servicio por falta de personal. c. El incumplimiento de cualquier otra obligación definida en este contrato. 4. En cuanto al control de calidad: a. Cuando el informe mensual del servicio no contenga todos los puntos establecidos en el pliego.

INCUMPLIMIENTOS. Los incumplimientos que pueda cometer el Contratista en la prestación Las posibles infracciones del servicio adjudicatario se clasificarán en muy gravescalificarán de leves, graves y levesmuy graves. Se considerarán infracciones muy graves: 1.- La paralización o interrupción de la prestación de los servicios por más de veinticuatro horas, salvo causas de fuerza mayor que lo justifiquen. 5.4.1.1 Incumplimientos muy graves2.- La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija una actuación extraordinaria o urgente. 5.4.1.2 Incumplimientos graves3.- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, sin existencia de causas externas a la contrata o a los trabajadores. 5.4.1.3 Incumplimientos leves 1. En cuanto a las tareas del servicio y sus frecuencias: a. Retraso 4.- El retraso sistemático en los horarios, la entrega del informe del no utilización de los medios mecánicos establecidos o el mal estado de las instalaciones respecto del mes inicial. b. El retraso injustificado en conservación de los mismos, cuando ello impida la realización de las tareas según su frecuencia funciones para las que hayan sido previstas en las fechas comunicadas según la programación previstaoferta. c. No mantener actualizado en el GMAO 5.- La desobediencia reiterada a las órdenes escritas transmitidas por la información relativa a intervenciones o incidencias a final de mes. d. Entrega con retraso de un mes Dirección del inventario inicial o la entrega del mismo sin contemplar todos los datos requeridos (exigidos en el pliego o acordados con el Responsable de la APB). e. No realizar el informe mensual según lo indicado en el pliego o según lo acordado con el Responsable de la APB. f. Retraso en la entrega del informe mensual de hasta una semana. g. No tener realizado el etiquetado completo de acuerdo el pliego de los elementos dentro del primer mes de servicio. h. No actualizar en cada inspección los datos relativos a cada equipo i. Entrega de los informes mensuales con retraso de hasta una semana. j. Entrega del cuadro de planificación inicial más tarde del primer mes. k. La no actualización en el GMAO de las planificaciones cuando estas cambien de acuerdo con el Responsable del Contrato. l. La no coherencia entre la planificación contrato, relativas al orden, forma y la certificación de los trabajos. m. No reflejar las modificaciones en la infraestructura durante un periodo de tiempo superior a un mes sin causa justificada. n. Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (se realiza más del 75% de los puntos de inspección). 2. En cuanto a la uniformidad y el personal: a. Incumplir indicaciones y/o recomendaciones establecidas por OCAE y/o por el Responsable del Contrato o quien éste designe. b. Las faltas de respeto del personal con los usuarios y personal de la APB. c. La falta de EPIs específicos para la realización del servicio. 3. En cuanto a la organización del servicio: a. Falta de aviso previo régimen de los trabajos a realizar, y en general, a las normas que regularán la realización de mantenimiento al Responsable del Contrato para evitar interferencias con la operatividad de la APBlos mismos. b. Deficiencias 6.- El incumplimiento reiterado de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el presente Pliego sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven. Tendrán consideración de infracciones graves: 1.- El retraso, no sistemático, en la prestación de los servicios. 2.- Los incidentes del servicio personal afecto a la empresa adjudicataria en el vecindario, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación del Servicio, cuando los mismos estén motivados por falta de personalmedios, organización u otras causas imputables a la Empresa. c. 3.- El incumplimiento en los plazos de cualquier otra obligación definida actuación, la no presentación puntualmente de partes diarios y mensuales y sus deficiencias en cuanto a veracidad y falta de información. 4.- Cualquiera de las infracciones muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave. 5.- La reiteración en la comisión xx xxxxxx leves. Se considerarán como infracciones leves todas las demás no previstas anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este contrato. 4. En cuanto al control Pliego, con perjuicio no grave de calidad: a. Cuando el informe mensual del servicio no contenga todos los puntos establecidos servicios, o que den lugar a deficiencias en el pliegoaspecto del personal o de los medios utilizados.