Règim jurídic. La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. (VIMED) està subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En la present licitació es trobarà subjecta a les disposicions que contempla el TRLCSP relatives a la contractació no harmonitzada, que li siguin aplicables, com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública; així com a les Instruccions Internes de Contractació aprovades en virtut del que disposa el TRLCSP, com poder adjudicador no administració pública, que estan a disposició dels licitadors al Perfil de contractant de l’entitat a la següent pàg. web : xxx.xxxxx.xxx. A tal efecte, pel que fa a la preparació i adjudicació del present Contracte, i d’acord amb allò previst a l’article 20 del TRLCSP, se subjecte a les normes del dret privat i en específic a les normes i procediment que es determinen a les Instruccions Internes de Contractació. D’igual forma i pel que fa a l’execució del contracte, queda subjecte al dret privat; regint-se per aquest plec, pel contracte i per la documentació annexa, i en tot allò no previst a per la legislació civil, mercantil i processal espanyola. El present Plec, els seus annexos, així com els documents del projecte revesteixen caràcter contractual. Les clàusules del plec es consideren a aquest efecte part integrant del contracte. L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació a la preparació i adjudicació del contracte objecte d’aquesta licitació, així com en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Gavà, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
Règim jurídic. El present contracte té caràcter mercantil, i no hi ha en cap cas cap vincle laboral entre el CLIENT i el personal del PROVEÏDOR que presti concretament el servei. Les parts, per a qualsevol controvèrsia, discrepància, aplicació o interpretació del present contracte, se sotmeten expressament, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, a la decisió de l'assumpte o litigi plantejat, mitjançant l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, d'ara endavant TA-COEIC, al qual encomanen l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres. L'arbitratge serà d'equitat i es realitzarà d'acord amb el procediment establert al Reglament del TA-COEIC i, en allò que no estigui previst, segons la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge. Ambdues parts s'obliguen a acceptar i complir la decisió continguda en el laude arbitral, dictat segons el que s'estableix a l'esmentat reglament del TA-COEIC. En cas que l'arbitratge no arribi a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de (...) [domicili del client], amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. I, en prova de conformitat, les Parts subscriuen el Contracte, en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats en l'encapçalament En virtut de la present clàusula penal, que té caràcter cumulatiu i no substitutiu als efectes del que disposa l'article 1.152 del Codi civil, el CLIENT podrà aplicar les penalitzacions següents per incompliment de l'acord de nivell de servei: · (...) [per incidència crítica] · (...) [per incidència greu] · (...) [per incidència lleu] · (...) [per incompliment dels terminis i continguts fixats en el pla de lliuraments] Als efectes del que preveu l'article 1.153 del Codi civil, el PROVEÏDOR no podrà eximir-se del compliment de les seves obligacions pagant la pena. Així mateix, el PROVEÏDOR, a més de satisfer la pena establerta, haurà de complir les obligacions, l'incompliment de les quals es penalitza. Les penalitzacions es trauran de l'import pendent de pagament al PROVEÏDOR.
Règim jurídic. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a aquest plec, el plec de prescripcions tècniques (PPT) i documentació complementària i annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament. Atenent el VEC d'aquest contracte es considera sotmès a regulació harmonitzada tot d'acord amb la previsió dels articles 19 i 22 LCSP. La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT i la documentació complementaria annexa. Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
Règim jurídic. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments i es subjecta a aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa i a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament. La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT, la documentació complementaria annexa i en el Projecte de subministrament i instal·lació de mobiliari i senyalització al nou Casal de Gent Gran, ubicat al xxxxxx Xxxxxxxxx xxx. 000, al Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
Règim jurídic. El contracte es subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte administratiu de subministrament d’acord amb les previsions de l’article 16 LCSP. Les qüestions no previstes en aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa, es regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa. La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT i la documentació complementaria annexa. Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es regularan, entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril. També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
Règim jurídic. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a aquest plec, el PPT i documentac ió complementària i annexa i a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament. La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT i la documentac ió complementària annexa. Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics munic ipals que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmic a ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
Règim jurídic. El procediment d’adjudicació aplicable serà el procediment obert de conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). Aquest contracte es regeix per: • Les clàusules contingudes en aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars • Pel Plec de Prescripcions Tècniques • Pel Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) • Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local • Per qualsevol altre disposició que reguli la contractació tant en àmbit estatal com de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que resultin aplicables a la mateixa. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. L’adjudicatari se sotmet a les decisions de l’òrgan de contractació i a la jurisdicció contenciosa administrativa en les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest contracte. Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.
Règim jurídic. El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. I, perquè així consti, es signa per duplicat el present document, en el lloc i data de l’encapçalament. FOMENT DE CIUTAT, SA XXXX
Règim jurídic. El procediment d’adjudicació aplicable serà el procediment obert de conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). Aquest contracte es regeix per: • Les clàusules contingudes en aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars • Pel Plec de Prescripcions Tècniques • Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil • Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús • Ordre PRE/3702012, de 27 de febrer, que modifica l’annex II del RD 1383/2002, de 20 de desembre • Ordre INT/264/2008, de 26 de febrer, que regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil • Pel Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) • Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local • Per qualsevol altre disposició que reguli la contractació tant en àmbit estatal com de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que resultin aplicables a la mateixa. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. L’adjudicatari se sotmet a les decisions de l’òrgan de contractació i a la jurisdicció contenciosa administrativa en les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest contracte. Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.
Règim jurídic x a 1 La contractació que servei de base aquest plec té caràcter administratiu, i ambdues parts queden sotmeses l TRLCSP , així com al Reial Decret 098/2001, de 12 d'octubre, en el qual no s'oposi a la mateixa, i a les clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives particulars.