Common use of RESCISION DEL CONTRATO Clause in Contracts

RESCISION DEL CONTRATO. a) El presente contrato se resolverá por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores en las que explícitamente así se especifica y en especial la mala ejecución de la obra certificada por el Director de Obra o al no pago por el Promotor de la obra correctamente realizada. Son causa asimismo de rescisión: - La suspensión de pagos y/o quiebra del Constructor. - El incumplimiento por parte del Promotor de las condiciones de pago estipuladas. - La paralización de las obras en razón y por causas imputables al Promotor /o al Director de Obra, durante un tiempo superior a 90 días. - La suspensión de las obras por los Juzgados, Tribunales o el Ayuntamiento. - La extinción de la personalidad jurídica de una de las partes. - El mutuo acuerdo. - Si el Promotor ejercitase su derecho a resolver el contrato, la penalización que se contempla en el Pacto decimonoveno se devengará no sólo por el período de retraso, sino también por todos los días que transcurran desde el requerimiento resolutorio hasta que deje la obra a disposición del Promotor. - Si el Promotor desiste por su sola voluntad de las obras objeto de este contrato, deberá satisfacer al Constructor lo que adeude por la obra ejecutada y el 10 por 100 del importe de la obra que falte por ejecutar.

RESCISION DEL CONTRATO. a) El Las partes convienen que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto acuerdan que si es “AICM”, quien determina rescindirlo, la rescisión operara de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, mientras que si son “EL PROVEEDOR” quienes decidan rescindirlo deberán acudir ante los Tribunales competentes y obtener la resolución correspondiente. A continuación se resolverá consignan, en forma enunciativa pero no limitativa, las causas por el incumplimiento de cualquiera las cuales “AICM” podrá rescindir este contrato. Si la aplicación acumulada de las cláusulas anteriores penas convencionales llega a representar el 20% del total del contrato que se suscriba (sin incluir el I.V.A.). Si “AICM” detecta anomalías en las que explícitamente así calidad, o cualquier otro aspecto de relevancia en la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ATAQUE E INTERVENCIÓN RAPIDA, AMBULANCIAS, CAMIONES CISTERNA Y TRACTOCAMIONES CISTERNA DEL C.R.E.I., UNIDADES TIPO AEROCAR, BARREDORAS, EQUIPO X.X.X.X. Y EQUIPO DE MOTOBOMBAS, se especifica levantará un acta donde se hará constar los hechos, posteriormente “AICM” evaluará si la irregularidad motivará algún problema en su operación y en especial la mala ejecución de la obra certificada por el Director de Obra o al no pago por el Promotor de la obra correctamente realizada. Son causa asimismo de rescisión: - La suspensión de pagos y/o quiebra del Constructor. - El incumplimiento por parte del Promotor de las condiciones de pago estipuladas. - La paralización de las obras en razón y por causas imputables al Promotor /o al Director de Obra, durante un tiempo superior a 90 días. - La suspensión de las obras por los Juzgados, Tribunales o el Ayuntamiento. - La extinción de la personalidad jurídica de una de las partes. - El mutuo acuerdo. - Si el Promotor ejercitase su derecho a resolver podrá rescindir el contrato, la penalización sin que exista responsabilidad de cubrir el importe de los servicios que no se contempla en el Pacto decimonoveno se devengará hubieran realizado por parte de ”EL PROVEEDOR”. Si “EL PROVEEDOR” no sólo por el período de retraso, sino también por todos presta los días que transcurran desde el requerimiento resolutorio hasta que deje la obra a disposición del Promotor. - Si el Promotor desiste por su sola voluntad de las obras servicios objeto de este contrato conforme a las cantidades y especificaciones técnicas descritas en el ANEXO T2 así como en la fecha señalada en la cláusula CUARTA. Si “EL PROVEEDOR” no ejecuta los servicios de conformidad con lo establecido en el presente contrato, deberá satisfacer al Constructor lo que adeude por la obra ejecutada y el 10 por 100 del importe de la obra que falte por ejecutar.

RESCISION DEL CONTRATO. a) El presente contrato se resolverá por el incumplimiento de cualquiera Cualquiera de las cláusulas anteriores en partes podrá rescindir el presente Contrato, si la otra no cumpliere las que explícitamente así se especifica obligaciones principales pactadas, previo requerimiento fehaciente por un plazo xx xxxx ,(10) días corridos desde su comunicación. En caso de producirse la rescisión, la parte cumplidora tendrá derecho a reclamar los daños y en especial la mala ejecución de la obra certificada perjuicios correspondientes. La rescisión injustificada del Contrato por el Director de Obra o al no pago por el Promotor de la obra correctamente realizada. Son causa asimismo de rescisión: - La suspensión de pagos y/o quiebra del Constructor. - El incumplimiento por parte del Promotor de las condiciones de pago estipuladas. - La paralización de las obras en razón y por causas imputables al Promotor /o al Director de Obra, durante un tiempo superior a 90 días. - La suspensión de las obras por los Juzgados, Tribunales o el Ayuntamiento. - La extinción de la personalidad jurídica de una de las partes, facultará a la otra a reclamar daños y perjuicios, así como los demás derechos que las leyes le reconozcan. - El mutuo acuerdo. - Si PROFESIONAL podrá rescindir el Promotor ejercitase su derecho Contrato si el COMITENTE no abona los Honorarios en un plazo xxxxxx xx xxxx, (10) días corridos a resolver partir de la presentación de la liquidación correspondiente, o si el contratoCOMITENTE contradice las directivas impartidas por el PROFESIONAL durante la ejecución de los trabajos, la penalización que se contempla y en el Pacto decimonoveno se devengará caso previsto en el presente. Cuando una o más partes estén constituidas por más de una persona, el fallecimiento o impedimento legal que pudiera sobrevenir a alguna de ellas, no sólo será motivo de rescisión para con las restantes. La rescisión de Contrato debe ser comunicada al CAT y a la Municipalidad correspondiente en forma escrita a fin de deslindar responsabilidades por el período de retraso, sino también por todos los días que transcurran desde el requerimiento resolutorio hasta que deje la obra a disposición parte del Promotor. - Si el Promotor desiste por su sola voluntad de las obras objeto de este contrato, deberá satisfacer al Constructor lo que adeude por la obra ejecutada y el 10 por 100 del importe de la obra que falte por ejecutarprofesional.