BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. NORMATIVIDAD ESTATAL
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA |
PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. |
LICITACIÓN PUBLICA NO: | CJPJEH-OP-LP-04-2019 |
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. | REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMAS Y LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX |
UBICACIÓN. | XXXXXXX XX XXXX, HIDALGO. |
ENTIDAD FEDERATIVA. | HIDALGO |
ESPECIALIDAD. | EDIFICACIÓN. |
ÍNDICE GENERAL
CAPITULO | CONTENIDO |
CONVOCATORIA (RESUMEN DE LAS BASES) | |
I | |
II | |
III | |
IV | EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN |
V DOCUMENTOS | V.1.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ASÍ COMO (AGRUPACIÓN O ASOCIACIÓN). FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS V.3.- ANEXO A.-PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO ANEXO B.-CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO ANEXO C.- MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. ANEXO D.- FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. |
LA CONVOCATORIA artículo 37 de la Ley.
CAPITULO I.- INFORMACIÓN GENERAL.
EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY), LLEVA A CABO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, NO. CJPJEH-OP-LP-04-2019
1.- XXXXX XXXXX.
1.1.- EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO CJPJEH-OP-LP-04-2019 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO CON EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX EN VIGOR CON LAS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 25 XX XXXXX DE 2013, (EN ADELANTE LA LEY), Y 24 Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO XX XXXXXXX (EN ADELANTE EL R.L.O.P.E.H), EN VIGOR CON LAS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2003, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES NORMATIVAS Y A LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN, LE SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LA LEY ESTATAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO XX XXXXXXX.
1.2.- EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y XXXXXXX QUE CUENTEN CON EXISTENCIA LEGAL Y CAPACIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y SATISFAGAN LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERÁ ABIERTO PÚBLICAMENTE, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 FRACCIÓN I, DE LA LEY, Y DE CONFORMIDAD AL MODELO DEL CONTRATO QUE SE ANEXA A ESTAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II).
“REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMAS Y DE LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX”
2.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES.
2.1.- CONSULTA.
1.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DE INTERNET XXXX://XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX (ARTÍCULO 37 DE LA LEY).
2.2.- ADQUISICIÓN.
1.- LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VENTA CON LA CONVOCANTE CON UN COSTO DE $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.): EN SU DOMICILIO SITA EN XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXX XX. 00.0, XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX XX XXXX, XXXXXXX. EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS HÁBILES DEL 00 XX XXXXXXXXXX XX 00 XX XXXXXXX XX 0000. (ARTÍCULO 31, 39 DE LA LEY)
2.- A TODO INTERESADO QUE PAGUE EL IMPORTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LE SERÁ EXPEDIDO EL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 25 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO).
3.- LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA (DOCUMENTO T-1), COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, YA QUE EN CASO CONTRARIO, NO PODRÁ ADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN (ARTÍCULO 25 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO).
3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
PARA LOS EFECTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SE ENTENDERÁ POR:
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
RESIDENTE DE OBRA:- ES LA EMPRESA CONTRATADA, O PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO PROPIO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO DE LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PACTADA, CON LAS FUNCIONES QUE AL EFECTO ESTABLECE EL REGLAMENTO.
CONTRATISTAS: LAS PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REGULADOS POR LA LEY.
BITÁCORA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
LICITANTE: LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O BIEN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS RES PERSONAS.
CONVOCANTE Y CONTRATANTE: PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PODRÁ CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.
LEY: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX, VIGENTE, INCLUIDAS SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 00 XX XXXXX XXX 0000.
REGLAMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX, VIGENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2003.
PROPOSICIÓN: ÉL SOBRE ÚNICO QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DIFERENTES A ESTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
4.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
1.-LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SERÁN CON CARGO A LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PREVISTA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX.
5.- PARA PARTICIPAR.
1.- PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL INTERESADO, HAYA ADQUIRIDO LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y PAGADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.
2.- PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX, EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS, QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 38 DE LA LEY).
3.- LOS LICITANTES SOLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, YA SEA POR SÍ SOLO O COMO INTEGRANTE DE UN GRUPO O ASOCIACIÓN, (CONSORCIO). INICIANDO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES. (ARTÍCULO 35 DE LA LEY).
4.- CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE CARÁCTER PÚBLICO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A ESTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX Y ABSTENIÉNDOSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN DICHOS ACTOS. (ARTÍCULO 35 DE LA LEY).
5.- NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX QUE NO CUENTEN CON EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO XX XXXXXXX VIGENTE (ARTÍCULO 15 DE LA LEY) COMO MÍNIMO HASTA LA FECHA DE LA CONTRATACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO, EL CUAL DEBERÁ SER ACTUALIZADO EN EL MISMO EJERCICIO
FISCAL O SI TENIENDO ESTE, SU ESPECIALIDAD NO CORRESPONDA A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE CONVOCA.
6.- CONTENIDO MÍNIMO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 39 DE LA LEY)
6.1.- DATOS DE LA CONVOCANTE. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY.)
PODER | PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX |
UBICACIÓN: | XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXX XX. 00.0, XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX XX XXXX, HIDALGO. |
NOMBRE DEL TITULAR | C.P. XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX |
CARGO: | COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX. |
6.2.- NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II DE LA LEY).
NOMBRE Y UBICACIÓN | REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMAS Y DE LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX. |
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR | CORRESPONDE A LOS DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. |
6.3.- PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III, IV, V DE LA LEY).
PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA | |||||
NO. | EVENTO | LUGAR | UBICACIÓN | FECHA | HORA LOCAL |
01 | VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ARTÍCULO 39, FRACCIÓN III | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX. 00.0 XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX. 00.0 XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX XXXXXXX | 03 DE OCTUBRE DE 2019 | 10:00 |
02 | JUNTA DE ACLARACIONES ARTÍCULO 39, FRACCIÓN IV | SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX. | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX. 00.0 XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX XXXXXXX | 04 DE OCTUBRE DE 2019 | 15:00 |
03 | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ARTÍCULO 39, FRACCIÓN V | SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX. | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX. 00.0 XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX, XXXXXXX | 11 DE OCTUBRE DE 2019 | 12:00 |
04 | FALLO | XXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX. | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX. 00.0 XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX, XXXXXXX | 15 DE OCTUBRE DE 2019 | 12:00 |
05 | FIRMA DEL CONTRATO | SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX. | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX. 00.0 XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX, XXXXXXX | 16 DE OCTUBRE DE 2019 | 15:00 |
1.- EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS LICITANTES EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO, ALCANCES Y EFECTOS. (ARTÍCULO 45 DE LA LEY)
6.4.- DESCALIFICACIÓN. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VI DE LA LEY)
1.-SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES
2.- COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO, SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES:
I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
II.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. III.- LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY.
IV.- LAS DEMÁS QUE, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEAN CONSIDERADAS EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE Y QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
6.5.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VII DE LA LEY)
1.- LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX PUEDA SOLICITAR A LOS LICITANTES ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL. ARTICULO 35 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY.
6.6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY)
1.- SE ESTABLECEN EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL CAPÍTULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
6.7.- PROYECTO (PLANOS) (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN IX DE LA LEY).
1.- LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE: EL PROYECTO (PLANOS) (EN EL CASO DE APLICARSE PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA).
6.8.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XI DE LA LEY).
1.- PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARA MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
6.9.- GARANTÍAS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XII DE LA LEY).
1.- LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 95 Y 118.
2.- LAS GARANTÍAS TENDRÁN VIGENCIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y SOLO PODRÁN SER CANCELADAS MEDIANTE EXHORTO EXPEDIDO POR LA CONTRATANTE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO.
3.- TODAS LAS GARANTÍAS QUE SE SOLICITAN EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA DEBERÁN SER MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
4.- TODAS LAS GARANTÍAS SE EXPEDIRÁN A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX.
5.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.
6.9.1.- GARANTÍA DEL ANTICIPO CONCEDIDO (ARTÍCULO 56 DE LA LEY).
1.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39, FRACCIÓN XII DE LA LEY, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL
30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO (ARTÍCULO 127 SEGUNDO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO).
2.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR LOS LICITANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 58 FRACCIÓN III DE LA LEY).
3.- COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY.- ―LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE LA LEY, DEBERÁN GARANTIZAR‖, FRACCIÓN I: LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO SE RECIBAN, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE MEDIANTE FIANZA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO DICHA PÓLIZA DE FIANZA SERÁ INCONDICIONAL E IRREVOCABLE EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO (EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO) (Y DEBERÁN CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO), EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECERÁ EN SU OPORTUNIDAD LA CONVOCANTE, PARA ESTOS EFECTOS LA CONVOCANTE CONSIGNARÁ EN LA FOTOCOPIA DE LA GARANTÍA LA FECHA DE RECEPCIÓN, PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA LUGAR.
4.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRA LA ENTREGA DE DICHA GARANTÍA (ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO), ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO POR LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA POR EL CONTRATISTA PARA TALES EFECTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO (ARTÍCULO 58 FRACCIONES I DE LA LEY)
5.- LA FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO ENTREGADO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN Y, SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO, DICHA AMORTIZACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO LIQUIDAR EL SALDO POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. (ARTÍCULO 132 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO).
6.9.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ARTÍCULO 56 FRACCIÓN II DE LA LEY).
1.- COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN II DE LA LEY.- ―LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE LA LEY, DEBERÁN GARANTIZAR‖, FRACCIÓN II.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE MEDIANTE FIANZA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (OBRA CONTRATADA) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO (Y DEBERÁN CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO), SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA, LA CONVOCANTE, PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
2.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE SE ENTREGUE LA OBRA DENTRO DEL TÉRMINO PACTADO, Y QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA CONTRATANTE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS (ARTÍCULO 69 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO).
6.9.3.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. (ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY)
1.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA PARA RESPONDER POR DEFECTOS SURGIDOS EN LA MISMA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y A MÁS TARDAR DOS DÍAS ANTERIORES AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A TRAVÉS DE PÓLIZA DE FIANZA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (SUMA DE ESTIMACIONES DE LA OBRA), INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS (SI LOS HUBIERE). ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III.
2.- EN EL SUPUESTO EN QUE LAS PARTES CONVENGAN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTRATAR LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA PRESENTANDO ENDOSO A LA MISMA O BIEN, UNA XXXXX, XXXXXX XX XXX 0 XXXX NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO QUE MODIFIQUE EL CONTRATO PRINCIPAL.
6-10.- SUB CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XIII DE LA LEY, Y ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO).
1.- EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, NO PODRÁ SUBCONTRATAR NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS. (ARTÍCULO 75 DE LA LEY).
EL LICITANTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ANEXAR UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE QUE PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO).
2.- Y SOLO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: (ARTÍCULO 75 DE LA LEY). A).- LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA. B).- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
3.- PARA EL CASO DE RESULTAR GANADOR, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO, DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO:
A).- EL CONTRATO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD Y DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
B).- EL CONTRATO DE LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE LOS MATERIALES
C).- EL PERMISO DE USO DE EXPLOSIVOS (EN CASO DE APLICARSE PARA ESTA OBRA).
6.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA (DÍAS NATURALES).
(ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XIV DE LA LEY).
1.- EL LICITANTE AL FORMULAR EL PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 135 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 Y LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN EL DÍA 00 XX XXXXXXX XX 0000.
6.12.- CONTRATO (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XV DE LA LEY).
1.- MODELO.-SE ADJUNTA EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS (ARTÍCULO 53 FRACCIÓN I DE LA LEY).
2.- FIRMA.- LA FIRMA DEL CONTRATO SE FORMALIZARA EL DÍA SEÑALADO EN EL ACTA DEL FALLO, Y (DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA ADJUDICACIÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE NO PODRÁ FORMALIZARSE SI NO ESTÁ GARANTIZADO CON LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES, EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY.
6.13.- AJUSTE DE COSTOS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVI DE LA LEY).
1.- PARA LOS EFECTOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY, EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE (ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO). Y SU APLICACIÓN SE SUJETARÁ A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 70, 71 DE LA LEY, ASÍ COMO EL CAPÍTULO II EL AJUSTE DE COSTOS, SECCIÓN I Y II EN LOS ARTÍCULOS 162, 163, 165, 166, 167, 168 Y 169 DEL REGLAMENTO.
6.14.- CATALOGO DE CONCEPTOS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVII DE LA LEY)
1.- DEBERÁ DE INTEGRARSE COMO SE REQUIERE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO QUE SE ANEXA EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
6.15.- MONEDA EN QUE SE PRESENTARA LA PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY).
1.- LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS IMPORTES TOTALES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EXPRESEN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBERÁN SER COTIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN PESO MEXICANO. CON APROXIMACIÓN A LOS CENTÉSIMOS Y ASENTADOS CON NÚMERO Y LETRA.
6.16.- LAS CONDICIONES DE PAGO PARA CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XIX DE LA LEY).
1.- LA CONVOCANTE PAGARÁ, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES CALENDARIO (FECHA XX XXXXX), LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA,
CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, DE ACUERDO A LA OBRA EJECUTADA, LAS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LOS MONTOS MENSUALES PACTADOS, Y DEBERÁN SER PAGADOS; DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONVOCANTE. (ARTÍCULO 68 DE LA LEY), ASÍ COMO LO APLICABLE DEL REGLAMENTO.
2.- SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA SUS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO, ESTE DEBERÁ PRESENTARLAS EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS.
3.- EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
6.17.- INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XX DE LA LEY).
1.- LOS PLANOS (EN CASO DE SER REQUERIDOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA), Y/O LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE POR SU VOLUMEN NO SE INCLUYA, EN MEDIO ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DE INTERNET XXXX://XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX/ SOLO ESTARÁN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE: SITA EN XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXX XX. 00.0, XXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXX XX XXXX, XXXXXXX. EN HORAS HÁBILES Y CONTRA ENTREGA DE LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.
6.18.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXI DE LA LEY).
LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
6.19.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU CAPACIDAD LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXI DE LA LEY.)
LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
6.20.- PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXI DE LA LEY).
LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
6.21.- LOS DEMÁS REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXII).
1.- EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, SOLO PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CON LAS PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX INSCRITAS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS, CUYO REGISTRO ESTE VIGENTE.
EL REGISTRO Y CLASIFICACIÓN, DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, COMO OBLIGATORIOS, PARA LA CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ARTÍCULO 15 DE LA LEY).
2.- CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE LAS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 40 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY)
3.- LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEBERÁN GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN, MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, POR EL CINCO POR CIENTO DEL VALOR DE LA OFERTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DICHA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIRSE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.
4.- EL CONTRATISTA DESIGNARA UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRABAJOS ASÍ COMO TOMAR DECISIONES QUE SE REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO). Y QUE CUMPLA CON LO QUE SE REQUIERE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
5.- LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR PARTE DE LOS LICITANTES DEBERÁ SER COMPLETA Y ORDENADA, DEBIENDO UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE. EN CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS CONDICIONES (DATOS Y ANEXOS) REQUERIDOS.
6.22.- RETENCIONES: EL CONTRATISTA AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE SEA RETENIDO:
EL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY.
EL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS QUE EL CONSEJO TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL.
7.- IDIOMA.
1.- LA PROPOSICIÓN QUE PREPARE EL LICITANTE, ASÍ COMO TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A ELLA DEBERÁ REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL COMO SE HABLA Y ESCRIBE EN MÉXICO.
8.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA, (ASOCIACIÓN PARA FINES FINANCIEROS O TÉCNICOS) (ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO).
1.- DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA, DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE UNA SOLA PROPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS XXXXXXX, SIEMPRE QUE PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, LA PROPORCIÓN DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA Y LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. (ARTÍCULO 32 INCISO E).
2.- CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARA, PARA AFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO RESPONSABLES, SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO.
3.- EN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO SE INCLUYEN LOS REQUISITOS NECESARIOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.
9.- CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 46 DE LA LEY).
1.- POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
2.- CUANDO LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX ASÍ LO DETERMINE CON MOTIVO DE SU INTERVENCIÓN (ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO).
3.- CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL ERARIO DEL ESTADO (ARTÍCULO 46 DE LA LEY).
4.- LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN PÚBLICA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX Y CUBRIRÁ LOS GASTOS NO REMUNERABLES QUE EN SU CASO PROCEDAN DE CONFORMIDAD A LO ANTERIOR.
10.- LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA. (ARTÍCULO 46 DE LA LEY).
1.- LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS: (ARTÍCULO 46 DE LA LEY)
A).- CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
B).- CUANDO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.
C).- OTROS: ADEMÁS DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS. (ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO).
C.1.- CUANDO NINGUNA PERSONA ADQUIERA LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
C.2.- CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. C.3.- CUANDO SE DESECHEN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.
C.4.- CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX.
EN ESTOS SUPUESTOS, SE EMITIRÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN A TODO INTERESADO, INCLUSO A QUIENES PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DECLARADA DESIERTA.
2.- PARA TAL EFECTO, SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDEN DE LA INVESTIGACIÓN XX XXXXXXX QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE.
11.- BITÁCORA DE LA OBRA
EN TÉRMINO DEL TÍTULO QUINTO, LA EJECUCIÓN, CAPÍTULO I, SECCIÓN II BITÁCORA, ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO, EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO PARA EL CONTRATO DE OBRA, DEBIENDO PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN EL SITIO, SIN QUE DICHA BITÁCORA PUEDA SER EXTRAÍDA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
CAPITULO II.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
1.- JUNTA DE ACLARACIONES (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN IV DE LA LEY, Y 27, 28 DEL REGLAMENTO).
1.- LA FECHA, HORA Y LUGAR SE ESTABLECEN EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, LA ASISTENCIA A LA MISMA SERÁ OPCIONAL PARA LOS LICITANTES Y SOLAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PARA FORMULAR PREGUNTAS Y SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SUS ANEXOS Y A LAS CLÁUSULAS DEL MODELO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE CARÁCTER TÉCNICO, LOS LICITANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PAGANDO EL COSTO CORRESPONDIENTE, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE, PROPORCIONANDO AL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE AL INICIO DEL EVENTO LA COPIA DE SU PAGO, (ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO) EN CASO DE NO PRESENTAR LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO SEÑALADO SE LE PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN INTERVENIR NI PODER FORMULAR PREGUNTAS, SOLO SE LE TENDRÁ COMO OBSERVADOR.
2.- EN EL CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS SE AGRUPEN PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES PODRÁ PRESENTAR LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES PARA PODER PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
3.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Y 28 DEL REGLAMENTO, CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PROMOVIDA POR LA CONVOCANTE, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, HAYA O NO ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. SIENDO OBLIGATORIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES, EN SU CASO.
4.- PARA EFECTO DE AGILIZAR LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS LICITANTES PODRÁN HACER LLEGAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO, PREVIO AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DIRECTAMENTE A LA DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE, SE LES SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTAR SUS PREGUNTAS CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE A LA FECHA Y HORA DEL ACTO, EVITANDO EN LO POSIBLE LA ENTREGA DE SUS PREGUNTAS AL INICIO DEL MISMO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE A LA HORA DE DICHA JUNTA LA CONVOCANTE CUENTE YA CON TODAS LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES, SITUACIÓN QUE AGILIZARA EN GRAN MEDIDA EL DESARROLLO DEL ACTO. EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO ESTÉ EN POSIBILIDADES DE RESPONDER EN DICHO ACTO A TODAS LAS PREGUNTAS, DEBIDO A LA CANTIDAD Y COMPLEJIDAD DE LAS MISMAS, SE CELEBRARA OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.
5.- DICHAS PREGUNTAS DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS CAPÍTULOS, NUMERALES Y FRACCIONES CONTENIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL CAPÍTULO, EL NUMERAL O FRACCIÓN ESPECIFICA CON EL CUAL RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE.
2.- VISITA AL SITIO (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III DE LA LEY).
1.- AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, REALIZANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE. A QUIENES ADQUIERAN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA PODRÁ PERMITÍRSELE EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON VEINTICUATRO HORAS A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE VENTA, NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LA CONVOCANTE QUE LA GUÍE. (ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO).
3.- LA CONVOCANTE MOSTRARA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UNA SOLA Y ÚNICA VEZ EN VISITA GUIADA, EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, Y PARA EL EFECTO, LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTARSE CON 30 MINUTOS DE ANTICIPACIÓN Y PROPORCIONARAN UNA COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA AL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA CONVOCANTE.
4.- AL TÉRMINO DE LA VISITA AL SITIO EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE LEVANTARA LA MINUTA CORRESPONDIENTE Y TAMBIÉN A LOS LICITANTES SE ENTREGARA LA ACREDITACIÓN DE HABER ASISTIDO Y LAS DUDAS O ACLARACIONES QUE SE SUSCITEN DEBEN SER PRESENTADAS POR ESCRITO ÚNICAMENTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE.
3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. (ETAPA ÚNICA)
1.- SE ADJUNTA FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA, RELATIVA A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, MISMO QUE DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE.
3.1.- PRESENTACIÓN (ARTÍCULO 42 Y 43 DE LA LEY).
1.- LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ES PRESENCIAL.
2.- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES POR ESCRITO DIRECTAMENTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS MISMAS, EN UN SOLO SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CUBIERTO EL COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA EN COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE ASÍ COMO SU ORIGINAL (SE DEVOLVERÁ POSTERIOR A SU COTEJO) Y QUE ES DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PODRÁ ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE (ARTÍCULO 42 DE LA LEY) Y CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y DEL LICITANTE. Y PUNTUALMENTE EN LA HORA Y FECHA INDICADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 43 DE LA LEY), NO SE RECIBIRÁ NINGUNA POSTERIOR, LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPUESTAS SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES RAZÓN POR LA CUAL SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN PRESENTARSE CUANDO MENOS TREINTA MINUTOS ANTES DE LA HORA INDICADA, A PARTIR DE LA HORA EXACTA SEÑALADA PARA EL INICIO DE DICHO ACTO PÚBLICO SERÁ CERRADO EL LUGAR DEL EVENTO Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE, TAMPOCO A LA INCORPORACIÓN DE NINGÚN DOCUMENTO.
4.- LOS LICITANTES SOLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN.
3.2.- DESARROLLO DE LA APERTURA (ARTÍCULO 43 DE LA LEY).
1.- LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO, SERÁ EXCLUSIVAMENTE DE UN REPRESENTANTE POR LICITANTE.
A.- CON EL OBJETO DE MANTENER ORDEN Y RESPETO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO, NO SE PERMITIRÁ EL USO DE TELÉFONOS CELULARES, RADIO LOCALIZADORES AUDIBLES Y CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN O CAPTURA DE IMÁGENES DE VIDEO Y SONIDO, EN EL INTERIOR DE LA SEDE.
B.- SE DECLARA EL INICIO DEL EVENTO.
C.- SE HACE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS, INCLUIDO EL ÓRGANO DE CONTROL, SIENDO PRESIDIDO ESTE ACTO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA CONVOCANTE DESIGNE, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES CORRESPONDIENTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y EL REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
D.- SE PASARÁ LISTA DE ASISTENCIA A LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN Y AL ESCUCHAR SU NOMBRE ENTREGARAN SU PROPOSICIÓN POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR LA PERSONA QUE ESTE DESIGNADO PARA ASISTIR A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
E.- SI NO SE RECIBE NINGUNA PROPOSICIÓN, SE DECLARARÁ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA.
F.- SE PROCEDE A LA APERTURA DE CADA PROPOSICIÓN, UNA A UNA O SIMULTÁNEAMENTE VARIAS DE ELLAS COMO LO ESTABLEZCA EL FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR LA CONVOCANTE PARA PRESIDIR EL ACTO, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ARTÍCULO 43 FRACCIÓN I DE LA LEY, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.
G.- SE DESECHARA LA PROPOSICIÓN QUE OMITA UNO O VARIOS DOCUMENTOS (ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY).
H.- DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR LA CONVOCANTE PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARÁN EL PRESUPUESTO DE OBRA, LA CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN Y SÉ DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II DE LA LEY.
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES RECIBIDAS EN ESTE EVENTO, SERÁN ANALIZADAS A DETALLE POSTERIORMENTE POR LA CONVOCANTE AL REALIZAR LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS MISMAS, DÁNDOSE A CONOCER EL RESULTADO EN EL EVENTO DE FALLO.
I.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY, SE LEVANTA ACTA, EN LAS QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO, EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON Y SE SEÑALARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO QUE DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA XX XXXX DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN, PARA LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE OBTENDRÁN COPIA DE LA MISMA PARA ENTERARSE DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS.
J.- LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER LA RESOLUCIÓN DEL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO SE CONSERVARAN HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD EN INSTANCIAS SUBSECUENTES, AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN, ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.
K.- LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARAN A FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONVOCANTE, QUEDANDO SUJETOS A LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES.
CAPITULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICION (artículo 39
fracción XX de la Ley.)
1.- INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
2.- INTEGRACIÓN.
1.- EL LICITANTE INTEGRARA SU PROPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y TÉRMINOS QUE FIGUREN EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE SE DERIVARON DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
3.- ASOCIACIÓN DE PARTICIPANTES.
1.- DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS XXXXXXX SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EL CONVENIO PRIVADO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESTE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. (ARTÍCULO 29 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 32 DEL REGLAMENTO).
4.- FORMATO, IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y FOLIO.
1.- FORMATO E IDENTIFICACIÓN
1.- EL LICITANTE PRESENTARÁ UN ORIGINAL IMPRESO DE SU PROPOSICIÓN Y DEBERÁ CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS T-1 AL T-12 Y LA PROPUESTA ECONÓMICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS E-1 AL E- 13, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE ES DIFERENTE A ESTAS, PROCESADO EN FORMA ELECTRÓNICA QUE NO PRESENTEN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS, TEXTOS SOBREPUESTOS, EN HOJAS CON MEMBRETE CON EL NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, EXCEPTO AQUELLAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, EN IDIOMA ESPAÑOL COMO SE HABLA Y ESCRIBE EN MÉXICO, LAS CANTIDADES SERÁN EXPRESADAS EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO, LOS PRECIOS UNITARIOS HASTA LA FRACCIÓN DE CENTÉSIMOS Y DE LOS INSUMOS EN MONEDA (PESOS MEXICANOS) CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO, EN UN SOLO SOBRE HERMÉTICAMENTE CERRADO, E IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EN SU PARTE EXTERIOR (ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO), CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
A).- EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL LICITANTE B).- NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE
C).- DIRECCIÓN EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO D).- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
E).- FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LA PROPOSICIÓN F).- NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA
G).- PROPOSICIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
H).- DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
2.- LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE ES DIFERENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE INTEGRARÁ CON COPIAS LEGIBLES ASÍ COMO LOS ORIGINALES QUE SERÁN DEVUELTOS POSTERIOR A SU COTEJO EN UN SOBRE INDEPENDIENTE QUE SE LLAMARA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y PODRÁN ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE ÚNICO QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CON SU RESPECTIVA IDENTIFICACIÓN, ORDENADOS E IDENTIFICADOS CON SEPARADORES GUÍAS POR CADA DOCUMENTO SOLICITADO. (ARTÍCULO 42 DE LA LEY).
3.- LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A ESTAS) DEBE SER COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA PREFERENTEMENTE EN CARPETA CON UN SEPARADOR GUÍA CON EL NÚMERO Y NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, (ART. 24 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)
4.- PARA REQUISITAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEBERÁN DE UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECÍFICOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTOS SERVIRÁN COMO GUÍA DE LLENADO, PERO EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTARLOS EN FORMATOS PROPIOS SUJETÁNDOSE INVARIABLEMENTE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN LOS PROPIOS FORMATOS QUE SE PROPORCIONAN, ASÍ COMO EN EL FORMULARIO TÉCNICO Y ECONÓMICO Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)
2.- FIRMA
1.- LA PROPOSICIÓN (TÉCNICA Y ECONÓMICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS T-1 AL T-12 Y E-1 AL E-13, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE ES DIFERENTE A ESTAS) INDISTINTAMENTE DE ESTAR MEMBRETADAS O NO, DEBERÁN CONTAR EN CADA UNA DE LAS HOJAS CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE, REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO (PERSONA FACULTADA PARA ELLO). (ART. 42 DE LA LEY Y ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO).
5.- EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PROPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LAS AFECTEN. (ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO).
5.1.- PARTE I.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
(ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO).
1.- ESCRITOS Y DOCUMENTOS.
1.1.- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO DE LA PROPOSICIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
TAMBIÉN DEBERÁN PRESENTAR LOS ORIGINALES O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS (4.1, 5.1 Y 6.1), LOS CUALES SERÁN DEVUELTOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SU PROPOSICIÓN AL TÉRMINO DE SU COTEJO.
NO. | DOCUMENTOS SOLICITADOS COPIA SIMPLE LEGIBLE DESCRIPCIÓN | LICITANTES PRESENTARÁ LOS DOCUMENTOS SEGÚN SEA SU NATURALEZA JURÍDICA | |
PERSONA FÍSICA | PERSONA MORAL | ||
1 | 1.1.- COMPROBANTE DE DOMICILIO. | APLICA | APLICA |
2 | 2.1.- NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO) | APLICA | APLICA |
3 | 3.1.- FACULTADES PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN, (PERSONA MORAL) (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO). 3.2.- FACULTADES PARA COMPROMETERSE PERSONA FÍSICA, (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO). | NO APLICA APLICA | APLICA NO APLICA |
4 | 4.1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO). | NO APLICA | APLICA |
5 | 5.1.- ACTA DE NACIMIENTO. | APLICA | NO APLICA |
6 | 6.1.- CAPACIDAD FINANCIERA.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO) 6.2.- DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS DEL SAT CORRESPONDIENTE A CADA ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO PRESENTADO (DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), (ART. 52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y 60 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013 ASÍ COMO EL ART. 52 DE SU REGLAMENTO). O ANEXAR DEL CONTADOR EXTERNO QUE AUDITA Y DICTAMINA LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, COPIA DEL DOCUMENTO DE LA BÚSQUEDA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS, QUE CONTENGA 1.- DICTÁMENES PRESENTADOS DEL CPR Y SITUACIONES DEL CPR, QUE SE EMITE EN LA | APLICA APLICA | APLICA APLICA |
7 | ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA (ARTÍCULO 29 Y 32 DEL REGLAMENTO) ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA 7.1.- PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA. 7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL. 7.2.1.- LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 3-3.1/ 3-3.2/ 4-4.1/ 5-5.1/6-6.1/ 6-6.2 7.2.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-2 / T-6. 7.3.- ACREDITAR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN. 7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1 AL 6-6.2 7.3.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1 AL T-12 7.3.3.- LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-13 7.3.4.- ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO. 7.3.5.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN 7.3.6.- UNA SOLA CARTA PARA PARTICIPAR 7.3.7.- UN SOLO COMPROBANTE DE PAGO | APLICA | APLICA |
5.2.- PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
5.2.1.- PROPUESTA TÉCNICA
1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA (ARTÍCULO 30 FRACCIONES I A LA XII, INCISO A FRACCIONES I A LA V DEL REGLAMENTO).
2.- EL LICITANTE ACEPTARÁ Y PREPARARÁ SU PROPUESTA TÉCNICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO CON LOS DOCUMENTOS Y SUS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y LOS INTEGRARA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL CASO ESPECÍFICO EN LO QUE A CADA UNO LE CORRESPONDA.
TAMBIÉN DEBERÁN PRESENTAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO (T-2), EL CUAL SERÁ DEVUELTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SU PROPOSICIÓN AL TÉRMINO DE SU COTEJO.
NÚM. | NOMBRE DEL DOCUMENTO |
T-1 | COMPROBANTE DE PAGO. |
T-2 | REGISTRO XXX XXXXXX DE CONTRATISTAS ESPECIALIDAD (EDIFICACIÓN) (ARTÍCULO 15 DE LA LEY) (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS) |
T-3 | PLANEACIÓN (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO) |
T-4 | MAQUINARIA Y EQUIPO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO) |
T-5 | CURRÍCULO DE LOS RECURSOS HUMANOS. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO) |
T-6 | EXPERIENCIA DEL LICITANTE. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO) |
T-7 | NORMATIVIDAD APLICABLE (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO) |
T-8 | SUBCONTRATACIÓN (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO) |
T-9 | CONOCER EL SITIO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO) |
T-10 | MODELO DEL CONTRATO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO) |
T-11 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO) |
T-12 | DOCUMENTOS PROPORCIONADOS. A).- BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA B).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO D).- MODELO DE CONTRATO E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
5.2.2.- PROPUESTA ECONÓMICA
1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA (ARTÍCULO 31 INCISOS A FRACCIÓN DE LA I A LA XI DEL REGLAMENTO)
2.- EL LICITANTE ACEPTARÁ Y PREPARARÁ SU PROPUESTA ECONÓMICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y LOS INTEGRARÁ DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA LEY DEL IMSS Y SU REGLAMENTO, LEY DEL INFONAVIT, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL ISR, LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES EN LA MATERIA.
NÚM. | NOMBRE DEL DOCUMENTO |
E-1 | PRECIO UNITARIO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO) |
E-2 | ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO) |
E-3 | FACTOR XX XXXXXXX REAL. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO ) 3.1 FACTOR DEL SEGURO SOCIAL. 3.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS. |
E-4 | COSTOS HORARIOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO) |
E-5 | COSTOS INDIRECTOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO) |
E-6 | COSTO POR FINANCIAMIENTO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO) |
E-7 | UTILIDAD. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO) |
E-8 | LISTADO DE INSUMOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO) |
E-9 | CATALOGO DE CONCEPTOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO) E-9.1.- RESUMEN E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS |
E-10 | PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO ) |
E-11 | PROGRAMAS DE EROGACIONES. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO) 11.1).- DE LA MANO DE OBRA 11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA. 11.3).- DE LOS MATERIALES 11.4).- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |
E-12 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN |
E-13 | GARANTÍA DE SERIEDAD |
CAPITULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
1.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 44 DE LA LEY).
1.- POSTERIOR A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y SER ACEPTADAS EN SU REVISIÓN CUANTITATIVA, EL PROCESO DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN CUALITATIVO SERÁ CONFIDENCIAL. TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS MISMAS, NO SERÁN DADAS A CONOCER A NINGÚN LICITANTE U OTRAS PERSONAS NO OFICIALMENTE RELACIONADAS CON ESTE PROCESO. AL FINAL DE LA EVALUACIÓN DETALLADA SE EMITIRÁ PARA TODOS LOS LICITANTES UN DICTAMEN DE EVALUACIÓN Y SE HARÁ EL ANUNCIO PÚBLICO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
2.- CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, VERIFICARÁ QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA TAL EFECTO ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EXIGIDAS AL LICITANTE, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
3.- SE VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE CADA UNO DE ELLOS REÚNA TODOS LOS REQUISITOS, LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLAN CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS SE RECIBIRÁN PARA SU POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE TAL REVISIÓN SE RECHACEN AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
4.- SE ANALIZARÁN Y EVALUARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, QUE ES DISTINTA A LA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS PROPOSICIONES DE CADA LICITANTE, CON FUNDAMENTO EN: A).- LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, TÍTULO CUARTO, DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO, CAP. I, Y LA SECCIÓN III.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, DEL REGLAMENTO, EL CAPÍTULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, B).- CUANTITATIVA DONDE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS SOLO BASTARA VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS, SIN ENTRAR EN LA REVISIÓN DE SU CONTENIDO Y CUALITATIVAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN Y EN BASE EN LA INFORMACIÓN Y LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, C).- QUE INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS, ANEXOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, D).- EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD LEGAL (ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA LEGAL), EXIGIDAS AL LICITANTE. E).- QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS, F).- QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, G).- LA
PROPOSICIÓN QUE NO CUMPLA CON UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SERÁ DESECHADA POR NO RESULTAR SOLVENTE.
5.- QUE CUMPLA CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
6.- QUE LA PROPOSICIÓN SEA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES. (ARTÍCULO 42 DE LA LEY ÚLTIMO PÁRRAFO)
7.- ÚNICAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SE CALIFICARAN COMO SOLVENTES LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, Y POR TANTO SERÁN OBJETO DEL ANÁLISIS COMPARATIVO.
8.- QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
9.- QUE PRESENTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA Y CONTRATACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA Y LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTOS TRABAJOS.
2.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN.
1.- SERÁ PROCEDENTE DESECHAR LA PROPOSICIÓN SIN PERJUICIO DE LA ACEPTACIÓN QUE SE HAGA DE LOS DOCUMENTOS EN LA PRESENTACIÓN, APERTURA Y REVISIÓN CUANTITATIVA Y QUE LOS RECIBA PARA SU REVISIÓN CUALITATIVA Y DETALLADA EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN POSTERIOR, CUANDO SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES.
2.- CUANDO EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA: A).- NO CUMPLA CON UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS. (ARTÍCULO 44 DE LA LEY), B).- NO SE INCLUYA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, C).- UNO O VARIOS ANEXOS SEAN DISTINTOS A LOS REQUERIDOS, D).- OMITA UNO O VARIOS DOCUMENTOS O ANEXOS REQUERIDOS.
3.- CUANDO SE HAYA OMITIDO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LAS INSTRUCCIONES O ACLARACIONES DERIVADAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE HAYA(N) EFECTUADO.
4.- CUANDO EL LICITANTE SE ENCUENTRE SANCIONADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO XX XXXXXXX O DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX.
5.- CUANDO PROPONGA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
6.- PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN, A).- DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE.
7.- INCLUYA CARGOS O CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS REQUERIDOS
8.- EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN REBASE EL MONTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADO.
9.- EXISTA INCONGRUENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
10.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES.
11.- DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ART. 45 DEL REGLAMENTO, SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, LAS SIGUIENTES:
11. 1.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
11.2.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
11.3.- LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 59, DE LA LEY.
11.4.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS
1.-CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA LEY, PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARA QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
4. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
4.1- ESCRITOS O MANIFESTACIONES.
1.- LA EVALUACIÓN, SE HARÁ DE CONFORMIDAD AL MARCO ESTABLECIDO POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, B).- CAP. IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
2.- EN LA EVALUACIÓN SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN, SE AJUSTE A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
3.- QUE PARA CADA DOCUMENTO: A).- INCLUYA LA INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS, B).- LA INFORMACIÓN SEA VERAZ, C).- NO SE OMITA UNO O VARIOS ANEXOS, D).- ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, E).- LA INFORMACIÓN NO SE AJUSTE A LO REQUERIDO.
4.- QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE LOS ESTABLECEN.
5.- QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
6.- QUE SE CONSIDERE LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
5.- CAUSALES PARA DESECHAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
1.- CUANDO NO SE PRESENTEN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA).
2.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN UNO O VARIOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES, Y DETECTADO AUN DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN.
3.- CUANDO HABIÉNDOLOS PRESENTADO, UNO O VARIOS DOCUMENTOS NO SE AJUSTEN A LO SOLICITADO.
4.- CUANDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS, NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
5.- CUANDO ALGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN NO CORRESPONDA A LO SOLICITADO.
6.-CUANDO NO CONSIDERE UNO O VARIOS DE LOS ACUERDOS O ACLARACIONES DERIVADOS DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
7.- CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS: A).- NO INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, B).- NO ANEXE UNO O VARIOS REQUISITOS SOLICITADOS, C).- SE ENCUENTRE EN UNO O VARIOS SUPUESTOS DEL ART. 59 DE LA LEY, D).- SE ENCUENTRE INHABILITADO, E).- LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL NO CORRESPONDA, F).- LA INFORMACIÓN SEA INCONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS, G).- CUANDO UNO O VARIOS NO CORRESPONDAN A LA INFORMACIÓN REQUERIDA, H).- CUANDO ALGÚN ANEXO NO SE PRESENTE COMPLETO, I).- LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NO CORRESPONDAN ENTRE SÍ, J).- LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN NO CUENTE CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, K).- NO PRESENTE EL ORIGINAL DEL CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (SI ES EL CASO), L).- NO SE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, M).- CUALQUIER OTRA CAUSA QUE CONTRAVENGA LA LEY, SU REGLAMENTO, LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, O CUALQUIER OTRA NORMATIVA U ORDENAMIENTO LEGAL RELACIONADO CON LA MATERIA, N).- QUE UNO O VARIOS PRESENTEN ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CONTENIDO.
8.- CUANDO UNA O VARIAS HOJAS QUE INTEGRA UNO O VARIOS DOCUMENTOS NO ESTÉ FIRMADO.
1.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS, A).- UNO O VARIOS DOCUMENTOS NO CORRESPONDAN A LO REALMENTE SOLICITADO:
2.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, COMO SON: A).- COPIA POR EL ANVERSO Y REVERSO DE LA CEDULA PROFESIONAL, B).- COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DESPACHOS CONTABLES Y FISCALES (EMITIDA POR LA S.H.C.P. INCLUYENDO EL SELLO DE DESPACHADO DE LA OFICINA DE ARCHIVO, EN TÉRMINOS DEL ART. 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 52 DE SU REGLAMENTO Y C).- COPIA DEL ESCRITO DEL CONTADOR PÚBLICO A LA S.H.C.P. EN RELACIÓN AL AVISO DEL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART. 53 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INCLUYENDO EL SELLO DEL ACUSE CORRESPONDIENTE.
3.- CUANDO EL CAPITAL DE TRABAJO: A).- NO CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN, B).- NO TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, C).- ESTE ENDEUDADO Y NO SEA RENTABLE.
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
1.- LA EVALUACIÓN SE HARÁ DE CONFORMIDAD AL MARCO ESTABLECIDO POR: A).-LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, B).- CAP. IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, C).- LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE QUE ESTABLECE LA CONVOCANTE, E).- LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
2.- EN LA EVALUACIÓN SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SE AJUSTE A LA INFORMACIÓN PRESENTADA.
3.- QUE EN CADA DOCUMENTO: A).- INCLUYA LA INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS, B).- QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SEA VERÍDICA, C).- QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA A LO REALMENTE SOLICITADO, D).- QUE NO OMITA UNO O VARIOS ANEXOS SOLICITADOS, E).- QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO.
4.- QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
5.- QUE LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: A).- ESTE COMPLETA, B).- QUE TODAS LAS HOJAS QUE EMITE EL LICITANTE, ESTÉN MEMBRETADAS, C).- QUE CADA DOCUMENTO INCLUYAN LA FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA, NI FACSÍMIL), DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O DE LA PERSONA FÍSICA.
6.- QUE LA INFORMACIÓN EN UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T) XXXX XXXXXXXXXXX ENTRE SÍ, Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E).
7.- QUE EN SU INTEGRACIÓN SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
8.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPUESTA TÉCNICA.
1.- PARA DESECHAR LA PROPUESTA TÉCNICA, SE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, B).- CAP. IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y C).- LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.
2.- CUANDO NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.
3.- CUANDO EN UNO O VARIOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN: A).- LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA NO SEA CLARA, DETALLADA O CONGRUENTE, B).- LA INFORMACIÓN NO CORRESPONDA TOTAL O PARCIALMENTE A LO REALMENTE SOLICITADO, C).- OMITA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS, DETECTADOS AUN DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN, D).- ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, E).- OMITA UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO.
4.- CUANDO NO SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
5.- CUANDO NO INCLUYA EN UNA O VARIAS DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN: A).- EL MEMBRETE DEL LICITANTE, B).- LA FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA) DEL REPRESENTANTE LEGAL.
6.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T), A).- NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ, B).- Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E).
7.- CUANDO NO SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
8.- CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS: A).- SE PRESENTEN ALTERACIONES, B).- CONTRAVENGAN ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES EN LOS TEXTOS QUE LA CONVOCANTE ESTABLECE, C).- CONTENGA OTRA INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA.
9.- NO PRESENTE UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES.
10.- CUANDO LA PERSONA FACULTADA NO FIRME AUTÓGRAFAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA.
8.1.-T.1.- COMPROBANTE DE PAGO
1.- CUANDO NO LO PRESENTE
2.- CUANDO HABIÉNDOLO PRESENTADO, A).- ALGÚN DATO NO CORRESPONDA A ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
8.2.-T-2.- REGISTRO XXX XXXXXX DE CONTRATISTAS.
1.- CUANDO NO CORRESPONDA A LA ESPECIALIDAD REQUERIDA
2.- CUANDO NO SE ENCUENTRE VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPOSICIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA.
8.3. –T-3.-PLANEACIÓN.
1.- CUANDO LA PLANEACIÓN INTEGRAL NO INCLUYA EL DESARROLLO DE UNO O VARIOS RUBROS QUE LA INTEGRAN: 1).- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 2).- CALIDAD, 3).- SEGURIDAD E HIGIENE Y 4).- LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2.- CUANDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: A).- NO SEA DESCRITO CLARAMENTE, B).- OMITA REQUISITAR UNO O VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, C).- UNO O VARIOS DE LOS CONCEPTOS NO SEAN CONGRUENTES CON LA OBRA QUE SE CONVOCA.
3.- CALIDAD.-NO INCLUYA: A.-UN LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD, B.- NO ANEXE EL CURRICULUM DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, C.- NO ANEXE LA CARTA COMPROMISO PARA COMPROMETER LA DISPONIBILIDAD DEL LABORATORIO.
4.- CUANDO PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE.-, A).- NO INCLUYA TODOS LOS ASPECTOS REQUERIDOS; B).- NO ANEXE EL CROQUIS DEL SITIO CON LOS SEÑALAMIENTOS PROVISIONALES; C).- CUANDO EL CROQUIS DEL SITIO NO CORRESPONDA.
5.- CUANDO NO INCLUYA LA RELACIÓN COMPLETA DEL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL.
6.- CUANDO EL TOTAL DEL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO NO CORRESPONDA CON EL TOTAL QUE PROPONE EN EL DOCUMENTO E-5.- COSTOS INDIRECTOS PARA ESTE RUBRO.
7.- SISTEMA CONSTRUCTIVO.- A).- QUE NO SOLO TRANSCRIBA LOS CONCEPTOS, B).- LA DESCRIPCIÓN NO ES CLARA Y DETALLADA, C).- NO INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE CADA CONCEPTO, D).- QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO NO SEA EL ADECUADO, E).- NO SEA CONGRUENTE CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
8.- PREVER QUE LA INSTALACIÓN PÚBLICA ASEGURE LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS, DEBIENDO CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES DE DISEÑO Y DE SEÑALIZACIÓN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMÁS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ART. 22 DE LA LEY DE, FRACCIÓN II BIS).
8.4.-T-4.- MAQUINARIA Y EQUIPO.
1.- CUANDO LA MAQUINARIA Y EQUIPO: A).- NO SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES, B).- QUE NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, C).- LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES NO SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, D).- EL FORMATO NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, E).- PROPIOS O NO, NO SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE, F).- NO SEA CONGRUENTE EN NÚMERO, G).- LAS CARACTERÍSTICAS, CAPACIDAD Y RENDIMIENTOS NO SEAN ADECUADAS, H).- QUE EL NÚMERO Y SUS CARACTERÍSTICAS NO SEAN CONGRUENTES EN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN QUE SE RELACIONAN ENTRE SÍ.
2.- CUANDO LA MAQUINARIA Y EQUIPO SEA DE SU PROPIEDAD: 1.- SI NO PRESENTA EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE MANIFESTACIÓN DE PROPIEDAD, 2).- SI EL ESCRITO DE LA MANIFESTACIÓN DE PROPIEDAD NO INCLUYA LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
3.- CUANDO LA MAQUINARIA Y EQUIPO SEA ARRENDADO: 1.- SI NO PRESENTA LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO,
2.- QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO INCLUYA LA RELACIÓN INCOMPLETA DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
8.5.-T-5.- CURRICULUM DE LOS RECURSOS HUMANOS.
1.- CUANDO EN LOS RECURSOS HUMANOS: A).- NO INCLUYA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, B).- SI LA INFORMACIÓN NO COINCIDE EXACTAMENTE (SEA CONGRUENTE), CON LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA, C).- NO INCLUYA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS, D.).- LA INFORMACIÓN NO SEA COMPLETA.
2.- CUANDO LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, NO SEA CONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
3.- CUANDO EL PERSONAL DE NIVEL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ACREDITE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA CON LOS DATOS DE OBRAS ASENTADOS EN LOS CURRICULUMS, QUE NO SEAN SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
4.- CUANDO EL PERSONAL PROFESIONAL O TÉCNICO NO ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES.
5.- CUANDO PARA LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN NO ANEXE: A).- LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA CÉDULA PROFESIONAL CON EL PERFIL PROFESIONAL ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, B).- COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O EL FINIQUITO DE OBRAS EN LAS QUE HAYA PARTICIPADO DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTOS SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA OBRA QUE SE CONVOCA.
6.- CUANDO EL CURRÍCULUM REQUERIDO: A).- NO SE PRESENTA, B).- NO SE PRESENTA ACTUALIZADO Y POR LO TANTO NO SE PERMITE EVALUAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, C).- NO RELACIONA HABER REALIZADO OBRAS DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA OBRA QUE SE CONVOCA, D).- NO CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA QUE LE CORRESPONDA, E).- NO INCLUYA TODO LO REQUERIDO EN EL FORMATO.
7.- LOS RECURSOS HUMANOS: A).- NO SEAN LOS ADECUADOS Y SUFICIENTES, B).- NO ACREDITEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, D).- SU PERFIL PROFESIONAL O TÉCNICO NO CORRESPONDA CON EL QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
8.6..-T-6.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL LICITANTE.
1.- CUANDO NO INCLUYA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS.
2.- CUANDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE NO REQUISITE O ANEXE: A).- EL FORMATO DE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS, B).- NO INCLUYA UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL FORMATO, C).- EL CURRICULUM QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, D).- UNO O VARIOS CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES, E).- UNA O VARIAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS SIMILARES.
3.- CUANDO EL CURRÍCULUM DEL LICITANTE: A).- NO SE PRESENTE, B).- NO SE ENCUENTRE ACTUALIZADO O INTEGRADO COMO SE REQUIERE, C).- QUE NO ACREDITE LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, D).- NO INCLUYA SU PARTICIPACIÓN COMO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE A LA QUE SE CONVOCA, EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL ASÍ COMO CON PARTICULARES, E).- SI NO INCLUYE UNO O VARIOS DE LOS DATOS SIGUIENTES: EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, NUMERO, FECHA Y MONTO DEL CONTRATO Y LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO PACTADAS, PERIODO DE EJECUCIÓN.
4.- CUANDO NO ANEXE: A).- LAS COPIAS (DOCUMENTO COMPLETO) DE LOS CONTRATOS, DE OBRAS CELEBRADAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL Ó CON PARTICULARES, QUE SEAN DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES A LA QUE SE CONVOCA, B).- LAS COPIAS (DOCUMENTO
COMPLETO) DE LAS ACTAS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS CELEBRADAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL Ó CON PARTICULARES, QUE SEAN DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA QUE SE CONVOCA.
5.- CUANDO ACREDITE SU EXPERIENCIA, CON LOS DATOS DE LAS OBRAS ASENTADOS EN EL CURRÍCULUM, O CON LOS CONTRATOS O ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE NO SEAN DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA QUE SE CONVOCA.
6.- CUANDO PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEL LICITANTE NO REQUISITE O ANEXE: A).- EL FORMATO CON MAYOR NÚMERO DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS, B).- NO INCLUYA A UN RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD, C).- NO INCLUYA A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, D).- EL FORMATO NO INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
7.- PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, NO ANEXE: A).- LA COPIA SIMPLE DE LA CEDULA PROFESIONAL, B).- COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EXPEDIDA POR EL SAT, C).- COPIA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN O EL FINIQUITO DE OBRAS SIMILARES, D).- NO CUMPLA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.
8.7.- T-7.- NORMATIVIDAD APLICABLE
1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX (…) LES HUBIERE PROPORCIONADO LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.
8.8.- T-8.- SUBCONTRATACIÓN
1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ
8.9.- T-9.- CONOCER EL SITIO
1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
8.10.- T-10.- MODELO DE CONTRATO
1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.
8.11.- T-11.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
1.- CUANDO NO ANEXE LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
8.12.- T-12.- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS.
1.- CUANDO NO SE INCLUYA UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE COMO SON: A).- BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, B) ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO; D).- MODELO DE CONTRATO; E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
9.- CALIFICACIÓN COMO SOLVENTE TÉCNICA.
1.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA LEY, LA PROPOSICIÓN RESULTA SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES (…), TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.
1.- LA EVALUACIÓN SE HARÁ DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, B).- LEY Y REGLAMENTO DEL IMSS, C).- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, D).- LEY DEL INFONAVIT, E).- LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS,
F).- EL CAP. IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, G).- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, H).- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO XX XXXXXXX X X).- LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
2.- EN LA EVALUACIÓN, SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN SE AJUSTE A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
3.- QUE EN CADA DOCUMENTO: A).- SE INCLUYA LA INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS, B).- LA INFORMACIÓN SEA VERAZ, C).- NO SE OMITA UNO O VARIOS ANEXOS, D).- ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, E).- LA INFORMACIÓN NO SE AJUSTE A LO REQUERIDO.
4.- QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, REQUERIDAS AL LICITANTE.
5.- QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA: A).- SE PRESENTE COMPLETA, B).- TODAS LAS HOJAS ESTÉN MEMBRETADAS, C).- TODAS LAS HOJAS INCLUYAN LA FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA) NI FACSÍMIL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
6.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS ENTRE SÍ.
7.- QUE LA PROPUESTA CALIFICADA COMO SOLVENTE ECONÓMICA, SERÁ LA QUE SATISFACE SUSTANCIALMENTE TODOS LOS ASPECTOS ECONÓMICOS REQUERIDOS.
8.- QUE LA INFORMACIÓN DE UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E) XXXX XXXXXXXXXXX ENTRE SÍ, Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T).
9.- QUE SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
10.- QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DE LA ZONA Y PUEDAN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE.
11.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPUESTA ECONÓMICA.
1.- PARA DESECHAR LA PROPUESTA ECONÓMICA SE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX Y SU REGLAMENTO, B).- LEY DEL IMSS, C).- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, D).- LEY DEL INFONAVIT, E).- LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, F).- ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS Y CAUSAS PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN, G).- LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. H).- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO XX XXXXXXX X X).- LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
2.- CUANDO NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE A UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.
3.- CUANDO EN UNO O VARIOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN: A).- LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA, NO SEA CLARA, DETALLADA Y CONGRUENTE, B).- CUANDO LA INFORMACIÓN NO CORRESPONDA TOTAL O PARCIALMENTE A LO REALMENTE SOLICITADO, C).- CUANDO OMITA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS, DETECTADOS AUN DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN, D).- CUANDO ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, E).- CUANDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE A LO REQUERIDO, F).- NO PRESENTE UNA O VARIAS DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, G).- NO PRESENTEN ESTRUCTURADOS Y EN EL ORDEN INDICADO LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SE INDICA, H).- CUANDO EN SU PROPUESTA EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO CORRESPONDA AL REQUERIDO.
4.- CUANDO NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
5.- CUANDO NO INCLUYA EN UNA O EN VARIAS DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN: A).- EL MEMBRETE DEL LICITANTE, B).- LA FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA) DEL REPRESENTANTE LEGAL.
6.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL NO SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS.
7.- CUANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E), NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ, Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T).
8.- CUANDO NO SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
9.- CUANDO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE NO SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DE LA ZONA.
10.- CUANDO PRESENTE EN SU PROPUESTA UNO O VARIOS DOCUMENTOS CON LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE O FORMATOS PROPIOS OMITIENDO PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
11.- CUANDO LA PERSONA FACULTADA NO FIRME AUTÓGRAFAMENTE UNO O VARIOS DOCUMENTOS.
11.1.- E-1. PRECIO UNITARIO.
1.- CUANDO NO ANEXE, UNO O VARIOS DE LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
2.- CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS: A).- NO SE HAYA DETERMINADO EL CORRECTO ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO TERCERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO, B).- UNO O VARIOS NO SEAN CONGRUENTES Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, D).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROYECTO EJECUTIVO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, E).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS ALCANCES, UNIDADES DE MEDIDA, CONDICIONANTES DE PAGO Y NORMAS DE CALIDAD.
3.- CUANDO LOS SOBRECOSTOS DE LOS COSTOS DIRECTOS: A).- NO SE ENCUENTREN INTEGRADOS CORRECTAMENTE CON: LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, B).- NO SEAN APLICADOS COMO LO ESTABLECE EL REGLAMENTO, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS PARTICULARES DE SU DETERMINACIÓN QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA, D).- UNO O VARIOS ESTE (N), MAL CALCULADO (S).
4.- CUANDO PARA DETERMINAR LOS COSTOS DIRECTOS: A).- NO SE ANALICE A DETALLE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, HACIENDO UN DESGLOSE DETALLADO DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO, E INCLUYA UNIDADES DE MEDIDA COMO: LOTES, SALIDA, PIEZA, DESTAJOS O PRECIOS GLOBALES POR CONCEPTOS DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, B).- LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO, C).- LOS MATERIALES NO SEAN CONGRUENTES CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES, D).- EL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO NO CORRESPONDA DE CONFORMIDAD AL SISTEMA CONSTRUCTIVO, E).- LOS SALARIOS DEL PERSONAL NO SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE INTEGRADOS Y OBTENIDOS APLICANDO EL FSR A LOS SALARIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO, F).- LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO SEA EL ADECUADO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, G).- INCLUYA OTROS ELEMENTOS NO ACEPTABLES, H).- LA UNIDAD DE MEDIDA CONVENCIONAL NO CORRESPONDA, I).- NO SE INCLUYAN EL MANDO MEDIO AUTORIZADO, J).- LOS RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA NO SEAN ACEPTABLES POR NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES ACEPTABLES, PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE, K).- LOS RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO SEAN ACEPTABLES PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE, L).- LOS SALARIOS DEL PERSONAL NO SEA CONGRUENTE CON EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, M).- LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO SEAN ACEPTABLES.
5.- CUANDO LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NO SEAN ACEPTABLES.
6.- CUANDO EL SALARIO INTEGRADO DE LA MANO DE OBRA: A).- NO SE OBTENGA CON LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTE LA OBRA, B).- NO SE LES HAYA APLICADO EL FACTOR XX XXXXXXX REAL, CALCULADO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, QUE INCLUYEN ENTRE OTRAS LAS LEYES DE: FEDERAL DEL TRABAJO, IMSS, INFONAVIT, SAR, C.N.S.M, ETC.
7.- CUANDO NO APLIQUE LOS COSTOS INDIRECTOS COMO UN PORCENTAJE SOBRE EL COSTO DIRECTO.
8.- CUANDO NO APLIQUE EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
9.- CUANDO NO APLIQUE EL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO
10.- CUANDO NO APLIQUE LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO XX XXXXXXX SOBRE G= SUBTOTAL DE E+F Y LO SUME DESPUÉS DEL CARGO POR UTILIDAD.
11.- CUANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, NO SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O INTEGRANDO LA PROPUESTA TOTAL.
12.- CUANDO SE INCLUYAN DESTAJOS, O LOTES, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
13.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
14.- CUANDO UNO O VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO, NO SE ANALICE DETALLADAMENTE.
15.- CUANDO NO SE CONSIDERE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CONCEPTO A EJECUTAR, COMO LO ESTABLECE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
16.- CUANDO: A).- NO INCLUYA EL CÁLCULO Y LA APLICACIÓN DEL CARGO ADICIONAL DEL % CORRESPONDIENTE DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, B).- EL CÁLCULO Y LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA NO SEA CORRECTO.
11.2.- E-2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES
1.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS
11.3.- E-3.-FACTOR XX XXXXXXX REAL (FSR).
1.- CUANDO EN EL DOCUMENTO PRESENTADO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS.
2.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO TERCERO: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LA SECCIÓN II.- EL COSTO DIRECTO, DEL REGLAMENTO, B).- NO SE INCLUYAN UNA O VARIAS DE LAS PRESTACIONES XX XXX QUE LE CORRESPONDE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR PARA EL EJERCICIO FISCAL DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA COMO LO SON: 1).- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 2).- LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGLAMENTO, 3).- LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 4).- LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.
3.- NO SE APLIQUE CORRECTAMENTE EL FACTOR DE INCREMENTO AL SALARIO BASE, POR CONCEPTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PRESTACIONES XX XXX FEDERAL DEL TRABAJO. QUE REPRESENTA EN FRACCIÓN DECIMAL LOS DÍAS PAGADOS Y ELABORADOS, TP=DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO /TI DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO.
4.- NO APLIQUE CORRECTAMENTE EL FACTOR XX XXXXXXX BASE DE COTIZACIÓN, QUE REPRESENTA LOS DÍAS PAGADOS OBLIGATORIAMENTE, AUNQUE NO SEAN LABORALES DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TP=DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO / DICAL = DÍAS CALENDARIO.
5.- CUANDO: A).- NO ANEXE LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL IMSS DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL VIGENTE AL EJERCICIO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, B).- O ANEXE OTRO DOCUMENTO DISTINTO A LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL IMSS, C).- O HABIENDO ANEXADO LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL IMSS, ESTA NO SE ENCUENTRE VIGENTE.
6.- CUANDO NO PROPORCIONE UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN TOTAL SOLICITADA EN EL FORMATO.
7.- CUANDO NO INCLUYA UNA O VARIAS DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
8.- CUANDO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE CADA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE APLIQUEN DICHAS CUOTAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL I.M.S.S. Y SU REGLAMENTO.
9.- CUANDO LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE APLIQUEN PARA EL CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE CADA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SEAN LAS VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
10.- CUANDO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL PS, LA SUMA DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES NO SE DIVIDA ENTRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN.
11.- CUANDO NO SE APLIQUE LA UMA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EN EL RAMO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN ESPECIE, PARA; 1.- EL CÁLCULO DE LA CUOTA FIJA CON LA SIGUIENTE FORMULA: LA UMA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE X LA CUOTA FIJA, Y 2.- EL CÁLCULO DEL EXCEDENTE DE 3 UMA CON LA SIGUIENTE FORMULA: (SBC – 3 UMA) X EL % DE LA CUOTA ADICIONAL POR LA DIFERENCIA DEL SBC Y DE 3 VECES LA UMA.
11.4.- E-4.- COSTOS HORARIOS.
1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO TERCERO, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, Y LA SECCIÓN II.- EL COSTO DIRECTO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO XX XXXXXXX, B).- NO SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, C).- NO SE HUBIERE ANALIZADO UNA O VARIAS MÁQUINAS O EQUIPOS REQUERIDOS, D).- PARA ALGÚN EQUIPO NO SE INCLUYAN LAS PIEZAS ESPECIALES QUE SE REQUIERAN, E).- NO SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO NUEVOS A LA FECHA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, F).- NO PROPORCIONE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FORMATO PROPORCIONADO, G).- NO DESARROLLE LAS FORMULAS Y SOLO EXPRESE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES, H).- LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS ENERGÉTICOS NO SEAN ACEPTABLES, H).- LOS COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES O LUBRICANTES NO SEAN ACEPTABLES.
2.- CUANDO LA INFORMACIÓN DEL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO SEA CONGRUENTE CON OTROS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN.
3.- CUANDO LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA POR EL LICITANTE: A).- NO SEA VIGENTE A LA FECHA DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, B).- NO CORRESPONDA A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, C).- NO SE HAYA ANEXADO COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.
4.- CUANDO LA PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS NO CORRESPONDA A UN INDICADOR ESPECIFICO XXX XXXXXXX.
5.- CUANDO LOS SALARIOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN: A).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS SALARIOS INTEGRADOS CALCULADOS, B).- NO SE HUBIEREN INTEGRADO EN EL DOCUMENTO DEL CÁLCULO DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL.
6.- CUANDO PARA CALCULAR EL COSTO POR INVERSIÓN, AL APLICAR LA TASA DE INTERÉS ANUAL DEL INDICADOR ECONÓMICO, ESTA NO SE ACTIVE CON LOS PUNTOS QUE REPRESENTA EL COSTO PORCENTUAL QUE COBRA EL BANCO AL USUARIO DEL DINERO.
7.- CUANDO EN DOCUMENTO PRESENTADO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO.
8.- CUANDO EL (PC) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: A).- NO CORRESPONDA AL QUE PUBLIQUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, (PRECIOS DE GASOLINA Y DIESEL REPORTADOS POR LOS PERMISIONARIOS, QUE CORRESPONDA A LA ENTIDAD Y MUNICIPIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, B).-OMITA ANEXAR LA COPIA CORRESPONDIENTE.
11.5.- E-5.- COSTOS INDIRECTOS.
1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD AL CAPÍTULO TERCERO: ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LA SECCIÓN III.- EL COSTO INDIRECTO DEL REGLAMENTO, B).- NO CORRESPONDA A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, C).- NO SE DESGLOSEN LOS COSTOS CORRESPONDIENTES TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, COMO SE REQUIERE EN EL FORMATO QUE EMITE LA CONVOCANTE, D).- NO INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN EL FORMATO QUE EMITE LA CONVOCANTE, E).- NO DESGLOSE LOS HONORARIOS Y SUELDOS, COMO SE SOLICITA EN EL FORMATO.
2.- CUANDO: A).- NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO POR CONCEPTOS CLARAMENTE DEFINIDOS, B).- EL ANÁLISIS NO SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO Y NO INCLUYA UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS SIGUIENTES: UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE CORRESPONDIENTE, C).- NO ANOTE EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO, D).- NO CONSIDERE ADECUADAMENTE AQUELLOS GASTOS NECESARIOS DE CAMPO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, E).- NO COMPRENDAN ÚNICAMENTE LOS GASTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.
3.- CUANDO INCLUYA ALGÚN CARGO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS, SU PAGO DEBA EFECTUARSE EN LOS COSTOS DIRECTOS.
4.- CUANDO NO INCLUYA LOS COSTOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
5.- CUANDO NO INCLUYA LOS COSTOS DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y LOS SEÑALAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO Y EN EL EXTERIOR DE LA OBRA.
6.- CUANDO NO INCLUYA LOS COSTOS PARA EL LETRERO NOMINATIVO DE LA OBRA.
7.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE ESTÉ DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
8.- CUANDO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR EL CONVOCANTE.
11.6.- E-6.- COSTO POR FINANCIAMIENTO.
1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN, A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, Y LO ESTABLECIDO POR LA SECCIÓN IV EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEL REGLAMENTO.
2.- CUANDO EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR EL LICITANTE NO SEA EL DE FLUJO DE CAJA QUE REQUIERE LA CONVOCANTE.
3.- CUANDO: A).- NO CONSIDERE EN LOS INGRESOS EL ANTICIPO, O QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO CORRESPONDAN A LA PERIODICIDAD EN EL PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO CORRESPONDIENTES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY, B).- NO DEDUZCA DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES, LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, C).- LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS NO SE DETERMINEN CORRECTAMENTE, D).- SE OMITA ALGÚN PASO EN EL PROCEDIMIENTO DE FLUJO DE CAJA, E).- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, F).- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, G).- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.
4.- CUANDO LA TASA DE INTERÉS APLICABLE: A).- NO ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO TASA DE INTERÉS INTERBANCARIO Y DE EQUILIBRIO (TIIE), TASA INTERBANCARIA PROMEDIO (TIP), O COSTO PORCENTUAL PROMEDIO (CPP), B).- NO (ANEXE LA COPIA CORRESPONDIENTE AL INDICADOR ECONÓMICO, C).- EL INDICADOR ECONÓMICO NO ES VIGENTE, A LA FECHA MÁS PRÓXIMA A LA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, E).- NO SEA CONGRUENTE CON EL INDICADOR ECONÓMICO SELECCIONADO POR EL LICITANTE.
5.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGAN INFORMACIÓN QUE ESTÉ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
6.- CUANDO LOS DATOS DE LOS EGRESOS NO SEAN CONGRUENTES CON UNO O VARIOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN.
7.- CUANDO EL IMPORTE DE LOS EGRESOS NO SE DETERMINE POR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS EL INDIRECTO, SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.
8.- CUANDO EL ANTICIPO APLICADO, NO SEA CONGRUENTE CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
9.- CUANDO LA DETERMINACIÓN DEL % DEL FINANCIAMIENTO (INTERÉS) NO SE ESTABLEZCA MEDIANTE (SUMA ALGEBRAICA) DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN HASTA EL CIERRE DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
10.- CUANDO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO.
1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LA SECCIÓN V.- EL CARGO POR UTILIDAD DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO XX XXXXXXX, B).- NO DESARROLLE LA FORMULA SIGUIENTE: UTILIDAD NETA (C. DIRECTO + C. INDIRECTO+ C. FINANCIAMIENTO) / 1-(ISR+PTU)
2.- CUANDO LOS PORCENTAJES: A).- DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO SEA EL VIGENTE, B).- DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS NO SEA VIGENTE.
3.- CUANDO LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGAN RUBROS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
11.8.- E-8.- LISTADO DE INSUMOS.
1.- CUANDO UNO O VARIOS DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, NO SEAN ACEPTABLES.
2.- CUANDO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS: A).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, B).- NO SE APEGUEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO EJECUTIVO O A LAS NORMAS DE CALIDAD APLICABLES, C).- UNO O VARIOS NO SEAN ACEPTABLES Y NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE.
3.- CUANDO EN EL FORMATO: A).- SE OMITA COLOCAR EL MONTO SUBTOTAL Y EL TOTAL DE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA, B).- SE OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS SOLICITADOS COMO SON: DESCRIPCIÓN, LAS CANTIDADES A UTILIZAR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, LOS SUBTOTALES Y EL TOTAL.
4.- CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS INSUMOS: A).- NO SEAN LOS REQUERIDOS, B).- NO SATISFACEN LAS NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.
5.- CUANDO LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGAN RUBROS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL LISTADO DE INSUMOS NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
6.- CUANDO EL MONTO TOTAL DE LOS INSUMOS, NO SE APLIQUE EN UNO O MÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS.
7.- CUANDO EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CORRESPONDA AL SALARIO INTEGRADO.
8.- CUANDO LAS CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA CALCULADAS EN EL DOCUMENTO E-3 (FSR), NO CORRESPONDAN CON OTROS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN.
11.9.- E-9.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
1.-CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS CONCEPTOS: A).- LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SEAN ANOTADOS CON NÚMERO O CON LETRA, B).- INCLUYA FRACCIONES MAYORES DE LOS CENTÉSIMOS, C).- LOS IMPORTES CON NÚMERO Y LETRA NO SEAN COINCIDENTES ENTRE SÍ.
2.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN NO SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN.
3.- CUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA SE ENCUENTRE DESBALANCEADA: A).- DERIVADO DE ERRORES DE APRECIACIÓN, INTERPRETACIÓN O ARITMÉTICOS, B).- DERIVADA DE LOS ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS DOCUMENTOS QUE LOS INTEGRAN, C).- QUE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.
4.- CUANDO LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO: A).- NO CORRESPONDAN EN NÚMERO COMO EN LETRA A LOS OBTENIDOS EN LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, B).- LA TRASCRIPCIÓN NO CORRESPONDA E IMPLIQUE UNA DISCREPANCIA ENTRE SÍ (EN NÚMERO COMO EN LETRA).
5.- CUANDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS: A).- NO SE ANOTE EN LA HOJA FINAL, EL MONTO TOTAL, ÉSTE ÚLTIMO CON NÚMERO Y LETRA, B).- NO ANOTE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O EL RESUMEN TOTAL POR PARTIDAS, C).- EN ALGUNA DE SUS PARTES PRESENTE TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.
6.- CUANDO: A).- SE MODIFIQUE (AUMENTE O REDUZCA) LAS CANTIDADES, B).- SE OMITA UNO O VARIOS CONCEPTOS, C).- SE ALTERE LA REDACCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE UNO O VARIOS CONCEPTOS QUE PROPORCIONA LA CONVOCANTE EN EL CATÁLOGO, D).- OMITA CONSIDERAR UNO O VARIAS ACLARACIONES O ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
7.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA MAYOR AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. POR PRESENTAR UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO ACEPTABLES. Y EN TAL VIRTUD LA CONVOCANTE NO CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADJUDICACIÓN Y SU CONTRATACIÓN
8.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA SIGNIFICATIVAMENTE MENOR AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. POR PRESENTAR UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO ACEPTABLES. Y QUE RAZONABLEMENTE PERMITA ANTICIPAR QUE EL LICITANTE NO PODRÁ CONCLUIR LA OBRA, DENTRO DEL PLAZO Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
9.- CUANDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SE HUBIERAN INCLUIDO UNA O VARIAS DE LAS ACLARACIONES ESTABLECIDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
10.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA NO SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.
11.10.- E-10- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.
1.- CUANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
A).- NO SEA CONGRUENTE.
B).- NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PROPUESTOS. C).- NO CORRESPONDA AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE.
2.- CUANDO OMITA UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL FORMATO PROPORCIONADO.
3.- UNO O VARIOS DATOS NO SEAN CORRECTOS.
11.11.- E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS DE: E-11.1.- MANO DE OBRA DIRECTA, E-11.2.-MAQUINARIA, EQUIPO Y HTA., E-11.3.- MATERIALES, E-11.4.- PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADVO. Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
1.- CUANDO UNO O VARIOS, NO SE ELABOREN: A).- CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES, B).- ESPECÍFICAMENTE DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO, DE LOS INSUMOS SIGUIENTES: 1).- MATERIALES, 2).-MANO DE OBRA, 3).- MAQUINARIA Y EQUIPO, 4).- PERSONAL PROFESIONAL O TÉCNICO, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON UNO O VARIOS DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS ENTRE SÍ, D).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, E).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2.- CUANDO UNO O VARIOS: A).- NO CONTENGAN UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FORMATO PROPORCIONADO: 1.- BARRA CON EL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE CADA ACTIVIDAD, 2.- CANTIDAD Y UNIDAD, 3.-IMPORTE, 4.- AVANCE FÍSICO EN %.
3.- CUANDO LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGA INFORMACIÓN QUE ESTÉ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO, DE LOS INSUMOS SIGUIENTES: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PERSONAL PROFESIONAL O TÉCNICO, XXXX XXXXXXXXXXXXX ENTRE SÍ.
11.12.- E-12.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.
CUANDO: A).- NO INCLUYA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, B).- EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SEA EL CORRECTO, C).- EL MONTO NO CORRESPONDA AL MONTO DEL PRESUPUESTO.
11.13.- E-13.- GARANTÍA DE SERIEDAD.
CUANDO: A).- NO INCLUYA EL CHEQUE CRUZADO CON BASE DEL ARTICULO 55 DE LA LEY, B).- EL MONTO DEL CHEQUE NO CORRESPONDA AL 5% DE LA PROPUESTA SIN IVA.
12.- CALIFICACIÓN COMO SOLVENTE ECONÓMICA.
1.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA LEY, LA PROPOSICIÓN RESULTA SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES (…), Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
13.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.- EL ART. 44 DE LA LEY, ESTABLECE QUE: UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES, PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO.
14.- FALLO. (ART. 00 XX XX XXX)
0.- XX XXXXXXXXXX EMITIRÁ UN DICTAMEN, QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.
2.- SE DARÁ A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EN LA HORA Y FECHA QUE SE INDICA EN EL ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LEVANTARÁ EL ACTA DE FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN QUE FIRMARÁN LOS PARTICIPANTES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTO A LA MISMA, ENTREGÁNDOLES COPIA ASÍ COMO DEL FALLO, ASÍ MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES INCLUYENDO A LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PUBLICA, QUE EL CONTENIDO DEL FALLO Y EL ACTA SE DIFUNDIRÁN EN MEDIO ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DE INTERNET XXXX://XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX EL MISMO DÍA QUE SE EMITA, PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN.
1.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 53 DE LA LEY, EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA SERÁ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
EL MODELO DE CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES, EL CUAL SE FIRMARA POR EL REPRESENTANTE LEGAL COMO CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN.
2.- PREVIO A LA FIRMA DEL RESPECTIVO CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. (ARTÍCULO 29 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO)
3.- EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE OBLIGARA A FIRMARLO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL ACTA DE FALLO Y QUE NO EXCEDERÁ DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN, TOMANDO EN CUENTA QUE NO PODRÁ FORMALIZARSE DICHO CONTRATO SI ESTE NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO EN TÉRMINOS DEL ART. 65 DEL REGLAMENTO, EL CONTRATO QUE SE FIRME DEBE CORRESPONDER AL MODELO PROPORCIONADO EN LA CONVOCATORIA.
4.- SI EL LICITANTE NO FIRMARÁ EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 91 DE LA L
CAPITULO V DOCUMENTOS
V.1.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD JURIDICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
ASÍ COMO (AGRUPACIÓN O ASOCIACIÓN). FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS.
V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS.
V.3.- ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO ANEXO B.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO
XXXXX X.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 1.-1.1 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 1.-1.1.- COMPROBANTE DE DOMICILIO. | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO, POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO
QUE LE PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO XX XXXXXXX O DE CUALQUIER OTRO ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA, Y QUE SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES DATOS:
Nombre o Razón social: | |
Calle y número: | |
Colonia: | |
Localidad: | |
Ciudad: | |
Código postal: | |
Teléfono y fax: | |
Correo Electrónico: |
LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO PARA DIRIMIR CUALQUIER CONTROVERSIA DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR RAZÓN DEL TERRITORIO O DEL DOMICILIO FISCAL PUDIERA CORRESPONDERLE, Y PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAMOS A ESTE DOCUMENTO LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE: COPIA DEL RECIBO MAS RECIENTE DEL SERVICIO; (TELÉFONO, LUZ, AGUA POTABLE, EL MAS RECIENTE CON NO MAS DE TRES MESES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES) O EN SU CASO LA COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SU OFICINA DEBIDAMENTE REGISTRADO). Y PARA AMBOS CASOS QUE COINCIDA EL NOMBRE Y LA RAZÓN SOCIAL.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 2.-2.1 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 2.-2.1.- NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY. (Artículo 29 fracción II del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO
QUE NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 3.3.1 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 3.3.1.-FACULTADES PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN (PERSONA MORAL). (Artículo 29 fracción V del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), CON CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO, MANIFIESTO
QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON CIERTOS, Y QUE CUENTO CON FACULTADES PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA ME ENCARGUE DE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE Y ASÍ COMPROMETER TODOS LOS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN.
A).-DE LA PERSONA MORAL
1.-NOMBRE DE LA PERSONA MORAL; (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ------------).- DOMICILIO; XXXXX X XXXXXX -----------
XXXXXXX -------------, CÓDIGO POSTAL ------------, DELEGACIÓN O MUNICIPIO -------, ENTIDAD FEDERATIVA -------------, TELÉFONO ,
FAX. ----------- CLAVE DE LOS SIGUIENTES REGISTROS: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ----------, IMSS ,
INFONAVIT .
2.-NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA ----------- Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO EN LA QUE
CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA, FECHA --------, XX XX XXXXXXX PUBLICO, NOMBRE -----------, NÚMERO ---------, Y CIRCUNSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO --.
3.-RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS ---------------------
4.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL -------------------------------------------
5.-REFORMAS O MODIFICACIONES (EN SU CASO) AL ACTA CONSTITUTIVA ---------------------------------
B).-DEL REPRESENTANTE
6.-NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL ----------------------------------------------------
7.-DATOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN; ESCRITURA PÚBLICA NO. --------- FECHA -------------, NOMBRE ------------, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN -
------------------- XXX XXXXXXX PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO.
8.-ASÍ MISMO SE ANEXA LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS, CEDULA PROFESIONAL). DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
PROTESTO LO NECESARIO
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 3.-3.2 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 3.3.2.- FACULTADES PARA COMPROMETERSE. (PERSONA FÍSICA). (Artículo 29 fracción V del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA ), CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO, MANIFIESTO QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON CIERTOS, Y QUE CUENTO CON FACULTADES PARA QUE ME ENCARGUE DE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE Y ASÍ COMPROMETER TODOS LOS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN.
NOMBRE: ---------------
DOMICILIO: CALLE NO. COLONIA, C.P CIUDAD. TELÉFONO;
CLAVE DE LOS SIGUIENTES REGISTROS:
RFC---------------------- IMSS ------------------ INFONAVIT --------------------
ACTA DE NACIMIENTO; LIBRO NO. -----------------------ACTA NO. ----------------------- LOCALIDAD, ------------ MUNICIPIO.----------------
ENTIDAD FEDERATIVA. ----------------------------
LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, ASÍ MISMO SE ANEXA LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS, CEDULA PROFESIONAL).
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 4.-4.1 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 4.- 4.1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. (Artículo 29 fracción V del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ----------------------
-- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA.
1.- COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES DE NATURALEZA JURÍDICA QUE EXPRESEN LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES LEGALES DE LA MISMA
2.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR) DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 5.-5.1 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 5.- 5.1.- ACTA DE NACIMIENTO. (Artículo 29 fracción V del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA (----------------), MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN;
1.- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, Y
2.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO | 6.-6.1 | |
FECHA DE PRESENTACIÓN | ||
DOCUMENTO.- 6.- 6.1 Y 6.2 CAPACIDAD FINANCIERA (Artículo 30 fracción XII del Reglamento). | 6.-6.2 | |
DOCUMENTO | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DE LA PERSONA (FÍSICA O MORAL ), MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN;
1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.
2.- DEL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F DE LA S.H.C.P. DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE AUDITO LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENTE AL EJERCICIO FISCAL AUDITABLE: COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS (ART. 52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y 60 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2014 ASÍ COMO EL ART. 52 DE SU REGLAMENTO).
EN CASO DE QUE PRESENTE EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO DEL CONTADOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DEBIENDO SER EXPEDIDA HASTA EL 31 XX XXXXX DE 2016 Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE 2017 Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTADOR (POSITIVA) QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL REGLAMENTO DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF I.2. 13.13 DE 2015 Y 2 13.11 DE 2016.
3.- DEBERÁN ANEXAR DEL CONTADOR EXTERNO QUE AUDITA Y DICTAMINA LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, COPIA DEL DOCUMENTO DE LA BÚSQUEDA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS QUE SE EMITE EN LA PÁGINA
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | 7 DOCUMENTO | |
DOCUMENTO.- 7.- ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA, (artículo 32 último párrafo y 32 del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE NOS HEMOS AGRUPADO LAS PERSONAS XXXXXXX QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA, POR LO ANTERIOR, ANEXAMOS AL PRESENTE, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN.
7.1.-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA,
7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL.
7.2.1.- LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 3-3.1/ 3-3.2/ 4-4.1/ 5-5.1/6-6.1/ 6-6.2
7.2.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-2 / T-6.
7.3.- ACREDITAR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN.
7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1 AL 6-6.2
7.3.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1 AL T-12
7.3.3.- LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-13
7.3.3.-ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 32 fracción II del Reglamento.
7.3.4.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN
7.3.5.- UNA SOLO COMPROBANTE DE PAGO
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS
EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SUS PROPUESTAS UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO
QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
PROPUESTA TÉCNICA:
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-1 DOCUMENTO | |
T-1.- COMPROBANTE DE PAGO. | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------), ANEXAMOS LA COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL COSTO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, COMO LO ESTABLECE EL ART. 42 DE LA LEY.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-2 DOCUMENTO | |
T-2.- REGISTRO XXX XXXXXX DE CONTRATISTAS. ESPECIALIDAD (EDIFICACIÓN) (artículo 15 de la Ley) (Original o copia certificada para cotejo y copia simple por ambos lados) | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
DE (NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS EL REGISTRO XXX XXXXXX DE CONTRATISTAS;
A NOMBRE DE ---------------------
CON NO. -----------, DE FECHA: -------; CON VIGENCIA A LA FECHA DE: ---------------------
ESPECIALIDAD DE:
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-3 DOCUMENTO | |
T-3.- PLANEACIÓN. (Artículo 30 fracción I del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES
PARA EJECUTAR LA OBRA DE REFERENCIA CON LA CALIDAD REQUERIDA.
EN CASO DE PRESENTAR PROPUESTAS EN FORMA CONJUNTA, POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, DEBERÁ INDICAR LA INFORMACIÓN ESPECIFICA Y DETALLADA DE LA PARTE DE LA OBRA QUE LE CORRESPONDE EJECUTAR.
ÍNDICE.
1).- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.1.- FORMAS Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | ||
No. | POR CONCEPTOS DE TRABAJO, 100 % DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS | DESCRIPCIÓN CLARA Y DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. (FORMAS Y TÉCNICAS) (No debe limitarse a transcribir los conceptos). Que sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos y acorde a su programa de ejecución. |
2).- CALIDAD.
A.- DEBERÁ CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON UN LABORATORIO CERTIFICADO Y ESPECIALIZADO PARA EFECTUARÁ LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LA EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE MATERIALES Y DE TRABAJOS SIMILARES AL DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.
Y QUE DEBERÁ ACREDITAR ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1).- CURRÍCULO ACTUALIZADO, DESCRIBIENDO: SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES,
2).- CARTA COMPROMISO AL LICITANTE PARA COMPROMETER SU DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
3).-. COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN VIGENTE.
CROQUIS DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CON EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL
3.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PROVISIONALES PARA PROTECCIÓN EN OBRA
Para garantizar el número, tipo y calidad de las señales de protección en obra el licitante, deberá anexar croquis conjuntamente con un cuadro anexo en el cual considerará el monto ($) por señal y el monto total, mismo que deberá incluir en sus costos indirectos.
RELACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN Y CONTROL EN ZONA DE OBRA
(EJEMPLO ILUSTRATIVO, ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO) FORMATO QUE DEBERÁ SER REQUISITADO CON LOS DATOS DE LOS SEÑALAMIENTOS QUE REQUIERE LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA)
EJEMPLO:
TIPO DE SEÑALAMIENTO | CLASIF. | U | P.U. | TOTAL | |||||
Señales preventivas de 86 x 239 cm | DPI-7 | PZA | |||||||
Señales decisivas de 86 x 300 cm (con leds destellantes) | DPI-8 | PZA | |||||||
Indicadores de curva peligrosa con leds destellantes de 60 x 76 cm | OD-12 | PZA | |||||||
trafitambos | SIN CLASIF. | PZA | |||||||
Señales restrictivas (vel. 30 y 60 km/hr) de 86 x 86 cm | SR-9 | PZA | |||||||
Señales restrictivas (do | bl | e circulación) | de | 86 x 86 cm | SR-14 | PZA | |||
Señales restrictivas (ret | orno) | de 86 x 86 | cm | SR-25 | PZA | ||||
Señal preventiva (curva | SP-6 | XXX | |||||||
) x | x 00 x 00 cm | ||||||||
Señal preventiva (doble | c | urva) de 86 x | 86 | cm | SP-8 | PZA | |||
Señal informativa de destino de 56 x 239 cm (1T) | SID-9 | PZA | |||||||
Señal informativa de destino de 56 x 239 cm (3T) | SID-10 | PZA | |||||||
Señal informativa restrictiva de 86 x 239 cm | SIR | PZA | |||||||
Barrera separadora xx xxxxxxxx de 0.50 x 0.75 m de color blanco elementos reflejantes | SIN CLASIF. | M | |||||||
Indicadores de obstáculos de 30 x 122 cm | DPP-6 | PZA | |||||||
Conos | SIN CLASIF. | PZA | |||||||
EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA SERÁ COLOCADO EN LOS SITIOS QUE INDIQUE EL CROQUIS ELABORADO POR EL LICITANTE. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2004 ―SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN ZONA DE OBRAS VIALES‖, NORMA N.C.TR.CAR.1.07.016/00 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN XXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX 0000 PARA LO QUE CONCIERNE A SUS CARACTERÍSTICAS, PARA CADA UNA DE ELLAS EN PARTICULAR, CAPÍTULO VI Y LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
EL SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE OBRA, NO PODRÁ SER RETIRADO EN TANTO NO SE COLOQUE, POR LO MENOS, LA RAYA CENTRAL DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2004 ―SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN ZONA DE OBRAS VIALES‖, NORMA N.C.TR.CAR.01.07.016/00 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS, EDICIÓN 1986 DE ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CROQUIS.
LA ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO LOS BANDEREROS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA DEBIENDO CONSIDERARLOS EN SUS COSTOS INDIRECTOS. EN CASO DE NO CONTAR AL 100% Y PERMANENTEMENTE CON ESTE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX COTIZARÁ EL IMPORTE DEL JUEGO DE SEÑALAMIENTO Y LO RETENDRÁ EN CADA ESTIMACIÓN HASTA QUE SEA INSTALADO A SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX (DICHA SANCIÓN NO SERÁN CON CARÁCTER DEVOLUTIVO).
TODAS LAS SEÑALES SERÁN DE CARÁCTER TRANSITORIO Y DEBERÁN DESPLAZARSE AL LUGAR QUE SE REQUIERA SEGÚN CONVENGA A LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN Y DEBERÁN SER SUSTITUIDAS EN EL MOMENTO QUE SUFRAN ALGÚN DAÑO O DETERIORO Y/O INDIQUE LA CONTRATANTE.
ADEMÁS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O, POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. EL SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE OBRA NO PODRÁ SER RETIRADO EN TANTO NO SE COLOQUE, POR LO MENOS, LA RAYA CENTRAL DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
LOS BANDEREROS, DEBERÁN PORTAR CHALECOS REFLEJANTES COLOR NARANJA, Y EN CASO NECESARIO POR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS DEBERÁN ESTAR PROVISTOS CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN.
EN LOS PERIODOS NOCTURNOS YA SEA QUE SE ESTE LABORANDO O NO, INVARIABLEMENTE SE DEBERÁ INSTALAR EN LA ZONA DE OBRA DISPOSITIVOS LUMINOSOS /CONOS, TRAFITAMBOS, FLECHAS DIRECCIONALES, ETC.) PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL DE LA OBRA.
4).- LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y COLOCARA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EN DONDE LE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA CONVOCANTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DOS LETREROS CON LAS DIMENSIONES, CARACTERÍSTICAS E INFORMACIÓN QUE SE LE PROPORCIONA EN EL CROQUIS QUE SE ANEXA, Y SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
LOS 2 (DOS) LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA REQUERIDOS, SERÁN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA (EN CASO DE NO CONSIDERARLOS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE OBRA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, (SE ANEXA EL CROQUIS)
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-4 DOCUMENTO | |
T-4.- MAQUINARIA Y EQUIPO. (Artículo 30 fracción II del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ---
--------------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PREVEMOS UTILIZAR, ES LA QUE A CONTINUACIÓN RELACIONAMOS, Y SE ACREDITARA PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
4.1.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
MAQUIN ARIA Y EQUIPO No. | PRECIO COMO NUEVO A LA FECHA DE ESTA LICITAC IÓN PÚBLIC A | NOMBRE DE LA MAQUINA RIA Y EQUIPO | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | RENDIMIEN TO QUE DETERMIN A EL MANUAL DEL FABRICAN TE POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO | COMBUS TIBLE Y LUBRICA NTE INDICAN DO SU CONSUM O POR HORA EFECTIV A DE TRABAJO | DISPONIBILIDAD Y UBICACIÓN | |||||||
MODE LO Y XXXX A | NUMER O DE SERIE | CAPACI DAD | TIPO DE MOTOR | POTENC IA DEL MOTOR | PRO PIED AD | UBICACI ÓN | POR ARREN DAR | UBICA CIÓN | |||||
1.- SI LA MAQUINARIA Y EQUIPO ES DE SU PROPIEDAD, PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁ DE ANEXAR LO SIGUIENTE: 1.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE CON LA MANIFESTACIÓN DE PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, DEBERÁ INCLUIR LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2.- SI LA MAQUINARIA Y EQUIPO ES ARRENDADO; PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁ DE ANEXAR LO SIGUIENTE: 1.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y CON LOS DATOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, DEBERÁ INCLUIR LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: | ||
NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: | ||
UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-5 | |
T-5.- CURRICULUM DE LOS RECURSOS HUMANOS. (Artículo 30 fracción III del Reglamento). | ||
DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. | DOCUMENTO | |
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ------
------------------ UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO) CON LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA (OFICINA CENTRAL COMO DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).
A).- COPIA DEL CURRÍCULO, ACTUALIZADO CON LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO, DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTO SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.
1). RECURSOS HUMANOS
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (OFICINA CENTRAL Y DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS QUE TIENEN EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONVOCA)
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, QUE LLEVARAN A CABO LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS, ATENDIENDO A SU GRADO DE ESPECIALIDAD, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ASÍ COMO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS DISPONIBLES.
ESTRUCTURA | ORGANIGRAMA RECURSOS HUMANOS CATEGORÍA DEL PERSONAL | ATRIBUCIONES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. | |
OFICINA CENTRAL NOMBRE, PROFESIÓN, CATEGORÍA, CARGO | Y DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NOMBRE, PROFESIÓN, CATEGORÍA, CARGO | ||
DIRECCIÓN | |||
ADMINISTRACIÓN | |||
EJECUCIÓN | |||
a).- QUE SERÁN RESPONSABLES EN LA OFICINA CENTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN (PLANEACIÓN INTEGRAL, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN GRAL.), ADMINISTRACIÓN (CONTROL DE OFICINA CENTRAL) Y SERVICIOS (ASESORES, CONSULTORES, CONTROL DE CALIDAD, ETC.).
b).- QUE SERÁN RESPONSABLES EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN LA DIRECCIÓN (OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON UN RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD ASÍ COMO CON UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y EL DEMÁS PERSONAL QUE SE REQUIERA COMO PUEDE SER, RESIDENTE DE FRENTE, AUXILIARES, TOPÓGRAFO, CADENERO, ETC.), ADMINISTRACIÓN (CONTROL DE OFICINA DE CAMPO, ALMACENISTA), SERVICIOS, (LABORATORIO EXTERNO, JEFE DE BRIGADA, ETC.)
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-6 DOCUMENTO | |
T-6.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL LICITANTE. (Artículo 30 fracción IV del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA
POR LA CONVOCANTE.
T-6.1.- EXPERIENCIA DEL LICITANTE.
a).- MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONV OCA
Nº. | Nombre y descripción de la obra (completo) | Nombre de la contratante | Número y fecha del contrato | Monto del contrato, incluye I.V.A. | Fecha de entrega recepción de la obra | Periodo de ejecución (día, mes y año) | |
Inicio | Termino | ||||||
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Nº. | Nombre y descripción de la obra (completo) | Nombr e de la contrat ante | Número y fecha del contrato | Monto del contrato, vigente incluye I.V.A. | Monto Ejercido del contrato vigente | Monto por ejercer del contrato vigente | Avance de la obra desglosado por anualidades | Fecha probable de entrega recepción de la obra vigente |
Y PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAR:
1.- EL CURRÍCULO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE INDICANDO CLARAMENTE EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, NÚMERO FECHA Y MONTO DEL CONTRATO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, EL INICIO Y TERMINO PACTADO Y EL MONTO CONTRATADO CON I.V.A.
2.- COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE TODO EL CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA FINIQUITADOS CELEBRADOS DIRECTAMENTE DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONVOCA.
3.- COPIA SIMPLE DE SUS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
T-6.2.- CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.
a).- MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONVOCA.
b).- OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON:
1.-UN RESPONSABLE DEL CONTROL Y CALIDAD
2.-UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
Número y | Periodo | ||||||
Nombre del | Nombre y | Nombre de | fecha del | Fecha de | de | ||
personal y su | descripción de | la | contrato | Monto del | entrega | ejecución | |
categoría | la obra | contratante | contrato, | recepción de la | (día, mes y año) | ||
(completo) | incluye I.V.A. | obra | |||||
Inicio | Termino | ||||||
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Nº. | Nombre y descripción de la obra (completo) | Nombr e de la contrat ante | Número y fecha del contrato | Monto del contrato, vigente incluye I.V.A. | Monto Ejercido del contrato vigente | Monto por ejercer del contrato vigente | Avance de la obra desglosado por anualidades | Fecha probable de entrega recepción de la obra vigente |
PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAR:
3.- PARA LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ ANEXAR;
a).- LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU CÉDULA PROFESIONAL CON EL PERFIL PROFESIONAL ADECUADO PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA QUE SE CONVOCA
b).- DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN EN LA QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTOS SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, CON DOCUMENTOS TALES COMO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE OBRA.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-7 DOCUMENTO | |
T-7.- NORMATIVIDAD APLICABLE. (Artículo 30 fracción V del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE CONOCEMOS LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE;
1.- PROYECTO –PLANO- (si es el caso)
2.- NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES EN LA MATERIA.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO------------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-8 DOCUMENTO | |
T-8.- SUBCONTRATACIÓN. (Artículo 30 fracción VI del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -------
----------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE NO SUBCONTRATAREMOS NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE CONVOCA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-9 DOCUMENTO | |
T-9.- CONOCER EL SITIO. (Artículo 30 fracción VIII del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONOCEMOS EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA Y PARA EL EFECTO HEMOS INVESTIGADO Y ANALIZADO TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, ASÍ COMO AMBIENTALES INCLUYENDO LAS TOPOGRÁFICAS, CLIMATOLOGÍAS, LLUVIAS Y VIENTO (EN TODAS LAS INTENSIDADES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, MISMOS QUE SERÁN EVALUADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL RESIDENTE DE OBRA DE LA CONTRATANTE, PARA DICTAMINAR SU PROCEDENCIA), Y DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE INCIDAN O AFECTEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN AUMENTO DEL MONTO O EN EL PERIODO PACTADO DE SU EJECUCIÓN QUE PRESENTARE EN NUESTRA PROPOSICIÓN,
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-10 DOCUMENTO | |
T-10.- MODELO DEL CONTRATO. (Artículo 30 fracción IX del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE LA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE CONOCEMOS EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO, PARA
EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA POR LO QUE ESTAMOS DE ACUERDO Y NOS SUJETAMOS A LOS TÉRMINOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE:
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-11 DOCUMENTO | |
T-11.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (Artículo 30 fracción XI del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------
------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, NOS
ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | T-12 DOCUMENTO | |
T-12.- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS. | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS; -----
------------------- UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA
CONVOCANTE, CONOCEMOS SU CONTENIDO Y ESTAMOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y LOS ANEXAMOS FIRMADOS EN COPIA SIMPLE, COMO SE RELACIONA:
A).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. B).- BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.
C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO. D).- MODELO DE CONTRATO.
E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD. PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS
EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PROPUESTA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA
PROPUESTA ECONÓMICA:
Montos | EJERCICIO | |||||
DE | HASTA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
0.01 | 500,000.00 | 1.0% | 1.50% | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
500,000.01 | 1,000,000.00 | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 3.0% | 3.0% |
1,000,000.01 | en adelante | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 3.0% | 3.0% |
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-1 DOCUMENTO | |
E-1.- PRECIO UNITARIO. (Artículo 31 fracción I del Reglamento). 1.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL 100% DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO | HOJA DE | |||||
No. | CONCEPTO: | UNIDAD: | ||||
CANTIDAD: | ||||||
1.- MATERIALES (consumo y costos) | ||||||
D E S C R I P C I Ó N | UNIDAD | Pm | Cm | M=Pm x Cm | ||
SUMA 1 | ||||||
2.- MANO DE OBRA (rendimientos y costos) | ||||||
C A T E G O R Í A | UNIDAD | SALARIO (a) | CANT (b) | Sr=(a) x (b) | R | Mo = Sr / R |
jor | ||||||
SUMA 2 | ||||||
3.- MAQUINARIA Y EQUIPO (rendimientos y costos) | ||||||
D E S C R I P C I Ó N | UNIDAD | Phm | Rhm | ME = Phm / Rhm | ||
HORA | ||||||
SUMA 3 | ||||||
4.- HERRAMIENTA (porcentaje y costos) | ||||||
Herramienta de mano | Kh | Mo | Hm = Kh X Mo | |||
SUMA 4 | ||||||
A- (CD) COSTO DIRECTO | = Suma 1 (MATERIALES) + 2 (MANO DE OBRA) + 3 (MAQUINARIA Y EQUIPO + 4 (HERRAMIENTA) | |||||
5.- COSTOS Y CARGOS UNITARIOS | PORCENTAJE | IMPORTE | ||||
B- (CI) COSTO INDIRECTO | = % CI X (CD) | |||||
C=SUBTOTAL DE A+B | ||||||
D- (CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = % CF X (CD + CI) | ||||||
E=SUBTOTAL DE C+D | ||||||
F- (CU) CARGO POR UTILIDAD | = % CU X (CD + CI + CF) | |||||
G=SUBTOTAL DE E+F | ||||||
H- (CA) CARGOS ADICIONALES (vigilancia, inspección y control a la Secretaría de Contraloría del Estado xx Xxxxxxx) (art. 74 de la ley y 35 de la ley estatal de derechos) CINCO AL MILLAR = % CA X (CD+CI+CF+CU) | ||||||
I.- (CA).- CARGO ADICIONAL, IMPUESTO SOBRE NOMINA % De Conformidad con lo que establece el Periódico oficial del Estado xx Xxxxxxx de fecha 09 de enero de 2017, donde dice: TRANSITORIOS, Primero se aplicará de manera gradual la tasa, año por año, hasta su estabilización en el año 2021, quedando la entrada en vigor de las respectivas tasas por nivel, de la siguiente manera: | ||||||
PRECIO UNITARIO=G+H+I | …….. | |||||
1.- EL COSTO UNITARIO Y EL IMPORTE SE DEBERÁN APLICAR Y SER EXPRESADO EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTÉSIMO EN NÚMERO Y LETRA.
2.- DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, EN DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, ASÍ COMO LOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.
3.- EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO, NO SE ACEPTARA LOTES EN LA UNIDAD, Y SE DESGLOSARA LA CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE DE LOS INSUMOS A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO SE ESPECIFIQUE LOS MATERIALES DE PATENTE O MARCA Y NO SEA POSIBLE SU ANÁLISIS.
4.- ANEXAR; LAS MATRICES DE ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE REPRESENTEN ÉL (100%) DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO, DESCRIBIENDO INTEGRO CADA CONCEPTO A DESARROLLAR COMO LO PROPORCIONA LA CONVOCANTE, (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES), DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ÉL CAPÍTULO TERCERO (ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS) DEL REGLAMENTO.
5.- SI PARA ANALIZAR UN CONCEPTO, UTILIZA MÁS DE UNA CUADRILLA DE MANO DE OBRA, DEBERÁ DE ANOTAR OBLIGATORIAMENTE CON CLARIDAD EN CADA UNA DE ELLAS, LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR, ASÍ COMO SU RENDIMIENTO.
6.- DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO CON TODO LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, LA OMISIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DATOS, SERÁ CAUSAL PARA DESECHAR LA PROPUESTA.
7.- EN CASO DE UTILIZARSE EN UNA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO, COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL INVITADO.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-2 DOCUMENTO | |
E-2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2.- EN CASO DE QUE LA MATRIZ DE PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADOS CON BÁSICOS O AUXILIARES NO SE REQUERIRÁ DE ESTE DOCUMENTO, SE LE DEBERÁ COLOCAR LA FRASE DE NO APLICA.
3.- ANEXAR; LAS MATRICES DE ANÁLISIS, CÁLCULO DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE: (MORTEROS, CONCRETOS, CIMBRAS, ACEROS, CUADRILLAS DE MANO DE OBRA, ETC. SEGÚN CORRESPONDA A LA OBRA QUE SE CONVOCA) Y LOS DEMÁS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DETERMINADOS COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO (ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS) DEL REGLAMENTO.
UNIDAD | ||||||
TARJETA DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN) | CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL | |||||
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | % |
1.- | 1.- MATERIALES | |||||
2.- | ||||||
3.- | ||||||
ETC… | 1.-SUBTOTAL DE MATERIALES | |||||
1.- | ||||||
2.- | 2.- MANO DE OBRA | |||||
3.- | ||||||
ETC… | ||||||
2.-SUBTOTAL DE MANO DE OBRA | ||||||
1.- | ||||||
2.- | ||||||
3.- | HERRAMIENTA | |||||
ETC… | ||||||
3.-SUBTOTAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y | ||||||
HERRAMIENTA | ||||||
TOTAL: CD=COSTO DIRECTO (1+2+3) | ||||||
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-3 DOCUMENTO | |
E-3.1.- FACTOR XXX XXXXXXX REAL (F.S.R). (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO). ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- FACTOR DEL SEGURO SOCIAL (F.S.R. QUE REPRESENTE EN FRACCIÓN DECIMAL LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL).
SALARIO TABULAR O SALARIO NOMINAL, DE ACUERDO A LA ZONA O REGIÓN DE EJECUCIÓ N DE LA OBRA (SN) | PRESTACIONES POR LA LEY DEL I.M.S.S. | ||||||||||||||||
XXXX XXXX A Y ESPE CIALI DAD DE | FACTOR XX XXXXXX O BASE DE COTIZA CIÓN TP/DICA L | SALARI O BASE DE COTIZA CIÓN (SBC) | PRESTACI ONES EN ESPECIE DE LOS PENSION ADOS Y SUS BENEFICI ARIOS ART. 25 | SEGU RO XX XXXX GO DE TRAB XXX XXX. 00 X 00 | XXXX XXX XXXXXX POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN ESPECIE | XXXX XXX XXXXX O POR ENFERM EDAD Y MATERN IDAD EN DINERO ART. 107 | XXXX XXX XXXXX O DE INVALID EZ Y VIDA ART. 147 | RAMO DEL SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ | GUARDERÍ A Y PRESTACI ONES SOCIALES ART. 211 | APORTA CIÓN AL INFONA VIT | TOTA L DE CUOT AS $ (SP) | (PS) EN FRACCIÓN DECIMAL LAS OBLIGACI ONES OBRERO- PATRONAL ES DE LA LEY DEL IMSS E INFONAVIT PS=SP/SB C | LEY FEDERA L DEL TRABAJ O Y CONTRA TOS COLECT IVOS TP/TI | FACTOR SALARIO REAL (FSR) FSR=PS(TP/TI)+ TP/TI ART. 176 DEL RLOPEH | |||
CUOTA FIJA 106 FRACC. I | CUOT A ADICI ONAL DE 3 VECE S LA UMA. 106 FRAC C. II | SISTEM A DE AHORR O PARA EL RETITO 168 FRACC.I | CESANT IA EN EDAD AVANZA DA Y VEGEZ 168 FRACC. II | CUOTAS ART. 136 LFT | |||||||||||||
DEBERÁ ANOTAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES Y LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA Y COMO LO ESTABLECE EL ART. 36 DE LA LEY DEL IMSS. | |||||||||||||||||
1.- INCLUIR TODAS LAS CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2.- LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, IMSS E INFONAVIT. Y SUS REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.
3.- ANEXAR LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL VIGENTE AL EJERCICIO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL I.M.S.S. (ART. 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL 33 DE SU REGLAMENTO)
4.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO QUE PERMITA SU EVALUACIÓN CUALITATIVA.
5.- ANOTAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTES COMO LO ESTABLECE EL CAP. II DE LAS BASES DE COTIZACIÓN, ART. 36 DE LA LEY DEL IMSS.
6.- PARA EL CÁLCULO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEBERÁ SER POR MONTOS Y NO EN FRACCIÓN (NÚMERO DE VECES EL SALARIO MÍNIMO)
7.- AL APLICAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES, DEBERÁ OBSERVAR LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMSS, EN EL ARTÍCULO 36. CORRESPONDE AL PATRÓN PAGAR ÍNTEGRAMENTE LA CUOTA SEÑALADA PARA LOS TRABAJADORES, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTOS PERCIBAN COMO CUOTA DIARIA EL SALARIO MÍNIMO, Y EN LOS SALARIOS SUPERIORES AL SALARIO MÍNIMO SOLO LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDE.
8.- PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES EN EL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN ESPECIE, (FIJA Y EXCEDENTE) DEBERÁ DE APLICAR LA UMA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-3 DOCUMENTO | |
E-3.2.- FACTOR XXX XXXXXXX REAL (F.S.R). (Artículo 31 fracción III del Reglamento). ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- Factor de Días Pagados y Laborados (F.S.R) que representa en fracción decimal las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos y la Ley de INFONAVIT.
RUBROS DE INTEGRACIÓN | XXXXX XXXXXXXX LEY FEDERAL DEL TRABAJO LEY DEL INFONAVIT | DESGLOSE A DETALLE DE LOS DÍAS CONSIDERADOS SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA LEY | SUBTOTALES | TOTALES |
1.-Total de días calendario | ||||
2.-Días no laborados al año por Ley | Días de descanso (LFT ) | |||
Días festivos oficiales (LFT -------------- --------------) | ||||
vacaciones en tiempo (LFT -------------- -------------------) | ||||
según contrato colectivo | ||||
Condiciones CLIMATOLÓGICAS | ||||
3.- Total de días laborados al año = 1-2 | ||||
(TP) = Días realmente pagados al año | Días calendario (LFT ) | |||
Xxxx xx xxxxxxxxx (LFT 0 | ||||
Días por prima vacacional (LFT -------- ----) | ||||
FACTOR XX XXXXXXX BASE (EN DÍAS) | FORMULA Y DESARROLLO (OPERACIONES) 1.- TP/TI ------------------ 2.- TP/DICAL ------------ | RESULTADO 1.- -------------- 2.- -------------- | ||
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-3 DOCUMENTO | |
E-3.3.- FACTOR XXX XXXXXXX REAL (F.S.R) (Artículo 31 fracción III del Reglamento). ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN. | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
3.- Tabulador de salarios base de mano de obra, que se integra con el resumen del Factor xx Xxxxxxx Real de todas las categorías de los trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra (F.S.R. Que representa en fracción decimal las prestaciones derivadas de la Ley del IMSS, Ley Federal del Trabajo, Contratos Colectivos y de la Ley del INFONAVIT.
NO. CLAVE | CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES | SALARIO BASE O SALARIO DIARIO TABULADO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES (SN) | FACTOR XX XXXXXXX REAL FSR=PS(TP/TI)+TP/TI | SALARIO REAL DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA ACTIVIDAD DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS. |
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-4 DOCUMENTO | |
E-4.- COSTOS HORARIOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO). ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
MAQUINARIA O EQUIPO NO. | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA | |||||||||
D A T O S G E N E R A L E S : | |||||||||||
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA | DIESEL | OTRO | ||||||||
(PM) | PRECIOS DE LA MAQUINA | $ | (CC) | COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | |||||||
(PN) | VALOR DE LAS LLANTAS | $ | (C) | CAPACIDAD XXX XXXXXX | LT | ||||||
(PA) | VALOR PIEZAS ESPECIALES | $ | ( T ) | HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB | H | ||||||
(VM) | VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO | $ | (CL) | COEFICIENTE DE LUBRICANTE | |||||||
(VR) | VALOR DE RESCATE | % VM $ | (GH) | CANT. DE COMBUSTIBLE UTIL. | LT | ||||||
(VE) | VIDA ECONÓMICA | HORAS | (PC) | PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $ | LT | |||||
(XXX) | INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO | (AH) | CANT. DE ACEITE LUBRICANTE | LT | |||||||
( I ) | TASA DE INTERÉS ANUAL | % | (GA) | CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTE | LT | ||||||
(HEA) | HORAS EFECTIVAS POR AÑO | HORAS | (PAL) | PRECIO DE LUBRICANTE | $ | LT | |||||
(S) | PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS | % | (VN) | VIDA DE LAS LLANTAS | H | ||||||
(IEMS) | INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG | (VA) | VIDA PIEZAS ESPECIALES | H | |||||||
(KO) | MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR | (SR) | SALARIO POR TURNO | $ | /T | ||||||
(HP) | POTENCIA NOMINAL | HP | (HT) | HORAS EFECTIVAS POR TURNO | H | ||||||
(FO) | FACTOR DE OPERACIÓN | D | DEPRECIACIÓN | ||||||||
(HPOP) | POTENCIA OPERACIÓN (HPXFO) | HP | |||||||||
I.- COSTOS FIJOS | |||||||||||
L.1.- DEPRECIACIÓN | D= (VM - VR) /VE: | ||||||||||
L.2.- INVERSIÓN | IM=(VM + VR) I /2 HEA: | ||||||||||
L.3.- SEGUROS | SM= (VM + VR) S / 2HEA: | ||||||||||
L.4.- MANTENIMIENTO | MN = KO X D | ||||||||||
(1) SUMA COSTOS FIJOS | |||||||||||
II.1.- COMBUSTIBLES | CO = GH X PC=CC X HPOP X PC = | ||||||||||
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | |||||||||||
II.3.- LUBRICANTES | LB=(AH+GA)PA | ||||||||||
II.4.- LLANTAS | N = PN / VN | ||||||||||
II.5.-PIEZAS ESPECIALES | AE = PA / VA | ||||||||||
(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS | |||||||||||
C A T E G O R Í A S | C A N T I D A D | S A L A R I O R E A L | I M P O R T E | ||||||||
(SR) = $ | |||||||||||
III.1.- OPERACIÓN PO = SR / HT = | / | = | $ | ||||||||
(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN | $ | ||||||||||
PHM = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = | $ | ||||||||||
1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS CON COSTOS Y RENDIMIENTOS COMO NUEVOS.
2.-ANEXAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL INDICADOR ESPECÍFICO DE LA TASA DE INTERÉS ANUAL ECONÓMICO VIGENTE, CON EL QUE COMPRUEBE EL QUE PROPUSO, PARA EL CÁLCULO DE LOS CARGOS FIJOS DE CADA COSTO HORARIO.
3.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO, INCLUSO EL DESARROLLO DE LAS FORMULAS DESCRITAS.
4.- PARA OBTENER EL (PC) PRECIOS DEL COMBUSTIBLE.- CORRESPONDERÁ AL QUE PUBLIQUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, (PRECIOS DE GASOLINA Y DIESEL REPORTADOS POR LOS PERMISIONARIOS, QUE CORRESPONDA A LA ENTIDAD Y MUNICIPIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁN ANEXAR LA COPIA CORRESPONDIENTE.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-5 DOCUMENTO |
E-5.- COSTOS INDIRECTOS. (Artículo 31 fracción V del Reglamento). ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN. | |
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: |
1.- IDENTIFICANDO CON NOMBRE Y PUESTO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.
2.- ELABORAR EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARCIALES DE LA INTEGRACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE INTEGRAN LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OFICINA DE CAMPO Y DE LA OFICINA CENTRAL.
INTEGRACIÓN: DE LOS GASTOS GENERALES (NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA) | ANÁLISIS Y CÁLCULO: (POR PARTIDA DE GASTOS GENERALES). SE AJUSTARÁ A LO REALMENTE NECESARIO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA). OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ HACER EL DESGLOSE Y LLENAR ESTE CUADRO, DE NO HACERLO SE TOMARA COMO NO PRESENTADO ESTE DOCUMENTO AE-06 PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | |||||||
UNIDAD | CONCEPTO Y CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | |||||
OFICINA DE CAMPO | OFICINA CENTRAL | |||||||
IMPORTE | % | IMPORTE | % | |||||
I.- Honorarios, sueldos y prestaciones. (Listado completo del personal y Se ajustará a lo realmente necesario). Identificar con, el Nombre, el número, la categoría, la actividad y puesto que desempeña el siguiente personal (SEGÚN SEA EL CASO). a.- personal directivo b.- personal técnico c.- personal administrativo d.- cuota patronal del IMSS y del Infonavit e.- prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, para el personal de los incisos a,b,c f.-pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a,b,c | subtotal | |||||||
II.- depreciación, mantenimiento y rentas. a.- edificios y locales b.- locales de mantenimiento y guarda c.- bodegas d.- instalaciones generales e.- equipos, muebles y enceres f.- depreciación o renta, y operación de vehículos. g.- campamentos | subtotal | |||||||
III.- Servicios a.- consultores, asesores, servicios y laboratorios | Subtotal | |||||||
b.- estudios e investigaciones | ||||||||
IV.- Fletes y acarreos a.-campamentos | Subtotal | |||||||
b.-maquinaria y equipo de construcción c.-plantas y elementos para instalaciones d.-mobiliario | ||||||||
V.- Gastos de Oficina a.-papelería y útiles de escritorio b.-acarreos, fax, teléfonos, telégrafos, radio c.-equipo de computación d.-situación de fondos e.-copias y duplicados f.-luz, gas y otros consumos g.-gastos de la licitación pública | Subtotal | |||||||
VI.- Capacitación y adiestramiento | Subtotal | |||||||
VII.- seguridad e higiene | Subtotal | |||||||
VIII.- seguros y fianzas | Subtotal | |||||||
IX.- trabajos previos y auxiliares a.-construcción y conservación de caminos de acceso b.-montajes y desmantelamiento de equipo c.-construcción de instalaciones generales 1.-campamentos 2.-equipo de construcción 3.-de plantas y elementos para instalaciones | subtotal | |||||||
Totales | ||||||||
RESUMEN TOTAL | ||||||||
SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | I.- Honorarios, sueldos y prestaciones II.- Depreciación, mantenimiento y rentas III.- Servicios IV.- Fletes y acarreos V.- Gastos de Oficina VI.- Capacitación y adiestramiento VII.- Seguridad e higiene VIII.- Seguros y fianzas IX.- Trabajos previos y auxiliares SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS | |||||||
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINAS DE CAMPO ANEXAR LA FORMULA Y SU DESARROLLO ---------------------------------------------------------------------------- LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS DE CAMPO/ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA. | ||||||||
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES ANEXAR LA FORMULA Y SU DESARROLLO ------------------------------------------------------------------------------- LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA. | ||||||||
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-6 DOCUMENTO | |
E-6.- COSTO POR FINANCIAMIENTO. (Artículo 31 fracción VI del Reglamento). ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DEBERÁ SER POR FLUJO DE CAJA.
2.- POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO EN BASE A FÓRMULAS ARITMÉTICAS O SIMPLIFICADAS.
3.- ANEXAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL INDICADOR ESPECÍFICO DE LA TASA DE INTERÉS ANUAL ECONÓMICO VIGENTE (A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN), CON EL QUE COMPRUEBE EL QUE PROPUSO, PARA EL CÁLCULO DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.
F L U J O F I N A N C I E R O | |||||
CONCEPTO | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3, ETC. | |
INGRESOS | |||||
ANTICIPO | |||||
ESTIMACIÓN DE OBRA | |||||
ESTIMACIÓN DE OBRA CON AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | |||||
TOTAL DE INGRESOS | |||||
INGRESOS ACUMULADOS | |||||
EGRESOS | |||||
COSTO DIRECTO | |||||
COSTO INDIRECTO | |||||
SUMA DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO | |||||
TOTAL DE EGRESOS | |||||
EGRESOS ACUMULADOS | |||||
XXXXX XXXX, DIFERENCIA DE (INGRESOS – EGRESOS) | |||||
NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS PUNTOS QUE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, COMO SOBRE COSTO POR EL CRÉDITO. | |||||
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO | |||||
% CARGO FINANCIERO= [TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO/ (CD +CI)] X 100 DEBERÁ DESARROLLAR LA FORMULA Y OBTENER EL RESULTADO. | |||||
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-7 DOCUMENTO | |
E-7.- UTILIDAD. (Artículo 31 fracción VII del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA
EN ---------------------- MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA. QUE LA UTILIDAD PROPUESTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, SERÁ DE %, LA CUAL TIENE CONSIDERADA LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DE LA EMPRESA (VIGENTES). Y CALCULADA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:
DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD | ||
DESCRIPCIÓN | IMPORTE $ | PORCENTAJE % |
Costo directo de la obra | ||
Costo indirecto ....................... | ||
costo de financiamiento | ||
I.S.R impuesto sobre la renta | ||
P.T.U participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa | ||
Utilidad neta fijada por el licitante | ||
FORMULA A DESARROLLAR Y RESULTADO IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD= UTILIDAD NETA X (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO + FINANCIAMIENTO) / 1- (I.S.R + P.T.U) CARGO POR UTILIDAD = $ ------------------- | ||
PORCENTAJE DE CARGO POR UTILIDAD= [ IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD / (CD+CI) ]= X 100= % | ||
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-8 DOCUMENTO | |
E-8.- LISTADO DE INSUMOS. (Artículo 31 fracción VIII del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- SE DEBERÁ DE ELABORAR Y COLOCAR EL TOTAL DE LOS RUBROS DE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO SU TOTAL DE LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS | $ | % |
1.- | Materiales | Total de | ||||
2.- | materiales | |||||
ETC… | ||||||
1.- | Mano de obra | Total de mano | ||||
2.- | de obra | |||||
ETC… | ||||||
1.- | Herramienta | Total de | ||||
2.- | herramienta | |||||
ETC… | ||||||
1.- | Maquinaria y equipo | Total de | ||||
2.- | maquinaria y | |||||
ETC… | equipo | |||||
Resumen | ||||||
Materiales | ||||||
Mano de obra | ||||||
Herramienta | ||||||
Maquinaria y equipo | ||||||
TOTAL | ||||||
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-9 DOCUMENTO | |
E-9.1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. RESUMEN (artículo 31 fracción IX del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: NATURALES ----------
PERÍODO DE EJECUCIÓN: DÍAS
1.- EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTAVO.
CLAVE | PARTIDA | IMPORTE CON NÚMERO | IMPORTE CON LETRA |
1.- 2.- 3.- 4.- 5.- ETC… | |||
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA | |||
IVA | |||
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA | |||
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-9 DOCUMENTO | |
E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (Artículo 31 fracción IX del Reglamento). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
FECHA DE INICIO: NATURALES
FECHA DE TERMINACIÓN:
PERÍODO DE EJECUCIÓN: DÍAS
1.- EL PRECIO UNITARIO CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTÉSIMO.
2.- PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO, SE DEBERÁ RESPETAR INTEGRO LO QUE ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE: LA CLAVE, LA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL CONCEPTO, LA UNIDAD, Y LA CANTIDAD. Y EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CORRESPONDER A LO QUE ESTABLECE LA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, EL IMPORTE Y EL % DEBERÁ CORRESPONDER A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS CORRECTAS.
CLA VE | PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DETALLADA) | UNIDA D | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | % | |
CON NÚME RO | CON LETRA | ||||||
1.- | PARTIDA 1 | ||||||
1.1.- | CONCEPTO | ||||||
1.2.- | CONCEPTO | ||||||
1.3- | CONCEPTO | ||||||
ETC. | |||||||
2.- | PARTIDA 1 | ||||||
2.1- | |||||||
2.2.- | |||||||
2.3- | PARTIDA 2 | ||||||
ETC. | CONCEPTO | ||||||
CONCEPTO | |||||||
CONCEPTO | |||||||
RESUMEN DE LA | |||||||
PARTIDA 2 | |||||||
SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA (SIN I.V.A.) | |||||||
IMPORTE ACUMULADO TOTAL DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.) | |||||||
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: | ||
NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: | ||
UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-10 | |
E.-10.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO (artículo 31 fracción X del | ||
Reglamento). | ||
Conforme al catálogo de conceptos con erogaciones, calendarizado por mes y | DOCUMENTO | |
cuantificado. | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
FECHA DE INICIO: EJECUCIÓN: DÍAS NATURALES.
FECHA DE TERMINACIÓN:
PERÍODO DE
CLAVE | PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO | (periodo de ejecución del 200_ ) | TOTALES DE LOS MESES | ||
1 | 2 | 3 etc.... | |||
mes | mes | Mes.... | |||
1.- | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad ) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad ) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad ) | ||
Cantidad y unidad convencional | Cantidad y unidad convencional | Cantidad y unidad convencional | |||
Importe | Importe | Importe | |||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | |||
ETC. | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | ||
Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | |||
Importe | |||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | |||
TOTALES | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | ||
MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | |||
% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | |||
AVANCE FÍSICO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO | |||
1.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROCEDERÁ A ELABORAR Y A PROPORCIONAR A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE CONSIDERE TODAS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA UTILIZANDO RUTA CRÍTICA ESTE PROGRAMA SE ANEXARA AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: -MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-11 DOCUMENTO | |
E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento). A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.1.- DE LA MANO DE OBRA, por categorías (toda la que interviene). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.-DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA.
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DÍAS NATURALES.
CLAVE | PARTIDA SUBPART IDA Y CONCEP TO INSUMO | CATEG XXXXX | AÑO 200_ | TOTALES DE LOS MESES | ||
1 | 2 | 3 | ||||
mes | mes | mes | ||||
1.- | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad y unidad convencional | Cantidad y unidad convencional | Cantidad y unidad convencional | ||||
Importe | Importe | Importe | ||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
ETC… | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | ||||
Importe | ||||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
TOTALES | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | |||
MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | ||||
% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | ||||
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | ||||
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
Carretera México - Pachuca Xx. 00.0, Xxxxxx Xxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Tel. (00-000) 000-0000 Ext. 9126, 9372
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-11 DOCUMENTO | |
E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento) A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA, (Toda la que interviene). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE.
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PERÍODO DE EJECUCIÓN:
DÍAS NATURALES.
CLA VE | PARTIDA SUBPARTI DA Y CONCEPT OS INSUMO | TIPO Y CARACTERÍSTI CAS | AÑO 200_ | TOTALES DE LOS MESES | ||
1 | 2 | 3 | ||||
mes | mes | mes | ||||
1.- | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad y unidad convencional. | Cantidad y unidad convencional. | Cantidad y unidad convencional. | ||||
Importe | Importe | Importe | ||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
ETC … | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad/unidades conv | Cantidad/unidades conv | Cantidad/unidades conv | ||||
Importe | Importe | Importe | ||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
TOTALES | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | |||
MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | ||||
% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | ||||
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | ||||
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
Carretera México - Pachuca Xx. 00.0, Xxxxxx Xxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Tel. (00-000) 000-0000 Ext. 9126, 9372
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-11 DOCUMENTO | |
E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento). A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.3.- DE LOS MATERIALES (Todos los que intervienen). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE.
FECHA DE INICIO: EJECUCIÓN: DÍAS NATURALES
FECHA DE TERMINACIÓN:
PERÍODO DE
CLA VE | PARTIDA SUBPARTI DA Y CONCEPT OS INSUMO | TIPO Y CARACTE RÍSTICAS | AÑO 200_ | TOTALES DE LOS MESES | ||
1 | 2 | 3 | ||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||
1.- | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | ||||
Importe | ||||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
ETC … | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad y unidad convencional. | Cantidad y unidad convencional. | Cantidad y unidad convencional. | ||||
Importe | Importe | Importe | ||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
TOTALES | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | |||
MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | ||||
% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | ||||
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | ||||
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-11 DOCUMENTO | |
E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento) A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.4.- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Todos los que intervienen). | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE.
FECHA DE INICIO: EJECUCIÓN: DÍAS NATURALES.
FECHA DE TERMINACIÓN:
PERÍODO DE
CLA VE | PARTIDA SUBPARTI DA Y CONCEPT OS INSUMO | Nombre, numero, categoría, actividad que desempeñ a | AÑO 200_ | TOTALES DE LOS MESES | ||
1 | 2 | 3 | ||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||
1,- | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | Cantidad/unidades conv. | ||||
Importe | ||||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
ETC … | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) | |||
Cantidad y unidad convencional. | Cantidad y unidad convencional. | Cantidad y unidad convencional. | ||||
Importe | Importe | Importe | ||||
% avance físico | % avance físico | % avance físico | ||||
TOTALES | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | MONTO POR COLUMNA | |||
MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO | ||||
% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO | ||||
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO ACUMULADO | ||||
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-12 DOCUMENTO | |
E-12.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
C COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO XX XXXXXXX P R E S E N T E.
ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO , RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
SOBRE EL PARTICULAR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), POR MI PROPIO DERECHO, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)
MANIFIESTO QUE:
1.- OPORTUNAMENTE ADQUIRIMOS LAS BASES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS REQUISITOS A QUE SE SUJETARÁ ÉSTE, Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. POR LO QUE LOS ACEPTAMOS Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUSCRITO.
2.- IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS.
3.- ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO XX XXXXXXX, Y SU REGLAMENTO ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE ESTE PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ÉL SE DERIVEN.
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA PROPOSICIÓN CON UN IMPORTE DE:
$ (CANTIDAD) | (CON LETRA) |
MÁS 16% DE IVA. | (CON LETRA) |
TOTAL $ (CANTIDAD) | (CON LETRA) |
Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE ------- DÍAS NATURALES: INICIO ------------- TERMINACIÓN--------------------
ADEMÁS COMUNICO A USTED QUE HE DESIGNADO COMO MI REPRESENTANTE TÉCNICO Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL C. CON CÉDULA PROFESIONAL NO.
, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUIEN CONOCE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES, EL PROYECTO Y CUENTA CON SUFICIENTE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE SE CONVOCA.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
A T E N T A M E N T E
EL REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN | E-13 DOCUMENTO | |
E-13.- GARANTÍA DE SERIEDAD. (artículo 55 de la ley) | ||
PODER: DIRECCIÓN: | TITULAR: CARGO: | |
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO XX XXXXXXX LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: -----
------------------- UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO ESTADO XX XXXXXXX.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
(NOMBRE DEL LICITANTE ) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO XX XXXXXXX, DEL BANCO -------------------- NO. ------------------ MONTO $ , QUE REPRESENTA EL 5%
DE LA PROPOSICIÓN SIN INCLUIR EL I.V.A., COMO GARANTÍA DE MI PROPOSICIÓN.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
V.- DOCUMENTOS V.3.- ANEXOS
ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO ANEXO B.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO
XXXXX X.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS.
ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
Anexo A.- |
Proyecto (planos) si es el caso. |
Anexo B.- |
Catálogo de conceptos mudo. |
CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
DEMOLICIONES | |||
D016 | DEMOLICIÓN A MANO XX XXXX DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 170.62 |
D045 | RETIRO XX XXXX DE TABLAROCA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, POSTES Y CANALETAS, ACARREO AL LUGAR DE DEPÓSITO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 48.39 |
D042 | RETIRO DE VENTANAS Y XXXXXXX XX XXXXXX Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE PROTECCIONES; INCLUYE RETIRO XX XXXXXXX, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 31.00 |
D053 | DESMONTAJE DE LAMINA DE POLICARBONATO EN TECHADOS DE HASTA 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 41.99 |
D032 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 19.22 |
D020 | DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE LOSETA VITRIFICADA CON MORTERO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 170.12 |
D009 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 37.23 |
D011 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN XX XXXXX; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.39 |
D035 | 2.00 | ||
D058 | DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLES CALIBRE 14, 12 Y 10. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 100.00 |
D037 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 2X39 Y 2X74 W, INCLUYE: MICA, BALASTRA, SOPORTES, TUBOS, GABINETE, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 25.00 |
D056 | RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y ENCINTADO DE CABLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 7.00 |
D076 | CANCELAR SALIDA SANITARIA, INCLUYE, RANURADO, COLOCAR TAPÓN, SELLADO, RESANADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 6.00 |
D050 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO. | M2 | 170.12 |
03-0500 | ACARREO A 1ER. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 19.22 |
03-0510 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3-KM | 192.20 |
D023 | LEVANTAR A MANO EL PAVIMENTO DE ADOCRETO O ADOQUÍN DE 6-10 CM. DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE ARENA; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 60.28 |
TRAZO Y NIVELACIÓN | |||
L004 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 233.42 |
L007 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 113.44 |
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | |||
E003 | EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 234.34 |
AC004 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 169.81 |
AC010 | XXXXX XX XXXXXXXX EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 218.33 |
AC005 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 1169.48 |
AC011 | XXXXX XX XXXXXXXX EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 444.83 |
AC006 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAMETRO # 4, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 137.79 |
AC012 | XXXXX XX XXXXXXXX EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, F'Y= 4,200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 137.79 |
AC007 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAMETRO # 5, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 864.99 |
AC013 | XXXXX XX XXXXXXXX EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, | KG | 864.99 |
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 142.18 |
CN003 | CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 MM., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 32.24 |
MCP016 | CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA F´C= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4", EN ESTRUCTURA Y LOSAS | M3 | 23.79 |
AL020 | CADENA X XXXXXXXX DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F`C= 200 KG/CM2, DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 737.10 |
AL007 | ANCLAJE XX XXXXXXXXX TIPO K - 1, ARMADO CON ARMEX 10 X 15-4 CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 A 0.40 M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 53.00 |
AL042 | IMPERMEABILIZACION XX XXXXXX DE DESPLANTE, CON MICROFEST Y POLIETILENO 600. INCLUYE: RIEGO DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 83.82 |
R010 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA DYNAPAC AL 90% XXXXXXX CON MATERIAL A Y/O B, PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM. , INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO (NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO) | M3 | 205.97 |
ALBAÑILERÍA | |||
C006 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY XX XXXX DE 16 MM., INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 107.34 |
C003 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN COLUMNAS Y MUROS, INCLUYE: CIMBRADO , DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 132.00 |
C004 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN TRABES, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 91.81 |
AL052 | LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. PROMEDIO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 272.98 |
AL059 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE POR AMBAS CARAS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 444.26 |
AL031 | EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON XXXXX XX XXXXXX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 270.01 |
PC011 | FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 272.98 |
IM002 | IMPERMEABILIZACION EN FRIO SISTEMA ABS A BASE DE 3 CAPAS DE MICROFEST O SIMILAR, 2 MEMBRANAS DE REFUERZO, XXXXX XX XXXXXX Y TERMINADO EN COLOR TERRACOTA; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 349.65 |
AL022 | CHAFLÁN DE 10 X 10 CM. CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZÓN DE 1.50 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACIÓN, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 43.49 |
AL073 | RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 36.45 |
AL036 | ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 4 CM. PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 272.98 |
PC003 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) | M2 | 152.48 |
AL012 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 616.33 |
2019-0201-0008-C1 | APLANADO ACABADO FINO CON ESTUCO, EN MURO A PLOMO Y REGLA ESP. PROM. DE 1,5 MM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 533.65 |
CM001 | CAMA DE ARENA, APISONADA CON XXXXX DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 8.21 |
GB006 | GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 XXXXXXXX XXX XX. 0 X XXXXXXXX XXX XX. 0 @ 20 CM., INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 58.20 |
GB011 | LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F´C= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 M., INCLUYE: XXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XX XXXX, XXXXXXXXXXX, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) | M2 | 99.85 |
ACABADOS | |||
AL098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN XX XXXX A BASE DE TABLAROCA DE 10 CM. DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, COMPUESTO REDIMIX, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 240.73 |
AL079 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA MARCA COMEX ECONÓMICA. INCLUYE FONDEO CON PINTURA VINÍLICA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 963.73 |
AL088 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1305.73 |
2019-0201-0037-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA XXXX XXXXX MEDIDAS 50 X 50 CM MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: LOSETA, CORTES, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 272.98 |
AL105 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 272.98 |
CH015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 64.87 |
CR001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE XXXXXX XX XXXX DE 1.00 X 2.00 M. A BASE DE BASTIDOR XX XXXXXX FORRADA CON TRIPLAY XX XXXX DE 6 MM., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | PIEZA | 7.00 |
2019-0201-0042-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO LÍNEA BOLSA DE 3X3/4", CON XXXXXXX XXXXX DE 6 MM DE 0.90 X 2.50 DE ALTO INCLUYE; ANTEPECHO DE 30CM DE ALTO, AJUSTE DE VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, SELLADOR, CERRADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 9.00 |
2019-0201-0046-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO TIPO CAÑÓN CON POLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" CAL 14. INCLUYE: MATERIALES, PERFIL H PARA UNIONES, REMATES, PIJAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.52 |
2019-0201-0052-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO AQUARELLE NAPLES IVORY DE 25X25 CM. DE PRIMERA, INCLUYE: MATERIAL ACARREO, CORTES, DESPERDICIO, PEGAZULEJO, JUNTEADO CON BOQUILLA CON ARENA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 75.60 |
2019-0201-0004-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DECORATIVA BLANCO MATE, TIPO ESMERILADO SOBRE CRISTAL, INCLUYE: RAYADO DECORATIVO HASTA 40 CM, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 64.87 |
2019-0201-0015-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES SOLAR TRASLUCIDA AL 5% COLOCADAS EN VENTANAS PRINCIPALES INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 29.60 |
2019-0201-0038-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CON LOSETA KASHA COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 277.30 |
2019-0201-0047-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PARA MANOS DE SOBREPONER XXXXXXXX XXXXX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 4.00 |
2019-0201-0048-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL XXXXXXXX XXXXX HUMO TOALLA INTERDOBLADO DE SOBREPONER DE LA LÍNEA CLÁSICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 4.00 |
2019-0201-0049-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HUMO XXXXXXXX XXXXX DE SOBREPONER DE LA LÍNEA CLÁSICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 4.00 |
2019-0201-0014-CI | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DRACENA PURPUREA DE SOMBRA HASTA 1 METRO DE ALTURA INCLUYE: TIERRA, XXXXXX XX XXXXXX, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 40.00 |
2019-0201-0013-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARGINATA DE SOMBRA HASTA 1 METRO DE ALTURA INCLUYE: TIERRA, XXXXXX XX XXXXXX, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 45.00 |
J002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN XX XXXXX TIPO ALFOMBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 90.54 |
J001 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: ACARREO, TRANSPORTACIÓN, ACOMODO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 34.40 |
AL082 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 58.53 |
CA004 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10.00 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % XXXXXXXX POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, XXXXX XX XXXX CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K A RAZÓN DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA. | M2 | 358.00 |
LIMPIEZA | |||
AL046 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 365.03 |
AL044 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, INCLUYE: AGUA, ACIDO MURIÁTICO Y CLORHÍDRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 272.98 |
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA | |||
AL070 | REGISTRO SANITARIO DE 40X60X60 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE FO. FO. DE 20 CM. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 5.00 |
IHS001 | ALIMENTACIÓN XX XXXXXX A BAÑO CON (1.50M.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. Y (3.50 M.) DE TUBO DE FO. GO. DE 13 MM., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 2.00 |
IHS006 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 MM. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 MM., VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 MM., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 8.00 |
IHS010 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 MM., CODOS DE 90° X 100 Y 50 MM., CODO DE 45° DE 50 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 8.00 |
M002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. CON TANQUE Y ACCESORIOS, XXXXX XXXX O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE CROMADA DE 13 MM., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., VÁLVULA DE RETENCIÓN CROMADA DE 13 MM, JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 4.00 |
M021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO BAR CON CUBIERTA Y MANERALES, CESPOL A LA PARED, MANGUERAS FLEXIBLE, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 4.00 |
2019-0201-0030-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PARA W.C. CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 4.00 |
M033 | BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 MM), INCLUYE: CODO DE 4" X 90° Y (3.00 M) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 2.00 |
IHS009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA PEDROLLO CON MOTOR DE 3/4" DE HP., ENTRADA Y SALIDA DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
M020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN XX XXXXXX ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTÁNDAR DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 2.00 |
AL018 | BASE PARA TINACO DE 2.12 X 2.12 M. ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO, INCLUYE: CASTILLOS DE 15 X 15 CM. ARMADOS CON XXXXX XXX # 0 X XXXXXXXX XXX # 0 @ 20 CM. Y LOSA DE CONCRETO, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL # 3 @ 15CM. EN AMBOS SENTIDOS , MURO DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40 XX. XX 0.00 X. XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX POR AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, ELEVACIÓN DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 2.00 |
M014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" (19MM.) P. G. SOLDABLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 6.00 |
M009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE NARIZ 13 MM. DE BRONCE MARCA DICA, MODELO 4019, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
IHS002 | ALIMENTACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO-CISTERNA CON (20 M.) DE TUBO DE FO. GO. DE 13 MM. DE Ø, (3) CODOS DE FO. GO. DE 90 X 13 MM., (1) VÁLVULA PARA FLOTADOR DE 13 MM., (6) COPLES DE FO. GO. DE 13 MM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 1.00 |
M031 | M) DE CABLE THW # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA | SALIDA | 1.00 |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||
IE008 | SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. XXXXX XXXXXXX O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 M) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO | SALIDA | 51.00 |
IE071 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCLUYE: FOCO AHORRADOR DE 23 W, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 23.00 |
IE006 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA, INCLUYE: CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX # 12), CABLE DESNUDO # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 64.00 |
2019-0201-0010-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL QO20, CON FRENTE PARA CENTRO DE CARGA QO20. INCLUYE FIJACIÓN DE TABLERO Y DE FRENTE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 2.00 |
IE010 | SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO PARA PISO DE 15 AMP. XXXXX XXXXXXX O SIMILAR CON CAJA Y TAPA DE LAMINA XX XXXXX. INCLUYE: (6 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", CONTACTO, (13 M) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (6.50 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SALIDA | 11.00 |
IE012 | SALIDA PARA TELÉFONO, INTERCOMUNICACIÓN O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON (5.00 M) DE TUBO CONDUIT DE FO. GO. P. D. DE 13 MM., CAJA CONDULET PARA ALOJAR CONTACTO FS, PLACA DE UNA VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 8.00 |
2019-0201-0001-CI | SALIDA PARA COMPUTADORA DE RED CON CABLE UTP CLASE 6 PARA CONEXIÓN SITE CON TUBO POLIDUCTO DE 13MM A UNA DISTANCIA DE 35 M INCLUYE: PLUG PARA CABLE DE COMPUTADORA, CONECTOR PARA SALIDA, PLACA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL SITE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SALIDA | 36.00 |
2019-0201-0022-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA, DE 66 MM DE PERALTE DE 150 MM DE ANCHO, EN TRAMOS RECTOS DE 3 M. INCLUYE; CLEMAS CON TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOPORTE TIPO CAMA CON UNICANAL DE 4X2 Y ESPARRAGO DE 1/4" Y TAQUETE DE FIJACIÓN DE 1/4", ELEVACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 80.54 |
2019-0201-0005-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60X60 CM DE 40 WATTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA | 49.00 |
2019-0201-0039-CI | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL QO330L200G, 30 POLOS CON FRENTE PARA CENTRO DE CARGA QOC30US. INCLUYE FIJACIÓN DE TABLERO Y DE FRENTE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 2.00 |
IE065 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A 1X50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 16.00 |
M037 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TON (24,000 BTUS), MARCA LG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CONTROL REMOTO, PARA OPERAR A 220/01/60 VOLTS. INCLUYE: INSTALACIÓN DE EQUIPO HASTA 4 M., MATERIALES DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPO, TUBERÍA, CONEXIONES DE COBRE, LIMPIADORES, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, INSTALACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS INDUCTIVAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO. | PIEZA | 6.00 |
2019-0201-0009-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN (TRANSFORMADOR DE 75 KVA DE CAPACIDAD) TIPO PEDESTAL RADIAL, TRIFÁSICO CLASE DE ENFRIAMIENTO: ACEITE, TENSIÓN PRIMARIA DE 23000 W, TENSIÓN SECUNDARIA 220/127, GABINETE NEMA 3R, BAJO NORMA DE FABRICACIÓN NMX-J-285, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
2019-0201-0012-CI | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA POR PARTE DE TERCEROS PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DE 60 ML DE POSTE A TRANSFORMADOR EN PROMEDIO (LÍNEA SUBTERRÁNEA) MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE REGISTROS ELÉCTRICOS, TRANSFORMADOR, NI OBRA CIVIL (DEMOLICIÓN DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO). | PAGO | 1.00 |
0000-0000-0000-CI | SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 30 KW DE 220 V, CUMMINS O SIMILILAR MOTOR A DIESEL, INCLUYE: FLETE, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN, (NO INCLUYE CASETA ACÚSTICA) | PIEZA | 1.00 |
2019-0201-0003-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL CON ZAPATAS TIPO HMLX DE 3 X 600 AMPERES. CON GABINETE TIPO NEMA 1, MARCA SIEMENS, INCLUYE: PEINADO DEL CONDUCTOR ROTULADO, INSTALACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANCLAJE, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
IE028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA A 600 V., XLP CAL. 2/0 CU 25 KV., INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 451.64 |
IE018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 2/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 225.82 |
AL069 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 60X60X100 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40CM., APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS INTERIORES, TAPA METÁLICA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON XXXXX Y CONTRA XXXXX DE PERFIL ESTRUCTURAL (PTR), INCLUYE: PLANTILLA CON CONCRETO SIMPLE F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CASTILLOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X15CM. DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 ARMADOS CON XXXXX XXX # 0 X XXXXXXXX XXX # 0 @ 20 CM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PIEZA | 15.00 |
IE107 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE ANARANJADO REFORZADO SIN GUÍA DE 51 MM. (2‖). INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 646.65 |
CISTERNA | |||
E004 | EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 2.01 A 4.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 21.06 |
AL058 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 27.00 |
AC011 | XXXXX XX XXXXXXXX EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 50.69 |
MCP003 | CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F´C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN. | M3 | 0.33 |
PC003 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) | M2 | 6.00 |
AL052 | LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. PROMEDIO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 6.00 |
AL089 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | M2 | 26.00 |
AL014 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON XXXXX XX XXXXXX DE 2.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 26.00 |
AL008 | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 26.00 |
AL103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 CM. A BASE XX XXXXXX Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
H008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN XX XXXXXXXX XXXXXX A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE ½", DE 0.60 M. DE ANCHO Y 1.50 M. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 CM., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 1.00 |
Anexo C.- |
Modelo de Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios. |
, REPRESENTANTE LEGAL DE , EN LO SUCESIVO EL CONTRATISTA, A L T E N O R D E L A S D E C L A R A C I O N E S Y C L Á U S U L A S S I G U I E N T E S :
Declaraciones
1. Declara el Consejo:
1.1 Que es uno de los poderes públicos del estado xx Xxxxxxx, entidad federativa integrante de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como está establecido en el numeral 93 de la Constitución Política del Estado xx Xxxxxxx de acuerdo con lo previsto en el ordinal 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1.2 Que el Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx es el órgano con independencia técnica y de gestión al que compete la administración del Poder Judicial, según lo previsto en los ordinales 93 y 100 de la Constitución Política del Estado xx Xxxxxxx y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, con las limitantes establecidas en el primero de los antes citados preceptos jurídicos.
1.3 Que es representado, conforme con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado xx Xxxxxxx y en la fracción I del numeral 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado xx Xxxxxxx, quien, de acuerdo con lo establecido en los ordinales 100 de la Constitución Política del Estado xx Xxxxxxx y 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, es asimismo presidente del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx y, con base en lo dispuesto en la fracción I del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, representante del Poder Judicial.
1.4 Que Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, en su calidad de presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado xx Xxxxxxx y del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx, cuenta con la representación para celebrar el presente contrato de conformidad con la designación de que fue objeto por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado xx Xxxxxxx en la sesión de fecha 8 ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, según lo previsto en los artículos 18 —fracción III—, 19, 20 —fracción I—, 115, 116 y 119 —fracción I— de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx.
1.5 Que el representante del Poder Judicial actúa, en los términos previstos en la fracción III del numeral 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, con la asistencia de la Coordinadora General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx, C.P. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, quien fue así discernida por acuerdo de fecha 16 dieciséis xx xxxxx de 2017 dos mil diecisiete del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx.
1.6 Que la directora de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx; el director de Servicios Generales de la Coordinación General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx, Tashai Xxxxxxx xxx Xxxxx, y el director Jurídico Consultivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, procedieron, respectivamente, a la revisión administrativa, técnica y jurídica del presente contrato.
1.7 1.7 Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe del presente contrato, concretamente, según la autorización presupuestal prevista en la sesión ordinaria de fecha 17 diecisiete de Enero de 2019 dos mil diecinueve por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado xx Xxxxxxx.
1.8 Que se siguió el procedimiento de contratación de licitación pública, conforme con lo previsto en la fracción I del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, dentro del cual se emitió el fallo de fecha de de 2019 dos mil diecinueve.
1.9 Que, para efectos de este contrato, señala como domicilio el ubicado en el kilómetro 84.5 ochenta y cuatro punto cinco de la carretera México-Pachuca, Sector Primario, código postal 42080 cuarenta y dos mil ochenta, en Xxxxxxx xx Xxxx, Estado xx Xxxxxxx.
2. Declara el contratista: Persona moral
2.1 Que es una conforme a las leyes mexicanas denominada
, según consta en la escritura pública número , volumen
, de fecha de de , de la notaría pública número de
.
2.2 Que el C. , en su carácter de representante legal de la empresa , tiene facultades suficientes para suscribir el presente instrumento de conformidad con la escritura pública número , volumen
, de fecha de de , de la notaría pública número de , lo que expresa bajo protesta de decir verdad, así como que tales facultades no le han sido revocadas ni en forma alguna limitadas o suspendidas, quien se identifica con credencial para votar con número de folio y clave de elector , expedida por el Instituto Nacional Electoral.
2.3 Que, bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, y que no tienen limitante ni impedimento alguno que conforme con la legislación mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.
2.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes , expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.
2.5 Que cuenta con el registro patronal , expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del cual asimismo está inscrito ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
2.6 Que cuenta con el registro xxx Xxxxxx de Contratistas del Estado xx Xxxxxxx, expedido por la Secretaría de Contraloría del Estado xx Xxxxxxx.
2.7 Que conoce a plenitud las normas previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx y demás normas vigentes internacionales, generales, federales, estatales y municipales que resulten aplicables.
2.8 Que conoce a plenitud las bases del presente contrato y demás anexos, así como que posee la suficiente capacidad técnica y financiera para obligarse en los términos del presente contrato.
2.9 Que conoce las especificaciones generales y técnicas de construcción; las normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente; las especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios vigentes; las especificaciones y normas del proyecto arquitectónico y de ingeniería; el programa de trabajo; los montos mensuales de obra; el catálogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; los proyectos, los planos, las especificaciones, las normas de calidad, los programas y los presupuestos relativos al presente contrato, y todas las especificaciones y normas que regulan la ejecución de la obra motivo del presente contrato que resulten aplicables.
2.10 Que conoce debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
2.11 Que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, la complejidad y la magnitud de los trabajos a ejecutar para el cabal cumplimiento de este contrato.
2.12 Que, para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle número
, Colonia , C.P. , , Estado de .
Persona física
2.1 Que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos que implica el presente contrato, al tratarse de una persona física de nacionalidad mexicana sin restricción alguna a la capacidad de ejercicio, conforme con lo previsto en el Código Civil para el Estado xx Xxxxxxx y demás normas conducentes.
2.2 Que se identifica con la credencial para votar folio , correspondiente a la clave de elector
, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
2.3 Que, bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, y que no tienen limitante ni impedimento alguno que conforme con la legislación mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.
2.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes , expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.
2.5 Que cuenta con el registro patronal , expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del cual asimismo está inscrito ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
2.6 Que cuenta con el registro xxx Xxxxxx de Contratistas del Estado xx Xxxxxxx, expedido por la Secretaría de Contraloría del Estado xx Xxxxxxx.
2.7 Que conoce a plenitud las normas previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx y demás normas vigentes internacionales, generales, federales, estatales y municipales que resulten aplicables.
2.8 Que conoce a plenitud las bases del presente contrato y demás anexos, así como que posee la suficiente capacidad técnica y financiera para obligarse en los términos del presente contrato.
2.9 Que conoce las especificaciones generales y técnicas de construcción; las normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente; las especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios vigentes; las especificaciones y normas del proyecto arquitectónico y de ingeniería; el programa de trabajo; los montos mensuales de obra; el catálogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; los proyectos, los planos, las especificaciones, las normas de calidad, los programas y los presupuestos relativos al presente contrato, y todas las especificaciones y normas que regulan la ejecución de la obra motivo del presente contrato que resulten aplicables.
2.10 Que conoce debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
2.11 Que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, la complejidad y la magnitud de los trabajos a ejecutar para el cabal cumplimiento de este contrato.
2.12 Que, para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle número
, Colonia , C.P. , , Estado de .
Cláusulas
El contratista se obliga a realizar para el Consejo, hasta su total y satisfactoria terminación, la obra pública denominada como Reubicación de la Dirección de Modernización y Sistemas y de la Coordinación de Información del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, ubicado en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx 00.0, Xxxxxx Xxxxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo, de conformidad con las bases del presente contrato; los programas autorizados; los presupuestos, los proyectos, los planos y especificaciones generales y particulares; el proyecto ejecutivo de obra; expediente técnico; planos, y demás anexos que forman parte integrante de este contrato; así como con las especificaciones y normas indicados en las declaraciones 2.9 y 2.10 de este contrato; todo lo cual se tiene por reproducido como parte integrante de esta cláusula; con sujeción a todas las normas aplicables y ordenamientos de las autoridades federales, estatales o
municipales competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente, así como a las instrucciones que al efecto le señale el Consejo y los ordenamientos conducentes.
El monto total del presente contrato es de $ moneda nacional, más el impuesto al valor agregado, por un monto de
_, moneda nacional, que implica un total de , moneda nacional.
El importe pactado no podrá sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx. Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado sin que haya mediado convenio al respecto, se considerará como obra ejecutada por cuenta y riesgo del contratista.
El contratista se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato en un plazo que no exceda de 135 ciento treinta y cinco días naturales. El comienzo de los trabajos debe hacerse el día 17 diecisiete de octubre de 2019 dos mil diecinueve y deberán concluirse, cuando más, el día 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, de acuerdo con el programa de ejecución de obra pactado.
El atraso en la entrega física del inmueble en que habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato o en el pago del anticipo serán causas para diferir el plazo de ejecución de la obra, lo que ameritará la celebración del debido convenio de diferimiento. No procederá el diferimiento si el contratista no entregase la garantía de cumplimiento de este contrato dentro del término señalado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, según lo previsto en la cláusula séptima de este contrato.
CUARTA. FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN
El Consejo otorgará oportunamente al contratista conforme con lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, un anticipo equivalente al 30% treinta por ciento del importe pactado en la cláusula segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de , moneda nacional.
El contratista se obliga con el anticipo otorgado a realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, su reglamento y demás normas complementarias y se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo el contratista liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
Para el caso de rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato, el contratista se obliga a reintegrar el saldo pendiente por amortizar al Consejo, en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado al contratista la determinación correspondiente. Sí el contratista no realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx y su Reglamento.
Para los efectos de la presente cláusula, el contratista se obliga realizar y anexar un programa de erogación del anticipo pactado, al que deberá sujetarse y que servirá de base al Consejo para verificar su correcta aplicación.
El programa de erogación del anticipo podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato.
Las partes acuerdan que no se otorgará anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, así como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios señalados.
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
El Consejo pondrá oportunamente a disposición del contratista y con antelación al inicio de los trabajos el inmueble en que debe llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, de lo que se levantará el acta correspondiente.
Ambas partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas al residente de supervisión de la obra dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx que para el pago de las estimaciones fije el Consejo con base en el presente contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia del pago correspondiente. Para la revisión y autorización de las estimaciones, la residencia de supervisión contará con un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a su presentación.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El Consejo pagará las estimaciones en un plazo no mayor a 30 treinta días naturales contados a partir de la fecha de su autorización.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que el Consejo dé curso al trámite de pago, sin que esto sea motivo para que el contratista solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecución de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagarán al contratista mediante transferencias electrónicas a cuentas bancarias indicadas por escrito por el contratista.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetarán al procedimiento previsto por el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx.
Si se trata de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme con lo señalado en el párrafo que antecede. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Consejo.
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la siguiente estimación.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el presente contrato, el Consejo podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.
Si se trata de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los rubros no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
El contratista se obliga a constituir, en la forma, términos y procedimientos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx, el reglamento a la misma y demás disposiciones aplicables, las siguientes garantías:
a) garantía de correcta inversión del anticipo otorgado, que deberá constituir mediante fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada y a favor del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversión y sea aplicado en los términos pactados en la cláusula cuarta de este contrato; y se obliga a presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la adjudicación directa mediante la cual se le adjudico el presente contrato. esta garantía estará vigente hasta la total amortización del anticipo acordado.
b) garantía de cumplimiento de este contrato, que deberá constituir mediante fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada a favor del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx por el 10% diez por ciento del importe total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; misma que se obliga a presentar dentro de los 15 quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la adjudicación directa del presente contrato; si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya señalado, el Consejo podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato; esta garantía estará vigente hasta que el contratista dé cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera con la suscripción de este instrumento, y
c) garantía para responder de los defectos surgidos en la obra, xxxxxx ocultos y cualquier otra responsabilidad una vez concluidos los trabajos no obstante su recepción formal, que el contratista deberá conceder mediante fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada a favor del Poder Judicial del Estado xx Xxxxxxx por el equivalente al 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; con vigencia de un año siguiente a la fecha de entrega de la obra; por lo que previamente a la recepción de los trabajos el contratista deberá presentar dicha fianza.
Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento, suscitadas de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme con el programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx y su Reglamento. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de la obra.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; si se tratase de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios, éstos deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
Xxxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx Xx. 00.0, Xxxxxx Xxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Tel. (00-000) 000-0000 Ext. 9126, 9372
NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, el contratista se obliga a comunicar al Consejo la terminación de los trabajos que le fueron encomendados a fin de que éste verifique que los trabajos estén debidamente concluidos, ello dentro de los 10 diez días hábiles siguientes.
Las partes acuerdan que la recepción de los trabajos se hará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha que se haya constatado su terminación, en los términos del párrafo anterior, con la comparecencia del Consejo, el contratista y un representante, al efecto designado, de la Secretaría de Contraloría del Estado xx Xxxxxxx.
En la fecha señalada, el Consejo, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes a que se refieren los párrafos anteriores, si el Consejo no recibe la obra en la fecha señalada, se tendrá por recibida.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes respecto del finiquito o si el contratista no acude ante el Consejo para la elaboración del finiquito dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el Consejo procederá a elaborarlo y deberá comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 8 ocho días hábiles, contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho convenga. Si transcurrido este plazo, el contratista no realiza alguna manifestación, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, el Consejo pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.
DÉCIMA. SUPERINTENDENCIA Y RESIDENCIA
El contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que actuará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
El Consejo se reserva el derecho de su aceptación o remoción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
El Consejo, por su parte, se obliga a establecer la residencia de supervisión de obra, con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público con la experiencia necesaria, acorde con el tipo de los trabajos a realizar, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. Ésta residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos; así mismo tendrá las facultades y responsabilidades que le otorga la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado xx Xxxxxxx y demás disposiciones aplicables. En el caso de que la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de supervisión de obra del Consejo.
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN
El contratista expresamente se obliga a no ceder en forma parcial o total a terceras personas físicas x xxxxxxx sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos; salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, los cuales podrán ser transferidos por el contratista en favor de otra persona, para lo cual deberá contar con el consentimiento por escrito del Consejo,
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra; sólo podrá hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación en la obra, en ambos casos, con autorización previa y por escrito del Consejo. En estos casos, el contratista seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante el consejo y el subcontratista, no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.
DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES
El contratista, como empresario y único patrón del personal que intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro carácter bajo sus órdenes para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relación liberando al Consejo de las mismas, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario. En consecuencia, el contratista se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del Consejo, en relación con los trabajos de este contrato.
DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el Consejo. Asimismo, el contratista es el único responsable en el supuesto de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de los trabajos que éste desarrolle y de los equipos, diseños y servicios que emplee.