We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of GENERALITA’ Clause in Contracts

GENERALITA’. Tutti i componenti di produzione, distribuzione e utilizzazione dei calore dovranno essere omologati, secondo le normative vigenti, e ciò dovrà essere documentato dai certificati di omologazione (e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Il livello di rumore durante il funzionamento degli impianti non deve superare i valori consentiti dalla normativa vigente. La misura e la valutazione del rumore prodotto dagli impianti dovrà avvenire tenendo presente la Norma UNI C.T.I.8199. Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere conformi come caratteristiche e come spessori alle prescrizioni del DPR 412/93 allegato B. Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati di accertamento di laboratori (conduttività termica, stabilità dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiatura soggette a collaudo o ad omologazione INAIL (ex SPESL) dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o punzonatura dell'INAIL. La Ditta dovrà consegnare alla D.L. tutta la documentazione relativa (certificati, libretti, etc..) Tutti i componenti elettrici dovranno essere ove possibile, provvisti dei marchio di qualità (IMQ). Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni etc.), saranno a completo carico della Ditta che, a riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. In caso di emissione di nuove normative la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione alla Committente e dovrà adeguarvisi ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma risulterà posteriore alla data dell'appalto. Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiatura e componenti, e consegnata alla S.A. entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta "regola d'arte", sia per quanto riguarda le modalità di installazione, sia per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali impiegati. Tutti i materiali e le apparecchiature componenti gli impianti dovranno essere della migliore qualità e costruiti da primarie case costruttrici, dovranno essere ben lavorati e rispondenti al servizio cui sono destinati, tenendo conto delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l'esercizio, della durata e della facilità di manutenzione. La caratteristiche tecniche di seguito riportate fanno riferimento a specifiche marche di prodotti utilizzati in progetto ma potranno essere sottoposte per approvazione alla D.L. schede tecniche di altre marche con caratteristiche tecniche equivalenti. Tutti i materiali non univocamente o espressamente specificati negli allegati documenti di progetto, dovranno essere scelti secondo le seguenti prescrizioni:

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

GENERALITA’. Tutti Nell’espletamento del Servizio la Società dovrà utilizzare risorse qualificate per una perfetta esecuzione dello stesso. Per lo svolgimento delle attività la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del Contratto, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa e presso le proprie sedi, di ambienti tecnologici conformi a quanto specificato nel capitolo 5, nonché di tutte le apparecchiature e strutture logistiche di cui ai successivi paragrafi e dovrà darne tempestiva comunicazione a INSIEL mediante apposita nota sottoscritta dal responsabile della Società. INSIEL potrà effettuare, presso le sedi ove saranno svolte le attività, per tutta la durata del Contratto, congiuntamente al personale della Società stessa, verifiche tecnico-funzionali sull’effettiva predisposizione dell’ambiente tecnologico necessario per l’esecuzione del Servizio. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all’organizzazione delle attività effettuate presso le proprie sedi. La Società, dotata dei necessari ambienti di sviluppo e test, dovrà realizzare i componenti prodotti previsti presso la propria sede e dovrà consegnarli a INSIEL tramite modalità che saranno concordate nell’ambito degli affidi, tramite trasferimenti su server opportunamente organizzati e residenti in INSIEL oppure tramite modalità migliorative che INSIEL potrà individuare nel corso del Contratto. La Società dovrà, inoltre, predisporre e consegnare la documentazione a INSIEL per il caricamento nel proprio ambiente di produzionequanto prodotto. INSIEL, distribuzione provvederà ad eseguire il test di verifica dei requisiti funzionali e utilizzazione dei calore dovranno non funzionali. Nel caso in cui il test avrà esito negativo, il prodotto sarà rinviato alla Società che dovrà effettuare le modifiche del caso a proprio esclusivo carico e quindi riprendere il ciclo. Tutta la documentazione prodotta a seguito delle attività oggetto del Servizio deve essere omologatiredatta in lingua italiana. La documentazione e le applicazioni software realizzate non devono riportare alcun marchio o logo societario identificativo del Società. Per l’espletamento del Servizio, secondo INSIEL potrà mettere a disposizione della Società (previo accordo esplicitato al momento del singolo affidamento): • le normative vigenti, e ciò dovrà essere documentato dai certificati specifiche di omologazione (analisi • le specifiche tecniche • gli standard di qualità • eventuali moduli sorgenti soggetti agli interventi di Produzione software • le specifiche tecniche per la creazione delle basi dati di test in base ai quali predisporre ed organizzare le attività; • framework e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Il livello di rumore durante il funzionamento degli impianti non deve superare i valori consentiti dalla normativa vigentelibrerie • indicazioni sulla documentazione • Indirizzi per l’interfaccia grafica. La misura e la valutazione del rumore prodotto dagli impianti dovrà avvenire tenendo presente la Norma UNI C.T.I.8199. Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere conformi come caratteristiche e come spessori alle prescrizioni del DPR 412/93 allegato B. Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati di accertamento di laboratori (conduttività termicaSocietà non potrà utilizzare, stabilità dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Tutti i serbatoia nessun titolo, i recipienti in pressione e le apparecchiatura soggette a collaudo o ad omologazione INAIL (ex SPESL) dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o punzonatura dell'INAIL. La Ditta dovrà consegnare alla D.L. tutta la documentazione relativa (certificatifornita da INSIEL o quanto realizzato per il Servizio, libretti, etc..) Tutti i componenti elettrici dovranno essere ove possibile, provvisti dei marchio al di qualità (IMQ). Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni etcfuori delle attività oggetto del presente capitolato.), saranno a completo carico della Ditta che, a riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. In caso di emissione di nuove normative la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione alla Committente e dovrà adeguarvisi ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma risulterà posteriore alla data dell'appalto. Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiatura e componenti, e consegnata alla S.A. entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta "regola d'arte", sia per quanto riguarda le modalità di installazione, sia per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali impiegati. Tutti i materiali e le apparecchiature componenti gli impianti dovranno essere della migliore qualità e costruiti da primarie case costruttrici, dovranno essere ben lavorati e rispondenti al servizio cui sono destinati, tenendo conto delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l'esercizio, della durata e della facilità di manutenzione. La caratteristiche tecniche di seguito riportate fanno riferimento a specifiche marche di prodotti utilizzati in progetto ma potranno essere sottoposte per approvazione alla D.L. schede tecniche di altre marche con caratteristiche tecniche equivalenti. Tutti i materiali non univocamente o espressamente specificati negli allegati documenti di progetto, dovranno essere scelti secondo le seguenti prescrizioni:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Realizzazione Di Applicazioni Software

GENERALITA’. Tutti Il presente elenco prezzi costituisce la descrizione ovvero i componenti limiti di produzionefornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, distribuzione idonea mano d'opera e utilizzazione materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare. L'elenco dei calore dovranno essere omologatiprezzi unitari in base ai quali, secondo dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le normative vigenti, e ciò dovrà essere documentato dai certificati opere compiute ed elencate qui di omologazione (seguito. I prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Il livello contratto e con i limiti di rumore durante il funzionamento degli impianti non deve superare i valori consentiti dalla normativa vigente. La misura e la valutazione del rumore prodotto dagli impianti dovrà avvenire tenendo presente la Norma UNI C.T.I.8199fornitura descritti. Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere conformi come caratteristiche saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e come spessori alle in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori. I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del DPR 412/93 allegato B. Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati presente elenco prezzi nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura. Per la esecuzione di accertamento categorie di laboratori (conduttività termicalavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ovvero si procederà in economia, stabilità dimensionale con operai, mezzi d'opera e funzionale provviste fornite dall'Appaltatore e comportamento al fuoco) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Tutti i serbatoi, i recipienti contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in pressione e le apparecchiatura soggette a collaudo o ad omologazione INAIL (ex SPESL) dovranno essere regolarmente collaudati perfetto stato di servibilità e provvisti di targa tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di collaudo sua competenza e si obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o punzonatura dell'INAILdai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. La Ditta dovrà consegnare alla D.L. tutta L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai. I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi unitari di cui al presente elenco: in tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono compresi la documentazione relativa necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente elenco e nel contratto di fornitura. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (certificati, libretti, etc..da eseguirsi cioè in economia) Tutti i componenti elettrici dovranno essere ove possibile, provvisti dei marchio di qualità (IMQ)e concordati a priori. Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni etc.), saranno a completo carico della Ditta che, a riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. In caso di emissione di nuove normative la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione alla Committente e dovrà adeguarvisi ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma risulterà posteriore alla data dell'appalto. Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiatura e componenti, e consegnata alla S.A. entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta "regola d'arte", sia per quanto riguarda le modalità di installazione, sia per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali impiegati. Tutti i materiali e le apparecchiature componenti gli impianti dovranno essere della migliore qualità e costruiti da primarie case costruttrici, dovranno essere ben lavorati e rispondenti al servizio cui sono destinati, tenendo conto delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l'esercizio, della durata e della facilità di manutenzione. La caratteristiche tecniche di seguito riportate fanno riferimento a specifiche marche di prodotti utilizzati in progetto ma potranno essere sottoposte per approvazione alla D.L. schede tecniche di altre marche con caratteristiche tecniche equivalenti. Tutti i materiali non univocamente o espressamente specificati negli allegati documenti di progetto, dovranno essere scelti eseguite dall'Appaltatore secondo le seguenti prescrizioni:migliori Regole d'Arte e di prassi di cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

GENERALITA’. Tutti L’elenco prezzi costituisce la descrizione ovvero i componenti limiti di produzionefornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, distribuzione idonea mano d'opera e utilizzazione materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione dei calore dovranno essere omologatiLavori vorrà esplicitare. L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, secondo dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le normative vigenti, e ciò dovrà essere documentato dai certificati opere compiute ed elencate qui di omologazione (seguito. I prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Il livello contratto e con i limiti di rumore durante il funzionamento degli impianti non deve superare i valori consentiti dalla normativa vigente. La misura e la valutazione del rumore prodotto dagli impianti dovrà avvenire tenendo presente la Norma UNI C.T.I.8199fornitura descritti. Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere conformi come caratteristiche saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e come spessori alle in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei Lavori. I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del DPR 412/93 allegato B. Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati presente elenco prezzi, nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di accertamento di laboratori (conduttività termica, stabilità dimensionale sua competenza e funzionale e comportamento al fuoco) che la Ditta dovrà fornire alla D.L. Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiatura soggette si obbliga a collaudo o ad omologazione INAIL (ex SPESL) dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo far osservare dal suo personale tecnico e/o punzonatura dell'INAILdai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. La Ditta dovrà consegnare alla D.L. tutta la documentazione relativa (certificati, libretti, etc..) Tutti L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai. I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i componenti elettrici dovranno essere ove possibile, provvisti dei marchio di qualità (IMQ). Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti prezzi unitari di cui sopraal presente elenco: in tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni etc.), saranno a completo carico della Ditta speciali. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, a riguardoper natura, dimensione, difficoltà esecutiva o urgenza, non potrà avanzare alcuna pretesa saranno suscettibili di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavorimisurazione. In caso di emissione di nuove normative la Ditta è tenuta Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e concordati a darne immediata comunicazione alla Committente e dovrà adeguarvisi ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma risulterà posteriore alla data dell'appalto. Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiatura e componenti, e consegnata alla S.A. entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Gli impianti dovranno essere realizzati a perfetta "regola d'arte", sia per quanto riguarda le modalità di installazione, sia per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali impiegati. Tutti i materiali e le apparecchiature componenti gli impianti dovranno essere della migliore qualità e costruiti da primarie case costruttrici, dovranno essere ben lavorati e rispondenti al servizio cui sono destinati, tenendo conto delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l'esercizio, della durata e della facilità di manutenzione. La caratteristiche tecniche di seguito riportate fanno riferimento a specifiche marche di prodotti utilizzati in progetto ma potranno essere sottoposte per approvazione alla D.L. schede tecniche di altre marche con caratteristiche tecniche equivalenti. Tutti i materiali non univocamente o espressamente specificati negli allegati documenti di progetto, dovranno essere scelti secondo le seguenti prescrizioni:priori.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto