INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE Clausole campione

INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire direttamente sugli impianti nei casi in cui il Fornitore manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni manutentive proposte non vengano accettate dall’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche. AMMINISTRAZIONE FORNITORE NUMERO CONTRATTO IDENTIFICATIVO IMPIANTO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE TECNCI CHE HANNO ESEGUITO L'INTERVENTO DATA DEL GIORNO ORA INIZIO ORA TERMINE VERIFICA TRIMESTRALE VERIFICA SEMESTRALE PRONTO INTERVENTO INTERVENTO SU GUASTO INTERVENTO SU RICHIESTA VERIFICHE ESEGUITE ANOMALIE RISCONTRATE INTERVENTI CORRETTIVI E RIPARATIVI MATERIALI IMPIEGATI ORE DI MANODOPERA IMPIEGATE NOTE/COSTO DELL’INTERVENTO IL GESTORE DEL SERVIZIO Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Centrale Unica Lavori Pubblici U.O. Impianti Tecnologici 1 1 AE 00005236/00 ATTIVO ASCENSORE 6 21 450 6 Proprio Basso Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0 - 001 ANAGRAFE 2 2 AE 00005237/00 ATTIVO ASCENSORE 6 21 450 6 Proprio Basso Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0 - 001 ANAGRAFE 3 3 AE 00005243/00 ATTIVO ASCENSORE 5 21 450 5 Proprio Alto Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I CENTRO XXX XXXXX XXXXXXXXXX 50 - 00186 RIPARTIZIONE III 4 5 AE 00005242/00 ATTIVO ASCENSORE 5 21 850 11 Proprio Alto Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I CENTRO XXX XXXXX XXXXXXXXXX 50 - 00186 RIPARTIZIONE III 5 6 AE 00005234/00 ATTIVO ASCENSORE 6 21 850 11 Proprio Basso Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0 - 001 RIPARTIZIONE IV 6 7 AE 00005235/00 ATTIVO ASCENSORE 6 21 450 6 Proprio Basso Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0 - 001 RIPARTIZIONE IV 7 8 AE 00005227/00 ATTIVO ASCENSORE 3 21 450 6 Proprio Basso Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 0 - 001 RIPARTIZIONE IV 8 9 AE 00005238/00 ATTIVO ASCENSORE 4 14 450 6 Proprio Alto Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I CENTRO XXX XXXXX XXXXXXXXXX 50 - 00186 RIPARTIZIONE IV 9 10 AE 00005239/00 ATTIVO ASCENSORE 4 14 450 6 Proprio Alto Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I CENTRO XXX XXXXX XXXXXXXXXX 50 - 00186 RIPARTIZIONE IV 10 11 AE 00005240/00 ATTIVO ASCENSORE 4 14 450 6 Proprio Alto Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I CENTRO XXX XXXXX XXXXXXXXXX 50 - 00186 RIPARTIZIONE IV 11 12 AE 00005241/00 ATTIVO ASCENSORE 4 14 450 6 Proprio Alto Elettrico 2 Metallo SI Lotto 1 I CENTRO XXX XXXXX XXXXXXXXX...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire direttamente sugli impianti nei casi in cui il Fornitore manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni manutenti- ve proposte non vengano accettate dall’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche. L’Amministrazione appaltante ha pure facoltà di far eseguire lavori di manutenzione non com- presi nel canone di manutenzione, che comportano oneri economici ossia che comportano la sosti- tuzione di parti o componenti, ad altre ditte o società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per l’Amministrazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore del presente servizio, con la propria organizzazione, deve prestare tutta la necessaria assistenza tecnica al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manu- tenzione della impresa incaricata dell’esecuzione dell’intervento extracontrattuale. Per tutta la durata dei lavori affidati ad altra Impresa, il servizio di conduzione/manutenzione dell’impianto oggetto dell’intervento sarà sottratto all’Appaltatore affidatario di cui al presente C.S.A., salvo poi essere riaffidato allo stesso ad ultimazione dei lavori. L’affidamento temporaneo del servi- zio di conduzione/manutenzione all’Impresa esecutrice dei lavori extracontrattuali e la successiva ri- consegna all’ Appaltatore originario saranno formalizzati mediante appositi verbali sottoscritti dal Di- rettore del servizio, dall’ Appaltatore e da un rappresentante dell’Impresa esecutrice dei lavori. Qualora, in tempi successivi all’ultimazione dei suddetti lavori e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi, il Gestore del servizio dovesse ravvisare inconvenienti manutentivi collegati ad una cattiva esecuzione dei lavori o ad un qualche difetto dei componenti posti in opera, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante per l’assunzione delle decisioni del caso. Qualora l’Appaltatore del servizio ravvisi la presenza di una qualsivoglia situazione che com- porti pericoli imminenti a persone o cose, è tenuto a contattare immediatamente le strutture operati- ve del Committente per sottoporre la necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo be- nestare telefonico provvedendo eventualmente al blocco dell’impianto. In ogni caso è fatto obbligo all’Appaltatore di avvisare immediatamente le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.
Sample 1
INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire direttamente sugli impianti nei casi in cui il Fornitore manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni manutentive proposte non vengano accettate dall’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.
Sample 1

Related to INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.