Common use of Modalità di esecuzione Clause in Contracts

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente e a perfetta regola d’arte, con massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto All’inizio del presente appalto integralmente mercato un operatore provvede alla distribuzione dei contenitori per il rifiuto umido e dei sacchi per la raccolta differenziata agli esercenti presenti. Per ogni tipologia di rifiuto, a chiusura del mercato, viene effettuata la raccolta differenziata, il trasporto e l’avvio allo smaltimento e/o recupero. Il servizio prevede inoltre la pulizia dell’area di competenza a chiusura del mercato. Il servizio di base non comprende il posizionamento e ritiro di eventuali transenne a delimitazione dell’area interessata dal mercato e a perfetta regola d’arteregolazione del traffico veicolare. Per tale servizio, rientrante tra quelli a misura, su richiesta dei Comuni, il Gestore provvederà a formulare appropriata offerta tecnica-economica in conformità al Prezzario dei servizi a misura. Il servizio Mercati segue le frequenze di svolgimento dei mercati rionali, solitamente settimanali. Nel caso in cui i mercati settimanali ricadano in giornate festive, il Gestore richiede ai Comuni di comunicare, con massima cura e diligenzacongruo anticipo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel pieno rispetto se il mercato sarà oggetto di quanto offerto in sede di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appaltoannullamento o spostamento. A tal finefine il Gestore provvede all’acquisizione dei dati completi, tutti presso i locali in cui l’Appaltatore svolgerà Comuni, secondo modalità e formati concordati, riguardanti concessionari, occupanti di posti vendita nei mercati, fissi o precari, e ambulanti. Il Titolare del Servizio qualora ritenga di introdurre sistemi di tariffazione puntuale per i mercati, può richiedere al Gestore di introdurre sistemi tecnologici innovativi atti a commisurare le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederàproduzioni di rifiuto dei mercati rionali, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali che permettano una maggiore automazione delle operazioni di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industrialirilevazione.

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore L’Organismo di esecuzione deve costituire e disporre, per la durata del contratto, un gruppo di lavoro, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, che è incaricato di gestire e attuare il Programma. Tutte le attività del gruppo di lavoro, comprese la scelta delle società a cui subappaltare e i relativi preventivi di spesa, devono essere concordati, condivisi e preventivamente approvati dall’Organismo appaltante. L’aggiudicatario deve garantire che uno o più componenti del Gruppo di lavoro siano disponibili per riunioni di monitoraggio periodiche presso la sede dell’Organismo appaltante, per dare supporto operativo alle attività del piano che necessitano di essere svolte in stretto coordinamento con la struttura di riferimento e con tutti i soggetti partner. Le decisioni e i temi trattati in tali riunioni dovranno risultare da appositi verbali redatti tempestivamente dall’Organismo esecutore e messi a conoscenza via mail e approvati dall’Organismo appaltante. Il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni con l’Organismo appaltante può avvenire mediante modalità differenti e così articolate: contatti telefonici, riunioni, videochiamate, corrispondenza via email, condivisione e scambio di materiali e documenti attraverso i sistemi online. In ogni caso qualsiasi variazione nei piani di esecuzione rispetto a quanto precedentemente concordato dovrà eseguire le prestazioni oggetto essere previamente autorizzato dall’Organismo appaltante mediante atto scritto. E’ fatto divieto all’Organismo esecutore di cedere, in tutto o in parte, il servizio di esecuzione del presente appalto integralmente e Programma, a perfetta regola d’artepena di nullità della cessione stessa. Gli eventuali fornitori di qualsivoglia attività collegata o facente parte di quelle previste dal Programma dovranno essere approvati per iscritto dall’Organismo appaltante. In tal caso, l’Organismo esecutore dovrà presentare, con massima cura e diligenzacongruo anticipo, almeno due proposte con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischiorelativi preventivi di Fornitori tali da garantire gli stessi requisiti di capacità professionale, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industrialieconomica previsti al successivo punto 6.2.

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente I servizi e a perfetta regola d’arte, con massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività lavori oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti svolti secondo le modalità indicate nel Progetto operativo-esecutivo. L’appalto comprende: - tutti gli adempimenti progettuali ed amministrativi necessari; - la fornitura di tutti i materiali, della manodopera e delle attrezzature necessari alla rimozione e movimentazione dei rifiuti/terreni contaminati, al trasporto e al recupero/smaltimenti presso impianti autorizzati esterni; - tutto ciò che si rende necessario all’eliminazione delle cause di rischio per la sicurezza e salvaguardia dell’ambiente. Nell’esecuzione dei servizi/ lavori l’Appaltatore è tenuto ad osservare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche, quelle sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro e quelle sul recupero/smaltimento dei rifiuti. All’Appaltatore spettano altresì tutti gli obblighi elencati all’art. 18 del Capitolato Speciale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali, inclusi accessi e verifiche presso i siti e gli impianti di recupero e smaltimento a cui l’Appaltatore conferisce i rifiuti rimossi dall’area oggetto di bonifica. Nel caso in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. Le Parti potranno concordarecui, in qualunque momento e per qualunque ragioneesito ai controlli, specifiche modifiche alle il Comune dovesse riscontrare lavori non regolarmente eseguiti e/o modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque recupero/smaltimento non rispondenti a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegnaquanto dichiarato o alla normativa vigente, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilitàlo stesso Comune ne darà tempestiva comunicazione all’Appaltatore, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industrialiil quale dovrà provvedere alla regolarizzazione nei termini assegnati, assumendosene completamente gli oneri.

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore dovrà eseguire le Le prestazioni dovranno essere svolte dalla Contraente secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità di quanto previsto nell’offerta della Contraente (Allegato 1), nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo al Lotto 1 e nei relativi allegati (Allegato 2) oltre che nel PSC (Allegato 3). Le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente e Accordo Quadro sono sottoposte a perfetta regola d’arte, con massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel pieno rispetto verifica di quanto offerto in sede regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Codice (certificato di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolatoregolare esecuzione). La posa in opera Contraente dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto (Coordinatore Tecnico Operativo) quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra EUR e la Contraente La Contraente è consapevole che nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le lavorazioni oggetto prescrizioni di cui al D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, 4 concernente i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. EUR procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi appalto. La Contraente dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria produrre la documentazione ivi richiesta. Il corrispettivo complessivo convenuto per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appaltoAccordo Quadro, ammonta a € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A.. I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle interferenze sono valutati in €. L’Appaltatore si impegna comunque Il costo complessivo della manodopora è valutato in € [•] con una incidenza percentuale pari a rispettare tutte [•]%. Il corrispettivo per le indicazioni strategiche prestazioni verrà corrisposto, mediante l’emissione di SAL mensili, predisposti e operative relative all’esecuzione delle attività approvati secondo le modalità, termini e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto. La Contraente potrà emettere la fattura soltanto dopo l’emissione del certificato di pagamento e della relativa comunicazione del RUP che ne autorizza l’emissione. Nella suddetta comunicazione sarà indicato il Codice BAM. La contabilizzazione del corrispettivo per le attività, per le quali saranno emessi specifici ODA, sarà effettuata nel corso della loro esecuzione, con le modalità fissate nell’Ordinativo medesimo, ossia, a seconda dei casi, a corpo od a misura, mentre la loro liquidazione avverrà in forma “cumulata” in ragione della loro effettiva ultimazione nel periodo oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione fatturazione. EUR, sui certificati di Zètema. L’Appaltatore si impegnapagamento, sollevando la Società appaltante effettuerà una ritenuta delllo 0,50% a garanzia dell’osservanza da ogni responsabilitàparte dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti delle leggi e dei materiali regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.liquidazione finale, previa

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore dovrà Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio pubblico con accesso consistente di utenti ogni giorno), si evidenzia l’esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, l’accessibilità, l’utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio. Inoltre l’Appaltatore ha l’obbligo di: - eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente i lavori con la massima diligenza e a perfetta regola d’arte, con massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischioprecisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e delle norme vigenti; - impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato per il loro completamento. In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel più scrupoloso rispetto della spe- cifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forniture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e a tutte le norme di quanto offerto legge vigenti, restando l’Appaltatore unico responsabile circa l’esatto adempimento de- gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere. Tutte le voci contenute nell’art 59, ancorché siano state indicate dalle quantità previste, sono valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con- traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi alle tavole grafiche di gara nonché progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale ne- cessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche opere previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragionele quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, specifiche modifiche alle modalità sono compresi nel prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per formazione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori in piene condizioni di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industrialisicurezza.

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore dovrà si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di EUR e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. Le prestazioni dovranno, altresì, essere svolte dall’Appaltatore secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità di quanto previsto nell’offerta dell’Appaltatore (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Allegato 2). Le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente e Contratto sono sottoposte a perfetta regola d’arte, con massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel pieno rispetto verifica di quanto offerto in sede di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto conformità ai sensi dell’art.102 del presente appalto dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché essere comprensivi della manodopera necessaria per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidateCodice. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzatoinoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto dell’Appaltatore quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra l’Appaltatore e il Committente. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per EUR alcun onere finanziario diretto – né presente né futuro – per compensi, idoneo e in numero sufficiente rimborsi o quant'altro, posto che la remunerazione, secondo consuetudine di mercato, sarà a garantire l’espletamento carico delle compagnie con le quali verranno stipulate o rinnovate le coperture assicurative di EUR. L’Appaltatore riterrà, quale corrispettivo per il servizio svolto, la provvigione del 12% (dodici per cento) sui premi di assicurazione – da applicarsi per i contratti conclusi con l’assistenza del broker – giusta offerta economica presentata dalla medesima società affidataria. La suddetta provvigione del 12% (dodici per cento), a carico delle Compagnie aggiudicatarie dei servizi oggetto assicurativi, sarà versata direttamente dalle stesse all’Appaltatore ed esonera EUR da ogni responsabilità inerente al pagamento di dette cifre. L’Appaltatore dichiara che non avrà nulla a pretendere da EUR per l’attività resa in forza del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti contratto, anche in caso di gara. L’esecuzione mancato adempimento da parte delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione. L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industrialimedesime Compagnie assicuratrici.

Modalità di esecuzione. L’Appaltatore Il servizio di manutenzione dovrà eseguire prevedere l’attivazione da parte del fornitore della predisposizione e comunicazione di un numero telefonico di contatto e di un fax per l’apertura delle chiamate in caso di guasto/malfunzionamento di un apparato o di una componente di esso, attivo 8.00 – 19.00, cinque giorni su sette. Entro la data di inizio dei servizi il Committente comunicherà al fornitore i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate da parte dell’Amministrazione. Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o del fax da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura della chiamata. Il fornitore inserirà tale richiesta nel proprio sistema di gestione Trouble Ticket System (TTS) evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo che dovrà comunicare all’apertura del guasto. Il sistema di gestione dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le prestazioni oggetto del presente appalto integralmente e a perfetta regola d’artesue fasi, con massima cura e diligenzafino alla chiusura dell’intervento stesso. Le parti di ricambio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara nonché delle modalità, caratteristiche e specifiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. La posa in opera e le lavorazioni oggetto del presente appalto che dovranno essere effettuati mediante identiche alle parti sostituite, verranno fornite dal fornitore senza alcun onere aggiuntivo; le parti sostituite verranno ritirate dallo stesso che ne acquisirà la proprietà, assicurandone il ricorso trattamento in conformità alle norme vigenti. Il fornitore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità, nuove di fabbrica e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature. Nel caso in cui, a mezzi e attrezzature idoneifronte di un guasto di un apparato, nonché essere comprensivi il fornitore non sia sprovvisto della manodopera necessaria parte di ricambio richiesta per l’espletamento a regola d’arte delle attività affidate. L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzatola riparazione, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con un altro sistema (o con un’altra componente) avente le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara. L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nel luogo oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà le attività oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi medesime caratteristiche ed in particolare dopo grado di ristabilire la loro ultimazionecorretta e completa funzionalità. L’Appaltatore provvederàTale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola il fornitore dall’obbligo di fornire l’apparato (o la componente) richiesto per la riparazione. Il fornitore dovrà quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali verbalizzato nel “Rapporto di risulta. Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività oggetto di affidamento impartite dal Responsabile dell’esecuzione di Zètema. L’Appaltatore si impegna, sollevando la Società appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare a sua cura e spese lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industrialifine intervento”.