Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti saranno eseguiti a 90 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con cadenza trimestrale posticipatal’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le Agli effetti della liquidazione delle fatture, previa verifica del Responsabile Tecnicosaranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel capitolato speciale ed in conformità agli ordinativi emessi, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase controllate e risultanti dai documenti di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualitrasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato della stazione appaltante.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipatatrimestrale. Alle Per ogni sistema/ambiente la prima fattura verrà emessa a partire dal 1° del mese successivo alla data di collaudo dell’attivazione dello stesso. L’impresa si impegna ad effettuare la fatturazione dei canoni e far pervenire le fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi al Comune entro il termine di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza naturale. Il Comune provvederà al pagamento nei 30 prima della fine del trimestre di riferimento e comunque, se la fattura non pervenisse anticipatamente al trimestre di riferimento, entro 90 (novanta) giorni successivi al ricevimentodalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti L’Officina individuata dovrà provvedere a trasmettere in un’unica soluzione, entro i servizi contrattuali previsti primi 10 gg. del mese successivo a quello di riferimento, tutte le fatture relative ai lavori effettuati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipatacorso del mese stesso. Alle Ad ogni fattura trasmessa dovrà essere allegata la scheda tecnica che sarà fornita dall’operatore del servizio autoparco al momento dell’ingresso del mezzo in Officina. La scheda suddetta dovrà riportare la firma dell’operatore del servizio autoparco che attesta l’effettuazione del lavoro, timbro e firma dell’Officina che attesta l’avvenuta effettuazione del lavoro a regola d’arte. I pagamenti delle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentiavverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuatiattestato dal protocollo dell’Amministrazione, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi salvo formale contestazione in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualiordine all’adempimento contrattuale.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipataIl pagamento al Concessionario sarà effettuato sulla base di rate mensili posticipate, dietro emissione di regolare fattura, presentata al protocollo dell’Ente e debitamente vistata dal Direttore dell’esecuzione. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentiIl pagamento avverrà previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli relazione agli obblighi contrattuali. Nel corso di ogni anno solare il Concessionario emetterà 11 (undici) fatture mensili, che dovranno riportare il numero dei bambini che nel corso del mese hanno frequentato l’asilo, le modalità di frequenza (tempo pieno e o tempo ridotto) ed il costo complessivamente sostenuto dalla ditta per ciascun bambino, con riferimento a quanto specificato all’art. 3 del presente capitolato. Tale importo compenserà il Concessionario di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei servizi dati in concessione, nessuno escluso ed eccettuato.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti Eseguite le somministrazioni, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipatacapitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentiI pagamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuatiche saranno eseguiti a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, gli interventi salvo che non siano prescritte attività di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimentocollaudo. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione In tal caso saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali penaliprove e/o collaudi ed, i pagamenti all’impresa fino in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a che non si sia posta quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in regola con gli obblighi contrattualisede di gara.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate la Società Aggiudicataria, dovrà inviare regolare fattura trimestrale posticipata, con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in conformità a quanto stabilito in sede di affidamento. Alle Il pagamento delle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei avrà luogo entro 30 giorni successivi al ricevimentodalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione o suo delegato, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può Il pagamento sarà subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC). Questa Azienda Sanitaria potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalipenalità, i pagamenti all’impresa al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Questa Azienda Sanitaria si sia posta in regola con gli obblighi contrattualiriserva di fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata. La prima fattura verrà emessa a partire dal 1° del mese successivo alla data di collaudo ed inizio della operatività del contratto e limitatamente ai posti di lavoro attivi. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri spostamenti ed i servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – dell’Azienda Sanitaria, con cadenza trimestrale posticipatamensile (non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) la documentazione che comprovi l’esecuzione del servizio. Alle fatture dovranno Il servizio dovrà essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentifatturato mensilmente all’Azienda Sanitaria Locale n°7 Carbonia e dovrà riportare, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuatioltre al mese cui si riferisce, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penaliil numero degli interventi, i pagamenti all’impresa fino prezzi unitari e totali (per singola voce di spesa), l'imponibile e l’I.V.A. nella misura stabilita dalla Legge. L’ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali l’aggiudicatario fosse debitore. I pagamenti, da effettuarsi a mezzo mandato, avverranno a 60 giorni dalla data ricevimento della fattura, a condizione che non si il servizio sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.stato riconosciuto regolare dall’ufficio della ASL competente. Si intendono pervenute entro il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il I° e il 15° giorno ed entro il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell’A.S.L.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipataPer l’esecuzione del servizio il Comune verserà all’appaltatore il corrispettivo risultante dall’affidamento dell’appalto. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentiIl corrispettivo per l’intero servizio verrà suddiviso in mensilità e liquidato mensilmente. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, gli interventi “Nuovo hardware” previo controllo del servizio effettivamente svolto e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica dell’acquisizione del Responsabile TecnicoDURC. Qualsiasi irregolarità formale o materiale, verranno ammesse riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’espletamento del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti. Viene, inoltre, espressamente convenuto che il Comune può trattenere sul prezzo da corrispondere all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta o il rimborso spese a pagamento di penalità. Al termine dell’appalto si procederà da parte del responsabile competente all’emissione dell'attestato di regolare esecuzione, al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualidel saldo e allo svincolo della cauzione.