Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti saranno eseguiti a 90 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con cadenza trimestrale posticipatal’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le Agli effetti della liquidazione delle fatture, previa verifica del Responsabile Tecnicosaranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel capitolato speciale ed in conformità agli ordinativi emessi, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase controllate e risultanti dai documenti di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualitrasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato della stazione appaltante.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipataPer l’esecuzione del servizio il Comune verserà all’appaltatore il corrispettivo risultante dall’affidamento dell’appalto. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentiIl corrispettivo per l’intero servizio verrà suddiviso in mensilità e liquidato mensilmente. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, gli interventi “Nuovo hardware” previo controllo del servizio effettivamente svolto e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica dell’acquisizione del Responsabile TecnicoDURC. Qualsiasi irregolarità formale o materiale, verranno ammesse riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’espletamento del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti. Viene, inoltre, espressamente convenuto che il Comune può trattenere sul prezzo da corrispondere all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta o il rimborso spese a pagamento di penalità. Al termine dell’appalto si procederà da parte del responsabile competente all’emissione dell'attestato di regolare esecuzione, al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualidel saldo e allo svincolo della cauzione.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata. La prima fattura verrà emessa a partire dal 1° del mese successivo alla data di collaudo ed inizio della operatività del contratto e limitatamente ai posti di lavoro attivi. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri spostamenti ed i servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti L’Officina individuata dovrà provvedere a trasmettere in un’unica soluzione, entro i servizi contrattuali previsti primi 10 gg. del mese successivo a quello di riferimento, tutte le fatture relative ai lavori effettuati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipatacorso del mese stesso. Alle Ad ogni fattura trasmessa dovrà essere allegata la scheda tecnica che sarà fornita dall’operatore del servizio autoparco al momento dell’ingresso del mezzo in Officina. La scheda suddetta dovrà riportare la firma dell’operatore del servizio autoparco che attesta l’effettuazione del lavoro, timbro e firma dell’Officina che attesta l’avvenuta effettuazione del lavoro a regola d’arte. I pagamenti delle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamentiavverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuatiattestato dal protocollo dell’Amministrazione, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi salvo formale contestazione in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualiordine all’adempimento contrattuale.

Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipatatrimestrale. Alle Per ogni sistema/ambiente la prima fattura verrà emessa a partire dal 1° del mese successivo alla data di collaudo dell’attivazione dello stesso. L’impresa si impegna ad effettuare la fatturazione dei canoni e far pervenire le fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi al Comune entro il termine di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza naturale. Il Comune provvederà al pagamento nei 30 prima della fine del trimestre di riferimento e comunque, se la fattura non pervenisse anticipatamente al trimestre di riferimento, entro 90 (novanta) giorni successivi al ricevimentodalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.