Rep. n. 01

Rep. n. 01

Comune di Orune Provincia di Nuoro

SCRITTURA PRIVATA da registrarsi in caso d’uso

Contratto d'appalto dei lavori di attuazione degli “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 (Tabella E);

CIG: 7336905D87 CUP: B42B17000100002

Impresa: IMPRESA XXXXXXX XXXXXXXX & X. xxx, con sede: 00000 - Xxxxx (XX), Via Sardegna n. 8 - C. Fisc. MRNGPP35C20G147W, P.Iva 01139260911

Importo € 28.073,67 (euro ventottomilasettantatre/67) comprensivo degli oneri per la sicurezza

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Marzo in Orune e nella residenza comunale, si sono costituiti i signori: ---------------------------------

• Xxx. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Nuoro (NU) il 23/01/1979 il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Orune, Piazza Xxxxxxx Xxxxx n. 14, codice fiscale 00161070917, ove, per ragioni d’ufficio, elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del

Sindaco n. 04 del 09.01.2018, di seguito per brevità denominato “ente appaltante”;

------• Mariane Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Orune (NU) il 20.03.1935, domiciliato in Xxxxx, xx Xxx Xxxxxxxx x. 00, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’impresa IMPRESA XXXXXXX XXXXXXXX & X. xxx, corrente in Orune (NU), in Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale XXXXXX00X00X000X e partita IVA 01139260911, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche appaltatore.

PREMETTONO

• che con Deliberazione della G.C. n° 86 del 19/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 (Tabella E), redatto dall’ Xxx. Xxxxx Xxxxx nato a Nuoro il 02.03.1981, con studio a Nuoro in Via X.xxx Xxxxxxx

n. 10, Cod.Fisc. PRCDGI81C02F979F, P.Iva 01377470917, per una spesa complessiva di Euro 50.000,00; (diconsi euro cinquantamila/00) di cui € 33.210,99 (diconsi euro trentatremiladuecentodieci/99) per lavori a base d’asta ed € 910,40 (diconsi euro novecentodieci/40) quali oneri per la sicurezza;

• che i lavori sono finanziati per il totale dell’importo con fondi della Regione Autonoma della Sardegna, con copertura finanziaria rispettivamente nei capitoli di spesa n° Cap./Art. 11420, Titolo 2

Missione 08 Programma 01; -

• che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata volta ad individuare 05 ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) e dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e, ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett. a) del medesimo decreto, con il criterio del miglior prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, indetto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 827 del 29.12.2017 è risultata affidataria dei lavori in oggetto la ditta IMPRESA XXXXXXX XXXXXXXX & X. xxx, con sede: 00000 - Xxxxx (XX), Via Sardegna n. 8 - C. Fisc. MRNGPP35C20G147W, P.Iva 01139260911 che ha offerto il ribasso del 18,210 % sull’importo a base d’asta di € 33.210,989 (IVA esclusa) (diconsi euro trentatremiladuecentodieci/99) e quindi per il prezzo netto di € 27.163,27 (diconsi euro ventisettemilacentosessantatre/27) più l’IVA ed € 910,40 (diconsi euro novecentodieci/40) più l’IVA quali oneri per la sicurezza; ----------

• che gli atti di affidamento sono stati approvati, previa verifica del

possesso dei prescritti requisiti, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n° 827 data 29/12/2017, con la quale è stato disposto l'affidamento definitivo in favore dell'appaltatore, efficace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; -------------------------------

• che in particolare è stata accertata la regolarità contributiva dell’appaltatore mediante l’acquisizione del DURC in via telematica;

• che il Legale Rappresentante dell'Impresa e il Responsabile del procedimento, in data 14/02/2018 hanno sottoscritto, il verbale di cui all'art. 47 del D.P.R. 207/2010, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del

presente atto;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: ----------------

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO - L'Ente Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del lavoro denominato: “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13

(Tabella E);

CIG: 7336905D87 CUP: B42B17000100002

sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso, oltre che dal capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, (nei limiti di compatibilità con il D.Lgs.vo 50/2016) e dalle disposizioni del presente contratto: ----------------

• dalle condizioni speciali di appalto; ----------------------------------------------

• dagli elaborati grafici progettuali; -------------------------------------------

• dal piano operativo di sicurezza previsto dall’art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;

• dalle disposizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di opere pubbliche. -----------------

-che, previa dispensa della loro lettura, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono integralmente richiamati e facenti parte

integrante del contratto anche se non materialmente allegati e conservati unitamente ad esso;

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO - L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 28.073,67 (euro ventottomilaesettantatre/67) oltre l’IVA nella misura di legge. Tale importo risulta così determinato:

a) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta: € 27.163,27 (euro ventisettemilacentosessantatre/27) comprensivi di € 910,40 (euro novecentodieci/40) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Il contratto è stipulato a MISURA;

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - A

garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa XXXXXXX ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € 5.053,26 a mezzo garanzia fideiussoria (assicurativa ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data 23.01.2018 dalla Società ELBA ASSICURAZIONE SPA . La predetta cauzione verrà progressivamente svincolata secondo le modalità previste nel comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 4 DOMICILIO - L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio in Xxxxx (Xx), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00, presso la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori

o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra. ----------------------

ART. 5 DANNI - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni, stabilite dall'art. 14 del D.M. 145/2000. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.---------------------------------

ART. 6 ONERI DELL’APPALTATORE - L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di occupazione e mercato del lavoro e quelli in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a rispettarli, in base alle vigenti norme. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutte le norme e le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L’appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. ------------------

L'Appaltatore si impegna infine ad assolvere agli obblighi contenuti nelle

norme di cui all’art. 52 della Legge Regionale 07/08/2007 n° 5 che sono integralmente richiamate nel presente contratto e ne fanno parte

integrante e sostanziale.

ART. 7 PIANI DI SICUREZZA - In ordine alle prescrizioni di legge in materia di piani di sicurezza nei cantieri si stabilisce che l’appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente:

a) Il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione dei lavori; -----------------

I suddetti documenti di cui alla lett. a) depositati congiuntamente agli altri atti richiamati nel presente contratto, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 8 CESSIONE DI CREDITI - Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge n. 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, del D.lgs. 12.04.2006 n° 163. -------------------------------------------

ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 10 CONSEGNA DEI LAVORI - La consegna dei lavori all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dall’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. Resta comunque salva per l'Ente appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di sorta. ----------------------------

--------------------------------- ART. 11 TERMINE DI ULTIMAZIONE -

L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto entro 45

(quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di

consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 2.10 del capitolato speciale di appalto ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 del

D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., dall'ultimo dei verbali di consegna.

L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art. 199 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

-- ART. 12 PENALI PER IL RITARDO –

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista una penale giornaliera di Euro 28,07 (diconsi Euro ventotto/07) per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall’art. 18 del capitolato speciale di appalto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quanto previsto all’art. 2.12 del capitolato speciale di appalto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore può avvalersi della facoltà previste dall'art. 22, commi 4 e 5 del D.M. 145/2000.

-----------------------ART. 13 ESECUZIONE - L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale di appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che sono qui integralmente richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto

l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

----ART. 14 CONTROLLI - Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000.

--------ART. 15 CONTABILIZZAZIONE - I lavori sono contabilizzati dal direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore. Il direttore dei lavori provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall'art. 185 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.. -----------

---ART. 16 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO -

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto al di fuori dell'anticipazione di cui sopra. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nel contratto di appalto (importo € 20.000,00), ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emetterà il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - L’appaltatore IMPRESA

XXXXXXX XXXXXXXX & X. xxx, con sede: 00000 - Xxxxx (XX), Via Sardegna n. 8 - C. Fisc. MRNGPP35C20G147W, P.Iva 01139260911

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ----

ART. 18 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 30 del D.M. 145/2000.

ART. 19 REVISIONE PREZZI - La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. Viene fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti dell’art. 106 del D.Lgs.vo 18.04.2016 n° 50.

ART. 20 COLLAUDO - L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione che avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 21 CONSEGNA ANTICIPATA - Si stabilisce espressamente che l'Ente appaltante intende avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 230 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. ai fini di ottenere la consegna anticipata dell'opera. – ART. 22 DIFETTI DI COSTRUZIONE - L'appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. 145/2000.

ART. 23 DANNI DI FORZA MAGGIORE - Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art. 20 del D.M. 145/2000.

ART. 24 CONTROVERSIE - Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.vo 18.04.2016 n.50, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo. Ove non si proceda all'accordo xxxxxxx e l'appaltatore confermi le riserve e comunque in ogni altro caso, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 RISOLUZIONE E RECESSI - Per la risoluzione e il recesso trovano

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 26 NORMATIVA APPLICABILE - Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs.vo 18.04.2016 n.50, del

D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., della legge regionale 07/08/2007 n.5, del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, del D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 e degli artt. 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche.

ART. 27 SPESE DEL CONTRATTO - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore. Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti maggiore di quello previsto nel presente atto, l'appaltatore è obbligato ad assolvere agli oneri tributari relativi pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza degli importi. Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti inferiore a quello stabilito dal presente atto, l'Ente appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso all'appaltatore delle maggiori imposte eventualmente pagate. Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Il presente atto del quale è stata data lettura alle parti stesse che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono dopo dispensa della lettura degli atti richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. -----------------

L’impresa ha provveduto a sottoscrivere il patto di integrità con l’Amministrazione Comunale in data 14/02/2018.------------------------------

Questo atto scritto con apparecchiature informatiche da persona di mia

fiducia consta di numero undici pagine intere e quanto fin qui della dodicesima di carta resa legale. ------------------

L’APPALTATORE L’ENTE APPALTANTE