Common use of Atsakomybė Clause in Contracts

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųjos montavimo darbų vertės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąuž kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Užsakovas Pardavėjas: 8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoneįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.; 8.2.2. pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, pajamųnustatytų per garantinį terminą, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoatlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus tiesioginius nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 Pardavėjas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas, jeigu Sutarties 5.1. punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąnumatyta Įrangos kaina padidės arba Montavimas nebus atliktas ar nebus atliktas laiku dėl Pirkėjo kaltės. 8.4. Tuo atvejuPardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl savo valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (keturiasdešimt aštuoniaspvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) darbo valandasir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuįvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Bankas atsako už netinkamai suteiktas paslaugas įstatymų ir Pirkimo sutartįšių taisyklių nustatyta tvarka. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąBankas atsako tik už tiesioginius Kliento dėl Banko kaltės patirtus nuostolius. 8.2. Užsakovas Bankas neatsako už nuostolius, kuriuos Klientas patiria dėl neteisingų dokumentų, duomenų ar Tiekėjas neatlygina vienas nurodymų, pateiktų Bankui, už nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus Kliento ir/ar trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui ar kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoasmeniui padaroma žala. Klientas yra atsakingas už visus Banko nuostolius, pajamųpatirtus dėl Bankui pateiktos klaidingos informacijos, geros reputacijos nurodymų ar planuotų sutaupymų praradimoSutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąBankas neatsako už Kliento nuostolius, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąpatirtus dėl valiutų kursų pasikeitimo. 8.4. Tuo atvejuJeigu Klientas Sutartyje nustatytais terminais nevykdo ar tinkamai neįvykdo savo prievolių Bankui, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 Klientas privalo Bankui sumokėti netesybas, nustatytas Sutartyje ir (keturiasdešimt aštuoniasar) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuLietuvos Respublikos teisės aktuose. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosBanko ar Kliento atsakomybė netaikoma esant neįprastoms ir nenumatytoms aplinkybėms, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos kurių šalis (ši diena neįskaitoma) iki dienosBankas ar Klientas), kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)prašantis atsižvelgti į šias aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai tai nustato kiti Banko veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 8.6. Užsakovas Sutarties šalis (Bankas ar Klientas), kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų apie šias aplinkybes informuoti kitą šalį (Klientą ar Banką). Pavėluotas kitos šalies (Kliento ar Banko) informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, kaip pagrindu atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl nesavalaikio prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar jų nevykdymo ir nuostolių atlyginimo. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Kliento ir Banko įsipareigojimų vykdymas yra atidedamas Kliento ir Banko nustatytam laikotarpiui, nesuteikiant Klientui ir Bankui teisės nutraukti ar anuliuoti Sutartį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės išliks ilgiau nei tris mėnesius, Klientas ir Bankas, raštu pranešę vienas kitam, turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuinutraukti Sutartį. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimoSusidarius įsiskolinimui, TiekėjasKlientas privalo atlyginti Bankui kaštus ir išlaidas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėssusijusias su įsiskolinimų pagal Sutartį ir šias Bendrąsias taisykles susigrąžinimu.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųjos montavimo darbų vertės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąuž kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Užsakovas Pardavėjas: 8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti sutartos įrangos Montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, gaminančios reikiamą elektros įrangos kiekį, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoneįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. 8.2.2. pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, pajamųnustatytų per garantinį terminą, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoatlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus tiesioginius nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atvejuPardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl savo valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (keturiasdešimt aštuoniaspvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) darbo valandasir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuįvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.27.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimopriskaičiuotas baudas išskaičiuoja iš Tiekėjui mokėtinų sumų. 8.37.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJeigu Tiekėjas savo kaltais veiksmais ar dėl neatsargumo, Tiekėjasar neveikimu sukelia Užsakovui nuostolius, Užsakovui pareikalavuskurie neatlyginami civilinės atsakomybės draudimu, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąTiekėjas įsipareigoja atlyginti draudiko neatlygintų nuostolių dalį. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.57.4. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.67.5. Tiekėjui elektroninės apsaugos paslaugų ir /arba pavojaus mygtuko paslaugų teikimo metu vėluojant suteikti reagavimo paslaugas UŽSAKOVUI Pirkimo sutartyje numatytais terminais (minutėmis), Užsakovui pareikalavus raštu, Tiekėjas moka Užsakovui 5 (penkių) Eur baudą už kiekvieną pavėluotą minutę. 7.6. Tuo atveju, kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai (išskyrus šios Sutarties 7.5 punkte nurodytą atvejį), Užsakovui pareikalavus raštu, Tiekėjas moka Užsakovui 150 (vieno šimto penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną nustatytą Pirkimo sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį (įskaitant Tiekėjo įsipareigojimą dėl Tiekėjo (subtiekėjo) darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianos, jei taikoma). Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiišskaičiuoti sumą už nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Xxxxxxxxx iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo Paslaugų suteikimo. 8.77.7. Tiekėjas neprisiima atsakomybės ir neatlygina Užsakovui žalos ir nuostolių: 7.7.1. Kilusių dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 7.7.2. Atsiradusių po to, kai gavęs Tiekėjo pranešimą apie galimą grėsmę, Užsakovas laiku nesiėmė visų būtinų priemonių žalai (nuostoliams) išvengti ar sumažinti. [Elektroninės apsaugos atveju] 7.7.3. Atsiradusių ir/ar padidėjusių dėl to, kad gavus iš Tiekėjo pranešimą apie objekto apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos suveikimą saugomose patalpose, atsakingam asmeniui atsisakė atvykti ar atvykus atsakingam asmeniui, jis atsisakė įleisti apsaugos darbuotojus į patalpas, kad būtų patikrintos patalpos iš vidaus. 7.7.4. Jeigu nebuvo gautas pranešimas apie apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos suveikimą iš patalpų, saugomų apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos priemonėmis dėl jos neįjungimo ar kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių. 7.7.5. Jei nuostoliai atsirado ir/ar padidėjo dėl to, kad Užsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė kitus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 7.8. Užsakovui nutraukus neįvykdžius pareigos nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimopriede Nr. 1 nurodytos bendros Paslaugų kainos, Tiekėjasir Šalims nepratęsus Paslaugų teikimo termino, Užsakovui Tiekėjui pareikalavus, Užsakovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą nuo baudą, išskyrus atvejus, kai Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės arba abipusiu Šalių susitarimu. ir remonto paslaugų atveju] [Techninės įrangos priežiūros, aptarnavimo 7.9. Tiekėjui vėluojant pašalinti gedimus, Pirkimo sutarties vertėssutartyje numatytais terminais, Tiekėjas privalo savo ištekliais ir sąskaita užtikrinti nepertraukiamą objekto apsaugą iki kol nebus pašalinti gedimai.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Tiekėjui nesilaikant įsipareigojimų, susijusių su pasiūlymo vertinimo metu taikomų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų [papildoma įranga, papildomas garantinis terminas, pristatymo terminas] įgyvendinimu, bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu. 8.2. Užsakovas Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.Tiekėjui padarius esminį sutarties pažeidimą Užsakovas: 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Reikalauja sumokėti baudą, lygią 5 % Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą.kainos EUR su PVM; 8.4. Tuo atvejuPasinaudoja pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą. 8.5. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekę (-es), ar Tiekėjui vėluojant pristatyti pakaitinį autobusą per 3 darbo dienas Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 privalo Užsakovui sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pirkimo sutarties kainos EUR su PVM už kiekvieną dieną. 8.6. Tiekėjui nepristačius Prekės (keturiasdešimt aštuonias-ių) darbo valandasar pristačius ne visą (-as) Pirkimo sutartyje nurodytas Prekę (-es), nekokybišką (-as) ir/arba neatitinkančias Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekės (-ių) techninių specifikacijų reikalavimų, Prekės (-ių) gamintojų ar Prekės (-ių) pavadinimų Prekes per [mėn.], tai bus yra laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.58.7. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių numatytas Pirkimo sutartyje už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)Pirkimo sutarties nutraukimo. 8.68.8. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.78.9. Užsakovui nutraukus Nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimoUžsakovo kaltės, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, Užsakovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) 5 % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos kainos dydžio baudą. 8.10. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas Pirkimo sutarties vertėssutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytą (-as) tinkamą (-as) Prekę (-es) pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos faktūros apmokėjimo termino praleidimo dieną. 8.11. Pirkimo sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo gražinti perduotą (-as) Prekę (-es) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųjos montavimo darbų vertės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąuž kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Užsakovas Pardavėjas: 8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti sutartos įrangos Montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, gaminančios reikiamą elektros įrangos kiekį, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoneįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. 8.2.2. pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, pajamųnustatytų per garantinį terminą, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoatlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus tiesioginius nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 Pardavėjas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas, jeigu Sutarties 5.1. punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąnumatyta Įrangos kaina padidės arba Montavimas nebus atliktas ar nebus atliktas laiku dėl Pirkėjo kaltės. 8.4. Tuo atvejuPardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl savo valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (keturiasdešimt aštuoniaspvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) darbo valandasir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuįvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių Pirkimo sutarties šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx Xxxxxxx sutarties šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.27.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoUŽSAKOVUI laiku nesumokėjus TIEKĖJUI dėl UŽSAKOVO kaltės, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoTIEKĖJAS turi teisę reikalauti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.47.3. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte kai ne dėl UŽSAKOVO kaltės TIEKĖJAS nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai, UŽSAKOVAS turi nedelsdamas informuoti TIEKĖJĄ raštu (elektroniniu paštu), pateikdamas įrodymus dėl Pirkimo sutartyje nustatytų TIEKĖJO įsipareigojimų nevykdymo. TIEKĖJUI pašalinus visus atitinkamos dienos UŽSAKOVO nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu trūkumus per Pirkimo sutarties pažeidimupriede „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodytą trūkumų šalinimo terminą atitinkamame UŽSAKOVO objekte, skaičiuojamą nuo UŽSAKOVO pranešimo apie trūkumų šalinimą atitinkamame objekte gavimo, TIEKĖJUI sankcijos netaikomos. Nepašalinus bent vieno UŽSAKOVO nurodyto atitinkamos dienos trūkumo per Pirkimo sutarties priede „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodytą trūkumų šalinimo terminą atitinkamame UŽSAKOVO objekte, TIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI sumokėti 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą (bauda taikoma bendrai už visus nustatytus atitinkamos dienos trūkumus, t. y. bauda už atskirus nustatytus atitinkamus dienos trūkumus nėra sumuojama). Jeigu TIEKĖJUI 2 (du) kartus buvo faktiškai pritaikyta šiame Pirkimo sutarties punkte nurodyta bauda, 3-ią ir vėlesnį kartą TIEKĖJUI nevykdant sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdant juos netinkamai, bauda TIEKĖJUI taikoma iš karto, nesuteikiant papildomo termino trūkumams pašalinti. TIEKĖJAS moka UŽSAKOVUI šiame punkte nustatytą baudą tokiu atveju, kai UŽSAKOVAS raštu pareikalavo sumokėti šiame punkte nurodytą baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia TIEKĖJO nuo Paslaugų suteikimo. 8.57.4. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje UŽSAKOVUI neįvykdžius pareigos per Pirkimo sutarties galiojimo terminą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos sumosbendros Paslaugų kainos ir Šalims nepratęsus Pirkimo sutarties galiojimo, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, UŽSAKOVAS sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą nuo baudą. 7.5. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Šalių nuo pareigos vykdyti Pirkimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 7.6. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl TIEKĖJO padaryto esminio Pirkimo sutarties vertėspažeidimo, TIEKĖJAS privalo sumokėti 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės dydžio baudą, kuri laikytina minimaliais UŽSAKOVO nuostoliais. Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku UŽSAKOVO patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia TIEKĖJO nuo pareigos juos visiškai atlyginti. UŽSAKOVAS turi teisę išskaičiuoti baudą iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, TIEKĖJAS privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo UŽSAKOVO rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. 7.7. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl UŽSAKOVO kaltės, UŽSAKOVAS privalo sumokėti 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės dydžio baudą, kuri laikytina minimaliais TIEKĖJO nuostoliais. Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku TIEKĖJO patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia UŽSAKOVO nuo pareigos juos visiškai atlyginti. UŽSAKOVAS privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĖJO rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. 7.8. Jei TIEKĖJAS vykdydamas Pirkimo sutartį nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų arba nevykdo arba netinkamai vykdo šioje Pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir dėl to bet kuris trečiasis asmuo (kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko baudas ar kitas sankcijas UŽSAKOVUI, ir (ar) UŽSAKOVAS patiria nuostolių, TIEKĖJAS įsipareigoja atlyginti UŽSAKOVUI visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 7.9. TIEKĖJAS visais atvejais atsako už Paslaugų teikimo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta UŽSAKOVUI, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui. 7.10. TIEKĖJUI netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus UŽSAKOVAS turi teisę, neapribodamas kitų, Pirkimo sutartyje ir teisės aktuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, už įsipareigojimų nevykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Pirkimo sutartį TIEKĖJUI mokėtinų sumų (pranešant prieš tai TIEKĖJUI raštu), o, jei jų nepakaktų, ir iš TIEKĖJO pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų (pranešant prieš tai TIEKĖJUI raštu), Pirkimo sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Pirkimo sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. 7.11. Šalys susitaria, kad Pirkimo sutartyje nustatytos netesybos nėra nepagrįstai didelės – netesybos laikomos teisingomis ir minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, patirta dėl Šalies padaryto Pirkimo sutarties pažeidimo.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Jei Dalyvis dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasvėluoja sukurti Ikiprekybinio pirkimo rezultatą per Sutartyje nustatytą laikotarpį, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPO gali, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos be raštiško įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pareikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių nuo Kainos už kiekvieną praleistą uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami , skaičiuojant nuo mokėjimo termino Sutartyje Ikiprekybinio pirkimo rezultato sukūrimo laikotarpio pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią kai vėluojamas Ikiprekybinio pirkimo rezultatas buvo gautas apmokėjimas faktiškai sukurtas ir perduotas. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Dalyviui mokėtinos Kainos. Neatlikusi mokėjimo nustatytais terminais, PO, Dalyviui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kainos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Jei Dalyvis negali laiku ir (ši diena neįskaitomaar) tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl PO kaltės ir (ar) nuo PO priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl bet kokių kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo Dalyvio, Dalyviui netaikoma šioje Sutarties dalyje numatyta atsakomybė ir neskaičiuojami delspinigiai. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to padarytus tiesioginius nuostolius. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti Kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. Dalyviui pažeidus Sutartyje numatytus įsipareigojimus (išskyrus Sutarties 8 p. numatytą atvejį). 8.6. Užsakovas , PO turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiapie tai raštu informuoti Xxxxxx ir numatyti protingą terminą pažeidimams pašalinti. Jeigu Dalyvis nepašalina pažeidimų per PO nurodytą terminą, PO turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjusi dalyvį ne vėliau kaip prieš 30 dienų ir reikalauti atlyginti dėl pažeidimo patirtus nuostolius. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.27.2. Užsakovas ar Jeigu Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir ne dėl Užsakovo kaltės ilgiau kaip 15 darbo dienų vėluoja atlikti Paslaugas (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per pateikti Užsakovui Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimtiespriede nurodytus dokumentus už bent vienerius finansinius metus) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina trūkumų dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasšio įsipareigojimo nevykdymo, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.57.3. Pirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl TIEKĖJO kaltės: 7.3.1. Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties priede nurodytų nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų kainos, įskaitant PVM (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės); 7.3.2. Užsakovas pasinaudoja pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). 7.4. Šalys susitaria, kad jei dėl Tiekėjo šioje Pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Tiekėjas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai). 7.5. Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės tinkamai nesuteikia Paslaugų Pirkimo sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pradėti skaičiuoti delspinigius 0,03 % nuo nesuteiktų Paslaugų kainos, įskaitant PVM už kiekvieną tinkamai nesuteiktų Paslaugų dieną. 7.6. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 0,03 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.67.7. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.77.8. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Pirkimo sutarties vertėsnutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta Pirkimo sutarties nuostatose.

Atsakomybė. 8.15.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.45.2. Tuo atveju, jei 3.1.5 kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas neteikia Paslaugų (ar jų dalies), kai jas turėtų teikti, ar netinkamai teikia Paslaugas (ar jų dalį), t.y. nesilaiko šios Pagrindinės sutarties 3.1 punkte nurodytus nustatytų įsipareigojimų, Tiekėjas privalo Užsakovui sumokėti baudą. Bauda apskaičiuojama nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų sutrikimus (ar jų dalies) kiekį padauginus iš dvigubo įkainio, už kiekvieną nustatytą Pagrindinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 moka Užsakovui šiame punkte nustatytą baudą tokiu atveju, kai Užsakovas raštu informavo Tiekėją apie nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Paslaugas (keturiasdešimt aštuoniasar jų dalį) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuarba pakartotinai per vieną mėnesį nesuteikė ar netinkamai suteikė Xxxxxxxxx (ar jų dalį). 8.55.3. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 5.4. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,05 % delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.75.5. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimoneįvykdžius pareigos užsisakyti Paslaugų, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 kurių vertė būtų ne mažesnė nei 70 (dešimtiesseptyniasdešimt) % dydžio baudą nuo Pirkimo Pagrindinės sutarties 5.1 punkte priede nurodytos Pirkimo Tiekėjo atnaujinto varžymosi metu pasiūlytos kainos ar ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) % kiekvienos Paslaugų pozicijos orientacinio kiekio, nurodyto Pagrindinės sutarties vertėspriede, Užsakovas sumoka Tiekėjui baudą, lygią neįvykdytų įsipareigojimų sumai.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Bankas atsako už netinkamai suteiktas Banko mokėjimo paslaugas ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (ar) atliktas Mokėjimo operacijas įstatymų, šių taisyklių ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąBendrųjų taisyklių nustatyta tvarka. 8.2. Užsakovas Bankas neatsako už kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų bei bankų korespondentų veiksmus ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių neveikimą dėl kurių Bankas negali laiku ir (arba) pelnotinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimovykdant Mokėjimo nurodymą. Bankas neatsako už Mokėtojų ir Gavėjų tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąBankas neatsako už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus netiesioginius nuostolius (negautas pajamas, Tiekėjaspelną ar pan.), Užsakovui pareikalavussusijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija. Bankas neatsako už Kliento nuostolius, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąpatirtus dėl valiutų kursų pasikeitimo. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Už pavėluotą Mokėjimo operacijos įvykdymą dėl savo Banko kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuBankas moka Klientui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Mokėjimo nurodyme nurodytos sumos. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosKlientas privalo pateikti informaciją apie prarastą, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dienąpavogtą ar neteisėtai įgytą Mokėjimo priemonę, kaip numatyta šiose taisyklėse. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienosPo to, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)kai Klientas pateikia Bankui 7.4. punkte nurodytą pranešimą, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos Mokėjimo priemonės, tenka Bankui, išskyrus atvejus, kai Klientas veikė nesąžiningai. Jeigu Bankas nesudaro sąlygų bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą arba neteisėtai įgytą Mokėjimo priemonę, nuostoliai, atsiradę dėl Mokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka Bankui, išskyrus atvejus, kai Klientas veikė nesąžiningai. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TiekėjuiAtsakomybė dėl netinkamai atliktų Mokėjimo operacijų: 8.6.1. Klientas privalo ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas. Aplinkybė, kad Klientas nepageidavo, kad ja būtų siunčiamas išrašas apie Sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas, neatleidžia Kliento nuo šios pareigos. 8.6.2. Klientas privalo raštu pranešti Bankui apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas, o taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus išraše apie Sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas. Klientas privalo raštu pranešti Bankui apie neautorizuotus ar netinkamai įvykdytus nurašymus iš Sąskaitos nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Bankas, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai atliko Mokėjimo operaciją, o kai Klientas yra vartotojas – per 13 (trylika) mėnesių nuo nurašymo iš Sąskaitos dienos. Šie terminai netaikomi, kai Bankas nepateikė informacijos Klientui apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją ar nesudarė sąlygų su ja susipažinti. 8.6.3. Jei Klientas Bankui per 8.6.2 punkte nurodytą laiką nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis sutiko su Sąskaitoje įvykdytomis Mokėjimo operacijomis. 8.6.4. Xxx Xxxxxxxx yra Vartotojas ir neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, Bankui tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į Sąskaitas ir jos nepaveikė techniniai arba kiti trikdžiai. Tokiu atveju Banko užregistruotas Mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo Mokėjimo operaciją ar veikė nesąžiningai arba tyčia, ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių 7.1. punktuose nustatytų pareigų. Kai Klientas nėra Vartotojas, Banko užregistruotas Mokėjimo priemonės naudojimas yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo Mokėjimo operaciją; 8.6.5. Kai Klientas yra Vartotojas, Klientui tenka dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 150 eurų, kai tie nuostoliai patirti dėl: 8.6.5.1. prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo; 8.6.5.2. neteisėto Mokėjimo priemonės įgijimo, jei Klientas neapsaugojo personalizuotų saugumo požymių. 8.6.6. Kai Klientas nėra Vartotojas, jam tenka visi nuostoliai, atsiradę dėl aukščiau nurodytų priežasčių. 8.6.7. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei Klientas juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių 7.1. punkte nustatytų pareigų. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį Bankas, gavęs 8.6.2. punkte nustatytais terminais Kliento pranešimą apie Mokėtojo inicijuotos Mokėjimo operacijos neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, visais atvejai imasi priemonių atsekti Mokėjimo operaciją ir praneša Klientui (Mokėtojui/Gavėjui) paieškos rezultatus. Nustatęs, kad Mokėjimo operacija nebuvo Kliento autorizuota ar buvo netinkamai įvykdyta Bankas Klientui sugrąžina tokios Mokėjimo operacijos sumą ir atkuria Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, išskyrus šioje Sutartyje nustatytus atvejus, kai atsakomybė už neautorizuotą Mokėjimo operaciją tenka Klientui. Jeigu pagal Mokėjimo nurodymą grąžinamos lėšos dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimonuo Banko nepriklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, Tiekėjasgavėjo Sąskaitą uždaryta ir pan.), Užsakovui pareikalavusgrąžinta suma įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo vykdymą negrąžinami, sumoka Užsakovui sukauptos palūkanos už praleistą Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminą praleidimą nemokamos, o iš Kliento Sąskaitos nurašomi su lėšų grąžinimu susiję mokesčiai ir išlaidos. 8.8. Jeigu Mokėjimo operacija buvo neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl Banko kaltės, Bankas atsako Klientui už Komisinius mokesčius ir palūkanas, kuriuos Klientas sumokėjo Bankui, arba kuriuos Klientas gautų iš Banko, jei Mokėjimo operacija būtų įvykdyta tinkamai. 8.9. Klientas (Mokėtojas) iš Banko turi teisę atgauti visą autorizuotos ir jau įvykdytos Automatinio kredito pervedimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 8.9.1. autorizuojant Automatinio kredito pervedimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli Automatinio kredito pervedimo operacijos suma; 8.9.2. Automatinio kredito pervedimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis klientas (mokėtojas) atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes. Xxxxx Xxxxxxxx (Mokėtojas), nurodydamas Bankui vykdyti Automatinį kredito pervedimą, nurodo Automatinio kredito pervedimo mėnesio limitą, yra laikoma, kad Klientas (Mokėtojas) pagrįstai galėjo tikėtis būtent tokios didžiausios Automatinio kredito pervedimo operacijų sumos; 8.10. Banko prašymu Klientas (mokėtojas) privalo pateikti duomenis apie 8.9. punkte nurodytas sąlygas. Siekiant užtikrinti Automatinio kredito pervedimo operacijos sumos grąžinimą Bankas pateiks Gavėjui ir Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui Kliento (Mokėtojo) vardą, pavardę, asmens kodą, Automatinio kredito pervedimo duomenis (datą ir operacijos sumą), Gavėjo duomenis, prašymo dėl lėšų sugrąžinimo pateikimo Bankui datą, taip pat duomenis apie 8.9. punkte nurodytas sąlygas. Klientas (Mokėtojas) apie tokius duomenų tvarkymo veiksmus yra informuotas ir sutinka. 8.11. Klientas (Mokėtojas) neturi teisės į Automatinio kredito pervedimo operacijų sumų grąžinimą pagal 8.9. punktą, jei E. sąskaita Klientui (Mokėtojui) buvo pateikta ne mažiau kaip prieš keturias savaites iki numatyto Automatinio kredito pervedimo operacijos įvykdymo. 8.12. Klientas (Mokėtojas) turi teisę prašyti Banko grąžinti autorizuotos Automatinio kredito pervedimo Operacijos sumą per aštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš Sąskaitos. 8.13. Bankas, gavęs Kliento (Vartotojo) prašymą grąžinti autorizuotos Automatinio kredito pervedimo operacijos sumą, per 10 darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių jis atsisako ją grąžinti, bei tokio atsisakymo apskundimo tvarką. 8.14. Bankui 8.7, 8.9. punktuose nustatytais atvejais ir tvarka grąžinus Mokėtojui Mokėjimo operacijos sumą, tokios Mokėjimo operacijos sumos Gavėjas (dešimtiesKlientas) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėsprivalo į jo (Gavėjo) Sąskaitą pervestą minėtos Mokėjimo operacijos sumą nedelsiant grąžinti Bankui, ir sutinka, kad Bankas nurašytų tokios Mokėjimo operacijos lėšas iš Banke esančių jo (gavėjo) sąskaitų.

Atsakomybė. 8.19.1 Klientas, manydamas, kad Xxxxxxxx pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į: 9.1.1 Priežiūros instituciją, kuri vykdo Bendrovės priežiūrą ir nagrinėja prašymus dėl galimo LR vartojimo kredito įstatymo pažeidimo; 9.1.2 teismą; 9.1.3 kitas valstybės institucijas ar nevalstybines organizacijas, ginančias vartotojų teises. 9.2 Jeigu Klientas laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką, Klientas privalo mokėti Bendrovei palūkanas už tolimesnį naudojimąsi pinigais (Nuostolius). Šalių atsakomybė Tokie Nuostoliai skaičiuojami nuo laiku negrąžinto Kredito sumos ar jo dalies Įmokoje už kiekvieną termino praleidimo dieną, taikant palūkanų dienos normą, kuri yra nustatoma paskaičiuojama pagal galiojančius palūkanų metinę normą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Tokiu atveju, Xxxxxxxx skaičiuoja tik nurodyto dydžio Nuostolius ir jokios papildomos netesybos ar kompensacinės palūkanos už finansinių įsipareigojimų nevykdymą laiku nėra taikomos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktus civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 d. numatytas 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tais atvejais, kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Pirkimo sutartįXxxxxxxx kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Be to, jei Klientas praleido terminą mokėti Įmoką ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, jis atleidžiamas ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąprievolės mokėti Nuostolius. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių 9.3 Bendrovė turi teisę nepasibaigus Kreditų terminui vienašališkai nutraukti Kredito sutartį ir (arbaar) pelnoreikalauti, pajamųkad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Bendras Kliento mokamas sumas, geros reputacijos Nuostolius ir išlaidas, kurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 9.3.1 Klientas neįvykdė Bendrųjų sąlygų 4.1.3 punkto reikalavimų ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.2 Klientas pateikė Bendrovei neteisingus savo duomenis ar planuotų sutaupymų praradimokitą klaidinančią informaciją apie save ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.3 paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento kreditingumui (pavyzdžiui, Klientas nevykdo prievolės sumokėti Įmokas); 9.4 Jeigu Klientas laiku nevykdo Bendrųjų sąlygų 9.3 punkte nurodyto Bendrovės reikalavimo, už kiekvieną uždelstą įvykdyti šį reikalavimą dieną Nuostoliai skaičiuojami nuo viso negrąžinto Kredito. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą9.5 Visas išlaidas, Tiekėjaskurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąprivalo apmokėti Klientas. 8.4. Tuo atveju9.6 Klientas atsako už saugų savo mobiliojo telefono, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimukompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos9.7 Xxxxxxxx neatsako už pasekmes, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių atsiradusias Klientui netinkamai įvykdžius Kredito sutarties 4.1.6 - 4.1.8 ir 9.6 punktuose nustatytus reikalavimus. 9.8 Jei Klientas vengia grąžinti Kreditą, Bendrovė turi teisę imtis visų teisėtų priemonių skolai susigrąžinti: naudotis skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, kreiptis į teismą, perduoti priteistą skolą antstoliui vykdyti ir panašiai. 9.9 Xxxxx Xxxxxxxx laiku neįvykdė prievolės pervesti kreditą ar laiku nesumokėjo Klientui kitų mokėtinų sumų, Xxxxxxxx už kiekvieną praleistą dienątermino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami pradedami skaičiuoti kitą dieną po laiku neįvykdytos prievolės. Jei Bendrovė praleido terminą įvykdyti prievolę ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, ji atleidžiama nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)prievolės mokėti delspinigius. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųjos montavimo darbų vertės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąuž kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Užsakovas Pardavėjas: 8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti sutartos įrangos pristatymą ir montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, Xxxxxxx reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. 8.2.2. Pirkėjui pranešus apie defektą, Pardavėjas privalo ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Pirkėją apie defektų pašalinimo terminą. Terminas turi būti suderintas ir (arba) pelnotenkinti abi puses. Pardavėjas nepašalinęs defektų per technologiškai pagrįstą laiką, pajamųatlygina visus Pirkėjo, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimodėl to, turėtus tiesioginius nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atvejuPardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl savo valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (keturiasdešimt aštuoniaspvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) darbo valandasir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuįvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.15.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Jei Dalyvis dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasvėluoja sukurti Ikiprekybinio pirkimo rezultatą per Sutartyje nustatytą laikotarpį, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5PO gali, be raštiško įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pareikalauti 0,02 proc. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių nuo Kainos už kiekvieną praleistą uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami , skaičiuojant nuo mokėjimo termino Sutartyje Ikiprekybinio pirkimo rezultato sukūrimo laikotarpio pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią kai vėluojamas Ikiprekybinio pirkimo rezultatas buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)faktiškai sukurtas ir perduotas. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Dalyviui mokėtinos Kainos. 8.65.2. Užsakovas Neatlikusi mokėjimo nustatytais terminais, PO, Dalyviui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kainos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 5.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 5.4. Jei Dalyvis negali laiku ir (ar) tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl PO kaltės ir (ar) nuo PO priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl bet kokių kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo Dalyvio, Dalyviui netaikoma šioje Sutarties dalyje numatyta atsakomybė ir neskaičiuojami delspinigiai. 5.5. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to padarytus tiesioginius nuostolius. 5.6. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti Kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. 5.7. Dalyviui pažeidus Sutartyje numatytus įsipareigojimus (išskyrus Sutarties 2.4 p. numatytą atvejį), PO turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiapie tai raštu informuoti Xxxxxx ir numatyti protingą terminą pažeidimams pašalinti. Jeigu Dalyvis nepašalina pažeidimų per PO nurodytą terminą, PO turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti dėl pažeidimo patirtus nuostolius. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Jei dalyvis dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasvėluoja sukurti Ikiprekybinio pirkimo rezultatą per Sutartyje nustatytą laikotarpį, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5Užsakovas gali, be raštiško įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pareikalauti 0,02 proc. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių nuo Kainos už kiekvieną praleistą uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami , skaičiuojant nuo mokėjimo termino Sutartyje Ikiprekybinio pirkimo rezultato sukūrimo laikotarpio pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią kai vėluojamas Ikiprekybinio pirkimo rezultatas buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6faktiškai sukurtas ir perduotas. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš dalyviui mokėtinos Kainos. Neatlikęs mokėjimo nustatytais terminais, Užsakovas, dalyviui pareikalavus, turi sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kainos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to padarytus tiesioginius nuostolius. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti Kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. Dalyviui pažeidus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiapie tai raštu informuoti dalyvį ir numatyti terminą, ne ilgesnį nei 10 darbo dienų, pažeidimams pašalinti. Jeigu dalyvis nepašalina pažeidimų per Užsakovas nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti dėl pažeidimo patirtus nuostolius. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.19.1 Klientas, manydamas, kad Xxxxxxxx pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į: 9.1.1 Priežiūros instituciją, kuri vykdo Bendrovės priežiūrą ir nagrinėja prašymus dėl galimo LR vartojimo kredito įstatymo pažeidimo; 9.1.2 teismą; 9.1.3 kitas valstybės institucijas ar nevalstybines organizacijas, ginančias vartotojų teises. 9.2 Jeigu Klientas laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką, Klientas privalo Bendrovei atlyginti Nuostolius. Šalių atsakomybė Nuostoliai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos Įmokos už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri yra nustatoma paskaičiuojama pagal galiojančius Kredito kainos metinę normą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Tokiu atveju Bendrovė Palūkanų nuo laiku negrąžintos sumos toliau nebeskaičiuoja, kadangi už tolesnį naudojimąsi laiku negrąžinta Kredito suma ar jos dalimi Bendrovei Klientas atlygina Nuostolių forma. Jokios papildomos netesybos ar kompensacinės palūkanos už finansinių įsipareigojimų nevykdymą laiku nėra taikomos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktus civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 d. numatytas 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tais atvejais, kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Pirkimo sutartįXxxxxxxx kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Be to, jei Klientas praleido terminą mokėti Įmoką ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, jis atleidžiamas ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąprievolės mokėti Nuostolius. 8.2. Užsakovas 9.3 Bendrovė turi teisę nepasibaigus Kreditų terminui reikalauti, kad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Bendras Kliento mokamas sumas, Nuostolius ir išlaidas, kurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 9.3.1 Klientas neįvykdė Bendrųjų sąlygų 4.1.3 punkto reikalavimų ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.2 Klientas pateikė Bendrovei neteisingus savo duomenis ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių kitą klaidinančią informaciją apie save ir (arba) pelnotai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.3 paaiškėja aplinkybės, pajamųgalinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento kreditingumui; 9.4 Jeigu Klientas laiku nevykdo Bendrųjų sąlygų 9.3 punkte nurodyto Xxxxxxxxx reikalavimo, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimouž kiekvieną uždelstą įvykdyti šį reikalavimą dieną Nuostoliai skaičiuojami nuo Bendrų Kliento mokamų sumų. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą9.5 Visas išlaidas, Tiekėjaskurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąprivalo apmokėti Klientas. 8.4. Tuo atveju9.6 Klientas atsako už saugų savo mobiliojo telefono, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimukompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos9.7 Xxxxxxxx neatsako už pasekmes, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių atsiradusias Klientui netinkamai įvykdžius Kredito sutarties 4.1.6 - 4.1.8 ir 9.6 punktuose nustatytus reikalavimus. 9.8 Jei Klientas vengia grąžinti Kreditą, Bendrovė turi teisę imtis visų teisėtų priemonių skolai susigrąžinti: naudotis skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, kreiptis į teismą, perduoti priteistą skolą antstoliui vykdyti ir panašiai. 9.9 Xxxxx Xxxxxxxx laiku neįvykdė prievolės pervesti kreditą ar laiku nesumokėjo Klientui kitų mokėtinų sumų, Xxxxxxxx už kiekvieną praleistą dienątermino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami pradedami skaičiuoti kitą dieną po laiku neįvykdytos prievolės. Jei Bendrovė praleido terminą įvykdyti prievolę ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, ji atleidžiama nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)prievolės mokėti delspinigius. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė Xxxxx atsako už Sutartyje arba įstatyme numatytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą 7.2. Xxxxx yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsakingos už subrangovų, dalyvaujančių vykdant Sutartį, veiksmus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus neveikimą, taip pat už savo veiksmus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą(ar) neveikimą. 8.27.3. Užsakovas Šalis atlygina kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė kaltosios Šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių netinkamas vykdymas. Netiesioginiai nuostoliai nėra atlyginami. 7.4. Xxxxxxxx neatsako už Darbų atlikimo grafiko (dėl kurio susitarta Sutartyje) pažeidimą (, jei jis pažeidžiamas dėl: 7.4.1. Užsakovo veiksmų ar neveikimo (įskaitant, tačiau neapsiribojant, dėl Užsakovo nurodymų; 7.4.2. vėlavimo pateikti prašymus išduoti leidimus ir (arba) pelnopatvirtinimus Darbams atlikti ir (ar) vėlavimo išduoti Xxxxxxx atlikti reikalingus leidimus ir (ar) sutikimus, pajamųkuris nesusijęs su Xxxxxxx veiksmais ar neveikimu; 7.4.3. tinklo sistemos operatoriaus veiksmų ir (arba) neveikimo , geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoįskaitant kai terminas, numatytas sutartyje dėl prijungimo prie energetikos tinklų yra vėlesnis nei Darbų atlikimo grafike, dėl kurio susitarta Sutartyje. 8.37.5. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąRangovas neatsako už Darbų trūkumus, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąkurie atsirado dėl Užsakovo nurodymų vykdymo arba Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimo. 8.47.6. Tuo atvejuJei Rangovas vėluoja atlikti Darbus (įskaitant jų užbaigimą), Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,05 % vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu vėlavimas nėra pateisinamas. 7.7. Bet kurių iš Sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimas, be kita ko, yra pateisinamas, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 pažeidimas yra nenugalimos jėgos (keturiasdešimt aštuoniasforce majeure) darbo valandaspadarinys. Force majeure – tai aplinkybės, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimukurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti ar išvengti sudarant Sutartį. 8.57.8. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosŠalis, Tiekėjas gali kurios įsipareigojimams pagal Sutartį trukdo force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybės, turi apie tai nedelsdama pranešti kitai Šaliai. 7.9. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus pagal Sutartį, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,05 % dydžio palūkanas nuo vėluojamos sumokėti pradelstos mokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dienąuždelstą dieną iki mokėtinos sumos visiško apmokėjimo. Delspinigiai skaičiuojami Palūkanos už pavėluotą mokėjimą skaičiuojamos nuo kitos dienos po mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienossuėjimo, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)įskaitant dieną, kai mokėtina suma yra visiškai sumokėta. 8.67.10. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TiekėjuiXxxxxxxx, gavęs motyvuotą Užsakovo pretenziją, įsipareigoja per protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.16.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.26.2. Užsakovas Tiekėjas, pažeidęs Darbų vykdymo grafike numatytus Darbų atlikimo terminus ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Tiekėjas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs trūkumų (defektų) ar šioje Pirkimo sutartyje nurodytu terminu nepašalinęs trūkumų (defektų), nustatytų per garantinį terminą, moka Užsakovui 0,2 % (dviejų dešimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Pradinės Pirkimo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Tiekėjui vėluojant pašalinti trūkumus ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių Užsakovui moka 0,4 % (keturių dešimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Pradinės Pirkimo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. 6.3. Tiekėjui nepašalinus trūkumų defektų ir (arbaar) pelnonetikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką Užsakovas turi teisę be atskiro Tiekėjo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, pajamųdefektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Tiekėjui pagal Pirkimo sutartį mokėtinas sumas, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimobei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. 8.36.4. Dėl Šalys susitaria, kad jei dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų šioje Pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Tiekėjas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai). 6.5. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visą ir bet kokią Užsakovo patirtą žalą ir nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant žala, padaryta statybos objektui, Užsakovo nuostoliais dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims ir jų turtui, Užsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis ir kt.), patirtus dėl Tiekėjo veiksmų ir/ar aplaidumo (dėl sukelto gaisro, sugadintų įrengimų ir konstrukcijų, ekologinio užterštumo ir pan.). 6.6. Tiekėjas, be Užsakovo sutikimo pasitelkęs papildomus subrangovus, pakeitęs Pirkimo sutartyje numatytus subrangovus, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10% (dešimties procentų) Pradinės Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų vertės dydžio baudą. 8.46.7. Tuo atvejuUžsakovas, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 nepagrįstai uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,02 % (keturiasdešimt aštuoniasdviejų šimtųjų procento) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimudydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 8.56.8. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPirkimo sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)atlyginti dėl to patirtus nuostolius. 8.66.9. Šalys susitaria ir patvirtina, kad šioje Pirkimo sutartyje numatytos sankcijos ir kitos pasekmės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra pagrįstos, protingos ir teisingos bei nustatytos atsižvelgiant į Pirkimo sutarties dalyką, Pirkimo sutarties tikslus, Šalių sutartinius įsipareigojimus bei įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir kitas svarbias aplinkybes ir todėl Šalių susitarimu yra vertintinos kaip minimalūs ir neįrodinėtini nuostoliai, kuriuos Užsakovas patyrė dėl netinkamo Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. 6.10. Tiekėjui pagal šią Pirkimo sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Pirkimo sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuipasinaudoti jam pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu. 8.76.11. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Tiekėjo sutarties pažeidimoar Tiekėjo subrangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.19.1. Jeigu paaiškėja, kad bet kuris iš šioje Sutartyje numatytų Šalių atsakomybė yra nustatoma pareiškimų ir (ar) garantijų buvo neteisingas, melagingas ir (ar) klaidinantis, arba kuri nors iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo šioje Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus, Šalis pažeidėja nukentėjusiajai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius (žalą), kuriuos pastaroji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ir (ar) klaidinančio pareiškimo ar garantijos ar dėl kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo. 9.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi finansinių lėšų, reikalingų savo įsipareigojimams pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartįšią Sutartį tinkamai vykdyti, ar Šaliai nesuteikiama paskola, būtina Daikto įsigijimui finansuoti, arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 9.3. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus susitaria ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųpareiškia, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai kad Pardavėjui laiku neužbaigus Pastato statybos užbaigimo būtinas procedūras ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąApskaitos prietaisų rodmenų suderinimo ir turto techninės būklės fiksavimo akte nurodytais terminais, taip pat nepateikus mokėjimo atidėjimą patvirtinantį dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas arba sutartu protingu terminu nepašalinus nustatytų Daikto1 trūkumų, kurie atsirado garantiniu laikotarpiu ir kurių nepašalino atitinkamas rangovas (statytojas), ir po Pirkėjo pretenzijos, kurioje nustatytas ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas pažeidimams ištaisyti, nepašalinus aukščiau nurodytų pažeidimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas sumokėtų 10 EUR (dešimties eurų) baudą už kiekvieną vėlavimo (pažeidimo nepašalinimo) dieną. 8.29.4. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje nurodytas baudos dydis atitinka iš anksto Pirkėjų ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoPardavėjo įvertintus minimalius Šalių nuostolius ir yra ekonomiškai pagrįstas. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.15.1. Šalių Platintojo civilinė atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymągali kilti tik egzistuojant kaltei. 8.25.2. Užsakovas Bendra Platintojo iš Sutarties kylanti arba su ja susijusi civilinė atsakomybė Organizatoriui neviršys sumos (yra apribojama suma), kurią Organizatorius faktiškai sumokėjo Platintojui pagal Sutartį už suteiktas paslaugas (Komisinis mokestis, Paslaugos mokestis) per 6 mėnesių laikotarpį iki žalos atsiradimo fakto. 5.3. Šalis, pažeidusi šią Sutartį, privalo atlyginti kitos Šalies dėl tokių veiksmų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių neveikimo patirtus tiesioginius nuostolius. 5.4. Organizatorius pilnai atsako už duomenų, pateiktų Platintojui Renginio formoje, Salės plano bei kitų duomenų, susijusių su ar kylančių iš šios Sutarties, teisingumą bei išsamumą. Bet kokius nuostolius, kuriuos Platintojas patiria dėl to, kad Organizatoriaus pateikti duomenys buvo neišsamūs ir (arba) pelnoklaidingi, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoprivalo Platintojui atlyginti Organizatorius. 8.35.5. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJei Organizatorius pažeidžia įsipareigojimą, Tiekėjasnumatytą Bendrųjų sąlygų 2.2.1. punkte, Užsakovui pareikalavusPlatintojas turi teisę panaikinti Organizatoriui taikomas nuolaidas, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąir: 5.5.1. perskaičiuoti Komisinius bei kitus mokesčius už jau įvykusius Renginius pagal standartinį įkainį, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje, netaikant nuolaidos bei išrašyti ir pateikti apmokėjimui naują sąskaitą-faktūrą susidariusiam skirtumui tarp anksčiau taikyto įkainio su nuolaida ir įkainio be nuolaidos; 5.5.2. toliau į visus Renginius, vykstančius po pažeidimo dienos, platinamiems Bilietams taikyti standartinį įkainį, numatytą Sutarties Specialiojoje dalyje, netaikant nuolaidų, arba nutraukti šią Sutartį įspėjęs kitą Šalį prieš 5 darbo dienas. 8.45.6. Tuo Platintojas neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių (pvz., interneto ryšio teikėjo ir kt.) teikiamų paslaugų pasiekiamumą ir kokybę, nors jos ir būtų būtinos sėkmingam Sistemos veikimui (Klientų gebėjimui įsigyti Bilietus į Renginius ir pan.). Platintojas neprisiima įsipareigojimų ar atsakomybės už jokį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar bet kokį vėlavimą juos įvykdyti, sukeltą bet kurio kito veiksmo ar įvykio, kurio Platintojas negali kontroliuoti, įskaitant Sistemos nepasiekiamumą, atsiradusį dėl trečiųjų šalių paslaugų nepasiekiamumo (kaip aprašyta pirmiau) ar tinklo problemų. 5.7. Šalims uždelsus atsiskaityti šioje Sutartyje numatytais terminais, kaltoji šalis moka 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 5.8. Platintojas paslaugoms teikti turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau prieš Organizatorių už tinkamą trečiųjų asmenų teikiamą paslaugų kokybę atsako Platintojas. 5.9. Šalis besąlygiškai įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos Platintojui dėl Organizatoriaus kaltės (pvz. Platintojui negrąžinus pinigų asmenims, pirkusiems Bilietus į neįvykusi / neįvyksianti Renginį dėl apyvartinių lėšų trūkumo, kuris buvo sąlygotas Organizatoriaus aukščiau nurodytos sumos nepervedimo Platintojui ar pan.). 5.10. Sutarties Šalis neatsako už įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu įsipareigojimų nevykdymas buvo sąlygotas force majeure aplinkybių. 5.11. Šalys susitaria, kad pretenziją, gautą iš Kliento, kuri yra susijusi su Renginiu, į kurį Bilietus platino Platintojas, kurioje pateiktos aplinkybės patvirtina, kad nėra Platintojo kaltės, nagrinėja Organizatorius. Platintojas, gavęs tokią pretenziją, privalo ją persiųsti Xxxxxxxx Organizatoriui, informuodamas apie tai Klientą. 5.12. Organizatorius išnagrinėja pretenziją ir priima sprendimą. Organizatorius su Klientu bendrauja pats ir, esant pagrįstai pretenzijai, atlygina Kliento patirtus nuostolius. Tik tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandaspretenzija yra pagrįsta ir teismine tvarka yra nustatoma Platintojo kaltė, Organizatorius turi teisę išieškoti nuostolius regreso tvarka iš Platintojo, bet tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimunesuteikia teisės Organizatoriui nukreipti Klientą pas Platintoją. 8.55.13. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosJokia šių Bendrųjų sąlygų nuostata nepanaikina ir jokiu kitu būdu neapriboja Platintojo atsakomybės už žalą, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dienąatsiradusią dėl tyčinio nusižengimo (tyčinės kaltės) ar didelio neatsargumo. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos Be to, Platintojo atsakomybė negali būti apribota kitais atvejais ir tokia apimtimi, kiek imperatyvios galiojančių įstatymų normos aiškiai draudžia tokį apribojimą: mirties ar kūno sužalojimo, neturtinės žalos, kitu (ši diena neįskaitomajei taikoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)atveju. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus savo įsipareigojimus pagal Xxxxxxx ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąvykdymą. 8.22. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoPrekių pristatymas Sutartyje nustatytais terminais yra esminė Sutarties sąlyga. Jeigu vėluojama pristatyti Prekes dėl kurių nors aplinkybių, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4Pardavėjas privalo mokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną. Tuo atveju, jei 3.1.5 jeigu Prekės, kurias (ar kurių dalį) Pardavėjas vėluoja pristatyti Pirkėjui, ir Pirkėjas dėl to negali vykdyti veiklos, kuriai Prekės yra skirtos, delspinigiai skaičiuojami nuo visos Prekių kainos. Pardavėjas pripažįsta, kad, atsižvelgiant į Prekių pristatymo Sutartyje nustatytais terminais reikšmę, šiame punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimunumatyti delspinigiai laikomi minimaliais ir pagrįstais Pirkėjo nuostoliais. 8.53. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPardavėjas privalo atlyginti Xxxxxxxx nuostolius, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 kuriuos Pirkėjas patyrė dėl to, kad Prekėmis arba jas naudojant dėl Prekėse esančių defektų, taip pat teikiant paslaugas buvo padaryta žala kuriam nors asmeniui arba aplinkai. 4. Jeigu Pardavėjas nevykdo ir / ar netinkamai vykdo 11 straipsnyje „Konfidencialumas“ numatytus įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikęs Pardavėjui raštišką pranešimą Sutartyje nustatyta tvarka ir, Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo sumokėti 10 % nuo vėluojamos sumokėti sumos Sutarties vertės dydžio delspinigių baudą už kiekvieną praleistą dienąpažeidimo atvejį, tačiau bet kokiu atveju ne daugiau kaip 2 896 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši) eurai ir ne mažiau kaip 289 (du šimtai aštuoniasdešimt devyni) eurai. 5. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos Jeigu Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad Pardavėjas nevykdo ir / ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, ir nuostolių suma yra didesnė negu nustatytų netesybų suma, Pirkėjas turi teisę reikalauti, o Pardavėjas atitinkamą pareigą atlyginti Pirkėjo pagrįstus nuostolius, žalą, papildomas išlaidas (ši diena neįskaitoma) iki dienosįskaitant ir mokėtinas sumas tretiesiems asmenims, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitomanegautas pajamas, valstybės institucijų paskirtas baudas ir pan.). 8.66. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimoJeigu Pirkėjas neatsiskaito už priimtas tinkamas Prekes Sutarties šalių susitartais terminais, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui 0,05 % dydžio baudą delspinigius nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 7.Šiame straipsnyje nurodytos Pirkimo sutarties vertėsnetesybos turi būti sumokėtos ir dėl atitinkamos Šalies pažeidimo patirta žala turi būti kompensuota ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartįUžsakovas, pradelsęs Sutartyje nustatytus apmokėjimo terminus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąpradelstos apmokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. 8.27.2. Užsakovas Rangovas: 7.2.1. uždelsęs tinkamai, Darbų grafike nustatytu laiku atlikti Darbus, jis Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 proc. pradelstų įvykdyti ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių netinkamai įvykdytų Darbų vertės dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų Darbų vertės už kiekvieną pradelstą dieną; 7.2.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, atlygina visus Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 7.3. Rangovui nebus taikomi delspinigiai, jei Darbai nebus atlikti laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar įrangos prijungimo tvarkos ar kitų įrangos montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu ir dėl to nėra Rangovo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl Rangovo kaltės ir panašiai. 7.4. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles, pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus, neužtikrina, kad Darbus vykdytų asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją ir (arbaar) pelnoturintys tam teisę, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoRangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį. 8.37.5. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų keitimo ir (ar) naujų įtraukimo tvarkos, TiekėjasUžsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąprivalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Sutartyje numatytos subrangovų keitimo ar naujų įtraukimo procedūros. 8.47.6. Tuo atvejuŠalys susitaria, kad jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasRangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo ar dėl bet kokių aplinkybių, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosuž kurias atsakingas Rangovas, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų Sutarties kainos dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėsnumatyta bauda.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųjos montavimo darbų vertės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąuž kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Užsakovas Pardavėjas: 8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnoneįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo kalendorinę dieną; 8.2.2. pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, pajamųnustatytų per garantinį terminą, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoatlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus tiesioginius nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 Pardavėjas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas, jeigu Sutarties 5.1. punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąnumatyta Įrangos kaina padidės arba Montavimas nebus atliktas ar nebus atliktas laiku dėl Pirkėjo kaltės. 8.4. Tuo atvejuPardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl savo valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (keturiasdešimt aštuoniaspvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) darbo valandasir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuįvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Tiekėjas atsakingas už sąmoningai netinkamą elgesj ir Pirkimo sutartįdidelj aplaidumą, nusikalstamą žalą žmogui, jo gyvybei ir sveikatai, nesąžiningai Tiekėjo neatskleistus trūkumus arba trūkumus, dėl kurių Tiekėjas suteikė kokybės garantiją. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Tiekėjas turi neribotą atsakomybę remiantis civiline atsakomybe už gaminius ir susilaikyti nuo kitais jstatymuose numatytais reikalavimais. Jei nustatomas nusikalstamas bet kokių veiksmųsvarbių sutartyje numatytų jsipareigojimų pažeidimas, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąTiekėjas taip pat atsako už paprastą aplaidumą, bet atsakomybė ribojama 10 % atitinkamo užsakymo vertės. Jei toks ribojimas neleidžiamas jstatymuose, atsakomybė už paprastą aplaidumą ribojasi tipine žala pagal sutartj, kurią pagrjstai buvo galima numatyti sudarant sutartj. Svarbūs sutartyje numatyti jsipareigojimai čia reiškia konkrečiai aprašytus svarbius jsipareigojimus, kurių pažeidimas kelia pavojų sutarties paskirties vykdymui, arba abstrakčius jsipareigojimus, kurie yra tinkamo sutarties vykdymo sąlyga ir kurių vykdymo Klientas paprastai gali tikėtis. 8.2. Užsakovas ar Klientas informuojamas, kad prieš diegdamas programinę jrangą ir reguliariai ją naudojant jis turi sukurti atsarginę duomenų kopiją. Jei prarandami bet kokie duomenys, Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių yra atsakingas už duomenų atkūrimo išlaidas ir (arba) pelnopastangas tik tuo atveju, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimokai Klientas ėmėsi reikiamų priemonių jiems apsaugoti. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąKitokia atsakomybė už nuostolius, Tiekėjasypač finansinius nuostolius, Užsakovui pareikalavusatmetama. Visa ir bet kokia atsakomybė už šalutinius nuostolius, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąypač už prarastą pelną, atmetama. 8.4. Tuo atvejuPirmiau nurodyti atsakomybės apribojimai taikomi jos priežasčiai bei dydžiui ir tuomet, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandaskai Klientas teikia žalos atlyginimo reikalavimus Tiekėjo teisėtiems atstovams, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimudarbuotojams ar agentams. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPagrindiniai atsakomybės apribojimai taikomi jos priežasčiai bei dydžiui nustatyti ir pažeidus antrinius sutartyje numatytus jsipareigojimus, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)ypač pažeidus konsultavimosi ir išaiškinimo prievoles prieš baigiantis sutarties galiojimui ir po to. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1Jei Pirkėjas laiku neapmoka Teikėjui už jam suteiktas paslaugas ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas, Teikėjas gali sustabdyti paslaugų teikimą, įspėdamas apie tai Pirkėją raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki sustabdymo dienos. Teikėjas atlygina Xxxxxxxx nuostolius, atsiradusius dėl Teikėjo kaltės dėl netinkamo pareigų vykdymo ar nevykdymo. Jei nuostoliai atsirado dėl abiejų Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius kaltės, Teikėjo atlyginamas nuostolis sumažinamas proporcingai kitos Šalies kaltei. Teikėjui vėluojant reaguoti Sutarties punkte 4.2.6 nustatytais terminais, už kiekvieną vėlavimo valandą Teikėjas moka Pirkėjui 10 (dešimt) Eur baudą. Nepagrįstai sustabdęs ar nutraukęs Paslaugų teikimą Teikėjas sumoka Pirkėjui 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieną paslaugų neteikimo dieną. Jei Pirkėjas negalėjo naudotis Pirkėjo IT ūkiu arba tas naudojimasis buvo apribotas, arba gavo netinkamos kokybės Teikėjo teikiamas Paslaugas, dėl nesuteiktų Paslaugų ar netinkamos jų kokybės atsiradusią žalą Teikėjas privalo atlyginti Pirkėjui Lietuvos Respublikos teisės aktus įstatymų nustatyta tvarka. Teikėjui nutraukus šią Sutartį ankščiau termino ne dėl Pirkėjo kaltės, Teikėjas privalo atlyginti Pirkėjui Sutarties nutraukimu padarytą žalą. Sutarties Xxxxx atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Pirkimo sutartįLietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti 840 „Dėl atleidimo nuo bet kokių veiksmųatsakomybės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų esant nenugalimos jėgos (FORCE MAJEURE) aplinkybės taisyklių tvirtinimo“, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelnonevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, pajamųprivalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą šalį ir, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui šiai pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąpristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Paslaugų tiekėjas privalo atlyginti Xxxxxxxx gavėjui padarytą žalą ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųvisus susijusius nuostolius, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai jei paslaugos tiekėjas nevykdo ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąnetinkamai vykdo Sutarties 3 dalyje numatytus įsipareigojimus. 8.2. Užsakovas Jei paslaugų tiekėjas nevykdo ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių netinkamai vykdo Sutarties 5.7.1 ir (arba) pelno5.7.2 punktuose numatytus įsipareigojimus, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoPaslaugų tiekėjas Paslaugų gavėjui moka 100% užsakymo vertės baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės įvykdymo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Tuo atveju, kai viena iš Šalių nustato Dokumentų praradimą, trūkumą ar sugadinimą, ji nedelsdama privalo apie tai pranešti kitai šaliai. Pagal abiejų Šalių atlikto bendro patikrinimo rezultatus surašomas aktas, kuriame turi būti nurodomi prarastų, trūkstamų ar sugadintų Dokumentų (bylų) kiekis ir vertė. Nustačius, kad Dokumentų praradimas, trūkumas ar sugadinimas įvyko dėl Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminątiekėjo kaltės, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąXxxxxxxx tiekėjas privalo atlyginti visus Paslaugų gavėjo dėl to patirtus nuostolius. 8.4. Tuo atvejuŠalys susitaria, jei 3.1.5 punkte nurodytus kad Xxxxxxxx tiekėjas atsakingas už visus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas gavėjo nuostolius, dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimupaslaugos tiekėjo pareigų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosJei Paslaugų gavėjas vėluoja atsiskaityti už pagal šią Sutartį teikiamas paslaugas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas Paslaugų tiekėjas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuisustabdyti visų ar dalies šioje Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.27.2. Užsakovas Jei TIEKĖJAS ne dėl PIRKĖJO kaltės vėluoja pristatyti ir sumontuoti visą Įrangą ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių jos dalį iki numatyto termino, ar ji neveikia Pirkimo sutarties galiojimo terminu, o TIEKĖJAS jos netaiso, PIRKĖJAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir (arba) pelnonesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimopradėti skaičiuoti 0,05% nuo vėluojamos pristatyti Įrangos mėnesio nuomos kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. 8.37.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Jei TIEKĖJAS pristato nekokybišką Įrangą ir/arba Įrangą neatitinkančią Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąpriede nurodytos Įrangos techninės specifikacijos reikalavimų, TiekėjasPIRKĖJAS privalo tokios Įrangos nepriimti ir TIEKĖJUI pakartotinai, Užsakovui pareikalavustrečią kartą iš eilės pristačius nekokybišką ir/arba neatitinkančią Pirkimo sutarties priede nurodytos Įrangos techninės specifikacijos reikalavimų prekę, sumoka 150 TIEKĖJAS privalo PIRKĖJUI sumokėti 200 Eur (vieno šimto penkiasdešimtiesdu šimtus eurų) eurų baudąbaudą už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį. Priskaičiuota baudos suma gali būti išskaičiuota iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų. 8.47.4. Tuo atvejuPirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės PIRKĖJAS gali reikalauti sumokėti baudą, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 lygią 10 (keturiasdešimt aštuoniasdešimt) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu procentų Pradinės Pirkimo sutarties pažeidimuvertės (kai netaikomos papildomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). 8.57.5. Užsakovui Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo. 7.6. PIRKĖJAS turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TIEKĖJUI. 7.7. PIRKĖJUI be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas TIEKĖJAS gali reikalauti iš Užsakovo PIRKĖJO 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.67.8. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus PIRKĖJUI neįvykdžius pareigos per Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimogaliojimo terminą užsakyti Įrangos ir/arba Įranga atliktų kopijų skaičiaus už ne mažiau kaip [nuo 30 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, PIRKĖJAS sumoka Užsakovui 10 (dešimtiesdešimt) % procentų dydžio baudą nuo neišpirktos Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo 3.5.11 p. įsipareigotos išpirkti Pradinės sutarties vertės. 7.9. Pirkimo sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kita Šalis gali reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Atsakomybė. 8.118.1. Šalių Tiekėjo atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartįapribojama tiesioginės žalos, padarytos Pirkėjui dėl Sutarties pažeidimo, atlyginimu. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atsako už žalą tik tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus jis yra kaltas dėl įsipareigojimų nevykdymo. Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasjokiomis aplinkybėmis neatsako už Pirkėjo negautą pelną arba kitus netiesioginius ar pasekminius nuostolius, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimutaip pat už jokius kitus numatomus arba nenumatomus nuostolius. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą vėlesniems gaminiams, gautiems Pirkėjui ar bet kuriai trečiajai šaliai perdirbant Prekes arba panaudojant jas gamybos / pakavimo procesų metu, išskyrus tuos atvejus, kai šią žalą galima tiesiogiai priskirti išimtinai Prekių kokybės trūkumams, kurie neatitinka leistinų nuokrypių, nurodytų šių Bendrųjų pardavimo sąlygų 7 punkte, ir tokiu atveju Tiekėjo atsakomybė jokiu būdu negali viršyti šioje Sutyartyje nustatytų ribų. 8.518.2. Užsakovui nesumokėjus Pirkėjo reikalavimai atlyginti nuostolius, įskaitant nesutartinius reikalavimus, atmetami Tiekėjo, Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosdarbuotojų ar kitų asmenų, kuriuos Tiekėjas pasitelkė Tiekėjo įsipareigojimams vykdyti, nedidelio aplaidumo (smulkaus pažeidimo) atveju, išskyrus tuos atvejus, kai toks aplaidumas turi esminę reikšmę siekiant šios Sutarties tikslų. 18.3. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % neatsako už jokias trečiųjų šalių (pavyzdžiui, Pirkėjo galutinių klientų) pretenzijas dėl Prekių, įskaitant šalių, kurioms Pirkėjas perpardavė Prekes, pretenzijas. Tais atvejais, kai atsakomybę už bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas galima teisiškai priskirti Tiekėjui, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dienątokios pretenzijos gavimo, raštu pranešti Tiekėjui apie tokią pretenziją. Delspinigiai skaičiuojami Jei Tiekėjui nepranešama apie trečiosios šalies pretenziją, Tiekėjas atleidžiamas nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienosbet kokios atsakomybės, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę nepaisant to, kad teisiškai ji priskiriama Tiekėjui. 8.718.4. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjas atsako Xxxxxxxx tik už tinkamą patvirtinto Pirkėjo Užsakymo įvykdymą pagal tokiame Užsakyme pateiktus nurodymus / techninius reikalavimus, parengtus pagal Tiekėjo sutarties pažeidimotechninėje dokumentacijoje / Prekių aprašymuose ir specifikacijose aprašytą kokybę, rūšį ir savybes. Tiekėjas neatsako Pirkėjui ar trečiosioms šalims už žalą, padarytą Pirkėjui ar trečiosioms šalims netinkamai naudojant Prekes arba naudojant Prekes nesilaikant Tiekėjo techninėje dokumentacijoje / Prekių aprašymuose ir specifikacijose nurodytų techninių reikalavimų šioms Prekėms (ne pagal paskirtį), išskyrus tuos atvejus, kai Tiekėjas, Užsakovui pareikalavuspateikdamas tam tikrą Užsakymo patvirtinimą, sumoka Užsakovui 10 aiškiai patvirtina, kad Prekės yra tinkamos naudoti / taikyti tiksliai taip, kaip Pirkėjas nurodė raštu. 18.5. Techniniai patarimai dėl naudojimo, kuriuos Tiekėjas teikia žodžiu, raštu ir (dešimtiesar) % dydžio baudą atliekant tyrimus, teikiami sąžiningai, bet laikomi neįpareigojančia informacija, taip pat ir tais atvejais, kai jie gali būti susiję su trečiųjų šalių nuosavybės teisėmis. Tai neatleidžia Pirkėjo nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėspareigos patikrinti, ar Tiekėjo pateiktos Prekės yra tinkamos naudoti numatytais būdais ir tikslais. Tiekėjas nekontroliuoja Prekių taikymo, naudojimo ir perdirbimo, todėl visa atsakomybė už tai tenka Pirkėjui. 18.6. Maksimali suma, kuria Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx už Sutarties pažeidimą, apribojama Prekių, dėl kurių buvo pateikta pretenzija, kaina, taip pat suma, kuri buvo faktiškai sumokėta Tiekėjui už tokias Prekes prieš tai, kai paaiškėjo, kad jis nevykdo įsipareigojimų. 18.7. Aukščiau nurodyti atsakomybės apribojimai ir atleidimas nuo atsakomybės netaikomi, jei atleidimas nuo tokios atsakomybės ar jos apribojimai nėra numatyti galiojančiuose įstatymuose.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3Pirkimo dokumentų C dalies 2 priedas. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, forma 7.2. Jeigu Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės ilgiau kaip 15 darbo dienų vėluoja atlikti Paslaugas (pateikti Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimtiesPirkimo sutarties priede nurodytus dokumentus už bent vienerius finansinius metus) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina trūkumų dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasšio įsipareigojimo nevykdymo, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.57.3. Pirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl TIEKĖJO kaltės: 7.3.1. Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties priede nurodytų nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų kainos, įskaitant PVM (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės); 7.3.2. Užsakovas pasinaudoja pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). 7.4. Šalys susitaria, kad jei dėl Tiekėjo šioje Pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Tiekėjas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai). 7.5. Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės tinkamai nesuteikia Paslaugų Pirkimo sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pradėti skaičiuoti delspinigius 0,03 % nuo nesuteiktų Paslaugų kainos, įskaitant PVM už kiekvieną tinkamai nesuteiktų Paslaugų dieną. 7.6. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 0,03 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.67.7. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.77.8. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Pirkimo sutarties vertėsnutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta Pirkimo sutarties nuostatose.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo 9.1 Kai taikom a Varšuvos arba CM R konvencija arba bet kokių veiksmųkokie nacionaliniai įstatym ai, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąįgyvendinam os arba ratifikuojam os šios konvencijos (toliau dėl patogum o tai įvardijam a kaip Konvencinės norm os) arba kai taikom i (kiek gali būti taikom i) kiti privalom i nacionaliniai įstatymai, UPS atsakomybė nustatoma ir apribojama laikantis taikytinų normų. 8.2. Užsakovas 9.2 Kai konvencinės norm os ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių kiti privalom i nacionaliniai įstatym ai nėra taikytini, UPS atsako tik už nepagrįstai neatsargius ir neprofesionalius veiksm us ir UPS atsakom ybė nustatom a tik pagal šias sąlygas ir (arbaišskyrus sužeidim o ir mirties atvejus) pelnoapsiriboja įrodyta žala, pajamųlygia 81,09 EUR, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoišskyrus atvejus, kai siuntėjas yra deklaravęs didesnę vertę pagal 9.4 punktą. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą9.3 Jei pretenzijos pateikėjas (ar bet kuris asm uo, Tiekėjaskuriam jis suteikia teisę pareikšti pretenziją) sukėlė arba prisidėjo prie siuntos arba paketo praradimo, Užsakovui pareikalavussugadinimo arba vėlavimo, sumoka 150 bet kokia UPS atsakomybė dėl to (vieno šimto penkiasdešimtiesapribota kaip nurodyta aukščiau) eurų baudągali būti proporcingai sumažinta arba panaikinta pagal taikomus įstatymus. 8.49.4 Pagal 9.5 punkto nuostatas, siuntėjui gali būti nustatytas didesnis UPS atsakom ybės lim itas, nei UPS prisiim a pagal 9.2 paragrafą aukščiau ar kurį užtikrina konvencinės norm os ar kiti privalom i nacionaliniai įstatym ai. Tuo atvejuŠiuo atveju siuntėjas turi važtaraštyje nurodyti didesnę vertę ir sumokėti papildomą mokestį numatytą Aprašymuose. Jei siuntėjas deklaruoja didesnę siuntos vertę ir sumoka atitinkam ą mokestį, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 UPS atsakom ybė apsiriboja patvirtintais nuostoliais, neviršijančiais deklaruotos sum os. Atitinkam ų prekių vertė jokiu atveju neturi viršyti limitus nustatytus paragrafe 3.1 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitomaii). 8.69.5 UPS neprisiim a atsakom ybės už grynai ekonom inius nuostolius, kaip antai išlaidas kitom s transporto priem onėm s, negautą pelną, verslo galim ybių praradim ą ar pajam ų praradim ą dėl prarastos galim ybės naudotis, kurių priežastis yra siuntos arba paketo praradim as, sugadinim as ar vėlavim as pristatyti, nepriklausom ai nuo to, buvo ar nebuvo deklaruota atitinkam os siuntos vertė pagal paragrafą 9.4, išskyrus atvejus, kai konvencinės normos ar kiti privalomi nacionaliniai įstatymai nustato kitaip. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TiekėjuiUPS neatsako už pakuotės nuostolius ar praradimą. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.11. Šalių Mes privalome kompensuoti nuostolius, kai pažeidimas padarytas tyčia arba dėl didelio neatsargumo. Paprasto neatsargumo atveju mums taikomas tik žemesnis įstatymuose nustatytas atsakomybės standartas (pvz., rūpinimasis tik savo reikalais) ir mes atsakome tik už: a) mirtį kūno sužalojimą, žalą sveikatai; b) nuostolius, kuriuos lėmė sunkus esminės sutartinės prievolės pažeidimas; tokiu atveju mes privalome kompensuoti numatomus, tipiškus nuostolius. Jeigu Pirkėjas prieš sudarydamas sutartį arba iš karto ją sudaręs mūsų raštu neinformuoja, kad nuostoliai, viršijantys 250 000 EUR, yra numatomi ir tipiški, tuomet pirmiau aptarta atsakomybė Pirkėjui yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus apribota 250 000 EUR suma. Jeigu Pirkėjas informuoja mus apie didesnius tikėtinus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųnumatomus nuostolius, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąPirkėjas privalo raštu susitarti su REHAU dėl atsakomybės ribojimo sąlygų; nesudarius tokio susitarimo, turime teisę atsisakyti sutarties. 8.22. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių Pirmiau nurodytas atsakomybės apribojimas netaikomas Pirkėjo reikalavimams, reiškiamiems remiantis įstatymais dėl atsakomybės už gaminį ir (arba) pelnotais atvejais, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimokai mes sąmoningai paslėpėme trūkumą arba garantavome tam tikras savybes. 8.33. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąNedidelio neatsargumo atveju, Tiekėjaskai vėluojama pristatyti prekes ar suteikti paslaugas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąišimtinai taikoma VI skyriaus 5 straipsnio 3 ir 4 sakiniuose nustatyta atsakomybės taisyklė. 8.44. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuPirmiau nurodyti atsakomybės apribojimai taip pat galioja mūsų vadovams ir kitiems atstovams. 8.55. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje Pirmiau nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)nuostatos neturi įtakos įstatymų reikalavimams dėl įrodinėjimo pareigos. 8.66. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TiekėjuiVadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), REHAU neatsako už informacijos, gautos iš tiekėjų, išsamumą ir teisingumą. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.19.1 Klientas, manydamas, kad Xxxxxxxx pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į: 9.1.1 Lietuvos banką (Gedimino pr. Šalių atsakomybė 6, Vilnius), kuris vykdo Bendrovės priežiūrą ir nagrinėja prašymus dėl galimo LR vartojimo kredito įstatymo pažeidimo; 9.1.2 teismą; 9.1.3 kitas valstybės institucijas ar nevalstybines organizacijas, ginančias vartotojų teises. 9.2 Jeigu Klientas laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką, Klientas privalo Bendrovei atlyginti Nuostolius. Nuostoliai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos Įmokos už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri yra nustatoma paskaičiuojama pagal galiojančius Kredito kainos metinę normą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Tokiu atveju Bendrovė Palūkanų nuo laiku negrąžintos sumos toliau nebeskaičiuoja, kadangi už tolesnį naudojimąsi laiku negrąžinta Kredito suma ar jos dalimi Bendrovei Klientas atlygina Nuostolių forma. Jokios papildomos netesybos ar kompensacinės palūkanos už finansinių įsipareigojimų nevykdymą laiku nėra taikomos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktus civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 d. numatytas 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tais atvejais, kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Pirkimo sutartįXxxxxxxx kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Be to, jei Klientas praleido terminą mokėti Įmoką ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, jis atleidžiamas ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąprievolės mokėti Nuostolius. 8.2. Užsakovas 9.3 Bendrovė turi teisę nepasibaigus Kreditų terminui reikalauti, kad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Bendras Kliento mokamas sumas, Nuostolius ir išlaidas, kurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 9.3.1 Klientas neįvykdė Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punkto reikalavimų ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.2 Klientas pateikė Bendrovei neteisingus savo duomenis ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių kitą klaidinančią informaciją apie save ir (arba) pelnotai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.3 paaiškėja aplinkybės, pajamųgalinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento mokumui; 9.4 Jeigu Klientas laiku nevykdo Bendrųjų sąlygų 9.3 punkte nurodyto Xxxxxxxxx reikalavimo, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimouž kiekvieną uždelstą įvykdyti šį reikalavimą dieną Nuostoliai skaičiuojami nuo Bendrų Kliento mokamų sumų. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą9.5 Visas išlaidas, Tiekėjaskurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąprivalo apmokėti Klientas. 8.4. Tuo atveju9.6 Klientas atsako už saugų savo mobiliojo telefono, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimukompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos9.7 Xxxxxxxx neatsako už pasekmes, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių atsiradusias Klientui netinkamai įvykdžius Kredito sutarties 4.1.5 - 4.1.7 ir 9.6 punktuose nustatytus reikalavimus. 9.8 Jei Klientas vengia grąžinti Kreditą, Bendrovė turi teisę imtis visų teisėtų priemonių skolai susigrąžinti: naudotis skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, kreiptis į teismą, perduoti priteistą skolą antstoliui vykdyti ir panašiai. 9.9 Xxxxx Xxxxxxxx laiku neįvykdė prievolės pervesti kreditą ar laiku nesumokėjo Klientui kitų mokėtinų sumų, Xxxxxxxx už kiekvieną praleistą dienątermino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami pradedami skaičiuoti kitą dieną po laiku neįvykdytos prievolės. Jei Bendrovė praleido terminą įvykdyti prievolę ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, ji atleidžiama nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)prievolės mokėti delspinigius. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.16.1. Šalių atsakomybė Klientas atsako už Bankui pateiktame Mokėjimo nurodyme padarytas klaidas, nepateiktą informaciją ir pateiktą informaciją. 6.2. Bankas atsako už Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl Banko tyčios arba didelio neatsargumo. Tokiu atveju Bankas jsipareigoja atlyginti Klientui jo patirtus ir dokumentais pagrjstus tiesioginius nuostolius. Bankas neatsako už Kliento negautą pelną ar kitus Kliento patirtus netiesioginius nuostolius. 6.3. Bankas neatsako už atsisakymą vykdyti Mokėjimo nurodymą ir dėl to atsiradusius nuostolius, jeigu toks atsisakymas vykdyti Mokėjimo nurodymą yra nustatoma sąlygotas Sutarties arba aplinkybių, kurių pagrindu Bankas vykdo jsipareigojimą vadovaujantis Paslaugų teikimo vietoje taikomais teisės aktais. 6.4. Bankas neatsako už: 6.4.1. Trečiųjų asmenų (jskaitant bankus korespondentus) veiksmus ar neveikimą, jskaitant nekokybišką ryšio linijų veikimą, jeigu dėl to nevykdomas arba netinkamai jvykdomas Mokėjimo nurodymas; 6.4.2. nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus Trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui ar kitam asmeniui padaromi nuostoliai; 6.4.3. mokėtojų ir gavėjų tarpusavio pretenzijas; 6.4.4. Kliento nuostolius, patirtus dėl visų ar kelių operacijų arba Paslaugų, susijusių su Sąskaita, sustabdymo, jeigu to reikalaujama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Paslaugų teikimo vietoje taikomus teisės aktus arba tai yra būtina dėl kitų nuo Banko nepriklausančių priežasčių ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųBanko nekontroliuojamų priežasčių, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymątaip pat Mokėjimo sąlygose ir/ arba Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais. 8.26.5. Užsakovas Klientas visiškai atsako už Sutarties nevykdymą ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimonetinkamą vykdymą. 8.36.6. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJeigu susidaro uždelstų Kliento jsiskolinimų, TiekėjasBankas turi teisę reikalauti, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąkad Klientas mokėtų Kainyne nurodytus delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. 8.46.7. Tuo atvejuBanko ir Kliento tarpusavio piniginiai reikalavimai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasatsiradę Sutarties pagrindu, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuBankui sutinkant užbaigiami jskaitymo būdu. 8.56.8. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosKlientas turi pranešti Bankui apie bet kokią neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar mokėjimo vykdymo klaidą nedelsdamas, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienoskarto, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)kai apie tai sužino. 8.66.9. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TiekėjuiTik Paslaugos teikimo vietoje taikomų teisės aktų numatytais atvejais Bankas gali atskleisti Mokėtojui susijusius Gavėjo duomenis (vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir pan.), kad Mokėtojas galėtų susigrąžinti iš Gavėjo netinkamai sumokėtas lėšas. 8.76.10. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį Taip pat taikomos Bendrųjų sąlygų ir Mokėjimo sąlygų nuostatos dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėsatsakomybės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Tiekėjui nesilaikant įsipareigojimų, susijusių su pasiūlymo vertinimo metu taikomų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų [papildoma įranga, papildomas garantinis terminas, pristatymo terminas] įgyvendinimu, bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu. 8.2. Užsakovas Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.Tiekėjui padarius esminį sutarties pažeidimą Užsakovas: 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Reikalauja sumokėti baudą, lygią 5 % Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą.kainos EUR su PVM; 8.4. Tuo atvejuPasinaudoja pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 8.5. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekę (-es), ar Tiekėjui vėluojant pristatyti pakaitinį autobusą per 3 darbo dienas Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 privalo Užsakovui sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pirkimo sutarties kainos EUR su PVM už kiekvieną dieną. 8.6. Tiekėjui nepristačius Prekės (keturiasdešimt aštuonias-ių) darbo valandasar pristačius ne visą (-as) Pirkimo sutartyje nurodytas Prekę (-es), nekokybišką (-as) ir/arba neatitinkančias Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekės (-ių) techninių specifikacijų reikalavimų, Prekės (-ių) gamintojų ar Prekės (-ių) pavadinimų Prekes per [mėn.], tai bus yra laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.58.7. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių numatytas Pirkimo sutartyje už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)Pirkimo sutarties nutraukimo. 8.68.8. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.78.9. Užsakovui nutraukus Nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimoUžsakovo kaltės, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, Užsakovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) 5 % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos kainos dydžio baudą. 8.10. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas Pirkimo sutarties vertėssutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytą (-as) tinkamą (-as) Prekę (-es) pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos faktūros apmokėjimo termino praleidimo dieną. 8.11. Pirkimo sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo gražinti perduotą (-as) Prekę (-es) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Atsakomybė. 8.16.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.26.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir prisiima visą atsakomybę už asmenų (arba) pelnoTiekėjo darbuotojų), pajamųteikiančių Paslaugas, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoveiksmus Paslaugų teikimo metu. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.46.3. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas turi nedelsdamas informuoti Tiekėją raštu (elektroniniu paštu), pateikdamas įrodymus dėl Pirkimo sutartyje nustatytų Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo. Tiekėjui pašalinus visus atitinkamos dienos Užsakovo nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu trūkumus per Pirkimo sutarties pažeidimupriede nurodytą trūkumų šalinimo terminą atitinkamame Užsakovo objekte, skaičiuojamą nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumų šalinimą atitinkamame objekte gavimo, Tiekėjui sankcijos netaikomos. Nepašalinus bent vieno Užsakovo nurodyto atitinkamos dienos trūkumo per Pirkimo sutarties priede nurodytą trūkumų šalinimo terminą atitinkamame Užsakovo objekte, Tiekėjas privalo Užsakovui sumokėti 200,00 eurų baudą (bauda taikoma bendrai už visus nustatytus atitinkamos dienos trūkumus, t. y. bauda už atskirus nustatytus atitinkamus dienos trūkumus nėra sumuojama). Jeigu tiekėjui 2 (du) kartus buvo faktiškai pritaikyta šiame Pirkimo sutarties punkte nurodyta bauda, 3-ią ir vėlesnį kartą Tiekėjui nevykdant sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdant juos netinkamai, bauda Tiekėjui taikoma iš karto, nesuteikiant papildomo termino trūkumams pašalinti. Tiekėjas moka Užsakovui šiame punkte nustatytą baudą tokiu atveju, kai Užsakovas raštu pareikalavo sumokėti šiame punkte nurodytą baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo Paslaugų suteikimo. 8.56.4. Užsakovui nesumokėjus Esminiu Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosPirkimo sutarties pažeidimu laikoma, kai Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną5 (penkis) kartus nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai t. y. pritaikytos Pirkimo sutarties 6.3 punkte nustatytos sankcijos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienosNutraukus Pirkimo sutartį dėl Tiekėjo esminio šios Pirkimo sutarties pažeidimo, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. 8.66.5. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.76.6. Užsakovui nutraukus neįvykdžius pareigos nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimopriede nurodytos bendros Paslaugų kainos ir Šalims nepratęsus Pirkimo sutarties galiojimo, TiekėjasUžsakovas, Užsakovui Tiekėjui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą baudą, išskyrus atvejus, kai Pirkimo sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės arba abipusiu Šalių susitarimu. 6.7. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną. 6.8. Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų Pirkimo dokumentų C dalies 2 priedas. Pirkimo sutarties vertėsforma nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta Pirkimo sutarties nuostatose.

Atsakomybė. 8.112.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties SD nurodomi konkretūs įsipareigojimai, už kurių nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretus dydis. Šalys pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 12.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie minėtas aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 12.3. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartįįsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 120 (šimtui dvidešimt) kalendorinių dienų. Šalys įsipareigoja Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau už nurodytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) Dienas. Tokiu atveju Pirkėjas atlygina Xxxxxxxx teikėjui už iki to laiko tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųsuteiktas Paslaugas. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų įvykdymąvykdymą. 8.212.4. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atvejuŠalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasjos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimujos Subteikėjų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma Xxxxx atsako už Sutartyje arba įstatyme numatytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą (įsipareigojimų pažeidimą). Jeigu Sutartis pažeidžiama, nukentėjusi Šalis turi teisę naudotis visomis teisių gynimo priemonėmis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Sutartį ir Pirkimo sutartįtaikytiną teisę. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Šalies teisė pasinaudoti teisinėmis gynybos priemonėmis neužkerta kelio nukentėjusiajai Šaliai reikalauti įvykdyti prievolę ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųatlyginti žalą, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąišskyrus atvejus, kai tai prieštarauja įstatymams. 8.27.2. Užsakovas Xxxxx atsako už savo Atstovų veiksmus ir (ar) neveikimą. 7.3. Šalis atlygina kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė kaltosios Šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių netinkamas vykdymas. Netiesioginiai nuostoliai nėra atlyginami. 7.4. Rangovas neatsako už Sutartyje nustatytų terminų pažeidimą (įskaitant Darbų pradžios laiką, Darbų atlikimo ir Darbų pabaigos terminą, kurie apibrėžti Individualiosiose sąlygose), jei terminai pažeidžiami dėl: 7.4.1. Užsakovo veiksmų ar neveikimo (įskaitant, tačiau neapsiribojant, dėl Užsakovo nurodymų ar dėl bet kurių iš 3.4.7 punkte nurodytų Užsakovo veiksmų); 7.4.2. vėlavimo pateikti prašymus išduoti leidimus ir (arba) pelnopatvirtinimus Darbams atlikti ir (ar) vėlavimo išduoti Xxxxxxx atlikti reikalingus leidimus ir (ar) sutikimus, pajamų, geros reputacijos kuris nesusijęs su Xxxxxxx veiksmais ar planuotų sutaupymų praradimoneveikimu; 7.4.3. tinklo sistemos operatoriaus veiksmų ir (arba) neveikimo (pažeidimas yra pateisinamas). 8.37.5. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąRangovas neatsako už Darbų trūkumus, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąkurie atsirado dėl Užsakovo nurodymų vykdymo arba Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimo. 8.47.6. Tuo atvejuJei Rangovas vėluoja atlikti Darbus (įskaitant jų užbaigimą), Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,05 % vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu vėlavimas nėra pateisinamas. 7.7. Bet kurių iš Sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimas, be kita ko, yra pateisinamas, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 pažeidimas yra nenugalimos jėgos (keturiasdešimt aštuoniasforce majeure) darbo valandaspadarinys. Force majeure – tai aplinkybės, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimukurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti ar išvengti sudarant Sutartį. 8.57.8. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosŠalis, Tiekėjas gali kurios įsipareigojimams pagal Sutartį trukdo force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybės, turi apie tai nedelsdama pranešti kitai Šaliai. 7.9. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus pagal Sutartį, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,05 % dydžio palūkanas nuo vėluojamos sumokėti pradelstos mokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dienąuždelstą dieną iki mokėtinos sumos visiško apmokėjimo. Delspinigiai skaičiuojami Palūkanos už pavėluotą mokėjimą skaičiuojamos nuo kitos dienos po mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienossuėjimo, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)įskaitant dieną, kai mokėtina suma yra visiškai sumokėta. 8.67.10. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę TiekėjuiXxxxxxxx, gavęs motyvuotą Užsakovo pretenziją, įsipareigoja per protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.15.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Jei Dalyvis dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasvėluoja sukurti Ikiprekybinio pirkimo rezultatą per Sutartyje nustatytą laikotarpį, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5PO gali, be raštiško įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pareikalauti 0,02 proc. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių nuo Kainos už kiekvieną praleistą uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami , skaičiuojant nuo mokėjimo termino Sutartyje Ikiprekybinio pirkimo rezultato sukūrimo laikotarpio pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią kai vėluojamas Ikiprekybinio pirkimo rezultatas buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)faktiškai sukurtas ir perduotas. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Dalyviui mokėtinos Kainos. 8.65.2. Užsakovas Neatlikusi mokėjimo nustatytais terminais, PO, Dalyviui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kainos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 5.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 5.4. Jei Dalyvis negali laiku ir (ar) tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl PO kaltės ir (ar) nuo PO priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl bet kokių kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo Dalyvio, Dalyviui netaikoma šioje Sutarties dalyje numatyta atsakomybė ir neskaičiuojami delspinigiai. 5.5. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to padarytus tiesioginius nuostolius. 5.6. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti Kainos. Šis atsakomybės ribojimas netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. 5.7. Dalyviui pažeidus Sutartyje numatytus įsipareigojimus (išskyrus Sutarties 2.3 p. numatytą atvejį), PO turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiapie tai raštu informuoti Xxxxxx ir numatyti protingą terminą pažeidimams pašalinti. Jeigu Dalyvis nepašalina pažeidimų per PO nurodytą terminą, PO turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti dėl pažeidimo patirtus nuostolius. Šio punkto pagrindu PO vienašališkai nutraukus Sutartį, sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka PO. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.16.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.26.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimopriskaičiuotas baudas išskaičiuoja iš Tiekėjui mokėtinų sumų. 8.36.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJeigu Tiekėjas savo kaltais veiksmais ar dėl neatsargumo, Tiekėjasar neveikimu sukelia Užsakovui nuostolius, Užsakovui pareikalavuskurie neatlyginami civilinės atsakomybės draudimu, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąTiekėjas įsipareigoja atlyginti draudiko neatlygintų nuostolių dalį. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.56.4. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.66.5. Tiekėjui elektroninės apsaugos paslaugų ir /arba pavojaus mygtuko paslaugų teikimo metu vėluojant suteikti reagavimo paslaugas UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais (minutėmis), Užsakovui pareikalavus raštu, Tiekėjas moka Užsakovui 5 (penkių) Eur baudą už kiekvieną pavėluotą minutę. 6.6. Tuo atveju, kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai (išskyrus šios Sutarties 6.5 punkte nurodytą atvejį), Užsakovas įspėja Tiekėją raštu ir turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiišskaičiuoti sumą už nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Paslaugas iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Užsakovui pareikalavus raštu, Tiekėjas moka Užsakovui 150 (vieno šimto penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną nustatytą Pagrindinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. 8.76.7. Tiekėjas neprisiima atsakomybės ir neatlygina Užsakovui žalos ir nuostolių: 6.7.1. Kilusių dėl nenugalimos jėgos (force majeure); 6.7.2. Gavęs Tiekėjo pranešimą apie galimą grėsmę, Užsakovas laiku nesiėmė visų būtinų priemonių žalai (nuostoliams) išvengti ar sumažinti; [Elektroninės apsaugos atveju] 6.7.3. Atsiradusių ir/ar padidėjusių dėl to, kad gavus iš Tiekėjo pranešimą apie objekto apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos suveikimą saugomose patalpose ir atsakingam asmeniui atsisakius atvykti ar atvykus atsakingam asmeniui ir jam atsisakius įleisti apsaugos darbuotojus į patalpas, kad būtų patikrintos patalpos iš vidaus; 6.7.4. Jeigu nebuvo gautas pranešimas apie apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos suveikimą iš patalpų, saugomų apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos priemonėmis dėl jos neįjungimo ar kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių; 6.7.5. Jei nuostoliai atsirado ir/ar padidėjo dėl to, kad Užsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė kitus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 6.8. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo neįvykdžius pareigos nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pagrindinės sutarties pažeidimopriede Nr. 1 nurodytos Pagrindinės sutarties kainos, Tiekėjasir Šalims nepratęsus Paslaugų teikimo termino, Užsakovui Tiekėjui pareikalavus, Užsakovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėsbaudą, išskyrus atvejus, kai Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės arba abipusiu Šalių susitarimu. [Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugų atveju] 6.9. Tiekėjui vėluojant pašalinti gedimus, Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais, Tiekėjas privalo savo ištekliais ir sąskaita užtikrinti nepertraukiamą objekto apsaugą iki kol nebus pašalinti gedimai.

Atsakomybė. 8.17.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.27.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimopriskaičiuotas baudas išskaičiuoja iš Tiekėjui mokėtinų sumų. 8.37.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJeigu Tiekėjas savo kaltais veiksmais ar dėl neatsargumo, Tiekėjasar neveikimu sukelia Užsakovui nuostolius, Užsakovui pareikalavuskurie neatlyginami civilinės atsakomybės draudimu, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąTiekėjas įsipareigoja atlyginti draudiko neatlygintų nuostolių dalį. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.57.4. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami skai čiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.67.5. Tiekėjui elektroninės apsaugos paslaugų ir /arba pavojaus mygtuko paslaugų teikimo metu vėluojant suteikti reagavimo paslaugas UŽSAKOVUI Pirkimo sutartyje numatytais terminais (minutėmis), Užsakovui pareikalavus raštu, Tiekėjas moka Užsakovui 5 (penkių) Eur baudą už kiekvieną pavėluotą minutę. 7.6. Tuo atveju, kai ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai (išskyrus šios Sutarties 7.5 punkte nurodytą atvejį), Užsakovui pareikalavus raštu, Tiekėjas moka Užsakovui 150 (vieno šimto penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną nustatytą Pirkimo sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį (įskaitant Tiekėjo įsipareigojimą dėl Tiekėjo (subtiekėjo) darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianos, jei taikoma). Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuiišskaičiuoti sumą už nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Xxxxxxxxx iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo Paslaugų suteikimo. 8.77.7. Tiekėjas neprisiima atsakomybės ir neatlygina Užsakovui žalos ir nuostolių: 7.7.1. Kilusių dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 7.7.2. Atsiradusių po to, kai gavęs Tiekėjo pranešimą apie galimą grėsmę, Užsakovas laiku nesiėmė visų būtinų priemonių žalai (nuostoliams) išvengti ar sumažinti. [Elektroninės apsaugos atveju] 7.7.3. Atsiradusių ir/ar padidėjusių dėl to, kad gavus iš Tiekėjo pranešimą apie objekto apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos suveikimą saugomose patalpose, atsakingam asmeniui atsisakė atvykti ar atvykus atsakingam asmeniui, jis atsisakė įleisti apsaugos darbuotojus į patalpas, kad būtų patikrintos patalpos iš vidaus. 7.7.4. Jeigu nebuvo gautas pranešimas apie apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos suveikimą iš patalpų, saugomų apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos priemonėmis dėl jos neįjungimo ar kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių. 7.7.5. Jei nuostoliai atsirado ir/ar padidėjo dėl to, kad Užsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė kitus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 7.8. Užsakovui nutraukus neįvykdžius pareigos nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimopriede Nr. 1 nurodytos bendros Paslaugų kainos, Tiekėjasir Šalims nepratęsus Paslaugų teikimo termino, Užsakovui Tiekėjui pareikalavus, Užsakovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą nuo baudą, išskyrus atvejus, kai Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės arba abipusiu Šalių susitarimu. [Techninės įrangos priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugų atveju] 7.9. Tiekėjui vėluojant pašalinti gedimus, Pirkimo sutarties vertėssutartyje numatytais terminais, Tiekėjas privalo savo ištekliais ir sąskaita užtikrinti nepertraukiamą objekto apsaugą iki kol nebus pašalinti gedimai.

Atsakomybė. 8.113.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties SD nurodomi konkretūs įsipareigojimai, už kurių nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretus dydis. Šalys pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 13.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie minėtas aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 13.3. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartįįsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 120 (šimtui dvidešimt) kalendorinių dienų. Šalys įsipareigoja Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau už nurodytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Pirkėjas atlygina Pardavėjui už iki to laiko tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųperduotas Prekes. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybėms išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų įvykdymąvykdymą. 8.213.4. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atvejuŠalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasjos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimujos Subtiekėjų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųjos montavimo darbų vertės, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąuž kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Užsakovas Pardavėjas: 8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti sutartos įrangos pristatymą ir montavimą, nustatytą šios Sutarties 1.1. punkte, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. 8.2.2. Pirkėjui pranešus apie defektą, Pardavėjas privalo ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Pirkėją apie defektų pašalinimo terminą. Terminas turi būti suderintas ir (arba) pelnotenkinti abi puses. Pardavėjas nepašalinęs defektų per technologiškai pagrįstą laiką, pajamųatlygina visus Pirkėjo, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimodėl to, turėtus tiesioginius nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atvejuPardavėjui nebus taikomi delspinigiai, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas Montavimas nebus atliktas laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl savo valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar Įrangos prijungimo tvarkos ar kitų Montavimą reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu (keturiasdešimt aštuoniaspvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) darbo valandasir dėl to nėra Pardavėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuįvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės; dėl teisių į Pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.19.1 Klientas, manydamas, kad Xxxxxxxx pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į: 9.1.1 Lietuvos banką (Gedimino pr. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 6, Vilnius), kuris vykdo Bendrovės priežiūrą ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųnagrinėja prašymus dėl galimo LR vartojimo kredito įstatymo pažeidimo; 9.1.2 teismą; 9.1.3 kitas valstybės institucijas ar nevalstybines organizacijas, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąginančias vartotojų teises. 8.29.2 Jeigu Klientas laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką, Klientas privalo Bendrovei atlyginti Nuostolius. Užsakovas Tokiu atveju Bendrovė Palūkanų nuo laiku negrąžintos sumos toliau nebeskaičiuoja, kadangi už tolesnį naudojimąsi laiku negrąžinta Kredito suma ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių jos dalimi Bendrovei Klientas atlygina Nuostolių forma. Jokios papildomos netesybos ar kompensacinės palūkanos už finansinių įsipareigojimų nevykdymą laiku nėra taikomos. Be to, jei Klientas praleido terminą mokėti Įmoką ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, jis atleidžiamas ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimonuo prievolės mokėti Nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 9.3 Bendrovė turi teisę nepasibaigus Kreditų terminui reikalauti, kad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Bendras Kliento mokamas sumas, Nuostolius ir išlaidas, kurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 9.3.1 Klientas neįvykdė Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punkto reikalavimų ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.2 Klientas pateikė Bendrovei neteisingus savo duomenis ar kitą klaidinančią informaciją apie save ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 9.3.3 paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento mokumui; 9.4 Jeigu Klientas laiku nevykdo Bendrųjų sąlygų 9.3 punkte nustatytą terminąnurodyto Xxxxxxxxx reikalavimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąuž kiekvieną uždelstą įvykdyti šį reikalavimą dieną Nuostoliai skaičiuojami nuo Bendrų Kliento mokamų sumų. 8.4. Tuo atveju9.5 Visas išlaidas, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandaskurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuprivalo apmokėti Klientas. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos9.6 Klientas atsako už saugų savo mobiliojo telefono, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą. 9.7 Xxxxxxxx neatsako už pasekmes, atsiradusias Klientui netinkamai įvykdžius Kredito sutarties 4.1.5 - 4.1.7 ir 9.6 punktuose nustatytus reikalavimus. 9.8 Jei Klientas vengia grąžinti Kreditą, Bendrovė turi teisę imtis visų teisėtų priemonių skolai susigrąžinti: naudotis skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, kreiptis į teismą, perduoti priteistą skolą antstoliui vykdyti ir panašiai. 9.9 Xxxxx Xxxxxxxx laiku neįvykdė prievolės pervesti kreditą ar laiku nesumokėjo Klientui kitų mokėtinų sumų, Xxxxxxxx už kiekvieną praleistą dienątermino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami pradedami skaičiuoti kitą dieną po laiku neįvykdytos prievolės. Jei Bendrovė praleido terminą įvykdyti prievolę ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, ji atleidžiama nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)prievolės mokėti delspinigius. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.

Atsakomybė. 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus Klientas, manydamas, kad Xxxxxxxx pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į: 8.1.1. Priežiūros instituciją, kuri vykdo Bendrovės priežiūrą ir Pirkimo sutartįnagrinėja prašymus dėl galimo LR vartojimo kredito įstatymo pažeidimo; 8.1.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmųteismą; 8.1.3. kitas valstybės institucijas ar nevalstybines organizacijas, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąginančias vartotojų teises. 8.2. Užsakovas Jeigu Klientas laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką, Klientas privalo mokėti Bendrovei palūkanas už tolimesnį naudojimąsi pinigais (Nuostolius). Tokie Nuostoliai skaičiuojami nuo laiku negrąžinto Kredito sumos ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių jo dalies Įmokoje už kiekvieną termino praleidimo dieną, taikant palūkanų dienos normą, kuri yra paskaičiuojama pagal palūkanų metinę normą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Tokiu atveju, Xxxxxxxx skaičiuoja tik nurodyto dydžio Nuostolius ir jokios papildomos netesybos ar kompensacinės palūkanos už finansinių įsipareigojimų nevykdymą laiku nėra taikomos, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 d. numatytas 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tais atvejais, kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Xxxxxxxx kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Be to, jei Klientas praleido terminą mokėti Įmoką ne daugiau kaip 1 (arbavieną) pelnodieną, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimojis atleidžiamas ir nuo prievolės mokėti Nuostolius. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąBendrovė turi teisę nepasibaigus Kreditų terminui vienašališkai nutraukti Kredito sutartį ir (ar) reikalauti, Tiekėjaskad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Bendras Kliento mokamas sumas, Užsakovui pareikalavusNuostolius ir išlaidas, sumoka 150 kurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 8.3.1. Klientas neįvykdė Bendrųjų sąlygų 4.1.3 punkto reikalavimų ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 8.3.2. Klientas pateikė Bendrovei neteisingus savo duomenis ar kitą klaidinančią informaciją apie save ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį; 8.3.3. paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento kreditingumui (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą.pavyzdžiui, Klientas nevykdo prievolės sumokėti Įmokas); 8.4. Tuo atvejuJeigu Klientas laiku nevykdo Bendrųjų sąlygų 8.3 punkte nurodyto Bendrovės reikalavimo, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimuuž kiekvieną uždelstą įvykdyti šį reikalavimą dieną Nuostoliai skaičiuojami nuo viso negrąžinto Kredito. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosVisas išlaidas, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos kurias Xxxxxxxx patyrė reikalaudama sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienosĮmokas bei administruodama skolą, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)privalo apmokėti Klientas. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti Klientas atsako už saugų savo piniginę prievolę Tiekėjuimobiliojo telefono, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo Bendrovė neatsako už pasekmes, atsiradusias Klientui netinkamai įvykdžius Kredito sutarties pažeidimo4.1.6 - 4.1.8 ir 8.6 punktuose nustatytus reikalavimus. 8.8. Jei Klientas vengia grąžinti Kreditą, TiekėjasBendrovė turi teisę imtis visų teisėtų priemonių skolai susigrąžinti: naudotis skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, Užsakovui pareikalavuskreiptis į teismą, sumoka Užsakovui 10 perduoti priteistą skolą antstoliui vykdyti ir panašiai. 8.9. Xxxxx Xxxxxxxx laiku neįvykdė prievolės pervesti kreditą ar laiku nesumokėjo Klientui kitų mokėtinų sumų, Xxxxxxxx už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti Klientui 0,05 (dešimtiespenkių šimtųjų) % procento dydžio baudą delspinigius. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po laiku neįvykdytos prievolės. Jei Bendrovė praleido terminą įvykdyti prievolę ne daugiau kaip 4 (keturias) dienas, ji atleidžiama nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėsprievolės mokėti delspinigius.

Atsakomybė. 8.16.1. Jei bet kuri iš Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus nevykdo bet kurios savo prievolės, numatytos Sutartyje, ar ją vykdo netinkamai, ji privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius (jskaitant negautą naudą, valstybei ar kitiems asmenims mokamas baudas, delspinigius ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymąkt. 8.2. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.3. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą. 8.4. Tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 8.5. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 8.66.2. Užsakovas Agentas LR teisės aktais arba Sutartimi nustatyta tvarka privalo atsakyti už Bendrovei padarytą žalą ir Bendrovei pareikalavus atlyginti Bendrovės turėtus tiesioginius nuostolius, jei sudarant gyvybės draudimo sutartj Agentas nesilaikė šios Sutarties, Draudimo taisyklių, metodinių nurodymų ir kitų Bendrovės išleistų ir Agentui pateiktų dokumentų reikalavimų, arba atliko kitus veiksmus, susijusius su Sutarties vykdymu, kuriais Xxxxxxxxx buvo padaryta žala. 6.3. Jei viena Sutarties Šalis vėluoja vykdyti savo pinigines prievoles, kita Šalis turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjuireikalauti iš jos 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną. 8.76.4. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimoAgentas, Tiekėjas, Užsakovui pažeidęs šių sąlygų 5 skyriuje ir/ar Draudimo tvarkoje ir/ar kituose privalomuose nurodymuose numatytas pareigas ir Bendrovei pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 moka Bendrovei 3.000 Eur (dešimtiestrijų tūkstančių eurų) % dydžio baudą už kiekvieną pažeidimą ir atlygina Bendrovei visus dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. 6.5. Jei Agentas per galiojančioje Draudimo tvarkoje nurodytą laikotarpj arba, kai su Agentu yra nutraukiama Sutartis, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertėsSutarties nutraukimo ar pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos (iki vėlesnės iš jų) nepristato Bendrovei visų reikalaujamų ir tvarkingai užpildytų dokumentų, nurodytų galiojančioje Draudimo tvarkoje, Bendrovės rašytiniu reikalavimu Agentas jsipareigoja sumokėti Bendrovei 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną nepristatytą dokumentą. Bendrovė turi teisę sustabdyti komisinio atlyginimo mokėjimą, jei Agentas nepristato bent vieno aukščiau minėto dokumento. 6.6. Jei Sutarties galiojimo metu Agentui naudoti buvo perduotos tam tikros darbo priemonės ar kitas Bendrovei priklausantis turtas, nutraukus Sutartj, Agentas turi grąžinti nesugadintą, jskaitant normalų nusidėvėjimą, turtą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo ar pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos (iki vėlesnės iš jų) ar per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pakeitimo dienos, kai ji yra keičiama. 6.7. Bendrovė prisiima visišką atsakomybę prieš trečiuosius asmenis už Agento veiksmus Agento veiklos Xxxxxxxxx vardu ir dėl jos interesų pagal Sutartj laikotarpiui, nesudarant profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties. Tačiau tuo atveju, jeigu Bendrovės civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis atsiranda dėl to, kad Agentas nevykdė arba netinkamai vykdė savo jsipareigojimus pagal Sutartj, Xxxxxxxx turi teisę visą atlygintą tretiesiems asmenims žalą, o taip pat visas su tokios žalos atlyginimu susijusias išlaidas bei nuostolius, regreso tvarka išieškoti iš Agento. 6.8. Agentas atsako už visus nuostolius, kuriuos Xxxxxxxx patirs dėl to, kad Agentas bet kokią iš Bendrovės gautą informaciją ar priemones panaudos ne pagal jos paskirtj, turėdamas ją grąžinti Xxxxxxxxx ar perduoti klientui, to nepadarys, arba ją praras. Apie bet kurio iš jam perduotų dokumentų praradimą Agentas privalo nedelsdamas raštu pranešti Xxxxxxxxx ir atlyginti Bendrovės turėtas išlaidas dėl prarastų dokumentų paskelbimo negaliojančiais spaudoje. 6.9. Agentui nevykdant finansinių jsipareigojimų Bendrovei, jstatymų nustatyta tvarka, Bendrovė turi teisę perduoti Agento asmens duomenis tretiesiems asmenims Agento jsiskolinimui valdyti bei juos išieškoti.

Atsakomybė. 8.16.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.26.2. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už asmenų (Tiekėjo darbuotojų), teikiančių Paslaugas, veiksmus. 6.3. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8.36.4. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminą, TiekėjasTiekėjui laiku nepaimant iš Užsakovo ar laiku nepristatant gavėjams Pašto siuntos, Užsakovui pareikalavus, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų Tiekėjas moka Užsakovui baudą, lygią pusei Pašto siuntos siuntimo kainos, už kiekvieną Šalių sutartu terminu gavėjui nepristatytą Pašto siuntą. Baudos suma gali būti išskaičiuota iš Tiekėjui mokėtinų sumų. 8.46.5. Tuo atvejuJei dėl Tiekėjo kaltės dingsta ar buvo sugadintos Pašto siuntos, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus jose trūksta daiktų ar daiktai apgadinti, Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandasatlygina Užsakovui žalą Pašto įstatyme nustatytais atvejais, tai bus laikoma esminiu tvarka, terminais ir apimtimi. 6.6. Jei Užsakovas nesilaiko Pašto siuntų ženklinimo, adresavimo ar pateikia netinkamai užpildytus dokumentus ar neteisingus duomenis, Tiekėjas neatsako už Pašto siuntos pristatymo termino neatitikimą Pirkimo sutarties pažeidimupriede Nr. 1 nustatytiems terminams. Neatpažinus gavėjo adreso automatiškai iš Užsakovo pateiktų duomenų, vidaus pašto siuntoms Tiekėjas taikys tarifą “Laiško apdorojimas ir grąžinimas neatpažinus gavėjo adreso iš pateiktų el. formatu duomenų”, nurodytą sutarties priede Nr.1. * 6.7. Jeigu Užsakovas nesilaiko Pašto siuntų paruošimo siųsti ir pateikimo sąlygų ir/arba neparuošia Pašto siuntų perdavimo dokumentų ar juose pateikia neišsamius, netikslius arba klaidingus duomenis, Tiekėjas turi teisę nepriimti iš Užsakovo tokių Pašto siuntų, o priėmus – neatsako dėl tokio siuntėjo įsipareigojimų nesilaikymo nulemto Pašto siuntų ar jose siųstų daiktų praradimo, sugadinimo ar trūkumo. 8.56.8. Užsakovui nesumokėjus Užsakovas atsako už žalą, padarytą Tiekėjui, jo darbuotojų sveikatai, žalą, padarytą kitoms Pašto siuntoms, žalą Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosįrangai, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % dėl to, kad siuntė draudžiamus siųsti daiktus arba daiktus, neatitinkančius Pašto siuntų paruošimo siųsti sąlygų. 6.9. Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas gali: 6.9.1. Reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos Pradinės Pirkimo sutarties vertės (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitomakai netaikomos papildomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). 8.66.9.2. Jei taikoma, pasinaudoti pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą. 6.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo. 6.11. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.76.12. Užsakovui nutraukus neįvykdžius pareigos nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pradinės Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimovertės, Tiekėjasir Šalims nepratęsus Paslaugų teikimo termino, Užsakovui Tiekėjui pareikalavus, Užsakovas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % procentų nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos dydžio baudą baudą, išskyrus atvejus, kai Pirkimo sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės arba abipusiu Šalių susitarimu. 6.13. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 (penkių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną. 6.14. Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti Užsakovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius

Atsakomybė. 8.15.1. Šalių Platintojo civilinė atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymągali kilti tik egzistuojant kaltei. 8.25.2. Užsakovas Bendra Platintojo iš Sutarties kylanti arba su ja susijusi civilinė atsakomybė Organizatoriui neviršys sumos (yra apribojama suma), kurią Organizatorius faktiškai sumokėjo Platintojui pagal Sutartį už suteiktas paslaugas (Komisinis mokestis, Paslaugos mokestis) per 6 mėnesių laikotarpį iki žalos atsiradimo fakto. 5.3. Šalis, pažeidusi šią Sutartį, privalo atlyginti kitos Šalies dėl tokių veiksmų ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių neveikimo patirtus tiesioginius nuostolius (jų dydžiui, be kita ko, taikant šiose Bendrosiose sąlygose numatytus civilinės atsakomybės ribojimus). 5.4. Organizatorius pilnai atsako už duomenų, pateiktų Platintojui Renginio formoje, Salės plano bei kitų duomenų, susijusių su ar kylančių iš šios Sutarties, teisingumą bei išsamumą. Bet kokius nuostolius, kuriuos Platintojas patiria dėl to, kad Organizatoriaus pateikti duomenys buvo neišsamūs ir (arba) pelnoklaidingi, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimoprivalo Platintojui atlyginti Organizatorius. 8.35.5. Dėl Tiekėjo kaltės nepašalinus Paslaugų teikimo sutrikimų per Pirkimo sutarties 3.1.5 punkte nustatytą terminąJei Organizatorius pažeidžia įsipareigojimą, Tiekėjasnumatytą Bendrųjų sąlygų 2.2.1. punkte, Užsakovui pareikalavusPlatintojas turi teisę panaikinti Organizatoriui taikomas nuolaidas, sumoka 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudąir: 5.5.1. perskaičiuoti Komisinius bei kitus mokesčius už jau įvykusius Renginius pagal standartinį įkainį, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje, netaikant nuolaidos bei išrašyti ir pateikti apmokėjimui naują sąskaitą-faktūrą susidariusiam skirtumui tarp anksčiau taikyto įkainio su nuolaida ir įkainio be nuolaidos; 5.5.2. toliau į visus Renginius, vykstančius po pažeidimo dienos, platinamiems Bilietams taikyti standartinį įkainį, numatytą Sutarties Specialiojoje dalyje, netaikant nuolaidų, arba nutraukti šią Sutartį įspėjęs kitą Šalį prieš 5 darbo dienas. 8.45.6. Tuo Platintojas neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių (pvz., interneto ryšio teikėjo ir kt.) teikiamų paslaugų pasiekiamumą ir kokybę, nors jos ir būtų būtinos sėkmingam Sistemos veikimui (Klientų gebėjimui įsigyti Bilietus į Renginius ir pan.). Platintojas neprisiima įsipareigojimų ar atsakomybės už jokį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar bet kokį vėlavimą juos įvykdyti, sukeltą bet kurio kito veiksmo ar įvykio, kurio Platintojas negali kontroliuoti, įskaitant Sistemos nepasiekiamumą, atsiradusį dėl trečiųjų šalių paslaugų nepasiekiamumo (kaip aprašyta pirmiau) ar tinklo problemų. 5.7. Šalims uždelsus atsiskaityti šioje Sutartyje numatytais terminais, kaltoji šalis moka 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 5.8. Platintojas paslaugoms teikti turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau prieš Organizatorių už tinkamą trečiųjų asmenų teikiamą paslaugų kokybę atsako Platintojas. 5.9. Šalis besąlygiškai įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos Platintojui dėl Organizatoriui priskirtinų priežasčių (pvz. Platintojui negrąžinus pinigų asmenims, pirkusiems Bilietus į neįvykusi / neįvyksianti Renginį dėl apyvartinių lėšų trūkumo, kuris buvo sąlygotas Organizatoriaus aukščiau nurodytos sumos nepervedimo Platintojui ar pan.). 5.10. Sutarties Šalis neatsako už įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu įsipareigojimų nevykdymas buvo sąlygotas force majeure aplinkybių. 5.11. Šalys susitaria, kad pretenziją, gautą iš Kliento, kuri yra susijusi su Renginiu, į kurį Bilietus platino Platintojas, kurioje pateiktos aplinkybės patvirtina, kad nėra Platintojo kaltės, nagrinėja Organizatorius. Platintojas, gavęs tokią pretenziją, privalo ją persiųsti Xxxxxxxx Organizatoriui, informuodamas apie tai Klientą. 5.12. Organizatorius išnagrinėja pretenziją ir priima sprendimą. Organizatorius su Klientu bendrauja pats ir, esant pagrįstai pretenzijai, atlygina Kliento patirtus nuostolius. Tik tuo atveju, jei 3.1.5 punkte nurodytus Paslaugų sutrikimus Tiekėjas dėl savo kaltės vėluos pašalinti ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandaspretenzija yra pagrįsta ir teismine tvarka yra nustatoma Platintojo kaltė, Organizatorius turi teisę išieškoti nuostolius regreso tvarka iš Platintojo, bet tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimunesuteikia teisės Organizatoriui nukreipti Klientą pas Platintoją. 8.55.13. Užsakovui nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumosJokia šių Bendrųjų sąlygų nuostata nepanaikina ir jokiu kitu būdu neapriboja Platintojo atsakomybės už žalą, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dienąatsiradusią dėl tyčinio nusižengimo (tyčinės kaltės) ar didelio neatsargumo. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos Be to, Platintojo atsakomybė negali būti apribota kitais atvejais ir tokia apimtimi, kiek imperatyvios galiojančių įstatymų normos aiškiai draudžia tokį apribojimą: mirties ar kūno sužalojimo, neturtinės žalos, kitu (ši diena neįskaitomajei taikoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma)atveju. 8.6. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 8.7. Užsakovui nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio Tiekėjo sutarties pažeidimo, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pirkimo sutarties 5.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties vertės.