Common use of DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS Clause in Contracts

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues em dias úteis, nos seguintes endereços: 9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entrega 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito. 9.7 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 9.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 9.9 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 9.10 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - 4.1 A entrega dos produtos materiais para uma determinada unidade não poderá estar vinculada a débitos de outro Termo de Compromisso de Fornecimento, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em lei. 4.2 Competirá à contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante não eximirá a contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 4.3 A entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento de Materiais – AFM para a contratada, mediante conferência obrigatória por Servidor/Comissão de Recebimento da contratante. 4.4 A entrega dos materiais deverá ser efetuada no Almoxarifado Central – CLM sito à Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, x° 0000, Condomínio MJA, Galpões de 08 a 11 4.5 O recebimento dar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues em dias úteis, nos nas seguintes endereçoscondições: 9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entrega 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 - 4.5.1 Provisoriamente, no ato da imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material dos bens com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escritoas especificações. 9.7 - 4.5.2 Definitivamente, após a verificação que comprove a adequação do fornecimento, em até 15 (quinze) dias. 4.6 Os bens entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da qualidade e quantidade do material e consequente aceitaçãocontratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a substituí-los no prazo de 10 até 08 (dezoito) dias úteis contados do recebimento provisóriodias, mediante Termo sob pena de Recebimento Definitivoser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega. 9.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar4.7 Considerar-se-á como realizada, consumando-se definitivo o recebimento definitivo no dia do esgotamento objeto deste instrumento, caso não haja qualquer manifestação da contratante, até o prazo final do prazorecebimento provisório. 9.9 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 9.10 - 4.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes pela perfeita execução deste contrato, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 4.9 Ocorrerá por conta da incorreta contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do contratoobjeto deste instrumento, caso se faça necessário.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - 8.1. A entrega dos equipamentos/produtos dar-se-á licitados deverá ser feita no prazo máximo de 15 até 08 (quinzeoito) dias corridos após o recebimento a solicitação da Ordem Secretaria responsável, salvo se houver pedido formal de Fornecimentoprorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA. 9.2 - 8.2. Todos os equipamentos/produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme forem solicitados pelo órgão requerente que ocorrerá com acompanhamento do servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato, de acordo com o interesse e demanda, respeitados os prazos no item 8.1. 8.3. Os Produtos para Saúde serão produtos deverão ser entregues em dias úteisno local indicado pela Secretaria solicitante. 8.4. Serão aceitos produtos de diversas marcas, nos seguintes endereços:desde que sejam de qualidades e atendam as necessidades e os requisitos técnicos. 9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entrega 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, 8.5. Os itens a serem adquiridos deverão ser separados pelo fornecedor e entregues no ato da entrega dos produtoslocal indicado pela Secretaria interessada, observando os prazos e frequência determinado pela PREFEITURA. 9.5 - 8.6. A Administração designará servidor PREFEITURA terá o prazo de até 05 (ou comissão decinco) dias para aceitar os equipamentos/produtos fornecidos pela CONTRATADA, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual sendo que os produtos deste Edital serão recebidos da seguinte forma: 9.6 - a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material produto com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.especificação; 9.7 - b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material produto e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento; c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisórioEdital, mediante Termo de Recebimento Definitivoe seus Anexos. 9.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere 8.7. Os produtos fornecidos em desacordo com o subitem anterior não ser procedida dentro estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do prazo fixadoadjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, reputar-se-á como realizada, consumando-se conforme o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazocaso. 9.9 - No caso 8.8. Quanto surgir problemas de os objetos serem entregues em desconformidadequalidade dos produtos ou das condições das embalagens, a CONTRATADA licitante notificada pela PREFEITURA será notificada da recusaresponsável pela troca do produto que apresentar problemas, parcial ou total, para realizar a correção observando o prazo máximo de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivodias. 9.10 - O recebimento provisório 8.9. A empresa deve prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes serviço do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou definitivo irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE. 8.10. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do objeto não exclui CONTRATANTE para acompanhamento da execução do presente contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços, em caso de danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado conforme Artigo. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 8.11. As marcas dos equipamentos/produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato, sem a solicitação prévia da contratada pelos prejuízos resultantes e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 8.12. O transporte e a descarga dos equipamentos/produtos correrão por conta da incorreta CONTRATADA, sem qualquer custo adicional a Prefeitura. 8.13. Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE. 8.14. Comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - 6.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregue no Setor de Almoxarifado do Hospital Geral Dr. Xxxxx Xxxx/SESA, Localizado na Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx 000 – Xxxxxx – Xxxxxxxxx – Xxxxx. 6.2. A entrega dos produtos dar-se-á Chefia do Almoxarifado receberá os gêneros alimentícios, e efetuará a conferência deste com as especificações contidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após edital e na proposta do fornecedor, caso as disposições acima citadas não forem cumpridas, será rejeitado o recebimento da Ordem de Fornecimentodo mesmo. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues em dias úteis, nos seguintes endereços: 9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entrega 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art6.3. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.Edital; 9.7 - 6.3.1. Definitivamente, mediante termo circunstanciado, após a vistoria e verificação da qualidade e quantidade que comprove a adequação do material e consequente aceitaçãoobjeto aos termos do Edital, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93. 6.4. Os gêneros alimentícios fornecidos pela Contratada estará sujeito à aceitação pelo órgão recebedor, o qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado no Edital. 6.5. A Contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, os gêneros alimentícios que vier a ser recusado, sem ônus para a Contratante. 6.6. Na entrega dos gêneros alimentícios, a contratada deverá observar as seguintes orientações: 6.6.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregue, de acordo com o Cronograma de Entrega – Anexo 10 e/ou de acordo com a necessidade do Hospital Geral Dr. Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx/SESA; 6.6.2. O Almoxarifado do H.G.C.C.O., solicitará por escrito a Contratada o objeto do contrato de acordo com o Cronograma de Entrega – Anexo 10 e/ou em conformidade com a necessidade do Hospital Geral Dr. Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx/SESA. 6.7. A contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis contados dias, após receber a Autorização de Fornecimento dos gêneros alimentícios do recebimento provisório, mediante Termo Setor de Recebimento Definitivo. 9.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere Almoxarifado do/H.G.C.C.O./SESA para entregar o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 9.9 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 9.10 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 6.8. Nenhum gênero alimentício poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por escrito do Setor de Almoxarifado do/H.G.C.C.O./SESA. 6.9. Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá entrar em contato com o Hospital Geral Dr. Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx/SESA, no prazo máximo de 03 (três) dias, para definição do início do fornecimento dos gêneros alimentícios. 6.10. A Contratada não poderá optar por quantidades inferiores as estabelecidas no Edital. 6.11. O Hospital Geral Dr. Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx/SESA poderá modificar as quantidades estimadas na contratação, sempre que precise compatibilizar as variações de consumo.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - A entrega dos produtos itens dar-se-á no prazo máximo de 15 20 (quinzevinte) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues O produto será entregue em dias úteis, nos seguintes endereçosno seguinte endereço: 9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entrega 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 9.3.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito. 9.7 9.3.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 9.8 9.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 9.9 9.5 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-renovando- se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 9.10 9.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - A entrega dos produtos do objeto do contrato dar-se-á no prazo máximo de 15 10 (quinzedez) dias corridos após o recebimento a emissão da Ordem de Fornecimento. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues O produto será entregue em dias úteis, nos seguintes endereçosno seguinte endereço: 9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entrega 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 9.3.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, ,atestado por escrito. 9.7 9.3.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 9.8 9.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do dentrodo prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do diado esgotamento do prazo. 9.9 9.5 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo oprazo para recebimento definitivo. 9.10 9.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 3.1 Os Gêneros Alimentícios objetos desta licitação deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento úteis, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades de consumo nas Secretarias e Unidades, contados da assinatura do Contrato ou Ordem de FornecimentoCompra. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues 3.2 A entrega será realizada pelo fornecedor diretamente nas Secretarias e Unidades que compõem o município de Parnamirim (RN), de acordo com o quantitativo solicitado; 3.3 A adjudicatária deverá entregar o(s) produto(s) em dias úteisconformidade com o(s) quantitativo(s) solicitado(s), nos seguintes endereços:devendo o(s) produto(s) efetivamente entregues, possuírem as mesmas características dos cotados na proposta de preços. 9.2.1 - Ver relatório 3.4 A entrega em discordância com as disposições contidas no edital e anexo(s) ensejará na devolução dos mesmos, sem que caiba direito de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II - Relatório de endereço de entregareclamação ou indenização por parte da inadimplente. 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote3.5 Independentemente da aceitação, a serem entregues no ato da entrega dos produtosadjudicatária garantirá a qualidade do produto obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de3.6 Durante a validade do registro, no mínimoa empresa registrada não poderá alegar indisponibilidade do produto, três membros, na hipótese sob pena de compras de valor superior a R$ 80.000,00, lhe serem aplicadas às sanções previstas conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escritoLei. 9.7 - Definitivamente3.7 As despesas com seguros, após transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada; 3.8 0 Município não está obrigado a verificação adquirir uma quantidade mínima de gêneros, ficando a seu exclusivo critério a definição da qualidade quantidade e quantidade do material e consequente aceitaçãomomento da aquisição; 3.9 A existência do preço registrado não obriga o Município a firmar as contratações que dele poderão advir, no prazo facultada a utilização de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisóriooutros meios, mediante Termo respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Recebimento Definitivoregistro de Preços preferência em igualdade de condições. 9.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 9.9 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 9.10 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 9.1 - A entrega dos produtos do objeto do contrato dar-se-á no prazo máximo de 15 10 (quinzedez) dias corridos após o recebimento a emissão da Ordem de Fornecimento. 9.2 - Os Produtos para Saúde serão entregues O produto será entregue em dias úteis, nos seguintes endereços: 9.2.1 no seguinte endereço: SESA: Almoxarifado de Medicamentos da SESA, na Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2025 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes Bento Ferreira - CEP: 29050-625 em Anexo II - Relatório de endereço de entregadias úteis. 9.3 - A e 9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos. 9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 9.6 9.3.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade daconformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, ,atestado por escrito. 9.7 9.3.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 9.8 9.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do dentrodo prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do diado esgotamento do prazo. 9.9 9.5 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outrosporoutros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo oprazo para recebimento definitivo. 9.10 9.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.