Common use of DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL Clause in Contracts

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. n.º 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,510% (meio dez por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadoveículo/máquina consertada, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. n.º 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,510% (meio dez por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadodos equipamentos solicitados, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. n.º 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadoveículo/máquina consertada, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,510% (meio dez por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadoveículo/máquina consertada, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. nº 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,510% (meio dez por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadodos equipamentos solicitados, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.;

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. n.º 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto prestação dos serviços licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n. nº 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadoveículo/máquina consertada, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.;

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos artsartes. 86 a 88 da Lei Federal n. º 8.666/93, além de responsabilidades civil e criminal, às seguintes multas: a) 0,510% (meio dez por cento) por dia de atraso, atraso injustificado na entrega do objeto licitadodos equipamentos solicitados, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.