Common use of ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA Clause in Contracts

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanju.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumuPogodbeni stranki se izrecno dogovorita, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo da lahko naročnik odstopil odstopi od okvirnega sporazuma. Okoliščinesporazuma takoj in brez odpovednega roka v primeru, da je izvajalec ali oseba, ki lahko privedejo do odstopa od je pri njemu članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa: - pravnomočno obsojena za eno izmed kaznivih dejanj, ki jih veljavna zakonodaja, ki ureja javna naročanja opredeljuje, da mora naročnik tak subjekt izključiti iz postopka javnega naročanja in je storjeno kaznivo dejanje povezano z opravljanjem dejavnosti, ki se izvaja tudi na podlagi tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisizagrešila hujšo kršitev poklicnih pravil, ki urejajo področje javnega naročanjajih naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže (npr. odločbo zbornice, ki združuje subjekte določenega poklica oz. stroke), - prenehanje opravljanja dejavnosti pravnomočno obsojena za prekršek na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitvepodročju davčne ali druge zakonodaje, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve ureja poslovanje izvajalca oz. gospodarskih družb, ali pa da je očitno, da je ravnala v nasprotju s splošno uveljavljenimi in kvalitete le-tesprejetimi moralnimi in/ali etičnimi načeli, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumuopredeljenimi v Etičnem kodeksu družbe naročnika in Politiki nabave naročnika družbe kot je objavljena na spletni strani naročnika. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o vsaki pravnomočni odločbi, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil s katero je bil sam ali oseba iz prvega odstavka tega okvirnega sporazumačlena pravnomočno obsojena na kaznivo dejanje iz 1. Naročnik lahko v primerih alineje prvega odstavka tega člena ali prekršek iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme 3. alineje prvega odstavka tega člena, ko in sicer v roku 15 dni od pravnomočnosti sodbe oz. odločbe in mu enkrat na šest mesecev dostaviti dokazilo pristojnega Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od 30 dni, iz katerega izhaja, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje oz. prekrške, za katere vodi evidenco Ministrstva za pravosodje RS. Poleg tega mora izvajalec zase in za osebe iz prvega odstavka tega člena vsakih šest mesecev naročniku predložiti lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da niti sam niti osebe iz prvega odstavka tega člena niso bile pravnomočno obsojene za ostale prekrške iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, za katere Ministrstvo za pravosodje RS ne vodi evidence. Ne glede na navedeno, lahko tudi naročnik od izvajalca kadarkoli zahteva, da mu predloži dokazilo pristojnega državnega organa oz. lastno izjavo iz tega odstavka. Podatke iz tako predloženih dokazil oz. izjav izvajalca lahko naročnik uporablja ne samo zaradi ugotavljanja okoliščin pravnomočne obsojenosti ali neobsojenosti v okviru tega člena, temveč tudi v okviru drugih določil tega okvirnega sporazuma. V primeru, da izvajalec ne poroča o okoliščini pravnomočne obsojenosti in ne predloži dokumentov, kakor je določeno v tem odstavku, ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma predčasno in brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, takoj in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec odpovednega roka v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanju.primeru,

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če: izvedene pogodbene storitve dobav blaga in/ali xxxxx ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila; dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti blaga in dobav; blago in/ali dobava le-tega ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti; dobavitelj dvakrat zapored ne izvede dobav v dogovorjenem roku; preneha poslovati ali mu je prost zaveze naročanja storitve prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe; so zoper dobavitelja uvedeni postopki njegovega prenehanja; dobavitelj ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvaja dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil. Dobavitelj sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če: pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti dobav blaga; xxxxxxxx ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ki se nanašajo na plačilo izvedenih dobav blaga. Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa. Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila. Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti dobavitelju nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do dobavitelja nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa. Dobavitelj se obvezuje izvajati naročene dobave blaga do izteka odpovednega roka. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo dobavitelju izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi za plačilo katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti izpolnjeni vsi pogoji v skladu s predpisitem okvirnim sporazumom. Stranka, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi je od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dniodstopila neupravičeno, razen v primeru prvemora drugi stranki povrniti škodo, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma skladno s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjupravili splošnega obligacijskega prava.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil sme odstopiti od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlastiče: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki izvedene pogodbene storitve ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila; izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev; izvedba prevzema in/ali obdelave odpadka ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje kakovosti; se izvajalec ne drži dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko terminov za opravljanje pogodbenih storitev; in dvakrat zapored ne izvede storitev v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima dogovorjenem roku; izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve; izvajalec ne more zagotoviti prevzema odpadka; naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega ugotovi nepravilnosti pri izpolnjevanju obveznosti okvirnega sporazuma s strani naročnikaponudnika (prevzem, in/ali odlaganje/obdelava odpadka na nedogovorjenih/nedovoljenih mestih,…); izvajalec izvaja storitev na območju navedenih občin brez vednosti naročnika (sklop 15); naročnik odkrije goljufijo pri količini odvzetega odpadka (sklop 15); preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe; so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja; pride do spremembe zakonodaje, zaradi katere bi naročnik moral odstopiti od okvirnega sporazuma; izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvajal dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki se nanaša na plačilo opravljene storitvega je naročnik zavrnil; Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma, ima če: izvajalec pravico odstopiti pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti storitev. Naročnik bo v primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora tem pisno obvestiti naročnikaobvestil izvajalca, in sicer najmanj 15 v roku 10 dni pred nameravanim odstopom. Ne V primeru odstopa od okvirnega sporazuma s strani naročnika iz razloga, navedenega pod 12. alinejo tega člena, naročnik ne nosi nobene odškodninske odgovornosti do izbranega ponudnika. Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa. Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz desete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila. Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na določbe prvegatrajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove razen tistih, za katere ta okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikato izrecno določa. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem členuokvirnem sporazumu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji za plačilo katerih so bili na dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuprenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazumanaročila po tem okvirnem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - če izvajalec izgubi status pooblaščenega serviserja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neizvajanje storitve servisiranja, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve in blaga po tem okvirnem sporazumu, - časa izvedbe servisiranja ali samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku dveh mesecev pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, druge in tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega rokasporazuma. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni tri mesece pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik katerakoli stranka tega okvirnega sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po mora stranka sporazuma, ki od njega namerava odstopiti o tem členupisno obvestiti nasprotno stranko, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuin sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik Kupec je prost zaveze naročanja storitve živil po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazumanaročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanjaz ZJN-3, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalcaposlovanja dobavitelja, - nezagotavljanje pogojev, ki jih zahteva HACCP program, - dobava živil, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti, kakovosti (kvalitete), zdravstveni neoporečnosti in dobava živil, kjer je rok uporabe pred potekom ali po poteku, - neupoštevanje reklamacij in nereševanje reklamacij, - neupoštevanje dogovorjenih cen in kvalitete živil in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen živil, - nespoštovanje in neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, sporazuma - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve oz. druge kršitve oz. razlogi za odstop po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku treh mesecev pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme četrte alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega rokasporazuma. V drugih primerih ima naročnik pravico od odstopa od tega okvirnega sporazuma, v kolikor je dobavitelja najmanj dvakrat (2x) pisno opozoril o posameznih kršitvah, ta pa ugovorov oz. reklamacij kupca ni upošteval. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnikakupca, ki se nanaša na plačilo opravljene storitvedobavljenih živil, ima izvajalec dobavitelj pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnikakupca, in sicer najmanj 15 dni tri mesece pred nameravanim odstopomodstopom od tega okvirnega sporazuma. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v katera koli stranka tega okvirnega sporazuma odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa o tem členupisno obvestiti nasprotno stranko in pri tem navesti razlog za odstop od tega okvirnega sporazuma, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuin sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnidveh mesecev, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni tri mesece pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanju.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Ta pogodba preneha po preteku časa za katerega je bila sklenjena ali odpovedjo pogodbe. Naročnik lahko enostransko odpove pogodbo takoj, ko izve za enega izmed naslednjih razlogov: če ugotovi, da je prost zaveze naročanja storitve izvajalec dal v svoji ponudbi zavajujoče in neresnične podatke in zaradi tega pride do nepravočasnega izvajanja del, ki so predmet te pogodbe, če izvajalec gre v stečaj ali prisilno poravnavo, če izvajalec več ni finančno sposoben za nabavo materialnih sredstev za izvajanje zimske službe, ali več ne izpolnjuje tehničnih in kadrovskih pogojev, ki so bili pogoj za sklenitev pogodbe, če izvajalec najkasneje v roku 3 (treh) ur po pozivu naročnika, ne začne izvajati zimske službe. Naročnik v primerih odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka unovči predloženo finančno zavarovanje in naroči izvedbo del pri drugem izvajalcu. Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu odpove pogodbo tudi v naslednjih primerih: če izvajalec pri izvajanju del ne upošteva določb predpisov, zlasti pa predpisov iz 2. točke te pogodbe če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke in s takšnim početjem kljub opozorilom nadaljuje, če brez soglasja naročnika prepusti izvedbo del podizvajalcem. Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa. Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi za plačilo katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti izpolnjeni vsi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuokvirnim sporazumom.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumuV primeru, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil z določili tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitvega bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ki ima kupec pravico odstopiti od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma. Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do prodajalca v primeru, kadar prodajalec svoje obveznosti po okvirnem sporazumu izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili kupca ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da prodajalec ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil bo izpolnil svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma. Naročnik O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. Kupec lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnisporazuma, razen v primeru prveče je seznanjen, drugeda je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali njegovega podizvajalca. Prodajalec ima naročnik pravico odstopiti do odstopa od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V v primeru neizpolnjevanja kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnikakupca. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ki se nanaša na plačilo opravljene storitveko kupec prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop. Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko kupec, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne ne glede na določbe prvegazakona, drugega in tretjega odstavka tega ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuZJN-3.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve storitev po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazumanaročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma sporazuma, so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisiz Zakonom o javnem naročanju, ki urejajo področje javnega naročanjaprenehanje poslovanja ponudnika, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalcače izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanje iz 17. člena tega sporazuma, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitveneupoštevanje reklamacij glede kakovosti, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve vrste in kvalitete le-tekoličine izvedenih del/storitev, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - del/storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanjedel/kršitev določil tega okvirnega sporazumastoritev. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru prve, druge, tretje iz prve in sedme druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez sporazuma. Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitveizvedenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 45 dni pred nameravanim odstopomprekinitvijo. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena člena, lahko naročnik katerakoli stranka tega okvirnega sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikamora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po Stranka, ki je odgovorna za neopravičeno prekinitev sporazuma mora drugi povrniti škodo, ki je s tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjunastala.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil lahko odstopi od okvirnega sporazuma. Okoliščine, s pisnim obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošto, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: − z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki lahko privedejo ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., − ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva, − izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo, − ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih, − ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, − poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma, − naročnika ne obvesti o znižanju cen, − prekine z izvedbo storitev oziroma dobavo blaga brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena okvirni sporazum preneha veljati, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ki se nanaša na plačilo opravljene storitveko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, ima izvajalec pravico odstopiti od tega kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom s priporočeno pošiljko po pošti. Med veljavnostjo okvirnega sporazumasporazuma lahko naročnik, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne ne glede na določbe prvegazakona, drugega in tretjega odstavka tega ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuZJN-3.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumulahko v primeru, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil kvalitetno ali bi kršil določila okvirnega sporazuma. , okvirni sporazum razdre Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma sporazuma, so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanjaz Zakonom o javnem naročanju, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitveneupoštevanje reklamacij glede kakovosti, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve vrste in kvalitete le-tekoličine izvedenih del/storitev, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - del/storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanjedel/kršitev določil tega okvirnega sporazumastoritev. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru prve, druge, tretje iz prve in sedme druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez sporazuma. Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, izvedenih storitev ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 30 dni pred nameravanim odstopomprekinitvijo. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena člena, lahko naročnik katera koli stranka tega sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v odstopi od tega sporazuma. V tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikamora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po Stranka, ki je odgovorna za neopravičeno prekinitev sporazuma mora drugi povrniti škodo, ki je s tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjunastala.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prenehanje oz. odstop. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil lahko na podlagi izjave odstopi od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlastizaradi: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - prenehanja poslovanja ponudnika; neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma; če ponudnik preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe; če je zoper ponudnika uveden katerikoli insolvenčni postopek; če ponudnik zaide v postopek, - opravljanje storitvekaterega namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če se izkaže, da dobavitelj ne spoštuje vseh tehničnih zahtev predmeta naročila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; če dobavitelj proda blago, ki je predmet te pogodbe, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-tekakovosti; neupoštevanja reklamacij glede kakovosti, - neupoštevanje vrste in količine blaga, ki je predmet te pogodbe; neupoštevanja dogovorjenih cen posamezne vrste storitve in rokov dobave blaga, ki je predmet te pogodbe; če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem sporazumu in v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del tega sporazuma o izvedbi javnega naročila; nastalih zamud pri dobavi blaga po krivdi ponudnika, ki imajo za posledico večjo materialno škodo. Ponudnik lahko na podlagi izjave odstopi od okvirnega sporazuma: če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma; če pride ponudnik v položaj, da iz objektivnih razlogov ne more dobaviti blaga po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnikaobvestil ponudnika, in sicer najmanj v roku 15 dni pred nameravanim odstopom, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se odstopa od sporazuma. Ne Ponudnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma pisno obvestil naročnika, in sicer v roku 30 dni pred nameravanim odstopom, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se odstopa od sporazuma. Izjava o odstopu od sporazuma mora biti podana v pisni obliki in poslana drugi stranki priporočeno s povratnico. Izjava o odstopu prične učinkovati z dnem, ko jo nasprotna stranka prejme. V izjavi mora biti navedeno, na podlagi česa se od sporazuma odstopa. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. Med veljavnostjo okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe prvegazakona, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecevki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem primeru dejstvom naročnik ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikabil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členučlenom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjujavno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve blaga po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. V tem primeru je upravičen do naročanja blaga pri drugem dobavitelju, brez vsakršne odgovornosti do dobavitelja, podpisnika tega okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa upravičujejo odstop od tega okvirnega sporazuma s strani naročnika so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalcaposlovanja dobavitelja, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitvezlasti: o dobava blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve kakovosti (kvaliteti) in kvalitete le-telastnostim, določenim v tehnični specifikaciji, o dobava blaga na napačno lokacijo in/ali ob napačnem času, o zamuda pri redni in izredni dobavi blaga, - če mu dobavitelj ne predloži zahtevanih vzorcev, deklaracij ali druge dokumentacije, vezane na predmet javnega naročila, - neupoštevanje reklamacij in nereševanje reklamacij, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumublaga, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumuče dobavitelj ne razpolaga z vsemi artikli, čeprav je v ponudbenem predračunu potrdil, da ponuja vse artikle, - nespoštovanje/kršitev določil nespoštovanje določb razpisne dokumentacije in tega okvirnega sporazuma, - kadar se javno naročilo bistveno spremeni in to terja nov postopek javnega naročanja, - kadar se ugotovi, da je bil v času oddaje javnega naročila dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa naročnik s tem dejstvom v omenjenem postopku ni bil seznanjen. Naročnik lahko v primeru hujših kršitev oziroma tistih kršitev, ki onemogočajo nemoteno delo naročnika, takoj odstopiti od okvirnega sporazuma, v preostalih primerih iz prejšnjega odstavka pa lahko naročnik odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset 30 dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne Odpovedni rok prične teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuvročitve odpovedi dobavitelju.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma če postane izvajalec insolventen, če je prost zaveze naročanja proti njemu začet stečajni postopek, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja) ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga; ne začne z izvedbo del v roku, določenem s tem okvirnim sporazumom in to niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; pride pri izvajanju del v takšno zamudo po lastni krivdi, da bi bilo ogroženo izvajanje del drugih izvajalcev oziroma da je očitno da del ne bo mogel dokončati; izvede storitve nestrokovno in/ali pomanjkljivo, posledica tako izvedenih del pa je nastanek škode; ne izroči naročniku v roku 10 (desetih) dni po tem okvirnem sporazumupodpisu te pogodbe nepreklicne in brezpogojne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil skladno s prvim odstavkom 17. člena te pogodbe; če izvajalec več kot dvakrat izvede dodatno storitev po višji ceni od tržne cene. Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma: če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. Okoliščine, ki lahko privedejo do Naročnik bo v primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve o tem pisno obvestil izvajalca in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko sicer v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dniroku 10 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje tretje, šeste in sedme zadnje alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega rokatakoj. V primeru neizpolnjevanja določil če naročnik odstopi od okvrinega sporazuma, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane. Odstop od okvirnega sporazuma s strani naročnikase izvede v pisni obliki, ki z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopomsporazuma odstopa. Ne glede na določbe prvegato, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecevkatera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopa, je izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členudolžan izvršena dela zavarovati tako, priporočeno po poštida jih zaščiti pred propadanjem, začne teči odpovedni rok naslednji dan stroške teh del pa nosi tista od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročitipogodbenih strank, štejeki je odgovorna za razloge, da je bila prejeta petnajsti prišlo do odstopa od okvirnega sporazuma Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan po njenem pošiljanjuprenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumulahko v primeru, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od da izvajalec obveznosti okvirnega sporazuma ne bi izpolnil kvalitetno ali bi kršil določila okvirnega sporazuma, okvirni sporazum razdre. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od oziroma razdrta tega okvirnega sporazuma sporazuma, so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanjaz Zakonom o javnem naročanju, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - če izvajalec pravočasno ne predloži fotokopije zavarovalne police kot je določeno v obr. 4 razpisne dokumentacije (IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE), - če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanje iz 18. člena tega sporazuma, - neustrezno izpolnjevanje drugih določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitveneupoštevanje reklamacij glede kakovosti, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve vrste in kvalitete le-tekoličine izvedenih storitev, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazumastoritev. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru prve, druge, tretje iz prve in sedme druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez sporazuma. Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, izvedenih storitev ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 30 dni pred nameravanim odstopomprekinitvijo. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena člena, lahko naročnik katera koli stranka tega sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v odstopi od tega sporazuma. V tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikamora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po Stranka, ki je odgovorna za neopravičeno prekinitev sporazuma mora drugi povrniti škodo, ki je s tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjunastala.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve lahko odstopi od okvirnega sporazuma, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ne začne z izvedbo dogovorjenih del v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi, ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo, podanih s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu; poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma; ne obvesti naročnika o znižanju cen; preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazumasporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika; prekine z izvedbo del brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Okoliščine, ki lahko privedejo Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ki se nanaša na plačilo opravljene storitveko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne ne glede na določbe prvegazakona, drugega in tretjega odstavka tega ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuZJN-3.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma - če izvedena pogodbena dela ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila; - če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih del; - če bi se med izvajanjem del ali po plačilu računa izkazalo, da obseg del oz. vgrajenega materiala dejansko odstopa od količin, ki so navedene v knjigi obračunskih izmer in za katere je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumuizvajalec izdal račun; - če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za opravljanje pogodbenih del; - če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve; - če preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe; - če so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja; - če izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvajal dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, v kolikor nastopijo okoliščineki ga je naročnik zavrnil; - če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, zaradi katerih bo da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana. - če naročnik odstopil pri preverjanju cen na trgu skladno z drugim odstavkom 7. člena okvirnega sporazuma več kot dvakrat ugotovi, da je cena izvajalca višja od cen na trgu. Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma: - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. Okoliščine, ki lahko privedejo do Naročnik bo v primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve o tem pisno obvestil izvajalca in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko sicer v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dniroku 10 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme zadnje alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega rokatakoj. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti če naročnik odstopi od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnikaje izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR in vso škodo, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ki naročniku zaradi tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjunastane.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil lahko odstopi od okvirnega sporazuma. Okoliščine: če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti pomenijo znižanje cen in izvajalec o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; če izvajalec neutemeljeno zavrne naročilo; če izvajalec zamuja z izvedbo naročila; zaradi ponavljajočih napak na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki blagu (dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-tekakovosti – nekvalitetno blago); zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga; zaradi neupravičenih podražitev; kadar izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po in količine dobav; če izvajalec grobo krši ostala določila tega okvirnega sporazuma; če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali zaradi drugih poslovnih razlogov; če naročnik naknadno, tekom rabe, ugotovi, da blago kljub izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije ni primerno za uporabo; izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi; izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tem okvirnem sporazumu; je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve kar terja nov postopek javnega naročanja; je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po tem okvirnem sporazumupostopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče evropske unije, - nespoštovanje/kršitev določil tega javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. V primeru odstopa od okvirnega sporazumasporazuma iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati. Odstop od okvirnega sporazuma učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik lahko si pridržuje pravico, da v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od primeru prekinitve tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanju.iz zgoraj naštetih razlogov unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če: izvedene pogodbene storitve ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila; izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine izvedenih storitev; izvedba storitev ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti; izvajalec ne upošteva dogovorjenih cen storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno poveča cene storitev; preneha poslovati ali mu je prost zaveze naročanja prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe; so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja; izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvaja storitve z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil. Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če: pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti storitev; naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ki se nanašajo na plačilo izvedenih storitev. Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa. Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila. Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa. Izvajalec se obvezuje izvajati naročene storitve do izteka odpovednega roka. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi za plačilo katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti izpolnjeni vsi pogoji v skladu s predpisitem okvirnim sporazumom. Stranka, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi je od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dniodstopila neupravičeno, razen v primeru prvemora drugi stranki povrniti škodo, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma skladno s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjupravili splošnega obligacijskega prava.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če: izvedene pogodbene storitve dobav blaga in/ali xxxxx ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila; dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga in morebitnih dobav; blago in/ali dobava le-tega ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti; dobavitelj dvakrat zapored ne izvede dobav v dogovorjenem roku; dobavitelj ne upošteva dogovorjenih cen blaga in rokov dobav oziroma samovoljno poveča cene blaga; preneha poslovati ali mu je prost zaveze naročanja storitve prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe; so zoper dobavitelja uvedeni postopki njegovega prenehanja. Dobavitelj sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če: pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti dobav blaga; xxxxxxxx ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ki se nanašajo na plačilo blaga. Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa. Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz šeste alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila. Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti dobavitelju nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do dobavitelja nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa. Dobavitelj se obvezuje izvajati naročene dobave blaga do izteka odpovednega roka. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo dobavitelju izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi za plačilo katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti izpolnjeni vsi pogoji v skladu s predpisitem okvirnim sporazumom. Stranka, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi je od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dniodstopila neupravičeno, razen v primeru prvemora drugi stranki povrniti škodo, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma skladno s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjupravili splošnega obligacijskega prava.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve prevzema in odlaganja mulja po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazumanaročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma sporazuma, so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanjaz Zakonom o javnem naročanju, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitveizvedba prevzema in/ali odlaganja mulja, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-tekakovosti, - neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine izvedenih storitev, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazumastoritev. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru prve, druge, tretje iz prve in sedme druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez sporazuma. Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, izvedenih storitev ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 30 dni pred nameravanim odstopomprekinitvijo. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena člena, lahko naročnik katera koli stranka tega sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v odstopi od tega sporazuma. V tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikamora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po Stranka, ki je odgovorna za neopravičeno prekinitev sporazuma mora drugi povrniti škodo, ki je s tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjunastala.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil lahko odstopi od okvirnega sporazuma, brez obveznosti do izvajalca, s pisnim obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošto, če izvajalec: − ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva, − izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo, − ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih, − ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, − poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma, − naročnika ne obvesti o znižanju cen, − prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. OkoliščineV primerih iz prejšnjega odstavka okvirni sporazum preneha veljati, ki lahko privedejo ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ki se nanaša na plačilo opravljene storitveko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, ima izvajalec pravico odstopiti od tega kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom s priporočeno pošiljko po pošti. Med veljavnostjo okvirnega sporazumasporazuma lahko naročnik, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne ne glede na določbe prvegazakona, drugega in tretjega odstavka tega ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuZJN-3.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil lahko odstopi od okvirnega sporazuma. Okoliščine, s pisnim obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno poštno pošiljko, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: − z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki lahko privedejo ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., − ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva, − izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo, − ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih, − ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, − poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma, − prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena okvirni sporazum preneha veljati, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ki se nanaša na plačilo opravljene storitveko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, ima izvajalec pravico odstopiti od tega kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom s priporočeno pošiljko po pošti. Med veljavnostjo okvirnega sporazumasporazuma lahko naročnik, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne ne glede na določbe prvegazakona, drugega in tretjega odstavka tega ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuZJN-3.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve dobav po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazumanaročila po tem okvirnem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalcaposlovanja dobavitelja, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazumasporazuma (dobavitelj pogodbenih obveznosti ne izvršuje pravočasno in/ali kvalitetno ali kako drugače krši druga pogodbena določila), - opravljanje storitvedobav, ki ne ustreza ustrezajo dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete kvaliteti le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil nespoštovanje določb tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko bo v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnio tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku dveh mesecev pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, druge in tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma takoj - brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico roka odstopiti od tega okvirnega sporazuma. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopomodstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti sporazuma. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnikakakršnekoli odškodnine. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členuNaročnik bo dobavitelju, priporočeno ki mu bo odpovedal okvirni sporazum iz zgoraj navedenih razlogov, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh (3) letih. Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim rokom štirih (4) mesecev. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti, začne . Odpovedni rok prične teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema po prejemu odstopne izjave. Če odstopne izjave Dobavitelj v primeru odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuupravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnidveh mesecev, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni tri mesece pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom štirih treh mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanju.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve Če se med potekom izvajanja del, ki so predmet tega sporazuma, izkaže, da izvajalec ne opravlja obveznosti iz tega sporazuma kvalitetno in pravočasno, ali kako drugače krši sporazum, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po tem poteku tega roka z njim razdrl okvirni sporazum, če kršitve ne bodo odpravljene. V primeru razdrtja okvirnega sporazuma stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po okvirnem sporazumu, pogodbeno kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo. Okvirni sporazum s posameznim izvajalcem preneha predčasno veljati z dnem izpolnitve enega izmed spodaj navedenih pogojev (to je brez dodatnega odpovednega roka): - če izbrani kandidat izgubi dovoljenje za opravljanje geodetske dejavnosti; - če pri izbranem kandidatu, pri katerem so bili zaposleni geodeti, ki imajo pravico nastopati kot odgovorni geodet, niso več zaposleni ti odgovorni geodeti, na podlagi zaposlitve katerih je bil kandidat izbran, ali pa takšen kader ne izpolnjuje več pogojev za nastopanje kot odgovorni geodet, ali če je bilo ugotovljeno, da je za izvedbo storitev angažiral zunanje oz. nepooblaščene osebe, ki niso odgovorni geodeti, na podlagi zaposlitve katerih je bil kandidat izbran; - če naročnik xxxxxxx, da je izbrani kandidat svoje delo opravil v kolikor nastopijo okoliščinenasprotju s pravili stroke oziroma nestrokovno ali da je storil veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil; - če bo z izvajanjem obveznosti več kot 2x v zamudi oz. jih ne bo izvedel kvalitetno; - v primeru, zaradi katerih da se kandidat ne odziva na povpraševanja (se trikrat zaporedoma ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen oz. ne pošlje ponudbe) bo naročnik odstopil štel, da kandidat nima interesa za sklenjen sporazum. V takem primeru bo sklenjen okvirni sporazum štel za razdrtega s potekom roka za oddajo ponudbe iz povabila k oddaji ponudbe, na katerega se ponudnik ne bo odzval tretjič. V tem primeru bo naročnik izvajalca preko elektronske pošte obvestil o odstopu od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z predčasno odpove oz. razdre okvirni sporazum s primernim odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega členapo tem, ko ima o tem obvesti izvajalce, iz razloga, da naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega rokaizvede nov postopek javnega naročila z istovrstnega področja. V primeru neizpolnjevanja določil tega razdrtja okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove posameznim izvajalcem ostane okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjuveljavi s preostalimi izvajalci.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani poslovanja izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje povečanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dnidveh mesecev, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 15 dni tri mesece pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik sporazuma brez razloga odpove okvirni sporazum odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom štirih dveh mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanju.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA. Naročnik je prost zaveze naročanja storitve po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega okvirnega sporazuma so zlasti: - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, - prenehanje opravljanja dejavnosti na strani izvajalca, - neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma, - opravljanje storitve, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti storitve in kvalitete le-te, - neupoštevanje dogovorjenih cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - samovoljno povišanje cen posamezne vrste storitve po tem okvirnem sporazumu, - nespoštovanje/kršitev določil tega okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primerih iz prejšnjega odstavka enostransko odstopi od tega okvirnega sporazuma z odpovednim rokom deset dni, razen v primeru prve, druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka, iz razlogov: v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja ali občinski predpisi; v primeru, da se izvajalec ne odziva na povpraševanja (se dva krat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen, oziroma ne pošlje ponudbe); če izvajalec ne dokonča del v opredeljenem roku iz 7.člena te pogodbe; če izvajalec izgubi dovoljenje za opravljanje geodetske dejavnosti; če pri izbranem kandidatu, pri katerem so bili zaposleni geodeti, ki imajo pravico nastopati kot odgovorni geodet, niso več zaposleni ti odgovorni geodeti, na podlagi zaposlitve katerih je bil kandidat izbran, ali pa takšen kader ne izpolnjuje več pogojev za nastopanje kot odgovorni geodet; če je bilo ugotovljeno, da je za izvedbo storitev izvajalec angažiral zunanje oziroma nepooblaščene osebe, ki niso odgovorni geodeti, na podlagi zaposlitve katerih je bil kandidat izbran; če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik; če izvajalec prekine z deli brez predhodnega soglasja naročnika; če naročnik nima oz. V primeru neizpolnjevanja določil ne bo imel zagotovljenih sredstev v proračunu za izvajanje storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma ali bo s strani naročnikapredpisi uredil drugačen način izvajanja teh storitev. Odstop od okvirnega sporazuma se izvede s pisnim obvestilom o enostranskem odstopu od okvirnega sporazuma ali pogodbe, ki se nanaša na plačilo opravljene storitvepošlje priporočeno po pošti. Odstop od okvirnega sporazuma ali pogodbe začne učinkovati z dnem vročitve obvestila o enostranskem odstopu oziroma z dnem, ima ko se vročitev šteje za opravljeno skladno z določili upravnega postopka. Izvajalec je dolžan plačati škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi razveze okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca. Če izvajalec pravico odstopiti škode ne poravna, je naročnik upravičen unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del ter iz tega poplačati škodo. Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca kadarkoli odstopi od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnikapod pogojem, in sicer najmanj 15 dni pred nameravanim odstopom. Ne glede na določbe prvegada hkrati odstopi tudi od okvirnih sporazumov z vsemi ostalimi izvajalci, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odpove s katerimi ima okvirni sporazum z odpovednim rokom štirih mesecev, izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka zoper naročnika. V vseh primerih pošiljanja odstopnih izjav po tem členu, priporočeno po pošti, začne teči odpovedni rok naslednji dan od dneva prejema odstopne izjave. Če odstopne izjave ni mogoče vročiti, šteje, da je bila prejeta petnajsti dan po njenem pošiljanjusklenjen na podlagi postopka iz prvega člena tega okvirnega sporazuma.