ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява: 1. с изтичане на Срока на Договора; 2. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП. (2) Договорът може да бъде прекратен 1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните. 3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните. 4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими. 5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. (2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи: 1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение. (3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 10 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (127.1) Този Договор Действието на този договор се прекратява:
1. с изтичане изпълнение на Срока всички задължения на Договорастраните;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по неговзаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване неизпълнение на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни задълженията на една от настъпване на невъзможността и да представи доказателствастраните по договора – със 7-дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при прекратяване настъпване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла обективна невъзможност за изпълнение на законодателството на държавата, в която съответното лице е установеновъзложената работа;
5. при условията по чл. 5когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, ал. 1извън правомощията на Възложителя, т. 3 които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ЗИФОДРЮПДРСЛ.Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от Възложителя Възложителя, с едностранно 710-дневно писмено предизвестие, както без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на основание прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на Изпълнителя до момента на получаване на предизвестието и одобрени от Възложителя.
(27.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:
1. При констатирано лошо/некачествено изпълнение в хода на работата и/или съществено забавяне в изпълнението, което може да доведе до забавяне в крайния срок за изпълнение на предмета на договора.
2. когато Изпълнителят използва подизпълнител;
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(227.3) Договорът може да бъде прекратен
1. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по взаимно съгласие изпълнение на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитедоговора.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от (27.4) Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна договора по Договора, реда и при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странапредвидени в него или в приложимото законодателство.
(227.5) За целите Във всички случаи на този Договорпрекратяване/разваляне на договора по вина на Изпълнителя, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията Възложителя усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениедоговора.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 7 contracts
Samples: Строителен Договор, Строителен Договор, Строителен Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратяваНастоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане по взаимно съгласие на Срока на Договорастраните по договора;
2. с изпълнението при виновно неизпълнение на всички задължения задълженията на една от страните по него;договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. при настъпване когато са настъпили съществени промени във финансирането на пълна обективна невъзможност за изпълнениепроекта, за което обстоятелство засегнатата страна предмет на договора, извън правомощията на ФОНДА, които той не е длъжна могъл да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и предвиди или да представи доказателства;предотврати.
4. при прекратяване незадоволителна оценка
(2) ФОНДЪТ може да заяви на юридическо лице – страна БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, че разваля договора, без да даде срока по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ2, ако изпълнението му, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
6(3) ФОНДЪТ може да развали договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на предаване на отчетната документация с повече от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание 30 дни;
2. при обстоятелствата по чл. 11810, ал. 1 1;
(4) При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(5) при прекратяване на договора при незадоволителна оценка БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по решение на Изпълнителен съвет може пълно или частично да възстановят получените средства по договора.
(1) ФОНДЪТ може да прекрати договора едностранно и без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в случаите когато възникнат някои от ЗОПобстоятелствата, посочени в чл. 10, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено прекратен и в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допускаслучаите, когато неизпълнената част БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. Решението по този въпрос се взема от задължението е незначителна с оглед Изпълнителния съвет на интереса ФОНДА по предложение на изправната странасъответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, не подлежат на възстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 6 contracts
Samples: Финансиране На Научноизследователски Проект, Финансиране На Научноизследователски Проект, Финансиране На Научноизследователски Проект
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:прекратява:1
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 15 (седемпетнадесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
1 Изброените основания не са изчерпателни.
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 5 contracts
Samples: Договор За Обществен Превоз На Пътници, Договор За Обществен Превоз На Пътници, Договор За Обществен Превоз На Пътници
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 15 (седемпетнадесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 4 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. случаите, когато Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 4 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Доставка На Резервни Елементи На Котелно И Турбинно Оборудване, Доставка На Резервни Части За Челни Товарачи
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящия договор се прекратява:
1. с изтичане срока на Срока на Договорадоговора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
(2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора договора с 3-дневно едностранно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя уведомление, без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона дължи обезщетение за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от пропуснати ползи в следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни, което и да е допуснал съществено отклонение задължение по настоящия договор;
2. когато по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от Условията изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание;
4. когато са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност;
5. когато, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация договора, в случаите когато се налага промяна в настоящия договор с допълнително споразумение.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви в срока посочен по чл.7, ал.2, т.1 от договора да приеме насаждението включено в обекта с изготвяне на приемателно– предавателния протокол и Техническото предложениеда получи позволително за сеч и технологичен план.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не започне изпълнение на дейностите в установеният по чл.7, ал.2, т.3 от настоящия договор срок или не изпълни задължението си по чл.7, ал.2, т.14 за доставка на договорените количества дървесина.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи в определения срок, посочените в чл.7, ал.2, т.27 от настоящия договор документи.
9. При установени нарушения на Закона за горите или свързаните с него подзаконови нормативни актове, неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината – утвърдена от директора на ЮЦДП „Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян и териториалните му поделения“, неспазване на изискванията на ЗЗБУТ, неспазване на противопожарните и други изисквания;
10. При предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на насаждението, включени в обекта, предмет на настоящия договор. В този случай прекратяването се отнася само за количествата дървесина от конкретното насаждение, за което са предявени реституционните претенции. След прекратяването се редуцира и размера на гаранцията за изпълнение на договора, като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановява надвнесената сума;
11. При обективни причини, налагащи промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените за сеч насаждения, за които е предложено подписване на допълнително споразумение, което не е прието от Изпълнителя. Прекратяването се отнася за съответното насаждение и настъпва от момента на получаване на уведомлението;
12. В други случаи, предвидени в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, може да развали Договора само прекрати договора, в случай че не е осигурил достъп до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение, включено в обекта. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по чл. 10, ал.1 от настоящият договор, а гаранцията за изпълнение на договора, се възстановява в срок до 10 (десет) работни дни от датата на прекратяване на договора.
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задълженията си по чл.6, ал.2, т.1, т.2 и без да му даде допълнителен т.3 от настоящия договор.
(2) В случаите на прекратяване на договора по предходната алинея страните не си дължат взаимни престации и внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се възстановява в срок за изпълнение, ако поради забава от 10 (десет) работни дни от датата на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времепрекратяване на договора.
Appears in 4 contracts
Samples: Договор За Възлагане Добива На Дървесина, Договор За Възлагане Добива На Дървесина, Договор За Възлагане Добива На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратяваНастоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане по взаимно съгласие на Срока на Договорастраните по договора;
2. с изпълнението при виновно неизпълнение на всички задължения задълженията на една от страните по него;договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. при настъпване когато са настъпили съществени промени във финансирането на пълна обективна невъзможност за изпълнениепроекта, за което обстоятелство засегнатата страна предмет на договора, извън правомощията на ФОНДА, които той не е длъжна могъл да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и предвиди или да представи доказателства;предотврати.
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;незадоволителна оценка.
5. в случай на констатирано от Фонда неизпълнение на административните, финансовите, техническите и други аспекти при условията изпълнение на проекта прекратява договора едностранно без предизвестие.
(2) ФОНДЪТ може да заяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, че прекратява договора, без да даде срока по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ2, ако изпълнението му, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
6(3) ФОНДЪТ може да прекрати договора с предизвестие в следните случаи:
1. при забава на предаване на отчетната документация с повече от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание 30 дни;
2. при обстоятелствата по чл. 11816, ал. 1 1;
(4) При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива.
(1) ФОНДЪТ може да прекрати договора едностранно и без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в случаите, когато възникнат някои от ЗОПобстоятелствата, посочени в чл. 16, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно. В този случай ФОНДЪТ заплаща фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени към датата на прекратяването, с изключение на неправомерно изразходваните средства.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено прекратен и в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допускаслучаите, когато неизпълнената част БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, високата квалификация на специалистите, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. Решението по този въпрос се взема от задължението е незначителна с оглед Изпълнителния съвет на интереса ФОНДА по предложение на изправната странасъответната постоянна научно-експертна комисия. В този случай фактическите разходи в рамките на финансовия план, направени от БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ към датата на прекратяването, не подлежат на възстановяване към ФОНДА. На възстановяване подлежат само неизразходваните или неправомерно изразходваните средства.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 4 contracts
Samples: Administrative Contract, Administrative Contract, Договор За Финансиране На Научноизследователски Проект
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изтичане при изтичането на Срока на Договорасрока по чл.2;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от страна на Xxxxxxxx при предсрочно изпълнение на договора.
(1) Договорът се прекратява от ПРОДАВАЧА с едностранно писмено уведомление, когато по време на действието на договора се установи, че:
1. КУПУВАЧЪТ или неговите подизпълнители вече не отговарят на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
2. когато КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание;
3. КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за Изпълнителя бъде открито производство извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
4. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл.18 от Наредбата;
(2) Договорът се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че:
(1) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора едностранно без предизвестие:
1. в случаите по несъстоятелност чл.30, чл.31 и чл.32;
2. в случай, че в резултат на природни бедствия или ликвидация – по искане на всяка друга непреодолима сила бъдат унищожени или повредени повече от страните10% от насажденията в ОБЕКТА.
3. при наличие ако по време на “непреодолима сила”действието на договора КУПУВАЧЪТ престане да отговаря на някое от условията и изискванията, или друго събитие – предвидени в процедурата по искане на всяка от странитеизбор за купувач за ОБЕКТА.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължениеако по време на действието на договора се установи от продавача, поради причина неотстраними отклонения от определените в договора срокове, технологични и качествени показатели за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимиизвършване на съответната дейност или неизпълнение на чл.28 от договора.
5. от Възложителя без предизвестие ако по време на основание чл.73действието на договора се установи, т.1 от ППЗОПче обстоятелствата, декларирани при участието в процедурата по избор на купувач за ОБЕКТА и/или при сключване на договора са неверни.
(1) Всяка от страните може да развали Договора 6. при виновно неизпълнение констатирано нарушение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите26, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаал.2.
(2) За целите При прекратяване на този Договордоговора на някое от основанията по ал.1, страните ще считат т.1. ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация вреди и Техническото предложениепропуснати ползи.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок При прекратяване на договора на основание ал.1, т.2. ПРОДАВАЧЪТ връща гаранцията за изпълнение, ако поради забава но не дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи.
(4) При прекратяване на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времедоговора на основание ал.1, т.3, т.4 и т.5 и т.6 ПРОДАВАЧЪТ задържа гаранцията за изпълнение, и не дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи.
Appears in 4 contracts
Samples: Договор За Продажба На Дървесина На Корен, Договор За Продажба На Дървесина На Корен, Договор За Продажба На Дървесина На Корен
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (словом: седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на доставките в срок до 3 (словом: Три) дни, считано от получаването на Възлагателно писмо (заявка) от Възложителят;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на доставките за повече от 7 (словом: Седем) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
4. За неизпълнение на договора се счита и доставка на лекарствени продукти и медицински изделия с показатели, различни от тези на посочените в офертата.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 4 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛ/.
6. при установени от Възложителя компетентните органи измама или нередности, с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейския съюз и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПРепублика България и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, договор страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят задължение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация Техническите спецификации и Техническото предложение.
(31) Възложителят може да развали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да му даде допълнителен срок дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнениепретърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако поради забава прекратяването е на Изпълнителя то е станало безполезно основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времеспоразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с С изтичане на Срока на Договора;
2. с С изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) 5 пет дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при При прекратяване на юридическо лице – страна - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по По взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато Когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – - по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениепоръчката.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
116.1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратенпрекратен в следните случаи:
116.1.1. по взаимно съгласие на странитеПри непреодолима сила, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитесъгласно чл.14.4.
316.1.2. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка Едностранно от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 3-5 (пет) дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимиВ този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
516.1.3. По взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
16.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или да бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният наруши, което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.
16.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от Възложителя без предизвестие сключването на основание чл.73, т.1 от ППЗОПдоговора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.
(1) 16.2. Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) 16.3. За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
116.3.1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на СМР в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол Обр.2а или Акт Обр.11 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ или не се яви да подпише Протокол Обр. 2а или Акт Обр. 11 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ в указания в поканата срок;
16.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на работите за повече от 15 (петнадесет) дни;
16.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация поръчката/Техническите спецификации и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали 16.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя без правоприемство:
16.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и без да му даде допълнителен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за изпълнение, ако поради забава извършената към момента на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
16.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се изпълни непременно в уговореното време.задължава:
Appears in 3 contracts
Samples: Public Procurement Participation Document, Public Procurement Participation Document, Public Procurement Participation Document
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изтичане при изтичането на Срока на Договорасрока по чл.2;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. едностранно от страна на Xxxxxxxx при наличие предсрочно изпълнение на “непреодолима сила”договора и след изпълнение на чл.12, или друго събитие – по искане на всяка от странитеал.2.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължениес едностранно писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА, поради причина за която отговаряпредставено по надлежния ред, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимипри виновно неизпълнение на чл.12, ал.2 от задълженията на ПРОДАВАЧА в срока на действие на договора.
5. Незабавно и едностранно от Възложителя страна на ПРОДАВАЧА, без предизвестие да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди в случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни чл. 16, ал.1, ал.2, ал.3, чл.19 и чл.20 от договора.
6. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на основание чл.73§ 1, т.1 т. 23 от ППЗОПдопълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всички внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
(1) Всяка Договорът се прекратява едностранно от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна ПРОДАВАЧА в случаите по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.чл.26;
(2) За целите При прекратяване на този Договор, страните ще считат договора на основание ал.1 ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация вреди и Техническото предложениепропуснати ползи.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Покупко Продажба На Дървесина, Договор За Покупко Продажба На Дървесина, Договор За Покупко Продажба
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор 6.1. Договора се прекратявапрекратява с изтичане на сроковете по Раздел І, т.1.2.;
6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:
1. с изтичане Е налице пълно или частично неизпълнение на Срока на Договора;възложената работа по договора, както и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в определения срок, някоя от възложените му дейности,съгл. Раздел І, ЛКД1.
2. с изпълнението По време на всички задължения действието на страните по него;договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез договаряне.
3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна участие в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;процедурата по съответния образец.
4. при прекратяване По време на юридическо лице – страна по Договора без правоприемствоизпълнение на договора, по смисъла са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;съответната дейност.
5. при условията по чл. 5По време на изпълнение на договора се установи, ал. 1, т. 3 че дейността се извършва от ЗИФОДРЮПДРСЛподизпълнители.
6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;
6.1 Когато изпълнителя вече не отговаря на някое от изискванията на Възложителя в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата или е подписал декларация с едностранно 7-дневно писмено предизвестиеневярно съдържание;
6.2 Когато в процеса на изпълнение на договора, както възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на основание чл. 118дейността, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът които изпълнителят може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие отстрани, възложителят може: 1.Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на странитезаложените в договора технологични и качествени показатели, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ като му определи срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странатова.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 3 contracts
Samples: Sales Contract, Договор, Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договора се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договорасрока му;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие прекратяване без правоприемство на “непреодолима сила”някое от юридическите лица, или друго събитие – страни по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странанего.
(2) За целите на този ДоговорПродавачът може да прекрати договора и с едностранно писмено волеизявление, страните ще считат без да дава допълнителен срок за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаиизпълнение, и без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, когато:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение Купувачът откаже да заплати първата вноска по договора; откаже да приеме или заплати или транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на договора, в договорените срокове, като внесената от Условията Купувача гаранция за изпълнение се задържа;
2. Купувачът не изпълни задълженията си по чл. 10, ал. 2, т. 1-3;
3. Констатира извършено от страна на поръчката съгласно Техническата спецификация Купувача нарушение на ЗГ, „Наредба за сечите в горите”, Наредбата за условията и Техническото предложениереда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и другите нормативни актове, свързани с предмета и клаузите в този договор.
(3) Възложителят Купувачът може да прекрати договора с едностранно писмено волеизявление, когато:
1. Продавачът виновно не е осигурил на Купувача достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след като е била подадена от Купувача писмена заявка до Продавача. В тези случаи авансово внесените от Купувача суми и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в 5-дневен срок от датата на прекратяване на договора;
2. След сключване на договора не му бъдат осигурени минимум 80% (осемдесет процента) от договорираните количества дървесина, съгласно графика по-горе. В този случай надвнесените от него авансово суми (ако има такива) и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в срок от 5 (пет) работни дни от датата на прекратяване на договора.
(4) Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено волеизявление от всяка една от страните, когато след сключването му, поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесените суми по договора, ако има такива, се връщат на Купувача, внесената от Купувача гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
Чл. 18. Когато страна по договора не изпълни някое от договорните си задължения, поради причина, за която тя отговаря, ответната страна може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя договора, при условията и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава по реда на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времечл. 87 от ЗЗД.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Продажба На Дървесина, Договор За Продажба На Дървесина, Договор За Продажба На Добита Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. (1), т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на получаване на възлагателното писмо за стартиране на изпълнението;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) 10.1. Този Договор се прекратява:
110.1.1. с изтичане на Срока на срока по т.2.1. от Договора;
210.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
310.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателствадоказателства за обективната невъзможност;
410.1.4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
510.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
610.2. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
110.2.1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
210.2.2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане с писмено изявление на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
310.3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) 10.4. За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
110.4.1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на съответната заявка в срок от 5 (пет) дни от получаването й;
10.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеили конкретна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Възложителят 10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
10.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
10.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
10.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 3 contracts
Samples: Contract, Образец На Единния Европейски Документ За Обществени Поръчки (Еедоп), Образец На Единния Европейски Документ За Обществени Поръчки (Еедоп)
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Действието на този договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с С изпълнението на всички задължения на страните по него;.
2. По взаимно съгласие между страните - с подписването на споразумение.
3. при При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнениеизпълнението му, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;. В този случай, ако една част от дейностите са изпълнени и могат да са полезни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение, която се определя с подписването на двустранен протокол.
4. при При прекратяване на юридическо лице – - страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;.
5. при При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛЗакона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
6. С двуседмично писмено предизвестие от Възложителя с едностранно страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по всяко време до завършване изпълнението. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всички изпълнени и приети към момента на прекратяването дейности, съгласно подписан двустранен протокол.
7-дневно писмено предизвестие. При възникване на обстоятелствата по чл. 118 от ЗОП, както и на основание като в случаите по чл. 118, алал.1, т. 1 от ЗОП2 и 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или неустойки.
(2) Договорът може да бъде прекратен
18. по взаимно съгласие При констатирани нередности и/или конфликт на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане интереси - с изпращане на всяка едностранно писмено предизвестие от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
39. при наличие Когато са настъпили съществени промени във финансирането на “непреодолима сила”обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или друго събитие – по искане не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на всяка от странитеобстоятелствата.
410. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора с 3-дневно писмено договора без предизвестие. Неустойките , по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие вина на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допускаИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаисъщият:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 3 contracts
Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement, Procurement Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор 8.1. Договорът се прекратява:
1. прекратява с изтичане на Срока срока, за който е сключен.
8.2. Договорът може да се прекрати предсрочно:
8.2.1. по взаимно писмено споразумение на Договора;страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването.
28.2.2. с изпълнението едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при преустановяване излизането на всички задължения изданията по реда на страните по него;
3т. при настъпване на пълна обективна невъзможност 5.11. Когато договорът е за изпълнениеповече от едно издание, договорът се прекратява само за изданието, за което обстоятелство засегнатата излизането се преустановява.
8.2.3. едностранно при неизпълнение на задължения по РАЗДЕЛ 5 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно РАЗДЕЛ 6 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договора, продължило повече от 10 работни дни.
8.3. При прекратяване на договора по реда на т. 8.2.3. изправната страна е длъжна да уведоми отправи писмено предизвестие до другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4страна. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не С него се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде предоставя допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава който не може да е по-дълъг от 5 работни дни от датата на Изпълнителя то получаване на предизвестието.
8.4. При едностранно прекратяване на договора по т.8.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преустановява набирането на нови абонати. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да доставя изданието до вече набраните абонати до изтичането на съответните абонаментни срокове, а в случай на невъзможност се прилагат разпоредбите на т. 6.10. и т. 6.11. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е станало безполезно или ако задължението е трябвало заявил само услугата набиране на абонати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се изпълни непременно в уговореното времеуреди взаимоотношенията си с вече набраните абонати до изтичането на съответните абонаментни срокове.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Набиране И Доставка На Абонимент, Договор За Набиране И Доставка На Абонимент
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
32. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
54. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
65. едностранно от Възложителя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно 710-дневно писмено предизвестие, както без да се дължат обезщетения, пропуснати ползи и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПнеустойки.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка едностранно от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 -дневно писменно предизвестие.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на едноседмично писмено предупреждение предизвестие от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 дни от предложения от него срок в чл. 5 от настоящия договор.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по чл. 39 от Договора.
Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане И Изпълнение На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане И Изпълнение На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. поради неизпълнение на задълженията по него от Страните и в предвидените в него случаи;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и невъзможността, за което обстоятелство следва да представи и доказателства;
45. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
56. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици);
67. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестиепри прекратяване на лиценза/удостоверението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и когато такъв е необходим за изпълнение на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.дейностите по този Договор;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците последиците, съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно (Техническата спецификация спецификация) и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на срока по чл. 4, ал. 1 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.;
6. едностранно от Възложителя изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до другата страна при съществено или системно виновно неизпълнение на задълженията ѝ по договора;
7. едностранно 7от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 30-дневно писмено предизвестие, както и отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи обезщетения, пропуснати ползи и/или неустойки;
8. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от правото да упражнява дейността си или при възникване на основание чл. 118обстоятелства, ал. 1 от ЗОПкоито водят до невъзможност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осъществява дейността си.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма, с писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка За Услуги, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или друго събитие – по искане на всяка от странитебез да дължи неустойки.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на писмено възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече 15 (петнадесет) дни.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложениеПредложението за изпълнение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Engineering Contract, Engineering Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. : с изтичане на Срока на срока по чл. 5 от Договора;
2. ; с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. ; при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем7(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. ; при прекратяване на юридическо лице – страна - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. ; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. : по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. ; когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – - по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) Страна. За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 38. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.
Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Supervision Agreement, Строителен Надзор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Действието на този договор се прекратява:
1. прекратява в следните случаи: по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; с изтичане на Срока уговорения срок; когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора;
2. , извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. обстоятелствата; при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. ; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и до Изпълнителя; прекратяване на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. проекта; когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3Възложителя. при наличие на “непреодолима сила”Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато Изпълнителят: използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или друго събитие – използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; е прекратил работата за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, без съгласие на Възложителя. системно нарушава задълженията си по искане на всяка от страните.
4настоящия договор. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно едномесечно писмено предизвестие по всяко време до завършване и предаване на обекта/обектите, с едномесечно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на В този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение случай Възложителят изплаща на Изпълнителя всеки всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение и съответната част на гаранцията за авансово предоставените средства. В случаите на предходното изречение когато предоставеният аванс не е възстановен от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение Изпълнителя, Възложителят задържа тази част на гаранцията за авансово предоставените средства, която покрива платеният, но не върнат аванс от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеИзпълнителя.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратяваЧл. 12. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
32. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) 5 работни дни от настъпване на невъзможността невъзможността, като представи и да представи доказателства;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
5. едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ при виновно неизпълнение от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на задълженията му по договора, като му отправи 10 (десет) дневно писмено предизвестие.
6. едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ, с отправяне на тримесечено писмено предизвестие.
7. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6Чл. 13. ЗАСТРАХОВАНИЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 ЗОП, без да дължи обезщетение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за претърпени от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестиепрекратяването на договора вреди, както и освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от ЗОПстраните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор, уредени в него.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1Чл. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
214. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорасъщия, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка, Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договорадоговора по чл. 3;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следния случай: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.10 (десет) дни;
(3) Възложителят може В петдневен срок от датата на прекратяване на договора (с изключение на случаите по ал.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да развали Договора само с писмено уведомление представи Акт за заплащане на извършен авторски надзор /Приложение № 2/ и Протокол за установяване на извършения авторски надзор /Приложение № 1/ за изплащане на извършения авторски надзор до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава момента на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времепрекратяване на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка За Услуга, Договор За Обществена Поръчка За Услуга
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) 10.1. Този Договор се прекратява:
110.1.1. с изтичане на Срока на срока по т.2.1. от Договора;
210.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
310.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателствадоказателства за обективната невъзможност;
410.1.4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
510.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
610.2. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
110.2.1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
210.2.2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане с писмено изявление на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
310.3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) 10.4. За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
110.4.1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е забави заплащането на застрахователното обезщетение с повече от 5 (пет) дни;
10.4.2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеспецификация.
(3) Възложителят 10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
10.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
10.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
10.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Електронен Единен Европейски Документ За Обществени Поръчки, Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие констатирани нередности и/или конфликт на “непреодолима сила”, или друго събитие интереси – по искане с изпращане на всяка еднократно писмено предизвестие от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. при едностранно искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост от промяна подхода за верификация на средства по ос 8 „Техническа помощ“ с бенефициент XX XXX, вследствие получени в УО на ОПРР препоръки от външни контролни органи;
5. при възникване на обстоятелство по чл.118 от ЗОП, като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прекратява договора със 7-дневно предизвестие.
6. когато Изпълнителят не ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може от задълженията си по договора или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) дни като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на първо възлагане на услугата;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениепоръчката.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Стандартен Образец За Единния Европейски Документ За Обществени Поръчки (Еедоп), Standard Sample for the European Single Procurement Document (Espd)
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратяваНастоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане по взаимно съгласие на Срока на Договорастраните по договора;
2. с изпълнението при виновно неизпълнение на всички задължения задълженията на една от страните по него;договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. при настъпване когато са настъпили съществени промени във финансирането на пълна обективна невъзможност за изпълнениепроекта, за което обстоятелство засегнатата страна предмет на договора, извън правомощията на ФОНДА, които той не е длъжна могъл да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и предвиди или да представи доказателства;предотврати.
4. в случай на констатирано от Фонда неизпълнение на административните, финансовите, техническите и други аспекти при прекратяване изпълнение на юридическо лице – страна проекта прекратява договора едностранно без предизвестие, както и при установяване на погрешно представени, изфабрикувани или плагиатствани части от представеното предложение.
(2) ФОНДЪТ може да заяви на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, че прекратяван договора, без да даде срока по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ2, ако изпълнението, изцяло или отчасти, е станало невъзможно по вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.
6. от Възложителя (3) ФОНДЪТ може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание предизвестие при обстоятелствата по чл. 11811, ал. 1 1.
(4) При прекратяването на договора се подписва двустранен протокол за прекратяване, в който задължително се вписват причините за прекратяването и подлежащите на възстановяване финансови средства, ако има такива, въз основа на взето решение на Изпълнителен съвет и определен срок за възстановяване на сумите.
(1) ФОНДЪТ може да прекрати договора едностранно и без вина на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, в случаите когато възникнат някои от ЗОПобстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1, които правят по-нататъшното изпълнение на договора нецелесъобразно.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено прекратен и в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допускаслучаите, когато неизпълнената част БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ установят, че въпреки добросъвестно положените усилия, създадената организация и други условия, постигането на резултатите е невъзможно поради непреодолими научни проблеми. Решението по този въпрос се взема от задължението е незначителна с оглед Изпълнителния съвет на интереса ФОНДА по предложение на изправната странасъответната постоянна научно-експертна комисия.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратяваЧл.42. Всяка от страните има право да прекрати настояшия договор в тримесечния срок по чл. 6 без да дължи неустойки на насрещната страна.
Чл.43. Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие:
1. с изтичане при възникване на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните обстоятелствата по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
2. в други случаи, предвидени в договора или приложим закон.
(1) При прекратяване на договора по реда, посочен в предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, която последният е извършил в изпълнение на договора до момента на получаването на уведомлението и която съответства като количество и качество на договореното между страните.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ никакви неустойки, обезщетения или допълнителна обосновка за прекратяването на договора по реда на ал.1.
Чл.45. Договорът може да бъде прекратенсе прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена формаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 5 (пет) работни дни;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от страните.работния график с повече от 10 (десет) работни дни;
3. при наличие неизпълнение на “непреодолима сила”заповеди от упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или друго събитие – по искане на всяка потвърдени от страните.последния;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължениеИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, поради причина без да е декларирал това в офертата си, послужила като основание за която отговарясключването на настоящия договор или използва подизпълнител, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимикойто е различен от този, посочен във въпросната оферта.
5. от Възложителя без предизвестие при системни нарушения на основание чл.73задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Чл.46. В случаите, т.1 от ППЗОПпосочени в предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие.
(1) Всяка от страните Чл.47. След получаване на предизвестието, посочено в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали Договора при виновно неизпълнение представи писмено обяснение и да поиска среща за уреждане на съществено задължение отношенията. В случай, че такова обяснение не постъпи в горепосочения 3 (три) дневен срок или на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора срещата не се допускапостигне споразумение, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странадоговорът се счита за прекратен.
(2) За целите Чл.48. След прекратяването на този Договордоговора, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може длъжен да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за спре незабавно всякакво изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно обезопаси работната площадка и да напусне обекта в уговореното време3 (три) дневен срок.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Основен Ремонт, Договор За Основен Ремонт
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;Договора или със сключването на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приключване на срока на договора.
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 10 (седемдесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е пракратил изпълнението на доставката за повече от 30 (тридесет) дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото Техническо предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на получаване на възлагателното писмо за стартиране на изпълнението;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитесъгласие, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство с изтичане на наемния срок по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.договора;
3. при наличие едностранно от една от страните с отправяне на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от странитедвумесечно писмено предизвестие.
4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на Xxxxxxxxx, когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.той е физическо лице:
5. от Възложителя при погиване изцяло на наемания имот или отчасти - ако повече не може да бъде използван по предназначението му;
6. при прекратяване на юридическото лице – когато Наемателят е юридическо лице.
7. едностранно без предизвестие от Наемодателя при неплащане за 2 (два) месеца на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна паричните задължения по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 4 и слчл. 17 от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне настоящият договор.
8. едностранно с едноседмично предизвестие от Наемодателя при непредоставяне или невъзстановяване на писмено предупреждение пълния размер на гаранцията по чл. 6 от изправната договора;
9. едностранно с двуседмично предизвестие от Наемодателя при неизпълнение от страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне Xxxxxxxxx на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странавсяко едно негово задължение по този договор.
(2) За целите В случаите по предходната алинея, ако Xxxxxxxxxx не освободи и не предаде имота на този ДоговорНаемодателя в деня, страните ще считат следващ прекратяването на договора, Наемодателят има право в присъствието на тричленна комисия, назначена със заповед на изпълнителният директор, да отвори наетото помещение (имота), като състави и подпише протокол за виновно неизпълнение находящото се в имота имущество, както и да смени патрона на съществено задължение входната врата на Изпълнителя всеки обекта и да го запечата. Наемодателят има право да задържи това имущество включително и на друго място до окончателното пълно изплащане на дължимите суми от следните случаи:
1Наемателя. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение Наемодателят не носи отговорност за бързо разваляща се стока, оставена от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеXxxxxxxxx в имота.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок С подписване на настоящия договор, Xxxxxxxxx дава изричното си съгласие за изпълнение, ако поради забава извършване на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времедействията по предходната алинея от Наемодателя.
Appears in 2 contracts
Samples: Lease Agreement, Lease Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на ДоговораДоговора по чл. 5 от същия;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. при лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по каквато и да е причина от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и правото да упражнява охранителна дейност на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.територията на Република България;
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие от Възложителя, по реда на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка чл. 118 от страните.ЗОП;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 3-дневно тридесетдневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.предизвестие в следните случаи: - отпадане необходимостта от охрана на охранявания/те обект/и; - при констатиране на грубо нарушение на трудовото законодателство
5. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от Възложителя без предизвестие този, посочен в офертата му;
6. по реда на основание чл.73, т.1 чл. 73 от ППЗОП.
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила на настоящия договор;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 (три) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че на Изпълнителят бъде отнет/неподновен лиценза за изпълнение, ако поради забава извършване на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времечастна охранителна дейност.
Appears in 2 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 30 (тридесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване наличието на юридическо лице – страна обстоятелствата по Договора без правоприемствочл.116, по смисъла на законодателството на държаватаал.1, в която съответното лице е установенот.5 от ЗОП;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛЗИФОДРЮПДРС.
6. от Възложителя когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с едностранно 7-дневно писмено предизвестиеуведомление, както и веднага след настъпване на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.обстоятелствата;
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по прекратен 1.по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато ; 2.когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. просрочи срока за изпълнение по настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % (тридесет процента) от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % (тридесет процента) от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му и не е уведомил Възложителя за това;
3. не отстрани констатираните недостатъци и допуснатите пропуски в работата си в срок, указан от Възложителя;
4. не допуска или препятства Възложителя да упражнява правата си;
5. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на СМР;
6. не поднови и/или не поддържа застраховката си „Професионална отговорност”.
(3) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на поръчката в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ);
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на поръчката за повече от 7 (седем) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно указаното в Техническата спецификация и Техническото предложениеспецификация.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания.
Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Услуги, Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока по чл. 4 от Договора, с изчерпване на Договора;финансовия ресурс или с изтичане срока на Програмата „Подобряване устойчивостта на Националната Програма по туберкулоза“, в зависимост от това, кое от обстоятелствата ще настъпи първо.
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка едностранно от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 330-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимипредизвестие отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение или системно неизпълнение на задълженията на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 1 (един) ден, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложениепредложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или я изпълни със забава. Под „системно” се разбират три и повече пъти.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане С извършване и предаване на Срока договорената работа и заплащане на Договорауговореното възнаграждение;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по По взаимно съгласие на между страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при наличие прогласяване на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка неговата унищожаемост съгласно чл. 119 от страните.ЗОП;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестиедоговора едностранно при следните условия:
4.1. Неустойките При пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор;
4.2. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по остават дължими.договора;
54.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнение на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия, констатирани от Възложителя без предизвестие на основание чл.73ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, т.1 от ППЗОПстроителния надзор или инвеститорския контрол и отразени в протокол;
(1) Всяка от страните 4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора при виновно неизпълнение прекрати договора едностранно, ако в резултат на съществено задължение на другата страна обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;
4.5. При некачествено или неточно изпълнени работи по Договорадоговора;
4.6. Констатират се съществени отклонения от офертата, при условията и с последиците съгласно члдопуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.7. 87 и сл. от Закона Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаобявяване в несъстоятелност или ликвидация.
(2) За целите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този Договорслучай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа работи, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеприети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
(3) Възложителят Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление договора. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
(4) При прекратявате на договора договорените гаранции за изпълнение се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.
(5) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до Изпълнителя степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Да предаде цялата строителна документация;
3. Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.
(1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 от ЗОП.
(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и без загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да му даде допълнителен срок за изпълнениеизпълни свое задължение по договора, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало била в забава, тя не може да се изпълни непременно позовава на непреодолима сила.
(1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в уговореното времесрок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от ДР на ЗОП.
Appears in 2 contracts
Samples: Technical Proposal, Technical Proposal
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изпълнение на поръчката и изтичане на Срока гаранционния срок на Договора;последното доставено количество по фактура.
2. едностранно, от страна на Възложителя, в съответствие с изпълнението на всички задължения на страните по негочл.12 и чл. 13, без предизвестие;
3. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната - при нарушение на някоя от клаузите на този договор, при което неизправната страна дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнението;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
45. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
56. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП:
(13) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(24) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(35) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договорадоговора по чл. 3;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следния случай: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.10 (десет) дни;
(3) Възложителят може В петдневен срок от датата на прекратяване на договора (с изключение на случаите по ал.1, т. 1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да развали Договора само с писмено уведомление представи Акт за заплащане на извършен авторски надзор /Приложение № 2/ и Протокол за установяване на извършения авторски надзор /Приложение № 1/ за изплащане на извършения авторски надзор до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава момента на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времепрекратяване на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка За Услуга, Договор За Обществена Поръчка За Услуга
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Действието на този договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
32. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателствадоказателства за това;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
54. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. при наличие констатирани нередност и/или конфликт на “непреодолима сила”, или друго събитие интереси – по искане с изпращане на всяка едностранно писмено предизвестие от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължениев случай, поради причина че бъде прекратен договора за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимиизпълнението на обекта между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителя.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(13) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(24) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
(5) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящия договор се прекратява:
1. с изтичане срока на Срока на Договорадоговора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
(2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора договора с 3-дневно едностранно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя уведомление, без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона дължи обезщетение за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от пропуснати ползи в следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни, което и да е допуснал съществено отклонение задължение по настоящия договор;
2. когато по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от Условията изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание;
4. когато са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност;
5. когато, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация договора, в случаите когато се налага промяна в настоящия договор с допълнително споразумение.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви в срока посочен по чл.7, ал.2, т.1 от договора да приеме насаждението включено в обекта с изготвяне на приемателно– предавателния протокол и Техническото предложениеда получи позволително за сеч и технологичен план.
7. За виновно неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението си по чл.7, ал.2, т.14 за доставка на договорените количества дървесина.
8. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши добива на дървесина в случаите на чл.6,ал.1,т.9, в които сечта не е започнала , като заплати на изпълнителя само извършената дейност.
9. При установени нарушения на Закона за горите или свързаните с него подзаконови нормативни актове, неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината – утвърдена от директора на ЮЦДП “Спецификация за размери и качество на дървесината“ неспазване на изискванията на ЗЗБУТ, неспазване на противопожарните и други изисквания;
10. При предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на насаждението, включени в обекта, предмет на настоящия договор. В този случай прекратяването се отнася само за количествата дървесина от конкретното насаждение, за което са предявени реституционните претенции. След прекратяването се редуцира и размера на гаранцията за изпълнение на договора, като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановява надвнесената сума;
11. При обективни причини, налагащи промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените за сеч насаждения, за които е предложено подписване на допълнително споразумение, което не е прието от Изпълнителя. Прекратяването се отнася за съответното насаждение и настъпва от момента на получаване на уведомлението;
12. В други случаи, предвидени в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете.
13. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т.23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя реално добитите количества дървесина , като внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
(31) Възложителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали Договора само прекрати договора с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задълженията си по чл.6, ал.2, т.1, т.2 и без да му даде допълнителен т.3 от настоящия договор.
(2) В случаите на прекратяване на договора по предходната алинея страните не си дължат взаимни престации и внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се възстановява в срок за изпълнение, ако поради забава от 10 (десет) работни дни от датата на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времепрекратяване на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Добив На Дървесина, Договор За Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящият договор се прекратява:
1. с С изтичане на Срока срока на Договора;договора, указан в чл.1, ал.2 от настоящия договор.
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по По взаимно съгласие на между страните, изразено в писмена форма;.
23. когато за След приключване на възложените дейности и подписване на протоколите по чл. 3, ал.1, т. 2 от настоящия договор.
4. Когато срещу Изпълнителя бъде е открито производство по несъстоятелност или ликвидация – се намира в процедура по искане на всяка от страните.
3ликвидация. при наличие на “непреодолима сила”В този случай договорът се прекратява по право, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължениекато отношенията между страните се решават съобразно действащото законодателство, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странауреждащо подобен род отношения.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаиВъзложителя може незабавно едностранно да прекрати настоящия договор:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение При констатирано неизпълнение на задъженията на Изпълнителя по Раздел V от Условията настоящия договор, без да му дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди. В този случай гаранцията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация договора се задържа от Възложителя.
2. Ако Изпълнителят допуска нарушения по Закона за горите, други нормативни актове свързани с изпълнение на предмета на договора, опазване на горите, дивеча и Техническото предложениерибата, противопожарни мероприятия и др.
3. В случай на неизпълнение на разпоредбите на чл. 36 от „Наредбата за дейностите в горите”.
(3) Възложителят може си запазва правото да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнениепрекрати договора, ако поради забава в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задълженията, в т.ч. и при възникване на независещи от него причини, водещи до невъзможност за финансиране на услугата-предмет на договора. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя то стойността на действително извършената към момента работа.
(4) При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е станало безполезно или ако задължението е трябвало длъжна писмено да се изпълни непременно уведоми насрещната страна в уговореното време3- дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Добив На Дървесина, Договор За Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. случаите, когато Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация Спецификацията и Техническото предложениеУсловията на доставка.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 10 (седемдесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 60 (шестдесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Договор За Абонаментно Сервизно Обслужване
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на срока по чл. 3 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 15 (седемпетнадесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.Страните;
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка едностранно от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тримесечно писмено предизвестие;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 3-дневно шестмесечно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.;
5. при неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което не е отстранено в срок от Възложителя без предизвестие 10 работни дни, считано от писмена покана, отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. При отнемане лиценза на основание чл.73, т.1 от ППЗОПИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейност като кредитна институция;
7. При пректратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън условията на универсално правоприемство.
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила на Договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката, Техническата спецификация и спецификация, или Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка, Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Действието на този договор се прекратява:
1. прекратява в следните случаи: по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; с изтичане на Срока уговорения срок; когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора;
2. , извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. обстоятелствата; при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. ; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и до Изпълнителя. прекратяване на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. проекта; когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3Възложителя. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя договора едностранно без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договоритеуведомление, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна изпратено до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допускаИзпълнителя, когато неизпълнената част същият: използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от задължението този, който е незначителна с оглед посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на интереса подизпълнител е извършено със съгласието на изправната страна.
(2) За целите Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор; е прекратил работата за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, без съгласие на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1Възложителя; системно нарушава задълженията си по настоящия договор. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само прекрати договора с едномесечно писмено уведомление предизвестие по всяко време до подписване на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора „без забележки“ от страна на Възложителя. В този случай Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и без да му даде допълнителен срок освобождава гаранцията за добро изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времеслучай, че не са налице основания за нейното задържане.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Строителен Надзор, Договор За Строителен Надзор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратявапрекратява с:
1. с изтичане изпълнението на Срока на Договоразадълженията по този Договор от страните;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по негоразвалянето му поради неизпълнение;
3(2) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в договора случаи или когато е:
1. при настъпване необходимо съществено изменение на пълна обективна невъзможност за изпълнениепоръчката, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна не позволява договорът да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваЗОП;
42. при прекратяване се установи, че по време на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла провеждане на законодателството процедурата за възлагане на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 554, ал. 1, т. 3 1 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.ЗОП въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
63. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и Съда на основание Европейския съюз в процедура по чл. 118, ал. 1 от ЗОП258 ДФЕС.
(3) В случайте по ал. 2) Договорът може , т. 2 или 3, Възложителят има право да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитепрекрати договора без предизвестие.
3(4) В случаите на ал. при наличие 2, т. 2 и 3 от настоящия раздел, възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от странитедоговора.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, (5) Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може има право да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне отправянето на писмено предупреждение от изправната страна предизвестие до неизправната и определяне Изпълнителя с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение. Разваляне на , ще счита Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от развален в следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията при забава на Изпълнителя съгласно договорените срокове;
2. при забава на Изпълнителя в изпълнение на задълженията за отстраняване на проявени Дефекти в Гаранционните срокове.
(6) Възложителят има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до Изпълнителя, без да предоставя на Изпълнителя допълнителен подходящ срок за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация съответното договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя;
2. при съществено неизпълнение, на което и Техническото предложениеда е задължение на Изпълнителя по този Договор.
(37) Възложителят може Изпълнителят има право да развали Договора само Договора, с писмено уведомление предупреждение за разваляне до Изпълнителя и без да му даде допълнителен Възложителя, съдържащо подходящ срок за изпълнениеизпълнение на задължението за плащане, ако поради но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай, че Възложителят забави дължимите плащания с повече от 50 (петдесет) дни след изтичане на срока за плащане. В този случай Изпълнителят има право на законната лихва за забава върху просрочената сума, както и да търси обезщетение от Възложителя за претърпените вреди от развалянето на Договора.
(8) В случай на прекратяване на договора по ал.7 от настоящия раздел, Възложителят дължи на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времеобезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението С изпълнение на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛстраните.
62. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по По взаимно съгласие на между страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие При настъпване на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане обективна невъзможност за изпълнение на всяка от странитевъзложените доставки.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 3-10- дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимипредизвестие от изправната до неизправната страна.
5. При констатиран конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя без предизвестие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на основание чл.73обществената поръчка, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да развали Договора при виновно неизпълнение предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.обстоятелствата
(2) За целите В случай, че доставките бъдат спрени по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този Договор, страните ще считат случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за виновно неизпълнение извършената работа до прекратяване на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениедоговора.
(3) Възложителят Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на заявена доставка с повече от 5 (пет) дни или няма да извърши доставка по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само с писмено уведомление до Изпълнителя стойността на тези доставки, които са извършени качествено и без могат да му даде допълнителен срок бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за изпълнениеобезщетение.
(4) По реда на чл. 43, ако поради забава ал. 4 от Закона за обществените поръчки. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в уговореното времеразмер на 5% /пет на сто/ от възнаграждението по чл.2 ал.1 от този договор.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Доставки, Договор За Доставки
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратявапрекратява в следните случаи:
1. с изтичане изпълнението на Срока на Договорадейностите по чл. 1, ал. 2 от договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 10 (седемдесет) дни от настъпване на невъзможността и да невъзможността, като представи доказателства;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
54. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛЗакона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
65. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и изтичане на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.уговорения срок;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВъзложителя.
3. при наличие пълно и/или частично неизпълнение на “непреодолима сила”, или друго събитие – договора на някоя от дейностите по искане на всяка от страните.чл. 1,
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
5. едностранно от страна на Възложителя с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие.
(3) Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя:
1. При системно от три и повече пъти неизпълнение на основание чл.73задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, т.1 както и при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционна поддръжка; или
2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от ППЗОПтози, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договордоговор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на договора с влизането му в сила съгласно чл. 4, ал. 1 от договора;
2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на договора за повече от 10 (десет) дни;
3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение изискванията на поръчката съгласно Техническата спецификация (Приложение 1) и Техническото предложениеси предложение (Приложение 3).
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка За Доставка, Договор За Обществена Поръчка За Доставка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по прекратен 1.по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато ; 2.когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от получено при Изпълнителя уведомление/известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране изпълнението на договорните задължения по настоящия договор.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни от възникване на задължението за изпълнение;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи невъзможността, за което предоставя доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както тях лица и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПтехните действителни собственици.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на получаване на възлагателното писмо;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 15 (петнадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока по чл. 3 от Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 15 (седем) петнадесет)] дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.Страните;
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка едностранно от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тримесечно писмено предизвестие;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 3-дневно шестмесечно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.;
5. при неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което не е отстранено в срок от Възложителя без предизвестие 10 работни дни, считано от писмена покана, отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. При отнемане лиценза на основание чл.73, т.1 от ППЗОПИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейност като кредитна институция;
7. При пректратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън условията на универсално правоприемство.
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила на Договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката, Техническата спецификация и спецификация, или Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка, Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) 11.1. Този Договор се прекратява:
111.1.1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл. 2 от Договора;
211.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
311.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми писмено другата страна Страна в срок до 7 2 (седемдва) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
411.1.4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
511.1.5. при При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛЗакон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
611.1.6. при непреодолима сила съгласно Раздел 12 Общи разпоредби, чл.12.8. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание члДоговор;
11.2. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
111.2.1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма; В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;
211.2.2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
311.3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) 11.4. За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
111.4.1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на СМР в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол Обр. 2а или Акт Обр. 11 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ или не се яви и да подпише Протокол Обр. 2а и Акт Обр. 11 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ в указания в поканата срок.
11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на работите за повече от 15 (петнадесет) дни;
11.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация поръчката/Техническите спецификации и Техническото предложение.
(3) Възложителят 11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.
11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати Договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на Договора към момента на прекратяването му.
11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния наруши което и да било изискване за Конфиденциалност по този Договор.
11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.12 от този Договор.
11.11. във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство:
11.11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания
11.11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Документация За Участие В Процедура На Договаряне, Public Procurement Participation Document
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане изплащане на Срока на цената по Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) работни дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) работни дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата /Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 26. В случай на отпаднала необходимост от Услугите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати Договора с 10-дневно (десетдневно) писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 28. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
32. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;.
54. при условията по на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – - по искане на всяка от странитеСтраните.
(3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(24) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отказва да изпълнява дадени от възложителя указания по реда на договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата техническата спецификация и Техническото техническото предложение.
(35) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Appears in 2 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми писмено другата страна Страна в срок до 7 10 (седемдесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКЛДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОПликвидация
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Договор Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет)
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 14 (четиринадесет)
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.на
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока по чл.5 от Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениепоръчката.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
: 1. с изтичане на Срока на Договора;
; 2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
; 3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
; 4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по правоприемствопо смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
; 5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
; (2) Договорът може да бъде прекратен
прекратен 1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
; 2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4Чл. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(137.(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. .Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
Страна. (2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
: 1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 2 (два) календарни дни, считано от Датата на влизане в сила (получаване възлагателно писмо); 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 2 (два) календарни дни; 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
. (3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. Чл. 38ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор ). Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при : С неговото изпълнение; При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до изпълнение на възложената работа; Със 7 (седем) дни седем)-дневно писмено предизвестие от настъпване изправната страна до неизправната, в случай на невъзможността и да представи доказателства;
4. неизпълнение на поетите с договора задължения; При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по дейността му; По взаимно съгласие на между страните, изразено в писмена форма; Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнениет до преклатяването на договора работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
(2). В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора по реда на чл. 14, ал.1, т.3 и т.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50% от цената на договора без ДДС.
(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка Не отстрани в разумен срок, определен от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – Не изпълни точно някое от задълженията си по искане на всяка от странитедоговора.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължениеИзползва подизпълнител, поради причина за която отговарябез да е декларирал това в офертата си, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. или използва подизпълнител, което е различен от Възложителя без предизвестие на основание чл.73този, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението който е незначителна с оглед на интереса на изправната странапосочен в офертата му.
(2) За целите ). По реда на този Договорчл. 43, страните ще считат ал.4 от Закона за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнениепрекрати договора, ако поради забава в резултат на Изпълнителя то непредвидени обстоятелства не е станало безполезно или ако задължението е трябвало в състояние да се изпълни непременно в уговореното времесвоите задължения.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на срока по чл. 5 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
54. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 14 (четиринадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото и Ценовото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 25. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване на договора работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока по чл. 4 от Договора или с достигането на Договорамаксимално допустимата Стойност на Договора по чл. 7, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – - по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно (повече от 3 пъти) забави изпълнението на услугите по Договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението по реда на всички задължения на страните по негочл. 118 от ЗОП;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 2 (два) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договорадоговора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем3(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, ,по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.;
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по прекратен 1.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато ; 2.когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. .Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, договор страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация поръчката, одобрения инвестиционен проект и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратява:
1. с изтичане срока на Срока на Договорадоговора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договордоговор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. случаите, когато Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеСпецификацията.
(3) Възложителят може да развали Договора договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. (1), т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие когато след започване на “непреодолима сила”изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности и/или друго събитие – по искане причини, извън правомощията на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същия информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за настъпване на обстоятелствата.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на стартиране на съответната дейност;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако когато:
1. поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;
2. е достигнат максималният размер на неустойката по чл. 31, ал. (1) от Договора
(4) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договорадоговора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. когато изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от Възложителя този, посочен в офертата си и е сключил с едностранно 7-дневно писмено предизвестиенего договор, както и на основание когато изпълнителят не подмени в указания от възложителя срок подизпълнителя в случаите по чл. 11866, ал. 1 4 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитевъзложителя.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договордоговор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя изпълнителя всеки от следните случаи:
1. когато изпълнителят не е започнал изпълнението на услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от датата на влизане в сила;
2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на услугите за повече от 7 (седем) дни;
3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата техническата спецификация и Техническото техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора този договор само с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнениеизпълнение и без да дължи обезщетение за претърпени от прекратяването вреди, когато:
1. ако поради забава на Изпълнителя изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.;
2. в случай, че по време на действие на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата изпълнителят вече не отговаря на изискванията, обявени при откриване на процедурата, в резултат на които е сключен договора;
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е допуснал съществено отклонение започнал изпълнението в срок до 7 (седем) дни, считано от Условията Датата на възникването на съответното задължение;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на възложените дейности за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.повече от
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на срока по чл. 4, ал. 2 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е допуснал съществено отклонение започнал изпълнението на Услугите в срок до 20 (двадесет) дни, считано от Условията Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за изпълнение повече от 20 (двадесет) дни, с изключение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеслучаите по чл. 4, ал. 3 от договора;
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
(3) Възложителят може да развали Чл. 21. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и без да му даде допълнителен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за изпълнение, ако поради забава извършената към момента на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се изпълни непременно в уговореното време.задължава:
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) 11.1. Този Договор договор се прекратява:
111.1.1. с изтичане на Срока срока на Договора;
2. с договора и при изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
411.1.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
511.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
611.2. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
111.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;
211.2.2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
311.2.3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие настъпване на “непреодолима сила”сила по смисъла на чл. 12.8 от този договор, ако след представяне на доказателства за настъпването й времетраенето на непреодолимата сила е било повече от 15 дни или друго събитие – по искане на всяка доказателствата от странитеБТПП не са представени в указания срок.
411.3. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. За незначителна се счита част по–малка от 5% от обема на цялостното изпълнение на отделна поръчка за доставка, а в случай на доставка на многокомпонентна стока, такава част от нея, която не препятства нормалното самостоятелно функциониране на доставената стока или част от нея.
(2) 11.4. За целите на този Договордоговор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
111.4.1. Изпълнителят Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави поръчана стока за период по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока по чл. 2.2. по причини, за които отговаря;
11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и обществената поръчка/Техническите спецификации и/или Техническото предложение.
(3) Възложителят 11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, в случай на проведени неуспешни повторни изпитвания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 6.16. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на неуспешните приемни изпитвания, неустойки за неизпълнение и/или обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.
11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.
11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.
11.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 12.12.1. от този договор.
11.12. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен в случаите при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 11.12.1.да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане С окончателното му изпълнение и изплащане на Срока всички дължими на ДоговораИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците В други случаи съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странадействащото законодателство.
(2) За целите Когато една от страните настоящия договор не изпълни задължението си поради причина, за която отговаря, другата страна може да развали договора, като даде на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията виновната страна 45 дневен срок за изпълнение с писмено предупреждение, че след изтичането на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениесрока ще смята договора за развален.
(3) Възложителят може Сумата по чл.13 се дължи в пълен размер от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай на разваляне на договора след приключване на Етап 1 при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си до приключване на Етап 1. Ако развалянето е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и други обезщетения и неустойки, предвидени в настоящия договор.
(4) При разваляне на договора по ал.2 преди приключване на Етап 1 и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от задълженията си до приключване на Етап 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да развали Договора само заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такава част от сумата по чл.13, съответна на изпълненото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако развалянето е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и други обезщетения и неустойки, предвидени в настоящия договор.
(5) При неспазване на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на което се създава невъзможност за постигане и/или точно отчитане на достигната икономия, съгласно приложената към договора Методика за оценка на гарантираните енергийни спестявания страните приемат, че гарантираният резултат е постигнат с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времевсички произтичащи от това последици съгласно договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока по чл.5 от Договора или с достигане на Договорамаксимално допустимата стойност на Договора (което събитие настъпи първо);
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) 3 дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 4 часа, считано от подаване на съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице за стартиране изпълнението на услугата;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 ден в период на снеговалеж;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуга
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява12.1. Прекратяване от страна на Бенефициента:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните а) при надлежно обосновани случаи Бенефициентът може да оттегли своето искане за безвъзмездна финансова помощ и да прекрати договора по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна всяко време като представи писмено предизвестие в срок до 7 от 60 (седемшестдесет) дни при посочване на причините за своето решение,като по този начин няма да бъде задължен да изплаща обезщетения по договора. Ако не съществуват основателни причини или ако Програмният оператор не приеме причините за прекратяване на договора, то се счита, че Бенефициентът неправилно е прекратил договора и ще трябва да понесе последствията, описани в чл. 12.3.
12.2. Прекратяване от настъпване страна на невъзможността Програмния оператор: Програмният оператор има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да представи доказателства;било компенсации в случай че Бенефициентът:
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2а) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят неоснователно не изпълни някое свое задължениеот своите задължения и продължава да не го прави или не представя задоволително обяснение в срок от 30 дни след изпращането на писмено уведомление;
б) При наличие на доказателства за нередност или измама или други незаконни действия от страна на Бенефициента
в) В случай на промяна на правното, поради причина финансовото, техническото и организационното състояние на Бенефициента, което се отразява значително на изпълнението на проекта и променя обстоятелствата, при които е взето решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
г) не спазва разпоредбите на членове 4 и 10 от Общите условия;
д) декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната помощ, предмет на договора, или представи доклади, които не отразяват действителното положение.
12.2.1. В случай на прекратяване на договора Бенефициентът има право да получи само такава част от безвъзмездната помощ, която отговаряотговаря на изпълнената част от проекта, Възложителят от което се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат изпълнени след прекратяването на. договора. За тази цел Бенефициентът следва да представи искане за плащане и заключителен доклад в съответствие с член 2.
12.3. В случай на неправомерно прекратяване на договора от страна на Бенефициента по реда на член 12.1 и в случаите, предвидени в член 12.2 т. а), б), г) и д) Програмният оператор може да прекрати Договора изиска изцяло или частично възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездната помощ, съразмерно с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимитежестта на нарушенията, като даде на Бенефициента възможност да изложи позицията си.
512.4. от Възложителя без предизвестие Преди или вместо да прекрати договора по силата на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите разпоредбите на този Договорчлен Програмният оператор има право да вземе предпазни мерки, страните ще считат за виновно неизпълнение които се изразяват във временно прекратяване на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеплащанията без предизвестие.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Общи Условия
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на срока по чл. 4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемпет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно безполезно.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или ако задължението е трябвало да споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 28. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се изпълни непременно в уговореното време.задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:;
1. с изтичане на Срока на срока по чл. 4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – - по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си за зщастие в обществената поръчка или друго събитие – по искане на всяка използва подизпълнител, който е различен от странитетози, посочен в офертата му.
4. когато Изпълнителят едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни някое свое задължение, поради причина своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимипретърпените вреди от сключването на договора.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила на настоящия договор;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е забавил изпълнението на Услугите, включително при рекламация и гаранционно обслужване, за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеспецификация.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) 10.1. Този Договор се прекратява:
110.1.1. с изтичане на Срока на срока по т.2.1. от Договора;
210.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
310.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 30 (седемтридесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателствадоказателства за обективната невъзможност;
410.1.4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
510.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
610.2. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
110.2.1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
210.2.2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане с писмено изявление на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
310.3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) 10.4. За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
110.4.1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е забавил изпълнението на дейност по договора, което нарушава нормалното използване на технологичните системи „Далет.
10.4.2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеспецификация.
(3) Възложителят 10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
10.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
10.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
10.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Електронен Единен Европейски Документ За Обществени Поръчки
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на срока по чл.4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
6. от Възложителя когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с едностранно писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7-дневно писмено предизвестие. по взаимно съгласие на Страните, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.изразено в писмена форма;
(2) Договорът може да бъде прекратенпрекратен без предизвестие когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
12.1. по взаимно съгласие на странитене отстрани в разумен срок, изразено в писмена формаопределен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
22.2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
2.3. бъде обявен в несъстоятелност или когато за Изпълнителя бъде открито е в производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странителиквидация.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят При системно неизпълнение на задълженията (два или повече пъти) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Страните по настоящия Договор се прекратява:
1. с изтичане съгласяват, че при възникване на Срока обстоятелства, които не са могли да предвидят към момента на сключване на Договора и които могат да повлияят върху крайния резултат на Договора;
2, в това число промяна в нормативната уредба, решения на КЕВР, промяна на цените на производителите на електрическа енергия по време на действие на Договора, всяка от тях може да поиска изменението му. с изпълнението В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, относно изменението на всички задължения договора и запазването на страните неговото действие би довело до сериозни загуби за една от страните, то увредената страна има право да инициира действия по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемствонастоящия договор, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по съгласно чл. 520, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6договора. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и (2)Договорът се изменя и/или допълва само в писмена форма по взаимно съгласие на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПстраните.
(21) Договорът може да бъде прекратенНастоящият Договор се прекратява:
1. по По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена формаписмено;
2. когато С изтичане на срока за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане изпълнение на всяка от страните.Договора;
3. Едностранно, с писмено уведомление, отправено до другата страна, при наличие наличието на “непреодолима сила”, или друго събитие – основателна причина по искане смисъла на всяка от страните.ал. 3 по-долу;
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора Когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на някоя от страните;
5. Едностранно с 3-дневно месечно писмено предизвестие, отправено до друга страна. Неустойките (2)В предизвестието за прекратяване по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие т.3 трябва да се посочи причината за прекратяването на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията така както е уговорено в настоящия Договор и с последиците съгласно члдатата, на която прекратяването ще се счита настъпило. 87 и сл. от Закона (3)Страните се договарят за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок основателна причина за изпълнение. Разваляне прекратяване на Договора не да се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки счита всяко от следните случаиобстоятелства:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение Отстраняване от Условията за пазара на балансираща група;
2. Неподновяване или отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 4.При прекратяване като юридическо лице на някоя от страните без правоприемство; 5.Настъпване на събитие, съставляващо непреодолима сила, което причинява забавяне на изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация Договора с повече от 60 (шестдесет) дни. Двете страни подписват протокол за прекратяване на Договора и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и уреждане на финансовите си взаимоотношения без да му даде допълнителен срок за изпълнениесе начисляват лихви по тях; 6.Обстоятелство по смисъла на чл. 19, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времеал. 1 от настоящия договор.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратява:
1. с С изтичане срока на Срока на Договорадоговора;
2. с изпълнението С изпълнение на всички задължения на страните по него;
3. при При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем2(два) работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при При прекратяване на юридическо лице – лице- страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията При условия по чл. 5, ал. 1, 1 т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, страните изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност несъстоятелсност или ликвидация – ликвидация- по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугата в срок до 1(един) месец, считано от датата на влизане в сила, при направена заявка от страна на Възложителя;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) месец; 3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата поръчката/ Техническа спецификация и Техническото предложение.предложение /. 10
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договорасрока по чл. 4;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 10 (седемдесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящият договор се прекратява:
1. с прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на Срока на Договорадоговорените срокове;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратенпрекратен от Възложителя едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на Изпълнителя, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, Възложителят не дължи никакви неустойки или обезщетения на Изпълнителя;
(3) Договорът може да бъде прекратен от Възложителя едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на Изпълнителя:
1. когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена формадоговора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от Възложителя;
2. когато в случай че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за Изпълнителя обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.обявен в ликвидация;
3. при наличие когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на “непреодолима сила”корупция, участвал е в престъпна организация или друго събитие – по искане във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на всяка от страните.Общността;
4. когато Изпълнителят в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;
5. от Възложителя без предизвестие в случай на основание чл.73всякаква друга законова невъзможност, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение възпрепятстваща изпълнението на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странадоговора.
(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителят в размер на 70 % (седемдесет на сто) от сумата постановена по чл. 2, ал. 1.
(5) За целите на този ДоговорДоговорът може да бъде едностранно прекратен от Изпълнителя, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаив случай че Възложителят:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава не изплати на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времесумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;
2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкократни писмени покани.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Доставка, Монтаж И Пускане В Експлоатация На Оборудване
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) 5 пет дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 10 (десет)
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.на
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Строителство
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратяваЧл. 12. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
32. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) 5 работни дни от настъпване на невъзможността невъзможността, като представи и да представи доказателства;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
5. едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ при виновно неизпълнение от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на задълженията му по договора, като му отправи 10 (десет) дневно писмено предизвестие.
6. едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ, с отправяне на тримесечено писмено предизвестие.
7. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6Чл. 13. ЗАСТРАХОВАНИЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 ЗОП, без да дължи обезщетение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за претърпени от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестиепрекратяването на договора вреди, както и освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от ЗОПстраните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор, уредени в него.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1Чл. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
214. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорасъщия, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
–1. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (разделът се запазва и попълва
(1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ИТЕ, посочен/и в представената от него оферта. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЗАСТРАХОВАЩИЯ копие на договора за подизпълнение в срок до 3 (три) дни от сключването му, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
(2) За целите В случай че част от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на този ДоговорЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или ЗАСТРАХОВАЩИЯ, страните ще считат ЗАСТРАХОВАЩИЯ заплаща възнаграждение за виновно неизпълнение тази част на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (директно плащане).
(3) Възложителят може Директно плащане по ал. 2 се осъществява въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ЗАСТРАХОВАЩИЯ, чрез ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, който е длъжен да развали Договора само го предостави на ЗАСТРАХОВАЩИЯ в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ има право да откаже директно плащане с писмено уведомление ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато искането за плащане е оспорено, до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок момента на отстраняване на причината за отказа.
(4) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на неговото изпълнение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да уведоми ЗАСТРАХОВАЩИЯ за името, данните за контакт и представителите на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочени в офертата. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява ЗАСТРАХОВАЩИЯ в хода на изпълнение на този договор за всякакви промени в предоставената информация.
(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако поради забава са изпълнение едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 ЗОП.
(6) В случаите по ал. 5, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да представи на Изпълнителя то ЗАСТРАХОВАЩИЯ копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнение условията на чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(7) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времена ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на между страните, изразено в писмена форма;
23. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от странителиквидация.
4. когато Изпълнителят едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни някое свое задължениесвоите задължения, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора като изпълнените до момента на прекратяване на договора услуги се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след установяване на размера им с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие подписване на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странадвустранен протокол между страните.
(2) За целите Прекратяването по ал. 1, т. 3 и 4 има действие от датата, следваща датата на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение получаване на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениепредизвестието/ уведомлението.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се отклонява съществено от уговореното, или че ще забави завършването на някоя от дейностите по чл. 1, ал. 3 с повече от 20 (двадесет) дни.
(4) При прекратяване на договора по ал. 1, т. 3 или разваляне по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансово платената сума, ведно със законната лихва върху нея от датата на заверяване на сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнените до момента на прекратяването или развалянето на договора услуги, ако резултатът от тях може да развали Договора само бъде използван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се установява с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава подписване на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времедвустранен протокол между страните.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор договор се прекратява:
1. с изчерпване на максималната стойност или с изтичане на Срока на Договора, което от двете обстоятелства настъпи по- рано;
2. с изпълнението изпълнение на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваСтрана;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или друго събитие – по искане на всяка от странитебез да дължи неустойки.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) /1/ Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договоритедоговорите на Република България, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) /2/ За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите в срок до 105 (десет) дни, считано от Датата на писмено възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неоснователно е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 156 (петнадесет) дни
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложениеПредложението за изпълнение.
(3) Възложителят /3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Строителен Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с С изтичане на Срока срока му на Договора;действие.
2. с С изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;.
3. при При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) 3 /словом: три/ календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;.
4. при При прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;.
5. при При условията по чл. 5чл.5, ал. 1ал.1, т. 3 т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛЗакона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
6. от Възложителя При загубване на правото за осъществяване на дейностите по Договора.
7. При наличието на други предпоставки съгласно този Договор в съответствие с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и изискванията на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПдействащото националното законодателство.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по По взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;.
2. когато Когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3Чл.27. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно съществено неизпълнение на съществено задължение на от другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договоритеЗЗД, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите Чл.28. Ако договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от Страните може да го прекрати след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение, съгласно чл.114 от ЗОП и условията на Договора.
Чл.29. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл.30. Във всички случаи на прекратяване на Договора, страните ще считат за виновно неизпълнение освен при прекратяване на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаиюридическо лице – страна по Договора без правоприемство:
1. Възложителят и Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията съставят констативен протокол за изпълнение извършената към момента на поръчката съгласно Техническата спецификация прекратяване работа и Техническото предложение.размера на евентуално дължимите плащания; и
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да 2. Изпълнителят се изпълни непременно в уговореното време.задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (110.1) Този Договор се прекратява:
110.1.1. с изтичане на Срока на срока по т. 4.1. от Договора;
210.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
310.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателствадоказателства за обективната невъзможност;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(210.2) Договорът може да бъде прекратен:
110.2.1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
210.2.2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане с писмено изявление на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(110.3) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(210.4) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на т. 9.3.всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят : 10.4.1.неспазването на сроковете за отстраняване на недостатъци по време на гаранционния период; 10.4.2.когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложениеспецификация.
(310.5) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
(10.6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с С изтичане на Срока срока му на Договорадействие;
2. с С изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) /словом седем/ календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при При прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при При условията по чл. 5чл.5, ал. 1ал.1, т. 3 т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
6. от Възложителя При загубване на правото за осъществяване на дейностите по договора;
7. При наличието на други предпоставки в съответствие с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и изискванията на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПдействащото националното законодателство.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по По взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато Когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
(3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, ) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:
1. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
2. При пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.При забава продължила повече от 15 /словом петнадесет календарни дни/ дни; или
4. При пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за доставка на обзавеждане и принадлежности ведно със съпътстващите доставката дейности; или
5. При използване от Изпълнителя на подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОПи в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договоритеЗЗД, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните Договор Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е прекратил изпълнението на доставката в нарушение на Договора;
2. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията условията за изпълнение на поръчката доставката съгласно Техническата спецификация този Договор и Техническото предложениеПриложенията.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл.21. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.
Чл.22. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл.23. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство:
1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. Изпълнителят се задължава: o да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя; o да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и o да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.
Чл.24. При предсрочно прекратяване на Договора Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред доставки (ако е приложимо).
Appears in 1 contract
Samples: Доставка На Обзавеждане (Различни Видове Мебелировка) И Принадлежности
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателстваневъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението в срок до 7 (седем )дни, считано от Датата на възникването на съответното задължение;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на възложените дейности за повече от 90(деветдесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
32. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
43. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
54. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
65. едностранно от Възложителя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно 710-дневно писмено предизвестие, както без да се дължат обезщетения, пропуснати ползи и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПнеустойки.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка едностранно от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 -дневно писменно предизвестие.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на едноседмично писмено предупреждение предизвестие от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Доставката в срок до 10 дни от предложения от него срок в чл. 5 от настоящия договор.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по чл. 39 от Договора.
Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане И Изпълнение На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на ДоговораДоговора или с достигане намаксималнодопустимата Стойност на Договора по чл. 7, ал. 1 от същия;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОПЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност понесъстоятелност или ликвидация – - по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно на чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали . Чл. 28 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да му даде допълнителен срок дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнениепретърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако поради забава прекратяването е на Изпълнителя то е станало безполезно основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното времеспоразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.]
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор Договорът се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. поради неизпълнение на задълженията по него от Страните и в предвидените в него случаи;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и невъзможността, за което обстоятелство следва да представи и доказателства;
45. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
56. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици);
67. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и при прекратяване на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.техническата правоспособност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеСтраните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците последиците, съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно (Техническата спецификация спецификация) и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:прекратява:7
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 3 (седемтри) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от Датата на влизане в сила на договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от [10 (десет)] дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение].
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време].
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Чл.22. Настоящият Договор се прекратява:
(1. ) с изтичане на Срока срока на Договорадоговора или до изчерпване на осигурения финансов лимит;
(2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. ) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 10 (седемдесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. (3) при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. (4) при условията по чл. 5чл.5, ал. 1ал.1, т. 3 т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
(25) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – ликвидация;
(6) при обоснована необходимост от сключване на договор с общината, в района на която се намира военното формирование, и/или наличието на по- изгодни условия за изпълнение на услугата чрез местната община. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки по изпълнението на договора.
Чл.23. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от страните, изразено в писмена форма (по взаимно съгласие на страните), като насрещната страна е длъжна да се произнесе в 30 (тридесет) дневен срок от уведомяването за прекратяване на договора на това основание.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора договора едностранно при системно неизпълнение (3 и повече пъти), както и при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната страна и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този настоящия Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни без да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията Спецификацията за изпълнение необходимите видове и количество съдове за събиране на поръчката съгласно Техническата спецификация отпадъци по обособени позиции и Техническото предложение.
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.
Чл.26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по настоящия Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. За целите на настоящия договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон (като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган).
(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(3) Възложителят Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(4) Не може да развали Договора се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(6) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.
Чл.29. Настоящият Договор може да бъде изменян само с писмено уведомление до Изпълнителя допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и без да му даде допълнителен срок за изпълнениеподписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.
Чл.30. При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители, ако поради забава има такива) е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Изпълнителя то Договора, и в частност,всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.
(1) Всяка от Страните по настоящия Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод изпълнението на Договора.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станало безполезно станала или става публично достъпна, без нарушаване на настоящия Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване. В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до всяка от страните, всички нейни поделения, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Чл.32. Xxxxx от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от настоящия Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение – когато е приложимо) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл.33. В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако задължението е трябвало има такава.
(1) Всички уведомления между Страните във връзка с настоящия Договор се извършват в писмена форма и могат да се изпълни непременно предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на настоящия договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За военно формирование - Адрес за кореспонденция: …………………. Тел.: …………………………………………. Факс: ………………………………………… e-mail: ……………………………………….. Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: …………………. Тел.: …………………………………………. Факс: ………………………………………… e-mail: ……………………………………….. Лице за контакт: ………………………………………….
(3) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в уговореното времеписмен вид в срок до 10 (десет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за xxxxxxx, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по- горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването в съответния регистър.
Чл.35. Настоящият договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл.36. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл.37. Настоящият Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.
Чл.38. Към настоящия Договор се прилагат и са неразделна част от него ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: КОМАНДИР УПРАВИТЕЛ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ НА ……..……………………. ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ЮРИСТ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ УТВЪРЖДАВАМ: КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ П Р О Т О К О Л
1. Контейнерите за сметосъбиране са в
2. Описва се изпълнението на услугата (реално извършените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). (Оценява се съответствието на извършените от фирмата дейности (по количествени и качествени показатели) със заложените в договора изисквания за изпълнение на услугата).
1. Да се приеме изпълнената услуга през месец 202 г. в пълен обем и да бъде изплатена договорената цена за месеца: ( лева) без включен ДДС. или лв.
2. Да се приеме изпълнената услуга през месец
3. Да не се приеме услугата.
1. Екземпляр № 1 - за в.ф. - ;
2. Екземпляр № 2 - за Финансова служба на в.ф. - .
3. Екземпляр № 3 - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Appears in 1 contract
Samples: Ценово Предложение
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) 8.1. Този Договор договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока срока на Договорадоговора / срока по чл. 2 от договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми писмено другата страна в срок до 7 2 (седемдва) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестиепри непреодолима сила съгласно Раздел 9 „Общи разпоредби“, както и на основание чл. 118, ал9.8. 1 от ЗОП.договора;
(2) 8.2. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
38.3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните може да развали Договора договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договорадоговора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) 8.4. За целите на този Договордоговор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на влизане в сила и/или от датата на получаване на документите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнението на услугите;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече от 15 (петнадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят 8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.
8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.
8.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.
8.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на Раздел 9 „Общи разпоредби“, чл.
8.11. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Access Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. Договорът се прекратява с изтичане на Срока срока му или с извършване на Договора;всички дейности, включени в договора.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с изпълнението едностранно писмено волеизявление, без да дължи обещетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди когато:
2.1. по време на всички задължения действието на страните договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.2. по неговреме на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;
2.3. в процеса на изпълнение на договора са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели;
3. при настъпване Настоящият договор може да бъде прекратен незабавно и едностранно от страна на пълна обективна невъзможност за изпълнениеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в следните случаи:
3.1. след констатирано нарушение на основание чл. 118Закона за горите, ал. 1 нанесло значителни вреди на ДГС или при неизпълнение дейностите, предмет на договора от ЗОПстрана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
33.2. при наличие отказ от страна на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши транспорт на всяка дървесината в срок 3 три работни дни от странитезаявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. когато Изпълнителят В случаите, посочени в т.3.1. и 3.2. от настоящия договор, внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължимисе възстановява.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Договорът може да развали Договора при виновно неизпълнение се прекрати по взаимно съгласие между страните изразено в писменна
6. Страна по договора не отговаря за неизпълнението на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнениеси, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.дължи на
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Товарене, Транспортиране И Разтоварване На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора по чл. 3 или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна Страна е длъжна да уведоми другата страна Страна в срок до 7 5 (седемПет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на странитеСтраните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от странитеВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.
5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП
(1) Всяка от страните Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната странаСтрана.
(2) За целите на този Договор, страните Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Възложителят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 1 contract