FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse. 26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. 26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold. 26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding. 26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse. 26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren. 26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet. 26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister. 26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for Machinery Felling and Extraction, Contract for Machinery Felling and Extraction in Jutland 2018 2020
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 25.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2Kravspecifikationens afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., er der tale om forsinkelse.
26.2 25.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver NST straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdetarbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 25.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 2928, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdetarbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 25.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers NST´s forhold.
26.5 25.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM kfm for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmeldingarbejdsdag.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 25.6 Overstiger Ordregivers NST´s tab den i pkt. 26.5 25.5 anførte bod, er Ordregiver NST berettiget til at kræve dette tab erstatteterstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod25.7 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s forhold, eller hvis Ordregiver NST kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 25.8 Har Ordregiver NST eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 2 contracts
Samples: Rammeaftale for Maskinydelser, Rammeaftale for Maskinydelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde6.1 Overskrider leverandøren tidsfrist for endelig leverance eller tidsfrister for delleverancer og milepæle, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pktjf. 2.2kontraktgrundlaget, er foreligger der tale om forsinkelse.
26.2 6.2 Såfremt Entreprenøren leverandøren må forudse en forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt ordregiver uden unødigt ophold underrettes herom sammen med oplysning herom, om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forholdaf færdiggørelsen af opgaven.
26.3 Parterne har ret til 6.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved tilbyde at allokere yderligere ressourcer til Arbejdetopgaven for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i leverandørens tilbud. En eventuel Sådan opnormering sker for Entreprenørens leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse6.4 Overskridelse af en tidsfrist jf. 6.1, som skal leverandøren betale dagbod for hver dag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede kontraktsum. Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav omoverstige 10 % af den samlede kontraktsum. Manglende påkrav fra ordregivers side medfører ikke, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 krretten til dagbod fortabes. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod6.5 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, ordregivers forhold eller hvis Ordregiver ordregiver kræver ændringer i Arbejdetopgaven. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser indenfor de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, forhold indgås der mellem Parterne parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler6.6 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, for hvilke Entreprenøren er ansvarligherunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves leverandøren, eller som følge af, såfremt ordregiver kan dokumentere at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningenhave lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter bestemmelse 6.4 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract Regarding Fods 8.2, Fully Digital Local Plans, Contract for Consulting and Assistance
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. afsnit 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver NST straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdetarbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdetarbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdetopgaven. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers NST´s forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM kfm for hver afsluttet Arbejdsdagarbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver NST skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver NST afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver . NST kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 26.6 Overstiger Ordregivers NST´s tab den i pkt. 26.5 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anførte bod, er Ordregiver NST berettiget til at kræve dette tab erstatteterstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod26.7 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s forhold, eller hvis Ordregiver NST kræver ændringer i Arbejdetopgaven. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 26.8 Har Ordregiver NST eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 2 contracts
Samples: Entreprisekontrakt for Maskinydelser, Entreprisekontrakt for Maskinydelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde5.1 Overskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er foreligger der tale om forsinkelse.
26.2 5.2 Såfremt Entreprenøren Leverandøren må forudse en forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt uden unødigt ophold underrettes herom sammen med oplysning herom, om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forholdaf færdiggørelsen af Projektet.
26.3 Parterne har ret til 5.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved tilbyde at allokere yderligere ressourcer til ArbejdetProjektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. En eventuel Bilag 2. Sådan opnormering sker for Entreprenørens Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
5.5 Ved overskridelse af en Leveringsfrist, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelsejf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal Leverandøren betale en bod på 5 krdagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. manglende KFM påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for hver afsluttet Arbejdsdageventuelle optioner. Boden beregnes Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en leveringsfrist overskredet, Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteretLeveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 dagbod. Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget Vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod5.6 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i ArbejdetProjektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 5 ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har 5.7 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, kan dokumentere at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningenhave lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter Almindelige Bestemmelser pkt. 5.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract Regarding Consulting and Assistance for Nordic Guide and Cooperation on Green Procurement of Textiles in the Hospital Sector, Udbudsbetingelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 290, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren 12.1 BOD FOR MANGLENDE RETTIDIG LEVERING AF IDRÆTSPRODUKTER Såfremt Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer ordren rettidigt, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Købers forhold eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 16, foreligger der forsinkelse, uanset om det er hele ordren, der er forsinket, eller blot en del deraf. Når forsinkelse indtræder, eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse denne. Leverandøren skal endvidere straks skriftligt meddele Køber, at forsinkelsen er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen dertil og den forventede varighed. Leverandøren skal i meddelelsen anføre, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. I tilfælde af nedbørforsinkelse af en pakke, stærk vind jf. bilag A, eller andet vejrligTjenesteydelse i henhold til en kon- kret ordre, som forhindrer betaler Leverandøren en bod til Køber. Boden udgør kr. 100 pr. dag, hvor en pakke eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det Tjenesteydelse er sædvanligt forsinket. Bodens størrelse for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået hver forsinkelse af hver pak- ke eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer Tjenesteydelse må ikke overstige kr. 1.000. Boden forfalder til Arbejdetbetalin g eller mod- regnes ugevis bagud. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som Købers udnyttelse af øvrige misligholdelsesbeføjelser medfører ikke giver Entreprenøren bortfald af Købers ret til tidsfristforlængelse, bod. Køber er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet dog ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod berettiget til erstatning for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelseovenstående bod.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Logistics Agreement
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer 29.1 Overskrider Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2en aftalt tidsfrist for endelig leverance eller tidsfrister for delleverancer, er der tale om forsinkelse.
26.2 29.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 29.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29322, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 29.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 29.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM 1 0/00 af Kontraktsummen med tillæg af eventuelle ekstraarbejder for hver afsluttet Arbejdsdag, tidsfristen overskrides med. Boden beregnes Den samlede dagbod vil højst kunne andrage 15 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Kontraktsummen med tillæg af aftalte ekstraarbejder. Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne Arbejdet skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 . Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Framework Agreement
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer rettidigt, han er forpligtet og dette ikke skyldes forhold der medfører en ret for Leverandøren til efter kravspecifikationens pktat udskyde tidspunktet for Levering, jf. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af punkt 12.1 eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 1615.3.1, udgør dette en forsinkelse i opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af Leveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen indikere hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den indtrufne eller forventede forsinkelse, herunder hvornår Levering kan ske. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til at opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, jf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at ud- skyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 12.1, eller der foreligger force majeure, jf. punkt 16. Det er udelukkende op til Køber at beslutte, om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af nedbørLeverandørens forsinkelse. Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, hvis den aftalte leveringstid overskri- des med mere end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil 7 Dage (eksempel: hvis der er sket Færdigmelding.
26.6 Er aftalt en leveringsfrist overskredetleveringstid på 10 Dage, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunktBoden kun betales, hvor leverancerne skulle være præsterethvis der leveres på den 18. Fremsættes kravet ikke som anførtDag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan Bod, beregnes Boden for hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksem- pel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 18. Xxx, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke opkræve bodførst fra den 18. Dag). Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leverance- enhed(en). Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret vare- linje/position på en Indkøbsordre, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdeller en del af en sådan varelinje/position) udgør 1 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket. Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tretusinde) DKK, der dækker FMI’s interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse tillæg til Boden. Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af afsnit 12 – henvises der til nedenfor viste illustration for forsinkelse og Bod. <.. image(Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, skærmbillede, diagram Automatisk genereret beskrivelse) removed ..> Køberen er beretti- get til at opkræve Bod for X Dage, hvis tidspunktet for Levering overskri- des med standsningen.mere end 7 Dage
Appears in 1 contract
Samples: Delaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer en Leveranceenhed, i overensstemmelse med tidsplanen i den mængdetilsendte indkøbsordre, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Køberens forhold eller force majeure, jfudgør dette en forsinkelse i Levering. afsnit 29Dette gælder uanset om hele Leverance- enheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, og i tilfælde af nedbør, stærk vind skal Leverandøren straks tage effekti- ve skridt til at afhjælpe eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end – hvis det ikke er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav endvidere straks underrette Køberen om, at Entreprenøren forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede varig- hed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen. Såfremt Leverandøren ikke kan tilbyde en anden tidsplan for den forsinkede Leverance- enhed der kan godkendes af Køber, er Køber berettiget til at ophæve indkøbsordren uden betaling til Leverandøren. Uanset om Leverancen gennemføres med ændret tidsplan, eller om indkøbsordren ophæ- ves, påhviler det Leverandøren i overensstemmelse med almindelige erstatningsretlige principper at erstatte det tab, som Køber herved har lidt. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale en bod på 5 Bod. Boden er: - For 1- og 2-dages HUET kursus: 10.000 kr. pr- For 1-dages UET kursus: 5.000 kr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag- For 1-dages instruktørseminar: 10.000 kr. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er Hvis Leverandøren ikke har modtaget en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav skriftlig meddelelse om betaling af bod Bod fra Købe- ren inden 30 Arbejdsdage for 12 (tolv) måneder efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, betaling af Boden er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdforfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandø- ren, mister Xxxxxxx retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse med standsningentillæg til Boden.
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer 29.1 Overskrider Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2en aftalt tidsfrist for endelig leverance eller tidsfrister for delleverancer, er der tale om forsinkelse.. _________________
26.2 29.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 29.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 2932, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 29.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 29.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM 1 0/00 af Kontraktsummen med tillæg af eventuelle ekstraarbejder for hver afsluttet Arbejdsdag, tidsfristen overskrides med. Boden beregnes Den samlede dagbod vil højst kunne andrage 15 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Kontraktsummen med tillæg af aftalte ekstraarbejder. Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne Arbejdet skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 . Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Biomassehøst 2018 Contract
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer rettidigt, han er forpligtet og dette ikke skyldes forhold der medfører en ret for Leverandøren til efter kravspecifikationens pktat udskyde tidspunktet for Levering, jf. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af punkt 12.1 eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 1615.3.1, udgør dette en forsinkelse i opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af Leveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at for sinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen indikere hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den indtrufne eller forventede forsinkelse, herunder hvornår Levering kan ske. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til at opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, jf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at ud- skyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 12.1, eller der foreligger force majeure, jf. punkt 16. Det er udelukkende op til Køber at beslutte, om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af nedbørLeverandørens forsinkelse. Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, hvis den aftalte leveringstid overskri- des med mere end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil 7 Dage (eksempel: hvis der er sket Færdigmelding.
26.6 Er aftalt en leveringsfrist overskredetleveringstid på 10 Dage, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunktBoden kun betales, hvor leverancerne skulle være præsterethvis der leveres på den 18. Fremsættes kravet ikke som anførtDag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver Bod, beregnes Boden for hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksem- pel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 18. Xxx, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke først fra den 18. Dag). Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leverance- enhed(en). Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret vare- linje/position på en Indkøbsordre, eller en del af en sådan varelinje/position) udgør 1 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket. Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tretusinde) DKK, der dækker FMI’s interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, ell er hvis Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i betalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Køberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Boden. Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af afsnit 12 – henvises der til nedenfor viste illustration for forsinkelse og Bod. <.. image(Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, skærmbillede, diagram Automatisk genereret beskrivelse) removed ..> Køberen er beretti- get til at opkræve bodBod for X Dage, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, tidspunktet for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse Levering overskri- des med standsningen.mere end 7 Dage
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer rettidigt, han er forpligtet og dette ikke skyldes forhold der medfører en ret for Leverandøren til efter kravspecifikationens pktat udskyde tidspunktet for Levering, jf. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af punkt 12.1 eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 1615.3.1, udgør dette en forsinkelse i opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af Leveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøre n straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen indikere hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den indtrufne eller forventede forsinkelse, herunder hvornår Levering kan ske. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til at opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, jf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at ud- skyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 12.1, eller der foreligger force majeure, jf. punkt 16. Det er udelukkende op til Køber at beslutte, om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af nedbørLeverandørens forsinkelse. Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, hvis den aftalte leveringstid ov erskri- des med mere end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil 7 Dage (eksempel: hvis der er sket Færdigmelding.
26.6 Er aftalt en leveringsfrist overskredetleveringstid på 10 Dage, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunktBoden kun betales, hvor leverancerne skulle være præsterethvis der leveres på den 18. Fremsættes kravet ikke som anførtDag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan Bod, beregnes Boden fo r hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksem- pel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 18. Xxx, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke opkræve bodførs t fra den 18. Dag). Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leverance- enhed(en). Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret vare- linje/position på en Indkøbsordre, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdeller en del af en sådan varelinje/position) udgør 1 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket. Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tretusinde) DKK, der dækker FMI’s interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse tillæg til Boden. Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af afsnit 12 – henvises der til nedenfor viste illustration for forsinkelse og Bod. <.. image(Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, skærmbillede, diagram Automatisk genereret beskrivelse) removed ..> Køberen er beretti- get til at opkræve Bod for X Dage, hvis tidspunktet for Levering overskri- des med standsningen.mere end 7 Dage
Appears in 1 contract
Samples: Framework Agreement
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2afsnit 2.3, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver NST straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdetarbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdetarbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdetopgaven. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers NST´s forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM kfm for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmeldingarbejdsdag.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers NST´s tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver NST berettiget til at kræve dette tab erstatteterstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod26.7 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s forhold, eller hvis Ordregiver NST kræver ændringer i Arbejdetopgaven. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 26.8 Har Ordregiver NST eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Entreprisekontrakt for Maskinydelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde5.1 Overskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er foreligger der tale om forsinkelse.
26.2 5.2 Såfremt Entreprenøren Leverandøren må forudse en forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt uden unødigt ophold underrettes herom sammen med oplysning herom, om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forholdaf færdiggørelsen af Projektet.
26.3 Parterne har ret til 5.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved tilbyde at allokere yderligere ressourcer til ArbejdetProjektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. En eventuel Bilag 5. Sådan opnormering sker for Entreprenørens Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
5.5 Ved overskridelse af en Leveringsfrist, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelsejf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal Leverandøren betale en bod på 5 krdagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. manglende KFM påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for hver afsluttet Arbejdsdageventuelle optioner. Boden beregnes Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en leveringsfrist overskredet, Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteretLeveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 dagbod. Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget Vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod5.6 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i ArbejdetProjektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 3, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 5 ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har 5.7 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, kan dokumentere at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningenhave lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter pkt. 5.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.
Appears in 1 contract
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængdeOverskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, han foreligger der forsinkelse. Såfremt Leverandøren må forudse, at der er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en risiko for forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt uden unødigt ophold underrettes herom sammen med oplysning herom, om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet af færdiggørelsen af Projektet. Leverandøren skal ved risiko for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved tilbyde at allokere yderligere ressourcer til ArbejdetProjektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. En eventuel Bilag 2. Sådan opnormering sker for Entreprenørens Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse. Ved overskridelse af en Leveringsfrist, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelsejf. Almindelige Bestemmelser pkt. 6.1, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal Leverandøren betale en bod på 5 krdagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. manglende KFM påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for hver afsluttet Arbejdsdageventuelle optioner. Boden beregnes Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en leveringsfrist overskredet, Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteretLeveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 dagbod. Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget Vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pktfaktura. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bodBodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i ArbejdetProjektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 6 ved overskridelse af de nye tidsfrister. Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter pkt. 6.4 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Udbudsbetingelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer en Leveranceenhed, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Køberens forhold eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 16, og udgør dette en forsinkelse i tilfælde af nedbøropfyldelsen, stærk vind uanset om hele Leveranceenheden eller andet vejrligkun dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, som forhindrer skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end – hvis det ikke er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav endvidere straks underrette Køberen om, at Entreprenøren forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale en bod på 5 krBod. Boden skal beregnes pr. manglende KFM dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed. Boden udgør 2 (to) % pr. Dag, dog mindst 1.000 (tusinde) DKK pr. Dag. Bodsstørrelsen for hver afsluttet Arbejdsdagforsinkelse af en Leveranceenhed s kal ikke overstige 100 (et-hund- rede) % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er skal betales eller modregnes ugentligt bagudrettet. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav skriftlig meddelelse om betaling af bod Bod fra Køberen inden 30 Arbejdsdage for 12 (tolv) måneder efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, betaling af Boden er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdforfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfristerKøberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i till æg til Boden.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund 12.1 Bod for forkert opbevaring af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.køretøjer
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke leverer rettidigt den mængde(herunder enhver Dokumentation), han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltningerdette ikke skyldes forhold, der vil blive truffet medfører en ret for Leverandøren til at forcere Arbejdetudskyde tidspunktet for Leve- ring, jf. Entreprenøren skal på forlangende godtgørepunkt 10.1, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 14, udgør dette en forsinkelse i opfyldel- sen, uanset om hele eller kun dele af Leverancen er forsinket (delvis forsinkelse). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den indtrufne eller forventede forsinkelse, herunder hvornår Levering kan ske. Bod for forsinkelse er kun relevante for Leveranceenheder, hvor dette at angivet i det relaterede Scope of Work. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til at opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, jf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at ud- skyde tidspunktet for Levering, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. , eller der foreligger force majeure, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. . Det er udeluk- kende op til Køber at beslutte, om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af nedbørLeveran- dørens forsinkelse. Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, hvis den aftalte leveringstid overskri- des med mere end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil 30 Dage (eksempel: hvis der er sket Færdigmelding.
26.6 Er aftalt en leveringsfrist overskredetleveringstid på 10 Dage, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunktBoden kun betales, hvor leverancerne skulle være præsterethvis der leveres på den 41. Fremsættes kravet ikke som anførtDag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan Bod, beregnes Boden for hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksem- pel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 41. Xxx, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke opkræve bodførst fra den 41. Dag). Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leve- rance(n). Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leverance(n) (f.eks. en konkret position på en Indkøbsordre, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdeller en del af en sådan position) udgør 1,5 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket. Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse med standsningentillæg til Boden.
Appears in 1 contract
Samples: Konsulentrammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængdeOverskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, han foreligger der forsinkelse. Såfremt Leverandøren må forudse, at der er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en risiko for forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt uden unødigt ophold underrettes herom sammen med oplysning herom, om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet af færdiggørelsen af Projektet. Leverandøren skal ved risiko for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved tilbyde at allokere yderligere ressourcer til ArbejdetProjektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. En eventuel Bilag 2. Sådan opnormering sker for Entreprenørens Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse. I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom. Ved overskridelse af en Leveringsfrist, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelsejf. Almindelige Bestemmelser pkt. 16.1, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal Leverandøren betale en bod på 5 krdagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. manglende KFM påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for hver afsluttet Arbejdsdageventuelle optioner. Boden beregnes Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en leveringsfrist overskredet, Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteretLeveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 dagbod. Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget Vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pktfaktura. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bodBodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i ArbejdetProjektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 16 ved overskridelse af de nye tidsfrister. Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter pkt. 16.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Udbudsbetingelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer en Leveranceenhed, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Købe- rens forhold eller force majeure, jfudgør dette en forsinkelse i Levering. afsnit 29Dette gælder uan- set om hele Leveranceenheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, og i tilfælde af nedbør, stærk vind skal Leverandøren straks tage effekt i- ve skridt til at afhjælpe eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end – hvis det ikke er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav endvidere straks underrette Køberen om, at Entreprenøren forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varig- hed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale en bod på 5 krBod. Boden skal beregnes pr. manglende KFM dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed. Boden udgør ½% pr. Dag, dog mindst 3.000,00 DKK pr. Dag. Bodsstørrelsen for hver afsluttet Arbejdsdagforsinkelse af en Leveranceenhed skal ikke overstige 10 % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed. Uanset ovenstående skal Boden beregnes af den fuldefor hver forsinkelse aldrig være mindre end 3.000,00 (tre-tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000,00 (tre-tusinde) DKK, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er dækker FMI interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav skriftlig meddelelse om betaling af bod Bod fra Køb e- ren inden 30 Arbejdsdage for 12 (tolv) måneder efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, betaling af Boden er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdforfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandø- ren, mister Xxxxxxx retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse med standsningentillæg til Boden.
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer rettidigt, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Køberens forhold eller force majeure, jf. afsnit 29punkt 16, og udgør dette en forsinkelse i tilfælde opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af nedbørLeveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, stærk vind skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end – hvis det ikke er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav endvidere straks underrette Køberen om, at Entreprenøren forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed skal Le- verandøren betale en bod på 5 krBod. Boden skal beregnes pr. manglende KFM Dag på baggrund af prisen for den forsin- kede (del af) Leveranceenhed(en). Boden for hver afsluttet Arbejdsdagforsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret vare- linje/position på en Indkøbsordre, eller en del af en sådan varelinje/position) udgør 0,5 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden beregnes må dog ikke overstige 10 % af den fuldeprisen på det, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er forsinket. Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI’s interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav skriftlig meddelelse om betaling af bod Bod fra Køberen inden 30 Arbejdsdage for 12 (tolv) måneder efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, betaling af Boden er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdforfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse med standsningentillæg til Boden.
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer rettidigt, og dette ikke skyldes forhold, der medfører en ret for Levenrandøren til at udskyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 12.1, eller force maje- ure, jf. punkt 16, udgør dette en forsinkelse i opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af Leveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en indtrufne eller forventede forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen herunder hvornår Levering kan ske. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til forsinkelsenat opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltningerjf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der vil blive truffet ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at forcere Arbejdetud- skyde tidspunktet for Levering, jf. Entreprenøren skal på forlangende godtgørepunkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. , at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af eller der foreligger force majeure, jf. afsnit 29punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. . Det er udeluk- kende op til Køber at beslutte, og om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af nedbørLeveran- dørens forsinkelse. Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, hvis den aftalte leveringstid overskri- des med mere end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil 7 Dage (eksempel: hvis der er sket Færdigmelding.
26.6 Er aftalt en leveringsfrist overskredetleveringstid på 10 Dage, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunktBoden kun betales, hvor leverancerne skulle være præsterethvis der leveres på den 18. Fremsættes kravet ikke som anførtDag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan Bod, beregnes Boden for hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksem- pel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 18. Xxx, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke opkræve bodførst fra den 18. Dag). Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leverance- enhed(en). Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret vare- linje/position på en Indkøbsordre, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdeller en del af en sådan varelinje/position) udgør 0,25 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket. Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI’s interne administrationsomkostninger Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse tillæg til Boden. Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af afsnit 12 – henvises der til nedenfor viste illustration for forsinkelse og Bod. <.. image(Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, diagram Automatisk genereret beskrivelse) removed ..> Køberen er beretti- get t i l at opkræve Køb eBroedn feorr bXe Dr eatgt ie-, hvis get t i ld sapt uonpkktreæt vfoer Le- Bod vfeorri nXgDoavgeer,s khrvi di ses t ids pmuendk tme te rfeo reLned- [ 7 ] veri nDga goev erskrides med standsningen.mere end [ 7 ] Dage
12.1 Leverandørens ret til at udskyde tidspunktet for Levering
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.skriftligt
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Logging Services
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer en Leveranceenhed, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Køberens forhold eller force majeure, jfudgør dette en forsinkelse i Levering. afsnit 29Dette gælder uanset om hele Leveranceenheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre). Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, og i tilfælde af nedbør, stærk vind skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end – hvis det ikke er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav endvidere straks underrette Køberen om, at Entreprenøren forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale en bod på 5 krBod. Boden skal beregnes pr. manglende KFM dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed. Boden udgør 0,5 % pr. Dag, dog mindst 3.000 (svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK) DKK pr. Dag. Bodsstørrelsen for hver afsluttet Arbejdsdagforsinkelse af en Leveranceenhed skal ikke overstige 10 % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed. Uanset ovenstående skal Boden beregnes af den fuldefor hver forsinkelse aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er dækker FMI interne administrationsomkostninger. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav skriftlig meddelelse om betaling af bod Bod fra Køberen inden 30 Arbejdsdage for 12 (tolv) måneder efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, betaling af Boden er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdforfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse med standsningentillæg til Boden.
Appears in 1 contract
Samples: Rammeaftale
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. afsnit 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver NST straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdetarbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdetarbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdetopgaven. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers NST´s forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM kfm for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmeldingarbejdsdag.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers NST´s tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver NST berettiget til at kræve dette tab erstatteterstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod26.7 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s forhold, eller hvis Ordregiver NST kræver ændringer i Arbejdetopgaven. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 26.8 Har Ordregiver NST eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Entreprisekontrakt for Maskinydelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens xxxxxxxxxxxxx forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod på 5 kr. pr. manglende KFM for hver afsluttet Arbejdsdag. Boden beregnes af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Arbejdet. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Logging Services
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren Hvis Leverandøren ikke rettidigt den mængdeleverer en Ydelse (herunder enhver Dokumentation), han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2, er der tale om forsinkelse.
26.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse dette ikke skyldes det påberåbte forhold.
26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af Køberens forhold eller force majeure, jfudgør dette en forsinkelse i op- fyldelsen, uanset om hele Ydelsen eller kun dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse). afsnit 29Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, og i tilfælde af nedbør, stærk vind skal Leverandøren straks tage effekt i- ve skridt til at afhjælpe eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end – hvis det ikke er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren muligt – begrænse en sådan forsinkelse. Leverandøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav endvidere straks underrette Køberen om, at Entreprenøren forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede vari g- hed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere straks indsende et ti l- læg til Scope of Work eller Indkøbsordren til Køberen, der specificerer hvordan og hvor- når Ydelsen kan færdiggøres. Hvis Ydelsen ikke kan leveres som beskrevet i Scope of Work eller beskrevet i Indkøbsor- dren og dette ikke skyldes Køberens forhold eller force majeure, har Køberen ret til at meddele Leverandøren, at Ydelsen enten skal reduceres i omfang, afsluttes og overdra- ges på en af Køberen nærmere fastsat måde eller skal fortsætte f.eks. med forsinkelse. I tilfælde af forsinkelse skal Leverandøren betale en bod på 5 krBod. Boden skal beregnes pr. manglende KFM Dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leverance. Boden udgør 1 (en) procent pr. Dag, dog mindst 3.000 (tre-tusinde) DKK pr. Dag. Uanset ovenstående skal Boden for hver afsluttet Arbejdsdagforsinkelse aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI interne administrationsomkostninger. Boden beregnes af den fuldeSåfremt timerne er afregnet, manglende volumen indtil tilbagebetales differencen til Køberen. Leverandøren er uanset bod, ikke berettiget til betaling for timer der er sket Færdigmelding.
26.6 Er anvendt til at producere en leveringsfrist overskredetmangelfuld Ydelse og som ikke er afhjulpet jf. punkt 11, skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav nedenfor. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af bod Bod fra Køb e- ren inden 30 Arbejdsdage for 12 (tolv) måneder efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, betaling af Boden er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenøren.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forholdforfalden, eller hvis Ordregiver kræver ændringer Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i Arbejdetbetalinger fra Køberen til Leverand ø- ren, mister Xxxxxxx retten til den påløbne Bod. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse Køberen kan ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller kræve erstatning for udgifter forsinkelse i forbindelse med standsningentillæg til Boden.
Appears in 1 contract
Samples: Delaftale 1 Reklameydelser
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer 28.1 Overskrider Entreprenøren ikke rettidigt den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens pkt. 2.2en aftalt tidsfrist for endelig leverance eller tidsfrister for delleverancer, er der tale om forsinkelse.
26.2 28.2 Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal Ordregiver NST straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
26.3 28.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 2931, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 28.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers NST´s forhold.
26.5 28.5 Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en bod dagbod på 5 kr. pr. manglende KFM 1 0/00 af Entreprisesummen med tillæg af eventuelle ekstraarbejder for hver afsluttet Arbejdsdagarbejdsdag. Boden beregnes Den samlede dagbod vil højst kunne andrage 15 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Entreprisesummen med tillæg af aftalte ekstraarbejder. Er en leveringsfrist overskredet, skal Ordregiver NST skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne Arbejdet skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver NST afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 Ordregiver . NST kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 28.6 Overstiger Ordregivers NST´s tab den i pkt. 26.5 28.5 anførte boddagbod, er Ordregiver NST berettiget til at kræve dette tab erstatteterstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
26.9 Ordregiver 28.7 NST kan ikke opkræve kræve bod, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s forhold, eller hvis Ordregiver NST kræver ændringer i Arbejdet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Entreprenørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers NST´s eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 28.8 Har Ordregiver NST eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
Appears in 1 contract
FORSINKELSE OG BOD. 26.1 Leverer Entreprenøren ikke rettidigt 5.1 Overskrider Leverandøren den mængdei Bilag 1, han er forpligtet kravspecifiktionens fastsatte dato 1. januar 2016 for Leverandørens idriftsættelse af den testede og af Ordregiver godkendte digitale løsning til efter kravspecifikationens pkt. 2.2offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, er foreligger der tale om forsinkelse.
26.2 5.2 Såfremt Entreprenøren Leverandøren må forudse en forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver straks skriftligt uden unødigt ophold underrettes herom sammen med oplysning herom, om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere Arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forholdaf færdiggørelsen af Projektet.
26.3 Parterne har ret til 5.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
26.4 Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved tilbyde at allokere yderligere ressourcer til Arbejdet. En eventuel Projektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud.. Sådan opnormering sker for Entreprenørens Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
26.5 Forsinkelse5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
5.5 Ved overskridelse af den fastsatte Leveringsfrist, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelsejf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal Leverandøren betale en bod på 5 krdagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. manglende KFM påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget (defineret i kravspecifikationen bilag 1, Skema 2, afsnit A iinklusive vederlaget for hver afsluttet Arbejdsdageventuelle optioner (afsnit B i Skema 2). Boden beregnes Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af den fulde, manglende volumen indtil der er sket Færdigmelding.
26.6 Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en leveringsfrist overskredet, Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af bod dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteretLeveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
26.7 dagbod. Ordregiver kan modregne bodsbeløbet dagbodbeløbet i vederlaget Vederlaget i førstkommende faktura fra Entreprenørenfaktura.
26.8 Overstiger Ordregivers tab den i pkt. 26.5 anførte bod, er Ordregiver berettiget til at kræve dette tab erstattet.
26.9 Ordregiver kan ikke opkræve bod5.6 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i ArbejdetProjektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold, forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 5 ved overskridelse af de nye tidsfrister.
26.10 Har 5.7 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver eller anden kompetent myndighed standset Arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, kan dokumentere at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af Arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningenhave lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter Almindelige Bestemmelser pkt. 5.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Digital Solution