del Contrato de Obra Cláusulas de Ejemplo

del Contrato de Obra. Artículo 132.-Declaratoria de Fábrica.

del Contrato de Obra. El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Con la liquidación se entregará a la Cooperativa los documentos de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Cooperativa deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Cooperativa en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Cooperativa notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según el contrato suscrito. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la contratación.

del Contrato de Obra. Los contratos cuyo objeto sea una obra material se harán bajo la modalidad escogida por quien deba autorizar el contrato, pudiendo ser: 1) A precio global cuando el contratista asume todo riesgo a cambio de una remuneración fija en la que se incluye todo concepto. Nuestra Visión: Lograr una caficultura organizada sostenible y mundialmente competitiva Comité Nacional Resolución No .8/X/30/2000 2) A precio unitario cuando el contratista asume todo riesgo a cambio de una remuneración, la que resulte de liquidarlas cantidades de obra, en cada uno de los ítem, por su precio respectivo. - Se puedo pactar los reajustes de precio adoptando una fórmula matemática adecuada al contrato, o la tabla o canasta que refleje las variaciones de precios en la construcción señalada por la Gerencia Administrativa o la Dirección Ejecutiva. 3) Por administración delegada en la que la obra se hace por cuenta y riesgo de la Federación, por parte de un administrador delegado que asume la responsabilidad técnica, y ~ cambio de una remuneración pactada como suma fija o como porcentaje del valor de la construcción, con o sin suministro de materiales. 4) Por modalidad que combine las anteriores.

del Contrato de Obra. Del inicio de los trabajos (Debe incluirse Acta de Entrega del Terreno y relacionarlo con la fecha del adelanto en efectivo)