Common use of Divergencias Clause in Contracts

Divergencias. Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractua- les o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expe- dirse en el término xx xxxx (10) días de haber sido notificado de la misma. Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podrán recurrir a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego Queda establecido que durante la tramitación de las divergencia que pudieren existir conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a parali- zar los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos arriba indicados.

Divergencias. Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractua- les Con- tractuales o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE al Comitente por escrito, dentro del término de cinco seis (56) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. SBASE El Comitente se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. En caso de que la divergencia sea planteada por SBASEel Comitente, el Contratista deberá expe- dirse de- berá expedirse en el término xx xxxx (10) días de haber sido notificado de la misma. Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podrán recurrir a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario Ordinarios de la Ciudad Ciu- dad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego pliego. Queda establecido que durante la tramitación de las divergencia que pudieren existir conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho dere- cho a parali- zar paralizar los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales contrac- tuales en función de los plazos arriba indicados.. - - - - o - - - -

Divergencias. Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractua- les Con- tractuales o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del término de cinco seis (56) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar con- tar de la fecha en que se haya notificado del planteo. En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expe- dirse expedirse en el término xx xxxx (10) días de haber sido notificado de la misma. Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podrán recurrir a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario Ordinarios de la Ciudad Ciu- dad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego pliego. Queda establecido que durante la tramitación de las divergencia que pudieren existir conforme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho dere- cho a parali- zar paralizar los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales contrac- tuales en función de los plazos arriba indicados.

Divergencias. Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractua- les Contractuales o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro den- tro del término de cinco seis (56) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expe- dirse expedirse en el término xx xxxx (10) días de haber sido notificado de la misma. Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, podrán recurrir a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con- forme lo previsto en este pliego pliego. Queda establecido que durante la tramitación de las divergencia que pudieren existir conforme con- forme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a parali- zar paralizar los trabajos por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos arriba indicados.