PETICIÓN. { "numReg": 78, "ejercicio": 2023, "expediente": "expediente", "consentidad": "05", "infoContrato": "S" } { "resultado": true, "datosConsulta": { "estado": "Comunicado", "fechaComunicado": "17/11/2023", "fechaInscrito": "17/11/2023", "fechaUltimoCambio": "17/11/2023", "cambio": "Conclusión", "motivo": "conclusion WS", "fechaInscripcionUltimoCambio": "17/11/2023", "fechaResolucion": "17/11/2023", "nombrePDF": "RESOL_Shany Haven_78-2023_21-02-2024_14:43:21.pdf", "resolucion": "XXX=" }, "infoContrato": { "numReg": 78, "ejercicio": 2023, "clase": "MENOR5000", "expediente": "Xxxxx Xxxxx", "consentidad": "05", "unidad": "01", "organoPlacsp": "20353380053622", "objetoC": "objeto castellano", "objetoV": "objeto valenciano", "lugarEjecucion": "99", "lugarEjecucionObservaciones": "observaciones", "caracter": "1", "tipoContrato": "OBR", "tipoTramite": "ORD", "numeroPlazoEjecucion": 2, "plazoEjecucionUnidad": "D", "financiadoEu": "S", "fondoEuropeo": "REU", "cpvPrincipal": "45232120-9", "cpvsCodigos": [ "45111300-1", "45111310-4" ], "tieneLotes": "N", "procesoAdjudicacion": "G", "listaAdjudicatarios": [ { "tipoIdentificador": "N", "nif": "00000000X", "nombre": "nombre 1", "codigoIsoPais": "AD", "pyme": "S" }, { "tipoIdentificador": "N", "nif": "00000000X", "nombre": "Xxxxx", "codigoIsoPais": "ES", "pyme": "S" } ], "listaContratosAdjudicados": [ { "fechaAdjudicacion": "01/01/2023", "fechaFormalizacion": "02/02/2023", "importeAdjudicacionBase": 23.0, "importeAdjudicacionIva": 22.0, "importeAdjudicacionTotal": 45.0, "nifAdjudicatario": "47971459Z" }, { "fechaAdjudicacion": "02/01/2023", "fechaFormalizacion": "03/02/2023", "importeAdjudicacionBase": 23.0, "importeAdjudicacionIva": 22.0, "importeAdjudicacionTotal": 45.0, "nifAdjudicatario": "75505102N" } ] } } { "datosGestion": { "motivo": "actualizacion", "fechaGestion": "09/11/2023" }, "infoContrato": { "nombreUsuario": "Xxxxxx", "nifUsuario": "29733994P", "numReg": 733, "clase": "MENOR", "ejercicio": 2023, "expediente": "menor con lotes", "consentidad": "05", "unidad": "01", "organoPlacsp": "20353380053622", "objetoC": "objeto castellano", "objetoV": "objeto valenciano", "lugarEjecucion": "99", "lugarEjecucionObservaciones": "observaciones", "caracter": "ADVO", "tipoContrato": "OBR", "tipoTramite": "ORD", "mixto": "N", "reservado": "S", "numeroPlazoEjecucion": 2, "plazoEjecucionUnidad": "D", "incluyeClausulaRS": "N", "incluyeRealDecreto": "S", "cpvPrincipal": "45410000-4", "cpvsCodigos":[ "45100000-8", "45200000-9" ], "...
PETICIÓN. (La expresión clara de lo que se pide que el Tribunal resuelva).
PETICIÓN. Solicitud de un SUSCRIPTOR O USUARIO, dirigida a la EMPRESA, relacionada con la prestación del servicio de energía eléctrica, con el fin de obtener de ella una respuesta. Las peticione podrán presentarse en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
PETICIÓN. Solicitud de un SUSCRIPTOR o USUARIO dirigida a la EMPRESA, relacionada con la prestación del servicio de energía eléctrica con el fin de obtener de ella una respuesta. Dependiendo de lo pretendido y del asunto, la respuesta se comunicará o notificará.
PETICIÓN solicitud escrita de cualquier persona particular o pública, suscriptora o no, dirigido al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, para solicitar, en interés particular o general, un acto o contrato relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, pero que no se tiene el propósito de conseguir la revocación o modificación de una decisión tomada por el IBAL
PETICIÓN. Se deje sin efecto la decisión de la Entidad de ordenar el cambio de factura por un monto menor al valorizado, puesto que con fecha 29 xx xxxxxx de 2022 mediante CARTA Nº137-2022-CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS SAC, dentro del plazo de la prórroga solicitado se presentó el levantamiento de observaciones de la valorización 05 (mayor sustento de los metrados que no fueron valorizados por la Inspectora de obra en el mes xx xxxxx de 2022), por el monto total a facturar de S/. 1,461,447.02; Es decir, se cumplió con subsanar las observaciones formuladas por el Supervisor, por lo cual, se debió proceder a realizar el pago dentro del plazo máximo estipulado en el artículo 194.7 del artículo 194 del RLCE; sin embargo, advertimos que se ha incurrido en un incumplimiento injustificados de obligaciones, dado que hasta la fecha no se cumple con el pago de la misma, estando en el derecho de proceder conforme lo estipula el numeral
PETICIÓN. { "infoContrato": { "nombreUsuario": "Xxxxxx", "nifUsuario": "29733994P", "altaConclusion": "N", "clase": "MENOR", "ejercicio": 2023,
PETICIÓN. Solicitamos se declare INAPLICACIÓN O INEFICACIA de la CARTA N°0216-2023- ITP/OA mediante la cual el ITP nos comunica que nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N°02 por 180 días calendario formulada por mi representada con CARTA N°0192-2022/ CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS SAC ha sido declarada IMPROCEDENTE.
PETICIÓN. De manera alternativa, se reconozca que el Contratista haber incurrido en retrasos o atrasos justificados, mismos que deben ser evaluados en forma distinta a los requisitos estipulados en los artículos 197 y 198 del RLCE; es decir, tomando en cuenta los criterios establecidos por el supuesto normativo estipulado en el numeral 162.5 del artículo 162 del RLCE.
PETICIÓN. De manera alternativa se declare nulo el Informe de la Supervisión que deniega nuestra Solicitud de Ampliación de Plazo N°02 comunicada a LA ENTIDAD mediante la Carta N° 066-2023CONSORCIO SUPERVSIOR/GONM, denegándose la Ampliación de Plazo N°02 por 180 días calendario.