Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato Cláusulas de Ejemplo

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato. Dentro de los cinco días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, que se mantendrán vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente. 2. La Garantía de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del presente. 3. Cuando corresponda, formalización del Contrato de U.T.E. y su inscripción en la Inspección General de Justicia. El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultará al Comitente para revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta. El Comitente observará el plan de trabajos cuando: a) No fuera técnicamente conveniente. b) Interrumpiera cualquier servicio público sin motivos insalvables. Cuando mediaren observaciones, el Contratista deberá presentar un nuevo plan de acuerdo a ellas dentro de los cinco días de notificado. En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hará pasible de una multa diaria equivalente al 1% del monto de la garantía de contrato hasta su aceptación definitiva. No se iniciará la obra sin aprobación previa del plan de trabajos, la que deberá producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco días, en cuyo defecto quedará consentido.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, que se mantendrán vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente. 2. La Garantía de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 5.6 del presente. 3. Cuando corresponda, formalización del Contrato de U.T.E. y su inscripción en la Inspección General de Justicia. El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultará al Comitente para revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato. Será condición necesaria para la contratación no registrar incumplimientos tributarios y/o previsionales según lo dispuesto en la R.G. 4164-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Si el adjudicatario fuera una UT la averiguación se hará para cada uno de sus miembros. Si efectuada la averiguación el resultado fuese negativo, el Contratante dejará sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. Dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, que se mantendrán vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente. El Plan de Trabajos se presentará mediante un Diagrama XXXXX, discriminado por ítem y confeccionado preferentemente en (software MS-PROJECT o similar), en soporte magnético y dos juegos en papel. Deberá incluir el plazo de las tareas correspondientes a la limpieza final de las obras. Asimismo, deberá adjuntar una Curva de Inversiones y Certificaciones Previstas que expondrá también los acumulados resultantes en porcentajes. A los efectos optimizar la administración del Contrato, los Oferentes deberán presentar su presupuesto redondeando a IF-2023-0615500348709480-APN-DGIP#YMPESYE#ME dos decimales cada uno de los ítems del Presupuesto. El Comitente observará el plan de trabajos cuando: a) No fuera técnicamente conveniente.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato. Dentro de los cinco días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, que se mantendrán vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente. 2. La Garantía de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del presente. 3. Cuando corresponda, formalización del Contrato de U.T.E. y su inscripción en la Inspección General de Justicia. El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultará al Comitente para revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta. El Comitente observará el plan de trabajos cuando:

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato. Dentro del plazo estipulado, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a partir de la notificación de la Adjudicación y previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato. Dentro de los veintiocho (28) días administrativos de notificado de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: (a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de inscripciones y gravámenes locales. (NO APLICA) (b) garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el punto 41 Garantía de Ejecución de la Sección I. IAO. (c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, según lo estipulado en la cláusula anterior. El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al Contratante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta.