LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017
PARQUE LINEAL “ PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017
CONTRATACIÓN DE OBRA
PARQUE LINEAL “Xxxxx XXXX-XXXX” XXXXX 00
Propuesta de Recuperación xx Xxxxxx y Márgenes del Rio
OBRA: PARQUE LINEAL “Paseo XIBI-XIBI” – ETAPA 01
UBICACIÓN: Cauce Bajo y Desembocadura del Rio Xibi-Xibi
LOCALIDAD: San Xxxxxxxx de Jujuy
DEPTO: Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx
PROVINCIA: JUJUY
DECRETO LICITACIÓN N°: 0118.17.008
EXPEDIENTE MUNICIPAL N°: 636/2017
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 99 393.294,20
PLAZO DE EJECUCIÓN: 07 meses
GARANTÍA DE OBRA: 12 meses
PRESENTACIÒN OFERTAS: Hasta 13/02/2017 en la Municipalidad de San Xxxxxxxx
de Jujuy, sito en Av. El Éxodo Nº 215, a las 10:30 horas
APERTURA DE SOBRES: El 14/02/2017 en la Municipalidad de San Xxxxxxxx de
Jujuy, sito en Av. El Éxodo Nº 215, a las 10:30 horas
ACLARACIONES XXX XXXXXX: Podrán ser solicitadas hasta 10 días corridos antes de
la fecha de presentación de las ofertas
Mu ni cipal idad de San Sal vador de Ju juy - Secretari a de Obras Públ ica s - Di recci ón de Estudi os y Pr oyectos - Edif ici o " 4 de Jul i o" Xx. 0 xx Xxx xx Xx 0 00 xx x. Xxxx. Xxxxx a - 2 º Pis o - Bar ri o Al te. Brown - San Sal va dor de Juj uy - Y4604 AVL - Provin cia de Juj uy
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº …/,,,,,,,,
PARQUE LINEAL “XXXXX XXXX-XXXX” - XXXXX 00
OBRA: PARQUE LINEAL “Xxxxx XXXX-XXXX” - XXXXX 00
Propuesta de Recuperación xx Xxxxxx y Márgenes del Rio UBICACIÓN: Cauce Bajo y Desembocadura del Rio Xibi-Xibi LOCALIDAD: San Xxxxxxxx de Jujuy
DEPTO: Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx
PROVINCIA: JUJUY
01. OBJETO
La presente documentación técnica tiene como objeto el llamado a licitación de la obra denominada: CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI” Propuesta de Recuperación xx Xxxxxx y Márgenes del Rio, que consta de la recuperación, saneamiento e integridad física del Rio Xibi-Xibi a la trama urbana mediante la construcción de defensas a los efectos de controlar la erosión del cauce, como así también la reforestación, parquización, construcción de rampas peatonales, bici sendas, iluminación por paneles solares, áreas deportivas, e incorporación de señalética urbana y equipamiento urbano que contribuirá a una mejor calidad para los habitantes del municipio.
Todo ello dentro del marco legal establecido en el Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy - Provincia de Jujuy.
02. LOCALIZACIÓN
El área de intervención está ubicada en la ciudad de San xxxxxxxx de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los 24° 11’ de Latitud Sur, y 65° 18’ de Longitud Oeste con una superficie aprox. de 425.930 m².
El polígono se encuentra delimitado al Oeste por el Puente Paraguay que corresponde a la Ruta Nacional Nº
9 (de esta forma, la ciudad, queda ligada al corredor bioceánico por el Paso de Jama que vincula la xxxxx chilena, sobre el Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxx), xx Xxxx por el Puente Tucumán (principal acceso al centro de la ciudad por el Sur) y la desembocadura con el rio Grande; al Norte con la Xx. 00 xx Xxxxx x xx Xxx con la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx los espacios públicos ubicados en los márgenes y cauce del Río Xibi Xibi en la franja que comprende su paso por la ciudad, de aproximadamente 425.930 m² y constituye, en el centro de la ciudad, la mayor porción de espacio público con características naturales del sector sur. Junto con el Río Grande forman el cinturón costanero de la cuadrícula urbana del microcentro por lo que quedan ubicados dentro del perímetro de los principales circuitos turísticos y vías de acceso y circulación de la ciudad.
a. Geomorfología
El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca baja del Río Xibi Xibi, que a su vez forma parte del tramo inferior de la cuenca del Río Grande. Corresponden regionalmente al extremo Este de la provincia geológica de la Cordillera Oriental, representada por el cordón montañoso del Oeste de mayor altura que se aprecia desde la ciudad (Cº Azul, xxxxxxxx xx Xxxxx, etc.).
Este cordón fue modelado principalmente por la acción fluvial, lo que ha generado angostas y profundas quebradas y con gran actividad hídrica y erosiva, generando las llamadas vertientes de denudación. (Plan Director de Ordenamiento y Gestión Urbano –Ambiental, 2003)
Según un estudio presentado por el Instituto de Geología y Minería (Alcalde, J.A, et al.1992), las xxxxxxxx xxx xxxxx se San Xxxxxxxx de Jujuy son del Cuaternario. Se constituyeron mediante el arrastre de sedimentos a causa de la pendiente del Río Grande. La génesis de las geoformas Cuaternarias se vincula a causas climáticas y tectónicas. Es en el Pleistoceno inferior que las vertientes hídricas adquieren la configuración actual, siguiendo un perfil de plano inclinado como resultado de fallamiento - basculamiento. Las culminaciones son ligeramente convexas en virtud de un notorio proceso de meteorización química que favoreciera mecanismos edafizantes. En algunos casos se conservan relictos de una superficie aplanada del Terciario en el Cerro Claros y Alto Xxxxxxx.
Se identifican tres niveles xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxx x Xxx Xxxxxxxx, xx xxxx orden cronológico, siendo el primero y el último contemporáneo a los niveles de Glasis I y II respectivamente.
Los Glasis que caracterizan a la cuenca alta del Xibi Xibi fueron formados durante períodos secos en donde los aportes coluviales y abanicos torrenciales yuxtapuestos fueron dando lugar a la amplia zona de colmatación que hoy se denomina La Almona. Cambio climáticos con mayor pluviosidad y un elevado relieve circundante, produjeron incrementos en la competencia y capacidad de carga de escorrentía superficial, más incisiones en el Glasis I fitoestabilizado, dando como resultado xxxxxx de fondos planos suaves pendientes conformando el segundo Glacís de erosión.
El modelado torrencial y de agradación que presenta el área, es causa de los cursos de agua que fueron originados por erosión linear sobre sedimentos Cuaternarios y/o Miopliocenos. Estas acciones morfodinámicas dieron lugar a la formación de aterrazamientos de nivel plano y buena edafización, elegidas actualmente para los asentamientos urbanos.
La cuenca superior del Río Xibi Xibi se originaría en una supuesta falla siguiendo la dirección del cauce actual. Se puede observar un estrangulamiento en el cauce del río a donde aparece la terraza de Alto Xxxxxxx y el Cerro Claros que respondería a una menor erosión por tratarse de materiales del Terciario, en consecuencia mejor consolidados, más compactos y de menor grado de permeabilidad. El suelo de estas terrazas altas, con relieves planos poseen areniscas, limoitas, arcilitas y, en menor proporción, rocas aún más antiguas. El perfil es de textura xxxxxx –arcillosa a arcillosa hasta los 110cm con una pendiente del 1 a 2%. En esta área del cauce se produce un fenómeno de dique natural, en donde el caudal sólido queda retenido dique arriba y se produce la erosión del cauce dique abajo.
El resto del cauce, fundamentalmente en el área urbana, se puede observar un suelo con un perfil de textura media, (xxxxxx x xxxxxx –arcillosa) en los primeros 15cm y textura media –gruesa (xxxxxx –arenosa) hasta los 80 -110cm. La permeabilidad es media y la pendiente de 1,5 a 2 %. Esto justifica la capacidad de desprendimiento que poseen los materiales del fondo del río en este tramo, altamente susceptibles al arrastre en caso de aumento en el caudal y la velocidad de las avenidas extraordinarias.
b. Clima
Según normas IRAM Nº 11603/78 la ciudad de San Xxxxxxxx de Jujuy pertenece a la región climática III, sub-zona B que corresponde a un clima templado-cálido, con una amplitud térmica de aproximadamente 14°C.
Las temperaturas máximas medias en verano rondan los 28 °C, llegando en ocasiones a los 40°C (máxima absoluta), y las mínimas medias en 16 °C. En invierno, las máximas medias son de alrededor de 20 °C y las mínimas medias de 4
°C; las temperaturas mínimas absolutas que se han llegado a registrar son de –6 °C.
Las precipitaciones responden a un régimen monzónico de precipitaciones que caracteriza a toda la región. Esto implica un aumento de lluvias durante el semestre más cálido al aumentar la temperatura, concentrándose el 80% de las mismas durante los meses de noviembre a marzo, con consecuentes deficiencias hídricas entre abril y noviembre (XXXXXXXX, 1994).
Los porcentajes de mayor humedad relativa se presentan en otoño (alrededor del 80%) y los menores valores en primavera (alrededor del 65%). Esto último ocurre por el aumento de la temperatura y la escasez de lluvias.
En lo que respecta a los vientos, por lo general registran velocidades no superiores a los 9km/h y las direcciones preponderantes son Oeste, Sur-Oeste y Este, en gran parte de la ciudad y directamente relacionado con la disposición xxx xxxxx donde se emplaza. (Plan Director de Ordenamiento y Gestión Urbano – Ambiental).
c. Hidrología del Xxxx Xxxx
La red de drenaje xxx xxxxx corresponde a un sistema abierto cuyo principal colector es el Río Grande. La mayoría de los xxxx tienen su origen en vertientes que se encuentran en las laderas de las montañas. La imprevisibilidad climática durante el semestre de lluvias hace que, de un momento a otro, puedan darse precipitaciones cortas e intensas, sumado a el tipo de suelo del lecho del río y a la pendiente del terreno, hacen que este régimen de la cuenca sea torrencial, lo que favorece el arrastre de sedimentos aluvionales, presentes en toda la cuenca. Estas características son típicas de áreas de montaña en el norte argentino y representan al régimen irregular de caudales en donde durante la época de lluvias intensas el caudal de los xxxx aumenta considerablemente y sus aguas se vuelven turbias, mientras que en época seca los caudales de escurrimiento son muy pequeños y el proceso de transporte de sedimentos es mucho menor.
El Río Xibi Xibi es tributario secundario del Río Grande y se extiende en su totalidad en el departamento Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx. Nace dos kilómetros al oeste del cerro de Claros en la localidad de Chuquina formándose a través de aportes xx xxxxxxx de menor tamaño en su curso superior, Aº Los Nogales, Aº Chuquina y Aº Xxxx Xxxxx. Recorre en su
totalidad aproximadamente dieciséis kilómetros con una pendiente promedio que llega al 46% en toda la cuenca y en el área urbana a 1.6%. Su cuenca es de 59,75 km².
En su recorrido transita áreas rurales, suburbanas y antes de desembocar en el Río Grande cruza íntegramente de noreste a sudeste a la ciudad de San Xxxxxxxx de Jujuy.
03. SITUACION ACTUAL
El área de referencia comprende por un lado las características naturales del sitio, dominadas por el comportamiento de la cuenca del Río Xibi Xibi, de aproximadamente 59,75 km², y por otro lado los rasgos culturales, sociales y estructurales de la Ciudad de San Xxxxxxxx de Jujuy
Es una zona rodeada por cerros con vegetación de monte de no más de 1350 m.s.n.m. en donde los xxxxxx de los xxxx dieron lugar a desarrollos urbanos. El Río Xibi Xibi atraviesa la ciudad y confluye en el Río Grande formando la península en donde actualmente se encuentra el casco histórico. Durante el siglo XX la ciudad se extendió principalmente hacia el sur, traspasando los límites naturales del Río Xibi-Xibi, incorporándolo a la trama urbana.
El río constituye actualmente una barrera a ser franqueada para vincular a lo largo el área metropolitana que une el sur con el centro de la ciudad a través de trece (13) conectores, integrado por dos pasarelas peatonales, un badén y diez puentes. El puente más alto es el Paraguay, al oeste del área y corresponde a la vía rápida de la Ruta Nacional Nº 9. La degradación de algunos sectores limita seriamente su acceso con fines de circulación peatonal, goce contemplativo y turístico, desarrollo comercial de sus márgenes, etc.
Precisamente, uno de los objetivos del presente proyecto consiste en la integración continua de ambas márgenes a lo largo de todo el rio, por medio de una espacio lineal cruzado por los puentes existentes y otros nuevos a ser construidos en este proyecto, obteniendo una importante extensión parquizada e iluminada, con instalaciones que favorezcan el desarrollo de actividades turísticas y de disfrute de la población existente y de visitantes.
a. Diagnóstico Ambiental
A medida que los conglomerados urbanos van desarrollándose, los espacios públicos verdes van quedando reducidos proporcionalmente y resultan poco solventes para contener la demanda de espacios de recreación, deporte, ocio etc. de los habitantes de las ciudades. Por otro lado esta expansión del tejido urbano y sus redes de servicios va provocando una degradación al medio natural que las soporta.
Recuperar, preservar, y crear políticas para mantener las áreas naturales no solo otorgan calidad de vida a quienes las disfrutan sino también proporcionan identidad cultural e intercambio de expresiones comunitarias.
Actualmente el Rio Xibi-Xibi transita aproximadamente 16 Km. antes de llegar a su desembocadura. Durante el último tercio de su recorrido cruza íntegramente a la ciudad de noreste a sudeste convirtiéndose en el principal marco de las actividades más importantes de la ciudad. Pero debido a la creciente edificación en sus márgenes y para prevenir las ocasionales crecidas aluvionales, ha quedado delimitado por murallas a una trama urbana compleja volviéndose un obstáculo para el agitado flujo metropolitano.
Existe, al mismo tiempo, otra herencia del hecho antrópico y es el deterioro del sistema físico del río. Las aguas poseen altos índices de contaminación, el nivel del lecho ha sufrido modificaciones debido a cambios en la pendiente, el suelo de las terrazas erosionado y degradado; la vegetación y el paisaje natural, empobrecidos. El río pasó a convertirse, en el último tramo, en un colector a cielo abierto poco accesible, que abastece a la colectividad de áridos, expulsa los residuos, aloja vías de comunicación en sus márgenes y sirve para conducciones de toda índole.
b. Revisión de Antecedentes. Los planes y proyectos urbanos
La primera referencia de planes urbanos propuestos para el área data del año 1960. Surge ante la necesidad de regular el crecimiento desordenado y espontáneo de la ciudad, hacia la segunda mitad del siglo XX. El gobierno encarga al Instituto Superior de Urbanismo y Planeamiento, de la Universidad Nacional de Tucumán la realización del Plan Regulador Jujuy-Palpalá. De este trabajo, extraviado en su mayoría, quedó una publicación parcial que contiene algunos lineamientos generales para determinar a grandes rasgos a la ciudad de Jujuy como centro administrativo y de intercambio comercial y cultural y a la ciudad de Palpalá como centro industrial.
El plan incorporaba las líneas del pensamiento en temas de Arquitectura y Planificación Modernas, para el área del Río Chico o Xibi Xibi, la planificación de núcleos barriales, comerciales y de transporte se situaba en las costas del río un grupo de viviendas en altura para resolver el problema de las viviendas insalubres en la zona céntrica de la ciudad. El área elegida para la construcción era sobre la calle Xxxxxxxx, y comprendía desde el Xxxxxx Xxxxxxx al Puente Ferroviario. Este proyecto también incluía la canalización del Río Xibi Xibi de manera que se pudieran utilizar sus playas como espacios verdes, previendo las crecidas en época estival.
Por cuestiones de diferencias políticas, este plan nunca fue aplicado en su totalidad, tomándose solo algunos lineamientos como base para las distintas planificaciones urbanas. Las ideas en el área del Río Xibi Xibi no se llevaron a cabo. Sin embargo, actualmente, desde el área de Planeamiento de la Municipalidad, se intenta rescatar los puntos que aún tienen vigencia a la hora de incorporar o implementar algún tipo de propuesta para el área urbana
Los planes que le siguieron a este no tuvieron gran peso ya que no existía una política urbanística clara y sostenida a medida que cambiaban los gobernantes. Recién en el año 2003 la provincia recibe un gran impulso económico debido al nombramiento de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. Bajo este nombramiento se comienzan a generar desde el gobierno, numerosas acciones que incluían la transformación de la ciudad capital como puerta de acceso al camino de la Quebrada.
Desde la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy y por decisión política del Departamento Ejecutivo, se convoca y motoriza la cooperación entre los ámbitos público y privado y las Instituciones locales, conformando el Consejo Asesor de Planificación Municipal. Este Concejo, junto con vecinos, agrupados en “asambleas ciudadanas” determinó los ejes de una propuesta programática global para la ciudad. Los ejes eran: Social y Cultural, Económico y Productivo, Hábitat y del Ambiente.
La idea fue que este plan elaborado comunitariamente pase a formar parte de un instrumento de gestión para los proyectos que se generen desde la Municipalidad. Dentro del Eje del Hábitat y el Ambiente, el Río Xibi Xibi se trata de recuperar desde la “Puesta en valor y aprovechamiento integral del sistema hídrico” y la “Revitalización y creación de espacios verdes (parques, plazas, plazoletas, paseos, cintas verdes)” que también constituiría parte de la red de ciclovías propuesta. De esta forma en Mayo de 2003 se publica un documento que serviría de antecedente a los próximos proyectos urbanos, el Plan Director de Ordenamiento y Gestión Urbano Ambiental 2003- 2017.
c. Intervenciones en el ámbito de la cuenca del Río Xibi Xibi
En el transcurso del año 2000, la Universidad Nacional de Jujuy, el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, establecieron una serie de acuerdos institucionales que posibilitaron la creación - desde una óptica interdisciplinaria e interinstitucional -, de la Unidad de Gestión Integrada xx Xxxxxxx Hidrográficas, (Grupo Huasamayo UGICH) sobre la base de establecer un mecanismo que contribuya, entre algunos de sus objetivos, a coordinar actividades, evitar la dispersión de esfuerzos, otorgar continuidad a las acciones, sistematizar distintas experiencias.
Teniendo en cuenta la necesidad de iniciar un proceso de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Grande, se elabora en 2002 las “Propuestas para la Gestión y Manejo Integrado de la Cuenca del Río Xibi Xibi”. Este plan surgió como una herramienta de gestión útil para distintas administraciones, legisladores, el sector privado, instituciones y en general, todos los ciudadanos, para articular las iniciativas de todos y potenciar el desarrollo de la ciudad. En este proyecto, la cuenca es el espacio natural ideal para manejar los conflictos ambientales (ligados a la escasez de tierras urbanas, de agua para el consumo, de espacios para disposición de recursos, de desempleo estructural, de grandes cambios de los modos de vida, etc.) con el objetivo de satisfacer las necesidades de bienes, servicios y desarrollo económico que la sociedad demanda, en el corto, mediano y largo plazo, sin acelerar procesos de degradación de los recursos naturales.
También durante 2002, en el mes de Septiembre, El Consejo Deliberante llama a toda la comunidad a participar de la audiencia pública para tratar el tema del Río Xibi Xibi, convirtiéndose en el primer antecedente de consulta comunitaria.
Mu ni cipal idad de San Sal vador de Ju juy - Secretari a de Obras Públ ica s - Di recci ón de Estudi os y Pr oyectos - Edif ici o " 4 de Jul i o"
Xx. 0 xx Xxx xx Xx 0 00 xx x. Xxxx. Xxxxx a - 2 º Pis o - Bar ri o Al te. Brown - San Sal va dor de Juj uy - Y4604 AVL - Provin cia de Juj uy 5
Son dieciocho (18) desagües pluviales urbanos que actualmente aportan al Rio Xibi-Xibi. Para facilitar su evacuación hacia el cauce del rio evitando procesos erosivos se canalizarán mediante un canal de hormigón armado de sección rectangular cerrado en las terrazas superiores y de sección trapezoidal abierto en las terrazas inferiores para evitar la acumulación de áridos en estos tramos frentes a crecidas ocasionales
b. Miradores Turísticos
Se proponen ocho (08) miradores turísticos de hormigón armado en voladizo sobre el cauce del rio en aquellos lugares que la diferencia de nivel entre las terrazas y el nivel de la vereda peatonal existente imposibilita su acceso.
Todos se encuentran ubicados sobre la Xx. 00 xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, lo que permitirán lugares de esparcimiento y contemplación de la belleza natural del rio
c. Puntos de Acceso
Para facilitar el acceso al parque lineal se plantean diferentes puntos de acceso, identificando tres tipologías:
- Punto de acceso mediante rampa y escalera: Son once (11) accesos ubicados en las cabeceras de los puentes vehiculares existentes. Las escaleras son amplias con pasamanos intremedios y la rampa poseen una pendiente del 10% para vincular la red de bicisendas del parque con la trama urbana
- Punto de acceso mediante rampa y escalera apta para personas con movilidad reducida: Son tres (03) puntos de acceso al parque que contemplan el uso de personas con movilidad reducida, respetando el Decreto Nº 914 de la Ley Nº 24.314 mediante un rampa exterior de 2,40m de ancho separados mediante un pasamano doble. Pendiente 4% con descansos de 1,50m de ancho cada 6 metros de recorrido.
Los accesos aptos para personas con movilidad reducida se encuentran en la plazas identificadas como PR.04; PR.10 y PR.14, la elección de estos puntos de acceso al parque fue propiciando el acceso de forma equidistante a lo largo de todo su recorrido, en el margen donde se encuentra el mayor porcentaje espacios de esparcimiento y posibilitan el ingreso a los sectores de juegos integradores.
- Puntos de acceso mediante escalera solamente: Se plantearon siete (07) escaleras de ingreso al parque salvando la distancia entre los accesos ubicados en los puentes vehiculares, favoreciendo la vinculación de la trama urbana de ambos márgenes del rio mediante la red caminerías y las pasarelas peatonales
d. Caminerias
Las sendas ciclísticas y peatonales se desarrollan en toda la extensión del Parque Lineal, por ambas márgenes, combinando sendas principales con secundarias y vinculándose entre sí mediante puentes peatonales
La traza proyectada para las sendas es de tipo zigzagueante con el objeto de integrarla tipo paseo al Parque Lineal, sorteando obstáculos, integrándola a una escenografía paisajística arbórea determinada y reduciendo la velocidad de circulación de ciclistas ya que no ha sido concebida como una vía rápida de transporte.
La red se encuentra conformada por tres tipos de caminerías:
- Senda Peatonal de hormigón, de 2.00m de ancho con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio para favorecer el escurrimiento del agua de lluvia superficial. La terminación superficial será peinado con un borde perimetral de cemento alisado
- Bici-senda de hormigón de 2.00m de ancho con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio para favorecer el escurrimiento del agua de lluvia superficial. La terminación superficial será de cemento alisado estampado para generar una superficie antideslizante pero que favorezca el rodamiento de patinetas, rollers y bicicletas
- Senda de Tierra Consolidada: Las sendas Secundarias, son de tierra consolidada, sobre un suelo debidamente compactado. Tienen un ancho de 2.00 metros, y poseen vigas pre-moldeadas, a modo de confinamiento, de hormigón H-21 a ambos lados de 0.15 x 0.30m, terminación superior con chanfles xx xxxxxx de 1” en sus vértices.
La vinculación entre los diferentes niveles de las terrazas proyectadas se logra mediante las siguientes soluciones:
- Debajo de los puentes viales, la terraza superior (-2.00m) baja mediante un terraplén natural del terreno con una pendiente mínima a la terraza inferior (-2.75m), en este mismo nivel la senda peatonal de hormigón se vincula con la red de caminerias de tierra consolidada que recorre longitudinalmente toda el parque y vincula las laderas norte y sur mediante puentes peatonales. El proyecto contempla 22 bajadas
- Por medio de las escaleras incorporadas dentro del módulo del banco de hormigón pre-moldeado en las defensas de gaviones. Cada escalera posee un metro de ancho y tiene 4 escalones de 18cm de contrahuella. En el diseño del parque se contemplan 32 vinculaciones de este tipo distribuidas en todo el recorrido del parque lineal
Para mayor información ver planos de detalles de los sectores en Plano N° 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 y 4.6
e. Plaza de acceso
Las plazas de acceso, son los elementos espaciales, encargados de vincular las escaleras y rampas de acceso con la red de caminerías dentro del parque lineal. En total son 21 plazas, catorce (14) plazas en los puntos de acceso mediante escaleras y rampas de mayor superficie y siete (07) plazas en los puntos de acceso mediante escaleras solamente, de menor superficie que las anteriores.
La función de éstas es servir de “puerta” de acceso al parque, y combinan elementos pre-moldeados de mobiliario, pilares de información, con un solado compuesto por un damero modulado por 2.00x2.00m en el cual se alternan losetas de hormigón peinado y pavimento cribado, de manera que la cuadricula se disgregue progresivamente hasta terminar completamente en el suelo vegetal
f. Plazas de equipamiento
Distribuidas de forma equidistante se plantean cuatro (04) plazas equipadas con juegos lúdicos para chicos, juegos integradores y gimnasios urbanos. Las plazas se complementan con las plazas existentes dentro del ejido municipal formando una red de plazas recreativas y deportivas
Se localizan contiguas a las plazas de ingreso al parque y en correspondencia a los puntos de acceso mediante rampas aptas para personas con movilidad reducida
g. Pasarelas Peatonales
Se plantean cuatro (04) pasarelas peatonales para vincular la trama urbana interrumpida por el cauce del rio de forma peatonal. Las pasarelas vinculan la red de camineras y parques de ambas márgenes del rio.
Para el diseño de las pasarelas peatonales se analizaron todas las variables que intervienen en un cauce de un rio de montaña, cuyas crecidas se producen en un corto plazo de tiempo que suele durar solamente horas pero que los procesos erosivos son considerables. En este análisis de la problemática que se puede llegar a tener ante una crecida extraordinaria se buscó resaltar algunas premisas a tener en cuenta para su diseño:
- El puente no debe ser un obstáculo para el rio, en caso de una crecida esta no debe hacer que se junte ramas o algún elemento que acarree la crecida. Por esto hay que evitar un punto de apoyo xxx xxxxxx dentro del cauce.
- Tampoco se tiene que tener una altura de viga importante como para que la fuerza de empuje del agua sea causal para poner en riesgo al puente.
- Tratar de que el puente sea de forma de arco para elevar un poco más el desarrollo xxx xxxxxx.
- En lo posible las barandas tampoco deben ser un obstáculo en caso de que el rio sobrepase el puente. Para esto se debería pensar, en que falle las barandas antes que falle las vigas xxx xxxxxx y su tablero.
Analizada todas las alternativas posibles, se decidió hacer una estructura liviana en bases a 3 vigas reticuladas de eje curvo de tubos estructurales que apoyen directamente en ambos extremos, mediante esta solución técnica se reduje altura de vigas. El diseño minimalista de las barandas no ofrece resistencia cuando frente a una crecida extra-ordinaria el nivel del rio sobrepase la altura de la pasarela. Para mayor información ver detalles de la pasarela peatonal en planos N° 12.1 y 12.2
h. Núcleo xx Xxxxx
Se propone la construcción de dos (02) núcleos sanitarios que incorporan un Quiosco Municipal Saludable, para que sea el concesionario del mantenimiento y operación de los baños. Cada núcleo planteado constara de Sanitarios para Mujeres, sanitarios para Hombres y un sanitario para personas con movilidad reducida.
El primer núcleo, identificado como BA.01, se ubica en la intersección de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx 00 xx Xxxxx, en el sector denominado “Lago de Popeye”. El segundo, identificado como BA.02, se ubica en la vereda sur de la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sobre el espacio verde correspondiente a la Plaza de los Inmigrantes, en un sector contiguo al terraplén del Ferrocarril lo que no afecta la superficie de uso de la Plaza.
Los dos núcleos planteados se complementan con el núcleo existente en Av. Xxxxxxxx Xxxxxxxx esquena calle Xxxxxxx sobre la “Plaza Epopeya”, cubriendo de esta manera de forma equidistante todo el recorrido del parque lineal
Para mayor información remitirse a la propuesta general del conjunto en plano N° 4.1 y en los planos de detalle N° 15.1 a 15.19 y 16.1 a 16.19 de la documentación gráfica anexa
i. Iluminación del Parque, Avenidas y Puentes
La obra tiene por objetivo conformar una iluminación acorde al proyecto general de reconversión del espacio público y natural conformado por el cauce del Rio Xibi-Xibi, desde el Club Cuyaya hasta prácticamente su desembocadura en el Río Grande.
Para alcanzar lo detallado anteriormente, se utilizarán elementos de iluminación a LED, y en los lugares de esparcimiento a la vera del río en los accesos, se dispondrá de iluminación autónoma como es el caso de las xxxxxx de iluminación con paneles solares.
Las obras a realizar contemplan la ejecución del alumbrado público sobre el río Xibi-Xibi, Recambio por Nueva Iluminación de la Avda. Xxxxxxxx, Recambio tecnológico y repotenciación del alumbrado sobre Xxxx. 00 xx Xxxxx x xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx.
Toda la nueva iluminación proyectada contempla la instalación de artefactos con tecnología LED, logrando de esta manera una mayor eficiencia y calidad de la iluminación.
05. FORESTACIÓN
Se pretende que el tratamiento propuesto para la vegetación sea una de las bases sólidas en la recuperación y estabilización del ecosistema fluvial y en la mejora de la calidad de agua. El ordenamiento hidráulico de canalización parcial con gaviones que se propone para las terrazas servirá va para generar la sucesión ecológica natural del área, en donde las especies son reguladas por los ciclos de inundación y arrastre de sedimentos.
La restauración y revegetación de las terrazas fluviales significa una serie de ventajas que posibilitan:
- Estabilización de terrenos sueltos: La cobertura vegetal, por medio de la presencia de raíces, garantiza una importante y duradera protección contra la erosión superficial.
- Disminución de la velocidad de la corriente: El efecto hidráulico de la presencia de vegetación en las orillas es principalmente de disminución de la velocidad de la corriente y consecuente disminución de la erosión. Se trata de un efecto positivo, con la única condición de que la sección sea suficiente para el flujo en caso de avenidas. Es esencial que la vegetación no alcance grande dimensiones, para evitar que avenidas importantes puedan removerlas y transportarlas aguas abajo.
- Mejoramiento biológico-ambiental: Cuanto más compleja es la biocenosis fluvial, tanto mejor es la capacidad de depuración biológica. El efecto positivo de la presencia de vegetación en los cauces es muy importante, explicitándose como aumento de la irregularidad en los lechos, creación de pequeños recodos y áreas de disminución de la velocidad corriente, mejora del substrato, alternancia xx xxxxx y sombras, input de sustancia orgánica en el hidrosistema. En conjunto se instaura una condición de variabilidad de microambientes que permite la vida a una biocenosis más compleja.
- Efecto estético-paisajístico: El efecto de la presencia de la vegetación es el de crear la impresión de un ambiente natural, no contaminado por la obra del hombre. Esto es, hoy, inmediatamente percibido como bello.
Ubicación de la vegetación
La zonificación del tipo de especies dentro del lecho del río está dada según su grado de lignificación y los períodos de retorno de avenidas torrenciales.
a. Cauce
Las terrazas superiores, menos afectadas por los fenómenos de crecidas, permiten el desarrollo de bosquecillos fluviales, que comprenden varios estratos de especies. En especial, en estas terrazas se observan los ejemplares más añosos pertenecientes al género Salix. Es en esta franja del canal que se podrán observar especies arbóreas, arbustivas, de alto y mediano porte, y herbáceas y gramíneas anuales.
En el cauce de aguas bajas y sus taludes se encontrarán aquellas plantas que soporten períodos de inundación más prolongados, y la acción de las fuerzas hidráulicas. No se realizarán trabajaos de plantación especial, se dejará que naturalmente se vaya vegetando la terraza por efecto de sucesión ecológica. Las especies que podrán desarrollarse son las mismas que crecen actualmente, herbáceas anuales, juncos, acuáticos y semiacuáticos, como también grupos de algas y musgos. En el cauce de aguas bajas no se realizarán trabajos de plantación.
b. Primer Terraza
Este espacio permite el desarrollo de especies arbustivas de bajo porte y hierbas y pastos con alta capacidad de dispersión y germinación en este tipo de ambientes.
En esta franja se realizará una plantación según el proyecto (ver abajo tabla) y se controlará la aparición de especies de alto porte que puedan generar algún tipo de obstrucción por arrastre de detritos en época de crecidas. Se procederá a la siembra xx xxxxx para fijar el suelo. Se crearán canteros de gramíneas y herbáceas que ayuden a disminuir la velocidad de escorrentía en las crecidas. A su vez serán de atractivo estética en ambos márgenes.
Arbustivas: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Xxxx Floribunda, Brunfelsia australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea macrophylla.
Herbáceas y Gramíneas: Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia xxxxxxxxx , Xxxxxx miniata, Carex spp, Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, Bulbine.
c. Segunda Terraza
El cauce de aguas altas será el indicado para la plantación de especies en tres niveles de estratos arbóreas, arbustos como segundo porte y herbáceas y gramíneas en el nivel inferior.
Arbóreas: Salix humboldtiana, Jacaranda mimosifolia, Schinus molle, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus albus, Bauhinia variegata, Xxxxx carnaval, Peltophorum dubium, Tipuana tipu, Acacia caven.
Arbustivas: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Xxxx Floribunda, Brunfelsia australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea macrophylla.
Herbáceas y Gramíneas: Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia xxxxxxxxx , Xxxxxx miniata, Carex spp, Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, Bulbine.
06. OBJETIVOS DE LA OBRA
La Propuesta de Recuperación xx Xxxxxx y Márgenes del Rio, tiene como finalidad la recuperación, saneamiento e integración física del rio a la trama urbana. Revitalizándolo como pulmón verde urbano mediante la implementación de un Parque Lineal, denominado “Paseo Xibi-Xibi”, reconciliando de esta manera la ciudad con su entorno fluvial y su incidencia fundamental en la calificación del entorno como definidor del paisaje urbano.
Con el proyecto de intervención se persiguen los siguientes objeticos específicos:
- Integrar el río y sus márgenes con el contexto urbano a fin de disminuir la percepción del rio como barrera-obstáculo
- Desarrollar el cauce del rio como pulmón verde urbano y potencial corredor fluvial ecológico
- Preservar el áreas como sitio de alto valor histórico y patrimonial de los habitantes de la ciudad
- Generar una propuesta que contribuya a mejorar la calidad y oferta de los espacios verdes públicos de la ciudad, proponiendo la interconexión entre las áreas verdes urbanas
Impacto poblacional
La intervención se encuadra dentro de los ejes xxxxxxxxxxxx xxx ”XXXX XXXXX”; que buscan la sustentabilidad ambiental, integración urbana y social.
Desarrollar el cauce del río como pulmón verde urbano mediante la implementación de un Parque, es reconciliar la ciudad con su entorno fluvial potenciando su peso como definidor del paisaje urbano y su incidencia fundamental en la calificación del entorno por lo que la población beneficiada es toda la población de San Xxxxxxxx de Jujuy
Impacto en la economía local.
La intervención favorecerá las comunicaciones, impactará en el comercio, y elevará de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos, al obtener nuevos beneficios en la salud y esparcimiento y la generación de empleos derivados.
El proyecto generará impactos positivos por la demanda de mano de obra y servicios, ya que tanto como los estudios preliminares, como su ejecución y mantenimiento se empleará el 100% de obra de mano local.
07. CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LOS DE TRABAJOS
Todos los trabajos que se realicen serán supervisados, controlados e inspeccionados por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy con la participación de los Sectores involucrados.
08. REUNIONES DE COORDINACION
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de su Representante Técnico -y eventualmente- de los Técnicos responsables de los distintos Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las partes intervinientes, suministrar aclaraciones a las Especificaciones Técnicas, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.
09. CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE Y LA DOCUMENTACION
La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento completo del lugar de las obras, así como también todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, reglamentaciones vigentes Nacionales, Provinciales y Municipales, de tal manera que la propuesta sea hecha sobre la base de datos obtenidos por medios propios de información del proponente.
Todo proponente deberá trasladarse al lugar de la obra y constatar el estado actual del edificio a intervenir. El Contratista deberá realizar la verificación de todas las instalaciones complementarias existentes, tales como: eléctricas, sanitarias, sistema contra incendios, aire acondicionado, etc.
El contratista no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente al estado en el que se encuentra actualmente el edificio y sus instalaciones y a las condiciones de realización de los trabajos y será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su propuesta.
La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos de ellos en estas Condiciones Técnicas o en la Oferta y/o documentación a presentar por el Proponente, no exime a este de la obligación de su ejecución, de acuerdo a sus fines, y según lo detallado en el croquis respectivo que forma parte de las Condiciones Técnicas.
10. ETAPABALIDAD
La obra se ha dividido en dos (02) etapas de intervención.
La ETAPA 01 comprende los rubros de Movimientos de Suelos, Defensas mediante Gaviones y Desagües Pluviales.
La ETAPA 02 comprende la construcción de los Miradores Turísticos, los Puntos de Acceso al parque, la red de caminerías, las plazas de accesos, las plazas de equipamiento, las pasarelas peatonales, los núcleos xx xxxxx, el paisajismo y fore4eastaciòn, la instalación eléctrica e iluminación y la limpieza y reparación de los muros existentes
11. PLAZOS
El plazo de ejecución de los trabajos de la ETAPA 01 se estipula en 07 meses a partir del Acta de Inicio de Obra, y el de las ETAPA 02 de 12 meses, en ambas el periodo de Garantía de Obra será de 12 meses a partir de la Recepción Provisoria de la misma por parte de la Inspección Técnica.
PLANILLA NOMENCLADORA - ETAPA 01
DENOMINACIÓN: Xxxxxx Xxxxxx "Xxxxx Xxxx-Xxxx" - XXXXX 00 XXXXX XX XXXX: $ 99.393.294,20
UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi Plazo de Ejecución: 07 meses
LOCALIDAD: San Xxxxxxxx de Jujuy Forma de Medida: Ajuste Alzado
DEPARTAMENTO Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx Periodo de Garantia: 12 meses
PROVINCIA: Jujuy Datos Base: Nov-16
Nº | Ítem | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO ITEM | PRECIO RUBRO | INC. |
1 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS | ||||||||
1.1 Relevamiento Planialtimétrico, curva de niveles y perfiles del sector a intervenir
1.2
Estudios Hidricos de la Cuenca y del sector a Intervenir aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy
1.3
Dimensionado hidráulico y estructural de los desagües pluviales proyectados en las terrazas, aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
1.4
Elaboracion de Plan de evacuacion y Sistema de alerta temprana. Aprobado por Recursos Hidricos de Jujuy y Defensa Civil de la Provincia de Jujuy
gl 1,00
Calculo de Estructuras de las defenzas de gaviones, muros de contención y demás
1.5 elementos estructurales del proyecto aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy y la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy
1.6 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy
Elaboración de documentación para la ejecución de la obra, basada en el proyecto
1.7 adjunto, adaptada y/o verificada por los estudios preliminares ejecutados y aprobado por la Inspección Técnica.
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 Limpieza y nivelación del terreno
2.2 Obrador, depósito y sanitarios
2.3 Cartel de obra. Dimensiones y caracteristicas determinados por el ente financiador
2.4 Replanteo de las defenzas, red de camineraias, plazas y demás elementos que intregran el proyecto en el sector a intervenir
2.5 Defensa de protección para trabajo en obra
2.6 Limpieza Periódica y Final de Obra
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS-SECTOR 01-02-03
SECTOR 01 - Comprendido entre Puente Paraguay y Puente Xxxxxxxxx
m3 | 1641,03 |
m3 | 991,71 |
m3 | 873,71 |
m3 | 865,23 |
3.1 XXXXXX 00 - Xxxxxxx y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 01 - Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3.2 SECTOR 01 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 01 - Margen Derecho.
3.3 SECTOR 01 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3.4
XXXXXX 00 -Xxxxxxx y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxx.
XXXXXX 00 - Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx y badén de Av. Alte. Brown
m3 | 20639,16 |
m3 | 19798,14 |
m3 | 12382,12 |
m3 | 29745,14 |
3.5 XXXXXX 00 - Xxxxxxx y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 01 - Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3.6 SECTOR 02 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 01 - Margen Derecho.
3.7 SECTOR 02 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3.8
SECTOR 02 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxx.
XXXXXX 00 - Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx de la Av. Alte. Brown y desembocadura del Rio Xibi-Xibi
3.9
m3 | 1274,09 |
m3 | 1225,55 |
m3 | 1079,73 |
m3 | 1069,25 |
XXXXXX 00 - Xxxxxxx y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 01 - Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3.10 SECTOR 03 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 01 - Margen Derecho.
3.11 SECTOR 03 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3.12
SECTOR 03 - Relleno y Compactación para Consolidación de Terraza Nº 02 - Margen Derecho.
4 DEFENSAS MEDIANTE XXXXXXXX-XXXXXX 00-00-00
XXXXXX 00 - Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx y Puente Xxxxxxxxx
SECTOR 01 - Defenza Terraza Nº 01 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.1 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 3,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa | ml | 610,05 |
XXXXXX 00 - Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 00 - Xxxxxx Derecho. Mediante gaviones xx xxxxxx 4.2 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 3,00m de ancho. Incluye colocación | ml | 586,81 |
de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa | ||
SECTOR 01 - Defenza Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx 4.3 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 2,00m de ancho. Incluye colocación | ml | 598,43 |
de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa | ||
SECTOR 01 - Defenza Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx 4.4 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 2,00m de ancho. Incluye colocación | ml | 592,62 |
de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa |
SECTOR 02 - Comprendido entre Puente Xxxxxxxxx y badén de Av. Alte. Brown
SECTOR 02 - Defenza Terraza Nº 01 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.5 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 3,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
XXXXXX 00 - Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 00 - Xxxxxx Derecho. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.6 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 3,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
SECTOR 02 - Defenza Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.7 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 2,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
SECTOR 02 - Defenza Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.8 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 2,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
XXXXXX 00 - Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx de la Av. Alte. Brown y desembocadura del Rio Xibi-Xibi SECTOR 03 - Defenza Terraza Nº 01 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.9 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 3,00m de ancho. Incluye colocación
de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
XXXXXX 00 - Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 00 - Xxxxxx Derecho. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.10 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 3,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
SECTOR 03 - Defenza Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.11 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 2,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
SECTOR 03 - Defenza Terraza Nº 02 - Xxxxxx Xxxxxxxxx. Mediante gaviones xx xxxxxx
4.12 de 1,00x1,00m y calchoneta de 23cm de espesor y 2,00m de ancho. Incluye colocación de manta geotextil según especificaciones y documentación gráfica anexa
ml 1962,00
ml 1962,00
ml 1140,00
ml 1986,00
ml 753,90
ml 725,18
ml 739,54
ml 732,36
5 DESAGÜES PLUVIALES - DP (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 05)
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
gl | 1,00 |
5.1 DP.01 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.2 DP.02 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.3 DP.03 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.4 DP.04 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.5 DP.05 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.6 DP.06 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.7 DP.07 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.8 DP.08 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.9 DP.09 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.10 DP.10 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.11 DP.11 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.12 DP.12 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.13 DP.13 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.14 DP.14 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.15 DP.15 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.16 DP.16 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.17 DP.17 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
5.18 DP.18 Canal de desaüe pluvial de Hormigón Armado según documentación gráfica anexa.
TOTAL IVA INCLUIDO $ 99.393.294,20 100,00%
Nota Aclaratoria:
La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.
EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los
hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.
Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.
PLANILLA DESGLOSE N° 05 - Detalle Desagües Pluviales (DP)
DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 01
UBICACIÓN: Xxxxxx Xxxx xxx Xxx Xxxx-Xxxx XXXXXXXXX: Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx DEPARTAMENTO Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx PROVINCIA: Jujuy
Nº | Ítem | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANT. | P. UNITARIO | PRECIO ITEM | PRECIO RUBRO | INC. |
1 DESAGUE PLUVIAL - DP.01 | ||||||||
m3 | 11,30 |
m3 | 6,78 |
m3 | 82,08 |
m3 | 3,92 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 1,31 |
m3 | 0,15 |
m3 | 17,04 |
1.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
1.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
1.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
1.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
1.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
1.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
1.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
1.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
1.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
2 DESAGUE PLUVIAL - DP.02
m3 | 11,30 |
m3 | 44,61 |
m3 | 44,46 |
m3 | 3,55 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 8,59 |
m3 | 1,00 |
m3 | 9,23 |
2.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
2.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
2.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
2.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
2.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
2.6 Marco y reja para camara de H°A° tipo 1.
2.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
2.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
2.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
3 DESAGUE PLUVIAL - DP.03
m3 | 11,30 |
m3 | 127,28 |
m3 | 48,60 |
m3 | 6,28 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 24,50 |
m3 | 2,86 |
m3 | 10,09 |
3.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
3.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
3.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
3.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
3.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
3.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
3.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
3.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
3.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
4 DESAGUE PLUVIAL - DP.04
m3 | 11,30 |
m3 | 144,73 |
m3 | 56,46 |
m3 | 7,14 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 27,86 |
m3 | 3,25 |
m3 | 11,72 |
4.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
4.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
4.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
4.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
4.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
4.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
4.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
4.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
4.9 Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
5 DESAGUE PLUVIAL - DP.05
m3 | 11,30 |
m3 | 110,74 |
m3 | 75,24 |
m3 | 6,86 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 21,32 |
m3 | 2,49 |
m3 | 15,62 |
5.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
5.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
5.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
5.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
5.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
5.6 Marco y reja para camara de H°A° tipo 1.
5.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
5.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
5.9 Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
6 DESAGUE PLUVIAL - DP.06
6.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
6.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
m3 11,30
m3 153,68
m3 | 36,59 |
m3 | 6,61 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 29,58 |
m3 | 3,45 |
m3 | 7,60 |
6.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
6.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
6.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
6.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
6.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
6.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
6.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
7 DESAGUE PLUVIAL - DP.07
m3 | 11,30 |
m3 | 167,24 |
m3 | 107,05 |
m3 | 9,91 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 32,19 |
m3 | 3,76 |
m3 | 22,22 |
7.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
7.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
7.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
7.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
7.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
7.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
7.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
7.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
7.9 Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
8 DESAGUE PLUVIAL - DP.08
m3 | 11,30 |
m3 | 201,14 |
m3 | 77,98 |
m3 | 9,77 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 38,72 |
m3 | 4,52 |
m3 | 16,19 |
8.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
8.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
8.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
8.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
8.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
8.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
8.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
8.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
8.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
9 DESAGUE PLUVIAL - DP.09
m3 | 11,30 |
m3 | 183,06 |
m3 | 53,01 |
m3 | 8,19 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 35,24 |
m3 | 4,11 |
m3 | 11,01 |
9.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
9.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
9.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
9.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
9.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
9.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
9.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
9.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
9.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
10 DESAGUE PLUVIAL - DP.10
10.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
10.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
10.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
10.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
10.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
10.6 Marco y reja para camara de H°A° tipo 1.
10.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
10.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
10.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
m3 11,30
m3 95,82
m3 71,14
m3 6,23
m3 2,18
ml 2,50
m3 18,44
m3 2,15
m3 14,77
11 DESAGUE PLUVIAL - DP.11
11.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
11.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
11.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
11.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
11.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
11.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
11.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
11.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
11.9 Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
m3 11,30
m3 46,56
m3 56,43
m3 4,10
m3 2,18
ml 2,50
m3 8,96
m3 1,05
m3 11,72
12 DESAGUE PLUVIAL - DP.12
m3 | 11,30 |
m3 | 64,68 |
m3 | 2,35 |
m3 | 2,18 |
12.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
12.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
12.3 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
12.4 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
12.5 Marco y reja para camara de H°A° tipo 1.
12.6 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
12.7 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
ml 2,50
m3 12,45
m3 1,45
13 DESAGUE PLUVIAL - DP.13
13.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
13.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
13.3 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
13.4 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
13.5 Marco y reja para camara de H°A° tipo 1.
13.6 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
13.7 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
m3 11,30
m3 129,63
m3 4,37
m3 2,18
ml 2,50
m3 24,95
m3 2,91
14 DESAGUE PLUVIAL - DP.14
14.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
14.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
14.3 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
14.4 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
14.5 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
14.6 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
14.7 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
m3 11,30
m3 100,52
m3 3,46
m3 2,18
ml 2,50
m3 19,35
m3 2,26
15 DESAGUE PLUVIAL - DP.15
15.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
15.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
15.3 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
15.4 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
15.5 Marco y reja para camara de H°A° tipo 1.
15.6 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
15.7 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
m3 11,30
m3 107,58
m3 3,68
m3 2,18
ml 2,50
m3 20,71
m3 2,42
16 DESAGUE PLUVIAL - DP.16
16.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
16.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
16.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
16.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
16.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
16.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
16.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
16.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
16.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
m3 11,30
m3 93,29
m3 44,12
m3 5,05
m3 2,18
ml 2,50
m3 17,96
m3 2,09
m3 9,16
17 DESAGUE PLUVIAL - DP.17
17.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
17.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
17.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
17.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
17.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
17.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
17.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
17.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
17.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
m3 11,30
m3 119,33
m3 76,27
m3 7,17
m3 2,18
ml 2,50
m3 22,97
m3 2,68
m3 15,83
18 DESAGUE PLUVIAL - DP.18
m3 | 11,30 |
m3 | 102,60 |
m3 | 74,21 |
m3 | 6,57 |
m3 | 2,18 |
ml | 2,50 |
m3 | 19,75 |
m3 | 2,30 |
m3 | 15,41 |
18.1 Excavacion y relleno p/ camara. Ancho 2,00 m, largo 2,5 m, Alto aprox. 2.26 m.
18.2 Excavacion y relleno p/ canal rectangular cerrado. Ancho 2,00 m, Alto aprox. 2.26 m.
18.3 Excavacion y relleno p/ canal trapezoidal abierto. Ancho prom. 2,70m, Alto aprox 1.72m.
18.4 Hormigon de limpieza. Esp 7 cm. Ancho 2m.
18.5 Camara H°A° tipo 1 ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
18.6 Xxxxx y reja para camara de H°A° tipo 1.
18.7 Canal cerrado rectangular de H°A° - Ancho int 1,30 m y alto aprox 2.26 m. E = 0.15 m.
18.8 Tapa de H°A° removible para canal cerrado esp 7 cm, ancho = 1.45 m.
18.9
Canal trapezoidal abierto de H°A°. Ancho int fondo 1.30 m. lateral a 45° . E = 0.15 m. Prof aprox 1.72 m.
TOTAL IVA INCLUIDO
Nota Aclaratoria:
La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.
EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de cómputos oficiales, si los
hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las
Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.
ByCG – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
OBRA: PARQUE LINEAL “Xxxxx XXXX-XXXX” - XXXXX 00
Propuesta de Recuperación xx Xxxxxx y Márgenes del Rio
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO
PLAZO DE OBRA: 07 meses
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 99.393.294,20 (al mes de Noviembre de 2016)
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL: $ 99.393.294,20
VALOR PLIEGO: SIN COSTO
INDICE GENERAL
1.- ASPECTOS GENERALES
1.1- Alcances del presente pliego, Régimen Legal y Normas Supletorias 1.2- Terminología
2.- LLAMADO A LICITACION
2.1- Características de la Licitación 2.2- Selección
2.3- Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 2.4- Enmiendas a la Documentación de Licitación
2.5- Documentación de Licitación y su prelación 2.6- Cómputos de los plazos
2.7- Plazos
2.8- Sistemas de Medición y Pago de la obra ejecutada
3.- DE LOS OFERENTES
3.1- Condiciones que deben cumplir los Oferentes
3.2- Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes
4.- DE LAS OFERTAS
4.1- Forma de Presentación de las Ofertas 4.2- Documentación que integrará la Oferta
4.2.1- El contenido del Sobre Nº 1, será el siguiente 4.2.2- El Contenido del Sobre Nº 2 será el siguiente
4.3- Inspección de Obra
4.4- Moneda de Cotización y Pago
4.5- Antecedentes técnicos de los Oferentes
4.6 Antecedentes económico-financieros de los Oferentes
4.7- Equipos y medios que el Oferente compromete utilizar en la Obra. 4.8- Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la Obra 4.9- Conocimiento que implica la presentación de la Oferta
4.10- Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones
4.11- Modificación o retiro de Ofertas antes de la Apertura 4.12- Gravámenes
4.13- Radicación temporaria de equipos extranjeros 4.14- Garantía de Oferta
4.15- Mantenimiento de las Oferta
5- APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1- Acto de Apertura de las Ofertas 5.2- Apertura de Sobres Nº 1
5.3- Apertura de Sobres Nº 2
5.4- Modificaciones y ampliación de la información 5.5- Inadmisibilidad de las Ofertas
5.6- Decisiones del Comitente 5.7- Oferta Única
5.8- Licitación Desierta
5.9- Comisión Evaluadora
6.- ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN
6.1- Aprobación de la Licitación y Adjudicación 6.2- Moneda para la Presentación de las Ofertas
6.3- Ajuste del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones
6.4- Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato 6.5- Garantía del cumplimiento del Contrato
6.6- Revocación de la Adjudicación
6.7- Impugnación de los actos administrativos 6.8- Formalización del Contrato
7.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
7.1- Domicilios legales de las Partes y notificaciones
7.2- Instrumentos contractuales y Documentación accesoria 7.3- Orden de Prelación de la documentación contractual 7.4- Cesión del Contrato
7.5- Subcontratación. Responsabilidad por subcontratos 7.6- Vigencia del Contrato
7.7- Responsabilidad por infracciones 7.8- Legislación Argentina
7.9- Invariabilidad de los Precios Contractuales 7.10- Responsabilidad del Comitente
7.11- Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista 7.12- Sistemas patentados
7.13- Garantía de materiales y trabajos 7.14- Plazo para reclamaciones
7.15- Divergencias en la interpretación de la documentación contractual. Arbitraje
8.- INSPECCION DE LA OBRA
8.1- Inspección y Supervisión de los Trabajos 8.2- Atribuciones de la Inspección
8.3- Registros y Libros de uso obligatorio en Obra 8.4- Registro de Actas
8.5- Registro de Órdenes de Servicio 8.6- Registro de Notas de Pedido 8.7- Registro de Mediciones
8.8- Libro Diario
8.9- Significación y alcance de las Órdenes de Servicio
8.10- Documentos que el Contratista debe guardar en la Obra
9.- EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL
9.1- Presencia del Contratista en la Obra 9.2- Representante Técnico del Contratista 9.3- Personal del Contratista
9.4- Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 9.5- Seguridad, higiene y accidentes de trabajo
10.- EJECUCION DE LA OBRA
10.1- Ejecución de la Obra por el Contratista 10.2- Iniciación de la Obra
10.3- Plazo de ejecución de la Obra
10.4- Prórroga del plazo para la ejecución de la Obra 10.5- Entrega de los terrenos o del lugar de la Obra 10.6- Seguros
10.6.1.- Seguros obligatorios
10.6.2.- Personal del Comitente y de la Inspección:
10.6.3.- Entrega de Pólizas: 10.7- Prestaciones para la Inspección 10.8- Movilidad para la Inspección 10.9- Replanteo de la Obra
10.10- Acopios
10.11- Derechos y obligaciones del Contratista respecto a las Empresas de Servicios Públicos 10.12- Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de Reparticiones Públicas
10.13- Relaciones con otros Contratistas 10.14- Obrador
10.15- Carteles
10.16- Cierre de la obra 10.17- Vigilancia de la Obra
10.18- Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 10.19- Agua para la construcción
10.20- Energía eléctrica para la construcción
10.21- Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 10.22- Pruebas Finales
10.23- Calidad de la Obra a ejecutar 10.24- Vicios en los materiales y Obras 10.25- Obras ocultas
10.26- Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento 10.27- Unión de la Obra nueva con las existentes
10.28- Limpieza de la Obra
10.29- Equipo mínimo para la ejecución de la Obra 10.30- Interpretación de documentos técnicos
10.31- Trabajos nocturnos y en días domingos o festivos
10.32- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor y/o sin Orden
11– ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
11.1- Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente
11.2- Suspensión de los trabajos debido a modificaciones o adicionales 11.3- Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones
11.4- Renegociación del Contrato
11.5- Incremento en el Monto indicado en el XXXXXXXX XXXXX “XX XXXXXXXXXX” X XX XXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XX XXXXX
12.- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
12.1- Normas de medición 12.2- Medición de la Obra
12.3- Medición de trabajos que quedaran ocultos 12.4- Emisión de los certificados parciales
12.5- Acopio y Consumo de Materiales 12.6- Fondo de Reparos
12.7- Pago de los Certificados 12.8- Retención de la Obra
12.9- Intereses por Xxxx del Comitente en el Pago de Certificados 12.10- Formularios para Certificados
13.- RECEPCION DE LA OBRA
13.1- Fecha de efectiva terminación de los trabajos – Certificado de Recepción Provisoria
13.2- Documentación Técnica conforme a la Obra Ejecutada 13.3- Recepción Provisoria, Responsabilidades
13.4- Recepciones parciales
13.5- Recepción Provisoria Automática por Inacción del Comitente 13.6- Plazo de Conservación y Garantía
13.7- Liquidación Final de la Obra 13.8- Recepción definitiva de la Obra
13.9- Devolución de Garantía de cumplimiento de Contrato y de los Fondos de Reparos
14.- RESCISION DEL CONTRATO
14.1- Rescisión. Notificaciones reciprocas
14.2- Rescisión por incapacidad del Contratista 14.3- Rescisión por causa del Contratista
14.4- Rescisión por causa del Comitente 14.5- Rescisión por mutuo acuerdo
14.6- Toma de Posesión de la Obra 14.7- Inventario y avalúo
14.8- Liquidación de los trabajos
15.- MULTAS POR PARALIZACION DE OBRAS
15.1- Generalidades
15.2- Xxxx en la iniciación de los trabajos 15.3- Xxxx en la terminación de los trabajos
15.4- Paralización de los trabajos sin causa justificada 15.5- Faltas e infracciones
15.6- Procedimiento para la aplicación de multas
16.- REDETERMINACION DE PRECIOS
16.1- Régimen legal de aplicación
ANEXOS
Anexo A - Carta de Presentación Anexo B - Datos del Proponente
Anexo C - Planilla de Obras Ejecutadas
Anexo D - Planilla de Equipos a Afectar a la Obra Anexo E - Formulario de Propuesta
Anexo F - Propuesta Detallada por Ítem Anexo G - Modelo de Análisis de Precios
ByCG – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO 01. ASPECTOS GENERALES
1.1. Alcances del presente pliego, Régimen Legal y Normas Supletorias
El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, es de aplicación a la Licitación Pública para la CONSTRUCCIÓN de la obra denominada PARQUE LINEAL “XXXXX XXXX-XXXX” - XXXXX 00.
La Licitación, Contratación y Ejecución de la obra, así como los derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente pliego, la Ley Nº 1864/48 de Obras Públicas y sus modificatorias, Decreto Nº 1118-OP-85 y sus modificatorias, Decreto Nº 6209-OP-98, Decreto Acuerdo Nº 4747-H-02, Decreto Acuerdo Nº 5577-PI-02, Decreto N° 5793 y Anexo, Ley N° 5185 de Compre Jujeño y Ley General de Medio Ambiente, la restante legislación de la Provincia de Jujuy, aplicable al proyecto y el Convenio Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación - Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy suscripto por las partes en el mes de Septiembre de 2016.
La relación de los documentos de licitación, guardará el orden de prelación, establecido en el Artículo 2.5º del presente pliego.
Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en éste pliego, serán de aplicación las normas supletorias que de acuerdo a derecho, correspondan a la jurisdicción del Comitente y a la personería de éste.
Esta licitación Pública está planteada en el cumplimiento de la Normativa Provincial vigente y la Cláusula Segunda del Convenio Ministerios del Interior – Municipio de San Xxxxxxxx de Jujuy
1.2. Terminología
La terminología utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:
ADJUDICATARIO: Oferente que ha recibido la adjudicación del Contrato pero que aún no ha formalizado el mismo.
COMISIÓN: Comisión integrada por Representantes designados por el Sr. Intendente de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy. COMITENTE / ADMINISTRACIÓN: Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy.
CONTRATA: Instrumento Legal escrito firmado por el Comitente y el Adjudicatario, que estipula las condiciones básicas del Contrato.
CONTRATISTA: Adjudicatario que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligado a la ejecución de los trabajos y provisiones en los términos del mismo.
CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y el Adjudicatario.
CONVENIO: Convenio de cooperación y Financiación firmado entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy para la ejecución de la obra: PARQUE LINEAL “XXXXX XXXX-XXXX” -, xxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx en el mes de septiembre de 2016.
DIA / S: Se considerarán como días corridos, a menos que en los Documentos del Contrato se establezcan claramente lo contrario. DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS: Son aquellos en que funcionan las oficinas de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy.
DOCUMENTACION: Conjunto de documentos enumerados en el presente pliego.
INSPECCION: Representante del Comitente que verifica la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y los servicios contratados con el Contratista y ante quien debe dirigirse éste, por cualquier tramitación relacionada con la obra.
MEMORIA TECNICA OPERATIVA: Documento que integra la propuesta y que describe la metodología que el Oferente utilizará en la construcción de la obra y deberá demostrar congruencia con el Plan de Trabajos.
OBRA / S: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objetivo del presente pliego.
OFERENTE / PROPONENTE: Empresa o Unión Transitoria de Empresas (UTE), que ha presentado su oferta en la Licitación Pública. OFERTA / PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presente el Oferente a la Licitación Pública.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: El presente pliego integra la documentación de Licitación y contiene las normas de carácter general que deben cumplir los llamados a Licitación.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Pliego que integra la documentación de Licitación, especificando las Bases Particulares para la Licitación, Adjudicación y Ejecución de la Obra.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: Xxxxxx que integra la documentación de Licitación, especificando los aspectos técnicos establecidos por el Comitente para la obra en general que se licita.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: Pliego que integra la documentación de Licitación, especificando los aspectos técnicos establecidos por el Comitente para la obra en particular que se licita.
PREADJUDICACION: Documentación conteniendo el informe elaborado por la Comisión sobre el análisis y comparación de ofertas y recomendación a cuál de ellas adjudicar el Contrato.
PROVEEDOR: Persona física o jurídica con quien el Contratista, contrata determinadas provisiones con destino a la obra.
PROYECTO DE OFERTA DE PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”: Es el Proyecto que ha elaborado el Municipio de San Xxxxxxxx de Jujuy a nivel de proyecto ejecutivo, el que debe estar presentado junto a la propuesta y demás datos proporcionados por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy en la documentación de la Licitación.
PROYECTO EJECUTIVO: Es el Proyecto Ejecutivo elaborado por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy y que ha sido debidamente estudiado por el Oferente para completar la propuesta y que debe presentar el Adjudicatario de la Obra, en un todo de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y legales.
SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con quien el Contratista contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra.
SUPERVISIÓN: Representante del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que tiene a su cargo el seguimiento del Contrato.
CAPÍTULO 02. LLAMADO A LICITACION
2.1. Características de la Licitación
El sistema utilizado para la selección del Contratista, será el de Licitación Pública Nacional.
A los efectos de esta Licitación los Oferentes, deberán presentar sus propuestas en dos sobres. El sobre Nº 1 o sobre externo, contendrá la garantía de oferta y todos los elementos que permitan evaluar la personería e idoneidad del Oferente, más un sobre Nº 2 cerrado y con la oferta económica propiamente dicha en su interior.
En el mismo acto de la licitación se abrirá el Sobre N° 1 y posteriormente, la documentación presentada por aquellos Oferentes que hubieren cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 4.2.1°, será sometida al estudio de una Comisión designada a tal efecto que procederá a analizar y estudiar dicha documentación.
Sobre la base del análisis y estudio realizado, la Comisión procederá a seleccionar las ofertas que resulten técnicamente apropiadas y aceptables para el fin propuesto de la licitación.
En un segundo Acto diferido en el plazo que estipule el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, solo se abrirá el Sobre N° 2 de los Oferentes que hayan sido así seleccionados y se devolverán sin abrir, los de aquellos que no superaran dicha selección.
2.2. Selección
La selección estará a cargo de la Comisión designada al efecto y se realizará sobre la base de la capacidad técnica, financiera, legal y administrativa de las Empresas, o unión de éstas, que se presenten a la Licitación para ejecutar satisfactoriamente la obra, teniendo en cuenta entre otros, la experiencia en la ejecución y el cumplimiento de contratos anteriores, las potencialidades referidas al personal, maquinarias y equipos a utilizar, los antecedentes legales y el estado económico y financiero demostrado a través de los indicadores de endeudamiento y situación patrimonial, la memoria técnica operativa.
La omisión de estos antecedentes o bien un desarrollo no adecuado a la más estricta resolución técnica será considerada como que no cumple con los requisitos para que la propuesta sea admisible, con las consecuencias previstas en el Art. 11º “Inadmisibilidad de las Ofertas” xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares.
Para el caso de Oferentes presentados en forma asociada, conforme lo establecido en el punto 3.2 del presente, la selección se efectuará ponderando a cada uno de los integrantes por el porcentaje de participación que les corresponda al Contrato de asociación respectivo.
Efectuada la apertura del Sobre Nº 1 y en base a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Comisión preparará un informe técnico de las firmas que se presentaron, donde se dejará constancia de cuáles son las seleccionadas y cuales no para la apertura del Sobre N° 2 que contiene la Oferta económica, con las correspondientes razones para adoptar tales decisiones.
Cuando un Oferente haya sido seleccionado no podrá perder esa condición para la apertura del Sobre N° 2 correspondiente, salvo que se compruebe que su selección se haya originado en informaciones falsas o incorrectas presentadas al llamado o bien que hayan ocurrido circunstancias sobrevinientes con posterioridad a la fecha de presentación de su propuesta, que justifiquen tal decisión.
2.3. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas
Los interesados, podrán solicitar vía web al Comitente cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta SIETE (07) Días Hábiles Administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación.
Las consultas o aclaraciones deberán efectuarse en la página web de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy habilitada a este efecto la que garantizará el anonimato tanto en quien es el oferente como también quien ha efectuado la consulta. La respuesta a la o las consultas será publicada en la misma página web y desde ese momento dicha/s consulta/s pasan a ser documentación integrante de la licitación y deberán estar integradas en el sobre correspondiente.
La fecha que se tendrá en cuenta para computar este plazo, será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Comitente. Este a su vez podrá responder las consultas y/o efectuar de oficio aclaraciones o comunicaciones, hasta CUATRO (04) Días Hábiles Administrativos, antes de la apertura de los sobres.
Estas comunicaciones se efectuarán vía web. Una vez publicada en la página web la consulta queda notificada de oficio a todos los proponentes que se vayan a presentar a la licitación.
2.4. Enmiendas a la Documentación de Licitación
El Comitente, podrá enmendar la documentación de Licitación sin ampliar el plazo de presentación de las ofertas, si tales enmiendas, se comunican con una antelación mínima de CUATRO (4) Días Hábiles Administrativos, antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas, dicha enmienda será publicada en página web y será de cumplimiento obligatorio para todos los oferentes.
2.5. Documentación de Licitación y su prelación
El llamado a Licitación, se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:
- Aclaraciones y comunicaciones del Comitente vía web.
- Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
- Planos Generales y de Detalles.
- Cómputo de Obra.
- Presupuesto Oficial.
- Planilla de Cotización
En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos de obra, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales, los planos de detalles sobre los generales, las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los planos y ambos sobre lo escrito en los cómputos. Las aclaraciones de orden técnico efectuadas por el Comitente, tendrá prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en este párrafo.
2.6. Cómputos de los plazos
Salvo aclaración en contrario, todos los plazos establecidos en la documentación de Licitación y Contratación, se consideran expresados en días corridos.
2.7. Plazos
Los plazos de mantenimiento de oferta, ejecución de la obra, garantía y conservación de la misma, se especifican en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
2.8. Sistemas de Medición y Pago de la obra ejecutada
La contratación de la obra, se efectuará a través del sistema de Ajuste Alzado.
Los precios de los ítems resultarán del correspondiente análisis de precios perfectamente discriminados en sub ítems con sus unidades, cantidades y precios unitarios, los que deberán ser presentados formando parte integrante de su propuesta.
No se aceptarán análisis de precios globales, los mismo se deberán detallar con sus respectivas unidades
En la contratación por Xxxxxx Xxxxxx, el Oferente cotizará los precios unitarios de los ítems que conforman el Presupuesto Oficial de la Obra. Las cantidades a cotizar son las indicadas en el Presupuesto Oficial. Las cantidades y precios se cotizan a los fines del reconocimiento parcial de los trabajos en cada certificado. Por lo tanto, al cotizar en éste sistema el oferente se compromete a ejecutar la obra completa y terminada, por el precio cotizado.
En la contratación por Unidad de Medida, el Oferente cotizará los precios unitarios de los ítems que conforman el Presupuesto Oficial de la obra, contratada por este sistema. Las cantidades a cotizar son las indicadas en el Presupuesto Oficial. Por lo tanto, al cotizar por Unidad de Medida, el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa y acepta que el monto del Contrato, variará en función de la cantidad de obra o trabajos realmente ejecutados para terminarla totalmente y para que ésta sea adecuada al fin para la que fue proyectada.
La Planilla de Cotización en ítems o partidas globales con sus precios parciales, se utilizará para la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando según los términos del Art. 38° “Pago de los Certificados de Obra” xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
CAPÍTULO 03.
DE LOS OFERENTES
3.1. Condiciones que deben cumplir los Oferentes
Estas condiciones se detallan en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
3.2. Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes
Los Proponentes, deberán tener capacidad civil para obligarse.
Si la oferta estuviera formulada por una o más sociedades, deberán acompañar copia autenticada por escribano público nacional y debidamente legalizada si correspondiere de cada contrato social y las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales, para operar como tales en la República Argentina.
En caso en que dos o más sociedades comerciales y/o empresas individuales, se presenten asociados a la Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, asumiendo el compromiso de constituir una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) de acuerdo a los términos de la Ley Nacional de Sociedades Comerciales Nº 19.550, para la ejecución de la obra en los plazos que se establece. Una vez presentada en la Licitación, las Empresas Asociadas, no podrán modificar su integración, es decir, cambiar los integrantes que la componen ni disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la Licitación y en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo. Las empresas asociadas en U.T.E, en caso de ser adjudicatarias para la firma del contrato, deberán tener el contrato de su constitución presentada ante la Inspección General de Justicia.
La duración de cada una de las sociedades comerciales y de las U.T.E., deberá superar y ser suficiente para cubrir el plazo de ejecución, el plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.
Los representantes legales de las sociedades intervinientes, deberán acompañar constancia de que están facultados para contratar en su nombre, siendo para el caso de las empresas que se presenten asociadas, imprescindible la firma de cada empresa hasta que unifiquen personería.
Tanto en el momento de la presentación como en la adjudicación, los Oferentes deberán demostrar que poseen Capacidad técnico- financiera libre de contratación anual, suficiente como para cubrir los requerimientos de la obra, durante el plazo previsto para la ejecución de la misma.
Los oferentes deberán acreditar, experiencia en la ejecución y cumplimiento de obras de ingeniería y de arquitectura y los medios necesarios referida a personal, maquinarias y equipos para ejecutarlas.
CAPÍTULO 04.
DE LAS OFERTAS
4.1. Forma de Presentación de las Ofertas
Las propuestas, en original, copia y en soporte digital (ver ítem 31 del contenido del Sobre Nº 1), se presentarán en el lugar que se indique en el Aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina, hasta el día y la hora fijados para la recepción de las Propuestas, que estarán integradas por dos sobres o paquetes individualizados en forma bien visible mediante los números “1” y “2”, debidamente cerrados mediante cualquier procedimiento que permita asegurar la inviolabilidad de las ofertas entre el momento en que han sido entregadas por el oferente y el que precede a la apertura de los sobres. En el exterior de dichos sobres se indicará además: designación de la obra para la cuál se oferta, fecha y hora de apertura, denominación de la empresa y firma en el dorso del proponente. La Mesa de Entradas receptora de los sobres, insertará en ambos sobres, el sello habitual de cargo, con aclaración de fecha y hora de recepción. Las propuestas que se pretendan presentar después de vencido el plazo para hacerlo, no serán admitidas.
No deberá omitirse el nombre y dirección legal y digital del Oferente, para posibilitar la devolución del Sobre Nº 2 sin abrir, en caso de que la documentación presentada en el Sobre Nº 1, haya hecho inadmisible la oferta.
Ambos, original y copia deben ser foliados y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los Oferentes. Los ejemplares se identificarán como ORIGINAL y DUPLICADO en todas sus hojas.
El original y el duplicado de la documentación serán colocados dentro de los sobres N° 1 o N° 2 según corresponda, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4.2°.
Cuando el Comitente especifique formularios para la presentación de las Ofertas, las propuestas deberán presentarse en estos o en copias de los mismos.
Las aclaraciones y/o descuentos que quieran agregar, deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del Oferente de proponer variantes por separado, si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares las admitiera, y siempre que lo hiciera acompañado de la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado.
La trasgresión a estas normas podrá ser causal de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura. En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como Original sobre los demás.
4.2. Documentación que integrará la Oferta
4.2.1 - El contenido del Sobre Nº 1, será el siguiente
1) Original de la constancia oficial del depósito de garantía de oferta del uno por ciento (1%) (Art. 26° de la Ley N° 1864) en dinero en efectivo, títulos provinciales, pólizas de seguro de caución o valores que la Provincia acepte en los Decretos Reglamentarios que se encuentren vigentes. La presentación de la garantía deberá efectuarse directamente en el sobre de tal modo de garantizar el anonimato de la presentación hasta el mismo momento de apertura de sobres, allí recién se podrá saber quiénes son los otros oferentes.
2) Es requisito obligatorio adjuntar la inscripción en el Registro Nacional de Constructores dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación para dar cumplimiento al CONVENIO y/o en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy.
3) Original del Certificado de Capacidad Libre de Contratación Anual para la Sección que corresponda (Arquitectura o Ingeniería), expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Jujuy de acuerdo al Decreto-Acuerdo N° 1194-H-82), la que no podrá ser inferior a la fijada para la obra licitada de acuerdo a su presupuesto oficial y el plazo de ejecución establecido; y/ o Certificado de Capacidad Libre de Contratación Anual para la Sección que corresponda, emitido por el Registro Nacional de Constructores dependientes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
4) Copia autenticada del Contrato Social y todas sus modificaciones con la constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio que corresponda.
5) Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el Proponente.
6) Declaración jurada suscrita por el Proponente y su Representante Técnico (Art.28°, inc. d) de la Ley N° 1864) de que conoce el lugar y condiciones en que se realizará la obra.
7) Declaración jurada suscrita por el proponente y su Representante Técnico de que acepta, para cualquier cuestión judicial que se suscitare, la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia de Jujuy y su renuncia expresa al fuero federal (Art.28°, inc. d) de la Ley N° 1864).
8) Declaración jurada de nacionalidad del proponente y fijación de su domicilio especial en la Ciudad de San Xxxxxxxx de Jujuy (Art.28°, inc. e) de la Ley N° 1864) suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. Se deberá agregar una dirección electrónica para las notificaciones posteriores al Acto de Apertura.
9) Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos o el Consejo Profesional, según corresponda, de que el profesional Representante Técnico se encuentra matriculado y habilitado para el ejercicio de la profesión en el período durante el cual se concreta el llamado a licitación (Ley N° 4957).
10) Copias de la inscripción y de la Declaración Jurada y acuse de recibo de la presentación del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que se debieron tributar en los tres (03) meses anteriores a la formalización de la propuesta.
11) Copias de la inscripción y declaración jurada del impuesto a los Ingresos Brutos que se debieron tributar en los tres (03) meses anteriores a la formalización de la propuesta.
12) Declaración Jurada que la Empresa proponente no tiene deuda salarial pendiente de pago.
13) Copias de las declaraciones juradas y acuse de recibo de la presentación de las contribuciones y aportes a la seguridad social y obras sociales y de corresponder a la cuota sindical y otras convenidas previamente que se debieron tributar en los tres (03) meses anteriores a la formalización de la propuesta.
14) Copia de la Constancia de pago del arancel anual por inscripción o renovación de la misma en el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (Art. 3º de la Ley Nº 22.250) y de las tres (03) últimas declaraciones juradas de aportes al I.E.R.I.C. y al Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción (F.I.C.S.), ambos calculados sobre los montos del Fondo de Desempleo (Art. 12º de la Ley Nº 22.250).
15) Copia del contrato de adhesión o del certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y declaración jurada de liquidación de los aportes que se debieron tributar en los tres (03) meses anteriores al de formalización de la propuesta.
16) Lista de principales trabajos análogos realizados, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico.
17) Copias de las constancias de ejecución de obras terminadas, según Xxxxx “C” de éste pliego, e informe sobre su desempeño, expedidos por los organismos contratantes.
18) Listado de obras en ejecución o adjudicadas con indicación del monto contractual, monto ya certificado y plazo de ejecución, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico.
19) Declaración jurada del equipo y personal técnico, que se afectará a la obra, según Xxxxx “D”, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico.
20) Nómina de los subcontratistas y proveedores habituales por rubro con indicación de la antigüedad de la relación, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico.
21) Estado de Variación de Capital Corriente a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior al de apertura de la licitación, suscrita por el Proponente y el Contador Público Nacional que la ha auditado.
22) Balance General y Cuadro de Resultados de los últimos tres (03) años debidamente intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
23) PLANILLA “A” - JORNALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY suscrita por el Proponente y su Representante Técnico.
24) PLANILLA “X” - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX suscrita por el Proponente y su Representante Técnico.
25) Cualquier otra documentación establecida en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación y/o aclaraciones que durante el llamado a licitación se remita a los futuros proponentes vía web.
26) El sellado xx Xxx Provincial emitido por la Dirección Provincial xx Xxxxxx en la propuesta (Art. 28º, inc b de la Ley Nº 1864) de acuerdo a la legislación tributaria vigente.
27) Carta de Presentación, de acuerdo al Anexo “A”.
28) Datos del Proponente, de acuerdo al Anexo “B”.
29) Ejemplar impreso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Especificaciones Técnicas, aclaratorias, circulares y toda otra documentación que sirve de base a la Licitación, descargadas gratuitamente del sitio web por el Oferente y solicitada en los Pliegos, firmados en todas sus hojas por el representante legal o apoderado..
30) Propuesta completa en formato digital, escaneado de los papeles originales con las firmas respectivas para ser publicado en la página web, dicho formato digital será en PDF (en CD o DVD) y es a los fines de cualquier observación pública de la oferta presentada. El contenido del CD o DVD será certificado por Escribano Publico Nacional que coincide con la documentación presentada. En caso de verificarse divergencias, la oferta será desestimada. Se deberán incluir los archivos editables en Excel de los análisis de precios y oferta económica para facilitar su revisión
La omisión o falta de presentación de cualquiera de los requisitos exigidos en los apartados 1) a 3) de la documentación del Sobre Nº 1 será causa de rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura por parte del funcionario que preside. Los requisitos exigidos en los apartados 4) a 31) del Sobre Nº 1 podrán ser presentados en la Mesa de Entradas del organismo que licito dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del acto licitatorio, dando a lugar al inmediato rechazo de la propuesta el incumplimiento de esta obligación. El sellado xx Xxx indicado en el apartado Nº 26) podrá ser presentado durante el acto de apertura conforme a lo previsto en el Art. 29º de la Ley 1864/48.
4.2.2 - El Contenido del Sobre Nº 2 será el siguiente
1) La oferta que será formulada en planilla de formato igual al que entregue el organismo licitante y a valores básicos correspondientes al mes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Art. 3º), según Anexo “E”
2) Planilla indicativa de la metodología aplicada para la determinación del jornal horario de las categorías de obreros del gremio de la construcción o de la cuadrilla tipo utilizada en los Análisis de Precios, debiendo contener como mínimo: jornal horario aplicado, porcentual de asistencia perfecta y cargas sociales e incidencia del seguro obrero conforme a la A.R.T. a la que se encuentre adherida.
3) Los análisis de costos y precios que deberán ser completos, no globales, discriminando todos los componentes del análisis realizado (Materiales, mano de obra, equipos, etc.) de todos y cada uno de los ítems y sub ítems que componen la oferta a valores básicos correspondientes al mes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo causal de desestimación de la misma la presentación de análisis globales. Dichos análisis serán presentados en formularios iguales al que incorpore, como ejemplo, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según Anexo “G”.
4) Planilla conteniendo el cómputo y presupuesto, con expresa indicación de la cantidad de unidades de cada ítem y/o sub ítem, precio unitario y total del mismo, confeccionada en formulario igual al que incorpore como ejemplo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El importe total de dicha planilla debe coincidir con el monto total indicado en la oferta, según Anexo “E”.
5) Plan de trabajos y cronograma de inversiones realizado conforme a las exigencias del organismo licitante establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra licitada. Este documento, si bien podrá confeccionarse agrupando partidas o ítems en rubros e importes mensuales y acumulados, una vez firmado el contrato deberá ser confeccionado desagregando todos los ítems intervinientes cuidando que se mantenga la estructura técnico-económica ofertada, a partir de la fecha de iniciación de trabajos.
6) Diagramas de provisión de materiales y de utilización de equipos que se presentarán cuando así lo disponga el organismo licitante en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra.
7) Propuesta completa en formato digital, escaneado de los papeles originales con las firmas respectivas para ser publicado en la página web, dicho formato digital será en PDF (CD o DVD) y es a los fines de cualquier observación pública de la oferta presentada. El contenido del CD o DVD será certificado por Escribano Publico Nacional que coincide con la documentación presentada. En caso de verificarse divergencias, la oferta será desestimada.
La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos en los apartados 1) al 7) del Sobre N° 2, será causal de la desestimación de la oferta en el mismo acto de la apertura.
4.3. Inspección de Obra
Según lo estipulado en la Cláusula Octava del Convenio entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Xxxxxxxx de Jujuy ,el procedimiento de selección del o los profesionales intervinientes será definido por la Sub-Secretaria de Obras Publicas dependiente de la Secretaria de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación, cuyas remuneraciones están incluidas en la financiación objeto del Convenio, debiendo los Profesionales seleccionados estar inscriptos en los Colegios Profesionales correspondientes de Jujuy o tener Convenio de reciprocidad con los Colegios Profesionales a los cuales pertenezcan los Profesionales seleccionados.
4.4. Moneda de Cotización y Pago
Los Oferentes expresarán el precio de la Oferta y la moneda de pago en la forma indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
4.5. Antecedentes técnicos de los Oferentes
Según se indica en el Art.4.2°, los Oferentes deberán presentar en el Sobre Nº 1, listado de Obras construidas, similares y/o afines a la que se licita, con finalización en el período que se indique según el Anexo “C”.
Se considerarán Obras similares aquellas cuyo volumen, técnicas constructivas, materiales, precio, ubicación y vías de acceso sean de características afines a las de la Obra licitada.
Para cada Obra se indicará:
- Denominación de la Obra.
- Localidad, Provincia y País donde se encuentra.
- Comitente.
- Dirección y Teléfono del Comitente.
- Fechas de iniciación y de Recepción Definitiva.
- Monto original de Contrato y fecha del mismo.
- Para cada Obra, certificado que la misma fue ejecutada por el Oferente, emitida por los respectivos Comitentes.
4.6. Antecedentes económico-financieros de los Oferentes
De acuerdo con lo estipulado en el Art.4.2° del presente Xxxxxx, los Oferentes deberán presentar, en el Sobre Nº 1, la documentación fehaciente y verificable que acredite su situación económico-financiera y que permite evaluar su capacidad de ejecución.
Esta será, como mínimo, la siguiente:
- Últimos tres (03) balances de la empresa o de cada una de las firmas integrantes de Uniones Transitorias de Empresas, certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Antecedentes comerciales y bancarios constatables.
- Estado de Variación de Capital Corriente a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior al de apertura de la licitación, suscrita por el Proponente y el Contador Público Nacional que la ha auditado.
4.7. Equipos y medios que el Oferente compromete utilizar en la Obra.
El Oferente deberá presentar en el Sobre Nº 1 de su Oferta un listado de los equipos que utilizará para la ejecución de la Obra señalando cuales son de su propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.
En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad a la fecha de Adjudicación y que éstos resulten de fundamental necesidad para la concreción de la Obra en el plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al Oferente, antes de la formalización del Contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.
4.8. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la Obra
Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y estudiar el terreno en que se implantará la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y fluctuación de las napas freáticas y subterráneas si fuera necesario, obstáculos sobre nivel y ejecución de la Obra, de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.
No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falla absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la Obra.
El sector de intervención es de libre acceso por lo que no se hace necesario la visita del mismo de forma coordinada.
4.9. Conocimiento que implica la presentación de la Oferta
La presentación de la Oferta por parte del Oferente, implicará que éste conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo para la Licitación, el terreno donde se realizará la Obra, los precios de los materiales, mano de Obra, los datos mencionados en el Art.4.7° del presente Xxxxxx, como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.
Asimismo, la presentación de la propuesta, implica que el Oferente no solo conoce sino que también acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación, así como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratación y ejecución de la Obra.
4.10. Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones
El Oferente deberá presentar, en el Sobre Nº 1 de su propuesta, el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones en porcentajes, y en el Sobre Nº 2 el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones en importes mensuales y acumulados, que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitación. El plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la Obra y el Cronograma de Inversiones establecerá los montos mensuales que deberá erogar el Comitente en consecuencia.
La omisión de la presentación del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones en porcentajes acompañando a la Oferta, será causal de la invalidación de la misma en el acto de apertura del Sobre Nº 1, así como también lo será la omisión de la presentación del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones en importe mensuales y acumulados en el Sobre Nº 2.
Si el Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones presentado con la Oferta no respondieren en forma racional a un normal y coherente desarrollo de la Obra, el Comitente podrá a su exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la Oferta o solicitar algunas aclaraciones sobre los mismos siempre que esto no signifique la modificación de la propuesta.
La Adjudicación de la Licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones presentados por el Oferente ni libera a éste de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la Obra, en el plazo estipulado en la documentación contractual.
Antes del inicio de la Obra, el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y un Cronograma de Inversiones actualizados y modificados de acuerdo con el Comitente siempre que la modificación no altere la estructura técnico-económica fundamental de la Oferta ni vulnere el principio de igualdad de tratamiento debido a todos los Oferentes.
El Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones constarán al menos de los siguientes elementos:
a) Plan de Trabajos
- Representación gráfica, mediante diagrama xx xxxxxx horizontales, de los períodos de ejecución de cada ítem e indicación numérica de las cantidades físicas o porcentajes de avance.
- Memoria Técnica Operativa que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e indique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación inicial.
- Indicación del período de ejecución de la Obra y del lapso que demande el Replanteo de la misma.
b) Cronograma de Inversiones
- Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para cada uno de los ítems y para el total de la Obra y la curva de las inversiones acumuladas.
4.11. Modificación o retiro de Ofertas antes de la Apertura
El Oferente no podrá modificar o retirar su Oferta después de presentada.
Cuando el Oferente desee modificar la propuesta ya presentada, podrá hacerlo, siempre antes del vencimiento del plazo previsto para presentar Ofertas, entregando un nuevo sobre que incluya las modificaciones. Si éstas afectarán solo al contenido del Sobre Nº 2, en este se inscribirá la leyenda “OFERTA MODIFICADA” y en el Sobre Nº 1 se incluirá copia de la nota por la que el Oferente notifica al Comitente de su decisión de modificar su Oferta. En este último caso la Oferta presentada en primera instancia no será considerada.
4.12. Gravámenes
Correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario y Contratistas todos los impuestos, derechos, tasas municipales, tasa de actuación profesional, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia de las prestaciones a que se obliga en el Contrato. Se considerará que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.
4.13. Radicación temporaria de equipos extranjeros
En el caso que el Oferente prevea la radicación temporaria de equipos, moldes, maquinarias, etc., provenientes del extranjero para ser utilizados temporalmente durante la ejecución de la Obra, pero sin ser incorporados a las mismas, deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:
a) La radicación temporaria de que se trate deberá estar dentro de los requisitos que establecen las disposiciones legales de la República Argentina que se refieren a este tema. El Oferente deberá estudiar cuidadosamente dichas disposiciones legales.
b) El Contratista será el único responsable de los atrasos en la marcha de la Obra o de los perjuicios de cualquier índole que pueda sufrir el Comitente o terceros, como consecuencia del incumplimiento o interpretación errónea por parte del primero, de las disposiciones legales antedichos.
c) Todas las gestiones, trámites, pruebas, constitución de garantía, gastos, etc., que fuese necesario efectuar estarán a cargo del Contratista, por su exclusiva cuenta y cargo.
d) No se efectuará al Contratista ningún pago que se individualice expresamente como compensación o financiación de elementos radicados temporariamente.
e) El Contratista deberá realizar las gestiones pertinentes ante las dependencias que correspondan.
f) El Comitente tendrá la primera opción de compra de los equipos así ingresados al país.
4.14. Garantía de Oferta
El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de su Oferta por los plazos establecidos en el Artículo 4.15°, como mínimo mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial de la Obra que se licite.
La Garantía de Oferta será constituida en las formas que indica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La omisión de esta garantía o su constitución por otro medio distinto a los enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, será causal de rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura.
El Comitente procederá a la devolución de la Garantía de Oferta en los siguientes casos:
1. Oferentes cuyas Ofertas no hayan sido admitidas en el acto de apertura o durante el análisis posterior. Las garantías se devolverán una vez que se haya firmado la Adjudicación de la Obra al Oferente que fuera seleccionado y vencido el plazo de impugnación del acto.
2. Oferentes que soliciten la devolución con una antelación de 10 días al vencimiento del plazo previsto de mantenimiento de Oferta en las condiciones establecidas en el Art.4.15° de este Pliego.
La devolución se efectuará dentro de los CINCO (05) Días Hábiles Administrativos de solicitada por el Oferente, la que deberá hacerse con una antelación de 10 días al vencimiento del plazo de mantenimiento y una vez producidos cualesquiera de los actos administrativos o vencimientos que se mencionan precedentemente.
A los TREINTA (30) días posteriores al perfeccionamiento del contrato se devolverá la garantía de la Oferta a los Oferentes no incluidos en la adjudicación.
4.15. Mantenimiento de las Ofertas
El Oferente deberá mantener las Ofertas por el término establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento, las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas por única vez y por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, siempre que los Oferentes no notificaran por escrito al Comitente su voluntad de no prorrogar el plazo hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha del primer vencimiento.
No se aceptarán prórrogas por plazos menores a los estipulados en este artículo.
Cualquier presentación en ese sentido, será considerada como la negativa del Oferente a prorrogar su Oferta y la misma será desestimada al vencimiento del plazo original.
CAPÍTULO 05.
APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Acto de Apertura de las Ofertas
Las Ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la Licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, o no laborable el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil siguiente.
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la Licitación para la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado y aún no se hubiera abierto ninguno de ellos, en el momento en que pretenda efectuarse la presentación y aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos previstos para el acto. Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.
5.2. Apertura de Sobres Nº 1
A la hora fijada para la apertura se abrirán todos los sobres Sobre Nº 1 de la totalidad de las propuestas, leyendo en voz alta el número de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y verificando si la documentación presentada se ajusta a lo establecido en el legajo de la Licitación.
En los casos que corresponda se declarará la inadmisibilidad de aquellas propuestas que no reúnan los requisitos necesarios establecidos en el Art.4.2.1°. Se procederá a separar los Sobres Nº 2 de éstas propuestas no admitidas, para ser devueltos oportunamente, sin abrir, a los Oferentes que los presentaron.
De todo lo actuado se labrará un Acta, en la que constará:
a) Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.
b) Monto y tipo de las Garantías de Oferta y emisor de las mismas.
c) Nómina de las propuestas rechazadas y las causas de rechazo, en cada caso, con expresa mención de que los Sobres Nº 2 de las mismas serán devueltos a los Oferentes respectivos, sin abrir.
d) Observaciones efectuadas por los presentes.
e) Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto.
Los Sobres Nº 2, se abrirán en un segundo acto diferido en el plazo que estipule el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Solo se abrirá el Sobre N° 2 de los Oferentes que hayan sido seleccionados según los Artículos 2.1° y 2.2° xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, y se devolverán sin abrir los sobres de aquellos Oferentes que no hayan superado dicha selección.
Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, Oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.
El Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente y se publicará junto a las ofertas admitidas en la página oficial de forma inmediata.
5.3. Apertura de Sobres Nº 2
Una vez que la Comisión designada por el Comitente se haya expedido sobre la selección de los Oferentes conforme a la mecánica de selección establecida precedentemente, se procederá a la apertura de los Sobres N° 2 – Oferta Económica – en la fecha que se fije para tal evento en un acto público de características similares al del Apertura del Sobre N° 1.
Se procederá a la apertura de los Sobres N° 2 – Oferta Económica – de las propuestas admitidas y seleccionadas, verificando la admisibilidad de lo presentado en estos sobres y leyendo en voz alta las ofertas económicas.
De lo actuado en este acto se labrará un Acta donde se dejará constancia de:
- Nómina de las propuestas cuyos Sobres Nº 2 fueron abiertos y admitido su contenido para la Licitación, numerados por orden de apertura con indicación del monto de las Ofertas económicas.
- Nómina de las propuestas rechazadas por inadmisibilidad del contenido del Sobre Nº 2.
- Requisitos omitidos para cada propuesta, que fueron causa de su rechazo.
- Observaciones efectuadas por los presentes.
Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, Oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.
El Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente y se publicará junto a las ofertas presentadas en la página oficial de forma inmediata.
5.4. Modificaciones y ampliación de la información
Una vez vencido el plazo para la recepción de las ofertas no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero el Comitente podrá pedir por escrito a los Oferentes aquellos datos requeridos en los Sobres 1 y 2 y que habiendo sido omitidos, no obligaran al rechazo de la Oferta, así como cualquier otra información complementaria que se considere necesaria, siempre que la misma no modifique aspectos sustanciales o que afecten lo Ofertado.
5.5. Inadmisibilidad de las Ofertas
La omisión o falta de presentación de cualquiera de los requisitos exigidos en los apartados 1) a 3) de la documentación del Sobre Nº 1 será causa de rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura por parte del funcionario que preside. Los requisitos exigidos en los apartados 4) a 31) del Sobre Nº 1 podrán ser presentados en la Mesa de Entradas del organismo que licito dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del acto licitatorio, dando a lugar al inmediato rechazo de la propuesta el incumplimiento de esta obligación. El sellado xx Xxx indicado en el apartado Nº 26) podrá ser presentado durante el acto de apertura conforme a lo previsto en el Art. 29º de la Ley 1864/48.
La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos por el Art.4.2.2°, apartados 1) al 7) del Sobre N° 2, será causal de la desestimación de la oferta en el mismo acto de la apertura de dicho sobre.
El Comitente podrá solicitar vía web para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación de la Oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presente los Oferentes, serán dadas a conocer a todos los interesados vía web.
Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas en el mismo acto de apertura o posteriormente, durante su evaluación, las propuestas en las que se compruebe:
a) Que un mismo Oferente, o Representante Técnico o empresa subsidiaria o miembros de un mismo holding, intervenga en dos o más propuestas.
b) Que exista acuerdo entre dos o más Oferentes o Representante Técnico para una misma Obra y realicen Ofertas separadas.
c) Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietario de Empresas que formulen Ofertas en forma separada.
Durante el proceso de análisis de las Ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias sustanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, no se la seguirá considerando, dejando constancia de tal decisión y justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado.
Una vez vencido el plazo para la recepción de las ofertas no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni efectúe cambios en la documentación o en el precio Ofertado.
Asimismo, queda expresamente aclarado que se publicarán todas las ofertas a los fines de poder recepcionar observaciones que sean coherentes para ser tenidas en cuenta a la hora de la adjudicación de la licitación.
5.6. Decisiones de las Autoridades de Aplicación
La Comisión de Evaluación deberá emitir un Informe de Pre-adjudicación -dentro de los diez (10) días hábiles administrativos desde la fecha de la apertura de los Sobres de las Ofertas- indicando los argumentos administrativos, jurídicos, técnicos, económicos y contables que respalden sus conclusiones, en el cual elaborará un Orden de Mérito, con el resultado de la evaluación de todas las Propuestas Técnicas, Económicas y de Precio, la Comisión de Evaluación de Oferta.
Dicho informe de pre-adjudicación, será elevado debidamente fundado a través de la vía jerárquica a los efectos que se proceda a su aprobación o rechazo y a la adjudicación de la obra mediante correspondiente Decreto del Poder ejecutivo
En el caso que el presupuesto ganador sea mayor que el de la oferta, para su adjudicación primero se deberá contar con el apto financiero del ente Financiero en cumplimiento del CONVENIO.
Las Empresas Oferentes podrán presentar impugnaciones que deberán ajustarse al procedimiento descrito en el Art.6.7°.
5.7. Oferta Única
En caso de que se presentara una Sola Oferta, la Comisión la analizará y si la misma se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el Pliego y resultara conveniente, podrá ser recomendada su adjudicación.
5.8. Licitación Desierta
Se declarará desierta la Licitación Pública de la presente Obra, cuando ocurran los siguientes supuestos:
1. Cuando no existan Oferentes.
2. Cuando existiendo Oferentes ninguno de ellos sea admisible.
5.9. Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora será la que se ocupará de estudiar las propuestas presentadas al acto licitatorio y emitirá; en primer lugar un informe acerca del cumplimiento de las propuestas de los requisitos del sobre N° 1, o para el caso de los sobres N° 2 emitirá informe acerca de la oferta más conveniente que establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy que se publicará en la página oficial. Estará constituida por funcionarios y/o técnicos que designará el Intendente Municipal por Decreto correspondiente.
CAPÍTULO 06.
ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN
6.1. Aprobación de la Licitación y Adjudicación
La Adjudicación se hará a la Oferta que resulte seleccionada, según los criterios que se establecen en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los demás documentos de esta Licitación.
Una vez que el Comitente haya evaluado el informe de la Comisión, se procederá a la Adjudicación, dentro de los términos establecidos de la validez de la Oferta y las Condiciones Particulares. Se informará de ello al Adjudicatario en forma fehaciente, indicando claramente la fecha prevista para la Firma del Contrato.
La devolución de las Garantías de Oferta no implica el retiro o caducidad de las Ofertas de los Proponentes a los que no se adjudicó la Licitación, dado que el mantenimiento de éstas se rige exclusivamente por el Art.4.15° del presente Pliego.
Junto con la notificación de la Adjudicación, se notificará al Adjudicatario las observaciones que el Comitente efectúa a su propuesta de Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones, a los efectos de que adecue el mismo para la firma del Contrato.
6.2. Moneda para la Presentación de las Ofertas
La moneda para la presentación de la Oferta será el Peso de curso legal en la República Argentina.
6.3. Ajuste del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones
Dentro de los DIEZ (10) Días Hábiles Administrativos de notificada la Adjudicación, el Adjudicatario presentará el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la Adjudicación, según lo establecido en Art.6.1°.
Una vez presentado, el Comitente dispondrá de CINCO (5) Días Hábiles Administrativos para efectuar nuevas observaciones al plan corregido. Transcurrido ese plazo sin que el Comitente formulara observación alguna, el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones presentado se dará por aprobado y pasará a integrar el Contrato, suscribiéndose conjuntamente con éste.
En caso de ser observado, el Adjudicatario presentará nuevamente el Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones corregidos en el mismo plazo establecido originalmente, contando el Comitente con el mismo término para expedirse. De no mediar observación dentro de éste último plazo, se lo dará por aprobado.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en caso en que la complejidad de la Obra lo justifique, podrá ampliar los plazos estipulados en el presente artículo o adelantar la notificación de las observaciones efectuadas al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones y/o modificar el plazo estipulado en los Art. 6.5° y 6.6° de este Pliego.
En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea “Replanteo” y si la misma coincide o no con la iniciación formal de la Obra.
La aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones por el Comitente, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la Obra, en el plazo estipulado.
El Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones aprobados se mantendrán vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables, según criterio establecido en el Art. 10.4° del presente Pliego. Asimismo, durante el transcurso de los trabajos y previa expresa aceptación del Comitente, el Contratista podrá introducir modificaciones al Plan sobre la base de la situación que ese momento presente la Obra y los distintos aspectos relacionados con ella, siempre que no se modifiquen el Plazo de Ejecución Total y que las modificaciones emergentes de orden económico o financiero no sean menos favorables para el Comitente, que las existentes previo a la modificación.
En caso de haberse otorgado prórroga del plazo contractual o haberse autorizado trabajos suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos adecuada a la nueva situación de la Obra, dentro de los DIEZ (10) Días Hábiles Administrativos, de notificado de la prorroga o de la autorización.
6.4. Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato
Dentro del plazo estipulado, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a partir de la notificación de la Adjudicación y previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:
a) Constancia de cumplimiento de los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, respecto de las inscripciones y gravámenes locales.
b) Garantía de cumplimiento de Contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Art.6.5°.
c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, según lo estipulado en el Art.6.3°.
d) Constancia de inscripción de constitución de la UTE, de corresponder.
e) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, Memoria Técnica Operativa y demás documentos cuya variación haya sido solicitada por el Comitente.
El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y en forma, otorgará derecho al Comitente a optar por revocar la Adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta.
6.5. Garantía del cumplimiento del Contrato
El adjudicatario afianzará el cumplimiento del Contrato, mediante una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%), del monto contractual, en cualquiera de las formas que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a favor de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy.
Cuando los términos contractuales, prevean la actualización monetaria del monto contractual, el monto de las garantías también deberá ser actualizado en forma de asegurar permanentemente un afianzamiento equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del mismo.
La actualización del monto de la garantía en más o en menos, será obligatoria para el Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberá realizarse con la emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederá en caso de modificaciones del monto contractual, en más o menos, por adicionales o quitas de obras, trabajos no previstos, etc.
En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la garantía de cumplimiento del contrato con la garantía de la Oferta se requerirá una presentación formal en tal sentido ante el Comitente y la adecuación de la fecha de vencimiento a lo estipulado en el párrafo anterior.
Las eventuales afectaciones sobre esta garantía que el Comitente realice en virtud de lo dispuesto en este Pliego, deberán ser repuesto por el Contratista en un plazo de no más xx XXXX (10) Días Hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, según lo estipulado en el Art. 14.3°, inc. f).
6.6. Revocación de la Adjudicación
Si dentro de un plazo de TREINTA (30) Días Hábiles Administrativos de la correspondiente notificación de la adjudicación, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no concurriere al acto de la firma del mismo o no aceptare
suscribirlo, el Comitente podrá sin intimación previa, revocar la adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la Garantía de Oferta. Tal decisión no dará derecho al Adjudicatario a reclamo de ningún tipo.
En esas circunstancias, el Comitente podrá adjudicar la Licitación de la Oferta que hubiere resultado evaluada como la segunda más conveniente.
6.7. Impugnación de los actos administrativos
Dentro de los CINCO (5) Días Hábiles Administrativos a partir de su notificación a los interesados, se podrán efectuar impugnaciones a los actos administrativos correspondientes a la Licitación, siguiendo los mecanismos que se consignan en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Art. 18°).
6.8. Formalización del Contrato
Se suscribirá el Contrato de Obra, entre el Adjudicatario y un representante autorizado del Comitente.
Toda la documentación, que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes, en el acto de suscribirlo. Una vez firmado el Contrato y dos copias, autorizadas por el Comitente, de la totalidad de la documentación contractual, el Contratista procederá al pago del sellado xx Xxx que corresponde para el Contrato, en la jurisdicción del Comitente, debiendo presentar a este último la constancia de tal pago, para la prosecución del trámite administrativo.
CAPÍTULO 07.
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
7.1. Domicilios legales de las Partes y notificaciones
El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad especificada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también una dirección de correo electrónico que serán utilizadas para todas las notificaciones de los trámites administrativos de la obra y deberá mantenerlo en la misma durante la vigencia del Contrato.
Los cambios de domicilio de una de las partes, deberán ser notificados por escrito a la otra. Esta obligación subsistirá para el Contratista hasta después de aprobada la Recepción Definitiva de la Obra Contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por Daños y Perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.
En la misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio de domicilio haya tomado estado público en razón de publicaciones o avisos periodísticos.
Toda notificación será válida en el domicilio que figure en el Contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la parte emisora de la misma.
Todas las notificaciones entre las partes serán por escrito o vía correo electrónico.
Si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, adoptare como medio de notificación el fax, correo electrónico (a casilla de email) u otro equivalente, las notificaciones efectuadas por ese medio, serán consideradas válidas y fehacientes.
7.2. Instrumentos contractuales y Documentación accesoria
Serán instrumentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas partes suscribirán, sin que el orden de enunciación represente prelación de uno sobre otros, los siguientes:
a) El presente Pliego.
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
c) Los Planos y Planillas de la Licitación.
d) Las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de la Obra.
e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de Licitación que el Comitente hubiera hecho conocer via web a los interesados antes de la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.
f) Las Planillas de Cómputo de la Obra.
g) La Memoria Técnica Operativa.
h) La Oferta.
i) El Acta de la Adjudicación.
j) El Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado.
Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:
a) La orden de iniciación de los trabajos.
b) El Acta de iniciación de los trabajos.
c) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección, y los restantes registros y libros mencionados en el Art. 8.3°
d) Los Planos Complementarios que el Comitente, entrega al Contratista durante la ejecución de la Obra, los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.
e) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente.
7.3. Orden de Prelación de la documentación contractual
En caso de discrepancia de la documentación contractual, sobre aspectos administrativos-legales para la interpretación y ejecución del Contrato, se tomará el siguiente orden de prelación:
1- El Contrato.
2- Aclaraciones, comunicaciones y circulares del Comitente, previas a la apertura de la Licitación. 3- Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
4- Pliego de Bases y Condiciones Generales.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos de obra, de especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, para la interpretación y ejecución del Contrato, se tomará el siguiente orden de prelación:
1- La Oferta.
2- Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico del Comitente, previas a la apertura de la Licitación. 3- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
4- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
5- Plano de Detalles y/o de construcción aprobados por el Comitente. 6- Planos Generales y/o de construcción aprobados por el Comitente. 7- Análisis de Precios.
8- Memoria Técnica Operativa.
9- Planilla de Cómputo o listado de ítems o partidas de la Licitación.
Asimismo, tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo representado y escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas en los planos sobre lo representado a escala.
7.4. Cesión del Contrato
El Contratista, no podrá ceder ni transferir el Contrato celebrado con el Comitente, en todo o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización expresa del Comitente.
El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Comitente para rescindir unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente.
7.5. Subcontratación. Responsabilidad por subcontratos
El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la Obra adjudicada, deberá obtener la previa conformidad del Comitente. Para ello pedirá por escrito la autorización para subcontratar indicando el nombre del subcontratista, la forma de contratación, las referencias y antecedentes del mismo y toda otra información que solicite el Comitente.
Los subcontratistas, se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la Obra para el Contratista, no creando a la Comitente obligación ni responsabilidad alguna.
Xxxxxx subcontrato autorizado por el Comitente, eximirá al Contratista de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de la obra subcontratada, le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente.
7.6. Vigencia del Contrato
El Contrato entrará en vigencia desde su firma. La vigencia del Contrato solo se extinguirá por rescisión del mismo o por la recepción definitiva de la obra.
7.7. Responsabilidad por infracciones
El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales, provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecución de la Obra. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas y reglamentos.
7.8. Legislación Argentina
Durante la vigencia del Contrato, el Contratista y su personal, ya sean permanentes o no, Argentinos o Extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existente en la República Argentina.
Este acatamiento se extenderá a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la República Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del Contrato.
7.9. Invariabilidad de los Precios Contractuales
Los precios estipulados en el Contrato serán invariables, salvo las redeterminaciones de precios que eventualmente correspondan por aplicación del mecanismo establecido en el Art.16.1° y/o modificaciones solicitadas por el Comitente.
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para los cuales no se hubiere establecido ítem o partida en el mismo, se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios contractuales siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto del Contrato.
7.10. Responsabilidad del Comitente
El Comitente será responsable frente al Contratista por el proyecto de la obra a construir que haya confeccionado o aprobado, sin que esto elimine las obligaciones de este último estipuladas en el Art. 10.3° del presente Pliego.
El Comitente, soportará los daños y perjuicios, incluyendo los gastos improductivos y las prórrogas del plazo contractual originadas por paralizaciones totales o parciales de la Obra, solo cuando esas paralizaciones, sean consecuencia de su culpa o de sus órdenes, como así también de los hechos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el Art .94° de la Ley Nº 1864/48.
En esta situación se encuadrarán los actos del poder público posterior a la Licitación y no previsto en la documentación de la misma, que se compruebe fehacientemente que han determinado la paralización de la obra, por ser la Comitente persona del derecho público.
7.11. Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista
El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origina al Comitente y a terceros por dolo, culpa o negligencia.
El Contratista tomará a su debido tiempo, todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar daños a la obra que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del estado, del Comitente o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales.
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o fuerza mayor.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de la obra, e incluirán a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantía.
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara el Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicará al Comitente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una nota detallando las circunstancias de los hechos.
Además, dentro de los cinco (5) días subsiguientes, presentará dos (2) copias de la denuncia formulada a la compañía aseguradora con la que hubiese contratado el seguro contra terceros.
7.12. Sistemas patentados
Si en la ejecución de la obra, el Contratista, adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá presentar anticipadamente a la Inspección, los permisos que lo autorizan a emplear, dichos sistemas o procedimientos.
Los derechos para el empleo en la obra, de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o procedimiento constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante él o ante el Comitente por uso indebido de patentes.
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente, deberá de inmediato reemplazarlo por otro, de igual eficacia y calidad. Si el Comitente, lo considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista deberá mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, el Comitente efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito en garantía del mismo.
7.13. Garantía de materiales y trabajos
El Contratista, garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran experimentar la obra por efecto de la intemperie u otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.
7.14. Plazo para reclamaciones
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación ante el Comitente, no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el de Base y Condiciones Particulares, deberán ser notificadas su intención de reclamar dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las motive, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc., dentro de los CUARENTA (40) días de producido el hecho. Si no lo hiciera perderá todo derecho.
7.15. Divergencias en la interpretación de la documentación contractual. Arbitraje
Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretación de la documentación contractual, será resuelta, en primera instancia, por el Comitente, sin perjuicio de lo cual, cualquiera de las partes podrá someter la cuestión a Arbitraje, conforme seguidamente se establece:
Una vez notificada, la otra parte de la decisión de someter la cuestión a arbitraje, las partes procederán en un plazo no superior a los TREINTA (30) días, a integrar un panel de arbitraje constituido por un miembro designado por cada parte, los cuales a su vez designaran a un tercero que los presidirá. Si cumplido los QUINCE (15) días contados a partir de la fecha en que se hubo concretado el nombramiento realizado por las partes, no existiera acuerdo sobre la designación del tercer miembro se invitará al presidente del Tribunal Arbitral de Obras Públicas de la Nación, para que se designe al presidente del panel.
El dictamen del Tribunal Arbitral será vinculante para las partes.
Si por cualquier causa no fuera posible concretar la designación del Panel en tiempo y forma, o si no existiera dictamen arbitral, luego de los NOVENTA (90) días de completado el panel, se considerará agotada esta instancia y cada una de las partes, podrá acudir a un nuevo arbitraje.
En ningún caso, el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí, los trabajos, ni aun parcialmente. Si así lo hiciere, se hará pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de suspensión.
Para la interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación establecido en el Art. 7.3° del presente Pliego.
CAPÍTULO 08. INSPECCION DE LA OBRA
8.1. Inspección y Supervisión de los Trabajos
La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista, estará a cargo del personal permanente o eventual, que el Comitente, designe al efecto y que constituirá la Inspección de la Obra.
El Inspector, cuando esta función la ejerce una sola persona, será el representante del Comitente en la Obra, ante él deberá reclamar el Contratista, por las indicaciones del personal auxiliar de la Inspección, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza relacionados con la Obra.
8.2. Atribuciones de la Inspección
La Inspección, tendrá, en cualquier momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la Obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.
El Contratista, suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuoso, como así también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado en la documentación contractual.
El Contratista y su personal, cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por escrito, por la Inspección. La que tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en los Art. 10.23° y 10.24° del presente Pliego.
8.3. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra
En la Inspección de la Obra, se llevarán los siguientes registros:
a) Registro de Actas.
b) Registro de Ordenes de Servicio.
c) Registro de Notas de pedido.
d) Registro de Mediciones.
e) Libro Diario.
A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con hojas foliadas, impresos en un modelo que le entregará la Inspección y en las cantidades de blocks y de copias que ésta indique.
Salvo dispuesto de otra forma en las Bases y Condiciones Particulares los Libros, que también deberá proveer el Contratista, serán de tapa dura y foliada, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de Libros será indicada por la Inspección.
La primera hoja de cada Libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Tanto los registros como los libros deberán ser entregados por el Contratista al Comitente antes de que comiencen los trabajos.
La escritura que se realice en todos estos documentos, se efectuará con bolígrafo, no deberán contener xxxxxxxxxx, enmiendas, interlineado, ni agregados que no se encuentren debidamente salvados.
Las firmas del Inspector y del Representante Técnico, deberán ser aclaradas perfectamente mediante sellos.
Podrá implementarse actas móviles impresas en impresoras láser o a chorro de tinta, con la intervención de ambas partes.
8.4. Registro de Actas
Este registro, se destinará al asiento de las actas, que se labren en cada etapa de la Obra, con relación al cumplimiento por parte del Contratista, de las exigencias del Contrato, al desarrollo de la Obra y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar.
Este registro deberá permanecer en Obra, en la Oficina destinada a la Inspección y solo será usada por ésta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello.
8.5. Registro de Órdenes de Servicio
En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista.
Solo será usado por la Inspección y por el personal del Contratista debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección.
Extendida una Orden de Servicio, por la Inspección, se le entregará el duplicado al Representante Técnico, quien se notificará de la misma, firmando a tales efectos en original y todas las copias dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección.
No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de Órdenes de Servicio habilitado a tal efecto.
En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.
Se aplicará al Contratista una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1%0) del monto contractual, actualizado por cada ocasión en que se negara a notificarse de una Orden de Servicio o no procediera a su cumplimiento.
8.6. Registro de Notas de Pedido
Este registro será llevado por el Contratista y en el extenderá los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección. No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del registro de Notas de Pedido habilitados a tal efecto.
8.7. Registro de Mediciones
Este registro, será llevado por la Inspección y se detallarán en él, las mediciones que se practiquen en la Obra, tanto para los trabajos que queden a la vista, como los que deberán quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.
Los cómputos se acompañarán con los croquis, que se estimen necesarios para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por el Inspector y el Representante Técnico.
Para proceder a la liquidación de los trabajos, se considerarán exclusivamente los valores asentados en este registro. Los folios originales, serán archivados por la Inspección, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado, acompañará a los certificados de obra y a las restantes copias si las hubiera, se les dará el destino que indique la Inspección. Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección.
8.8. Libro Diario
Este libro será llevado por la Inspección y permanecerá en Obra en la oficina de la misma. Se habilitará el Libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico en el primer folio, donde deberá constar la identificación de la obra, el número del Libro Diario que se trate y la cantidad de folios que contiene. En el mismo la Inspección hará constar diariamente los siguientes datos y que refrendará con su firma:
- Día, mes y año.
- Estado del tiempo (1: Lluvia, 2: Viento, 3: Nieve, 4: Heladas, 5: Inundaciones de la Obra, 6: Corte de los accesos a la obra, 7: Humedad Excesiva, 8: Huelga General del Gremio (salvo de que se trate de acción específica contra el Contratista), 9: Orden de paralización emanada por la Inspección (por causas ajenas al Contratista), indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, las que serán causales directas de ampliación del plazo de obra y no darán lugar al reconocimiento de gastos improductivos.
- Milímetros de lluvia caída, si se cuenta con pluviómetro.
- Movimiento de equipos.
- Frentes de trabajos y su ubicación.
- Trabajos que se ejecutan en ese día.
- Ordenes de Servicio, Actas y pedidos tramitados.
- Nombre de personas que visiten la Inspección en la Obra.
- Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.
- Ensayos y pruebas realizadas.
- Presencia o ausencia del Representante Técnico.
- Cualquier otro dato que se considere de interés.
8.9. Significación y alcance de las Órdenes de Servicio
a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.
b) Cuando el Contratista considere que cualquier orden impartida se excede de los términos del Contrato, igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de QUINCE (15) días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección por Nota de Pedido, su reclamación fundada. La Inspección deberá dar respuesta a la objeción dentro de los TREINTA (30) días. En caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se establece en el apartado de este mismo artículo. En igual forma procederá si la Inspección reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.
Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de QUINCE (15) días sin realizar su presentación, caducará su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f) de éste mismo artículo.
c) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada. En caso de incumplimiento se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado f).
Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias impuestas en la orden exceden las Obligaciones del Contrato.
d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, será resuelta en primera instancia por el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la Orden, la misma deberá ser cumplida en los términos del apartado c), aplicándose la multa prevista en caso de incumplimiento.
e) El Contratista no podrá por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de la multa por paralización de Obras. Las paralizaciones de Obras producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación Art.14.3° inc. c) del presente Pliego.
f) Se establece una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días corridos.
8.10. Documentos que el Contratista debe guardar en la Obra
El Contratista conservará en la Obra una copia ordenada y completa de los documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido contralor o supervisión de los trabajos que se efectúen.
CAPÍTULO 09.
EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL
9.1. Presencia del Contratista en la Obra
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en la Obra durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer cumplir las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.
9.2. Representante Técnico del Contratista
El Contratista es responsable de la conducción técnica de la Obra y salvo disposición en contrario xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la presencia permanente de un Representante Técnico con título profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional competente.
El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, debiendo encontrarse en Obra durante las horas en que se trabaje en la misma.
El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su Representante Técnico ante la Inspección, sin perjuicio de las acciones que contra este último pudiera ejecutar.
Déjese establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación jurídica con el Comitente.
A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición. Toda modificación de Obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante.
La ausencia injustificada en la Obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de DOS DECIMOS POR MIL (0,2 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de ausencia, sin perjuicio de la aplicación del Art.14.3° inc. a) del presente Xxxxxx, en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas.
El Comitente podrá ordenar al Contratista el remplazo del Representante Técnico cuando causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan.
El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo y contar con la aceptación expresa del Comitente. Deberá asumir sus funciones en el término de 5 (cinco) días contados desde la emisión de la orden de reemplazo.
9.3. Personal del Contratista
El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para el estricto cumplimiento del Contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la Obra de todo el personal que por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, o que a simple juicio perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.
La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la Obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del Contratista.
Estas órdenes no serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente.
9.4. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional
El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasiona están incluidas en su Oferta.
Deberá exhibir, cuando la Inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.
El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.
En el Obrador y en lugar bien destacado se colocará una lista de jornales que se abonan en la Obra y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos. Igual formalidad observarán los Subcontratista aceptados por el Comitente.
Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de Obra si el Contratista no hubiera ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o no se mantuviere al día el pago del personal afectado a la Obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese período.
A tal efecto, la Inspección de la Obra hará constar en la tramitación interna del certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tal concepto, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el libro de jornales rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar la constancia del pago al personal.
La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de pago correspondiente, en las que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la Obra y por el mes de que se trata, incluido A.R.T.
El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las Autoridades Competentes por intermedio del Comitente.
9.5. Seguridad, higiene y accidentes de trabajo
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley 19.587 / 72, Decreto Reglamentario 911 / 96 y Resolución 11069 / 91) y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la Obra, la Póliza de Seguros por Accidentes de Trabajos para todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la Obra, extendido por una Compañía de Seguros aceptada por el Comitente.
Es obligatorio para el Contratista tener en la Obra los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.
CAPÍTULO 10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecución de la Obra por el Contratista
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.
El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en Obra de todos los materiales, como así también la mano de Obra y todo personal necesario para la realización correcta y completa de la obra Contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de la Obra, la disposición del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que la Obra quede total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.
Los Pliegos de Especificaciones Técnicas podrán indicar la obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.
10.2. Iniciación de la Obra
El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita emanada del Comitente.
El Comitente impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.
La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente justificada otorgará derecho al Contratista a rescindir el Contrato.
El plazo para iniciar la Obra estará fijado en el Pliego General de Condiciones Particulares, y no será superior a los TREINTA (30) días contados desde la notificación de la orden de iniciación. En caso de silencio de dicho Pliego, se entenderá que rige este último plazo.
Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el Acta respectiva. Cuando la tarea de Replanteo represente la iniciación formal de la Obra y así figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podrá hacer las veces de Acta de Iniciación de los trabajos debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter.
10.3. Plazo de ejecución de la Obra
El plazo de ejecución de la Obra será fijado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Comenzará a computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el Acta respectiva y finalizará en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al Comitente que ha terminado los trabajos y que la Obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse la Obra correctamente ejecutada y en condiciones de ser recibida.
10.4. Prórroga del plazo para la ejecución de la Obra
El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del Contrato dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por el Comitente.
A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración, especialmente las siguientes causas:
a) Si el Comitente encomienda trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo total contractual.
b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones, materiales, terrenos y otros elementos necesarios, para la iniciación o prosecución de la Obra, que contractualmente deban ser provistos por éste.
c) Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, entendiéndose como tales, los que prevé el Art. 94° de la Ley Provincial Nº 1864/48.
d) Para la prórroga del plazo de obra solamente regirá lo previsto en el Decreto N° 1118-OP-85.
e) Xxxxxxx imputables fehacientemente a otros Contratistas del Comitente, si los hubiere.
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la Inspección, dentro de los QUINCE (15) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración.
El Contratista deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque.
El Comitente se pronunciará sobre el pedido de prórroga dentro de un plazo de QUINCE (15) días, a partir de la fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista, no pudiendo rechazarlos de plano sin justa razón. A tal fin podrá solicitar ulteriores aclaraciones al Contratista el que estará obligado a informarlas en el plazo a tal efecto concordado entre las partes.
En caso que el Comitente no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su vencimiento se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolución.
En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas, las mismas se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción.
10.5. Entrega de los terrenos o del lugar de la Obra
A solicitud del Contratista, el Comitente, podrá, a su exclusivo juicio, proceder a la entrega de los terrenos o del lugar donde se realizará la Obra, antes de la iniciación formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras condiciones contractuales. La entrega se formalizará mediante Acta.
En caso de necesidad la entrega de la tenencia del terreno se hará conjuntamente con el Replanteo o con el Acta de iniciación de trabajos, según lo que se hubiera estipulado eventualmente entre las partes.
10.6. Seguros
El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y contar con la previa aceptación del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros:
10.6.1. Seguros obligatorios
a) Seguro de Caución por Incumplimiento de Contrato
b) Seguro de Todo Riesgo de Construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía.
c) Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual
d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias
e) Seguros de Vida obligatorio, Seguros de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguros de Vida de Convenios colectivos si lo hubiere
f) Seguro de automotores, equipos y maquinas asignados a la Obra.
g) Seguro contra incendio
h) Los que con tal carácter especifique el Pliego General de Condiciones Particulares
i) Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio de las obras.
El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la Obra.
10.6.2. Personal del Comitente y de la Inspección
El personal permanente y/o eventual de la Inspección de Obra deberá ser asegurado por el Contratista, contra accidentes. Las pólizas serán individualizadas e intransferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria incapacidad permanente y muerte.
Las indemnizaciones serán las máximas que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la Obra, la nómina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establecerá la cantidad de personas y el monto de las primas correspondientes al personal de la Inspección y la forma de actualización del mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado por el Contratista y el fijado en el Pliego General de Condiciones Particulares, le será reintegrada o cargado al Contratista, según corresponda.
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente o al Estado que demande el seguro para el personal de la Inspección.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas o su certificado de cobertura correspondientes dentro de los tres (03) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. En este último caso, deberá reemplazar el certificado de cobertura dentro de los treinta (30) días en que se lo notifique del cambio.
El atraso en la entrega de las pólizas correspondiente a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado.
10.6.3. Entrega de Pólizas:
Todas las Pólizas de Seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse la Obra. Sin este requisito no se procederá ni al Replanteo ni a la iniciación de Obra, (haciéndose pasible de la aplicación de la multa establecida en el Art. 15.2°), como tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo éste el derecho de la percepción de interés por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los Daños y Perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas x xxxxx del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
10.7. Prestaciones para la Inspección
El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Las oficinas estarán dotadas de electricidad, agua y cloaca, cuando ello sea posible y el Contratista la mantendrá en perfecto estado de higiene. Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un aparato telefónico para uso exclusivo de la Inspección.
El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar la Obra sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los Replanteos, Mediciones, Relevamiento y Verificaciones, que motive la ejecución de la obra, todas las veces que ésta lo solicite.
10.8. Movilidad para la Inspección
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, podrá indicar la obligatoriedad y las condiciones de la entrega de vehículos para la movilidad de la Inspección. En ese caso, dentro de los TREINTA (30) días de notificada la orden de iniciación de los trabajos, el Contratista entregará, él o los vehículos que estipulen.
Los vehículos serán proporcionados al Comitente desde la fecha de su exigencia de entrega y estarán a disposición de las obras hasta la Recepción Definitiva.
En caso de silencio xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares, se entenderá que la movilidad de la Inspección estará a cargo del Contratista.
10.9. Replanteo de la Obra
El Contratista efectuará el Replanteo plani-altimétrico de la Obra sobre la base de los Planos del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy. A tal efecto colocará los puntos fijos, puntos de líneas, amojonamientos, balizamientos y demás elementos que permitan el exacto relevamiento y/o replanteo de la obra en todo momento.
Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, que pudieran ser afectadas por la ejecución de las mismas para lo cual recabará del o los organismos que correspondan toda la documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones.
El Replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de Replanteo con respecto a los Planos de la Obra y a los errores que pudieran deslizarse.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el Replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la Inspección que debe intervenir en el nuevo Replanteo parcial.
La fecha y hora de iniciación de las operaciones de Replanteo serán notificadas por el Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de Replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, obrero, etc. Serán por cuenta del Contratista.
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y niveles correspondientes.
El Replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el Replanteo haya sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la Obra, la fecha del Acta inicial del mismo será la única válida a los efectos de computar el plazo contractual.
De cada operación de Replanteo se labrará un Acta, que será firmada por la Inspección y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la primera.
La negativa injustificada del Contratista a realizar el Replanteo total o parcial de la obra o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará lugar a lo siguiente:
a) En aquella en las que el Replanteo sea la tarea que determine la iniciación formal de la Obra, vencido el plazo estipulado por el Art.10.2° del presente Xxxxxx, sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el Comitente podrá optar por el derecho a la rescisión con pérdida de garantía que le acuerda el Art. 14.3° inc. b) del presente Pliego. De no optarse por la rescisión se aplicará únicamente la multa diaria por xxxx en la iniciación de los trabajos (Art.15.2°) y se procederá de inmediato al Replanteo de oficio, según se establece en el inciso d) del presente artículo.
b) En aquella en la que el Replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la iniciación formal de la Obra y ésta cuente ya con Acta de iniciación, si la no-ejecución del Replanteo representa la interrupción de la totalidad de los trabajos previstos en el plan respectivo, comenzarán a computarse, a partir de la fecha notificada al Contratista para iniciar el Replanteo, los plazos que estipula el Art.14.3° inc. h) del presente Xxxxxx para que el Comitente pueda optar por la rescisión del Contrato por causa del Contratista dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará la multa diaria que establece el inciso c) del presente artículo, computada a partir de la fecha fijada por la Inspección o en su defecto, por el Plan de Trabajos, para la iniciación del Replanteo y se procederá de inmediato al Replanteo de oficio estipulado en el inciso d) de así corresponder.
c) La negativa del Contratista a realizar cualquier Replanteo total o parcial (salvo el estipulado en el punto a) de este artículo, o su no-concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará lugar a la aplicación de una multa por cada día de atraso equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente justificada. De persistir la demora por más de TREINTA (30) días, el Comitente podrá optar por suspender la aplicación de la multa y realizar de oficio el Replanteo correspondiente.
d) El Replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y c) de este artículo será realizado por el Comitente o Contratado por éste con terceros, debitando al Contratista los gastos emergentes a cuyos efectos, así como a los de la percepción de las multas, podrá afectarse la garantía de Contrato. El monto afectado deberá ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que estipule el Comitente. Los resultados del Replanteo, en este caso, le serán notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su conformidad con el trabajo realizado por el Comitente, no admitiéndose sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse posteriormente.
10.10. Acopios
El Contratista podrá realizar acopios de materiales en Obra sin que por ello el Comitente deba hacer medición ni pago alguno.
10.11. Derechos y obligaciones del Contratista respecto a las Empresas de Servicios Públicos
Para la Obra a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las Empresas de Gas, Transporte, Electricidad, Teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de la Obra, corriendo con todos los gastos del trámite.
En caso de que debieran abonarse a dichas Empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar su importe será abonado por el Contratista pero le será reconocido por el Comitente en el primer certificado que se emita, a partir de los TREINTA (30) días de presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los Pliegos de Condiciones o en su defecto, fueran considerados por la Inspección como indispensables para la ejecución de la Obra. En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Comitente.
Los entorpecimientos o atrasos de Obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidas en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.
Las instalaciones subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produzcan, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.
Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.
10.12. Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de Reparticiones Públicas
Para la Obra a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de Reparticiones Públicas, nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruce de vías férreas, de rutas camineras, xx xxxxxxx, ocupación xx xxxxxxx, etc., el Contratista deberá efectuar las gestiones ante las Empresas respectivas para obtener el permiso para llevar a cabo la Obra.
El Contratista abonará los derechos que correspondan, los que serán reconocidos por el Comitente en el primer Certificado que emita a partir de los TREINTA (30) días de presentada la constancia pertinente.
Los entorpecimientos o atrasos de Obra que pudiera producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga del plazo.
En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean de preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservación.
10.13. Relaciones con otros Contratistas
El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.
La vigilancia general de la Obra quedará a cargo del Contratista de la obra principal. Este permitirá a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, etc. en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los distintos depósitos de materiales y enseres.
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su Obra a la de los demás Contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se impartan y/o a los planos de especificaciones.
Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, fallas, negligencias o retrasos deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.
10.14. Obrador
El Contratista tendrá en la zona de Obra o en sus inmediaciones, instalaciones, depósitos y demás construcciones provisorias que requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de la Obra.
Todos los edificios provisorios serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexión y consumo de alumbrado, así como los de provisión y distribución de agua y cloacas.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, establecerá de ser necesario, las especificaciones correspondientes a estas Construcciones.
10.15. Carteles
El Contratista colocará en la Obra carteles del tipo, dimensiones y materiales que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares en la cantidad que éste establezca.
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por éste concepto como así también su conservación en buen estado, será por cuenta exclusiva del Contratista.
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
10.16. Cierre de la obra
El Contratista ejecutará el cierre de la Obra cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o en su defecto en forma y extensión que determine el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Obrador u Obradores deberán estar cercados con material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.
La ubicación de accesos al obrador u Obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la Obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones vigentes para el caso de Obras en la Vía Pública, la Administración podrá aplicar multas de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de infracción, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.
10.17. Vigilancia de la Obra
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardias durante las veinticuatro horas del día, incluidas las oficinas de la Inspección mencionadas en el Art. 10.7° del presente Pliego.
Con el mismo objetivo deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la Obra que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, o en caso de silencio de éste, los que indique la Inspección.
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las consecuencias derivadas de los hechos que se prevea evitar con las mismas.
La responsabilidad del Contratista será la del Locador de Obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas el Comitente podrá aplicar multas de un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.
10.18. Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes
Para esta obra rige la Ley Nacional N° 24.449, de Transito y Seguridad Vial, y Decreto Reglamentario N° 779/95.
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la Obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.
Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la Obra en que puedan producirse accidentes.
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este Artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Provisional de la Obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción.
La responsabilidad del Contratista será la del Locador de Obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podrá aplicar multa de un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.
10.19. Agua para la construcción
El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de la Obra y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán rembolsados.
Fuera de los radios servidos por red pública, la obra de provisión será a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. En estos casos deberá presentar muestras de agua a la Inspección para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista.
10.20. Energía eléctrica para la construcción
Las gestiones ante quien corresponda la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energía eléctrica para la Obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.
Cuando en el lugar de la Obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá contar con un equipo propio para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica.
Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la Obra, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc
10.21. Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas
El Contratista tendrá siempre en la Obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no sufran deterioros ni alteraciones.
Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de la Obra. A tal efecto y con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las muestras respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios.
Si el Contratista acopiara en la Obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, serán por cuenta del Contratista.
El Comitente exigirá la supervisión en fábrica de los materiales que se consignen en el legajo de la Licitación de “MATERIALES SUJETOS A SUPERVISION EN FABRICA”. Estas inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de supervisión en fábrica correrán por cuenta del Contratista.
Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios contractuales.
La supervisión deberá ser solicitada por el Contratista no menos de TREINTA (30) días antes de iniciarse la fabricación.
10.22. Pruebas Finales
En el caso de ser requeridas Pruebas Finales para la Recepción Provisoria, éstas se establecen en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y/o en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
10.23. Calidad de la Obra a ejecutar
El Contratista estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación dentro del plazo contractual.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los remplace por otros más eficientes.
El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o por la demora en terminarla.
Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de Obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.
En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.
10.24. Vicios en los materiales y Obras
Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado u otro medio idóneo. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, x xxxxx de aquél deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.
La recepción de los trabajos, no impedirá ejercer el derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o perjuicios que le produjera la demolición y reconstrucción de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art.1646° del Código Civil.
10.25. Obras ocultas
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y Obras cuya calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos. Todo cómputo y detalle que se refiera a los mismos, debe registrarse por medio de Actas.
10.26. Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento
Si para llevar a cabo la Obra Contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista.
El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en los Pliegos.
En lo referente a extracción de áridos, para su aporte en la ejecución de los distintos trabajos que conforman la Obra, el tratamiento que se dará a los yacimientos o canteras existentes a utilizar a tales efectos, se encuadrarán dentro de la Legislación vigente en la Provincia de Jujuy, cuyo costo, incluido pagos de impuestos y cánones de así corresponder, estarán a cargo del Contratista.
En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspección.
El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor científico, artístico, cultural o arqueológico que hallase al ejecutar la Obra. Dichos objetos deberán ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones correspondiente.
10.27. Unión de la Obra nueva con las existentes
Cuando la Obra contratada deba unirse a Obras existentes o puedan afectar en cualquier forma a estas últimas será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo las siguientes tareas y provisiones:
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir la Obra licitada con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del Comitente.
En aquellos casos en que la Obra afectare paredes o medianeras existentes, estará a cargo del Contratista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, tabiques, etc. exigidos por los reglamentos municipales.
10.28. Limpieza de la Obra
Durante la ejecución de la Obra, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos.
Cuando el lugar de la Obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas se hará pasible de la aplicación de una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.
Al finalizar la Obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras xxx Xxxxxxx, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la Obra.
10.29. Equipo mínimo para la ejecución de la Obra
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares establecerá el equipo mínimo que el Contratista deberá mantener en la Obra para la ejecución de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de la Obra sin autorización de la Inspección.
En caso de silencio xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares, se entenderá que el citado equipo mínimo debe ser propuesto por el oferente junto con su propuesta.
En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes de este equipo, el Comitente podrá aplicar multas de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la Obra.
10.30. Interpretación de documentos técnicos
El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de los Planos, especificaciones y demás documentación técnica para la realización de la obra y responderán por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la ejecución de la misma, hasta la Recepción Definitiva.
Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte en el momento de preparar su Oferta.
El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores manifiestos antes de iniciar los respectivos trabajos.
El Representante Técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño o perjuicio que le ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.
10.31. Trabajos nocturnos y en días domingos o festivos
Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, disponga lo contrario.
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.
Toda excepción al régimen común de trabajo, prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo, deberá ser autorizado por la Inspección.
10.32. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor y/o sin Orden
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual.
Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.
CAPÍTULO 11.
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
11.1. Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente
El Comitente podrá disponer unilateralmente las modificaciones cuantitativas o cualitativas de la Obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente Articulo y en el Artículo 75° de la Ley Nº 1864/48.
Toda alteración de la Obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptaran modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspección.
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones. En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las Garantías del Contrato.
11.2. Suspensión de los trabajos debido a modificaciones o adicionales
Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiere la suspensión total o parcial de la Obra, esta suspensión deberá ser ordenada por la Inspección por Orden de Servicio.
La Inspección podrá proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este último caso el Contratista deberá presentar su pedido, debidamente fundado, con una anticipación no menor a los CINCO (5) Días Hábiles Administrativos del momento en que estime deban suspenderse los trabajos. La Inspección tendrá un plazo de CINCO (5) Días Hábiles Administrativos para responder a su solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista podrá suspender los trabajos con los mismos derechos a indemnización que se estipulan más abajo.
De no acceder la Inspección a lo requerido por el Contratista, este no podrá suspender los trabajos, aplicándosele una multa, en caso de que así lo haga, de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos, sin que esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo de lo solicitado.
Dispuesta la suspensión las partes procederán a la medición de la Obra ejecutada hasta el momento labrándose un Acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado en viaje o en construcción y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra.
En este caso el Contratista tendrá derecho a indemnización por los gastos y perjuicios que le ocasionen la suspensión.
11.3. Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares especificará detalladamente la forma en que se liquidarán los trabajos y/o provisiones adicionales, así como las modificaciones de Obra que importen alteraciones en el monto contractual.
11.4. Renegociación del Contrato
El Contrato de Locación de Obra celebrado entre el Comitente y el Contratista no admitirá ningún tipo de renegociación.
De producirse acontecimientos naturales de carácter extraordinario o bien situaciones de carácter general y extraordinario de cualquier tipo, que no hubiesen podido ser previstos hasta el momento de celebrar el Contrato y si dichos acontecimientos o situaciones fueran de características tales que impidan a cualquiera de las partes o a ambas la prosecución de la Obra, se recurrirá a la rescisión de mutuo acuerdo en los términos del Art. 14.5° del presente Pliego, previa acreditación de las causales invocadas.
Las divergencias que se originen en la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo serán resueltas según lo estipulado en el Art. 7.15° del presente Pliego.
11.5. Incremento en el Monto indicado en el Convenio entre “LA SECRETARIA” y la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy
En todos los casos en que las modificaciones, llámense ampliaciones, adicionales o imprevistos, incrementen el monto indicado en el Convenio deberá contarse, previo al inicio de los trabajos respectivos, con la aprobación de la “SECRETARIA”, así como del financiamiento correspondiente de los organismos nacionales competentes.
CAPÍTULO 12.
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
12.1. Normas de medición
Para la medición de trabajos, ampliaciones de Obras, etc., regirán las normas establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. .
12.2. Medición de la Obra
Los trabajos efectuados de acuerdo al Contrato serán medidos por periodos mensuales, que cerraran el último día de cada mes.
La medición se realizara el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del Representante Técnico del Contratista el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no-procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.
Los resultados de la Mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días hábiles de finalizadas.
Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresara disconformidad con la medición se labrara un Acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto con la medición final.
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los CINCO (5) días Hábiles Administrativos xx xxxxxxx el Acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Comitente deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el mismo.
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.
Las Mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las Mediciones finales que se realicen para las Recepciones Provisorias, Parciales o Totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.
12.3. Medición de trabajos que quedaran ocultos
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y Obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la Obra que quedaran ocultos. Si no mediare tal pedido, tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección.
La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se incorporara al primer certificado que se emita.
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretación. Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones.
12.4. Emisión de los certificados parciales
Los certificados serán confeccionados dentro de los DOS (2) días hábiles de recibida la Orden de Servicio con la medición aprobada conforme lo indicado en el Art.12.2º.
El certificado será aprobado de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Si el Contratista, dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho a la percepción de los intereses previstos en el Art. 12.9º del presente Xxxxxx.
Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la Obra autorizada resultante de la medición, a los precios de la Oferta, además de lo que se disponga en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Los certificados mensuales constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice la liquidación final de la Obra.
De presentarse la situación de disconformidad del contratista o de su Representante con la medición mensual que se trata en el Art. 12.2º de éste Pliego o en la confección de cualquiera de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por la Inspección.
Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo trámite, en ese caso debe seguir lo normado por el Art. 12.2º de éste Pliego, el Contratista podrá presentar su reclamo ante el Comitente en trámite idéntico en plazos y formas que los establecidos en dicho artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la fecha de extensión del certificado. De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidara por separado mediante certificado de ajuste.
En todos los casos, el ajuste de un certificado en mas o en menos, por errores en la medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen.
El Comitente podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación con la Obra.
Las observaciones que el Contratista efectúe a las Mediciones o a los certificados, no eximirán al Comitente de la Obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en el Contrato para ello.
Solo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscriptas por los Representantes de las partes autorizados a tal fin.
El Certificado Final de Obra, se emitirá dentro de los SESENTA (60) Días de terminarse la Obra, en forma conjunta con la Recepción Provisoria.
12.5. Acopio y Consumo de Materiales
El acopio y consumo de los materiales que se emplearen en la construcción de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. Conforme al Art. 10.10º del presente Pliego el material que se acopie no se medirá ni se pagará.
12.6. Fondo de Reparos
Del importe de los certificados por Obras autorizadas, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como garantía de la ejecución de la Obra o Fondo de Reparos. Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo xx XXXX (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, sobre la base de lo estipulado por el Art. 14.3º.
12.7. Pago de los Certificados
El pago de los certificados se hará efectivo dentro del plazo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Vencido dicho plazo, el Comitente incurrirá automáticamente en xxxx, sin necesidad de intimación ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en cualquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro del certificado.
12.8. Retención de la Obra
El Contratista o sus subcontratistas no podrán ejercer derecho de retención de la Obra.
12.9. Intereses por Xxxx del Comitente en el Pago de Certificados
Si el pago de los certificados se retardara más allá del plazo contractual fijado para efectuarlo, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses sin perjuicio de los demás derechos que puedan corresponderle, en la forma que lo especifique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de Obra.
Si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses.
12.10. Formularios para Certificados
El Contratista tendrá a su cargo la confección de los formularios necesarios para la confección de los Certificados de Obras. Dichos formularios serán ejecutados en imprenta en un todo de acuerdo al modelo que indique la Inspección de la Obra y deberán entregarse a ésta antes del comienzo de los trabajos.
El costo de estos formularios se considerará incluido dentro de los gastos generales de la Obra.
CAPÍTULO 13. RECEPCION DE LA OBRA
13.1. Fecha de efectiva terminación de los trabajos - Certificado de Recepción Provisoria
Cuando la totalidad de la Obra haya sido substancialmente terminada, y realizados satisfactoriamente los Ensayos de Recepción previstos en el contrato, el Contratista lo podrá notificar al Comitente, acompañando la notificación con un compromiso escrito de terminar con todos los trabajos pendientes, con la debida diligencia, durante el Plazo de Garantía.
Esta solicitud y compromiso se considerarán como un formal pedido al Comitente de extender el Certificado de Recepción Provisoria de la Obra.
El Comitente, con opinión fundada de la Inspección, tendrá QUINCE (15) días para aceptar o rechazar el pedido interpuesto, debiendo indicar, en cualquiera de los dos casos:
A. Los trabajos substanciales necesarios, si los hubiera, para completar, a los efectos de poder emitir el certificado de Recepción de la Obra.
B. Los trabajos no substanciales, que el Contratista podrá realizar y completar durante el periodo de Garantía.
Luego de la notificación del Comitente, antes señalada, el Contratista tendrá derecho al Certificado de Recepción Provisoria, una vez completados los eventuales trabajos referidos en A.
La fecha del Certificado de Recepción Provisoria se considerará como fecha de terminación efectiva de los trabajos a los efectos del cumplimiento del Plan de Trabajo.
13.2. Documentación Técnica conforme a la Obra Ejecutada
Conjuntamente con la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra el Contratista presentará a la Inspección DOS (2) copias de la totalidad de la documentación Técnica conforme con la Obra ejecutada.
Esta documentación será verificada por el Comitente durante el Periodo de Garantía a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.
La documentación conforme a Obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales etc.)
Los planos conforme a Obra se dibujarán en Autocad y serán entregados con el soporte magnético correspondiente, en una versión actualizada y con más un juego de copias en un material reproducible concordado entre en Comitente y el Contratista con opinión de la Inspección. Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos en español.
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras realizadas, a satisfacción de la Inspección.
Se incluirán planos constructivos y de detalles de la Obra, y en general, toda información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la misma.
Queda entendido que los planos conforme a Obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de Licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.
La Inspección podrá ordenar modificaciones en las escalas, tamaños de planos y grado de detalle, cuando así lo considere necesario, para una mejor interpretación de la información en ellos contenida.
Una vez verificada y observada la documentación Conforme a Obra según el procedimiento descrito, el Contratista entregará a la Inspección CUATRO (4) copia de la documentación, además entregará los soportes magnéticos correspondientes.
13.3. Recepción Provisoria, Responsabilidades
La Recepción Provisoria parcial o total de la Obra, no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.
La Recepción Provisoria se perfeccionará mediante un Acta, firmada por la Inspección “ad-referendum” del Comitente, y por el Contratista o su Representante Técnico. A tales efectos la Inspección notificará fehacientemente al Contratista el día y hora en que procederá a labrar el Acta.
En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta, el Comitente la labrará por sí y ante sí, dejando constancia de la actitud asumida por aquél.
13.4. Recepciones parciales
Se efectuará una única Recepción Provisoria de la Obra, aun cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, considere conveniente autorizar varias o que por necesidades posteriores el Comitente decida acordarla con el Contratista.
13.5. Recepción Provisoria Automática por Inacción del Comitente
Pasados los QUINCE (15) días que establece el Artículo 13.1º sin que la Inspección se haya expedido sobre la solicitud de Recepción Provisoria, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes DIEZ (10) días.
Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisoria automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la solicitud de Recepción Provisoria.
13.6. Plazo de Conservación y Garantía
El Plazo de Garantía será el indicado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y comenzará a correr a partir de la fecha de Recepción Provisoria.
Durante este plazo el Contratista será responsable de realizar los trabajos pendientes indicados en el Acta de Recepción Provisoria y de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detectaran, así como de la conservación y reparación de la Obra, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello dispondrá del personal y los equipos necesarios.
La finalización del Plazo de Garantía sin observaciones determinará la Recepción Definitiva de la obra, siempre que se cumpla lo establecido respecto al compromiso de ejecutar los trabajos pendientes.
Si durante el periodo de garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del Comitente los vicios visibles, los pendientes de la Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante dicho período, o las observaciones a la Documentación Conforme a Obra, éste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al Fondo de Reparo del contrato.
13.7. Liquidación Final de la Obra
Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de Reparos y la Garantía del Contrato se efectuará la liquidación final de la Obra.
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final la Obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista, en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista se le abonará el mismo dentro del plazo que fija el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para los certificados mensuales, a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término xx XXXX (10) días Hábiles Administrativos. Vencido este término se procederá a afectar en primer lugar el Fondo de Reparo, y de no alcanzar este, la garantía del Contrato. De no resultar suficiente la afectación de ambos para cubrir a deuda, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.
13.8. Recepción definitiva de la Obra
Transcurrido el Plazo de Garantía establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se podrá realizar la Recepción Definitiva en la Obra.
Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de la Obra, la ausencia de vicios aparentes, así como que se hayan subsanados las deficiencias consignadas en el Acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a Obra. Así mismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de la obra, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente, las establecidas para la Recepción Provisoria.
De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección intimará al Contratista para que en plazo perentorio lo subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.
La Recepción Definitiva se formalizará por Acta, que será labrada en presencia del Contratista o su Representante Técnico y firmada por éste y la Inspección, “Ad referéndum” del Comitente. Las formalidades a cumplir para labrar el Acta son las mismas que las que se establecen en el Art.13.2º para el Acta de Recepción Provisoria.
Para la aprobación de la Recepción definitiva por el Comitente, será requisito indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidación final de la obra. La aprobación de esta liquidación por parte del Comitente podrá hacerse en el mismo acto de la aprobación de la recepción definitiva.
La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las establecidas con el Código Civil. Al respecto, el plazo xx XXXX
(10) años que establece el Art.1646º, comenzará a regir desde la fecha de Recepción Definitiva.
13.9. Devolución de Garantía de cumplimiento de Contrato y de los Fondos de Reparos
El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éstos, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la recepción definitiva de la Obra y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación final.
En caso de recepciones definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de la garantía del Contrato y de los fondos de reparo, según corresponda.
La Garantía del Contrato y el Fondo de Reparos, o su parte remanente, serán devueltos al Contratista dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la aprobación de la recepción definitiva por el Comitente, según sea el caso.
CAPÍTULO 14.
RESCISION DEL CONTRATO
14.1. Rescisión. Notificaciones reciprocas
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Arts. 14.2º a 14.5º del presente Xxxxxx.
En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderá la Garantía del Contrato.
Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procederá el Contratista cuando a su entender las causas fueran imputables al Comitente.
14.2. Rescisión por incapacidad del Contratista
En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte, o ausencia con presunción de muerte del Contratista, quedará rescindido el Contrato, a no ser que, dentro del término de TREINTA (30) Días Hábiles Administrativos de
producirse alguno de los supuestos, los Representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la Obra, por sí o por intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el Contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la contratación original.
Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato quedará rescindido de pleno derecho.
Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.
El Comitente deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los TREINTA (30) Días Hábiles Administrativos de su formulación y comunicarlo al nuevo Oferente.
El ofrecimiento para la continuación de la Obra deberá formularse por escrito, acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes deberán, suscribir también la presentación, la que deberá incluir la constitución de la nueva garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego para sustituir a la anterior.
Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordará una ampliación de plazo para la ejecución de la Obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta el de la suscripción del nuevo Contrato o la de aceptación de la propuesta, si no fuera necesario nuevo Contrato.
Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del Contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:
a) Ocupación y Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el plazo de garantía.
b) Devolución de la Garantía de Contrato una vez operada la Recepción Provisoria.
c) Devolución del Fondo de Reparos cuando se termine la Obra proseguida y transcurra el plazo de garantía, lo que suceda primero siempre que no surgieran
d) vicios ocultos en la parte de Obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos.
e) Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.
f) Certificación a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados, existentes en la Obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o Representantes.
g) Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que el Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o Representantes.
h) El comitente podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
i) No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.
14.3. Rescisión por causa del Contratista
El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando el Contratista obre con xxxx, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
b) Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la Obra. En este caso el Comitente, a pedido del Contratista podrá conceder prórroga del plazo pero si vencido éste tampoco diera comienzo a los trabajos, la rescisión se declarará sin más tramite.
c) Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que figura en el Contrato, siempre y cuando exista una intimación previa del Comitente, no acatada, para que dentro del plazo que le fuera fijado, alcance el nivel de ejecución previsto en el plan.
d) Cuando el Contratista cese total o parcialmente el Contrato, o se asocie con otro u otros para la ejecución de la Obra o subcontrate la misma sin autorización del Comitente.
e) Cuando el Contratista infrinja la legislación laboral, profesional o previsional en relación con el personal afectado a la Obra en más de DOS (02) ocasiones.
f) Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de Reparos o de otras garantías.
g) Cuando el monto actualizado, a la fecha de rescisión, de las multas aplicadas al Contratista por atrasos en el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones o por xxxx en la terminación de los trabajos, supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual actualizado a la misma fecha.
h) Cuando sin causa justificada el Contratista abandonare o interrumpiere los trabajos por plazos mayores de OCHO (08) días en más de TRES (03) ocasiones o por un periodo único mayor de TREINTA (30) días.
En los casos de los incisos c), d), e) y f), el Comitente intimará previamente al Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de TREINTA (30) días proceda a regularizar, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa.
En todos los casos la rescisión será notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:
a) Ocupación de la Obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y Recepción Provisoria de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición efectuada de común acuerdo, para lo cual se citará fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste se estará a la medición realizada por la Inspección y se procederá a la Recepción Definitiva cuando ello corresponda.
b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato que celebre para la continuación de la Obra o la ejecución de ésta por administración y los daños y Perjuicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuencia de la rescisión.
c) Arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás elementos existentes o destinados a la Obra, necesarios para continuarla, que el Comitente podrá utilizar previo inventario, determinación de su estado y valuación de común acuerdo o unilateralmente. En este supuesto el Contratista podrá recurrir la valuación e interponer las acciones legales pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no obstarán su uso por parte del Comitente.
d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la continuación de la Obra.
e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso b) sin derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.
f) El fondo de Reparos y la Garantía de fiel cumplimiento serán restituidas al Contratista o cancelados, una vez terminada la Obra por el nuevo Contratista y recibida definitivamente, practicándose las deducciones que correspondan por los vicios ocultos que sea necesario subsanar en la parte de Obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidación final.
g) El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los Contratos que hubiere celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros.
Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores a los que origine la rescisión.
14.4. Rescisión por causa del Comitente
El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la emisión de la orden de iniciación de la Obra o la realización del Replanteo.
b) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Art. 11º de este Pliego, excedan las condiciones originales del contrato.
c) Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la Obra por un periodo continuo de más de NOVENTA
(90) días.
d) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos, en más de un 50% durante más de CIENTO VEINTE (120) días como consecuencia de la falla de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.
e) Cuando el Comitente demore la emisión o pago en los términos del Art. 38º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares de uno o más certificados, que en conjunto superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto contractual por más de NOVENTA
(90) días después del termino señalado en el Art. 12.7º de este Pliego, sin perjuicio del reconocimiento de intereses. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare dolo, culpa o negligencia del Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los plazos comenzaran a regir desde que exista resolución firme y definitiva al respecto.
En todos los casos el Contratista intimara previamente al Comitente para que en el término de TREINTA (30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que se haya normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la Rescisión del Contrato por culpa de éste, quien deberá pronunciarse dentro del término xx XXXX (10) días corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá acceder a las acciones que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta rescisión serán:
a) Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.
La Recepción Definitiva de la parte de Obra ejecutada procederá una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la Obra y haya transcurrido el período de garantía. Cuando por la índole de la Obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno, podrá anticiparse la Recepción Definitiva.
b) Certificación final de los trabajos recibidos.
c) Devolución o cancelación del Fondo de Reparos y de la garantía constituida para el cumplimiento del Contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la Recepción Definitiva.
d) Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la Obra y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.
e) El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado, los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás elementos que el Contratista demuestre haber adquirido específicamente para la Obra y que resulten necesarios para continuar la misma, siempre que el contratista quisiera desprenderse de ellos.
f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los Contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la Obra, siempre que contara con la conformidad de estos. En caso contrario, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescisión de dichos contratos.
g) Indemnización al Contratista por los Daños y Perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción Provisoria de la Obra.
14.5. Rescisión por mutuo acuerdo
Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:
a) Ocupación y Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el plazo de garantía.
b) Devolución de la garantía de Contrato una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
c) Devolución del Fondo de Reparos cuando transcurra el plazo de garantía y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de Obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos.
d) Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.
e) Certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del Contratista.
f) Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos destinados a la Obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.
g) El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
h) No será exigible al Comitente el pago del lucro cesante como consecuencia de la rescisión.
i) Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la Obra y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.
j) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los Contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la Obra, siempre que contara con la conformidad de estos. En caso contrario, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescisión de dichos Contratos.
14.6. Toma de Posesión de la Obra
Cuando se produzca la rescisión por las causales estipuladas en los Arts. 14.2º y 14.3º, diligenciada la notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la Obra, equipos y materiales, formalizando el Acta respectiva y debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente. El Comitente podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del Contratista.
A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la documentación y antecedentes que le sean exigidos.
En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el Fondo de Reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que hubiere lugar.
Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una medición de la parte de la Obra, que se encuentre en condiciones contractuales de Recepción Provisoria dejándose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala ejecución y otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista.
14.7. Inventario y avalúo
Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y bienes, a la brevedad posible y en presencia de un Representante por cada parte. El Comitente citará para ello al Contratista y si éste o su Representante no concurriera, el primero lo podrá realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia del Acta que se labre.
El avalúo se realizará por acuerdo de partes. En caso de divergencias se aplicaran los procedimientos previstos en el Art. 7.15º.
14.8. Liquidación de los trabajos
Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la Obra.
Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente serán retirados de la Obra por el Contratista a su xxxxx, dentro del termino que aquella señale, el que no será menor de QUINCE (15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquel.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el Comitente. Si no lo hiciere éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avaluó, constituirán un crédito a favor del contratista, previa deducción de los pagos en los términos del Art. 39º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Particulares efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.
CAPÍTULO 15.
MULTAS POR PARALIZACION DE OBRAS
15.1. Generalidades
Además de las penalidades de otro orden establecidos por este Pliego, o por los demás documentos del Contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este capítulo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.
Déjese establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás documentos del Contrato debe interpretarse como monto contractual al importe de la Obra actualizada.
15.2. Xxxx en la iniciación de los trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2º del presente pliego, se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de demora en iniciar la Obra.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
15.3. Xxxx en la terminación de los trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo
Contractual, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de la Obra.
15.4. Paralización de los trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de paralización.
15.5. Faltas e infracciones
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a las ordenes escritas de la Inspección se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,10/00 a 0,5 0/00) del monto actualizado del Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del
Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción.
15.6. Procedimiento para la aplicación de multas
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este Pliego, del de Bases y Condiciones Particulares o cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.
El importe de las multas será percibido por el Comitente del Contratista o bien deducido de créditos y/o garantías que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:
1- Deducción del importe de la multa del primer certificado a emitir después de la aplicación de ésta.
2- Afectación del Fondo de Reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
3- Afectación de la garantía de Contrato en el monto de la multa. Esta garantía debe ser completada por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
La afectación del Fondo de Reparos y de la Garantía del Contrato significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, la venta de los títulos depositados o la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o garantías hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto.
Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en los Arts. 6.5º y 12.6º del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Art. 14.3º.
CAPÍTULO 16. REDETERMINACION DE PRECIOS
16.1. Régimen legal de aplicación
Para la re-determinación de los precios del contrato de esta Obra se aplicará el régimen establecido por el Régimen de Re- determinación de Precios de Contratos de Obra Pública de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 691 del 17/05/2016 por el Decreto Nacional Nº 1.295/02 y sus modificaciones.
Para las obras con Anticipo Financiero, será de aplicación la misma metodología supra mencionada.
ANEXO A - CARTA DE PRESENTACIÓN
San Xxxxxxxx de Jujuy, ……. de de 2016
Al Sr. Intendente de la
MUNICIPALIDAD DE SAN XXXXXXXX DE JUJUY
Arq. Xxxx Xxxxx
La firma ................................................................................................................................................... (nombre de la firma o de la
U.T.E.) representada legalmente por el señor/es
..................................................................................................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal en
calle ....................................................................................... N° ............. de la ciudad de ,
Provincia de ................................. de la República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública N° , y declara
expresamente que:
a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N° ......... al N° ;
b) Declara conocer el lugar donde se realizará la Obra así como las condiciones en que se desarrollara la misma;
c) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Oferente a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquiera otra persona jurídica o física;
d) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación;
e) Conoce la normativa municipal, provincial y nacional que se aplica a la presente Licitación;
f) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.
Por todo ello se pone a disposición del Sr. Intendente en lo que sea conducente, para cumplir con el objeto del presente llamado.
............................................................................................. ………….........................................................
Lugar y Fecha Firma del Proponente
ANEXO B - DATOS DEL PROPONENTE
............................................................................................................ (denominación de la Firma o de la Unión Transitoria de Empresas) Domicilio: ......................................................................................................................................................................................................
Tipo de Sociedad: ..........................................................................................................................................................................................
Antigüedad de la sociedad con su denominación actual: ..............................................................................................................................
Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción………………………………………………………………………………
Inscripción en el Registro Público de Comercio: ............................................................................................................................................
Inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy: ............................................................................
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás Representantes del Proponente:
........................................................................................................................................................................................................................
(Para el caso de que el Proponente sea una U.T.E. se deberán consignar los datos de cada una de las Empresas integrantes de la misma).
............................................................................................ ………….........................................................
Lugar y Fecha Firma del Proponente
ANEXO C - PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
(Planilla a confeccionar apaisada)
UBICCACIÓN (1) | DENOMININACIÓN (2) | COMITENTE (3) | MONTO(S) Básico | FECHA Inicio | FECHA Terminación Contrato. Real | OBSERVACIONES. |
- Incluir las Obras de los últimos 10 años.
- Clasificarlas en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras, indicando Localidad, Provincia y País donde se encuentre ubicada la Obra junto con dirección y teléfono del respectivo comitente.
............................................................................................. ………….........................................................
Lugar y Fecha Firma del Proponente
ANEXO D - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA
(Planilla a confeccionar apaisada)
NUMERO DE ORDEN | DESIGNACION (1) | MARCA | MODELO | POTENCIA CAPACIDAD | HORAS DE TRABAJO | ESTADO (2) | UBICACIÓN ACTUAL | SITUACION (3) | ||
Prop. | Adq. | A.Alq. | ||||||||
(1) Adjuntar descripción complementaria si estima necesario.
(2) Indicar si el estado de los mismos es: Bueno – regular – etc.
(3) En caso de alquiler y/o contratación de terceros adjuntar documentación en firme respaldatoria.
Es imprescindible que figure el Equipo mínimo (Art. 10.29° xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales).
............................................................................................. ………….........................................................
Lugar y Fecha Firma del Proponente
ANEXO E - FORMULARIO DE PROPUESTA
San Xxxxxxxx de Jujuy, …….. de …………………….…… del …………..
A LA MUNICIPALIDAD DE SAN XXXXXXXX DE JUJUY
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base al concurso denominado:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nombre o identificación del concurso)
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación del concurso que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(cantidad en números) (cantidad en palabras)
Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de presentación; la oferta podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.
Todo concurrente a una licitación deberá depositar con anticipación, en la forma y modo que reglamenta el Poder Ejecutivo, una garantía en dinero en efectivo, títulos de la Provincia o valores que este acepte de los Derechos Reglamentarios cuyo monto se fijará en cada caso y que no será inferior al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial para las obras licitadas. Dicha garantía se devolverá en caso de no ser aceptada la propuesta.
El Poder Ejecutivo se reserva al derecho de descalificar a toda propuesta en la que pueda comprobarse:
a) Que un mismo proponente se halla interesado en dos o más propuestas, con excepción de la situación contemplada en el artículo 33º de la Ley Nº 1864/48, o que exista acuerdo tácito entre dos o más licitaciones para la misma obra.
Los proponentes que resulten inculpados, perderán el depósito que determina el artículo 26º de la Ley Nº 1864/48 y serán eliminados del Registro Permanente de Licitadores.
Deberá acompañarse de un depósito en garantía por la cantidad de: Pesos Dos Millones setenta y tres mil cuarenta y nueve con cuarenta y tres centavos ($ 2.073.049,43), que cubre el 1% (UNO POR CIENTO) del presupuesto oficial en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 26º de la Ley Nº 1864/48 (Ley de Obras Públicas).
El Depósito de Garantía deberá ser incorporado al sobre Nº 01 y presentado ante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, hasta el día y hora señalados en los avisos de licitación.
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir
El no mantenimiento de la oferta dentro de los plazos especificados implicara la pérdida del depósito de garantía y la eliminación del proponente del Registro Permanente de Licitaciones.
Firma del Proponente………………………………………………………………………………………..……………...……………………………
Nombre y Cargo del Proponente……………………………………………………………………………………………..………..………………..
Dirección Legal: ……………………………………………………………………………………………….…………………..……………………..
Ciudad: ………………………………………………………………………………………………….…………...……………………………..……..
Provincia: ………………………………………………………………………………………………….……..………………………………...…...…
Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………….………...……………………………….……..
Firma del Director Técnico…………………………………………………………………………….……..……………..........................…………
Nombre y Sello del DT……………….………………………………………………………………………………………..………………….……..
Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………….………...…………………………….………..
La propuesta que tenga números o letras superpuestas, enmendaduras, raspaduras o diferencia entre los datos consignados sin salvedad al pie de la misma firmada por el proponente, NO SERA TENIDA EN CUENTA.
La Municipalidad podrá no considerar las propuestas que no consignen algunos de los datos requeridos.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los documentos del concurso y especificados en el Pliego de Bases y Condiciones, y en concordancia a la Ley Nº 1864/48 - De Obras Públicas de la Provincia de Jujuy.
ANEXO F - PROPUESTA DETALLADA POR ITEM
Al Sr. Intendente de la
MUNICIPALIDAD DE SAN XXXXXXXX DE JUJUY
El que suscribe ..............................................................................., en representación de la Empresa.........................................................
inscripto en el Registro Permanente de Licitadores de Obras de la Provincia de Jujuy, bajo el N° , Registro Nacional de
Constructores Nº….-ha examinado el terreno, los planos, pliegos de Condiciones relativos a la Obra indicada en el título; y se compromete a realizar en un todo de acuerdo con los documentos mencionados que declara conocer en todas sus partes ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
N° ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO (letras) | PRECIO UNITARIO (números) | PRECIO TOTAL |
Plazo de obra: (18 meses )...................................................................................
............................................................................................. ………….........................................................
Lugar y Fecha Firma del Proponente
ANEXO G - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS
En el acto de licitación los proponentes deberán acompañar sus propuestas con el análisis de precios detallados de cada uno de los ítems.
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos, conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato.
El incumplimiento de todo lo establecido en el presente artículo faculta a la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy para disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantía.
Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo al modelo que se indican a continuación:
a) Encabezamiento donde se detalla: título y tipo de obra, jornales básicos, cargas sociales, etc.
b) Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra:
A) MATERIALES COMERCIALES: | ||
Tipo de material: | ||
Costo s/camión o vagón en (origen) | = | -----------------$/u. |
Transporte en ferrocarril: | ||
(Detallar) | = $/u. | |
Transporte con camión: | ||
...........Km. x s/x.Xx. | = | -----------------$/u. |
$/u.
Pérdidas...............................% = $/u.
X $/u
$/u.
Gastos generales y otros gastos indirectos....%s/X $/u.
Beneficios..................................…………....%s/X = $/u.
Gastos Financieros……………………….. %s/X = $/u.
P $/u
$/u.
Ingresos brutos.........................% s/P = $/u.
IVA......................................................% s/P = $/u.
$/u.
ADOPTADO: $/U
B) MATERIALES LOCALES
Tipo de materiales:...............................................
Procedencia:.........................................................
D.M.T. Km.
Equipo: (Extracción, procesamiento, carga, etc.).
.................................................................... ........................H.P. $
................................................................. .........................H.P. $
Z Y
............................H.P. $
Rendimiento u/d.
Amortización e Intereses:
...........Y.......... x 8 h/d. + ........Y..........$ x.........../a x 8 h/d. = $/d.
10.000 h. 2 x 2.000 h/a.
Reparaciones y Repuestos:
.......................% de Amortización............ x ..............$/d. = $/d.
Combustibles:
Gas-oil:..........................1/HP h x .....Z......HP x 8 h/d. x ......$/1 = $/d.
Nafta:............................ 1/d x ...................................$/1 = $/d.
Lubricantes:
...........................% de Combustibles:............. x ...............$/d. = $/d.
Mano de Obras:
Oficiales: .................. x .......................$/d. = $/d.
Ayudantes: ...................x .......................$/d. = $/d.
................................. $/d.
Vigilancia: ........................% = ............................ $/d. $/d.
COSTO DIARIO: $/d.
Costo por unidad: .................$/d. $/d.
...................u/d.
Transporte a obra:
....................Km x ..............$/x.Xx. = $/u.
Pérdidas:.......................% = $/u.
..........X $/u.
Gastos generales y otros gastos indirectos: . ..%s/X = $/u.
Beneficios...............………………………...% s/X = $/u.
Gastos Financieros………………………… % s/X = $/u.
...........P $/u.
Ingresos brutos:...............% s/P...................... = $/u.
IVA................................% s/P...................... = $/u.
.........................$/u.
ADOPTADO $/U.
C) DESARROLLO DE ITEM TIPO:
1º) Materiales:
Para obtener su precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) o B) según sea comercial o local. Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes que correspondan para expresarlo en la unidad de medida del ítem.
2º) Ejecución:
Equipo
Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B). Rendimiento: u/d.
Costo por u. ............................................$/d. = ..........X $/u.
.............................................u/d.
Gastos generales y otros gastos indirectos:.....% s/X = ,,
Beneficios:........…………………………….....% s/X. = ,,
Gastos Financieros…………………………....%s/X = ,,
...........P $/u.
Ingresos brutos:..................% s/P......................... = ,,
IVA: ..................................% s/P........................ = ,,
.................... $/u.
Costo del ítem:
1º) + 2º) = ....................$/u. + ..................$/u. = $/u.
ADOPTADO: $/u.
D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES:
1º) Materiales:
El precio de los materiales será analizado por separado con el título “Materiales para hormigones”, de acuerdo a lo indicado en A) o B).
Cemento:..................t/m3 x.................... $/t = $/m3
Agregado fino:........m3/m3 x ................... $/m3 = ,,
Agregado grueso...... ,, x ................... $/m3 = ......................... ,, Agua:....................... ,, x .................. $/m3 =
......................... ,, Madera:................... ,, x .................. $/m3 = ,,
Clavos y alambre:...Kg/m3 x .................. $/Kg. = ,,
Otros:............... x .................. = ,,
......................... $/m3
2º) Mano de obra:
Elaboración, hormigonado, etc.:
Oficial:...........................h/m3 x .................$/h. = $/m3
Ayudante:...................... ,, x ................. ,, = ,,
Encofrado, desencofrado, etc.:
Oficial:......................h/m3 x ......................$/h. = $/m3
Ayudante:................. ,, x ...................... ,, = ,,
.......................... $/m3
Vigilancia:................. % = $/m3
Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores = ,,
.............X $/m3
Gastos generales y otros indirectos:......% s/X = ........................... ,, Beneficios:........……….………………... % s/X..
= ........................... ,,
Gastos Financieros……………………… %s/X. = ,,
............P $/m3
Ingresos brutos......% s/P...................... = ,,
IVA:......................% s/P...................... = ,,
........................... $/m3
Costo del item:
1º) + 2º) = ..................$/m3 + ...................$/m3 $/m3
ADOPTADO: $/m3
E) ITEM TIPO DE TRANSPORTE DE SUELOS PARATERRAPLENES: Volúmenes de suelo medidos en posición:..................
Se prevee que un.............% se ejecutará con motopala y un. % con camión.
1º) Con motopala: (. %).
Equipo: motopala de.................m3 ...............Z..............H.P. ......Y. $/h.
Rendimiento:
V.M.A.= hm/h (promedio de ida cargada y vuelta vacía)
Suelo que transporta = m3(Volumen útil).
.................hm/h. x ....................m3 = hmm3/h.
Amortización e Intereses:
..............Y.................$ + ........Y............$ x ............../a = $/h
10.000 h. 2 x 2.000 h/a.
Reparaciones y Repuestos:
.................% de Amortización:................ x ................$/h = $/h
Combustibles:
Gas-oil: .............1/H.P.h x...................HP x..............$/1 = $/h
Lubricantes:
.......................% de Combustibles: .............. x ........$/1 = $/h
Mano de obra:
Oficial: $/h
Vigilancia ..................% = ............................. ,, = $/h
COSTO HORARIO = $/h
Costo por Hmm3 = ...............................$/h x =.....X $/hmm3
..........................................Hmm3/h
Gastos generales y otros gastos indirectos: .....% s/X = ,,
Beneficios: ......................……………………..... % s/X = ,,
Gastos Financiero……………………………… . % s/X = ,,
........P $/hmm3
Ingresos brutos: ..................% s/P ........................ = ,,
I.V.A.: ............................... % s/P ........................ = ,,
.....................$/hmm3
2º) Con camión: (. %)
Equipo: camión, de .................tn = ..........Y. $
Rendimiento:
V.M.A = hm/h( promedio de ida cargado y vuelta vacío)
Suelo que transporta = m3 (volumen útil)
........................hm/h x .........................m3 hmm3/h
Amortización e Intereses:
.............Y..............$ + ......................$ x .............../a = $/h
10.000h 2 x 2.000h/a
Reparaciones y Repuestos:
...............% de Amortización: ................. x ................$/h = $/h
Combustibles:
Gas-oil: 0,................1/hm x ...................hm/h x ...........$/1= $/h
Lubricantes:
.....................% de Combustibles: ............ x .................$/1= $/h
Mano de obra:
Oficial: ...............................$/h $/h
Vigilancia:...............% = ............................... “ $/h
COSTO HORARIO: = $/H
Costo por hmm3 = .......................................$/h x = ..........X $/hmm3
.......................................hmm3/h
Gastos generales y otros gastos indirectos: ..............% s/X = ................ Beneficios %
s/X = $/hmm3
Gastos Financieros..........………………………………% s/X = $/hmm3
P $/hmm3 Ingresos brutos:..............................% s/P ..................... = ,,
I.V.A.: ...........................................% s/P ..................... = ,,
...............$/hmm3
Costo del ítem:
1º) Con motopala:
...............................$/hmm3 x ..................................... = $/hmm3
2º) Con camión:
...............................$/hmm3 x ...................................... = $/hmm3
ADOPTADO: $/hmm3
ByCP – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
OBRA: PARQUE LINEAL “Xxxxx XXXX-XXXX” - XXXXX 00
Propuesta de Recuperación xx Xxxxxx y Márgenes del Rio
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO
PLAZO DE OBRA: 07 meses
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 99.393.294,20 (al mes de Noviembre de 2016)
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL: $ 99.393.294,20
VALOR PLIEGO: SIN COSTO
INDICE GENERAL
ARTÍCULO 1º. Carácter y Objeto de la Licitación. ARTÍCULO 2º. Régimen Legal.
ARTÍCULO 3º. Presupuesto Oficial y Mantenimiento de las Ofertas.
ARTÍCULO 4º. Constitución de Domicilio para la Recepción de Aclaraciones y Enmiendas. ARTÍCULO 5º. Sistema de Contratación y Pago de la Obra Ejecutada.
ARTÍCULO 6º. Variantes a la Oferta Básica ARTÍCULO 7º. Impedimentos para ser Oferentes ARTÍCULO 8º. Moneda de Cotización y Pago.
ARTÍCULO 9º. Constitución de la Garantía de Oferta ARTÍCULO 10º. Apertura De Sobres
10.1 - Publicación del llamado a Licitación
10.2 - Descarga de Pliegos
10.3 - Fecha de Apertura del Sobre N° 1
10.4 - Fecha de Apertura del Sobre N° 2 – Oferta económica. ARTÍCULO 11º. Inadmisibilidad de las Ofertas.
11.1. Experiencia Específica
11.2. Índices
11.3. Para Asociaciones de Empresas ARTÍCULO 12º. Adjudicación de la Licitación.
ARTÍCULO 13º. Plazo de Notificación Formal de la Adjudicación ARTÍCULO 14º. Moneda para la Presentación de las Ofertas.
ARTÍCULO 15º. Representante Técnico Del Contratista ARTÍCULO 16º. Documentación Previa a la Firma del Contrato ARTÍCULO 17º. Garantía de Cumplimiento de Contrato ARTÍCULO 18º. Impugnaciones
ARTÍCULO 19º. Sellado
ARTÍCULO 20º. Domicilio Legal del Contratista. ARTÍCULO 21º. Proyecto de la Obra ARTÍCULO 22º. Iniciación de la Obra ARTÍCULO 23º. Plazo de Ejecución de la Obra ARTÍCULO 24º. Seguros
ARTÍCULO 25º. Prestaciones para la Inspección ARTÍCULO 26º. Movilidad para la Inspección.
ARTÍCULO 27º. Régimen de Acopios.
ARTÍCULO 28º. Derechos y Obligaciones del Contratista Respecto a las Empresas de Servicios Públicos ARTÍCULO 29º. Subcontratación de Empresas Locales
ARTÍCULO 30º. Carteles de Obra ARTÍCULO 31º. Cierre de la Obra ARTÍCULO 32º. Vigilancia de la Obra.
ARTÍCULO 33º. Unión de la Obra Nueva con las Existentes. ARTÍCULO 34º. Impacto Ambiental
ARTÍCULO 35º. Liquidación de Trabajos Adicionales, Modificaciones y Variaciones ARTÍCULO 36º. Emisión de los Certificados Parciales
ARTÍCULO 37º. Sustitución de los Fondos de Reparos. ARTÍCULO 38º. Pago de los Certificados de Obra ARTÍCULO 39º. Intereses por Xxxx del Comitente ARTÍCULO 40º. Sistema de Autocontrol de Calidad ARTÍCULO 41º. Planos Conforme a Obra
ARTÍCULO 42º. Plazo de Conservación, Garantía y Multas ARTÍCULO 43º. Predeterminación de Precios
ARTÍCULO 44º. Inspección De Obra ARTÍCULO 45º. Planilla de Presupuesto ARTÍCULO 46º. Unión Transitoria de Empresas
ARTÍCULO 47º. Forma de Cotización para las Obras Integrantes del Proyecto. ARTÍCULO 48º. Ítems a Considerar
ARTÍCULO 49º. Exigencias Ambientales ARTÍCULO 50º. Otros
ByCP – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1º - CARÁCTER Y OBJETO DE LA LICITACIÓN
La presente Licitación Pública tiene por objeto la selección de un Contratista para realizar los trabajos de ejecución de la Obra denominada PARQUE LINEAL “XXXXX XXXX-XXXX” - XXXXX 00, sobre la base, del Proyecto Ejecutivo, suministrado por el Municipio, y que el oferente deberá estudiar y presupuestar en base a él.
Todo ello dentro del marco legal establecido en el CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN - MUNICIPALIDAD DE SAN XXXXXXXX DE JUJUY- PROVINCIA DE JUJUY.
ARTÍCULO 2º - RÉGIMEN LEGAL
Las bases de la Licitación, contratación y ejecución de la Obra indicada en el Artículo 1° se sustentan en los siguientes documentos:
a) Convenio entre El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy - Provincia de Jujuy con fecha 14 de septiembre de 2016.
b) La Ley N°1864/48 de Obras Públicas y sus modificatorias, Decreto N° 1118-OP-85, Decreto N° 6209-OP-98, Régimen de Re- determinación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 691 del 17 xx xxxx de 2.016, y la restante legislación de la Provincia de Jujuy y de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy aplicable al proyecto y dentro del marco del Convenio entre El Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación - Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy - Provincia de Jujuy.
c) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
d) Las aclaraciones y comunicaciones que haga conocer el Comitente a los Oferentes vía web.
e) Ley de Contabilidad de la Provincia de Jujuy o la que en su futuro pueda sustituirla. La documentación que comprende Normativas, Decretos y demás componentes que rigen la ejecución de las obras Públicas, basados en la Legislación Provincial y Municipal:
f) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
g) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
h) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales elaborado por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy.
i) Los Planos Generales del Proyecto Ejecutivo, suministrados por la Municipalidad.
j) El Cómputo Oficial de Obra.
k) El Presupuesto Oficial de la Obra.
l) La Planilla de Cotización.
m) La Memoria Técnica Operativa.
ARTÍCULO 3º - PRESUPUESTO OFICIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.
El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Pesos noventa y nueve millones trescientos noventa y tres mil doscientos noventa y cuatro con 20/100 centavos ($ 99.393.294,20) al mes de Noviembre de 2.016.
El Presupuesto Oficial surge del estudio realizado por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy considerando los costos necesarios para la ejecución de la obra incluyendo los impuestos vigentes, el gasto financiero correspondiente a un plazo de pago de Sesenta (60) días y los gastos de Inspección.
Las Ofertas deberán ser mantenidas por el plazo de Noventa (90) días contados a partir de la fecha de la apertura del Sobre N°1.
ARTÍCULO 4º - ACLARACIONES Y ENMIENDAS.
Dentro de los plazos establecidos en el Artículo 2.3º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, el Comitente publicará vía Web los Pliegos y todas las aclaraciones de oficio y las respuestas a las consultas que se formulen.
Toda aclaración, ya sea por consulta de los oferentes y/o aclaraciones de oficio emitidas por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, serán publicadas en la página web municipal habilitada al efecto de la licitación y las mismas pasarán a formar parte de la documentación exigible en el Sobre N° 1, la no inclusión de las mismas dará lugar al rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales (ByCG) en su Art. 4.2.1º. y 4.2.2º
ARTÍCULO 5º - SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE LA OBRA EJECUTADA.
La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO.
Se aclara que al hacer el oferente su cotización, implica que ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.
Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.
ARTÍCULO 6º - VARIANTES A LA OFERTA BASICA
No se solicita ni se consideran variantes a la Oferta Básica en la presente Licitación.
ARTÍCULO 7º - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES
No podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación:
a) Los quebrados o concursados civilmente, mientras no obtengan su rehabilitación.
b) Las Empresas en las que actúen como Directores o Administradores de las mismas, agentes de la Administración Pública Provincial, Nacional o Municipal.
c) Los que se encontrasen suspendidos o inhabilitados en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy y/o el Registro Nacional de Constructores dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
d) Aquellas empresas que se presenten en forma individual o integrando una U.T.E. que no tengan asignada la Capacidad de Ejecución Anual que otorga el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy o el Registro Nacional de Constructores dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la Sección Ingeniería o Arquitectura, según corresponda, vigente para el año 2017.
Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las propuestas, solicitará a los Organismos competentes, las actuaciones que acreditan el cumplimiento de las condiciones indicadas más arriba.
ARTÍCULO 8º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO.
La cotización deberá efectuarse en Pesos de curso legal en la República Argentina.
El Proponente deberá consignar en su oferta los precios unitarios que atribuya a cada uno de los ítems de las Planillas de Presupuesto (Anexo “F” e “G”). Estos precios estarán referidos al mes indicado en el Art. 3º de éste pliego, y deberán contar con su correspondiente “Análisis detallado de precios” conforme al modelo consignado en el Anexo “G”, sin ítems globales.
Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.
ARTÍCULO 9º - CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
La Garantía de la Propuesta deberá cubrir el UNO por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, a favor de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, la que podrá integrarse de acuerdo a las siguientes formas:
a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, a nombre de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, Cuenta Corriente N° 4880072308, acompañando la boleta pertinente.-
b) Con aval bancario. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1584 inc. d del Código Civil y Comercial de la Nación. No deberá contener fecha de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aun cuando fueran pagados por el tomador los valores que demande su costo. Deberá expresar -asimismo-: nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, con aclaración de la misma. El fiador deberá aceptar la jurisdicción correspondiente al domicilio del Comitente renunciando a cualquier otra jurisdicción.-
c) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en compañías de seguros de primera línea, todo ello a satisfacción del Comitente. La póliza y la Aseguradora deberán cumplir iguales requisitos que los que se indican en el acápite anterior. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y estarán acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Asimismo, las garantías deberán estar acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida por un escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la legalización del respectivo Colegio.-
En cualquier tipo de garantía optado por el oferente, deberá establecer que la misma se hará efectiva a simple requerimiento de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, sin necesidad de ningún requisito y sin que sea indispensable constituir previamente en xxxx al obligado directo, por lo que el fiador tendrá carácter de deudor liso y llano, y principal pagador de ésta obligación.
El Oferente deberá tener en cuenta que las garantías deben ser incorporadas al Sobre N° 1 a los fines de garantizar el anonimato de los Oferentes hasta el día de apertura de los sobres con las propuestas, tal lo indicado en el Art.: 4.2.1º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
ARTÍCULO 10º - APERTURA DE SOBRES
10.1 - Publicación del llamado a Licitación
La publicación de realizará, a través de la página web del Municipio, del Boletín Oficial de la Municipalidad o del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy y de un Medio Grafico Nacional.
10.2 - Descarga de Pliegos
Los Pliegos son gratuitos y estarán disponibles en la página web del Municipio de San Xxxxxxxx de Jujuy hasta la fecha de apertura de la Licitación.
10.3 - Fecha de Apertura del Sobre N° 1
La fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas, son las indicadas en el Aviso de la Licitación, la cual podrá ser confirmada o modificada a través de la página web, del Boletín Oficial de la Municipalidad o del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy y del Medio Grafico Nacional donde se publicó el llamado original
10.4 - Fecha de Apertura del Sobre N° 2 – Oferta económica.
Producida la selección de las Ofertas, sobre la base de lo dictaminado por la COMISIÓN designada a tal efecto, la misma será notificada a través de la página web y en el domicilio electrónico fijado por los oferentes para los efectos de la presente Licitación.
En la notificación específica de cada Oferente a los que no hayan sido seleccionados se les darán a conocer las causas por la cual la COMISIÓN adoptó tal decisión.
En esta misma notificación se indicará el día, la hora y el lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas Económicas (Sobre N° 2) de los Oferentes que hayan sido seleccionados con la publicidad de rigor de este acto de apertura como otra etapa de la Licitación Pública en sí.
ARTÍCULO 11º - INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS.
En la presentación de las Ofertas, será considerada como documentación imprescindible a incluir, además de la especificada, en el Artículo 4.2º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, la que se indica a continuación:
11.1 - Experiencia Específica
El Oferente demostrará que entre los Proyectos ejecutados en los últimos cinco (05) años, haya ejecutado como mínimo un conjunto de obras compuesto por emprendimientos similares a los que se detalla a continuación; bien sea que las haya terminado satisfactoriamente o bien que estén cumplidas con un avance de ejecución igual o superior al 70 % (setenta por ciento)
11.2 - Índices
Los Proponentes deberán justificar los siguientes índices, avalados por Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional correspondiente:
a. Índice de Liquidez, definido como Activo Corriente/ Pasivo Corriente. El promedio de los índices correspondiente a los últimos tres
(03) ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser inferiores a un entero veinte centésimos (1,20).
b. Índice de endeudamiento total, definido como Pasivo Total / Patrimonio Neto. El promedio de los índices correspondiente a los últimos tres (03) ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser superiores a Un entero cuarenta centésimos (1,40).
c. Índice de endeudamiento a Corto Plazo, definido como Pasivo Corriente/ Patrimonio Neto. El promedio de los índices correspondiente a los últimos tres (03) ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser superiores a Un entero cuarenta centésimos (1,20).
d. Índice de solvencia, definido como Activo Total / Pasivo Total. El promedio de índices correspondientes a los últimos tres ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio, no podrán ser inferiores a Un entero veinte centésimos (1,20).
e. Índice de Liquidez Ácida, definido como Activo Corriente - Bienes de Cambio / Pasivo Corriente. El promedio de índices correspondiente a los últimos tres ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser inferiores a Ochenta Centésimos (0,80).
11.3 - Para Asociaciones de Empresas
En caso de tratarse de asociación de empresas, los requisitos indicados precedentemente, deberán ser satisfechos por el conjunto de los integrantes ponderando cada uno, su patrimonio neto, facturación y/o índices según el caso, en proporción a su porcentaje de participación en dicha asociación.
ARTÍCULO 12º - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.
La Adjudicación se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º - Adjudicación de la Licitación xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales. Sin perjuicio de ello la adjudicación de la obra deberá cumplir con lo normado en la Ley de Contabilidad o la que la sustituyera.
ARTÍCULO 13º - PLAZO DE NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ADJUDICACIÓN.
El Oferente que resulte adjudicado, será notificado formalmente por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy de tal condición dentro de los tres días (03) hábiles administrativos posteriores a la firma del correspondiente Decreto.
Simultáneamente se publicará en la página web del Municipio y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy
ARTÍCULO 14º - MONEDA PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
La moneda utilizada para la presentación de las propuestas económicas será el Peso de curso legal en la República Argentina.
ARTÍCULO 15º - REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA
El Representante Técnico del contratista deberá ser profesional universitario con título de Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero en Construcciones.
El Contratista estará representado al pie de Obra por un Profesional, cuyo título tenga incumbencia para este tipo de Obra, que además estará inscripto en el Colegio que le correspondiere en la Provincia de Jujuy. De este Profesional dependerá el personal total necesario para la ejecución de los trabajos. El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.
El Contratista deberá mantener, en ausencia del Representante Técnico, en Obra, otro en idénticas condiciones. Los dos profesionales antedichos deberán ser aceptados previamente a la iniciación de las tareas, por la Inspección de Obra.
No se admitirá en caso alguno que no se justifique debidamente por escrito, la ausencia al pie de Obra de alguno de estos profesionales, por cuanto su asistencia debe ser permanente para el buen desarrollo de los trabajos.
La ausencia injustificada en la Obra del Contratista o su Representante Técnico, hará pasible al primero de una multa de UN DÉCIMO POR MIL (0,1 0/00) del Monto Contractual actualizado por cada día de ausencia.
Por otra parte, al labrar el Acta de Replanteo, el Contratista, en la persona de su Representante Técnico deberá comunicar a la Inspección en forma detallada la, nómina del personal de conducción (Capataz General, Conductores de Obra, Capataces Principales, Jefe de Taller, etc.) que lo secundarán al pie de Obra durante el desarrollo de los trabajos y en caso de ausencias o bajas de algunos de ellos deberá comunicar de inmediato el nombre de su reemplazante, para cubrir el total de los trabajos a realizar debidamente detallados en el Plan de Trabajos
El Representante Técnico deberá actuar en las Mediciones mensuales y finales, firmar los cómputos métricos y los certificados correspondientes.
También se deberá dar cumplimiento a las Leyes que regulan el ejercicio de la Profesión en la provincia de Jujuy teniendo en cuenta las tasas que se deben abonar a los mismos por Representación Técnica del Profesional a la Empresa. Estos montos se considerarán incluidos en el Precio de la obra.
ARTÍCULO 16º - DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO
Como condición previa a la suscripción del Contrato y dentro de los Veinte (20) días, el Adjudicatario deberá demostrar que mantiene vigente las siguientes inscripciones y que no presenta deuda respecto a los entes que seguidamente se enuncian:
1. Inscripciones:
a) Inscripción en el Registro Nacional de Industria de la Construcción, tal como lo establece el Anexo X xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
b) Inscripción en el Registro Público de Comercio, tal como lo establece el Anexo X xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
2. Gravámenes:
El Adjudicatario deberá acompañar la constancia de inscripción relativa a las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social Nacionales y Provinciales, y en caso de que sus miembros se encuentren obligados a tal efecto, con las correspondientes constancias que acrediten la inexistencia de deudas en cada caso.
A este último respecto deberá acompañar previo a la firma del Contrato un informe contable producido por un Auditor Independiente, del que surja la inexistencia de deudas por tales conceptos.
Asimismo, la inexistencia de deudas con la AFIP será acreditada mediante el procedimiento establecido por la Resolución General AFIP N° 135/98 (B.O. 8/5/98), o la que en el futuro la sustituya.
3. Documentación:
a) La documentación prevista en el Artículo 6º (Adjudicación de la Licitación) xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
b) El Plan de Trabajos Aprobado y Cronograma de Inversiones tal Art 6.3º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
c) La restante documentación prevista en el Artículo 6.4º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
ARTÍCULO 17º - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantía de fiel cumplimiento del Contrato, que será de 5 % (cinco por ciento) del valor total adjudicado deberá ser constituida por el Adjudicatario en algunas de las formas previstas para la constitución de la Garantía de la Oferta (Artículo 9 de éste pliego).
ARTÍCULO 18º - IMPUGNACIONES
Los oferentes dispondrán de un plazo de dos días hábiles posteriores a las fechas de apertura de los Sobres Nº 1 y 2 para consultar la documentación desde el momento en que sean publicadas todas las ofertas en la Web.
Las impugnaciones deberán ser presentadas vía Web a la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, y además por escrito ante la Municipalidad a de San xxxxxxxx de Jujuy firmadas por el Oferente y su Representante Legal dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de cada uno de los sobres, o de los actos administrativos que dicte el Comitente.
En todos los casos la fecha que se considerará como de recepción de las impugnaciones será la de recepción de las mismas en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy.
Toda impugnación deberá ser acompañada de una garantía de impugnación Pesos veinte mil ($20.000), la que se implementará en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 6.7º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, cuyo monto no se reintegrará al recurrente en caso de que aquella resulte rechazada por considerarse improcedente.
La falta de presentación de la Garantía de Impugnación traerá aparejado el rechazo de la impugnación o Recurso interpuesto, sin más trámite y sin posibilidades de repetición.
ARTÍCULO 19º - SELLADO.
Se pagará el sellado xx xxx de acuerdo a la normativa aplicable en el ámbito de la Provincia de Jujuy.
ARTÍCULO 20º - DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA.
El Contratista deberá constituir Domicilio Legal en el radio urbano de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, y una dirección electrónica las cuáles serán las que consten en el Contrato.
ARTÍCULO 21º - PROYECTO DE LA OBRA.
El Proyecto Ejecutivo ha sido realizado por la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy y los oferentes deberán presentar obligatoriamente la oferta ajustada al mismo y al nivel que se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones
ARTÍCULO 22º - INICIACIÓN DE LA OBRA
Se establece que la Obra deberá iniciarse en un plazo máximo de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de firma del Contrato.
Cuando existieran inconvenientes originados por expropiaciones, restricciones presupuestarias, permisos, o de cualquier otra índole, no imputable al Contratista, el Comitente podrá dar la orden de inicio parcial a las Obras previo el replanteo parcial de rigor. En tal caso el Plan de Trabajos se modificará en consecuencia.
ARTÍCULO 23º - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El Plazo de ejecución de la Obra se fija en siete (07) meses, el que se computará a partir de la fecha que conste en el Acta de
Iniciación de los Trabajos.
El Oferente para la determinación de los tiempos para ejecutar los trabajos, también deberá tener en cuenta:
Periodos de Lluvia Estacionales, que abarcan desde el 1° de Noviembre hasta el 31 xx Xxxxx, con diferente cantidad de mm caídos y tiempo de duración del periodo en Obra, rige para ello el Decreto Nº 1118-OP-85; y el régimen de crecientes en el Rio Xibi-Xibi y todo otro dato que hacen a la programación de los trabajos
ARTÍCULO 24º - SEGUROS
Adicionalmente a los Seguros que estarán a cargo del Contratista especificados en el Artículo 10.6º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales éste deberá contratar Seguros para cubrir los siguientes riesgos:
a) De terceros transportados por el personal de Inspección, por los funcionarios municipales y/o nacionales que correspondan, por los trayectos y/o traslados del mismo en movilidad provista por el Contratista, sea ésta de carácter permanente o eventual.
b) Responsabilidad civil y terceros transportados por vehículos del Comitente y/o terceros, por eventuales daños sufridos, con motivo o en ocasión de la ejecución de la Obra Contratada.
c) Responsabilidad civil para transeúntes, por eventuales daños sufridos con motivo o en ocasión de la ejecución de la Obra Contratada
d) Se estima la cantidad de personal de Inspección de Obra en cuatro (04) agentes.
ARTÍCULO 25º - PRESTACIONES PARA LA INSPECCIÓN.
Deberá proveer, para el funcionamiento de la Inspección, los siguientes elementos:
1. Un local para oficina de 25 m2 mínimo, con baño y kitchenette, servicio de agua potable, electricidad, cloacas etc. el que deberá ser previamente aprobado por la Inspección
2. Mobiliario de oficina integrado por tres (03) escritorios con sillones, una mesa de cocina y sillas, armarios y muebles varios en cantidad acorde con las necesidades, inclusive la papelería necesaria para el funcionamiento.
3. Estación Total Trimble M-3 de 5” con plomada óptica y software para operar la misma, para controles en Obra.
4. GPS doble frecuencia.-
5. Una (01) Impresora con Sistema Continuo Formato A3, tipo “Epson L1300”, o similar
6. Tres (03) PC completas según las siguientes características:
- Sistema Operativo de 64-bit
- Monitor LED de 23” de última generación
- Procesador de cuatro núcleos de 4.0Ghz, tipo Intel i7 6700K (con SSE2 o superior)
- 8Gb RAM DDR3
- Placa de Video Dedicada de 4Gb DDR5 con soporte para DirectX 11, Open GL 2.0 o superior.
- HDD SATA III 7200rpm de 1Tb
- Lector de tarjetas de memoria, USB 3.0, Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n.
- Kit de teclado mouse y parlantes
- UPS + estabilizador de 800VA con 4 tomas como mínimo
Podrá presentarse alternativas similares para aprobación de la Inspección.
Los locales indicados en el punto 1 con más los elementos indicados luego y en las condiciones establecidas, estarán habilitados para su uso desde la fecha de replanteo hasta la conclusión de todos los trabajos de la obra.
En caso de incumplimiento de lo establecido en éste artículo, el Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 0.10 0/00 (Un décimo por mil) del monto de obra por cada día xx xxxx.
ARTÍCULO 26º - MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN.
El Contratista afectará a la Obra la cantidad de dos (02) vehículos, de producción nacional, camioneta doble cabina 4x2 modelo año 2015-16, para las tareas de Inspección y Supervisión de la obra.
ARTÍCULO 27º - RÉGIMEN DE ACOPIOS.
No se certificarán acopios de materiales. Los materiales que acopie el Contratista no se medirán ni recibirán pago alguno.
ARTÍCULO 28º - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
Este artículo se regirá por el Artículo 10.11º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, incluso las gestiones necesarias para tal fin:
ARTÍCULO 29º - SUBCONTRATACION DE EMPRESAS LOCALES
La Contratista deberá subcontratar con Empresas locales tareas correspondientes a los trabajos por un monto mínimo equivalente al 20% del presupuesto de la obra.
Para el caso que la contratista fuese un consorcio o una UTE integrada por dos o más empresas locales, el porcentaje de subcontratación con empresas locales será el indicado antes.
Las subcontrataciones antes referidas deberán hacerse a favor de no menos de dos (02) empresas, siempre que cumplan con precios y condiciones que guarden razonable relación y proporción con los integrantes de la propuesta formulada por el Adjudicatario para la realización de la obra.
Se considera empresa local aquella constituida y radicada en la Provincia de Jujuy e inscripta en el Registro Público de Comercio y en el Registro de Licitadores de la Provincia de Jujuy
Las Empresas subcontratadas deberán cumplir con la normativa legal y laboral aplicables.
ARTÍCULO 30º - CARTELES DE OBRA
El Contratista deberá proveer y colocar TRES (03) carteles de Obra de 4.80m de largo por 2.60m de alto, en los lugares que indique la Inspección, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio de la Obra. Su detalle y alcances están debidamente desarrollados en el artículo 13º xxx Xxxxxx de Especificaciones Técnicas y en el plano tipo que integra la documentación.
ARTÍCULO 31º - CIERRE DE LA OBRA
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución de sus trabajos y procurar la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno durante todo el período que duren los trabajos y, si es necesario, colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que pueden crear situaciones de peligro para los usuarios.
El Contratista deberá prever en su evaluación de la Obra, debidamente reflejada en la Memoria Técnica Operativa, la necesidad de realizar desvíos y cierre xx xxxxxxx, de ser necesarios y conducentes para la ejecución de la Obra. De ser así, deberán tomar todos los recaudos necesarios inherentes a la seguridad y transitabilidad de los desvíos dentro del ámbito de la obra. Además requerirá de la Contratista su ejecución en el menor plazo posible.
ARTÍCULO 32º - VIGILANCIA DE LA OBRA.
El Contratista deberá proceder a la instalación de iluminación nocturna en los siguientes sectores de la Obra:
a) Obrador y accesos.
b) Sectores afectados por excavaciones o desvíos.
c) Depósito de materiales y acceso.
La ubicación, el material a utilizarse, la altura, los medios de salida y las condiciones de seguridad y la iluminación de los cierres deberán ser aprobados por la Inspección.
El mantenimiento de las luminarias estará a cargo del Contratista hasta la Recepción Provisoria de la Obra, luego serán retiradas a su costo, quedando las mismas de su propiedad.
ARTÍCULO 33º - UNIÓN DE LA OBRA NUEVA CON LAS EXISTENTES.
Los trabajos de unión de la Obra nueva con la o las existentes estarán sujetos a las condiciones que establezcan los planos y especificaciones que forman parte del presente Pliego.
ARTÍCULO 34º - IMPACTO AMBIENTAL
Plan de Gestión del Manejo Ambiental
El Contratista deberá presentar dentro de los Treinta (30) Días de iniciada la Obra el Plan de Gestión del Manejo Ambiental.
Los documentos que se enumeran a continuación serán los mínimos a los que se deberá someter dicha Gestión para obtener el éxito que se espera de ella:
Ley Nacional N° 24051 de Residuos Peligrosos - Actas de Adhesión de la Provincia de Jujuy.
Legislación Provincial vigente de protección de Medio Ambiente, Ley Nº 5063/1998 “General de Medio Ambiente” y Decretos reglamentarios.
La Gestión del Manejo Ambiental se hará a través de un plan destinado a prever e informar los efectos que este Proyecto - PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”- ocasiona en el medio ambiente, haciendo especial hincapié en las medidas de mitigación que son y que puedan ser necesarias para preservarlo.
EN CONCRETO se tendrán en consideración las:
- Medidas mitigadoras posibles del impacto
- Medidas correctoras
- Programa y medidas de vigilancia y control del medio
- Promoción y difusión de las medidas que se propicien adoptar para el adecuo de dicha acción social
- Control mitigatorio durante el período de construcción en el que se desarrollará y ejecutará un plan de manejo ambiental específico (sitios de campamento, obrador y plantas de hormigón, préstamos de materiales, etc.)
- Control estricto para evitar, entre otras la diseminación de desechos, la actividad de servicios en el Acceso, en especial para evitar accidentes, etc.
- Durante el período de construcción y conservación, la denuncia y comunicación a las autoridades competentes sobre la acción anómala ocasionada por terceros y que afecten directa o indirectamente a la obra y a su zona de influencia urbana específica.
- Señalización vial destinada a promover la mitigación de la depreciación ambiental.
- Salud del Personal Ocupado, Seguridad e Higiene Industrial.
FINALMENTE a partir de estos elementos de base se llevarán adelante la oportunidad, tiempo y forma hacia el logro de la meta que se propone con el programa y acción para la mitigación de la afectación en el medio ambiente, considerando el aspecto dinámico de lo que se trata.
ARTÍCULO 35º - LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES, MODIFICACIONES Y VARIACIONES
Todo trabajo extra o adicional ejecutado, y todo trabajo ordenado por la Inspección deberán valuarse según los precios unitarios
establecidos en el Contrato y sobre la base de los Precios estipulados en los Anexos “F” y “G”, si a juicio de la Inspección éstos fueran aplicables.
Si el Contrato no contuviera ningún precio ni análisis aplicable al trabajo adicional o modificación entonces deberán acordarse precios adecuados entre el Comitente y el Contratista. En caso de desacuerdo la Inspección fijará los precios de acuerdo al sistema de Coste y Costas.
Las Variaciones de Impuestos, Tasas, Gravámenes tanto Nacionales como Provinciales o Municipales a los que se refiere el Art. 4.12º de las Bases y Condiciones Generales, que se produzcan a partir de los 7 (siete) días anteriores a la presentación de la Oferta serán debitadas o acreditadas al Contratista en la medida que incidan en los precios de la Obra.
Los reembolsos en mas o en menos debidos a éstos conceptos integrarán los documentos que a continuación se detallan. La liquidación de los trabajos adicionales, modificaciones y variaciones, aquí indicados se realizará sobre la base de los siguientes documentos:
a) Registro de Mediciones Complementario.
Adicionalmente al Registro de Mediciones de ítems Contractuales, especificado en el Artículo 12.2º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, en el que se registrarán las Mediciones que le corresponden a los ítems establecidos contractualmente, se llevará un Registro de Mediciones Complementario, el que contendrá la denominación de los ítems que han sufrido modificación, o bien los ítems adicionales, todos ellos con sus cantidades (en más o en menos) correspondientes.
b) Certificado de Obra Complementario.
Adicionalmente al Certificado de Obra contractual, especificado en el Artículo 12.4º el Pliego de Bases y Condiciones Generales en el que se registrarán las Mediciones y los pagos efectuados de los ítems fijados contractualmente, se confeccionará un certificado de Obra complementario, el que contendrá la denominación de los ítems que han sufrido modificación, o bien los ítems adicionales, todos ellos con sus cantidades (en más o en menos), sus precios unitarios y los pagos correspondientes.
De tratarse de un ítem existente que han sufrido variaciones en más, se medirán y certificarán primero las cantidades del mismo a los precios unitarios contractuales. Agotada la ejecución de las cantidades del ítem a los precios unitarios contractuales, se procederá a la medición y certificación de la partida adicional, dentro de la norma legal vigente en la Provincia de Jujuy.
Finalizada la ejecución de la Obra, el precio total pagado al Contratista surgirá de la sumatoria de los importes acumulados del último certificado complementario (ejecutado al 100%).
ARTÍCULO 36º - EMISION DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES
Los certificados parciales serán considerados emitidos por el Comitente toda vez que, habiéndose realizado las Mediciones en las formas y plazos indicados en los Artículos 12.1º a 12.3º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, se dicte la pertinente resolución aprobatoria por parte de la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy, la que será emitida dentro del plazo de Cinco (05) Días Hábiles Administrativos de confeccionado el certificado conforme lo indicado en el Artículo 12.4º
De cada certificado parcial de obra, se retendrá un cinco por ciento (5%) en concepto de depósito de garantía o fondo de reparo, los que se acumularán a los ya depositados y que serán reintegrados al contratista con la recepción definitiva de la obra.
ARTÍCULO 37º - SUSTITUCIÓN DE LOS FONDOS DE REPAROS.
Los Fondos de Reparos podrán ser sustituidos únicamente por póliza de caución a satisfacción del comitente.
ARTÍCULO 38º - PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA
Una vez suscripto el Contrato, la medición y confección de los certificados se atendrá a los establecido en el Art 12º y siguientes xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
El Pago de los Certificados Mensuales de Obra se hará efectivo dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir del primer día del mes siguiente al de ejecución de los trabajos
Para el certificado que surja de la Medición Final de Obra, (Certificados de Recepción Provisoria y Certificado de Recepción Definitiva) el plazo de pago será de ciento veinte días (120) corridos contados a partir de la fecha de firma del Certificado por el Contratista la emisión de dichos certificados se regirá por lo establecido en los Art 78º, 79º y 97º de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy 1864/48.
ARTÍCULO 39º - INTERESES POR XXXX DEL COMITENTE
En caso xx xxxx en el pago de los certificados, se le reconocerán al Contratista intereses por xxxx, utilizándose para ello la tasa prevista en el Art. 92º de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy N° 1864/48 y sus Modificatorias y Reglamentarias.
El capital para el cálculo de intereses, será el bruto del Certificado, menos las deducciones correspondientes a desacopio de materiales y multas si correspondiere.
La tasa de interés a aplicar será el promedio de la tasa de interés pasiva mensual para operaciones en pesos, que publica el Banco Central de la República Argentina, a través de la Comunicación Nº 14.290.
ARTÍCULO 40º - SISTEMA DE AUTOCONTROL DE CALIDAD
El Contratista ejecutará la Obra, bajo el Sistema de Autocontrol de Calidad, y el Control respectivo por parte de la Inspección, el que debe definir para cada rubro o proceso constructivo completo, las intervenciones en tiempo razonable, de todos y cada uno de los controles y/o ensayos, que sean necesarios ejecutar para garantizar la eficiencia del Sistema, incluido el diseño de los formularios a usar, la definición de la matriz de firmantes de cada documento.
La declaración de calidad de los resultados alcanzados deberá incluir los valores correspondientes a las mismas por aplicación de los sistemas de medición que corresponda, que cumplen con todos los requerimientos de calidad explícita o implícita en la documentación que integra el contrato, interpretados según reglas del arte y debidamente presentada conjuntamente con el pedido de medición de
trabajos ejecutados formulado por el contratista.
Los controles de calidad deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que en virtud del contrato, le incumben al Contratista.
En el caso de la presencia de defectos y si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplir la calidad requerida obliga al Contratista a la alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier obra y etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago adicional alguno.
El control de calidad establecido es extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos. El Contratista queda obligado a declarar el ingreso de los materiales al obrador, acopio, deposito o lugar de destino provisorio y previo a su empleo, notificar que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad requeridos contractualmente, según la normativa vigente e incluyendo los valores identificatorios de los parámetros de evaluación tomados.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados y del uso de materiales adecuados en todas las actividades de acuerdo a las especificaciones correspondientes.
El cumplimiento de las normas de calidad será una responsabilidad directa del Contratista, para lo cual deberá establecer en su propuesta una metodología de autocontrol de calidad y contar con el personal e infraestructura necesaria para su implementación, bajo su total responsabilidad y absorción de costos que esta genere, incluyendo la realización de pruebas, la corrección de defectos si los hubiere y la aprobación de los trabajos y el de los materiales debidamente ejecutados e incorporados a Obra.
ARTÍCULO 41º - PLANOS CONFORME A OBRA
Conjuntamente con el pedido de las Recepciones Provisionales, el Contratista presentará a la Inspección los Planos Conforme a Obra. Dichos planos se presentarán en dos juegos de CD y serán ejecutados en AUTOCAD 2004 o versión posterior, e impresos en papel Bond Opaco, u otro material que eventualmente convengan el Comitente y el Contratista con la opinión de la Inspección.
ARTÍCULO 42º - PLAZO DE CONSERVACÍÓN, GARANTÍA Y MULTAS
Se fija el Plazo de Conservación y Garantía de la Obra en DOCE (12) meses corridos a partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria.
Se considerará suspendido el periodo de garantía, si se comprobará la necesidad de alguna reparación de Obra, el Contratista deberá efectuarla a indicación de la Inspección, volviéndose a reanudar la cuenta del término de garantía cuando la reparación esté ejecutada
Complementariamente a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones Generales, la consideración de las ampliaciones de Plazos de Obra y Curvas de Inversiones, la determinación de multas por atraso en los trabajos, entre los avances de la curva teórica correspondiente a la ejecución de la obra en los plazos estipulados y lo real, por la no terminación de la obra dentro del plazo contractual, y demás consideraciones, serán debidamente encuadrados en los alcances del Decreto Provincial N° 1118-OP-85.
El Contratista tendrá bajo su responsabilidad y costo, la conservación de la totalidad de la Obra durante el plazo de obra, incluido los tramos que se hayan abierto al uso público, antes de la Recepción Provisoria de la Obra.
La Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy no admitirá la suspensión o disminución de los trabajos por motivos de divergencias no resueltas.
ARTÍCULO 43º - REDETERMINACIÓN DE PRECIO
El contrato que se suscriba para la ejecución de la obra que se licita será por el sistema de Ajuste Alzado. Sólo se reconocerán re- determinaciones de los Precios Contractuales según lo previsto en el Art. 16º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales, dentro del marco legal vigente establecido por el Régimen de Re-determinación de Precios de Contratos de Obra Pública de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N°691 del 17/05/2016. Para las obras con Anticipo Financiero, será de aplicación la misma metodología supra mencionada
ARTÍCULO 44º - INSPECCIÓN DE OBRA
A los fines de la Inspección, la misma se desarrollará en un todo de acuerdo a lo dispuesto en Convenio entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA de la Nación y MUNICIPALIDAD DE SAN XXXXXXXX DE JUJUY, ya mencionado.
Las tareas de Inspección estarán a Cargo del Comitente y la Supervisión General de los trabajos será efectuada por LA SECRETARIA, las que se realizarán en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art 8º xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
ARTÍCULO 45º - PLANILLA DE PRESUPUESTO
Para la correcta cotización de la Obra, se confeccionara una Planilla conteniendo el Cómputo y Presupuesto de la Obra, con expresa indicación de la cantidad de unidades de cada Item y/o sub-ítem, precios unitarios parciales y/o totales, debidamente expresado en letras y números en formulario tipo.
El importe total de dicha planilla debe coincidir con el monto indicado en el Anexo “G” referido al Precio de la Oferta.
En la parte inferior de cada una de las hojas de la Planilla de Presupuesto deberá estar debidamente explicitado el plazo de ejecución de la Obra, expresado en días o meses, su omisión, es causa de rechazo de la oferta.
ARTÍCULO 46º - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
En caso de que dos o más sociedades comerciales y/o empresas del Sector de la Construcción, se presenten asociados a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los recaudos exigibles para las Uniones de Empresas (U.T.E.) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales.
Una vez presentadas a la licitación las Uniones Transitorias de Empresas no podrán modificar su integración es decir, cambiar sus integrantes que las componen ni disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con dicha licitación y en caso de ser contratada, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo, incluido en lo referente a las Personas Físicas y/o Empresas que la integran y a la proporción o método para determinar la participación de las mismas en la
distribución de los resultados, ingresos y gastos de la U.T.E., salvo autorización expresa de la Comitente.
La U.T.E. deberá presentar el correspondiente Contrato de Unión Transitoria, legalizado por Escribano Público, donde conste que el Objeto Único de la misma es el de llevar a cabo todas las tareas establecidas en esta Licitación y deberá presentar la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Solo serán aceptables los compromisos de U.T.E. formados por hasta un máximo de dos (2) Empresas.
Una Empresa no podrá integrar más de una U.T.E. y si se presenta en asociación con otra/s Empresa/s, no podrá presentarse sola.
La duración de cada una de las empresas asociadas y de la U.T.E., deberá superar por lo menos en dos (2) años calendarios el término de plazo de garantía y conservación de las obras ejecutadas, objeto de la U.T.E.
Los representantes legales de las sociedades y de las U.T.E., deberán acompañar constancia de que están facultados para contratar en su nombre, siendo en el caso de U.T.E., imprescindible que unifiquen personería. En caso de producirse la revocación de la designación del Representante de U.T.E. esta situación deberá comunicarse en forma fehaciente al Comitente, dentro de las 48 horas de producida, denunciando a su vez el nuevo Representante, quien deberá cumplir los mismos requisitos ya enunciados.
Se establece que cuando en este Pliego se utilice el término U.T.E. hasta antes de la firma de contrato, se entenderá que es un compromiso de U.T.E.
Para el caso de una U.T.E., las empresas asociadas deberán presentar la documentación requerida y exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para su debida admisión, precalificación, calificación y adjudicación de así corresponder, en forma individual o conjunta, para su debida ponderación proporcional a su participación o exigible a la empresa asociada con un porcentaje de participación a la U.T.E. igual o superior al 60%.
ARTÍCULO 47º - FORMA DE COTIZACIÓN PARA LAS OBRAS INTEGRANTES DEL PROYECTO
El Proyecto Ejecutivo, es provisto por la Municipalidad de San xxxxxxxx de Jujuy conforme a lo dispuesto en el Art. 21º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Los Oferentes deberán presentar el presupuesto obligatoriamente, sobre la base del Proyecto mencionado la oferta del mismo y cuyo listado se debe basar en la Planilla Nomencladora de la obra a ejecutar y las planillas desglosadas de cada elemento en particular
ARTÍCULO 48º - ÍTEMS A CONSIDERAR
Los oferentes presentarán el correspondiente cómputo y presupuesto en base al listado de items que se menciona en el ANEXO H.
ARTÍCULO 49º - EXIGENCIAS AMBIENTALES.
La Especificación "Exigencias Ambientales" durante la Construcción es de estricto cumplimiento para la totalidad de la obra.
ARTÍCULO 50º - OTROS
1.- Se deja expresa constancia que los impuestos y tasas que pudieran corresponder, incluso derecho de agua de construcción, y extracción de material de río y/o yacimientos de propiedad fisca o privada, serán por cuenta exclusiva del contratista.
2.- El Contratista es el único responsable de elegir las fuentes de material que se usarán en obra. Si durante la obra, las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamo por reajuste de precios ni para negociar nuevos precios.
3.- Déjese establecido que la limpieza del o los terrenos donde se encuentre el yacimiento a explotarse para la obra, y que será provisto por el Contratista, no recibirá pago directo alguno, considerándose su precio incluido en los ítems que comprenden el empleo de materiales provenientes del yacimiento. Idéntico criterio se aplicará al destape y tapado del yacimiento, que será realizado antes de la recepción provisoria de la obra.
4.- El Contratista está obligado a asegurar el acceso de los vehículos de transporte a los yacimientos, (los que serán ubicados y explotados por el Contratista) en todo tiempo, durante la realización de los trabajos, debiendo realizar la limpieza, abovedamiento, terraplenamiento, desmonte, construcción de obras de arte y todo trabajo destinado a asegurar la transitabilidad de los accesos y/o que sean ordenados por la Inspección. Todos estos trabajos no recibirán pago directo alguno, considerándose su precio incluido en el de los ítems que comprenden el empleo de materiales provenientes del yacimiento.
5.- El agua necesaria en los distintos ítems del proyecto no se medirá ni recibirá pago directo alguno
6.- No tendrán validez las Ordenes de Servicio que modifiquen el proyecto, si no están visadas por el Secretario de Obras Públicas del Municipio.
7.- Una vez que el equipo ofertado quede incorporado a la obra, no podrá ser retirado de la misma sin previa autorización del Director de Estudios y Proyectos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, sin la cual procederá automáticamente y sin que sea necesaria notificación alguna, a la aplicación de una multa diaria del 0.30 0/00 (tres décimos por mil) del monto de obra por cada equipo que fuera retirado sin dicho requisito. Igual proceder se aplicará cuando el equipo hubiera sido retirado con autorización y no fuera reintegrado al término de dicho plazo.
9.- Para los ítems que figuren en forma global en el Presupuesto Oficial, el Contratista deberá prever en sus análisis de precios todos los factores intervinientes en su costo, en la misma forma que para el resto de los ítems.
10.- Se prohíbe en obras el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido el trabajo los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas, y los días sábados después de las trece horas (13:00).
Cuando mediaran causas de urgencia justificada, la Dirección de Estudios y Proyectos, a pedido debidamente documentado del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición se establece en el párrafo anterior, siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades competentes.
11.- Al efectuar el replanteo de la obra se indicarán todas aquellas especies arbóreas que por su porte, variedad, y características se deben proteger de acuerdo a lo indicado en Planos. La incidencia de su costo se deberá tener en cuenta en el precio unitario de cada ítem.
12.- Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido y establecido con la Inspección, cuando sea posible, partiendo de precios contractuales correspondientes a trabajos análogos.
Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes a las del nuevo trabajo, el precio se establecerá mediante análisis de precios.
Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordenara la Inspección. En éste caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas. Este detalle con la aprobación o reparo de la Inspección servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio.
13.- El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes.
ETG - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
CAPÍTULO 01.
CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
01.1. Dirección e Inspección de Obra
La Dirección de Obra será la representante del Comitente en todos los aspectos referidos a la interpretación del proyecto y la construcción de la obra. Cualquier y todos los conflictos entre las especificaciones y los planos deberán ser sometidos a la Inspección de Obra para una resolución final. La Dirección de Obra podrá delegar en la Inspección de Obra sus atribuciones para resolver cuestiones referidas a la ejecución de los trabajos.
01.2. Presentaciones
Cada presentación del Contratista deberá efectuarse a través del libro de notas de pedido, con número de nota y fecha.
En todos los casos deberá identificarse el Contratista, el subcontratista o el proveedor; el plano pertinente y el número del capítulo de las especificaciones que corresponda a dicha presentación.
El Contratista deberá certificar con su firma que la revisión y la verificación de los productos requeridos están de acuerdo con los requerimientos de la obra y todos los documentos contractuales.
01.3. Trámites, permisos y habilitaciones
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante los Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales y las empresas prestadoras de servicios que pudieren tener jurisdicción, para, de ser necesario de acuerdo a la legislación vigente, obtener la aprobación de los planos de permiso y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias. Será necesaria su aprobación antes de dar comienzo a las obras.
El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, conexión, habilitación y puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones ejecutadas. Los gastos que tales trámites, conexiones y habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo.
01.4. Documentación técnica de obra
El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:
- Planos municipales aprobados.
- Planos de proyecto contractuales.
- Especificaciones técnicas.
- Libro de obra y cronograma de obra
- Libro de órdenes de servicio y notas de pedido.
- Contrato de construcción
En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la documentación, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado.
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos.
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
01.5. Materiales
Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricación y aprobados por las normas IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capítulo de estas especificaciones.
01.6. Ayuda a los Gremios
Se entiende por Xxxxx a los Gremios del Contratista a sus subcontratistas o a otros proveedores directos del Comitente, la que básicamente se indica a continuación para el caso en que él mismo no tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda.
01.7. Mediciones de Obra
El sistema de mediciones de obra será por Xxxxxx Xxxxxx y su ponderación se efectuará conforme a la Planilla Nomencladora.
01.8. Puesta en marcha de instalaciones y sistemas
Las siguientes prescripciones rigen para la puesta en marcha de las instalaciones, los sistemas, las demostraciones e instrucciones para su funcionamiento y las pruebas, ajuste y balanceo de las mismas. Las cuales se complementan con lo especificado en los capítulos dedicado a las distintas instalaciones de estas especificaciones.
El Contratista propondrá a la Inspección de Obra un cronograma para la puesta en marcha de todas las instalaciones, sistemas y equipos y deberá notificarla con 7 (siete) días de antelación a la puesta en marcha de cada rubro.
Llevará a cabo la puesta en marcha bajo la supervisión del personal responsable y siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Presentará por escrito una notificación de que el equipo, instalación o sistema ha sido instalado y está funcionando correctamente.
01.9. Manual de Operaciones y Mantenimiento
Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección, un manual de operación y mantenimiento de las obras e instalaciones.
Se entenderá que el contenido del manual de operaciones y mantenimiento será sugerido por la Empresa y aprobado por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.
La tramitación de este manual se ajustará al siguiente procedimiento:
El Contratista entregará, conjuntamente con los planos conforme a obra, dos (02) juegos de instrucciones para las tareas de la operación y mantenimiento de las instalaciones, las que además, permitirán medir y mantener en existencia los repuestos para los equipos instalados. Estas listas incluirán partes enumeradas y las direcciones y teléfonos de los proveedores sugeridos de equipos y elementos.
El manual será verificado y analizado durante el período de garantía, por el personal del Comitente encargado de participar o de supervisar la operación de la obra. Como resultado de esto, el Contratista recibirá, por Orden de Servicio, con no menos de treinta (30) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, las observaciones pertinentes, las que deberán ser volcadas en el ejemplar definitivo del manual, en un plazo no superior a los treinta (30) días de notificadas la mismas.
Con no menos xx xxxx (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, el contratista presentará dos (2) ejemplares en tamaño a convenir con la inspección, del manual de operaciones y mantenimiento aprobado. La Inspección contará con cinco (5) días para verificar que se han corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo, sin observaciones, el manual quedará automáticamente aprobado.
De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantía se prorrogará automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las correcciones necesarias, sin derecho a devolución de garantías y fondo de reparos, ni a reclamo alguno de su parte.
No se acordará la recepción definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que se especifican en este artículo. Las demoras imputables al Contratista en los plazos establecidos se trasladarán automáticamente como ampliaciones del plazo de garantía, sin derecho a devolución de garantías y fondo de reparos ni a reclamo alguno por parte de este.
Si este manual no contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.
El Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el plazo de garantía, a partir de la Recepción Provisional. En caso de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados o los equipos instalados, el Contratista procederá al reemplazo de las partes afectadas, a su total cargo.
01.10. Planos conforme a obra
Terminadas las obras, y previo a la Recepción Definitiva de las mismas, el Contratista deberá suministrar sin cargo, tres juegos completo de planos conforme a obra con sus correspondientes archivos digitalizados. Suministrará también, todos los permisos y planos aprobados por reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.
01.11. Procedimientos de cierre de contrato
El Contratista presentará por escrito la notificación de que la obra ha sido revisada y que ha sido completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Inspección de Obra.
Entregará simultáneamente a la Inspección de Obra la documentación y certificaciones requeridas por las disposiciones provinciales, municipales y de las compañías prestatarias de servicios, según corresponda.
CAPÍTULO 02.
TRABAJOS PRELIMINARES
02.1. Generalidades
El Oferente deberá examinar por su cuenta y riesgo el predio destinado a las obras y conocer perfectamente el estado en que lo va a recibir, como así mismo las condiciones topográficas primitivas y las proyectadas.
El Contratista construirá y mantendrá los accesos a la obra desde los lugares públicos.
02.2. Limpieza y preparación general del terreno
Deberán efectuarse, con anterioridad al comienzo efectivo de las obras, los trabajos de nivelación necesarios a fin de evitar perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro origen en proximidad con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales.
Se procederá a la limpieza y nivelación de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites del Proyecto. El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. El Contratista deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas xx xxxxxxxx y áreas de depósito.
Antes de proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en la vía pública se solicitará permiso municipal correspondiente. Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección Técnica de la Obra, teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean afectadas por la ejecución de las obras. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares.
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección Técnica de disponer el desplazamiento del algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.
Xxxxx expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra o destruirla por su cuenta.
02.3. Replanteo y niveles
El Contratista verificará las medidas, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier diferencia que encontrare entre los ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra.
El replanteo será efectuado por el Contratista en el terreno previamente limpiado y nivelado de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. Será verificado por la Inspección de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.
El Contratista verificará las medidas del terreno antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.
La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal. La línea de edificación y las cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad competente, fijándose las cotas correspondientes a interiores y exteriores de acuerdo con los planos y a lo ya construido.
Los niveles se materializarán en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo que dure la ejecución de todos los trabajos y las obras.
Verificada la cota de nivel de la construcción el Contratista construirá en un lugar poco frecuente, un xxxxx de albañilería de 0,30 x 0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la albañilería. Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior a dicho bulón con la intervención de la Inspección, debiendo referirse todos los demás niveles a esta cota. Dicho nivel deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que la Inspección indique, por orden expresa, su demolición. El nivel referencia + 0,00 se corresponderá con el indicado en los planos.
Los ejes de las paredes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadra de los locales, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.
Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación.
02.4. Instrumental de Obra y Mediciones
El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la Inspección de Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines expresados, lo siguiente:
- Cintas métricas metálicas
- Alambres finos xx xxxxx
- Escuadras metálicas de 1m. de catetos.
- Plomadas
- Niveles de burbuja de agua
- Manguera de nivel
02.5. Cerramiento provisorio y vallado de protección
El Contratista proveerá un cerco de obra según lo determinado en las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la obra y de las instrucciones de la Inspección de Obra, en todo el perímetro del sitio de la construcción. Dicho cerco tendrá por función primordial pero no exclusiva, impedir el acceso de personas ajenas al predio de las obras.
El Contratista estará obligado a proteger de daños a los vehículos, materiales almacenados, obras y estructuras existentes o realizadas por terceros.
02.6. Ejecución xx xxxxxxx y oficina para la Inspección
El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con lo estipulado en el P.E.T.P. y con las reglamentaciones vigentes, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal de la Empresa como para el de inspección.
En caso de poseer instalaciones eléctricas o sanitarias, las mismas deberán cumplir mínimamente con las normas de seguridad. Además deberá contar con un espacio mínimo de 10m2 para oficina de la Inspección de Obra, independiente del resto xxx xxxxxxx, debiendo contar con ventilación e iluminación natural, cielorraso, piso de ladrillo, instalación eléctrica, cierre de seguridad y entrada independiente. Su amoblado mínimo e indispensable será solicitado por la Inspección de Obra.
02.7. Cartel de obra
Previo al Acta de Inicio de la obra el Contratista colocará el Cartel de Obra cuyo modelo, texto y colores, le será entregado e indicado por la Inspección con la debida anticipación, deberá seguir los lineamientos formales, gráficos y constructivos del Programa.
Las dimensiones del mismo son de 3,60 m. de ancho por 2,40 m. de alto y despegado del nivel del terreno por 2,00 m. El material del cartel será xx Xxxxx de Fe N° 22 y para lograr la dimensión total no se aceptará solape sino arrime electro-soldado. Estará pintado, tanto el color de base como el texto, con esmalte sintético previo tratamiento antioxidante. La estructura será xx xxxxxx semidura a la que se protegerá con barniz tipo xxxxxx o esmalte sintético.
El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. Deberá ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepción Definitiva de la obra, poniéndolo a disposición del Comitente.
02.8. Servicios temporarios
El Contratista deberá proveer su cargo los siguientes servicios temporarios durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, teléfono, agua para la construcción y servicios sanitarios.
El Contratista retirará las construcciones, equipos y materiales temporarios de todo tipo, antes de la recepción provisoria de la obra.
Así mismo restaurará a su condición final las obras e instalaciones permanentes que puedan haber sido utilizadas durante la construcción.
Provisión de agua:
a) Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del Servicio, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria para la construcción. Cuando no fuera posible realizarlo con agua de la red, el contratista deberá proveerla empleando medios de transportes a tal fin, por cuenta y cargo del mismo.
b) Potables: El contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para consumo, debiéndose realizar los análisis de potabilidad correspondientes en caso de proveerse por otros medios.
Iluminación y fuerza motriz
El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este procedimiento, deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.
Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de las mismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición.
Evacuación de aguas servidas
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes del Ente Prestatario del Servicio.
02.9. Cegado y relleno xx xxxxx absorbentes y/o negros, zanjas y excavaciones
La obligación del Contratista será buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro de las obras y cegarlos por completo, previo desagote y desinfección con cal viva de acuerdo a normas del Ente Prestario de Servicios. El relleno de los pozos deberá hacerse con tierras debidamente apisonadas por capas de 0.30 m., perfectamente regadas, con excepción de aquellas que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará con hormigón pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspección Técnica.
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones, se procederá de igual manera que lo indicado para pozos absorbentes.
02.10. Pavimentos provisorios xx xxxxxxx
El Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución de caminos de acceso al obrador. Las características y especificaciones técnicas relativas a estas obras, quedan expuestas en el P.E.T.P., asimismo, deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución total de la obra y hasta la Recepción Definitiva, o hasta cuando lo indique la Inspección Técnica
02.11. Seguridad en obra
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de Edificación de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra, como la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 911/96
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector y demás elementos de seguridad estipulados en las normas vigentes de HyST los que serán provistos por el Contratista.
La Inspección Técnica fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.
02.12. Vigilancia e iluminación
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria xx xxxxxxx de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra.
02.13. Limpieza de obra periódica
El contratista estará obliga a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección Técnica
02.14. Limpieza de final de obra
a) Exterior: Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cms. la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.
b) Interior: Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalle y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción.
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento.
En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento. Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergentes rebajados y en caso inevitable con ácido muriático diluído al 10% de agua. Las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.
02.15. Planos de obra
El Contratista deberá presentar para conocimiento de la Municipalidad los planos que a continuación se detallan:
- Fundaciones: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.
- Estructura: Memoria de Xxxxxxx, esquema estructural
- Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, fachadas, detalles y planilla de locales
- Carpintería: Vistas y detalles
- Instalaciones: Obras Sanitarias, Gas, Electricidad, Teléfonos, Servicio contra Incendio, Electromecánica.
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. 1:100 planos generales; 1:50 planos de replanteo y 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 - Planos de detalles. Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.
El Contratista presentará tres (03) juegos de copias de cada plano y su correspondiente copia en soporte magnético, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección Técnica.
Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Municipalidad tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento de la Inspección Técnica.
02.16. Planos conforme a obra
El Contratista deberá confeccionar y entregar un (01) original y tres (03) copias, con su correspondiente soporte magnético los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista a la Inspección Técnica, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.
Con relación a los planos a presentar ante otras Reparticiones en los artículos correspondientes se detalla el trámite a seguir.
02.17. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del personal de la Municipalidad por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.
CAPÍTULO 03. DEMOLICIONES
03.1. Generalidades
En caso de que el proyecto prevea realizar demoliciones, el alcance de estas tareas deberá ser apreciado y cuantificado objetivamente por el Oferente por el estudio de la documentación del proyecto y, en forma directa, en su visita al lugar de emplazamiento de las obras, antes de la presentación de su oferta, entendiéndose taxativamente que el precio ofertado y contratado comprende la totalidad de las tareas necesarias.
El Contratista demolerá íntegramente, sin derecho a indemnización alguna, las construcciones que en los planos estuviesen indicadas y el de aquellas obras que por su ubicación dificulten el fácil y cómodo replanteo de las obras proyectadas. Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los materiales que se extraigan, y no dañar las construcciones, ni las instalaciones linderas. Si las hubiere formará además las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e impermeabilizar todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas.
Las construcciones que quedasen en pie, serán protegidas debidamente a fin de evitar molestias a las personas que en la misma estuviesen alojadas. En el caso de que las obras a realizar sean de refacciones se ejecutará un Relevamiento de los desagües cloacales, pluviales, llaves de pasos, cajas, medidores, etc. antes de proceder a la demolición de cada sector.
Los caños o cañerías, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolición o modificación de tabiques, etc. deberán reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones recompongan su continuidad propiamente dicha y de servicio, cumpliendo los requisitos de toda instalación nueva en cuanto a materiales compatibles, ubicación y accesibilidad acorde al uso.
03.2. Apuntalamiento
El Contratista, si las circunstancias lo requiriesen antes de comenzar la demolición, ampliación o modificación de las obras, apuntalará debidamente todas aquellas estructuras que por su función o continuidad pudiesen afectar ligera o fundamentalmente la estabilidad y forma de las obras vecinas.
03.3. Recalzo
Los recalzos de obras que no tuviesen la solidez necesaria para permitir el asentamiento de nuevas construcciones, serán ejecutados después de un sólido apuntalamiento. Los pilares de recalzo se construirán simultáneamente, debiendo mantenerse entre ellos una distancia equivalente (10) diez veces el espesor xxx xxxx a realizarse. Si los muros incidieren sobre pozos negros, el Contratista ejecutará los trabajos que considere como necesarios la Inspección de Obra, para obtener una mejor consolidación de los mismos.
03.4. Apeos
Estos trabajos se ejecutarán cuidadosamente con el fin de evitar los perjuicios que puedan sufrir parte vecinas a los que se trata de demoler. La construcción xx xxxxxxx de sostén, se apuntalarán previamente las partes soportadas con las estructuras que se consideren más apropiadas. El pie de los puntales será cortado en bisel, calzándose con una cuña. En la construcción xx xxxxxxx divisorias se apuntalarán todos los techos con piezas que empalmen con vigas maestras por arriba y con soleras por debajo.
03.5. Vallado de Protección
Al demoler se deberá a proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e instalaciones que deban quedar como parte de la obra nueva. Los resultados o causas no deseadas por efecto de la obra de demolición (grietas, fisuras, desprendimiento, roturas, etc.) serán reparados por la empresa a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de la obra.
Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar con otros habitados en funcionamiento deberán ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad al sistema. En sectores críticos en donde especifique la Inspección se asegurará la aislación acústica con xxxx xx xxxxxx de espesor mínimo 50mm.
03.6. Limpieza de Obra
El Contratista retirará todos los materiales de demolición en un término específico indicado por la Inspección de obra y seleccionará aquellos otros que por su limpieza o condición pudieran ser utilizados nuevamente.
Salvo indicación expresa en la documentación técnica. Los materiales provenientes de la demolición, quedarán a beneficio de la Municipalidad de San Xxxxxxxx de Jujuy
03.7. Tramitaciones
El Contratista tendrá a su cargo ante los organismos de competencia la tramitación por desconexiones, retiro de medidores, cables, conductos, etc. necesaria para llevar a cabo las demoliciones; cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el reglamento de edificación de la Ciudad de San Xxxxxxxx de Jujuy. En todos los casos deberá exhibir las constancias de haber realizado dichos trámites, sin las cuales no podrá iniciar los trabajos previstos, siendo a su exclusivo cargo el pago de multas o sanciones por su incumplimiento.
CAPÍTULO 04. MOVIMIENTO DE SUELOS
04.1. Normas generales
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la Inspección Técnica, la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables.
El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación o servicio enterrado, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las instalaciones interferidas.
Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederá al cegado de los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el precio del contrato.
El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista.
04.2. Desmontes
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos debiendo el contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de los terraplenes. Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismo cuando ésta así lo requiera, el Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15, trasladándolos en el plazo y lugar que ésta fije de acuerdo a lo que indique el P.E.T.P. En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que se indique en el citado pliego.
04.3. Nivelaciones
La nivelación del lugar incluirá todos los movimientos de suelos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto, que se encuentran indicados en los planos. Estos movimientos de suelos se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza o a lo que disponga la Inspección de Obra.
El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y de detalle, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que impartiera la Inspección de Obra.
A partir de los 0.90m del cordón de dichas veredas, el relleno iniciará el declive cuya pendiente no superará la relación 1:2 (altura - base) hasta encontrarse con el nivel del terreno natural.
04.4. Rellenos
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no más de 20cm. No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, incluso la capa de asiento del terraplén. Los rellenos así ejecutados se compactarán hasta obtener una densidad proporcional xxx Xxxxxxx Standard, que indique el P.E.T.P. Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por la Inspección Técnica y estarán a cuenta y cargo de la Contratista.
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminarán previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente.
El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o inaptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y valor soporte de los suelos a incorporar.
04.5. Terraplenamientos
El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer la capa de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30m El relleno abarcará fundamentalmente a edificios y veredas perimetrales.
Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, aún posterior a la recepción provisoria de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo del pavimento, el Contratista deberá ejecutar a su xxxxx la refacción correspondiente.
04.6. Excavaciones para fundaciones
Las excavaciones para los cimientos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio del suelo respectivo.
Para las excavaciones de sótano o subsuelo, se recortarán los paramentos del terreno a plomo, en forma tal que los tabiques para la capa aisladora vertical queden bien adosados al terreno, sin necesidad de efectuar rellenamientos posteriores.
La calidad del suelo elegido para cimentar en todos los puntos será comprobada por el Contratista y comunicado por nota a la Inspección de Obra la que asimismo siempre que o crea conveniente podrá exigir del Contratista que disponga una o más pruebas de resistencia siendo los gastos que se produzcan por este concepto a cargo del Contratista. Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente la Repartición determinará el procedimiento a seguir en la cimentación.
El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado. Una vez terminado los fundamentos, los espacios vacíos se rellenarán con cuidado por capas de 0,20m de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento. El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación.
El Contratista deberá efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamiento. Su costo está incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavación. Si por cualquier circunstancia, infiltración o agente atmosférico se produjera la inundación de la zanja esta será desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.
En excavaciones para cámaras de inspección y cámaras sépticas, el fondo de las mismas será bien nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales. Se tomarán las precauciones debidas a fin de que eventuales desprendimientos o deslizamientos no comprometan las obras existentes o lindantes.
Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la Inspección de Obras.
04.7. Compactación:
En general, el Contratista deberá determinar la humedad óptima del suelo para lograr la compactación requerida debiendo prever riegos de agua, de resultar necesario.
Si terminada la compactación, se advirtiera la presencia de zonas elásticas o compresibles en exceso al paso de cargas, la Inspección podrá ordenar el reemplazo de esos suelos y su recompactación.
04.8. Equipos
El equipo a utilizar para los trabajos deberá ser el adecuado para lograr los resultados especificados, y de características acordes al área de trabajo y a los materiales a utilizar. En las proximidades de las estructuras y paramentos en general, la compactación deberá realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del área de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la presente especificación
04.9. Estudios de Suelos
El Contratista deberá presentar el estudio de suelos correspondiente para verificar la capacidad portante, cota y sistemas de fundación propuesta en el pliego, identificación mediante el Sistema Unificado xx Xxxxxxxxxx (S.U.C.S.) se incluirán además recomendaciones sobre rellenos, instalación sanitaria, etc.
A solo juicio de la Repartición, esta podrá exigir un segundo estudio de suelos con cargo al Contratista, a efectuar por otro equipo de profesionales especializados en Mecánica de Suelos. Esto se hará si los resultados contenidos en el primero presentado por la Empresa, arrojase conclusiones particulares o atípicas a la zona a fin de corroborar las propuestas y recomendaciones del primero.
La cota de fundación será definida respecto del nivel superior del terraplenamiento considerando las particularidades del proyecto.
Si mediante el cálculo realizado por la Empresa y a su exclusivo cargo se demostrará que la cimentación existente no soporta el nuevo sistema de cargas, el Contratista deberá diseñar y calcular una nueva cimentación, la que deberá ser presentada a la Inspección Técnica para su evaluación y aprobación.
CAPÍTULO 05.
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
05.1. Generalidades
Este capítulo incluye las especificaciones para realizar todos los trabajos de hormigón moldeado en el sitio según se indica en los planos del proyecto. Los trabajos de hormigón moldeado in situ incluyen, pero no se limitan a:
- Encofrado de hormigón
- Armaduras xx xxxxx
- Elaboración y colocación del hormigón
Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos, pendientes, desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. Todas las tareas que sean necesarias a este efecto serán por cuenta del oferente.
05.2. Reglamentos y Normas
La estructura de Hormigón Armado deberá proyectarse y verificarse teniendo en cuenta todo lo prescripto por el Reglamento IMPRES- CIRSOC 103 y/o el que lo reemplace al momento del inicio de la obra. La estructura responderá en líneas generales al anteproyecto oficial.
El análisis de carga a adoptar será a cuenta del contratista según su criterio cumpliendo siempre los valores mínimos especificados en el reglamento CIRSOC 101 con respecto a los pesos unitarios de los materiales y sobrecargas mínima útiles especificadas.
En cuanto al análisis del viento cumplir con el CIRSOC 102 (acción del viento sobre las construcciones).
Se examinarán con cuidado los planos de estructura que se refieren a los trabajos de hormigón moldeado en el sitio. Si se detectan diferencias entre los planos de estructura y las presentes especificaciones se dará prioridad a indicado en los planos.
La resistencia del suelo a la compresión se considerará no mayor de 2,5 kg/cm2 para la verificación del efecto de las cargas verticales y no mayor de 3,5 kg/cm2 para la verificación de efecto total (cargas verticales más sismos).
Si la tensión del terreno obtenida del estudio del suelo es inferior a 2,5 kg/cm2, aquella será la que se adopte para la verificación de la fundación para el estado de carga vertical, previo ensayo que deberá efectuarse en presencia de la Inspección de Obra, quien verificará el resultado del mismo. Para el estado de carga vertical más sismo se adoptará un valor máximo no mayor de 1,4 veces el obtenido para carga vertical.
05.3. Estudios de suelo
El Contratista deberá, inmediatamente de adjudicada la obra, realizar los ensayos de suelo necesarios, bajo su cuenta y cargo, a los efectos proponer el sistema de fundación a utilizar, debiendo su propuesta ser aprobada por la Inspección.
Las consecuencias del estudio de suelos y la propuesta del sistema de fundación adoptado, no serán motivo de adicionales ni demasía.
La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como en el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptación de la Inspección de Obra.
05.4. Procedimiento de cálculo
EL Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas las fundaciones y deberá realizar el diseño, los cálculos y planos generales y de detalles como así también la determinación de las armaduras y de los tipos y calidades de hormigón a utilizar.
Los cálculos estáticos a realizar por el Contratista deberán ejecutarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones del INPRES- CIRSOC, pudiéndose optar por el cálculo en régimen elástico o a la rotura indistintamente., pero elegido uno de los procedimientos deberá mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura.
Todas las dimensiones, espesores y cuantías serán considerados mínimos e indicativos, susceptibles de variar por insuficiencia, a demostrar en los respectivos cálculos justificativos, sin que estos signifiquen un reajuste del presupuesto.
El Contratista deberá asumir la responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para lograr una obra completa y terminada, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno.
05.5. Presentación de planos
Los planos generales y de detalles contractuales, son de carácter indicativo, aunque el contratista estará obligado a respetar los lineamientos generales debiendo presentar para aprobación de la Inspección Técnica los correspondientes planos generales de detalle y de despiece.
El contratista en el término xx xxxx (10) días corridos, a contar de la fecha de la firma del contrato, deberá presentar a la Inspección la verificación del cálculo de la estructura por triplicado y los planos constructivos y detalles que resulten necesarios, si existieran diferencias con la documentación adjunta al Pliego. Todos los planos y planillas que el Contratista presenta para conocimiento de la Inspección Técnica, deberán indicar las tensiones y cargas de cálculo en el sector de la carátula respectiva, destinado a Observaciones.
La Inspección procederá a la revisión y otorgar conformidad, si así correspondiere, en el término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha de su presentación. La conformidad dada por la Inspección no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cálculo efectuado y las modificaciones propuestas en lo que respecta a la estabilidad y deformabilidad de la estructura en las condiciones establecidas.
Toda la documentación deberá presentarse en original y copia a la Inspección de obra. La documentación vendrá firmada por el Ingeniero Calculista. Se entregará el original y copia, la que será devuelta con las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra.
05.6. Disposiciones Generales
Los trabajos de hormigón armado se ejecutaran de acuerdo a lo que prescriben los Reglamentos CIRSOC 201 y Anexos y / o el que reemplace al momento del inicio de la obra, comprende la ejecución de la estructura completa de losas, vigas, columnas, encadenados, escaleras, barandas, tabiques en general, cornisas, etc. El Contratista deberá prever, antes de hormigonar la ubicación y dimensiones de los agujeros o elementos correspondientes a las distintas instalaciones especiales que figuran en los planos; a tal efecto recabará a la Inspección de Obra la ratificación o rectificación de los mismos.
05.7. Inspección
No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección de Obra haya verificado los encofrados, armaduras y demás detalles constructivos y dado por escrito su conformidad.
Si el Contratista no diera cumplimiento a esta cláusula, la Inspección de Obra se reserva el derecho de exigir la realización de las pruebas de resistencia que a su juicio considerara conveniente, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por este concepto.
05.8. Encofrados
Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se realizará de forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida a los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante la ejecución de las obras, como posteriormente hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.
Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas que no afectará el aspecto de la obra terminada y no debe ser superiores a las que generalmente se dan en las construcciones permanentes construidas con los mismos materiales y las tensiones a que estos se vean sometidos. Deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones de seguridad correspondientes.
A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados serán completamente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como transversal. Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas necesarias para moldear las
estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades del proyecto y los planos de obra. Deben ser lo suficientemente estancos para evitar pérdida de hormigón durante las operaciones de colocación, compactación y fraguado.
Antes de comenzar a llenarlos la Inspección los examinará prolijamente exigiendo que los fondos de las vigas estén perfectamente limpios, dejándose aberturas pequeñas para la eliminación de los cuerpos extraños. Los moldes se armarán perfectamente a nivel y planos, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras.
Se dispondrán los moldes de manera tal que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas antes que los correspondientes a fondos de vigas. Se darán a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba en las mayores de seis metros de luz para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje.
Todos los puntales estarán provistos de sus correspondientes cuñas xx xxxxxx dura o de otros elementos que permitan reajustar sus alturas en la eventualidad que se produzcan hundimiento o desniveles admisibles y que deban ser corregidos. Las cargas que soporten deben ser transmitidas al terreno o superficie de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme.
Los puntales xx xxxxxx no tendrán sección transversal menor de 7x7cm, y si su altura es mayor de 3.00 metros, se tomarán las precauciones para evitar su pandeo. Dichos puntales podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deben ser perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de la junta, las cuatros caras laterales serán cubiertas mediante listones xx xxxxxx de espesor necesario y longitud mínima de 70cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que está sometida la pieza en cuestión.
Debajo de las losas podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos.
Para vigas xx xxxxx normales será suficiente dejar un soporte en el medio; en cambio para vigas xx xxxxx mayores de 6 metros, la inspección podrá exigir un mayor número. Las losas xx xxxxx no mayores de tres metros tendrán un puntal en el centro y equidistancia entre sí no más de la luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las armaduras de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas.
El encofrado se mojará con abundancia doce (12) horas antes y luego en el momento del hormigonado, es en ese momento en que las secciones libres acusarán las dimensiones que estén en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificarán las medidas.
05.9. Armaduras
No se permitirán el empleo de aceros de diferentes tipos en ninguna sección de armadura principal de tracción o de compresión.
En todos los casos en que exista la posibilidad de confundir las barras, no se permitirá el empleo simultáneo de aceros de distintos tipos en la misma estructura. Asimismo, no podrán emplearse barras del mismo diámetro y distintas características mecánicas. Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, de forma de evitar toda posibilidad de intercambio xx xxxxxx.
Designación y tensiones admisibles de los distintos tipos xx xxxxx: se regirá por el capítulo 6-7 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y/o el que lo reemplace
05.10. Formas y dimensiones de las armaduras
Las formas y dimensiones de la armadura se regirán por el capítulo 18 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y/o el que lo reemplace.
05.11. Limpieza y colocación de las barras con curvaturas
Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indican los planos. Antes de ser introducidas en los encofrados, serán limpiadas adecuadamente. Durante la colocación, compactación y terminación del hormigonado y también en los periodos de fraguado y endurecimiento deberán mantenerse con las formas y en las posiciones establecidas en los planos, sin que sufran desplazamientos perjudiciales.
Las barras que constituyan la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente, con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras.
Para sostener o separar las armaduras en los lugares necesarios, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero o ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos xx xxxxxx ni xx xxxxx. Todos los cruces xx xxxxxx deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada.
En caso de tener que continuar una estructura existente, el Contratista tomará las precauciones necesarias para lograr un correcto empalme con la resistencia adecuada y evitar que esos puntos sean flojos y hagan peligrar la estabilidad del edificio.
05.12. Separación libre entre barras de armaduras
Las distancias libres entre barras o grupos en contacto, dependerán de los diámetros de las mismas y del tamaño máximo del árido grueso empleado. En todos los casos deberá verificarse que el hormigonado de los elementos estructurales se realicen en forma tal de asegurar la compacidad del elemento y el llenado completo de los vacíos entre barras.
05.13. Recubrimiento mínimo de las armaduras
Las armaduras xx xxxxx, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc. contenidas en los elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado juntamente con el correspondiente elemento.
Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa de hormigón más próxima, excluyendo revoques u otros materiales de terminación.
En todos los casos el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será por lo menor igual al diámetro de la barra más 0,5cm siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que se indican en el próximo párrafo.
Toda armadura, principal o no, contenida en un elemento estructural, no expuesto a la intemperie, ni al ambiente de una atmósfera agresiva, ni en contacto con el suelo, será protegida mediante los siguientes recubrimientos mínimos:
En losas y placas será igual o mayor a 1,0cm.
En columnas, vigas y viguetas será igual o mayor a 1,5cm.
En el caso de las estructuras que después de desencofradas estarán expuestas a la acción de la intemperie de condensaciones (baños, cocina, etc.) o con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados, se incrementarán 1 cm. Estructuras en contacto con el suelo natural no agresivo, el recubrimiento mínimo será de 4cm.
En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónicas deben ser sometidas a tratamientos superficiales, los requerimientos mínimos que se indican serán aumentados en 1cm.
Las barras de armaduras que dejen expuestas a la acción de la intemperie, con la intención de que se adhiera a futuras ampliaciones de la estructura, se protegerán contra la corrosión mediante recubrimientos adecuados que pueden ser totalmente eliminados y que no reduzcan en forma alguna la adherencia con el hormigón, si el recubrimiento establecido en las especificaciones complementarias o reglamentos especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas temperaturas fuese mayor que el que resulta de las disposiciones anteriores dicho recubrimiento será el adoptado.
En general, cuando en razón de distinta circunstancia a tener en cuenta resulte recubrimiento de distinto espesor se adoptará el espesor mayor.
05.14. Anclaje de las Armaduras
El anclaje de las armaduras se regirá por lo establecido en Art. 18.5 del Reglamento CIRSOC 201.
05.15. Empalmes de las barras de armaduras
En lo posible en las barras que constituyen las armaduras, no se realizará empalmes, especialmente cuando se trate xx xxxxxx sometidas a esfuerzos de tracción. Si lo establecido anteriormente resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras.
En una misma sección de un elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada de cada cinco. En las secciones con menos de cinco barras no podrá haber empalmes. Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural.
En una misma barra no podrá haber más de dos empalmes a menor distancia de 4,0m admitiéndose como máximo dos empalmes por barras. Para grandes luces se admitirá una mayor cantidad de empalmes, pero a distancias no menores xx xxxx metros entre sí.
El número y posición de los empalmes se indicarán en los planos y demás documentos del proyecto y cálculo.
Los empalmes podrán realizarse por yuxtaposición de las barras, por soldadura eléctrica o mediante manguitos roscados.
Cualquiera sea la forma en que se realice el empalme, será condición indispensable que la resistencia de éste sea por lo menos igual con el grado de seguridad necesario, que la resistencia que tenga cualquiera de las dos barras empalmadas, antes de realizar el empalme.
En los empalmes por yuxtaposición, los extremos de las barras se podrán en contacto directo en toda la longitud del mismo en forma tal que permita la ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de superposición. Los extremos de las barras que concurran para constituir el empalme deben tener ganchos, ejecutados de acuerdo a lo anteriormente establecido. La longitud de la superposición de las barras, sin tener en cuenta los ganchos, no será menor que la del anclaje especificado en el mismo apartado. En las barras sometidas a esfuerzos de compresión pueden suprimirse los ganchos.
En toda la longitud de yuxtaposición se colocarán armaduras transversales suplementarias (estribos u otras armaduras especiales) convenientemente ancladas, para mejorar las condiciones de empalme. En el caso de losas este requisito puede ser, en general, suprimido. El espesor de hormigón alrededor del empalme no menor de dos (2) diámetros.
No se aceptarán empalmes por yuxtaposición en los elementos estructurales sometidos a tracción simple (xxxxxxx, tensores, etc); y cuando las barras tengan diámetros mayores de 25mm.
05.16. Empalmes por soldadura eléctrica
Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura cuando se halla demostrado satisfactoriamente mediante resultados de ensayo, que el acero a soldar reúne las características necesarias para ellos y que sus condiciones mecánicas no desmejoren por efecto de las soldaduras.
También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la unión soldada por lo menos, igual a la que tienen las barras previo a las soldaduras. Esta disposición se tendrá en cuenta especialmente en el caso de los aceros endurecidos tipo II a V inclusive.
Las soldaduras se rallarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en las correspondientes normas oficiales o provenientes xx xxxxxxx de reconocida capacidad.
En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura será uniforme. No tendrá discontinuidad, poros ni otros defectos visibles similares.
En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a esfuerzos de tracción, se considerará como resistencia de la unión al 80 % de la resistencia de las barras que unen.
Empalmes realizados mediante manguitos roscados
Este método solo podrá emplearse en las xxxxxx xx xxxxx común tipo I.
El empalme se realizará mediante manguitos de aceros roscados, que deberán tener a ambos lados de la unión la cantidad necesaria de filetes para la resistencia del manguito sea por lo menos igual a la del núcleo roscado de las barras a empalmar. A los efectos de no reducir la capacidad de carga de las barras, podrá aumentarse el diámetro de los extremos a empalmar de modo tal que el diámetro de núcleo roscado resulte igual al diámetro de la barra. El aumento de diámetro podrá conseguirse mediante un recalcado de los extremos realizados en caliente.
05.17. Colado del hormigón
El colado del hormigón se hará en forma tal que el hormigón puede llegar, sin disgregarse, hasta el fondo de los moldes. Se procurará colar el hormigón inmediatamente después de concluido el batido, quedando estrictamente prohibido usar hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después de volverle a batir con agua.
El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado, siempre que se lo proteja contra el sol, viento y lluvias y se lo remueve antes de usarlo. Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin interrupciones desde el fondo hasta el nivel superior de la losa. El forjado de las columnas se hará de una sola vez. Si la colocación se hiciera bajo agua, se cuidará que el cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si esta se formara, se la retirará antes de colocar nuevamente el hormigón.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y del frío sobre las obras. No se deberá proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5º C.
El hormigón en tiempo frío y caluroso se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 11 – CIRSOC 201 y/o el que lo reemplace. Cuando haya que confirmar una obra interrumpida se deberá tener en cuenta las siguientes precauciones:
Si el hormigón estuviera aún fresco se humedecerá la superficie sobre la que se debe agregar nuevas capas.
Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la parte endurecida de las partes flojas y se humedecerá antes de continuar con una lechada de cemento y arena en una proporción 1:2 en volumen.
Mientras el hormigón no haya fraguado por completo se evitará que las obras estén sometidas a choques o vibraciones. No se admitirá colocar cargas encima de los entrepisos hasta tanto el endurecimiento del hormigón lo permita.
La junta de interrupción del llenado se reducirá siempre al número más indispensable. Se la dispondrá asimismo, como siguieren las losas y vigas, en los tercios de los tramos, en las vigas maestras también al tercio de la luz, salvo de que allí concurra otra viga, en ese caso deberá realizarse la junta de un lado a una distancia del punto de intersección igual a la altura de la viga. En las columnas y tabiques no se admitirán juntas de interrupción; todas las juntas serán planas y perpendiculares a la dirección de las armaduras. Se aumentará la capacidad del hormigón mediante apisonado, removido, golpes o vibraciones en el encofrado.
05.18. Contenido unitario de cemento
En general el hormigón contendrá la cantidad de cemento necesario para obtener mezclas compactas capaces de asegurar la durabilidad de las obras y también la protección de las armaduras contra los efectos de la oxidación o corrosión del medio ambiente.
Los contenidos mínimos de cemento en Kilogramos, es decir peso de cemento en un metro cúbico de hormigón terminado, serán los siguientes:
Estructuras de hormigón simple o débilmente armadas 250 kg/m3
Estructuras de hormigón armado no expuesta a la humedad, intemperie ni en un medio agresivo 300 kg/m3
Depósito para agua, cisternas, etc. 350 kg/m3
Hormigones expuestos a la acción de un medio agresivo 380 kg/m3
Hormigones a colocarse bajo agua. 400 kg/m3
05.19. Tamaño máximo del agregado grueso
Para fijarse se deberá tener en cuenta que el hormigón deberá poder ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y que en todo lugar de los mismos y especialmente en los ángulos y rincones, en los espacios entre barras de las armaduras, no deben quedar vacíos, interesa especialmente lograr la máxima compacidad del hormigonado y el recubrimiento completo de las armaduras. El tamaño de árido a emplear será lo más grande posible, pero no deberá exceder la menor de las dos medidas siguientes:
Un quinto (1/5) de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado y/o tres cuarto (3/4) de la mínima separación horizontal o vertical entre barras, o del recubrimiento libre de las armaduras 1/3 del espesor de la losa. De las condiciones expuestas se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor.
05.20. Consistencia
La consistencia será la necesaria y suficiente para que con los medios de colocación y compactación disponibles el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las armaduras, sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Xxxx deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni que se acumule un exceso agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón.
La consistencia de las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento realizado de acuerdo a las Normas IRAM 1536. Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme.
La compactación del hormigón se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, completada cuando sea necesario por compactación manual y golpeteo o vibrado de los moldes.
El asentamiento del hormigón no excederá los siguientes límites:
Para operaciones generales de colocación. 2 a 8 cm
Para secciones de difíciles colocación, máxima 10 cm
05.21. Máxima razón agua/cemento
El cociente entre el peso neto del agua y peso del cemento contenido en el hormigón expresado en la misma unidad, no excederá de los siguientes límites con una tolerancia de + 0,02
Hormigones de densidad normal - Condiciones de exposición | Máxima razón agua/cemento | |
Frecuente o continuamente humedecido y expuesto a los efectos de la congelación y deshielo. | ||
1 | -Secciones de espesor menor de 500 mm o con recubrimientos libres a las armaduras menores de 25 mm y todo hormigón expuesto a la acción de sales descongelantes. - Todo otro tipo de estructura. | 0,45 (1) 0,50 (2) |
2 | Estructuras expuestas al aire, ala intemperie. Clima lluvioso o semi-árido. Sólo por excepción temperaturas debajo de 0º C. | 0,53 |
Cisternas y depósitos para agua, conductos, tuberías y toda estructura que deba resultar impermeable y estar | ||
3 | destinadas a contener agua o soluciones acuosas no agresivas: - espesores de 100 a 400 mm. - espesores mayores | 0,48 0,53 |
Fundaciones de hormigón armado o pretensado y otras estructuras enterradas en contacto con: | ||
4 | - aguas o suelos húmedos, no agresivos. | 0,50 |
- agua de mar | 0,45 (3) | |
5 | Estructuras de ambientes cerrados con frecuentes contactos con aire muy húmedo y fuertes condensaciones a temperatura ambiente (cocinas industriales, baños públicos, lavaderos, ambientes húmedos de natatorios y establos) | 0,53 |
En contacto con sulfatos solubles en agua: | ||
- Ataque débil o moderado: Concentraciones de sulfatos (como SO4= ), en muestras de suelos, comprendidas | 0,50 (3) | |
entre 0,10 y 0,20 % en masa (1000 y 2000 mg/kg), o entre 200 y 1500 p.p.m. (mg/lts) en muestras de agua. | ||
6 | - Ataque fuerte, idem, en muestras de suelos comprendidos entre 0,20 y 2,0 % en masa (2000 y 20000 mg/kg), o entre 1500 y 10000 p.p.m. (mg/lts) en muestras de agua. | 0,45 (4) |
- Ataque muy fuerte, idem, en muestras de suelos comprendidos mayores de 2,0 % (20000 mg/kg), o de 10000 p.p.m. (mg/lts) en muestras de agua. | 0,45 (5) | |
7 | En contacto con otras sustancias o líquidos químicamente agresivos (agresión ácida, etc). | 0,40 (6) |
8 | Hormigón colocado bajo agua mediante el método xx xxxxx y tubería vertical. | 0,45 |
(1) y (2) Hormigón con aire intencionalmente incorporado en su masa.
(3) Cemento Porlant. Contenido máximo de Ac3 menor del 8,0 %
(4) Cemento Porlant. Contenido máximo de Ac3 menor del 5,0 %
(5) Se empleará cemento porlant de la característica indicada en (4) más una puzolana que, en ensayos antes realizados, haya demostrado que es capaz de mejorar la resistencia del hormigón que contiene el cemento indicado, frente al ataque de los sulfatos.
(6) En general, el hormigón no tiene condiciones para resistir una agresión ácida. Si el ataque es débil o intermitente, un hormigón denso de máxima razón agua / cemento 0,40 estará en mejores condiciones para resistir la agresión. La estructura deberá ser protegida mediante una membrana, película o material impermeable, capaz de resistir la agresión.
05.22. Resistencia característica del hormigón
La resistencia característica del hormigón se regirá por lo establecido en el capítulo 6-6 del Reglamento CIRSOC 201 y/o el que lo reemplace.
05.23. Proporciones de hormigón
Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón se determinarán en forma experimental, teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad, impermeabilidad y los demás establecidos anteriormente, y que en conjunto determinan la calidad del hormigón. Al efecto y con suficiente anticipación se realizarán ensayos previos a la ejecución de la obra y también después de iniciada, cada vez que se considere conveniente cambiarse las proporciones del hormigón o la naturaleza, o la procedencia de sus materiales componentes. Los ensayos se realizarán sobre mezclas que contengan muestras representativas del cemento, agua y áridos que se propongan emplear en la construcción de la estructura y teniendo en cuenta el grado de control a emplear durante el desarrollo de la obra.
El objeto de tales ensayos es determinar en qué proporciones deben mezclarse los materiales componentes para obtener un hormigón que reúna las condiciones exigidas.
05.24. Determinación de la resistencia media del dosaje de hormigón
La determinación de la resistencia media del dosaje del hormigón se realizará experimentalmente, en la razón agua/cemento del hormigón. Se tendrá en cuenta las condiciones de elaboración en obra y el grado de control a emplear de acuerdo a las condiciones especificadas.
Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia en obra, el hormigón se proyectará de modo tal que su razón de agua/cemento sea la necesaria para obtener a la edad de 28 días, una resistencia media Kbm mayor que la resistencia característica Kbk especificada. La resistencia media Kbm se determinará en función de Kbk y de la dispersión de los resultados de los ensayos de resistencia, expresada por un coeficiente de variación D que se expresará como número decimal (cociente) entre la desviación normal y la media aritmética de los resultados de ensayos de resistencia realizados. En ningún caso se tendrán en cuenta valores menores de 0,10. Si el coeficiente de variación resultara menor se adoptará el valor mínimo indicado.
La resistencia media para proyectar el hormigón se obtendrá mediante una de las tres expresiones siguientes, según el grado de control adoptado por el Contratista y donde Kbk es la resistencia característica especificada:
I Control riguroso (kbm): 1,33 kbk II Control razonable (kbm): 1,55 kbk III Control pobre (kbm): 1,85 kbk
Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real D mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos con el hormigón elaborado en ella, deberán corregirse las proporciones de las mezclas ajustando el valor kbm necesario para obtener la resistencia característica kbk mediante la expresión que sigue: kbm = kbk / 1 1,65 D.
05.25. Protección del hormigón
El curado tiene por objeto mantener al hormigón, continuamente y no periódicamente, humedecido para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras.
Se establece como tiempo mínimo de curado de 7 días consecutivos, contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento de la masa. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo mínimo será de tres días. Durante este periodo el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpilleras o material similar, en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.
05.26. Desencofrado
Se esperará para comenzar el desarmado de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Desde el principio de desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Director Técnico de la Empresa, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos de cuidado.
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de vida, se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas.
Los plazos mínimos para iniciar el desarmado a contar desde la fecha y hora en que terminó el llenado (datos que anotará el representante técnico de la empresa en el registro especial que visará la inspección de obra a medida que se vaya practicando) serán los siguientes:
Costados de viguetas, vigas y columnas 4 días
Fondo o piso de las losas 21 días
Remoción de los puntales de viguetas y vigas 21 días
En las vigas de más de 7,00m de luz se dejarán puntales de seguridad el tiempo necesario. Estos soportes de seguridad permanecerán con posterioridad en vigas y viguetas 8 días y en losas 20 días como mínimo.
Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos días como hayan sido los de las heladas.
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.
Durante los primeros 8 días no se permitirá apilar materiales sobre la estructura (ladrillos, tablones, etc.) en cantidades excesivas a juicio de la Inspección de Obra.
05.27. Condiciones de satisfactoria terminación
En la preparación de los moldes y en ejecución del llenado, no perderá de vista el Contratista la satisfactoria terminación que deban ofrecer las obras de hormigón armado sin recurrir a revoques de algunos posterior al desencofrado. Con tal fin se cuidará el prolijo apisonado del hormigón. No obstante, si quitados los moldes existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas la Inspección de Obra ordenará cuales deben ser llenadas, previa limpieza, con mortero de cemento.
El hormigón armado a la vista, según indicaciones de planos será tratado adecuadamente y en consecuencia será motivo de particular atención la distribución y ordenamiento de las tablas de encofrado, que serán apropiadamente cepilladas y aceitadas para obtener con posterioridad un desencofrado que no lastime las superficies.
El sunchado de las tablas del encofrado se efectuará mediante manguitos metálicos, los que se distribuirán estéticamente y ordenadamente, con acuerdo de la Inspección de Obra. Asimismo, se tendrá en cuenta que todas las aristas no serán x xxxxxx vivo, sino chanfleado o redondeado levemente.
El hormigón a la vista será adecuado y prolijamente lavado con ácido muriático diluido al 10 % en agua y su rebabas pulidas a piedras, posteriormente se le aplicará dos manos de “Rakoton” o similar, color a indicar por la Inspección de Obra.
En caso de que por cualquier razón no llegara a lograrse un acabado apropiado, quedará por cuenta y cargo exclusivamente del Contratista subsanar los defectos, inconvenientes, etc. que se registraren a juicio de la Inspección de Obra, incluyendo tratamientos superficiales tales como arenados, martelinado, pintura, etc. y/o revestimientos sobre la base de revoque, salpicado con material, etc. según determine la Inspección de Obra a su exclusiva elección.
05.28. Cortes de hormigón
Quedará estrictamente vedado cualquier corte o agujero en el hormigón sin recabar al efecto la correspondiente autorización escrita de la Inspección aun cuando se trate de agujeros x xxxxxx pequeños.
El Contratista deberá prever la ubicación de todas las aberturas necesarias colocando xxxxxx xx xxxxxx y reforzando las estructuras convenientemente donde fueran necesarios.
05.29. Pruebas
Las pruebas con cargas se ejecutarán en cualquier estructura, siempre que lo resuelva la Inspección de Obra bien para simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren sospechosos.
Los ensayos de cargas se iniciarán después de 45 días de hormigonadas las estructuras con cemento común y de 21 días para cemento de fragüe rápido. La carga de ensayos para losas y vigas, deberá colocarse en forma que no esté impedido de seguir sin obstáculos las deformaciones del entrepiso ensayado.
Para la carga de ensayo de un tramo xx xxxx, se tomará un valor igual a una vez y media la sobrecarga admitida para el cálculo, siempre que este no sea mayor de 1.000 kg/m2. Si fuera mayor la carga accidental del ensayo, se reducirá a la del cálculo. Las cargas de ensayos deberán hacerse actual sobre la obra durante 24 horas por lo menos, y recién después de este plazo se medirán las deformaciones máximas. Las deformaciones permanentes se medirán desde las 12 horas posteriores al retiro de las cargas de ensayos.
Excluidas las influencias de posibles asentamientos en los apoyos después del desencofrado, se admitirá que las deformaciones permanentes sean a lo sumo igual a ¼ de las deformaciones totales.
Los ensayos indicados precedentemente, serán efectuados por el Contratista en presencia de la Inspección de Obra.
05.30. Juntas de dilatación
La estructura de hormigón armado se continuará en secciones completamente independiente, separadas entre sí 0,05m de acuerdo a los planos respectivos, a cuyos efectos deberán ajustarse doble columnas y vigas.
05.31. Hormigón a la vista
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de color.
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos contractuales. En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de la Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada.
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, nidos, etc). De emplearse encofrados xx xxxxxx, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada.
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machiembradas, a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente. Según la textura a obtener, se utilizarán las tablas al natural o cepilladas, no quedarán rebabos ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros.
El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de ser necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme. En todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada.
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles xx xxxxxx, metálicos o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente.
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua- cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al xxxx xx Xxxxxxx del orden 12,5cm, si el hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado.
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un xxxx de hormigón que alojará un perno con tuerca y arandela de goma.
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el xxxx que quede alojado en la masa de hormigón. El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm en columnas, vigas y tabiques.
05.32. Zapatas
Si el contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o continuas, con fundamento en el estudio de suelos se sujetará a lo dispuesto en el PETG deberá utilizar hormigón H21 o de resistencia superior. La forma de estas zapatas y el encofrado serán tales que sea posible realizar vibrados especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones.
En este tipo de fundaciones, el contratista deberá realizar sin excepción contrapisos de limpieza.
05.33. Tanques
La construcción de tanques de hormigón armado para agua deberá ajustarse estrictamente a los planos de estructuras y cálculos correspondientes. Deberá llevar tapas de inspección y de limpieza convenientemente ubicadas, a los efectos de poder realizar los trabajos correspondientes.
Cuando los depósitos sean de gran capacidad se dividirán por medio de pantallas en dos o tres compartimientos, según los casos.
Interiormente se aplicará a las paredes del depósito un enlucido de dos a tres milímetros de espesor con mortero de una parte de cemento y dos partes de arena fina con agua de cal y luego un alisado de cemento puro a cucharín. El alisado se aplicará el enlucido aún fresco. El alisado recibirá además una mano de un hidrófugo impermeabilizante de alta calidad.
Durante tres días el tanque será guarecido con lienzos mojados. A las 48 horas se llenará con agua manteniéndose lleno durante 30 días a los efectos de obtener un mejor y más lento endurecimiento del hormigón.
CAPÍTULO 06. ESTRUCTURAS METÁLICAS
06.1. Tensiones a considerar en cálculos de verificación y/o dimensionamiento
Vc= 1.400 kg/cm2
Velocidad de viento (cuando los reglamentos no indique en contrario) km/h
Las longitudes de pandeo en barras sometidas a la compresión, se tomarán igual a la luz libre entre apoyos, con esto se quiere decir que se despreciará el efecto de empotramiento que producen los puntos de soldadura.
Deberá trabajarse con aceros lisos redondos traccionados en frío o perfilería laminada o estampada cuya tensión de trabajo responda a lo anteriormente especificado.
El diseño, dimensionamiento y disposición de las correas y vigas metálicas se ha respetado en todas sus partes lo especificado en los pliegos, detalles y planos de licitación.
06.2. Protección de la estructura
Se efectuará una extracción completa de escorias en los puntos de soldaduras, mediante picado, cepillado y/o arenado prolijo.
Todas las partes metálicas se desengrasarán y desoxidarán eliminándose además los restos de polvillo adherido. El tratamiento podrá ser mediante sulfatados o limpieza con solventes a condición de presentar una superficie adecuada.
Se darán dos manos de pintura anticorrosiva, fondo antióxido rojo al cromato (Norma IRAM Nº 1119) o bien pintura por inmersión en bateas. En todos los casos deberá secar completamente la primera mano de pintura antes de aplicarse la segunda mano.
La terminación se hará mediante tantas manos de esmalte sintético de primera calidad en color a determinar en obra como fuere necesario para obtener una correcta terminación a satisfacción de la Inspección de Obra y/o Repartición.
06.3. Elementos de fijación y anclaje de cubiertas y estructura metálica
La cubierta de xxxxx xx xxxxxx galvanizado ondulado Nº 24 se fijará sobre xxxxxxx xx xxxxxx semidura apta para el clavado, seca y estacionada. Las correas clavadoras deberán tener los extremos protegidos con pintura asfáltica en los sectores incluidos en mampostería. Los anclajes en estos sitios se harán según detalle.
La fijación de la chapa a las correas metálicas se hará mediante tornillos con cabeza “gota xx xxxx” al exterior, en hierro galvanizado diámetro 6mm con arandelas tipo capuchón conformada, otra arandela de plomo e= 2mm y asegurada desde el interior mediante tuerca y arandela, se ajustarán a la planchuela galvanizada de e = 25,4mm soldada a los cordones superiores de las correas.
El anclaje de vigas metálicas se hará mediante dos pernos de 16mm de diámetro (5/8“) empotrados en columnas de Hormigón Armado, encadenados o vigas según corresponda.
Las correas llevarán planchuelas terminales de espesor 3,2 mm (1/8”) con dos orificios alargados a fin de permitir la dilatación. La fijación de las correas se hará mediante 2 bulones zincados 5/16” (7,9 mm).
Cuando las correas se deban anclar sobre encadenado 0,13 x 0,15mm se resolverá el encuentro mediante planchuela e= 32mm,
empotrada al encadenado y 2 pernos de 5/16“ de diámetro (7,9 mm) según detalle.
Las vigas metálicas tendrán planchuelas de e = 4,8mm (3/16”) y dos orificios alargados para permitir la dilatación.
El anclaje de las vigas metálicas se hará mediante 2 pernos de 16 mm de diámetro (5/8”) empotrados en columnas de Hº Aº, encadenados o vigas según corresponda.
CAPÍTULO 07. MAMPOSTERÍA
07.1. Generalidades
Las especificaciones de este capítulo rigen la provisión y ejecución de todos los trabajos de albañilería indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de albañilería incluyen, pero no se limitan, a:
- Ladrillos cerámicos macizos comunes, cerámicos huecos y cerámicos huecos portantes.
- Refuerzos de mampostería.
- Accesorios.
07.2. Normas
Los trabajos se realizarán cumpliendo lo prescrito en las siguientes normas:
- Norma XXXX00000 - Resistencia a la compresión de mampostería.
- Xxxxx XXXX 12587 - Resistencia a la flexión de mampostería.
- Normas IRAM 1569 / 1601 - Morteros y hormigones.
- Las normas IRAM mencionadas en el texto.
07.3. Materiales
Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir las especificaciones establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a dimensiones, calidad, resistencia, etc.
07.4. Ladrillos comunes
Los ladrillos comunes tendrán en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas. Su estructura será compacta, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños y deberán ser sonoros al golpe, siendo rechazado por la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. En general tendrán las dimensiones siguientes 27,5 x 12,5 x 5,5 cm; con una tolerancia del 5% en más o menos de 1 cm de largo y ½ cm de ancho y espesor. Previamente se presentarán muestras.
07.5. Cales hidratadas aéreas e hidráulicas (en bolsas)
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad y se ajustarán a las normas IRAM 1508, 1516, 1626 y complementarias.
La cal hidráulica será viva y sus terrones provendrán de calereos puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire debiendo ser blanca después de su extinción, no contendrá más de 3 % de humedad ni más de 5% de impureza. Apagada en agua dulce, deberán transformarse en un pasta adicionada con bastante agua y tamizada no dejará sino residuo inapreciable de materia inerte sobre el tamiz. Su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.
Las cales darán una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado.
No podrá emplearse la cal en obra alguna, sino pasada las 72 horas después de apagada y luego de 8 días para los revoques. El Contratista deberá en cualquier momento que la oficina lo exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal.
Las cales deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.
07.6. Cementos
El cemento deberá ser de primera calidad y normalizada según Xxxxx XXXX Nº 1685 se protegerá contra la humedad y la intemperie. Todas las partes de la previsión de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los trabajos serán rigurosamente desechadas.
07.7. Cementos para albañilería
En los morteros para mampostería de ladrillos, jaharros y contrapisos de hormigón de cascotes, podrán usarse cementos para albañilería, del tipo "Plasticor", "Calcemit" o similar, en lugar de los aglomerantes indicados en la Planilla de Mezclas. El cemento respetará la norma IRAM 1685.
07.8. Arena
La arena a emplear será limpia, de grano duro y resistente al desgaste, de constitución cuarzosa y no salitrosa; será considerada mediana o gruesa según en qué composición granulométrica predomine un 70% por lo menos el tamaño de los granos de acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5mm arena fina, de 0,5 a 2mm arena mediana y de 2 a 5mm arena gruesa. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a calidad lo determinado por las normas IRAM N° 1509, 1520, 1525, 1526 y 1633.
07.9. Agua
En la preparación de mezclas para albañilería, revoques, contrapisos, etc., se empleará agua potable, con preferencia a cualquier otra de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601.
Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua apta para la construcción.
07.10. Mezclas
Las mezclas se batirán mecánicamente dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. Se mezclarán durante no menos de tres minutos después que se hayan agregado todos los materiales al tambor del mezclador.
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación.
Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla de cemento portland y de cal hidráulica que haya comenzado a fraguar.
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos que se detallan en la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto.
07.11. Planilla de Mezclas
“A” Para albañilería en general:
- ¼ parte de cemento.
- 1 parte de cal en pasta.
- 2 parte de arena gruesa.
“B” Para albañilería especial en cornisas, pilares, arcos, bovedillas, salientes pronunciados tabiques etc.
- 1 parte de cemento.
- 1 parte de cal.
- 3 parte de arena gruesa.
“C” Para albañilería de ladrillo visto:
- 1 parte de cemento de albañilería.
- 1 parte de cal.
- 9 parte de arena.
“D” Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:
- ¼ parte de cemento.
- 1 parte de xxx xx xxxxx.
- 0 xxxxx xx xxxxx.
“E” Para jaharro revoques impermeables:
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 2 ½ parte de arena.
“F” Para jaharro revoque de frente:
- 1 parte de cemento.
- 1 parte de cal.
- 5 parte de arena gruesa.
“G” Para enlucido de revoques interiores y exteriores:
- ¼ parte de cemento Pórtland.
- 1 parte de cal en pasta.
- 3 parte de arena tamizada.
“H” Para enlucido de revoques impermeables:
- Alisado con cemento Pórtland puro. “I” Para enlucido revoque de frente:
- Material de elaboración industrial “J” Para capas aisladoras:
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 2 ½ parte de arena.
- Hidrófugo inorgánico al 10%.
“K” Para colocación de mosaico, zócalo, baldosa, tejas, etc.
- ¼ parte de cemento Pórtland.
- 1 parte de cal en pasta.
- 3 parte de arena gruesa.
“L” Para colocación de azulejos y mármoles:
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 1 parte de cal en pasta.
- 3 parte de arena gruesa.
“M” Impermeable bajo xxxx xx Xxxxxx.
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 2 ½ parte de arena gruesa. “N” Para piso de concreto:
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 3 parte de arena gruesa luego alisado con cemento Pórtland puro. “O” Hormigón para contrapiso:
- ½ parte de cemento Pórtland.
- 1 parte de cal.
- 3 parte de arena gruesa.
- 6 parte de cascotes de ladrillos.
“P” Hormigón para encadenados y pavimentos para patios:
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 3 parte de arena gruesa.
- 5 parte xx xxxxxx 1:2.
“Q” Hormigón para asiento de máquina
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 3 parte de arena gruesa.
- 3 parte de cascotes.
“R” Hormigón para entarugado:
- 1 parte de cemento Pórtland.
- 7 parte de arena gruesa.
- 6 parte de cascotes
“S” Hormigón para contrapiso de terraza o entrepiso:
- ½ parte de cemento Pórtland.
- 1 parte de cal.
- 3 parte de arena gruesa.
- 5 parte de cascote de ladrillos.
07.12. Requerimientos generales para la ejecución
Se deberán respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en elevación, así como la ubicación de refuerzos verticales, los que serán ejecutados simultáneamente con la mampostería, con las armaduras allí indicadas.
Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos serán colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas.
La tolerancia vertical será de 1mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será de 2mm por el largo de la pared. No se admitirán resaltos ni depresiones en las caras vistas.
Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5cm.
El cajón hidrófugo se conformará con ladrillos comunes, en el número de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas de fundaciones y los niveles de tierra y de pisos terminados.
Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas de mucho calor, el paramento xxx xxxx en construcción deberá mojarse abundantemente, varias veces en el día a fin de evitar el resecamiento del mortero a entera satisfacción de la Inspección de Obra.
La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Se protegerán las paredes no terminadas en todo momento con una membrana impermeable al finalizar los trabajos de cada día y cuando la lluvia sea inminente.
La lechada será sólida detrás de los xxxxxx xx xxxxx doblada y otros elementos empotrados.
Las canalizaciones y huecos que deban efectuarse en los muros portantes de ancho y profundidades mayores de 4cm no podrán cortarse una vez construidos. El corte se efectuará por medios mecánicos.
Los vanos adintelados llevarán dinteles de hormigón armado. La sección de la armadura, cantidad y distribución será la indicada en los planos de detalles de estructuras. Apoyarán sus extremos en los refuerzos verticales que bordean la abertura y se extenderán sobre la albañilería en la longitud que allí se establece, pero nunca inferior a 20cm.
Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas y ventanas, en los lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas. Se utilizarán refuerzos con dos (2) xxxxxx xx xxxxxx d= 4,2mm en dos hiladas consecutivas, solapadas 20cm en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el xxxxxxxx xx xxxxxx será en todos los casos mortero de cemento portland (1:3).
Se colocarán juntas de expansión y control en la mampostería, según lo indicado o requerido, para proteger las paredes de rajaduras debido a la expansión y contracción térmica o de otros orígenes ambientales naturales. A menos que la Inspección de Obra indique lo contrario se colocarán las juntas en la mampostería a intervalos de no más de 12 metros.
07.13. Mampostería de Ladrillos
Los ladrillos serán bien mojados regándoles con manguera o sumergiéndolos en tinajas en la medida que se proceda a su colocación. Se les hará resbalar a mano sin golpearlo en su baño de mezcla, en las llagas apretándolos de manera que esta rebase por las juntas, se apretará con fuerza la mezcla en las llagas.
Los ladrillos se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas tendrán un espesor de 10 a 15mm.
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", xx xxxxxx conformado de 6mm de 30 a 40cm de largo, dejados exprofeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas.
Las paredes que deban ser de ladrillos visto o rejuntadas, se trabajarán con las juntas degolladas a 15mm de profundidad. Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien xx xxxxx, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales y para conseguirlas se las señalará sobre reglas.
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular conforme a las reglas del arte de la construcción, las llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los techos de mortero excederá 1½ cm.
Los muros, las paredes y los pilares, se ejecutarán a plomo con paramentos paralelos entre sí y sin pandeo en ningún haz. La erección se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas las partes tratadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y enlace de la albañilería.
No se tolerará resalto alguno sobre el plano prescripto para el haz de la albañilería, ni depresión mayor que de 1cm, hacia adentro de ese haz cuando el paramento deba revocarse o de 5mm si debiera quedar a la vista.
Los conductores de humo y ventilación, se ejecutarán a medida que vayan erigiéndose los muros que los admitan, al igual que todas aquellas canalizaciones destinadas a la colocación de cañerías para obras sanitarias, eléctricas, telefónicas y desagües pluviales. Los puentes de andamio no penetrarán en dicho conducto ni en su proximidad. El Contratista controlará que ningún conducto sufra obstrucción alguna en todo su proyecto.
Todos los conductos con destino x xxxxx de ventilación y desagües serán azotados con una mezcla (cemento y arena) 1:3 amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg de hidrófugo inorgánico por cada 10 litros de agua. La albañilería alrededor de las grapas de los xxxxxx (cuatro hiladas) se efectuarán con mortero (1:3) cemento y arena.
Todos los trabajos enumerados más arriba los ejecutará el Contratista como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración especial por cuanto su valor se encuentra comprendido en el precio unitario de los mismos.
Los arcos o bóvedas se construirán sobre siembra, puntales y cuñas las que serán aflojadas lentas y progresivamente una vez haya ejecutado la mezcla.
Las hiladas de los arcos y bóvedas se colocarán con guías para darles la correspondiente regularidad y exacta concurrencia al centro de curvatura.
Las juntas no podrán tener más de 7 (siete) milímetros en el intrados.
Los muros que deban ser de mampostería vista serán ejecutados con el máximo cuidado en cuanto a los expresado anteriormente teniendo en cuanta además la limpieza en el tratamiento en el paramento.
La toma de junta se realizará llenando las mismas con cemento – arena (1:2) hasta la profundidad que se indique en los planos de contrato. Asimismo el inspector de obra podrá exigir al Contratista las pruebas que aquel crea necesario en los lugares menos visibles de la obra o bien sobre un muro construido a tal efecto el que se demolerá cuando lo indique la Inspección.
Una vez tomada la junta se dejarán secar bien estos muros y se procederá al lavado con ácido muriático diluido en agua al 10%, eliminando todo vestigio de alcaloide y salitres.
En las estructuras independientes de hormigón armado, toda mampostería se vinculará a la misma mediante barrotines de 6 mm de
enmacizados en las columnas, que se prolongarán 50 cm dentro de los tabiques y a razón de un barrotín cada 5 hiladas.
La mampostería ejecutada con ladrillos de máquinas o prensados debe realizarse con extremo cuidado. Se exigirá un trabajo perfecto, uniones verticales a plomadas, trabas exactas, horizontalidad de hiladas en toda su longitud, espesores de lecho de mortero constante.
Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente, se hará ejecutando todas las trabas que sean necesarias para unir firmemente ambas mamposterías, y además se harán varias llaves de hormigón armado de 1,50 m. de longitud, repartidas dentro de su altura para reforzar la unión de cada muro existente con el nuevo, debiéndose tener en cuenta que estos trabajos están incluidos en el precio unitario de la mampostería de elevación.
La albañilería de ladrillos huecos, se ejecutará de acuerdo con lo indicado en los planos y presupuestos, se considerará siempre a la misma como constituyendo muro de relleno; es decir no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso.
07.14. Tabiques
Los tabiques se ejecutarán en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Cada sesenta 60cm, llevarán dentro de la juntas un fleje xx xxxxxx de 6mm que correrá todo a lo largo de la junta. Cuando los tabiques se apoyan en terreno natural aunque así no se especifiquen en los planos serán asentados sobre vigas de hormigón armado de 30cm de alto para tabiques de una espesos de 15cm y de 20cm para los panderetes. Los materiales que se empleen en cada estructura, serán de formas regulares y pasta homogénea bien trabajada del tipo y clase que se señale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de la obra.
Los tabiques panderetes de 0,10m de espesor, indicados en los planos será ejecutados con ladrillos xx xxxxx asentado sobre el contrapiso. La mezcla a emplearse será ¼:1:3 (cemento, cal, arena). En la parte superior llevará vigas de encadenado y en aquellas que expresamente indique la documentación del contrato y la Inspección de Obra, estando incluido en el precio unitario de los mismos.
07.15. Submuracion
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de dos metros de ancho. Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de primera bien elegidos, asentados con mezcla. No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser calafateados con mortero. La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuración.
07.16. Albañilería de cimiento
Se entiende por tal, toda mampostería, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el nivel de fundación hasta 5cm más arriba de nivel del piso terminado y su ejecución se realizará siempre con ladrillos comunes.
Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en todo el conjunto. Cuando se adopten banquinas de hormigón pobre u hormigón ciclópeo, se iniciará la mampostería 48 hs después de terminadas las mismas. Los encuentros con otros muros o tabiques, así como los ángulos, llevarán 2 pares de xxxxxxxx xx xxxxxx redondo de 8 por cada metro de encuentro.
07.17. Morteros y hormigones no estructurales
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos (mezcladoras u hormigoneras).
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar el pastón de prueba.
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica de áridos del Reglamento Técnico vigente. El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666-1, 1666-2, 1666-3.
CAPÍTULO 08.
CONSTRUCCIÓN CON PLACAS DE YESO
08.1. PARED SIMPLE
08.1.1. Generalidades
De xxxxx xx xxxx de yeso estándar (EST) o resistente a la humedad (RH) de 15mm en cada cara, sobre estructura metálica compuesta por soleras de 70 mm y montantes de 69mm modulados cada 0.40m, con aislación fonoabsorbente de fieltro de xxxx xx xxxxxx de 70mm de espesor.
Espesor total: 100mm. Peso aprox: 28kg/m2. Rw: 46 dB
08.1.2. Estructura
La estructura se construirá con perfiles de xxxxx xx xxxxx zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004, de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie.
Las soleras de 70mm (30mm x 70mm x 30mm) se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº8 y tornillos xx xxxxx de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0.60m. Dicha estructura se completará colocando montantes de 69mm (35mm x 69mm x 30mm, con perforaciones para pasaje de instalaciones) con una separación entre ejes de 0.40m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes xx xxxxx tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en xxxx.
Se deberá colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que están en contacto con obra gruesa y la misma, una banda selladora de material elástico (polietileno expandido, polipropileno espumado caucho o neoprene) para la absorción de movimientos y aislación de vibraciones.
08.1.3. Placas de Yeso
Sobre ambas caras de la estructura de perfiles se aplicarán una capa de xxxxx xx xxxx de yeso de 15mm de espesor, fabricadas según normas IRAM 11643 y 11644, fijándolas mediante tornillos autorroscantes xx xxxxx tipo T2 y T3 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en xxxx. Con clasificación de acuerdo al índice de propagación superficial xx xxxxxx según Xxxxx XXXX 11910-1: Clase RE2: Material de muy baja propagación de llama
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. En paredes ubicadas en locales secos se utilizará placa Estándar, de 15mm de espesor.
En paredes ubicadas en locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará placa Resistente a la Humedad de 15mm de espesor.
Las placas de xxxx xx xxxx Estándar y Resistente a la Humedad serán fabricados según normas IRAM 11643 y 11644.
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.
Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.
Los tornillos T3 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.
08.1.4. Fijaciones
- Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos xx xxxxx de 22mm x 40mm: fijación de perfiles solera y montante a piso, losa, hormigón o mampostería.
- Tornillos T1 autorroscantes xx xxxxx punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación entre perfiles.
- Tornillos T2 autorroscantes xx xxxxx punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en xxxx (Norma IRAM 5470), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación de la primera capa de placas a perfiles.
08.1.5. Tomado de Juntas
Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared serán tomadas con cinta de papel microperforada de 50mm de ancho, premarcada en el centro y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placas como en cada una de ellas. El emplacado xx xxxxxxx con aberturas se realizará con xxxxxx xx xxxxx en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.
En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla, respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.
08.1.6. Perfiles de terminación
Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de xxxxx xx xxxxx zincada por inmersión en caliente, de 2,60m de largo. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto o tornillos autorroscantes tipo T2, con punta aguja.
- Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90º.
- Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre xxxxxxx xx xxxxx de yeso y la obra gruesa.
- Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre xxxxxxx xx xxxxx de yeso y la obra gruesa, logrando una buña de 15mm de ancho.
- Cinta Flex Corner: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos que forman ángulos distintos a 90º. Se aplicará a la superficie de la placa con masilla, siguiendo los mismos pasos que para el tomado de juntas.
08.1.7. Refuerzos para carpinterías
Para fijar los xxxxxx de carpinterías de uso exigido u hojas de grandes dimensiones y peso, se reforzará la estructura colocando perfiles xx xxxxx galvanizada BWG20 tipo PGC, a los que se sujetarán las jambas del marco, mediante tornillos autorroscantes T1 con punta mecha. Estos perfiles se anclarán firmemente al piso, techo o losa.
08.1.8. Aislación fono-absorbente
Se colocará en el interior de la pared fieltro de xxxx xx xxxxxx de 70mm de espesor como material fonoabsorbente
08.1.9. Montaje
1. Replantear la posición de la pared.
2. Fijar al piso la solera inferior, mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos xx xxxxx de 22 x 40mm, colocados con una separación máxima de 0.60cm. Fijar la solera superior, trasladando su posición con plomada. Colocar una banda selladora de material elástico en todo el perímetro de la pared.
3. Ubicar los montantes utilizando las soleras como perfiles guía, con una separación de 0,40m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
4. Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocación de xxxxx xx xxx, futura fijación de objetos pesados o anclaje de carpinterías.
5. Colocar las placas sobre una cara de la estructura, en forma horizontal o vertical y trabando las juntas. La fijación de la primera capa de placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de hasta 60cm en el centro de la placa y de 30cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil.
6. Realizar el pasaje de instalaciones y la colocación de la xxxx xx xxxxxx como material fonoabsorbente en el interior de la pared.
7. Emplacar la otra cara de la estructura, trabando las juntas en relación a las placas colocadas sobre la cara opuesta.
8. Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T3 punta aguja, colocados con una separación de 15cm.
9. Realizar el tomado de juntas con xxxxxxx y cinta de papel microperforada. Aplicar dos manos de masilla sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminación.
08.2. REVESTIMIENTO SOBRE ESTRUCTURA DE 35MM
08.2.1. Generalidades
De xxxxx xx xxxx de yeso estándar (EST) o resistente a la humedad (RH) de 15mm, sobre estructura metálica compuesta por soleras de 35mm y montantes de 34mm modulados cada 0.40m, separado aproximadamente unos 20mm del filo interior xxx xxxx para evitar puentes térmicos y permitir el pasaje de cañerías. La aislación fonoabsorbente será de fieltro de xxxx xx xxxxxx de 70mm de espesor.
Espesor total: 70mm. Peso aprox: 14kg/m2. Rw: 46 dB
08.2.2. Estructura
Estructura metálica compuesta por Soleras de 35mm y Montantes de 34mm, de xxxxx xx xxxxx cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004, de 2.60m de largo y moleteados en toda su superficie.
Las Soleras de 35mm (30mm x 35mm x 30mm) se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº8 y tornillos xx xxxxx de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 60cm. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 34mm (35mm x 34mm x 30mm) con una separación entre ejes de 0.40m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes xx xxxxx tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en xxxx.
Para evitar puentes térmicos debidos al contacto de la estructura con la pared a revestir, se deberá realizar el armado de la misma a una distancia de aproximadamente 2cm del filo interior xxx xxxx. Se realizará una anclaje de la estructura a la pared mediante separadores (ángulos L materializados con tramos de perfil Solera de 35mm), interponiendo entre ellos y la pared, una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.).
Se deberá colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que están en contacto con obra gruesa y la misma, una banda selladora de material elástico (polietileno expandido, polipropileno espumado caucho o neoprene) para la absorción de movimientos y aislación de vibraciones.
08.2.3. Placas de Yeso
Sobre la cara de la estructura correspondiente al ambiente se colocará una capa de placas de xxxx xx xxxx de 15mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes xx xxxxx tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en xxxx.
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. En paredes ubicadas en locales secos se utilizará placa Estándar, de 15mm de espesor.
En paredes ubicadas en locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará placa Resistente a la Humedad de 15mm de espesor.
Las placas de xxxx xx xxxx Estándar y Resistente a la Humedad serán fabricados según normas IRAM 11643 y 11644.
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.
Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados), quedando trabadas entre sí.
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.
08.2.4. Fijaciones
- Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos xx xxxxx de 22mm x 40mm: fijación de perfiles solera y montante a piso, losa, hormigón o mampostería.
- Tornillos T1 autorroscantes xx xxxxx punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación entre perfiles.
- Tornillos T2 autorroscantes xx xxxxx punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en xxxx (Norma IRAM 5470), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación de la primera capa de placas a perfiles.
08.2.5. Tomado de Juntas
Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared serán tomadas con cinta de papel microperforada de 50mm de ancho, premarcada en el centro y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placas como en cada una de ellas. El emplacado xx xxxxxxx con aberturas se realizará con xxxxxx xx xxxxx en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.
En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla, respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.
08.2.6. Perfiles de terminación
Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de xxxxx xx xxxxx zincada por inmersión en caliente, de 2,60m de largo. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto o tornillos autorroscantes tipo T2, con punta aguja.
- Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90º.
- Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre xxxxxxx xx xxxxx de yeso y la obra gruesa.
- Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre xxxxxxx xx xxxxx de yeso y la obra gruesa, logrando una buña de 15mm de ancho.
- Cinta Flex Corner: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos que forman ángulos distintos a 90º. Se aplicará a la superficie de la placa con masilla, siguiendo los mismos pasos que para el tomado de juntas.
08.2.7. Aislación fono-absorbente
En el interior del revestimiento se colocará xxxx xx xxxxxx de 70mm de espesor como material aislante, con Barrera de Vapor continua ubicada del lado correspondiente al ambiente interior.
08.2.8. Montaje
1. Replantear la posición de la media pared.
2. Fijar al piso la Solera inferior, mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos xx xxxxx de 22 x 40mm, colocados con una separación máxima de 60cm. Fijar la Solera superior, transladando su posición con plomada..
3. Ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guía, con una separación de 0,40m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
4. Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocación de xxxxx xx xxx, futura fijación de objetos pesados o anclaje de carpinterías.
5. Realizar el pasaje de instalaciones y la colocación de material aislante y la barrera de vapor contínua.
6. Colocar las placas sobre la estructura, en forma horizontal o vertical y trabando las juntas. La fijación de las placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil.
7. Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separación de 15cm.
8. Realizar el tomado de juntas con Xxxxxxx y cinta de papel microperforada. Aplicar dos manos de Xxxxxxx sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminación.
CAPÍTULO 09. AISLACIONES
09.1. Generalidades
Sobre los cimientos y antes de empezar las paredes en elevación, a la altura que los planos o la Inspección indiquen en cada caso, se colocarán capas hidrófugas, que impidan la transmisión de humedad a los muros.
El capítulo incluye las especificaciones de los materiales y formas de ejecución de los trabajos de la aislación de la humedad y la impermeabilización según se indica en los planos y en las especificaciones particulares.
La aislación de la humedad y la impermeabilización incluyen, pero no se limitan a los siguientes trabajos:
- La capa aisladora horizontal doble en muros
- La aislación vertical en muros exteriores.
- La aislación horizontal sobre contrapisos sobre tierra.
- La aislación horizontal en locales húmedos de pisos altos.
- La aislación vertical bajo revestimientos.
- La impermeabilización de cubiertas.
09.2. Materiales
El cemento, la cal y la arena cumplirán con las normas incluidas en otros capítulos de estas especificaciones.
El hidrófugo químico para incorporación al agua de amasado del mortero será de marca reconocida o equivalente a juicio de la Inspección de Obra.
09.3. Requerimientos generales para la ejecución
Los trabajos se ejecutarán solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizarán observando cuidadosamente las instrucciones escritas o las especificaciones del fabricante. La temperatura mínima aceptable en el momento de la aplicación será de 5ª C.
Todos los substratos deberán quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o material suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstrucción que impida la realización de una superficie plana, pronta para la colocación. Se colocará un acondicionador de superficies o imprimación según lo requerido o recomendado por el fabricante del producto a aplicar.
09.4. Protección
Se protegerá todo el trabajo de aislación de la humedad e impermeabilización, durante y después de la colocación, de cualquier daño hasta que se haya cubierto el trabajo. Esta protección incluirá la inspección durante la colocación de otros materiales por sobre o colindante con los sectores impermeabilizados.
09.5. Dispositivos de estancamiento
Al finalizar los trabajos de cada día, se sellarán los bordes de todos los trabajos para evitar que la humedad penetre debajo del material. No se realizará ningún trabajo de impermeabilización cuando exista agua de cualquier naturaleza sobre las superficies a ser recubiertas, o cuando los materiales para la impermeabilización estén mojados o húmedos.
09.6. Retoques y arreglos
Antes de tapar las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en busca xx xxxxxx, fisuras, juntas expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán con parches nuevos del mismo material, que deberán ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en no menos de 15cm todos los bordes del sector dañado. Se volverán a sellar los puntos abiertos, cubriendo con tiras adicionales de refuerzo.
09.7. Continuidad de la impermeabilización
En todos los casos deberá garantizarse la más absoluta continuidad de las aislaciones en sí mismas y en los encuentros de planos horizontales y verticales.
09.8. Capa aisladora horizontal doble en muros
Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales en todos los muros, tabiques y pilares, sin excepción. La primera a 5cm sobre nivel terreno externo y la segunda a 5cm sobre solado terminado interno; unidas, ambas, mediante dos capas verticales.
Cuando la diferencia de nivel entre-piso terminado exterior e interior sea de 15 cm o más, la segunda capa se colocará a 5cm. sobre el nivel del piso más alto.
El mortero se realizará con una parte de cemento y tres partes de arena y el agregado de hidrófugo al 10% del agua de empaste. El espesor mínimo será de 15mm y una vez fraguada se aplicará asfalto en caliente.
En correspondencia con los sótanos, se ejecutará una aislación de 5cm sobre el piso del mismo y otra al nivel de los pisos de Planta Baja. El espesor de la capa aisladora será de 1,5cm a 2cm aplicada en forma prolija, uniforme y perfectamente nivelada. El mortero a usar tendrá la proporción de hidrófugo de origen mineral que indique el fabricante, y presentará un planchado perfecto, a fin de evitar puntos débiles producidos por una reducción de espesor.
Antes de proceder a su ejecución, la Inspección constatará la exacta ubicación de las capas correspondientes y cuidando que se forme un anillo de seguridad (toda posible filtración debe encontrar doble capa de aislación).
09.9. Capa Aisladora Vertical
En las paredes de sótanos, se ejecutará previamente un tabique de panderete asentado con mezcla. Sobre el mismo, se ejecutará un revoque de 1 a 2cm de espesor, terminado al fratás sobre el cual se aplicará tres manos de material asfáltico con un espesor mínimo de 2 mm y unidas a las capas horizontales en forma perfecta.
Antes de aplicar capas de aislación vertical, se deberá esperar el asentamiento xxx xxxx de apoyo.
Si, por razones de rellenos o desniveles del terreno con respecto a las capas horizontales, quedaran partes de pared en contacto con la tierra, deberá aplicarse directamente sobre la cara de la pared afectada, una protección hidrófuga unida a las capas horizontales. A medida que va levantando el muro, se irá rellenando hasta la altura adecuada el vacío entre el panderete y el terreno natural, con tierra bien apisonada, adicionando la cantidad necesaria de agua.
09.10. Aislación horizontal sobre contrapisos sobre tierra
Bajo todos los pisos en contacto con la tierra, y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con los materiales especificados en el acápite anterior y de espesor mínimo 15mm., la que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles.
En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, empastadas con una solución de 50% de agua y 50% de Emulsión Xxxxx KZ o equivalente. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de colocar el solado.
09.11. Aislación vertical en muros exteriores
En todos los muros exteriores se ejecutará una capa aisladora con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina con un (1) kg de hidrófugo batido por con cada diez (10) litros de agua que tendrá un espesor mínimo de 15mm.
09.12. Aislación vertical bajo revestimientos
Todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos en locales húmedos, recibirán previamente a la ejecución del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ hidrófugo (1:3 + 10%), espesor 5 mm, extendido con cuchara y no azotado.
09.13. Colocación de las aislaciones térmicas
En la impermeabilización xx xxxxxxxx y azoteas transitables se debe conceder la importancia necesaria a la aislación térmica. Materiales de aislación térmica como ser poliestireno expandido y poliuretano rígido y placas de xxxx xx xxxxxx, etc. se colocarán perfectamente debajo de la impermeabilización en muchos casos el contrapiso debajo de la membrana o la posterior capa de protección se efectúa con hormigón liviano (por ej. arcilla expandida, que tiene una alto efecto aislante térmico)
En el caso de cubiertas xx xxxxxx metálicas, previamente al montaje de la cubierta, se colocará sobre las correas del techo, una malla metálica de las denominadas "mallas de trama romboidal" (4,5 cm. medidos en diagonal) formada con alambre galvanizado de 3,8 mm de diámetro, sujeta con perfiles según lo indique los planos de detalle.
Sobre esta malla se colocará la aislación térmica de xxxx xx xxxxxx especificada en los planos y/o en las especificaciones particulares.
09.14. Colocación de las aislaciones hidráulicas
Por membrana asfáltica: constaran de 2 (dos) partes: Una bituminosa (asfáltica) y otra reflectante antitérmica (aluminio).
Debe tener alta propiedad ligante y cuya consistencia disminuye al ser calentada para posibilitar la adherencia a la superficie de destino. El tipo de asfalto deberá tener relación con la temperatura media de la zona, donde se va a ejecutar la aislación. Deberá tener la membrana un espesor mínimo de 3 mm para techados no transitables y de 4 mm para transitables de baja frecuencia de uso.
Colocación y Soldaduras: Toda base sobre la que se coloque la membrana debe estar libre de irregularidades, limpia t seca, por regla general, se debe tratar de un contrapiso fratazado, de mortero u hormigón, en casos especiales puede ser también de elementos prefabricados (hormigón, madera, etc.) en este caso se deben sellar juntas entre los diferentes elementos para que no queden bordes filosos en contacto con la membrana.
Todos los bordes y esquinas de la superficie a aislar deberán ser redondeados. Previo a la colocación de las membranas, rociar con pintura asfáltica la superficie a utilizar, para evitar desprendimientos de revoques, contrapisos, etc.
En las superficies verticales se pega la membrana de igual manera que en las superficies horizontales.Las uniones (juntas) entre la membrana y elementos de metal, madera, plástico u hormigón, etc. se sellaran con selladores elásticos Sikaflex o equivalente.
09.15. Drenajes
En los lugares indicados o dónde la inspección considere necesario se ejecutará un drenaje mediante una membrana tipo MacDrain® 2L o similar que posee filtros geotextiles en sus dos lados, siendo que estos sobresalen 10 cm del núcleo en los laterales de los rollos, para que durante la instalación está garantizada la continuidad del filtro y protección del núcleo drenante, formado por una geomanta tridimensional con más de 90% de vacios, de elevada capacidad drenante. Para recoger el agua se utilizará un tubo perforado tipo MacPipe® o similar, es un tubo flexible perforado producido con polietileno de alta densidad utilizado en la conducción del agua filtrada y drenada por las soluciones MacDrain®, especialmente cuando son aplicados en forma de trincheras, con elevado caudal de flujo, y alta resistencia mecánica son ampliamente indicados para las más diversas condiciones de drenajes.
Se deberán seguir todas las recomendaciones del fabricante para el cálculo y colocación de los mismos.
CAPÍTULO 10. CUBIERTAS
10.1. Generalidades
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
El precio de las cubiertas incluirá todas las operaciones de fabricación, transporte, provisión, montaje y construcción, y todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, cupertinas, canaletas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos y detalles, o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación de la cubierta especificada.
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, bases de equipos, etc.
Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Estas Especificaciones se complementan con lo indicado en los Planos y las ETP donde se consignan los elementos que constituyen las cubiertas, en cada caso.
10.2. Normas
En lo referente a cargas y sobrecargas a considerar en la estructura de la cubierta, es obligatorio ajustarse a las normas del CIRSOC.
10.3. Materiales
Los materiales se entregarán en Obra, en el plazo requerido para cumplir con el plan de montaje.
10.4. Pruebas
No se colocará la aislación térmica ni se ejecutarán los cielorrasos hasta tanto se verifique la más absoluta ausencia de entrada de agua de lluvia. La Inspección de Obra verificará las condiciones de estanqueidad y de colocación de la aislación térmica, a fin de aprobar la cubierta u ordenar cualquier tarea de completamiento que fuera necesaria.
10.5. Ejecución
Los trabajos incluirán todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los techos de la obra. Además incluye la provisión y colocación de todas las babetas, canaletas, cupertinas, cumbreras, cierres laterales, miscelánea xx xxxxxx, zinguería y desagües, estén o no indicados en planos y/o en las especificaciones.
También deberá evitarse el contacto con materiales que puedan causar manchado, tales como cal, cemento, hormigón en proceso de fragüado o productos químicos.
Las babetas, cupertinas y canaletas se realizarán en xxxxx xx xxxxx galvanizado, del espesor detallado en los planos y sus todas las medidas se ajustarán por los replanteos que se ejecuten en obra.
Los selladores serán productos de alta calidad como algunos de los siguientes: juntas de poliéster con imprimación bituminosa (tipo compriband), masilla plástica a base de caucho butílico tipo nódulo o equivalentes.
Se deben preparar las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Las cubiertas se desarrollarán con las pendientes indicadas en la documentación. En el caso xx xxxxxx se usarán los mayores largos disponibles, a fin de evitar las superposiciones en el sentido de las pendientes.
En el montaje de las cubiertas se deberá garantizar la estanqueidad absoluta de las mismas.
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.
Las chapas metálicas serán fijadas a las correas de manera tal que garanticen la libre dilatación y deberán tener tratamiento de pintura anticondensante.
Previamente al montaje de la cubierta se colocará sobre las correas la aislación térmica especificada.
10.6. Montaje de babetas, cupertinas y canaletas
Se colocarán los elementos complementarios de xxxxx xx xxxxx galvanizado, usando las chapas de mayor longitud posible. Se solaparán las juntas en no menos de 75mm. Se tomará en cuenta la expansión y la contracción térmica de la chapa.
Las superficies deberán estar libres de ondas y pandeos, con líneas de nervios alineadas y ángulos vivos.
Se deberá prestar particular atención al diseño de los embudos de desagües pluviales y su empalme con las bajadas embutidas en las mamposterías.
10.7. Estanqueidad
Todos los encuentros llevarán incluidos guarniciones y selladores del tipo de los especificados, para garantizar la estanqueidad.
El Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación previa de la Inspección de Obra, la propuesta de resolución de los detalles típicos, los pases que puedan requerirse y todo otro detalle necesario, que no esté incluido en la documentación de proyecto.
10.8. Elementos de Fijación para ambos tipos de cubiertas
Metálicos de HxG, mínimo común 6mm, con ganchos de fijación para vigas reticuladas, tuerca hexagonal, arandela metálica bombeada de HxG con arandela de plomo de asiento.
Para el montaje de la cubierta se seguirán las prescripciones de los fabricantes, utilizándose en general las herramientas corrientes de carpintería trabajando doble tablones de repartición de cargas sobre las chapas.
La longitud del cordón superior -extraídos- de las vigas metálicas se ajustaran en taller, con el fin de evitar cortes en las chapas y asegurar un solape transversal mínimo de 14cm teniendo presente las medidas de largo xx xxxxx que se dispone en el mercado.
Los tapajuntas de dilatación serán xx xxxxx de aluminio de 0,80mm de espesor, fijados con tornillos de bronce y arandela de 5 x 50mm mínimos y tarugos de P.V.C. separación máxima entre tornillos de 50cm.
Todos los elementos constitutivos de la estructura se ajustarán a los planos de detalles respectivos, debiendo la empresa Contratista solicitar a la Repartición cualquier modificación a realizar.
10.9. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Las chapas serán rectangulares sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los cantos longitudinales. El espesor de la misma será uniforme y la superficie xxxx, exenta de grietas y manchas, en ningún lugar habrá descascarado, especialmente en los bordes.
10.10. Colocación
Se hará sobre estructura resistente y se fijarán las chapas con clavos dentados cabeza de plomo, para estructura xx xxxxxx y con grampa para estructura metálicas, adicionando arandela de plomo.
El solape en el sentido longitudinal de la chapa será 1½ onda y para el transversal de 20 cm como mínimo, debiendo tener especial cuidado en tirar líneas al presentar las chapas y posterior fijación, en las paredes se embutirán 15 cm como mínimo, el empotramiento en todos los casos será tratado con pintura asfáltica.
Para el caso de tener que reclavar una cubierta existente se utilizarán clavos dentados cabeza de plomo y punta parís, para segunda clavadura. Se colocarán las chapas en sentido contrario a los vientos dominantes de la zona.
CAPÍTULO 11. CONTRAPISOS
11.1. Generalidades
Los contrapisos incluyen, pero no se limitan a:
- Contrapisos de hormigón de cascotes sobre tierra.
- Contrapisos de arcilla expandida sobre losas.
- Banquinas de hormigón de cascotes sobre contrapisos sobre tierra.
- Banquina de arcilla expandida sobre losas.
El cemento y la arena se adecuarán a lo especificado en el capítulo 04.
Como agregado liviano se utilizará arcilla expandida clinkerizada de granulometría 10:20, como agregado inerte empastado.
El cascote de ladrillos provendrá de ladrillos (o parte de los mismos), bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y sin restos de cal. Su tamaño variará entre 3 y 5 cm.
En caso de llevar armaduras las mismas serán de xxxxxx xx xxxxx tipo Sima de 15 x 15 cm.
Los rellenos y mantos para contrapisos, se efectuarán según las especificaciones que se incluyen en este capítulo y en la documentación. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo.
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación.
Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico prescrito en el capítulo respectivo, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior, se concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar la limpieza.
El trabajo de contrapisos para el cual no se indica otra terminación deberá ser apisonado, emparejado y fratasado. Se debe producir una superficie uniforme y antideslizante.
Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua a embudos, sumideros, piletas de patio o rejillas exteriores según su ubicación.
Deben respetarse los escurrimientos hacia el interior en los locales húmedos (rejillas 1 / 1.5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las áreas perimetrales al edificio.
Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado prematuro. Las rajaduras excesivas durante el secado serán motivo para el rechazo del trabajo.
11.2. Contrapisos de hormigón de cascotes
Los contrapisos de hormigón de cascotes sobre tierra, tendrán un espesor de 15 cm, se colocarán sobre un suelo nivelado, duro, seco y limpio, sin vestigios de suelo natural.
Sobre dicho suelo se colocará un film de polietileno de 200 micrones.
Serán reforzados con una armadura de hierros del 4,2 cada 15cm centrados en ambas direcciones. Las banquinas sobre contrapisos para muebles bajo mesada tendrán un espesor de 10 cm.
Para todos los contrapisos se usará mezcla tipo “O” excluyendo los baños, toiletes, pabellón sanitario, etc. en planta baja llevaran contrapisos especial con mezcla 1:3:5 (cemento, arena y cascote).
CAPÍTULO 12. CARPETAS
12.1. Generalidades
Las carpetas bajo pisos cerámicos y pisos xx xxxxxx serán terminadas a la llana metálica con un prolijo control de la horizontalidad de sus superficies y las pendientes de escurrimiento.
Las mezclas serán las indicadas en la Planilla de Mezclas del Capítulo 06.
En las carpetas bajo pisos xx xxxxxx deberá verificarse su secado absoluto, antes de proceder a la colocación de las alfajías
CAPÍTULO 13. REVOQUES
13.1. Generalidades
Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y exteriores.
El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El trabajo de revoques incluye, pero no se limita, a:
- Revoque grueso bajo revestimientos.
- Revoque grueso y fino a la cal fratasado al fieltro, interior.
- Revoque grueso bajo revoque fino especial, exterior.
- Revoque fino especial, exterior.