PLIEGOS


PLIEGOS


LICITACIÓN INTERNACIONAL


MUNICIPIO XX XXXX-CAF


COEJECUTORES: CNT-EERSSA


REGENERACIÓN URBANA


LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015


Objeto de Contratación: “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE XXX XXXXX URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD XX XXXX”.


Loja, septiembre del 2015

MODELO XX XXXXXX DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS: LICITACIÓN

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

EL PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de

contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRA

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de LICITACIÓN de Obras, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de Obras contratados a través del procedimiento de Licitación, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública.

INDICE GENERAL



I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS


SECCION I


CONVOCATORIA


SECCION II


OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SECCION III


CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO


SECCIÓN IV


EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS


SECCIÓN V


OBLIGACIONES DE LAS PARTES



II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS


SECCIÓN I


DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


SECCIÓN II


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS


SECCIÓN III


FASE CONTRACTUAL



III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS


SECCIÓN I


FORMULARIO DE LA OFERTA


SECCIÓN II


FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA


SECCIÓN III


FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO


SECCIÓN IV


FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN



IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS



V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS


MODELO XX XXXXXX DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)


ÍNDICE



I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS


SECCION I

CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto

2.2 Presupuesto referencial

2.3 Términos de referencia

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento

3.2 Vigencia de la oferta

3.3 Precio de la oferta

3.4 Plazo de ejecución

3.5 Alcance de la oferta

3.6 Forma de pago

SECCIÓN IV

4.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1.1. Integridad de las ofertas

4.1.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple)

4.1.3 Evaluación por puntaje


SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista

5.2 Obligaciones de la contratante


Nota: Edición del modelo xx xxxxxx.- La entidad contratante señalará en las condiciones particulares de licitación de obras, las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo. En consecuencia, la entidad contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento, y reemplazará todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente.

Nota: Edición del modelo xx xxxxxx.- La entidad contratante señalará en las condiciones particulares de licitación de obras, las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo. En consecuencia, la entidad contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento, y reemplazará todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente.



LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS

LICOI-ML-CAF-REG-02-2015

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I


CONVOCATORIA


De acuerdo a los pliegos de licitación elaborados por la Comisión Técnica del procedimiento y aprobados por el Xx. Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxx, Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE XXX XXXXX URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD XX XXXX”.


El presupuesto referencial es de USD 52.576.274,67 (CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON

67/100 dólares de Estados Unidos de América), valor que no incluye IVA.


El plazo estimado para la ejecución del Contrato es de 30 meses, contados a partir de la entrega del anticipo.


Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los pliegos están disponibles, sin ningún costo, en la página web del Municipio xx Xxxx xxx.xxxx.xxx.xx, o de manera directa utilizando el siguiente link xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxx-xxx, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de USD 20.000,00 (VEINTE MIL, 00/100 dólares de los estados unidos de América), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.


2. La etapa de preguntas y respuestas será realizada en la página web del Municipio xx Xxxx xxx.xxxx.xxx.xx, en el término establecido en el cronograma del proceso. Los oferentes además de digitar las preguntas en el campo establecido en la página web institucional, deberán subir como archivo adjunto la o las preguntas mediante oficio dirigido a la máxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias.


3. La oferta se presentará de forma física y en forma digital (CD/DVD), en la Secretaría de la Alcaldía, ubicada en las calles Bolívar y Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (esq.), segundo piso, hasta la

fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas será público y se efectuará en el Salón de Coordinación en la hora fijada en el cronograma del procedimiento. Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente, en dos sobres separados, con la carátula establecida en los pliegos.


4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.


5. El presente proceso aplica reajuste de precios.


6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el presente pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.


Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes xxx Xxxxxxxx del Banco de Desarrollo de América Latina CAF y fondos de la contraparte local, con cargo a las partidas presupuestarias N° 3.99.01.002.001.7.5.01.01.01.011 denominada “Renovación de redes de Agua Potable” por un valor de $ 4.129.834,64 incluido IVA, N° 3.99.01.003.001.7.5.01.03.01.021 denominada “Renovación de redes de alcantarillado pluvial y sanitario” por un valor de $ 8.224.428,50 incluido IVA, N° 3.99.01.005.001.7.5.01.04.01.012 denominada “Reanimación del espacio público. Cobertura vegetal, Mobiliario Urbano” por un valor de $ 14.516.037,14 incluido IVA, N° 3.99.01.009.001.7.5.01.11 denominada “Habilitamiento y protección del suelo, subsuelo y áreas ecológicas” por un valor de $ 315.989,51 incluido IVA, N° 3.99.01.006.001.7.5.05.04 denominada “En Obras de líneas, redes e instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones” por un valor de $ 26.430.058,64 incluido IVA, N° 3.99.01.007.001.7.5.05.04 denominada “En Obras de líneas, redes e instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones” por un valor de $ 5.269.079,21 incluido IVA. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:


El Municipio xx Xxxx otorgará al contratista, en un término no mayor de 30 días, contados desde la celebración del contrato, el 30 % del monto del contrato en calidad de anticipo. Este valor será amortizado de conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP.


El valor restante mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

7. El procedimiento se ceñirá de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dice: “Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”.


En tal sentido, la presente LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS No. LICOI-ML- CAF-REG-02-2015, para la “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE XXX XXXXX URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD

XX XXXX”, se regirá por el contrato xx xxxxxxxx Nº CFA 8702-8703, suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, las políticas emitidas por CAF y por estos Pliegos autorizados por dicho Organismo.


8. La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.


Loja, septiembre del 2015.


Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXXX XXXX

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la: “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE XXX XXXXX URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD XX XXXX”.

2.1.1 Descripción del objeto del contrato.

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal realizar la ejecución de obras civiles que permitan la ejecución del “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible xxx Xxxxx Urbano Central de la ciudad xx Xxxx”. Las obras necesarias para la ejecución de este plan son:

Construcción de 38,231.44 ml de redes de distribución de agua potable de polietileno de alta densidad, que sustituirán a las redes existentes de asbesto cemento en diámetros de tubería de 63 mm a 315 mm y construcción de redes de transmisiones de agua potable de la ciudad xx Xxxx.

Construcción de 34,478 ml de tubería de alcantarillado sanitario de PVC tipo perfil estructural unión por sellado elastomérico en diámetros comprendidos de 250 a 500 mm; y 18,085 m de tubería de alcantarillado pluvial de PVC tipo perfil estructural unión por sellado elastomérico en diámetros de 250 a 1000 mm.

La red subterránea eléctrica de medio voltaje, estará constituida por conductores de aluminio, se instalará 55,50 Km de cable de calibre 500 MCM para ramal principal y 19,50 Km de cable de calibre 2/0 para derivaciones y redes troncales.

La red subterránea de bajo voltaje estará conformada por 275.70 Km de redes de BV;

130.02 Km de redes de acometidas de BV; 2.70 Km de bajante de BV.

Se utilizan pozos en los cambios de dirección, en la transición aérea-subterránea y en los tramos rectos con una distancia máxima de 40 metros, en total se tiene 1881 pozos de revisión.

Se han diseñado 29 cámaras de transformación subterráneas, siendo siete existentes y 22 a construirse, con el objetivo de liberar el espacio público.

En lo referente al alumbrado público, se instalarán 937 luminarias, entre las que se considera las que van empotradas en báculos con brazo y en fachada, con una potencia total de 191.26 KVA.

La nueva red telefónica, de datos y de video estará basada en la utilización de redes mediante Fibra Óptica. Se construirá la red de canalización que soportará la nueva Red GPON de FO, comprende canalización telefónica de 2 y 4 vías en tubería PVC de 4” reforzada más vías de triducto, los tubos serán de PVC rígido y reforzado, tipo pesado, normalizados según normas INEN 1373 y 1374, diseñados para instalaciones directas bajo tierra con o sin revestimiento de concreto, cámaras de revisión de

telecomunicaciones de 48 y 80 bloques, pozos de revisión de mano, ductos de acometidas domiciliarias.

Se deberá presentar la información Georeferenciada de los elementos constitutivos de las obras civiles de telecomunicaciones en formato digital conforme a los formatos establecidos por la CNT EP.

El trabajo sobre la regeneración Urbana en el Centro Histórico xx Xxxx, se desarrolla en base a los resultados obtenidos de los estudios de tráfico y se circunscribe al tratamiento del espacio público, fundamentalmente lo referido a vialidad vehicular y peatonal, sus secciones transversales, elementos de encauzamiento y mobiliario urbano. Es así que se colocarán 34.172.67.03 m2 de baldosa xx xxxxxxx antideslizante alto tráfico para exteriores 0.30mx0.30m y 90.034.44 m2 de gres texturado 0.30mx0.30m y hormigón impreso, se construirá 63 Km de bordillos, se repavimentará 226,903.66 m2 de vías, además de la reprogramación y colocación de nuevos semáforos, peatonización de algunos tramos de calles, vías con doble carril sin parqueo, eliminación de estacionamientos.

Los trabajos del Plan de Regeneración Urbana incluyen: excavación manual y a máquina, rasanteo de zanja, colchón de arena, instalación de tubería, construcción xx xxxxx, sumideros y bocatoma, relleno, desalojos, reconformación de la estructura de pavimento afectada, reposición de asfalto, y los demás que se estipula en la Tabla de cantidades y precios.

Puesto que la obra se ejecutará en un sector urbano, el contratista deberá tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes en la zona de intervención, pues la reparación de todos los daños que se causen producto de la construcción del proyecto serán responsabilidad y a costo del contratista.

2.1.1.1 Actualización de las nuevas redes eléctricas construidas en el Sistema de Información Geográfico (SIG) de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.


La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) que brinda el servicio público de electricidad en las Provincias xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe y el Cantón Gualaquiza viene ejecutando un programa de automatización de la Planificación, Administración y Operación de sus Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica, soportado en la conectividad de equipos y redes eléctricas de media y baja tensión del SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICO (ArcGIS-SIG). Por lo tanto:


Al final de los trabajos de construcción el contratista deberá entregar a la EERSSA la siguiente información:


Fichas SIG de media tensión, transformador, baja tensión, acometidas y medidores en formato Excel respectivamente.

Plano de la obra construida hasta detalles del usuario o cliente final debidamente georeferenciado (sistema de coordenadas UTM WG84 zona 17 sur) y digitalizado en formato Geodatabase-ArcGis plataforma del Sistema de Información Geográfico (SIG) de la EERSSA, además planos de media tensión, baja tensión alumbrado público, y obra

civil en formato AutoCAD, mismos que contienen las capas acorde a la simbología y Homologación de las Unidades de Propiedad emitido por el Ministerio de Electricidad y Energía renovables (MEER) y de las especificaciones técnicas que la EERSSA de las redes eléctricas de distribución, equipos, acometidas y medidores.

Garantías y Protocolos de pruebas de los transformadores en formato PDF.

Fotografías digitales de datos de placa de cada equipo incluye transformador, además fotografía digital panorámica de cada poste, pozo, cámara y cabina en el cual se puede observar su respectiva codificación.


La EERSSA facilitará un espacio físico en la Unidad del Sistema de Información Geográfico SIG a los digitadores del contratista ya que la actualización de las nuevas redes necesariamente se la tiene que realizar directo en la geodatabase corporativa (ArcGis); esto en vista de la magnitud de obra en cuanto a cambios y modificaciones en el sistema eléctrico actual.

Siempre deberá existir coordinación entre el Contratista y la Unidad SIG de la EERSSA de tal forma que los inconvenientes que se presenten en cuanto al registro y dibujo en ArcGis (geoadatabase corporativa) y AutoCAD sean resueltos de manera eficaz y oportuna.

El Contratista coordinará con la EERSSA en cuanto a la entrega de códigos para codificación física en equipos, postes y pozos, con respecto a los equipos se debe colocar códigos a capacitores, reguladores, disyuntores, interruptores, reconectadores, seccionalizadores, seccionadores fusible, seccionadores cuchilla, celdas, protecciones en baja tensión, luminarias, semáforos y transformador de distribución.


El Contratista deberá asegurar que el personal que participa en los trabajos de actualización de la nueva red en la goedatabase de Arcgis, sea el comprometido en los formularios de la oferta, garantizando su idoneidad y experiencia suficiente respecto a dibujo de redes eléctricas en ArcGis.


Todos los equipos deberán tener una codificación física de 6 dígitos, la misma que deberá ser elaborada en adhesivo cuyo material será vinil marca MC CAL o similar color amarillo reflectivo con caracteres de color negro reflectivo, la parte superior del adhesivo debe estar cubierta con mica adhesiva transparente; el adhesivo debe estar pegado al equipo.

Todos los postes ornamentales deberán tener una codificación física de 6 dígitos, la misma deberá ser elaborada en un adhesivo cuyo material será vinil marca MC CAL o similar color amarillo reflectivo, 350 mm de largo por 70 mm de ancho, con caracteres impresos sobre al adhesivo de color negro reflectivo y con dimensiones de 40 mm de largo por 45 mm de ancho, la parte superior del adhesivo debe estar cubierta con mica adhesiva transparente; el adhesivo debe estar pegado al poste a una altura prudencial.


Todos pozos, cabinas y cámaras deberán tener una codificación física de 6 dígitos, la misma que deberá ser elaborada en una placa cuyo material será PVC SINTRA de color amarillo de 3 mm de espesor, 350 mm de largo por 70 mm de ancho, con caracteres de vinil marca MC CAL o similar adheridos a la placa y con dimensiones de 40 mm de largo por 45 mm de ancho, de color negro reflectivo; placa que estará sujeta a la pared del mismo mediante tornillos galvanizados.

El Contratista realizará la geo-referenciado de la red construida (postes, pozos, cámaras y cabinas), utilizando estación total o GPS diferencial, para el caso de utilizar GPS diferencial la precisión deberá ser menor a un (1) metro.

La siguiente capacitación e información respectivamente será proporcionada por la EERSSA para la ejecución de los trabajos de digitación:

Taller sobre manejo de GPS diferencial y su respectiva corrección.

Taller sobre registro de fichas SIG, ingreso, digitalización y dibujo de redes eléctricas sobre una geodatabase de la EERSSA utilizando el software ArcGis.

Geodatabase vacía que se utilizará para el ingreso información y dibujo de las redes construidas utilizando el software ARGIS.

Licencia temporal de ARCGIS.

Entrega de las redes eléctricas existentes georeferenciadas en formato SIG-geodatabase (ArcGis) sobre el área donde se va a intervenir.

Normas para la homologación de las unidades de propiedad.

FICHAS SIG en formato Excel de registro de redes de media

FICHAS SIG en formato Excel de transformadores.

FICHAS SIG en formato Excel de registro de redes de baja tensión.

FICHAS en formato Excel de registro de acometidas y medidores.

Lista de códigos para el etiquetado de postes, pozos, cajas, cámaras cabinas, equipos y transformadores.

Entrega de archivos de la estación base de la EERSSA en formatos DAT y RINEX, para la ejecución de la corrección diferencial de datos del GPS diferencial móvil.


Los grupos de trabajo en cuanto a la digitalización deberán ser liderados por un Ingeniero Eléctrico con experiencia en identificar los diferentes componentes de las redes de media tensión, baja tensión acometidas, medidores y equipos eléctricos. Los digitadores dibujantes serán responsables de validar y revisar la información proporcionada por los grupos de trabajo del contratista. En casos donde existan novedades, las FICHAS SIG contemplan un campo donde obligatoriamente deben ser registradas.

El contratista identificará la secuencia de fases (A,B,C,N, PILOTO) de los conductores de la red media tensión, baja tensión y acometidas respectivamente y colocará una codificación física al conductor teniendo en cuenta en los siguientes casos: equipos de operación de redes, seccionadores, equipos de derivación a cámaras de transformación, derivaciones de red, salidas de circuitos, fines de circuito, cruces conductores en pozos, fines de acometidas, etc.

Con respecto a la obra civil, el contratista entregará las dimensiones xx xxxxx largo, ancho y altura, detalle del número de ductos que se encuentren libres, número de ductos que contienen conductores, diámetro de los ductos, material del ducto, dimensiones de la tapa. De igual manera todo el detalle y dimensiones de las cámaras o cabinas de transformación todo esto en formato AutoCad.

Debe indicar y registrar en la ficha SIG respectiva si en los pozos existe redes de TV cable, internet, teléfono, etc.

2.1.2 Ubicación.

El área de estudio comprende 170 Ha área que de manera general se delimita así: Norte: Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, Puente Bolívar y Av. Universitaria.

Sur: calle Catacocha, calle Xxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Av. Gobernación xx Xxxxxx y calle Chile.

Este: Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxx Xxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxx y Av. Xxxxxxx Xxxxxxx. Oeste: Xx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 00 xx Xxxxxxxxx.

2.1.3 Características.

El área de intervención del proyecto abarca una superficie aproximada de 170 hectáreas, beneficiando directamente a 66.900 habitantes, con un horizonte de diseño al año 2040 y contempla la construcción de toda la infraestructura que requiere una ciudad moderna. Es un proyecto de gran trascendencia, donde se ven involucrados diversos sectores sociales, con el único fin de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en esta ciudad.

Esta área es la zona de mayor concentración poblacional de la ciudad, en donde existen todos los servicios traducidos en un gran número de establecimientos educacionales, instituciones públicas y privadas, oficinas, locales comerciales, mercados, entidades bancarias, hoteles, parques x xxxxxxxx; todas sus calles son asfaltadas y cuentan con

infraestructura básica como: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefónica, internet, recolección de basura, aseo de calles, etc.

Según la planificación Municipal, en esta zona existe una tendencia marcada en el crecimiento vertical, especialmente en las áreas perimetrales al centro histórico, llamadas “Área de Respeto”, “Distrito 1 Sector 2 (D1S2)” y “Distrito 2 Sector 1 (D2S1)” en donde se permiten construcciones de 4 a 7 pisos de altura. En consecuencia el dimensionamiento de redes de los diferentes sistemas objeto de esta contratación se lo ha realizado según estas tendencias que limitan en ciertas zonas y permiten en otras que el crecimiento poblacional sea variable para el periodo de diseño establecido en este estudio.

2.1.4 Extensión.

El Municipio xx Xxxx propende crear espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios en la ciudad, que auspicien la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido garantiza construir y mantener una infraestructura que garantice el uso eficiente del espacio público, como a la vez regular y promocionar el uso eficiente y apropiado del mismo.

La ejecución del Proyecto, permitirá desarrollar el casco céntrico de la ciudad xx Xxxx, mejorando las condiciones físicas, de infraestructura, sociales, económicas y ambientales.

2.2 Presupuesto referencial: El Presupuesto Referencial es de USD 52.576.274,67 (CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 dólares de Estados Unidos de América), valor que no incluye IVA.


TABLA DE CANTIDADES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE XXX XXXXX URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD XX XXXX "REGENERACIÓN URBANA"


M U N I C I P I O D E L O J A

REGENERACION URBANA

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE XXX XXXXX URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD XX XXXX

Fecha: Febrero 2015

PRESUPUESTO REFERENCIAL

A G U A P O T A B L E


CÓDIGO


COD RUB


DESCRIPCIÓN


UNIDAD


CANTIDAD

PRECIO UNITARIO


PRECIO TOTAL

0

1.

AGUA POTABLE

0

1.1.

Provisión e instalación de tuberías y accesorios

AAPP001

1.1.1

Tubería PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

91.25



AAPP002

1.1.2

Tubería PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

29 544.82



AAPP003

1.1.3

Tubería PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

791.50




AAPP004

1.1.4

Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

1 792.72



AAPP005

1.1.5

Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

1 333.65



AAPP006

1.1.6

Tubería PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

2 615.55



AAPP007

1.1.7

Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

2 061.95



AAPP008

1.1.8

Válvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=90mm,

16 Bar

u

5.00



AAPP009

1.1.9

Válvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=110mm,

16 Bar

u

33.00



AAPP010

1.1.10

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=160mm,

16 Bar

u

1.00



AAPP011

1.1.11

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm,

16 Bar

u

12.00



AAPP012

1.1.12

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm,

16 Bar

u

18.00



AAPP013

1.1.13

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm,

16 Bar

u

13.00



AAPP014

1.1.14

Válvula multichorro de regulación H.F. BB D=200mm, 16 Bar

u

2.00



AAPP015

1.1.15

Válvula multichorro de regulación H.F. BB D=250mm, 16 Bar

u

3.00



AAPP016

1.1.16

Filtro colador de paso recto HF D=200mm, 16 Bar

u

2.00



AAPP017

1.1.17

Filtro colador de paso recto HF D=250mm, 16 Bar

u

3.00



AAPP018

1.1.18

Porta brida PEAD D=90mm, 10 Bar

u

84.00



AAPP019

1.1.19

Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar

u

15.00



AAPP020

1.1.20

Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar

u

10.00



AAPP021

1.1.21

Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar

u

10.00



AAPP022

1.1.22

Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar

u

10.00



AAPP023

1.1.23

Xxxxx xx xxxxx Ø=90mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

84.00



AAPP024

1.1.24

Xxxxx xx xxxxx Ø=110mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

15.00



AAPP025

1.1.25

Xxxxx xx xxxxx Ø=200mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

10.00



AAPP026

1.1.26

Xxxxx xx xxxxx Ø=250mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

10.00



AAPP027

1.1.27

Xxxxx xx xxxxx Ø=315mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

10.00



AAPP028

1.1.28

Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.70m con virola de anclaje, 16 Bar

u

4.00



AAPP029

1.1.29

Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=0.70m con virola de anclaje, 16 Bar

u

6.00



AAPP030

1.1.30

Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=1.00m,

16 Bar

u

2.00



AAPP031

1.1.31

Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.95m,

16 Bar

u

4.00



AAPP032

1.1.32

Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.60m,

16 Bar

u

2.00



AAPP033

1.1.33

Tramo corto LA BB Ø=200mm e=6mm, L=0.45m,

16 Bar

u

4.00



AAPP034

1.1.34

Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=1.25m,

16 Bar

u

3.00



AAPP035

1.1.35

Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=1.00m,

16 Bar

u

6.00



AAPP036

1.1.36

Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=0.75m,

16 Bar

u

3.00



AAPP037

1.1.37

Tramo corto LA BB Ø=250mm e=6mm, L=0.40m,

16 Bar

u

6.00




AAPP038

1.1.38

Xxx LA BB 200mm x 200mm e=6mm, 16 Bar

u

4.00



AAPP039

1.1.39

Xxx LA BB 250mm x 250mm e=6mm, 16 Bar

u

6.00



AAPP040

1.1.40

Codo 45° LA BB 200mm e=6mm, 16 Bar

u

4.00



AAPP041

1.1.41

Codo 45° LA BB 250mm e=6mm, 16 Bar

u

6.00



AAPP042

1.1.42

Codo PEAD 90mm x 45°, 10 Bar

u

66.00



AAPP043

1.1.43

Codo PEAD 110mm x 45°, 10 Bar

u

2.00



AAPP044

1.1.44

Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar

u

3.00



AAPP045

1.1.45

Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar

u

4.00



AAPP046

1.1.46

Codo PEAD 250mm x 45°, 10 Bar

u

17.00



AAPP047

1.1.47

Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar

u

13.00



AAPP048

1.1.48

Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar

u

101.00



AAPP049

1.1.49

Codo PEAD 110mm x 90°, 10 Bar

u

13.00



AAPP050

1.1.50

Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar

u

1.00



AAPP051

1.1.51

Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar

u

2.00



AAPP052

1.1.52

Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar

u

4.00



AAPP053

1.1.53

Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar

u

2.00



AAPP054

1.1.54

Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar

u

9.00



AAPP055

1.1.55

Codo PEAD 250mm x 30°, 10 Bar

u

2.00



AAPP056

1.1.56

Codo PEAD 160mm x 30°, 10 Bar

u

4.00



AAPP057

1.1.57

Tee PEAD 90mm, 10 Bar

u

98.00



AAPP058

1.1.58

Tee PEAD 110mm, 10 Bar

u

7.00



AAPP059

1.1.59

Tee PEAD 160mm, 10 Bar

u

5.00



AAPP060

1.1.60

Tee PEAD 200mm, 10 Bar

u

8.00



AAPP061

1.1.61

Tee PEAD 250mm, 10 Bar

u

9.00



AAPP062

1.1.62

Tee PEAD 315mm, 10 Bar

u

5.00



AAPP063

1.1.63

Tee PEAD 160mm x 110mm, 10 Bar

u

3.00



AAPP064

1.1.64

Tee PEAD 200mm x 110mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP065

1.1.65

Tee PEAD 250mm x 110mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP066

1.1.66

Reductor PEAD 250mm a 200mm, 10 Bar

u

6.00



AAPP067

1.1.67

Reductor PEAD 250mm a 160mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP068

1.1.68

Reductor PEAD 250mm a 90mm, 10 Bar

u

3.00



AAPP069

1.1.69

Reductor PEAD 160mm a 90mm, 10 Bar

u

27.00



AAPP070

1.1.70

Reductor PEAD 160mm a 63mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP071

1.1.71

Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar

u

5.00



AAPP072

1.1.72

Reductor PEAD 315mm a 200mm, 10 Bar

u

3.00



AAPP073

1.1.73

Reductor PEAD 160mm a 110mm, 10 Bar

u

5.00



AAPP074

1.1.74

Reductor PEAD 110mm a 90mm, 10 Bar

u

21.00



AAPP075

1.1.75

Reductor PEAD 90mm a 63mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP076

1.1.76

Xxxx PEAD 315mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP077

1.1.77

Xxxx PEAD 200mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP078

1.1.78

Xxxx PEAD 160mm, 10 Bar

u

11.00



AAPP079

1.1.79

Xxxx PEAD 110mm, 10 Bar

u

3.00




AAPP080

1.1.80

Xxxx PEAD 90mm, 10 Bar

u

55.00



AAPP081

1.1.81

Reductor PEAD 200mm a 160mm, 10 Bar

u

8.00



AAPP082

1.1.82

Reductor PEAD 200mm a 110mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP083

1.1.83

Reductor PEAD 200mm a 90mm, 10 Bar

u

6.00



AAPP084

1.1.84

Tapón PEAD 90mm, 10 Bar

u

8.00



AAPP085

1.1.85

Caja de válvula H.F. 160mm, tráfico pesado

u

39.00



AAPP086

1.1.86

Hidrante contra incendios bajo nivel de tierra

u

33.00



AAPP087

1.1.87

Medidor transmisión magnética horizontal BB

200mm (8")

u

2.00



AAPP088

1.1.88

Medidor transmisión magnética horizontal BB 250mm (10")

u

3.00



0

1.2.

Obra civil redes de distribución

AAPP089

1.2.1

Replanteo y nivelación de la red

km

38.23



AAPP090

1.2.2

Rotura de pavimento

m2

614.93



AAPP091

1.2.3

Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada

m2

97.00



AAPP092

1.2.4

Excavación a mano sin clasificar

m3

1 529.26



AAPP093

1.2.5

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

36 702.18



AAPP094

1.2.6

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

35 633.19



AAPP095

1.2.7

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

9 175.55



AAPP096

1.2.8

Rasanteo de zanja

ml

38 231.44



AAPP097

1.2.9

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

1 529.26



AAPP098

1.2.10

Pruebas hidrostáticas

ml

38 231.44



AAPP099

1.2.11

Desinfección de tuberías

ml

38 231.00



AAPP100

1.2.12

Anclaje de hormigón simple f’c=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

32.00



AAPP101

1.2.13

Xxxxx xx xxxxxxxx en barras fy=4200kg/cm2

kg

14 824.10



AAPP102

1.2.14

Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2

m3

138.78



AAPP103

1.2.15

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=5.00 cm

m2

614.93



AAPP104

1.2.16

Adoquinado con adoquín vehicular existente

m2

96.60



AAPP105

1.2.17

Transporte de material

m3*km

55 053.27



AAPP106

1.2.18

Cargada de material con maquinaria

m3

11 000.00



AAPP107

1.2.19

Tapa H.F. cuadrada 1.20x1.20m con cerco (de acuerdo a detalle)

u

27.00



AAPP108

1.2.20

Demolición de pavimento de hormigón simple, inc. cargada para desalojo

m3

5 835.00



0

1.3.

Acometidas domiciliarias


AAPP109


1.3.1

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


2.00


154.69


309.38


AAPP110


1.3.2

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


2.00




AAPP111


1.3.3

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


6.00





AAPP112


1.3.4

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=63mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


6.00




AAPP113


1.3.5

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


425.00




AAPP114


1.3.6

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


410.00




AAPP115


1.3.7

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


1 500.00




AAPP116


1.3.8

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=90mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de sitio


u


1 635.00




AAPP117


1.3.9

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=110mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


15.00




AAPP118


1.3.10

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=110mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


14.00




AAPP119


1.3.11

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=110mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


43.00




AAPP120


1.3.12

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=110mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


50.00




AAPP121


1.3.13

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=160mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


10.00




AAPP122


1.3.14

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=160mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


15.00




AAPP123


1.3.15

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=160mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


70.00




AAPP124


1.3.16

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=160mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


77.00




AAPP125


1.3.17

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=200mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


10.00




AAPP126


1.3.18

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=200mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


13.00




AAPP127


1.3.19

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=200mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


15.00




AAPP128


1.3.20

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=200mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


18.00





AAPP129


1.3.21

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=250mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


7.00




AAPP130


1.3.22

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=250mm x 1" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


7.00




AAPP131


1.3.23

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=250mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


15.00




AAPP132


1.3.24

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=250mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


15.00




AAPP133


1.3.25

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=315mm x 3/4" L=0-6 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


6.00




AAPP134


1.3.26

Acometida domiciliaria de agua potable Ø=315mm x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, excavación y relleno compactado con material de

sitio


u


6.00




0


1.4.

Tanque de reserva H.A. 800m3 (2 unidades) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx , xxxxxxxxx e instalación de tuberías y accesorios (desde cámara de cloración)

AAPP135

1.4.1

Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

180.00



AAPP136

1.4.2

Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar

u

25.00



AAPP137

1.4.3

Codo LA LL 200mm x 90ª, 16 Bar

u

4.00



AAPP138

1.4.4

Codo LA LL 200mm x 45ª, 16 Bar

u

4.00



AAPP139

1.4.5

Xxxxx xx xxxxx Ø=315mm con pernos y empaque, 16 Bar

u

34.00



AAPP140

1.4.6

Xxxxx xx xxxxx Ø=200mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

25.00



AAPP141

1.4.7

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm

u

1.00



AAPP142

1.4.8

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=200mm

u

18.00



AAPP143

1.4.9

Tubería LA LL Ø=315mm, e=6mm, sin costura

ml

48.00



AAPP144

1.4.10

Tubería LA LL Ø=200mm, e=6mm, sin costura

ml

21.00



AAPP145

1.4.11

Codo LA BB Ø=315mm x 90º, 16 Bar

u

10.00



AAPP146

1.4.12

Codo LA BB Ø=200mm x 90º, 16 Bar

u

6.00



AAPP147

1.4.13

Tee LA BB Ø=315mm, 16 Bar

u

2.00



AAPP148

1.4.14

Tee LA BB Ø=200mm, 16 Bar

u

2.00



AAPP149

1.4.15

Cernidera de aluminio bridada Ø=315mm

u

2.00



AAPP150

1.4.16

Boca campana de aluminio bridada Ø=315mm

u

2.00



AAPP151

1.4.17

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm,

16 Bar

u

4.00



AAPP152

1.4.18

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm,

16 Bar

u

4.00



AAPP153

1.4.19

Válvula de aire 2" doble cámara H.F. + accesorios,

16 Bar

u

3.00



AAPP154

1.4.20

Válvula de flotador no modulante Ø=8" (200mm) ANSI CLASE 125, 16 Bar

u

2.00



AAPP155

1.4.21

Medidor transmisión magnética horizontal BB 315mm (12")

u

1.00



0

1.5.

Obra civil tanques de reserva zona central media alta


AAPP156

1.5.1

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

324.00



AAPP157

1.5.2

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

324.00



AAPP158

1.5.3

Rasanteo de zanja

ml

180.00



AAPP159

1.5.4

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

18.00



AAPP160

1.5.5

Excavación a mano sin clasificar

m3

216.00



AAPP161

1.5.6

Drenes con tubería pvc Ø=160mm Pt=0,63mm

ml

120.00



AAPP162

1.5.7

Escalera metálica telescópica

u

4.00



AAPP163

1.5.8

Tapa de boca de visita tol 1/16"

u

4.00



AAPP164

1.5.9

Pintura exterior para tanque

m2

410.00



AAPP165

1.5.10

Base apisonada

m3

50.00




AAPP166


1.5.11

Hormigón simple fc=210kg/cm2 + impermeabilizante en cúpula, con hormigón

premezclado


m3


51.00




AAPP167


1.5.12

Hormigón simple fc=210kg/cm2 + impermeabilizante en pared, con hormigón

premezclado


m3


90.00




AAPP168


1.5.13

Hormigón simple fc=210kg/cm2 +

impermeabilizante en piso, con hormigón premezclado


m3


92.00



AAPP169

1.5.14

Encofrado circular para paredes reserva

m2

815.00



AAPP170

1.5.15

Encofrado cúpula

m2

460.00



AAPP171

1.5.16

Encofrado curvo anillo de cimentación

m2

50.00



AAPP172

1.5.17

Junta de impermeabilización piso - pared

ml

120.00



AAPP173

1.5.18

Revestido interior reservas + impermeabilizante

m2

387.00



AAPP174

1.5.19

Xxxxx xx xxxxxxxx en barras fy=4200kg/cm2

kg

26 140.00



AAPP175

1.5.20

Impermeabilización de superficie de hormigón, paredes y piso

m2

810.00



AAPP176

1.5.21

Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F, tipo I

u

2.00



AAPP177

1.5.22

Cargada de material con maquinaria

m3

72.00



AAPP178

1.5.23

Transporte de material

m3*km

356.40



AAPP179

1.5.24

Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

12.00



AAPP180

1.5.25

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

108.00




0


1.6.

Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y mejoramiento reservas existentes provisión e instalación de tuberías y accesorios (desde cámara de cloración)

AAPP181

1.6.1

Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

360.00



AAPP182

1.6.2

Tubería PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

420.00



AAPP183

1.6.3

Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar

u

6.00



AAPP184

1.6.4

Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar

u

24.00



AAPP185

1.6.5

Xxxxx xx xxxxx Ø=315mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

24.00



AAPP186

1.6.6

Xxxxx xx xxxxx Ø=250mm con pernos y empaque,

16 Bar

u

6.00



AAPP187

1.6.7

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm

u

10.00



AAPP188

1.6.8

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=250mm

u

12.00



AAPP189

1.6.9

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=200mm

u

8.00



AAPP190

1.6.10

Tubería LA LL Ø=315mm, e=6mm, sin costura

ml

23.00




AAPP191

1.6.11

Tubería LA LL Ø=250mm, e=6mm, sin costura

ml

10.00



AAPP192

1.6.12

Tee PEAD 315mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP193

1.6.13

Reductor LA LL 250 - 200mm, 16 Bar

u

2.00



AAPP194

1.6.14

Codo LA BB Ø=315mm x 90º, 16 Bar

u

8.00



AAPP195

1.6.15

Codo LA LL Ø=250mm x 90º, 16 Bar

u

10.00



AAPP196

1.6.16

Codo LA LL Ø=250mm x 45ª, 16 Bar

u

2.00



AAPP197

1.6.17

Reductor LA LL 315 - 200mm, 16 Bar

u

1.00



AAPP198

1.6.18

Cernidera de aluminio bridada Ø=315mm

u

1.00



AAPP199

1.6.19

Boca campana de aluminio bridada Ø=315mm

u

1.00



AAPP200

1.6.20

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm,

16 Bar

u

6.00



AAPP201

1.6.21

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm,

16 Bar

u

6.00



AAPP202

1.6.22

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm,

16 Bar

u

5.00



AAPP203

1.6.23

Válvula de aire 2" doble cámara H.F. + accesorios,

16 Bar

u

7.00



AAPP204

1.6.24

Válvula de flotador no modulante Ø=8" (200mm) ANSI CLASE 125, 16 Bar

u

5.00



AAPP205

1.6.25

Medidor transmisión magnética horizontal BB 315mm (12")

u

2.00



0

1.7.

Obra civil tanques de reserva zona central media y mejoramiento reservas existentes

AAPP206

1.7.1

Excavación a mano sin clasificar

m3

100.00



AAPP207

1.7.2

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

1 614.00



AAPP208

1.7.3

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

1 326.00



AAPP209

1.7.4

Rasanteo de zanja

ml

780.00



AAPP210

1.7.5

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

78.00



AAPP211

1.7.6

Drenes con tubería pvc Ø=160mm Pt=0,63mm

ml

80.00



AAPP212

1.7.7

Escalera metálica telescópica

u

4.00



AAPP213

1.7.8

Tapa de boca de visita tol 1/16"

u

6.00



AAPP214

1.7.9

Pintura exterior para tanque

m2

790.00



AAPP215

1.7.10

Base apisonada

m3

33.00




AAPP216


1.7.11

Hormigón simple fc=210kg/cm2 +

impermeabilizante en cúpula, con hormigón premezclado


m3


31.84




AAPP217


1.7.12

Hormigón simple fc=210kg/cm2 + impermeabilizante en pared, con hormigón

premezclado


m3


60.00




AAPP218


1.7.13

Hormigón simple fc=210kg/cm2 + impermeabilizante en piso, con hormigón

premezclado


m3


54.69



AAPP219

1.7.14

Encofrado circular para paredes reserva

m2

463.70



AAPP220

1.7.15

Encofrado cúpula

m2

272.30



AAPP221

1.7.16

Encofrado curvo anillo de cimentación

m2

29.00



AAPP222

1.7.17

Junta de impermeabilización piso - pared

ml

68.00



AAPP223

1.7.18

Revestido interior reservas + impermeabilizante

m2

478.70



AAPP224

1.7.19

Xxxxx xx xxxxxxxx en barras fy=4200kg/cm2

kg

15 192.90



AAPP225

1.7.20

Impermeabilización de superficie de hormigón, paredes y piso

m2

279.00




AAPP226

1.7.21

Cargada de material con maquinaria

m3

800.00



AAPP227

1.7.22

Transporte de material

m3*km

4 035.00



AAPP228

1.7.23

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

484.20



AAPP229

1.7.24

Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

25.00



AAPP230

1.7.25

Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F, tipo I

u

24.00




AAPP231


1.7.26

Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón

premezclado


m2


71.44



0

1.8.

ALIMENTACIÓN RESERVAS XXX XXXXXXXX

0

1.8.1.

SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS

AAPP232

1.8.1.1

Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

1 439.00



AAPP233

1.8.1.2

Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar

u

3.00



AAPP234

1.8.1.3

Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar

u

8.00



AAPP235

1.8.1.4

Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar

u

9.00



AAPP236

1.8.1.5

Tee PEAD 315mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP237

1.8.1.6

Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP238

1.8.1.7

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm

u

1.00



0

1.8.2.

OBRA CIVIL

AAPP239

1.8.2.1

Replanteo y nivelación de la red

km

1.44



AAPP240

1.8.2.2

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

1 611.68



AAPP241

1.8.2.3

Rasanteo de zanja

ml

1 439.00



AAPP242

1.8.2.4

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

115.12



AAPP243

1.8.2.5

Pruebas hidrostáticas

ml

1 439.00



AAPP244

1.8.2.6

Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

16.74



AAPP245

1.8.2.7

Desinfección de tuberías

ml

1 439.00



AAPP246

1.8.2.8

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

465.24



AAPP247

1.8.2.9

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

697.87



AAPP248

1.8.2.10

Transporte de material

m3*km

5 144.65



AAPP249

1.8.2.11

Cargada de material con maquinaria

m3

1 028.93



AAPP250

1.8.2.12

Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada

m2

73.34



AAPP251

1.8.2.13

Adoquinado con adoquín vehicular existente

m2

73.34



0

1.8.3.

ALIMENTACIÓN SUBZONA XXXXXX HUAYCO

0

1.8.3.1.

SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS

AAPP252

1.8.3.1.1

Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

911.00



AAPP253

1.8.3.1.2

Codo PEAD 160mm x 30°, 10 Bar

u

1.00



AAPP254

1.8.3.1.3

Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar

u

5.00



AAPP255

1.8.3.1.4

Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar

u

5.00



AAPP256

1.8.3.1.5

Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP257

1.8.3.1.6

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=160mm

u

1.00



0

1.8.3.2.

OBRA CIVIL


AAPP258

1.8.3.2.1

Replanteo y nivelación de la red

km

0.91



AAPP259

1.8.3.2.2

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

874.56



AAPP260

1.8.3.2.3

Rasanteo de zanja

ml

911.00



AAPP261

1.8.3.2.4

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

72.88



AAPP262

1.8.3.2.5

Pruebas hidrostáticas

ml

911.00



AAPP263

1.8.3.2.6

Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

3.17



AAPP264

1.8.3.2.7

Desinfección de tuberías

ml

911.00



AAPP265

1.8.3.2.8

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

320.52



AAPP266

1.8.3.2.9

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

480.77



AAPP267

1.8.3.2.10

Transporte de material

m3*km

2 333.35



AAPP268

1.8.3.2.11

Cargada de material con maquinaria

m3

466.67



0

1.8.4.

TRAMO RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRAL BAJA

0

1.8.4.1.

SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS

AAPP269

1.8.4.1.1

Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

466.00



AAPP270

1.8.4.1.2

Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP271

1.8.4.1.3

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=160mm

u

2.00



0

1.8.4.2.

OBRA CIVIL

AAPP272

1.8.4.2.1

Replanteo y nivelación de la red

km

0.47



AAPP273

1.8.4.2.2

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

447.36



AAPP274

1.8.4.2.3

Rasanteo de zanja

ml

466.00



AAPP275

1.8.4.2.4

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

37.28



AAPP276

1.8.4.2.5

Pruebas hidrostáticas

ml

466.00



AAPP277

1.8.4.2.6

Desinfección de tuberías

ml

466.00



AAPP278

1.8.4.2.7

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

163.96



AAPP279

1.8.4.2.8

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

245.93



AAPP280

1.8.4.2.9

Transporte de material

m3*km

1 193.55



AAPP281

1.8.4.2.10

Cargada de material con maquinaria

m3

238.71



0

1.8.5.

ALIMENTACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRAL ALTA

0

1.8.5.1.

SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS

AAPP282

1.8.5.1.1

Tubería PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

337.06



AAPP283

1.8.5.1.2

Tubería PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

887.02



AAPP284

1.8.5.1.3

Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

745.00



AAPP285

1.8.5.1.4

Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar

u

6.00



AAPP286

1.8.5.1.5

Codo PEAD 250mm x 30°, 10 Bar

u

1.00



AAPP287

1.8.5.1.6

Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar

u

5.00



AAPP288

1.8.5.1.7

Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar

u

1.00



AAPP289

1.8.5.1.8

Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar

u

6.00



AAPP290

1.8.5.1.9

Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar

u

2.00



AAPP291

1.8.5.1.10

Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP292

1.8.5.1.11

Reductor PEAD 315mm a 160mm, 10 Bar

u

1.00




AAPP293

1.8.5.1.12

Tee PEAD 250mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP294

1.8.5.1.13

Tee PEAD 315mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP295

1.8.5.1.14

Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar

u

2.00



AAPP296

1.8.5.1.15

Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP297

1.8.5.1.16

Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar

u

1.00



AAPP298

1.8.5.1.17

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm

u

1.00



AAPP299

1.8.5.1.18

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=250mm

u

1.00



AAPP300

1.8.5.1.19

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=160mm

u

1.00



AAPP301

1.8.5.1.20

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=160mm,

16 Bar

u

1.00



AAPP302

1.8.5.1.21

Válvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm,

16 Bar

u

1.00



0

1.8.5.2.

OBRA CIVIL

AAPP303

1.8.5.2.1

Replanteo y nivelación de la red

km

1.97



AAPP304

1.8.5.2.2

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

2 205.37



AAPP305

1.8.5.2.3

Rasanteo de zanja

ml

1 969.08



AAPP306

1.8.5.2.4

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

157.53



AAPP307

1.8.5.2.5

Pruebas hidrostáticas

ml

1 969.08



AAPP308

1.8.5.2.6

Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

9.95



AAPP309

1.8.5.2.7

Desinfección de tuberías

ml

1 969.08



AAPP310

1.8.5.2.8

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

636.62



AAPP311

1.8.5.2.9

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

954.94



AAPP312

1.8.5.2.10

Transporte de material

m3*km

11 263.68



AAPP313

1.8.5.2.11

Cargada de material con maquinaria

m3

1 407.96



0

1.8.6.

CONDUCCIONES AGUA CRUDA JIPIRO

0

1.8.6.1.

SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS

AAPP314

1.8.6.1.1

Tubería PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

ml

536.00



AAPP315

1.8.6.1.2

Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar

u

2.00



AAPP316

1.8.6.1.3

Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar

u

4.00



AAPP317

1.8.6.1.4

Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar

u

2.00



AAPP318

1.8.6.1.5

Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar

u

4.00



AAPP319

1.8.6.1.6

Unión gibault tipo dresser H.F. Ø=315mm

u

4.00



0

1.8.6.2.

OBRA CIVIL

AAPP320

1.8.6.2.1

Replanteo y nivelación de la red

km

0.54



AAPP321

1.8.6.2.2

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

600.32



AAPP322

1.8.6.2.3

Rasanteo de zanja

ml

536.00



AAPP323

1.8.6.2.4

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

42.88



AAPP324

1.8.6.2.5

Pruebas hidrostáticas

ml

536.00



AAPP325

1.8.6.2.6

Anclaje de hormigón simple fc=180kg/cm2, con hormigón premezclado

m3

7.21



AAPP326

1.8.6.2.7

Desinfección de tuberías

ml

536.00



AAPP327

1.8.6.2.8

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

173.29




AAPP328

1.8.6.2.9

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

259.95



AAPP329

1.8.6.2.10

Transporte de material

m3*km

3 066.00



AAPP330

1.8.6.2.11

Cargada de material con maquinaria

m3

383.25








Subtotal 1. .

$


A L C A N T A R I L L A D O S A N I T A R I O

0

2.

ALCANTARILLADO SANITARIO

0

2.1.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

AASS001

2.1.1

Replanteo y nivelación de la red

km

35.89



AASS002

2.1.2

Excavación a mano sin clasificar

m3

7 153.81



AASS003

2.1.3

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

74 193.99



AASS004

2.1.4

Excavación a máquina H=2.01-4 m

m3

13 397.16



AASS005

2.1.5

Excavación a máquina H=4.01-6 m

m3

7 497.83



AASS006

2.1.6

Excavación a máquina con presencia de agua

m3

707.54



AASS007

2.1.7

Rasanteo de zanja

ml

34 478.00



AASS008

2.1.8

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

78 145.33



AASS009

2.1.9

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

19 536.33



AASS010

2.1.10

Entibado con tablero metálico

m2

20 000.00



AASS011

2.1.11

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

3 447.80



AASS012

2.1.12

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=250mm

ml

31 085.00



AASS013

2.1.13

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=300mm

ml

1 380.00



AASS014

2.1.14

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=350mm

ml

1 035.00



AASS015

2.1.15

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=400mm

ml

455.00



AASS016

2.1.16

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=450mm

ml

251.00



AASS017

2.1.17

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=500mm

ml

272.00



0

2.2.

POZOS DE REVISIÓN

AASS018

2.2.1

Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo I

u

639.00



AASS019

2.2.2

Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo II

u

9.00



AASS020

2.2.3

Pozo de revisión de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IE

u

17.00



AASS021

2.2.4

Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IIE

u

1.00



AASS022

2.2.5

Salto en Pozos

u

16.00




AASS023


2.2.6

Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2

e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón premezclado


m2


1 364.78



0

2.3

CONEXIONES DOMICILIARIAS

AASS024

2.3.1

Conexión domiciliaria de alcantarillado Di=

200mm

u

4 575.00

119.08

#########

0

2.4

VARIOS


AASS025

2.4.1

Xxxxx xx xxxxxxxx en barras fy=4200kg/cm2

kg

15 484.59



AASS026

2.4.2

Reparación de acometida domiciliaria de agua potable Ø=1/2", 3/4" y 1"

u

800.00



AASS027

2.4.3

Hormigón ciclópeo, 60% Hormigón simple f`c=180 kg/cm2; 40% piedra, con hormigón premezclado

m3

120.00



AASS028

2.4.4

Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2

m3

65.00



AASS029

2.4.5

Demolición de pavimento de hormigón simple, inc. cargada para desalojo

m3

5 835.00



AASS030

2.4.6

Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada

m2

1 104.00



AASS031

2.4.7

Demolición de estructuras de hormigón

m3

45.00



AASS032

2.4.8

Transporte de material

m3*km

125 269.95



AASS033

2.4.9

Cargada de material con maquinaria

m3

25 053.99



A L C A N T A R I L L A D O P L U V I A L

0

3.

ALCANTARILLADO PLUVIAL

0

3.1.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

AALL001

3.1.1

Replanteo y nivelación de la red

km

18.09



AALL002

3.1.2

Excavación a mano sin clasificar

m3

2 579.00



AALL003

3.1.3

Excavación a máquina H=0-2 m

m3

3 518.98



AALL004

3.1.4

Excavación a máquina H=2.01-4 m

m3

52 480.85



AALL005

3.1.5

Excavación a máquina con presencia de agua

m3

10 358.51



AALL006

3.1.6

Rasanteo de zanja

ml

18 085.00



AALL007

3.1.7

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

48 219.78



AALL008

3.1.8

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

12 054.95



AALL009

3.1.9

Entibado con tablero metálico

m2

39 198.00



AALL010

3.1.10

Cama de arena para tubería h=10cm

m3

1 808.50



AALL011

3.1.11

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=250mm

ml

22 259.20



AALL012

3.1.12

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=300mm

ml

1 396.30



AALL013

3.1.13

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=350mm

ml

1 147.20



AALL014

3.1.14

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=400mm

ml

888.60



AALL015

3.1.15

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=450mm

ml

1 174.80



AALL016

3.1.16

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=500mm

ml

1 262.40



AALL017

3.1.17

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=600mm

ml

3 134.10



AALL018

3.1.18

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=700mm

ml

1 498.70



AALL019

3.1.19

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=800mm

ml

768.57



AALL020

3.1.20

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=900mm

ml

449.12



AALL021

3.1.21

Suministro e instalación, tubería perfilada pvc para alcantarillado Di=1000mm

ml

636.01



0

3.2.

POZOS DE REVISIÓN


AALL022

3.2.1

Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo I

u

169.00



AALL023

3.2.2

Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tubería <= 400 mm, Tipo II

u

14.00



AALL024

3.2.3

Pozo de revisión de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IE

u

107.00



AALL025

3.2.4

Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tubería > 400 mm, Tipo IIE

u

86.00



AALL026

3.2.5

Salto en Pozos

u

5.00




AALL027


3.2.6

Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón

premezclado


m2


1 367.32



0

3.3.

VARIOS

AALL028

3.3.1

Retiro de tubería existente

ml

18 085.00



AALL029

3.3.2

Demolición xx xxxxx

u

500.00



AALL030

3.3.3

Hormigón ciclópeo, 60% Hormigón simple f`c=180 kg/cm2; 40% piedra, con hormigón premezclado

m3

180.00



AALL031

3.3.4

Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2

m3

1 000.00



AALL032

3.3.5

Sumidero xx xxxxxxx incluye rejilla xx xxxxxx fundido más cámara de recolección

u

1 102.00



AALL033

3.3.6

Demolición de pavimento de hormigón simple, inc. cargada para desalojo

m3

5 835.00



AALL034

3.3.7

Transporte de material

m3*km

104 235.14



AALL035

3.3.8

Cargada de material con maquinaria

m3

20 847.03



R E G E N E R A C I O N U R B A N A

0

4.

Regeneración Urbana

0

4.1.

Repavimentación

RU001

4.1.1

Replanteo y nivelación para eje de vía, bordillos y

aceras

km

25.61



RU002

4.1.2

Recuperación de hormigón asfáltico con

fresadora

m3

24 008.62



RU003

4.1.3

Demolición de pavimento de hormigón simple, inc. cargada para desalojo

m3

5 835.00



RU004

4.1.4

Excavación a máquina sin clasificar

m3

121 637.56



RU005

4.1.5

Cargada de material con maquinaria

m3

121 637.56



RU006

4.1.6

Transporte de material

m3*km

749 146.99



RU007

4.1.7

Acabado de obra básica existente

m2

243 275.12



RU008

4.1.8

Base clase 2, con material reciclado

m3

36 491.27



RU009

4.1.9

Sub base clase 3, con material reciclado

m3

68 117.03



RU010

4.1.10

Sub base clase 3

m3

17 029.26



RU011

4.1.11

Asfalto MC-250 para imprimación (1.5 lit/m2)

lit

364 912.68



RU012

4.1.12

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=12.50 cm

m2

37 958.05



RU013

4.1.13

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=10.00 cm

m2

156 921.31



RU014

4.1.14

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=7.50 cm

m2

29 383.58



RU015

4.1.15

Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=5.00 cm

m2

2 640.72



0

4.2.

Bordillo

RU016

4.2.1

Rotura de bordillo

ml

50 916.91




RU017

4.2.2

Excavación a mano sin clasificar

m3

2 600.00



RU018

4.2.3

Bordillo de H.S. f´c=210kg/cm2, h=50cm; a=15cm, inc. encofrado, con xxxxxxxx premezclado

m

63 603.56



0

4.3.

Aceras

RU019

4.3.1

Retiro de adoquín, inc. apilada y cargada

m2

3 913.37



RU020

4.3.2

Retiro de baldosa xx xxxxxxx antideslizante 0.30x0.30m, inc. apilada y cargada

m2

3 683.96



RU021

4.3.3

Rotura de aceras, gradas, cunetas

m2

47 508.94



RU022

4.3.4

Cargada de material con maquinaria

m3

1 634.98



RU023

4.3.5

Transporte de material

m3*km

8 174.90




RU024


4.3.6

Reposición de hormigón de aceras, gradas, cunetas, f`c=210Kg/cm2, e=6cm + rep. piedra, con hormigón premezclado


m2


72 820.71



RU025

4.3.7

Baldosa xx xxxxxxx antideslizante alto tráfico para exteriores 0.30x0.30m

m2

34 172.67



RU026

4.3.8

Colocación de gres texturado 30x30 cm y hormigón impreso, de acuerdo a detalle

m2

92 034.44



RU027

4.3.9

Adoquín de hormigón tipo español 30*60cm,

color gris

m2

190.96



RU028

4.3.10

Adoquín de hormigón tipo español 30x30cm color

gris

m2

251.32



RU029

4.3.11

Adoquín ornamental de hormigón tipo toledo 16*16cm color blanco

m2

62.84



RU030

4.3.12

Empedrado con xxxxxx xx xxxxx rodado e=0.15 -

0.20m

m2

106.14



RU031

4.3.13

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

2 250.45



RU032

4.3.14

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

1 375.50



RU033

4.3.15

Rampa para acceso vehicular con adoquín

ecológico

m2

417.53



RU034

4.3.16

Bolardo tipo I, xx xxxxx galvanizado e=4mm; h=0.75m, D=12cm

u

370.00



0

4.4.

Áreas verdes

RU035

4.4.1

Presa de árbol, tipo I

u

9.00



RU036

4.4.2

Presa de árbol, tipo II

u

192.00



RU037

4.4.3

Presa de árbol, tipo III

u

44.00



RU038

4.4.4

Alcorque xx xxxxxx fundido, de acuerdo a detalle

u

44.00



RU039

4.4.5

Preparación manual del suelo para siembra

u

85.00



RU040

4.4.6

Conformación xx xxxxx para siembra de árboles

u

85.00



RU041

4.4.7

Suministro, transporte y colocación de humus y abono en árboles y flores

m3

370.00



RU042

4.4.8

Suministro, transporte y siembra de árboles

u

85.00



0

4.5.

Mobiliario urbano

RU043

4.5.1

Excavación a mano sin clasificar

m3

65.00



RU044

4.5.2

Desmontaje de mobiliario urbano (bancas, papeleras, señalización, etc.)

u

820.00



RU045

4.5.3

Remoción de postes xx xxxxxx de alumbrado público y semaforización

u

35.00



RU046

4.5.4

Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2

m3

216.00



RU047

4.5.5

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

350.00




RU048

4.5.6

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

350.00



RU049

4.5.7

Banca de estructura metálica y madera teka, inc. acc. de anclaje (Tipo I), de acuerdo a detalle

u

20.00



RU050

4.5.8

Banca de estructura metálica y madera teka, inc. acc. de anclaje (Tipo II), de acuerdo a detalle

u

26.00



RU051

4.5.9

Basurero pivotante xxxxx xx xxxxx inoxidable

u

520.00



0

4.6.

Señalización vial

RU052

4.6.1

Señalización de vías con pintura de alto tráfico

m2

5 000.00



X X X X X X X X X X X X X

0

4.7.

PARQUE CENTRAL

PC001

4.7.1

Replanteo y nivelación con equipo topográfico

m2

6 626.21



PC002

4.7.2

Excavación a mano sin clasificar

m3

38.20



PC003

4.7.3

Rotura de bordillo

ml

268.82



PC004

4.7.4

Retiro de baldosa xx xxxxxxx antideslizante 0.30x0.30m, inc. apilada y cargada

m2

3 045.81



PC005

4.7.5

Bordillo de H.S. f´c=210kg/cm2, h=50cm; a=15cm, inc. encofrado, con hormigón premezclado

m

323.72




PC006


4.7.6

Reposición de hormigón de aceras, gradas, cunetas, f`c=210Kg/cm2, e=6cm + rep. piedra, con hormigón premezclado


m2


1 778.20



PC007

4.7.7

Baldosa xx xxxxxxx antideslizante alto tráfico para exteriores 0.30x0.30m

m2

3 753.16



PC008

4.7.8

Adoquín de hormigón tipo español 30*60cm,

color gris

m2

460.00



PC009

4.7.9

Adoquín de hormigón tipo español 30x30cm color

gris

m2

730.00



PC010

4.7.10

Cargada de material con maquinaria

m3

38.20



PC011

4.7.11

Transporte de material

m3*km

309.45



P L A N D E M A N E J O A M B

I E N T A L








5.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


5.1

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS


A2


5.1.1

Charlas explicativas a diversos sectores sociales de la ciudad, para informar a la colectividad la

iniciación de los trabajos del presente proyecto


Global


6




5.2.

PROGRAMA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

B1

5.2.1

Letreros preventivos frentes de trabajo

U

90



B1

5.2.2

Letreros informativos frentes de trabajo

U

100



B2

5.2.3

Señalización preventiva calles acceso frentes de trabajo

U

90



B2

5.2.4

Señalización informativa calles acceso frentes de

trabajo

U

100




5.3.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS INERVENIDAS


D1


5.3.1

Replantación de vegetación y áreas verdes en zonas intervenidas


U


2 000




5.4.

PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

E1

5.4.1

Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo

U

90




E1

5.4.2

Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en campamentos

U

30




5.5.

PROGRAMA DE CAPACITACION

G1

5.5.1

Curso sobre salud y seguridad laboral

U

10




5.6.

PROGRAMA DE CONTINGENCIA

H1

5.6.1

Contingencias en etapa de construcción

Global

1




5.7.

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

I1

5.7.1

Implementos protección y seguridad para

operadores

Global

1



I1

5.7.2

Implementos protección trabajadores cuadrilla

Global

1



I1

5.7.3

Implementos protección técnicos

Global

0



X. X. X. X. X. A.

OC-1

6.

OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA PARA REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE, ALUMBRADO Y SEMAFORIZACIÓN

PZ

6.1.

POZOS

EU0-0PZ

6.1.1

POZOS ELÉCTRICOS PARA MV Y BV

OC-P1

6.1.1.1

Construcción de red subterránea pozo de revisión

tipo "C"

ud

1346



OC-P2

6.1.1.2

Construcción de red subterránea pozo de revisión

tipo "D"

ud

506.00



OC-P3

6.1.1.3

Construcción de red subterránea pozo de revisión

tipo "E"

ud

29.00




6.2.

CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN


6.2.1.

CAMARAS EN CALZADAS Y PARQUES

OC-CT1

6.2.1.1

Cámara subterránea xx xxxxxxx

ud

13.00



OC-CT2

6.2.1.2

Cámara subterránea de parques

ud

9.00




OC-CT3


6.2.1.3

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para cámaras de transformación


ud


29.00



OC-TC2

6.2.2.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES DE CAUCHO PARA DUCTOS EN CAMARAS Y MASILLA PARA POZOS


OC-TC2-1


6.2.2.1

Suministro e Instalación de tapones de caucho para los ductos de 50mm


ud


74.00




OC-TC2-2


6.2.2.2

Suministro e Instalación de tapones de caucho para los ductos de 110mm


ud


304.00




OC-TC2-3


6.2.2.3

Suministro e Instalación de tapones de caucho para los ductos de 160mm


ud


198.00




OC-TC2-4


6.2.2.4

Suministro e Instalación de masilla sellante de tubos en xxxxx ,xxxxxxx 000 V/mil


ud


1 860.00



CN

6.3.

CANALIZACIONES (ZANJAS)

OC-C1

6.3.1

Construcción de red subterránea Zanja tipo "1" En

Acera

m

425



OC-C2

6.3.2

Construcción de red subterránea Zanja tipo "2" En

Acera

m

9 915.00



OC-C3

6.3.3

Construcción de red subterránea Zanja tipo "3" En

Acera

m

6 096.00



OC-C4

6.3.4

Construcción de red subterránea Zanja tipo "4" En

Acera

m

28 104.00



OC-C5

6.3.5

Construcción de red subterránea Zanja tipo "1" en

Xxxxxxx

x

000



OC-C6

6.3.6

Construcción de red subterránea Zanja tipo "2" en

Xxxxxxx

x

0 036.00



OC-C6

6.3.7

Construcción de red subterránea Zanja tipo "3" en

Calzada

m

481.00




OC-C7

6.3.8

Construcción de red subterránea Zanja tipo "4" en

Calzada

m

853.00



AC

6.4.

DUCTO PARA ACOMETIDAS


OC-C11


6.4.1

Ejecución de unidad de acometida desde pozo de derivación hasta usuario: manguera de polietileno de alta densidad Norma NTE INEN 1744 de Ø 50

mm.


ud


9 500.00



TRANS

6.5.

TRANSICIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA

OC-C15

6.5.1

Transición aéreo subterránea ( postes de H.A + cimentación)

ud

10.00



AL-1

6.6.

ALUMBRADO PÚBLICO

AL-BC

6.6.1.

Suministro e instalación de báculo para luminaria con brazo


AL-BC1


6.6.1.1

Suministro e instalación de báculo troncocónico metálico xx xxxxx inoxidable de 6m de altura de espesor 3 mm y Ø base 170mm y X xxxxxx

60mm.


ud


69.00




AL-BC2


6.6.1.2

Suministro e instalación de báculo troncocónico metálico xx xxxxx inoxidable de 10m de altura de espesor 4 mm y Ø base 193mm y X xxxxxx

60mm


ud


667.00




AL-BC3


6.6.1.3

Suministro e instalación de báculo troncocónico metálico xx xxxxx inoxidable de 12m de altura de espesor 4 mm y Ø base 219 mm y X xxxxxx 60

mm


ud


188.00



AL-LM

6.6.2.

Suministro e instalación de luminaria

AL-LM1

6.6.2.1

53W + brazo para anclar a fachada

ud

14.00



AL-LM2

6.6.2.2

53W

ud

69.00



AL-LM3

6.6.2.3

106W

ud

324.00



AL-LM4

6.6.2.4

108W

ud

47.00



AL-LM5

6.6.2.5

139W

ud

483.00



AL-C1

6.6.3.

CONDUCTORES

CO0- 0I3x6(G6)

6.6.3.1

Suministro e instalación de conductor Al aislado 600V,TTU N0 6AWG

m

45 172.98



AL-C2

6.6.4.

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XX0- 0X0x00(X0

0)


6.6.4.1

Suministro e instalación de conductor concéntrico tipo THHN 3X10 AL aislado 1kV AWG.


m


14 532.00




AL-C3


6.6.4.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO


ud


29.00




AL-C4


6.6.4.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO


ud


310.00



CO0- 0I3x6(G8)


6.6.4.4

Suministro e instalación de conductor Cu cableado desnudo,N0 8AWG


m


55 388.71



AL-C5

6.6.4.5

EMPALME SUBTERRÁNEO

ud

809.00




STG5-2


6.6.4.6

Sistema de telegestión con radio frecuencia para alumbrado público para 937 luminarias tipo led.


ud


1.00



MV-BV

6.7.

INSTALACIONES DE BAJO VOLTAJE Y MEDIO VOLTAJE

BV

6.7.1.

BAJO VOLTAJE

EL-C1

6.7.1.1.

CONDUCTORES PARA BAJO VOLTAJE

CO0- 0R3x500(G

500)


6.7.1.1.1

Suministro e instalación de conductor Al, aislado TTU, 500 MCM 2 kv


m


275 700.00





EL-C2


6.7.1.1.2

SUMINISTRO X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X

XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX.


ud


3 712.00



EL-C3

6.7.1.2.

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJO VOLTAJE.


EL-C3-1


6.7.1.2.1

Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 1600 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores

de BV para derivaciones secundarias


ud


10.00




EL-C3-2


6.7.1.2.2

Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 1600 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores

de BV para derivaciones secundarias


ud


8.00




EL-C3-3


6.7.1.2.3

Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 1600 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores

de BV para derivaciones secundarias


ud


1.00




EL-C3-4


6.7.1.2.4

Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2500 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores

de BV para derivaciones secundarias


ud


1.00




EL-C3-5


6.7.1.2.5

Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2500 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores

de BV para derivaciones secundarias


ud


4.00




EL-C3-6


6.7.1.2.6

Suministro e instalación de tablero metálico modular de distribución 2500 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+17 interruptores de BV para derivaciones principales+ 3 interruptores

de BV para derivaciones secundarias


ud


4.00



EL-C4

6.7.1.3.

BAJANTE BAJO VOLTAJE

CO0- 0R3x500(G

500)


6.7.1.3.1

Suministro e instalación de conductor Cu, cableado monopolar, aislamiento XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, 500 MCM.


m


2 700.00



EL-C5

6.7.1.4.

ACOMETIDA BAJO VOLTAJE

CO0- 0R3x3/0(G

6)


6.7.1.4.1

Suministro e instalación de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 6

AWG.


m


91 000.00



CO0- 0R3x3/0(G

4)


6.7.1.4.2

Suministro e instalación de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 4

AWG.


m


26 000.00



CO0- 0R3x3/0(G

2)


6.7.1.4.3

Suministro e instalación de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 2

AWG.


m


3 116.86



CO0- 0R3x3/0(G

1/0)


6.7.1.4.4

Suministro e instalación de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 1/0

AWG.


m


9 900.00



EL-C6

6.7.1.4.5

INSTALACIÓN DE TABLEROS EXISTENTES DE

MEDIDORES

ud

5 000.00



MV

6.7.2.

MEDIO VOLTAJE

EL-C11

6.7.2.1.

CONDUCTOR DE MEDIO VOLTAJE

CO0-

0E3x500

6.7.2.1.1

Suministro e instalación de conductor Al 500

MCM 25kV

m

55 500.00



CO0-

0E3x2/0

6.7.2.1.2

Suministro e instalación de conductor Al 2/0 AWG

25kV

m

19 500.00



EL-C12

6.7.2.1.3

BARRAJE MEDIO VOLTAJE EN POZO Y CAMARAS

ELECTRICAS

ud

171.00



EL-C14

6.7.2.2.

CELDAS



SSD- 2N2_202


6.7.2.2.1

Suministro e instalación de celdas modular en SF6 configuración, dos seccionadores de carga y dos interruptores xx xxxxx.


ud


13.00




SSD- 4N2_203


6.7.2.2.2

Suministro e instalación de celdas modular en SF6 configuración, cuatro seccionadores de carga y dos interruptores xx xxxxx.


ud


6.00




SSD- 6N2_204


6.7.2.2.3

Suministro e instalación de celda modular en SF6 configuración, seis seccionadores de carga y dos interruptores xx xxxxx.


ud


4.00



EL-C16

6.7.2.3.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

TUT- 3M500

6.7.2.3.1

Suministro e instalación de transformador sumergible, 13800-127/220 V, 500kVA.

ud

17.00



TUT- 3M750

6.7.2.3.2

Suministro e instalación de transformador sumergible, 13800-127/220 V, 750kVA.

ud

9.00



EL-C20

6.7.2.3.3

TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

ud

10.00



D-4

6.8.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE RED EXISTENTE

D-RE1

6.8.1.

DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTES

D-RE1-9

6.8.1.1

Inclinado de postes de H°A° 9m

ud

730.00



D-RE1 -10

6.8.1.2

Inclinado de postes de H°A° 10m

ud

7.00



D-RE1-11

6.8.1.3

Inclinado de postes de H°A° 11m

ud

470.00



D-RE1-12

6.8.1.4

Inclinado de postes de H°A° 12m

ud

8.00



D-RE1-14

6.8.1.5

Inclinado de postes de H°A° 14m

ud

3.00



D-RE2

6.8.2.

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN POSTES

D-RE2-1

6.8.2.1

ESE-1ER

ud

112.00



D-RE2-2

6.8.2.2

ESE-1EP

ud

52.00



D-RE2-3

6.8.2.3

ESD-2ER

ud

11.00



D-RE2-4

6.8.2.4

ESD-3ER

ud

7.00



D-RE2-5

6.8.2.5

ESE-1ED

ud

583.00



D-RE2-6

6.8.2.6

EDS-4ER

ud

250.00



D-RE2-7

6.8.2.7

ESD-5ER

ud

144.00



D-RE2-8

6.8.2.8

ESD-4OP

ud

7.00



D-RE2-9

6.8.2.9

ESD-2EP

ud

2.00



D-RE2-10

6.8.2.10

ESD-3EP

ud

1.00



D-RE2-11

6.8.2.11

ESD-4EP

ud

204.00



D-RE2-12

6.8.2.12

ESD-5EP

ud

147.00



D-RE2-13

6.8.2.13

ESD-5OP

ud

8.00



D-RE2-14

6.8.2.14

ESD-4ED

ud

12.00



D-RE2-15

6.8.2.15

ESD-5ED

ud

7.00



D-RE2-16

6.8.2.16

EST-1CA

ud

3.00



D-RE2-17

6.8.2.17

EST-1CR

ud

47.00



D-RE2-18

6.8.2.18

EST-1CD

ud

14.00



D-RE2-19

6.8.2.19

EST-3BA

ud

2.00



D-RE2-20

6.8.2.20

EST-1VA

ud

1.00



D-RE2-21

6.8.2.21

ESR-1VP

ud

6.00




D-RE2-22

6.8.2.22

EST-3BR

ud

2.00



D-RE2-23

6.8.2.23

EST-1CP

ud

27.00



D-RE2-24

6.8.2.24

EST-3VA

ud

7.00



D-RE2-25

6.8.2.25

EST-3CA

ud

2.00



D-RE2-26

6.8.2.26

EST-3VR

ud

80.00



D-RE2-27

6.8.2.27

EST-3CR

ud

14.00



D-RE2-28

6.8.2.28

EST-3CP

ud

6.00



D-RE2-29

6.8.2.29

EST-3SP

ud

5.00



D-RE2-30

6.8.2.30

ESRT-3VP

ud

147.00



D-RE2-31

6.8.2.31

EST-3VD

ud

26.00



D-RE2-32

6.8.2.32

EST-3CD

ud

7.00



D-RE2-33

6.8.2.33

EST-1CD

ud

5.00



D-RE2-34

6.8.2.34

EST-2VP

ud

5.00



D-RE2-35

6.8.2.35

EST-2VR

ud

2.00



D-RE3

6.8.3.

DESMONTAJE DE ACOMETIDAS DE BAJO VOLTAJE


D-RE3-1


6.8.3.1

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 2x4, AWG, 7Hilos


m


918.49




D-RE3-2


6.8.3.2

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 2x6, AWG, 7Hilos


m


16 548.22




D-RE3-3


6.8.3.3

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x1/0, AWG, 7Hilos


m


112.81




D-RE3-4


6.8.3.4

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x2, AWG, 7Hilos


m


413.01




D-RE3-5


6.8.3.5

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x4, AWG, 7Hilos


m


7 862.28




D-RE3-6


6.8.3.6

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x6, AWG, 7Hilos


m


20 543.23




D-RE3-7


6.8.3.7

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x1/0, AWG, 7Hilos


m


155.19




D-RE3-8


6.8.3.8

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x2, AWG, 7Hilos


m


327.27




D-RE3-9


6.8.3.9

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x4, AWG, 7Hilos


m


1 444.47




D-RE3-10


6.8.3.10

Cable Dúplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 4x6, AWG, 7Hilos


m


1 181.63



D-RE4

6.8.4.

DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES EXISTENTES

D-RE4-1

6.8.4.1

Transformadores de 13 kv, 1F de 3kVA a 37.5kVA

en poste

ud

162.00



D-RE4-2

6.7.4.2

Transformadores de 13 kv, 3F de 30kVA a 200kVA

en poste

ud

31.00



D-RE5

6.8.5.

DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES

D-RE5-1

6.8.5.1

Desmontaje de luminaria

ud

906.00



D-RE6

6.8.6.

DESMONTAJE DE SECCIONADORES

D-RE6-1

6.8.6.1

Seccionador, 1P, abierto, 15 kv

ud

1 232.00



D-RE7

6.8.7.

DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE MEDIO VOLTAJE Y BAJO VOLTAJE

D-RE7-1

6.8.7.1

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #6

m

31 380.31



D-RE7-2

6.8.7.2

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #4

m

15 412.75




D-RE7-3

6.8.7.3

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #2

m

46 636.92



D-RE7-4

6.8.7.4

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #1/0

m

36 145.35



D-RE7-5

6.8.7.5

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #2/0

m

5 533.90



D-RE7-6

6.8.7.6

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #3/0

m

100.00



D-RE7-7

6.8.7.7

Retiro y enrollado de conductor 5005 ó ACSR #4/0

m

1 101.61



D-RE8

6.8.8.

DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA

D-RE8-1

6.8.8.1

Desmontaje de puesta a tierra

ud

3 345.00



D-RE9

6.8.9.

DESMONTAJE DE TENSORES Y ANCLAJE

D-RE9-1

6.8.9.1

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano

0TS

ud

300.00



D-RE9-2

6.8.9.2

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano

0TD

ud

300.00



D-RE9-3

6.8.9.3

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano

0PS

ud

92.00



D-RE9-4

6.8.9.4

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano

0FS

ud

50.00



D-RE9-5

6.8.9.5

Desarmado y retiro de viento en tensor liviano

0VS

ud

50.00



SIG5

6.9.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA(SIG)


SIG5-1


6.9.1

Levantamiento y georeferenciación xx xxxxx y cámaras e ingreso al sistema SIG(incluye ingreso de redes y medidores)


ud


4 606.00




SISCADA-2


6.9.2.

SISTEMA SCADA CON FIBRA OPTICA PARA

OPERACIÓN MONITOREO Y CONTROL DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION


ud


1.00



X. X. X.


0.

X.X.X.






0.0.

XXXXXXXXXXXX





0

0.0.0

XXXX XX XXXXXXXX PARA ARMARIO (INCLUIDO ACCESO AL POZO)

u

48



2

7.1.2

CORTE DE ASFALTO EN CALZADA CON DISCO DIAMANTADO (PROFUNDIDAD=8 cm)

m

15466



3

7.1.3

CORTE DE HORMIGÓN EN ACERA CON DISCO DIAMANTADO (PROFUNDIDAD=4 cm)

m

68460



4

7.1.4

EXCAVACIÓN PARA SUBIDA A POSTE Y DESALOJO PARA SUBIDA A POSTE O MURAL

m

45



5

7.1.5

HERRAJE DE CANALIZACIÓN PARA PUENTE

u

70



6

7.1.6

XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXX

x

00000



7

7.1.7

TAPÓN CIEGO PARA DUCTO (4´´)

u

2796



8

7.1.8

TAPÓN CIEGO PARA TRIDUCTO (1/ 1/4´´)

u

2796



9

7.1.9

TAPÓN SIMPLE PARA FIBRA ÓPTICA (TAPÓN GUÍA

1 1/4´´)

u

2754



10

7.1.10

CANALIZACIÓN ACERA 2 VIAS + 2 TRIDUCTOS

m

29012,9




11

7.1.11

CANALIZACION ACERA 4 VIAS + TRIDUCTO

m

63



12

7.1.12

CANALIZACIÓN ACERA 4 VIAS + 2 TRIDUCTOS

m

5154,1



13

7.1.13

CANALIZACIÓN CALZADA 2 VIAS + 2 TRIDUCTOS

m

5400,8



14

7.1.14

CANALIZACION XXXXXXX 0 XXXX + TRIDUCTO

m

223



15

7.1.15

CANALIZACIÓN CALZADA 4 VIAS + 2 TRIDUCTOS

m

2109,2



16

7.1.16

POZO ACERA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS

u

113



17

7.1.17

POZO ACERA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS

u

154



18

7.1.18

POZO ACERA 48 BLOQUES 4 CONVERGENCIAS

u

137



19

7.1.19

POZO XXXXXXX 00 XXXXXXX 0 XXXXXXXXXXXXX

u

16



20

7.1.20

POZO XXXXXXX 00 XXXXXXX 0 XXXXXXXXXXXXX

u

26



21

7.1.21

POZO XXXXXXX 00 XXXXXXX 0 XXXXXXXXXXXXX

u

13



22

7.1.22

POZO DE MANO

u

398



23

7.1.23

POZO DE MANO DE 1,20 X 1,20 m, TAPA Y CERCO XX XXXXXX FUNDIDO

u

198



24

7.1.24

ROTURA Y REPOSICION ACERA

m2

20538



25

7.1.25

ROTURA Y REPOSICION ASFALTO

m2

463,98



26

7.1.26

SUBIDA A POSTE

u

14



27

7.1.27

HERRAJE XX XXXX

u

459



F I B R A O P T I C A

0

8.

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL (OBRA CIVIL)

0

8.1.

Zanja para red

204

8.1.1

Excavación a máquina sin clasificar

m3

14 222.60



255

8.1.2

Rasanteo de zanja

ml

52 676.40



7001

8.1.3

Relleno con xxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x0

0 640.00



5001

8.1.4

Tendido de tubería PVC D=110mm, E/C para telecomunicaciones

m

105 007.00



7027

8.1.5

Triducto de polietileno D=40mm

m

14 128.80



7029

8.1.6

Biducto de polietileno D=40mm

m

132.30



7030

8.1.7

Monoducto de polietileno D=40mm

m

1 567.65



7004

8.1.8

Suministro y colocación de tubería de polietileno de 50mm.

m

7 442.40



7036

8.1.9

Separador plástico PS

u

17 560.00



217

8.1.10

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

1 975.50



216

8.1.11

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento

m3

5 926.00



5003

8.1.12

Cinta señalizadora

m

52 676.50



1399

8.1.13

Cargada de material con maquinaria

m3

12 247.25




1400

8.1.14

Transporte de material

m3*km

97 978.00



7037

8.1.15

Herraje de canalización para puente, de acuerdo

a detalle

u

127.00



0

8.2.

Pozos principales de revisión

204

8.2.1

Excavación a máquina sin clasificar

m3

4 139.30




4006


8.2.2

Replantillo de hormigón simple f`c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigón

premezclado


m2


1 989.10



304

8.2.3

Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2 en piso

m3

200.00



508

8.2.4

Mampostería de bloque de hormigón simple curvo e =10 cm. mortero 1:6, e = 2.5 cm.

m2

7 552.65



337

8.2.5

Hormigón simple f`c=210Kg/cm2, en xxxx xx xxxx telecomunicaciones

m3

360.00



1830

8.2.6

Xxxxx xx xxxxxxxx en barras fy=4200kg/cm2

kg

48 674.25



1200

8.2.7

Tapa y cerco HF abisagrada

u

592.00



1399

8.2.8

Cargada de material con maquinaria

m3

4 139.30



1400

8.2.9

Transporte de material

m3*km

33 114.40



0

8.3.

Pozo de paso

210

8.3.1

Excavación a mano sin clasificar

m3

265.00



326

8.3.2

Hormigón premezclado f`c=210Kg/cm2, inc

encofrado

m3

115.20



7032

8.3.3

Tapa de hormigón para pozo de paso 0.80x0.80 m

u

457.00



1399

8.3.4

Cargada de material con maquinaria

m3

265.00



1400

8.3.5

Transporte de material

m3*km

2 120.00



0

8.4.

Acometida domiciliaria

210

8.4.1

Excavación a mano sin clasificar

m3

2 032.50



7004

8.4.2

Suministro y colocación de tubería de polietileno de 50mm.

m

32 520.00



217

8.4.3

Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)

m3

2 028.40



0

8.5.

Pozo de mano dependencias municipales

210

8.5.1

Excavación a mano sin clasificar

m3

10.90



504

8.5.2

Mampostería de ladrillo mambrón, mortero 1:6 (8x13x26 cm)

m2

108.80



7033

8.5.3

Tapa de hormigón para pozo dependencia municipal 0.40x0.40 m

u

151.00



1399

8.5.4

Cargada de material con maquinaria

m3

10.90



1400

8.5.5

Transporte de material

m3*km

87.20



0

8.6.

Red troncal de fibra óptica


7034


8.6.1

Suministro e instalación de cable de fibra óptica canalizado G.652D, 24 hilos, SM, armada, loose

tube


m


24 000.00




7035


8.6.2

Suministro e instalación de cable de fibra óptica canalizado G.652D, 6 hilos, SM, armada, loose

tube


m


8 820.00



7039

8.6.3

Suministro e instalación de identificador acrílico para cable de fibra óptica 80x40mm

u

705.00



7040

8.6.4

Suministro e instalación xx xxxxxx de empalme subterránea, 4 puertos

u

98.00



7041

8.6.5

Suministro e instalación xx xxxxxx de empalme subterránea, 5 puertos

u

8.00




7042

8.6.6

Fusión de hilo de fibra óptica G.652D

u

1 280.00




7043


8.6.7

Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica (ODF) plástico, 1 puerto de entrada, 4

puertos de salida


u


118.00




7044


8.6.8

Suministro e instalación de distribuidor de fibra

óptica (ODF) metálico, 1 puerto de entrada, 4 puertos de salida


u


17.00




7045


8.6.9

Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica (ODF) metálico, 2 puertos de entrada, 48 puertos de salida


u


2.00



7046

8.6.10

Suministro e instalación de pigtail de fibra óptica

u

632.00



7047

8.6.11

Suministro e instalación de pachcord de fibra

óptica

u

288.00



7048

8.6.12

Prueba reflectométrica de hilo de fibra óptica, 1 dirección y 1 ventana, + traza reflectométrica

u

1 305.00



7049

8.6.13

Prueba de potencia de hilo de fibra óptica

u

1 305.00



7050

8.6.14

Sangrado de hilo de fibra óptica

u

536.00




7055


8.6.15

Suministro e instalación de acceso para cámaras

de seguridad con tubería EMT D=1", inc. accesorios


u


38.00


















MONTO TOTAL REFERENCIAL DEL PROYECTO


Total $

52.576.274,67

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS


2.3 Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación.


La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios.


Las especificaciones técnicas se elevarán al portal Institucional del Municipio xx Xxxx, como documento anexo al procedimiento.


Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre los presupuestos y las Especificaciones Particulares de estos pliegos.

2.3.1 Planos del proyecto:


Los planos completos son parte xxx xxxxxx, y se publicarán en el Portal Institucional del Municipio xx Xxxx, como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, estos documentos estarán a disposición de los proveedores interesados en la Entidad Contratante en el departamento de Regeneración Urbana.


Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.


Los planos que se anexarán son los siguientes:


LÁMINAS AGUA POTABLE


Lámina 1._

Áreas de aporte-población y caudal.

Lámina 2._

Áreas de aporte-población y caudal - distrito 1.

Lámina 3._

Áreas de aporte-población y caudal - distrito 2.

Lámina 4._

Áreas de aporte-población y caudal - distrito 3.

Lámina 5._

Áreas de aporte-población y caudal - distrito 4.

Lámina 6._

Áreas de aporte-población y caudal - distrito 5.

Lámina 7._

Redes de distribución.

Lámina 8._

Redes de distribución distrito 1.

Lámina 9._

Redes de distribución distrito 2.

Lámina 10._

Redes de distribución distrito 3.

Lámina 11._

Redes de distribución distrito 4.

Lámina 12._

Redes de distribución distrito 5.

Lámina 13._

Distritos Hidrométricos.

Lámina 14._

Detalle de empates de red principal con distritos hidrométricos.

Lámina 15._

Diseño estructural de arquetas para válvulas.

Lámina 16._

Detalles constructivos para accesorios de φ superior a 160mm.

Lámina 17._

Detalle hidrantes bajo nivel de tierra.

Lámina 18._

Detalle de caja especial para macromedidores a la salida de tanques de reserva.

Lámina 19._

Detalle caja especial para válvulas flotadoras no modulantes ANSI 125.

Lámina 20._

Detalles de drenajes de tanques de reserva zona central media alta (ZCMA) a construirse.

Lámina 21._

Detalles de drenajes de tanques de reserva zona central media (ZCM) a construirse.

Lámina 22._

Detalles de implantación de tanques de reserva ZCMA 2x800m3

Lámina 23._

Tanque de distribución ZCMA capacidad 800 m3

Lámina 24._

Detalle estructural de caja para válvulas tanques gemelos de reserva 800m3 ZCMA.

Lámina 25._

Detalle de implantación de tanques de reserva ZCM 1000m3

Lámina 26._

Tanque de distribución ZCM capacidad 1000 m3

Lámina 27._

Detalle de válvulas y tuberías planta Pucará estado actual.

Lámina 28._

Detalle de válvulas y tuberías planta Pucará sistema propuesto.


Lámina 29._

Detalle de válvulas y tuberías cámara de cloración.


LÁMINAS ALCANTARILLADO SANITARIO


Lámina 1._

Áreas de aporte alcantarillado sanitario.

Lámina 2._

Planimetría alcantarillado sanitario: Planimetría Xxxxxxx.

Xxxxxx 0._

Xxxxxxxxxxx alcantarillado sanitario.

Lámina 4._

Planimetría alcantarillado sanitario.

Lámina 5._

Planimetría alcantarillado sanitario.

Lámina 6._

Perfil longitudinal xxxxx 00 xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 0._

Perfil longitudinal xxxxx 00 xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 0._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 0._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxx Xxxx Xxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal calle Xxxx Xxxx Xxxx.

Lámina 19._

Perfil longitudinal Xx. 00 xx Xxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal Xx. Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal Xx. Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxx.

Lámina 27._

Perfil longitudinal calle Mercadillo, Amaluza, Catamayo.

Lámina 28._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal calle 10 xx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx.

Lámina 30._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal calle Quito, Imbabura.

Lámina 32._

Perfil longitudinal calle Xxxx xx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

Lámina 33._

Perfil longitudinal calle Gobernación xx Xxxxxx.

Lámina 34._

Perfil longitudinal calle Catamayo, Amaluza, Alamor, Sabiango, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx X/X(000- 000), Xxxxxx de Rehabilitación y Xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.


Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal calle Celica, Gonzanamá, Xxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal Av. Xxxxxxx Xxxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxx (382-416/304-416), calle Sozoranga (137-136).

Lámina 39._

Perfil longitudinal xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 00._

Perfil longitudinal calle Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx.

Lámina 41._

Perfiles Modificados.

Lámina 42._

Detalles Constructivos.

Lámina 43._

Detalles Constructivos.


LÁMINAS ALCANTARILLADO PLUVIAL


Lámina 1._

Áreas de aporte alcantarillado pluvial.

Lámina 2._

Planimetría de redes de alcantarillado pluvial.

Lámina 3._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx,

Lámina 4._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx,

Lámina 5._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx,

Lámina 6._

Circuito Av. Universitaria, calle Chile.

Lámina 7._

Circuito Av. Universitaria, calle Chile.

Lámina 8._

Circuito Xx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 0._

Circuito Av. Universitaria, calle Gonzanamá.

Lámina 10._

Circuito Av. Universitaria, calle Gonzanamá.

Lámina 11._

Circuito Av. Universitaria, calle Celica.

Lámina 12._

Circuito Av. Universitaria, calle Cariamanga.

Lámina 13._

Circuito Av. Universitaria, calle Cariamanga.

Lámina 14._

Circuito Av. Universitaria, calle Catacocha.

Lámina 15._

Circuito Av. Universitaria, calle Catacocha.

Lámina 16._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxx Xxxx Xxxx.

Lámina 17._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxx Xxxx Xxxx.

Lámina 18._

Circuitos varios.

Lámina 19._

Circuitos varios.

Lámina 20._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx.

Lámina 21._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx.

Lámina 22._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx.

Lámina 23._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Bolívar.

Lámina 24._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Bolívar.

Lámina 25._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Lámina 26._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Lámina 27._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Sucre.

Lámina 28._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Sucre.

Lámina 29._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx.

Lámina 30._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx.


Lámina 31._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx.

Lámina 32._

Circuito Av. Xxxxxxxx Xxxxxx, calle Xxxxxx Xxxxxxx.

Lámina 33._

Detalles Constructivos.

Lámina 34._

Detalles Constructivos.


LÁMINAS DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA



CALLES EN SENTIDO OESTE - ESTE:

Lamina 1._

Ubicación y plantas arquitectónicas


Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxx

Lamina 2._

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 3._

Ubicación y plantas arquitectónicas

Xxxxx Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Lamina 4._

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Quito

Lamina 5._

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Imbabura

Lamina 6. -

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 7. -

Ubicación y plantas arquitectónicas

Xxxxx Xxxxx

Lamina 8. -

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 9. -

Ubicación y plantas arquitectónicas

Xxxxx Xxxx X. Xxxxxxxxx

Lamina 10. -

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 11.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo 10 xx Xxxxxx

Lamina 12.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 13.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Xxxxxxxxxx

Lamina 14.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 15.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Lamina 16.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 17.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 18.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Tramo Azuay

Lamina 19.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 20.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 21.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Mercadillo

Lamina 22.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 23.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Tramo Xxxxxxx

Lamina 24.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 25.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 26.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Lamina 27.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 28.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Catacocha

Lamina 29.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 30.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Celica

Lamina 31.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Cariamanga

Lamina 32.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo desde la Saraguro hasta la Catamayo

Lamina 33.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 34.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Parque Central


Lamina 35.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


CALLES EN SENTIDO NORTE - SUR:

Lamina 36.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Tramo 18 de Noviembre

Lamina 37.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 38.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 39.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 40.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 41.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 42.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Tramo Sucre

Lamina 43.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 44.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 45.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 46.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 47.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 48.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 49.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Av. Xxxxxxx Xxxxxxx

Lamina 50.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 51.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Tramo Bolívar

Lamina 52.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 53.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 54.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 55.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 56.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Lamina 57.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 58.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 59.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 60.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Xxxxx Xxxxxx

Lamina 61.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 62.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 63.-

Ubicación y plantas arquitectónicas


Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxx

Lamina 64.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 65.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 66.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Pasaje Sinchona

Lamina 67.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Av. 24 xx Xxxx

Lamina 68.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 69.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Tramo Macará

Lamina 70.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 71.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx entre otros tramos

Lamina 72.-

Ubicación y plantas arquitectónicas

Lamina 73.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 74.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 74.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos


Lamina 76.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 77.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 78.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 79.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 80.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 81.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos

Lamina 82.-

Detalle constructivos y cortes de referencia del proyecto por tramos


LÁMINAS DEL SOTERRAMIENTO DE REDES TELEFONICAS Y FIBRA ÓPTICA



Lámina 1._

Diseño Canalización Parte 1


Lámina 2._

Diseño Canalización Parte 2


LÁMINAS DE CANALIZACIÒN DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL Y REDES PRIVADAS


Lámina 1._

Planos de canalización proyectada

Lámina 2._

Planos de canalización proyectada

Lámina 3._

Planos de canalización proyectada

Lámina 4._

Planos de canalización proyectada

Lámina 5._

Plano de canalización semaforización anillo uno

Lámina 6._

Plano de canalización semaforización anillo dos

Lámina 7._

Plano de recorrido de fibra óptica anillo uno

Lámina 8._

Plano de recorrido de fibra óptica anillo uno

Lámina 9._

Plano de recorrido de fibra óptica anillo uno

Lámina 10._

Plano de recorrido de fibra óptica anillo dos

Lámina 11._

Plano de recorrido de fibra óptica anillo dos

Lámina 12._

Plano de recorrido de fibra óptica anillo dos

Lámina 13._

Plano de servicios conectados anillo uno

Lámina 14._

Plano de servicios conectados anillo dos

Lámina 15._

Plano de servicios conectados anillo dos

Lámina 16._

Plano de servicios conectados anillo dos

Lámina 17._

Diagrama de Hilos

Lámina 18._

Detalles constructivos

Lámina 19._

Detalles constructivos


SOTERRAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS PARA REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE, ALUMBRADO Y SEMAFORIZACIÓN


lámina 1

TRAZADO OBRA CIVIL - ZONA NORTE

lámina 2

TRAZADO OBRA CIVIL - ZONA SUR

lámina 3

DETALLE XX XXXXX - TIPO XX XXXXX


DETALLE DE CÁMARAS


CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN EN CALZADA

lámina 4

PLANTA, VISTAS LATERALES, VENTILACIÓN

lámina 5

CORTES, INSTALACIONES, DETALLES

lámina 6

DISEÑO ESTRUCTURAL, PLANILLA DE HIERROS


CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN EN PARQUES

lámina 7

PLANTA, VISTAS LATERALES, VENTILACIÓN

lámina 8

CORTES, INSTALACIONES, DETALLES

lámina 9

DISEÑO ESTRUCTURAL, PLANTA, GRADA

lámina 10

DISEÑO ESTRUCTURAL, CORTES, PLANILLA DE HIERROS


DETALLE DE CANALIZACIÓN

lámina 11

TIPO DE ZANJAS Y ACOMETIDAS


ELÉCTRICO

lámina 12

RED SUBTERRÁNEA EN MT


RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN

lámina 13

PLANO LLAVE: DISTRIBUCIÓN DE LÁMINAS

lámina 14

PLANO: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 0

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 00

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 00

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 00

xxxxxx 00

XXXXX: XXXXXX 00

lámina 27

DETALLE DIAGRAMAS UNIFILARES POR CÁMARA


MISCELÁNEOS

lámina 28

TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA

lámina 29

TABLERO DE BAJO VOLTAJE


LUMINARIAS EN FACHADA-ACERA Y TABLERO DE BV E

lámina 30

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

lámina 31

MALLA A TIERRA


2.3.2 Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá contar mínimo con el siguiente equipo.


No. orden

Descripción del equipo

No. de unidades

Características





1

Estación Total

2


2

Retroexcavadora, 93 hp min.

6


3

Volquete de 12 m3

3


4

Volquete de 8 m3

3


5

Martillo neumático para excavadora 2700 J min.

2


6

Compresor de aire y soplete 2hp min.

1


7

Compactador mecánico (Vibro apisonador) 4hp min.

9


8

Bomba de agua para lodos

10 hp min.

1


9

Cargadora frontal 170hp min.

2


10

Motoniveladora 185 hp min.

3


11

Vibrador 3hp min.

3


12

Módulos de Andamios

10


13

Rodillo vibratorio liso 99hp min.

3


14

Tanquero (Camión cisterna) 12 m3 min.

3


15

Distribuidor de asfalto 4m3 capacidad min.

3


16

Fresadora de pavimento asfáltico 173 hp min.

2


17

Excavadora sobre orugas 22Tn min.

2


18

Escoba mecánica 10hp min.

3



19

Planta asfáltica con generador 120 tn/h min.

1


20

Terminadora de asfalto 150hp (3m de ancho) min.

2


21

Bomba de prueba hidrostática

1


22

Rodillo hidráulico tándem 99hp min.

3


23

Perforadora de hormigón 4hp min.

1


24

Planta de asfalto para RAP con generador 120Tn/h min.

1


25

Soldadora de Electrofusión

2


26

Máquina de Termofusión

2


27

Xxxxx xxxx xx 0 xxxxxxxxx

0


00

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx 8 hp min.

1


29

Megger para verificación de las características del cable subterráneo


2


30

Máquinas de arrastre (puller) diseñadas para tendido de cables subterráneos con dinamómetro incorporado.


1


31

Montacargas 4Tn mín.

1


32

Equipo de prueba de potencial aplicado(Hi-Pot) 40000 V AC(Equipo VLF a 0.1Hz con mediciones de descargas parciales )

1


33

Malla para tracción de cables

1


34

Equipo porta-bobina para tendido de cable.

1


35

Equipo de poleas para protección y tendido de cables.

1


36

Máquina peladora de cable (Para diferentes calibres)

3


37

Máquina de comprimir conductores,

3



38

Máquina peladora de capa semiconductora.

2


39

Torquímetros

3



TOTAL

95



En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

Se presentará las matrículas actualizadas (2015) del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.


- Se debe presentar todo el Equipo Mínimo solicitado, la oferta que no cumpla con este requisito será rechazada.

- El equipo presentado en la oferta puede ser propio o arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el ítem 1.11 del formulario de oferta.

- El año de fabricación del equipo no será anterior al 2005.


Documentos que se deben presentar de la maquinaria y vehículos:


1. Si el equipo fuere de propiedad del oferente: Para la maquinaria que corresponda, se anexará copia de la matrícula actualizada (2015) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para los vehículos presentados como parte del equipo, se debe presentar la matrícula actualizada de la Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Para el caso de empresas extranjeras presentarán su equivalente.


2. Si se propone equipo arrendado o por arrendar: Se debe presentar la matrícula actualizada (2015) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la matrícula actualizada de la Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, según corresponda, y la certificación del propietario del equipo respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria y el compromiso de mantener el arrendamiento o efectuarlo. Para el caso de empresas extranjeras presentarán su equivalente.


3. Si se propone equipo para ser adquirido: Se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo. Este compromiso será otorgado por el Funcionario Responsable

(Gerente de Ventas) de la casa proveedora o del propietario del equipo, de ser el caso.


4. Para el caso de personas extranjeras en caso de ser adjudicatarias, deberán regularizar el status legal de la maquinaria de conformidad con la legislación nacional, para el caso de personas nacionales adjudicatarias deberán presentar previo a la firma del contrato las matrículas actualizadas debidamente aprobadas por la institución que corresponda.


Es importante señalar que la responsabilidad de la ejecución del proyecto es estrictamente del contratista; por lo tanto, asume el compromiso de ubicar en la obra el equipo que fuera necesario para cumplir con la totalidad del proyecto y en el tiempo máximo establecido (30 meses contados a partir de la fecha de entrega del anticipo).


La Fiscalización y la supervisión, mantendrán una estrecha y cuidadosa vigilancia a fin de que el contratista siempre disponga del equipo indispensable para cumplir el compromiso, no limitándose al equipo mínimo solicitado.


El contratista no se podrá negar a incrementar el equipo requerido por la Administración y Fiscalización; para ello, será necesaria únicamente la disposición por escrito del fiscalizador, avalada por el Administrador del contrato. En dicha notificación se hará constar el plazo o la fecha máxima en la que debe el contratista disponer en la obra del equipo mínimo indispensable para el cumplimiento del proyecto en el plazo establecido. El no cumplimiento de la disposición dada por el fiscalizador hará merecedor, al contratista, de la multa según los términos del contrato.

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente (Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar fechas que correspondan a fin de semana o feriados)


Concepto

Día

Hora

Fecha de publicación

00 xx xxxxxxxxxx 0000

17h00

Fecha límite de preguntas

00 xx xxxxxxxxxx 0000

17h00

Fecha límite de respuestas y

aclaraciones

00 xx xxxxxxxxxx 0000

17h00

Fecha límite de entrega de propuestas

09 de noviembre del 2015

16h00

Fecha de apertura de ofertas

09 de noviembre del 2015

17h00

Fecha límite de calificación de ofertas

14 de diciembre del 2015

17h00

Fecha estimada de adjudicación

22 de diciembre del 2015

17h00


En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (seis) días, de acuerdo al siguiente cronograma.


Concepto

Día

Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores

14 de diciembre del 2015

17h00

Fecha límite para convalidación errores

22 de diciembre del 2015

17h00

Fecha estimada de adjudicación

31 de diciembre del 2015

17h00


3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar en forma física, en un sobre que contenga la siguiente ilustración:


LICITACIÓN INTERNACIONAL “CÓDIGO DEL PROCESO. ”

SOBRE UNICO

Doctor

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXXX XXXX

Presente PRESENTADA POR:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. TODOS LOS FORMULARIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL OFERENTE.



La Secretaria de Alcaldía recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 meses, contados a partir de la entrega del anticipo.


La recepción definitiva se realizará en el término de 180 días, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional.


3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.


De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.


3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato.


3.6.1 Anticipo: La entidad contratante otorgará al contratista, en un término no mayor de 30 días, contados desde la celebración del contrato, el 30 % del monto del contrato en calidad de anticipo. Este valor será amortizado de conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP.


3.6.2 Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS


Evaluación de la oferta.


Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no cumple.


4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:


I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.

1.4 Situación financiera

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6 Análisis de precios unitarios

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto


II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida


2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto


III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Todos los formularios deberán estar debidamente firmados por el oferente o representante legal, caso contrario será rechazada la oferta.


Nota: Todos los formularios deberán ser presentados. En caso de que el oferente no requiera de algún formulario, deberá presentarlos con una nota “No Aplica”.


La no presentación de cualquiera de los ítems componentes del Formulario de oferta, será causal de rechazo.


4.1.2 Evaluación de la oferta (cumple / no cumple): Los parámetros de calificación propuestos a continuación, considerarán las siguientes reglas para cada uno de ellos.


4.1.2.1. Equipo mínimo:

El equipo mínimo requerido por el Municipio xx Xxxx, para la ejecución de la obra, es el que se detalla en el numeral 2.3.2 Equipo Mínimo.

4.1.2.2. Personal técnico mínimo:

El oferente deberá contar con el siguiente personal técnico:


PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

CANTIDAD

Ingeniero Jefe Superintendente (Ing. Civil)

1

Ingenieros Residentes (4 Ing. Civiles, 1 arquitecto, 2 Ing. Eléctricos y 1 Ing. Electrónica y Telecomunicaciones.)

8

Profesional especialista Ambiental

1

Profesional Seguridad Industrial

1


En la hoja de vida, que incluirá una copia de los títulos profesionales, se detallará la experiencia en trabajos similares y se anexarán copias de las Actas de Recepción (provisional o definitiva) que comprueben la información presentada para el caso de proyectos en el sector público; o para el caso de proyectos en el sector privado, una certificación que deberá tener una breve descripción del proyecto, que incluya las actividades que fueron contratadas para la ejecución del mismo, el monto de la obra y el cargo que el profesional haya tenido en el proyecto.


Para el caso de extranjeros se aceptarán títulos profesionales equivalentes y deberá el Contratista a su costo, proveer de un traductor por cada dos profesionales que no hablen el idioma Castellano.

4.1.2.3 Experiencia general y específica del oferente: Experiencia General

El oferente presentará como experiencia general la ejecución de obras de ingeniería civil, cuyos montos, en los últimos diez años (sumados), sean iguales o superiores al 40 % del monto total del presupuesto referencial.


En caso de asociaciones o consorcios, se sumará la experiencia de cada asociado hasta llegar al monto solicitado en los últimos 10 años. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, ésta se acreditará presentado la constitución legal del consorcio en la que se demuestre que su participación (acciones), fue superior al 30%.

Experiencia Específica del oferente


El oferente presentará como experiencia mínima en ejecución de obras similares, en los últimos diez años (sumados), sean iguales o superiores al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto referencial.


Por obras similares se entenderán:


- Obras de regeneración urbana en plazas, parques.

- Proyectos viales que incluyan la colocación de estructura de pavimento.

- Obras de aceras con terminado en baldosa, adoquín, piedra.

- Obras de infraestructura de canalización de ductos soterrados (redes eléctricas y/o telecomunicaciones)

- Obras de agua potable y alcantarillado.


Esta experiencia será acumulada tomando en cuenta los últimos diez (10) años.


El oferente, para justificar la experiencia adquirida para la empresa pública, será debidamente documentada, con copias de actas de entrega recepción provisional, o definitiva para proyectos concluidos, o su equivalente para las empresas extranjeras, debidamente legalizados.


En caso de que el oferente presente su experiencia en el Sector Privado, ésta se deberá justificar a través de los certificados emitidos por el Representante Legal de la empresa contratante en el que se indique que el oferente laboró en la obra y que es parte del Personal Técnico establecido por el oferente en este proceso y adjuntará copia del contrato de ejecución de obra o acta de entrega-recepción provisional o definitiva, o documento equivalente en el País donde haya sido emitido, de la obra en la cual participó.


La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.


4.1.2.4 Experiencia mínima del personal técnico:

La experiencia mínima que el personal técnico debe acreditar en la construcción de obras similares, se detalla a continuación:


Para el Superintendente: La experiencia mínima en la construcción de obras similares, en calidad de Contratista, Superintendente o Residente, que sumados tengan un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del presupuesto referencial del presente proceso.

Por obras similares se entenderá:


- Obras de regeneración urbana en plazas, parques.

- Construcción de aceras con terminado en baldosa, adoquín, piedra.

- Obras de infraestructura de canalización de ductos soterrados (redes eléctricas y/o telecomunicaciones)

- Proyectos viales que incluyan la colocación de estructura de pavimento.

- Obras de agua potable y alcantarillado.


Esta experiencia será acumulada tomando en cuenta los últimos diez (10) años.


Para los Residentes de Obra:

1 Ingeniero Civil Hidráulico, 1 Ingeniero Civil Vial, 1 Ingeniero Civil con Especialidad en Geotecnia, 1 ingeniero vial con especialidad en tránsito, 1 arquitecto, 1 Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones y 2 Ingenieros Eléctricos: La experiencia en la construcción de obras similares, en calidad de Contratista, Superintendente, Fiscalizador o Residente, que sumados tengan un valor igual al 10 por ciento (10%) del presupuesto referencial del presente proceso.


Por obras similares se entenderá:


o Obras de regeneración urbana en plazas, parques.

o Construcción de aceras con terminado en baldosa, adoquín, piedra.

o Obras de infraestructura de canalización de ductos soterrados (redes eléctricas y/o telecomunicaciones).

o Proyectos viales que incluyan la colocación de estructura de pavimento.

o Obras de agua potable y alcantarillado.


Esta experiencia será acumulada tomando en cuenta los últimos diez (10) años.


1 Especialista en Ingeniería Ambiental: La experiencia en obras similares, en calidad de Contratista, Coordinador o Fiscalizador que sumados tengan un valor igual al 10 por ciento (10%) del presupuesto referencial del presente proceso.


Por obras similares se entenderá:


Las auditorías ambientales, diseño, ejecución y seguimiento en planes de manejo ambiental, estudio de impacto ambiental para proyectos de:


o Obras de regeneración urbana en plazas, parques.

o Obras de infraestructura de canalización de ductos soterrados (redes eléctricas y/o telecomunicaciones).

o Obras de agua potable y alcantarillado.

o Proyectos viales que incluyan la colocación de estructura de pavimento.


Esta experiencia será acumulada tomando en cuenta los últimos diez (10) años.


1 Especialista en Seguridad Industrial: La experiencia en obras similares, en calidad de Contratista, Coordinador o Fiscalizador que sumados tengan un valor igual al 10 por ciento (10%) del presupuesto referencial del presente proceso.


Por obras similares se entenderá:


Diseño, ejecución y seguimiento de planes de seguridad industrial para proyectos de:


o Obras de regeneración urbana en plazas, parques.

o Obras de infraestructura de canalización de ductos soterrados (redes eléctricas y/o telecomunicaciones).

o Obras de agua potable y alcantarillado.

o Proyectos viales que incluyan la colocación de estructura de pavimento.


Esta experiencia será acumulada tomando en cuenta los últimos diez (10) años.


4.1.2.5. Información financiera de referencia

Análisis de los índices financieros: Los índices financieros a evaluar son los siguientes:


- Índice de solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente (mayor o igual a 1,0)


- Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio (menor a 0.85);


Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente, para el caso de oferentes internacionales los balances presentados al órgano de control respectivo.


Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:


Índice

Indicador

solicitado

Solvencia

≥1,0

Endeudamiento

< 0,85

4.1.2.6.Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)


La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

En caso de asociación cada miembro de esta deberá cumplir con esta obligación.


El índice de patrimonio será evaluado de conformidad a lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-2013-00082, de 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx xxxxxxx xx siguiente detalle:


PRESUPUESTO

REFERENCIAL

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO

USD

En USD

Fracción Básica

Excedente

0 – 100.000,oo

25%

presupuesto referencial

del

--------------------------------

100.000,oo

500.000,oo

–

50.000,oo

20% sobre el exceso de 250.000,oo

500.000,oo

10´000.000,00

-

100.000,00

10% sobre el exceso de 1´000.000,oo

10´000.000,oo en adelante

1´000.000,oo

Más del 5%

20´000.000,oo

sobre

el

exceso

de

Procedimiento Actual

Excedente

5%

Patrimonio

52´205.984,09

1’000.000,00

32´205.984.09

1´610.299,20

2´610.299,20


4.1.2.7.Metodología y Cronograma: La metodología deberá contener lo siguiente:


Planificación: Describir los acuerdos generales del oferente, en caso de tratarse de un consorcio o asociación, definir la distribución de responsabilidades en cuanto a la ejecución de los trabajos. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de dos páginas de narración.

Organización:Se deberá presentar la organización del equipo y una gráfica del organigrama del equipo profesional en tamaño xx xxxxx carta. Presentar los planes de cómo se llevarán a cabo las subcontrataciones locales, el programa para la contratación del personal local para la ejecución de las obras (incluyendo proyecciones del personal requerido por tipo de ocupación más relevante), estrategia de relaciones con la ciudadanía, plan para la contratación de personal técnico idóneo, estrategia para establecer la infraestructura de logística, planes de cómo se empleará el equipo disponible localmente o cómo se llevará a cabo la adquisición del equipo necesario para la ejecución de la obra, descripción de los procedimientos que seguirán para la adquisición de permisos y autorizaciones para ejecutar las obras. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de cuatro páginas de narración y las respectivas tablas con los requerimientos de personal en tamaño xx xxxxx carta.

Métodos constructivos: Descripción de los métodos constructivos propuestos para los componentes del Proyecto, agua potable, alcantarillados, redes subterráneas de electricidad y telefonía, regeneración urbana. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de seis páginas de narración y diagramas ilustrativos en tamaño xx xxxxx hoja, el oferente deberá indicar la tecnología a utilizar en los métodos constructivos, la tecnología a utilizar debe ser de última data, que garantice la eficiencia en los trabajos y que no cause daños en el medio ambiente.

Cronograma de ejecución del proyecto: Presentar el programa de ejecución de todo el proyecto, en formato de diagrama tipo Xxxxx mostrando las actividades más relevantes con sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos de holgura y la identificación y programación de los principales hitos del proyecto. Este cronograma difiere del Cronograma Valorado de trabajos presentado en el ítem 13 del formulario de oferta, que se realiza por la totalidad de los rubros del presupuesto. El Cronograma de Ejecución del proyecto será hecho en base a actividades principales, como se indica en el cuadro siguiente. La información debe ser presentada en el número de páginas que el oferente considere necesario.


CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO

Actividad

Referencia

OPERACIONES PRELIMINARES


AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

REDES SUBTERRÁNEAS DE ELECTRICIDAD


REDES SUBTERRÁNEAS DE TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA

REGENERACIÓN URBANA


Recursos programados para la ejecución de la obra: Describir los recursos más relevantes que incluyen los equipos claves, equipo para la construcción de la vía, equipos de excavación, encofrados, etc. y su utilización, los estados de los equipos, la proyección de demanda de profesional técnico y personal no-calificado en formato tabular y gráfico, identificar y describir los frentes de trabajos que se planean emplear para las actividades más relevantes del proyecto y las cuadrillas especializadas (en especial cuando se ejecutan varios frentes simultáneos) y la descripción del equipo técnico y gerencial del proyecto. La información debe ser presentada de preferencia

en un máximo de tres páginas de narración, más tablas y diagramas que se consideren necesarias en tamaño xx xxxxx hoja.

En caso de ofertar plazos menores al referencial deberá detallarse el personal calificado adicional, que el oferente incorporará en esta sección.


La reposición de


Producciones, rendimientos o avances considerados en la Oferta: Identificar y sustentar (con cálculos de respaldo) las producciones, rendimientos o avances para las actividades más relevantes del proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de tres páginas de narración y una breve descripción de los cálculos de sustento.

Plan de logística: Describir cómo se llevará a cabo la logística para la extracción, manejo y depósito de materiales productos de las excavaciones y los escombros de la construcción; para el suministro, almacenaje y transporte de los materiales más relevantes para la construcción así como transporte y disposición final de desechos peligrosos. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de dos páginas de narración y si es necesario diagramas o mapas ilustrativos en tamaño xx xxxxx carta.

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.


b) Cronograma valorado de trabajos


Presentar el programa de ejecución de todo el proyecto, en formato de diagrama tipo Xxxxx mostrando todas las actividades del proyecto con sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos de holgura y la identificación y programación de los principales hitos del proyecto

Se presentará además el cronograma de uso de equipo y personal, el cronograma deberá tener correcta concatenación entre la secuencia de ejecución de los rubros y rendimiento establecidos, el cronograma propuesto deberá tener relación con los análisis de precios unitarios, el personal y el equipo propuesto y la utilización de equipos

Por ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las cantidades por el número de períodos propuestos.

Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta


PARÁMETRO

CUMPLE

NO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la oferta




Equipo mínimo




Personal técnico mínimo




Experiencia General mínima




Experiencia Específica mínima




Experiencia mínima personal técnico




Índices financieros




Patrimonio (Personas Jurídicas)




Metodología y cronograma





Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.


4.1.3. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.


Parámetro sugerido

Descripción y recomendaciones


Experiencia general

a. Especificar cuál es el tipo y dimensión de la experiencia que debe demostrar el oferente y mediante qué documentos.

b. La experiencia solicitada se definirá respecto de un período de tiempo y asociado a un número, plazo o montos contractuales a partir de un mínimo (si éste se definió en la etapa cumple / no cumple, éste sería la base), considerando las siguientes condiciones:

c. Respecto del tiempo: no se circunscribirá a un período inferior al de los últimos 5 años. (ej.: no se podrá requerir determinada experiencia en los últimos dos años...; el mínimo debe ser 5 años) y en ningún caso se fijará un límite superior a los quince años.

d. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relación a montos contractuales, se determinará puntualmente la condición a cumplir y el puntaje que se otorgará por ello, siempre a partir de la condición de un mínimo relacionado con el monto de la obra a contratarse. En ningún caso se fijará un límite superior.

e. Se establecerá con claridad si la experiencia se debe acreditar individualmente o de forma acumulada entre varios proyectos. Si fuera acumulable, se determinará el número y/o monto mínimo de los proyectos que podrán considerarse para este procedimiento.

f. La experiencia se evaluará en relación al objeto contractual en su conjunto y no con relación a rubros



particulares.

g. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

h. Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron.

i. La metodología de evaluación debe señalar cómo se otorgarán los puntajes; a qué condición se otorgará el máximo puntaje y a partir de éste, cómo se otorgarán puntos a las demás condiciones acreditadas por los

oferentes.


Experiencia específica

a. Detallar cuál es la experiencia específica que debe demostrar el oferente, y mediante qué documento.

b. Se observarán las mismas previsiones establecidas para el parámetro de experiencia general del proponente.

c. La Entidad Contratante se asegurará que la experiencia específica solicitada esté directamente relacionada con el

objeto de la contratación.


Experiencia del personal técnico

a. Para el personal técnico principal, se deberá establecer y dimensionar cuál es la experiencia que debe acreditarse, y mediante qué documentos será demostrada.

b. La experiencia solicitada se definirá respecto de un período de tiempo y asociado a un número, plazo o monto contractual de proyectos en los que el profesional participó a partir de un mínimo (si se definió en la etapa cumple / no cumple, ésta sería la base), considerando las siguientes condiciones:

c. Respecto del tiempo: No se circunscribirá a un período inferior al de los últimos 5 años. (ej.: no se podrá requerir determinada experiencia en los últimos dos años..., el mínimo debe ser 5 años) y en ningún caso se fijará un límite máximo de quince años para la experiencia a acreditar.

d. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relación a montos contractuales de proyectos en los que han intervenido, se fijará un valor a justificar a partir de la condición de un mínimo acorde con el monto de la obra a contratar, en ningún caso se fijara un límite superior.

e. Se establecerá con claridad si la experiencia se debe acreditar individualmente o de forma acumulada entre varios proyectos. Si fuera acumulable, se determinará el número y monto mínimo de los proyectos que podrán considerarse para este procedimiento.

f. La experiencia se evaluará en relación al objeto

contractual en su conjunto y no con relación a rubros



particulares.

g. La metodología de ponderación debe señalar cómo se otorgarán los puntajes; a qué condición se otorgará el máximo puntaje y a partir de éste, cómo se otorgarán las calificaciones al personal de los otros oferentes.

h. La experiencia adquirida en relación de dependencia (sea pública o privada) será reconocida de conformidad con la definición del parámetro que se haya adoptado (tiempo o

montos).


Oferta económica

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario

establecerlo.


Criterios generales

En todos los casos se debe identificar la metodología para otorgar el máximo puntaje y, a partir de éste, como se ponderarán las calificaciones para los demás oferentes.

a. La metodología debe estar íntegramente desarrollada, de tal modo que no haya lugar a confusión o discrecionalidad en su aplicación. Debe ser universal y aplicable a cualquier condición de tal modo que arroje siempre resultados reales y coherentes con la condición evaluada.

b. En este pliego se señalará la fórmula de ponderación a utilizar para la valoración, identificando los parámetros que la

componen.


4.1.3.1Experiencia General (10 puntos)


Se calificará con diez (10) puntos a la o las ofertas cuyos montos de ejecución de trabajos en obras de ingeniería, en los últimos diez años (sumados), sean iguales o superiores al 60 % del monto total del presupuesto referencial. A las demás ofertas que no lleguen a ese monto, se calificará en forma proporcional, tomando como base el presupuesto referencial.


En caso de asociaciones o consorcios, se sumará la experiencia de cada asociado hasta llegar al monto solicitado en los últimos 10 años. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, ésta se acreditará presentado la constitución legal del consorcio en la que se demuestre que su participación (acciones), fue superior al 30%.


4.1.3.2 Experiencia Específica (10 puntos)


En este rubro se pretende valorar la experiencia específica en construcción de proyectos similares a la presente convocatoria, para lo cual se aplican los siguientes criterios de valoración:


En la experiencia con relación a montos de ejecución de obra, el oferente deberá justificar el 60 % del presupuesto de cada uno de los ítems componentes del proyecto

indicados en la Tabla N°1. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, por ejemplo el oferente obtendrá 2 puntos en el ítem agua potable, si los montos de ejecución de obra (sumados) en los últimos diez años en proyectos de agua potable, son iguales o superiores al 60% de 3’687,352.35 es decir cumplen con el monto exigido en la mencionada tabla N°1._ 2’212,411.41, caso contrario se lo calificará de manera proporcional tomando como base el monto exigido, se procederá de similar manera con cada uno de los ítems.


Se entenderá por obra similar la que tenga características y exigencias similares al proyecto de la convocatoria, como por ejemplo: Regeneración urbana de parques y plazas, Estructura de vías, Obras de Arte, Sistemas de Alcantarillado y Agua Potable, Soterramiento de redes de telefonía y fibra óptica y Soterramiento de Redes de Energía Eléctrica.


La experiencia acumulada se refiere a la adquirida durante los últimos diez años.


TABLA N°1

EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES (10 puntos)


COMPONENTES DEL PROYECTO


MONTO REFERENCIAL

MONTO EXIGIDO(60% MONTO

REFERENCIAL)


PUNTAJE

a)Agua Potable

$3.687.352,35

$2.212.411,41

2

b)Alcantarillado Sanitario y Pluvial


$7.343.239,73


$4.405.943,84

2

c)Regeneración Urbana


$12.408.725,49


$7.445.235,29

2

d)Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica


$4.704.535.01


$ 2.822.721.01

1

e)Redes subterráneas de energía eléctrica


$24.150.288,60


$14.490.173,16

3



Se calificará con el total del puntaje (10 puntos), a la o las ofertas cuyos montos de ejecución de trabajos en obras similares, en los últimos 10 años (sumados) en cada uno de los ítems del a) al e) de la tabla Nº1, sean iguales o superiores al monto exigido.


Para valorar la experiencia, se tomará en cuenta también aquella obtenida por el oferente en situación de dependencia laboral en calidad de Superintendente, para lo cual se solicitará los documentos de sustento.


Se valorará la experiencia del oferente también en el ámbito privado, para lo cual se solicitará los documentos de sustento.


La participación mínima (individual) del oferente en caso de asociaciones o consorcios deberá ser de al menos 30% por cada caso.


Para demostrar experiencia previa del Oferente en proyectos en que haya sido socio en una asociación o consorcio, deberá especificar su participación en porcentaje (%) respecto a la conformación de la sociedad o consorcio, de igual manera indicará el monto total del contrato, para lo cual deberá presentar copia del contrato de asociación o consorcio correspondiente, que será adjuntado como anexo al ítem 1.3 del formulario de oferta.


La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual y se considera exclusivamente los montos que hayan sido subcontratados. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, en calidad de superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron.

La experiencia será debidamente documentada, con copias de actas de entrega recepción provisional, o definitiva para proyectos concluidos, o su equivalente para las empresas extranjeras, debidamente legalizados.


En caso de que el oferente presente su experiencia en el Sector Privado, ésta se deberá justificar a través de los certificados emitidos por el Representante Legal de la empresa contratante en el que se indique que el oferente laboró en la obra y que es parte del Personal Técnico establecido por el oferente en este proceso y adjuntará copia del contrato de ejecución de obra o acta de entrega-recepción provisional o definitiva, o documento equivalente en el País donde haya sido emitido, de la obra en la cual participó.


Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima y específica se estará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.

4.1.3.3 Experiencia mínima del personal técnico1 (10 puntos): (Un superintendente, ocho residentes, un especialista en ingeniería ambiental y seguridad industrial). Se calificará la experiencia del personal profesional técnico asignado al proyecto con diez (10) puntos, de la siguiente manera:



1 Para la evaluación de los títulos profesionales del personal técnico requerido, el personal técnico deberá presentar copia del título profesional de acuerdo al perfil propuesto por el oferente, en el caso de profesionales extranjeros, se aceptará su equivalente en el País de origen, que justifique la actividad a desarrollar en el proyecto.


a) Ing. Civil Superintendente.- 3 puntos.- Se le asignará 3 puntos al oferente que se haya desempeñado como Superintendente, fiscalizador o residente por un período mínimo de 6 meses y que el monto de obra en los últimos 10 años (sumados) haya sido superior o igual al 40% del monto referencial de este proceso.


Si la oferta no cumple con el monto exigido, se la calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


Se entenderá por obras similares: Obras de regeneración urbana en plazas, parques; Construcción de aceras con terminado en baldosa, adoquín, piedra; Obras de infraestructura de canalización de ductos soterrados (redes eléctricas y/o telecomunicaciones); Proyectos viales que incluyan la colocación de estructura de pavimento; Obras de agua potable y alcantarillado.


b) 8 Ing. Civiles Residentes (1 Ingeniero Civil Hidráulico, 1 Ingeniero Civil Vial, 1 Ingeniero Civil con Especialidad en Geotecnia, 1 ingeniero vial con especialidad en tránsito, 1 arquitecto, 1 Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones y 2 Ingenieros Eléctricos). 6.0 puntos


1 Ing. Civil Hidráulico (1.00 punto).- Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como ingeniero hidráulico, por un período mínimo de 6 meses cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior al monto exigido en el componente

a) Agua Potable de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO. Máximo: (1.00) punto.


En el caso de los residentes, se otorgará 0.25 puntos por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


1 Ing. Civil Vial (0.50 puntos).-. Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como ingeniero xxxx en obras civiles, por un período mínimo de 6 meses cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior al monto exigido en el componente c) Regeneración Urbana de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO. Máximo: (0.50) puntos.


En el caso de los residentes, se otorgará 0.25 puntos por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


1 Ing. Civil con especialidad en Geotecnia (0.50 puntos).- Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como ingeniero de suelos o laboratorio, por un período mínimo de 6 meses cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior al

monto exigido en el componente c) Regeneración Urbana de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO.

Máximo: (0.50) puntos.


En el caso de los residentes, se otorgará 0.25 puntos por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


1 Ing. Vial con especialidad en Tránsito y Transporte Terrestre (0.50 puntos).- Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como ingeniero en tránsito, en obras civiles similares al presente proyecto por un período mínimo de 6 meses cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior al monto exigido en el componente c) Regeneración Urbana de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO. Máximo: (0.50) puntos.


Se otorgará un cuarto de punto por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


1 Arquitecto (Reanimación Urbana).- (1 punto). Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como fiscalizador o residente en el área de reanimación urbana, en obras civiles similares al presente proyecto por un período mínimo de 6 meses cuyo monto en los últimos 10 años sea igual o superior al monto exigido en el componente c) Repavimentación y Reanimación Urbana de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO.

Máximo: (1.00) punto.


Se otorgará medio punto por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


1 Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones (0.50 puntos).- Se le calificará la experiencia con medio punto (0.50), si el personal propuesto ha participado como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en obras civiles similares al presente proyecto y cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años (que podrá ser la suma de uno o varios proyectos) sea igual o superior al monto exigido en el componente d) Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO. Máximo: (0.50) puntos.


En caso de no alcanzar el monto indicado, se asignará puntaje de manera proporcional, tomando como base el monto exigido.


2 Ingenieros Eléctricos (2.00 puntos).- Se le asignará un punto para cada uno, se les otorgará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que

hayan participado como ingeniero eléctrico con experiencia en tendido de redes de alta y baja tensión con cocimiento en cámaras de transformación, por un período mínimo de 1 año cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior al monto exigido en el componente e) Redes subterráneas de energía eléctrica de la Tabla N°2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TECNICO con un máximo de un punto por cada uno. Máximo: (2.00) puntos.


En el caso de los residentes, se otorgará 0.25 puntos por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


c) 1 Especialista en Ingeniería Ambiental (0.50 puntos).-Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como coordinador y/o fiscalizador ambiental, en obras civiles similares al presente proyecto por un período mínimo de 6 meses cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior a quinientos mil dólares (USD 500 000). Máximo: (0.50) puntos.


Se otorgará un punto por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


d) 1 Especialista en Seguridad Industrial (0.50 puntos).- Se le asignará un cuarto de punto (0.25) por cada proyecto en el que haya participado como coordinador y/o fiscalizador en seguridad industrial, en obras civiles similares al presente proyecto por un período mínimo de 6 meses cuyo monto de ejecución en los últimos 10 años sea igual o superior a quinientos mil dólares (USD 500 000). Máximo: (0.50) puntos.


Se otorgará un punto por cada proyecto que cumpla con el monto exigido, caso contrario se calificará de manera proporcional, teniendo como base el monto exigido.


NOTA 1:

Se entenderá por obras similares, la participación en la construcción de proyectos viales en general con movimiento de tierras, construcción de pavimentos, obras de arte, construcción de sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios, proyectos de regeneración urbana, soterramiento de redes de energía eléctrica, telefonía y fibra óptica; de acuerdo a la tabla N°2 que incluye los montos referenciales exigidos, en los últimos diez (10) años.


TABLA N°2

EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES PERSONAL TÈCNICO(10

puntos)


COMPONENTES DEL PROYECTO

MONTO REFERENCIAL POR

COMPONENTE


MONTO EXIGIDO

a)Agua Potable

$3.687.352,35

$1.106.205,71

b)Alcantarillado Sanitario y Pluvial

$7.343.239,73

$2.202.971,92

c)Regeneración Urbana

$12.408.725,49

$3.722.617,65

d)Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica


$4.704.535.01


$470.453.50

e)Redes subterráneas de energía eléctrica


$24.150.288,60


$7.245.086,58



NOTA 2:

La experiencia del personal técnico, será debidamente documentada, a través de las hojas de vida o currículo vitae del personal propuesto, certificados por el oferente y mediante copias de las actas de entrega recepción provisional o definitiva de la entidad contratante, en donde conste la participación del personal propuesto; o, certificados otorgados por una autoridad competente de la entidad contratante del proyecto (desde la máxima autoridad hasta un nivel Director de Área afín al proyecto presentado).

NOTA 3:

En caso de que el oferente presente para certificar la experiencia técnica del personal en el Sector Privado, ésta se deberá justificar a través de los certificados emitidos por el Representante Legal de la empresa contratante en el que se indique que el Técnico laboró en la obra y que es parte del Personal Técnico establecido por el oferente en este proceso y adjuntará copia del contrato de ejecución de obra o acta de entrega- recepción provisional o definitiva, o documento equivalente en el País donde haya sido emitido, de la obra en la cual participó.

Para valorar la experiencia, se tomará en cuenta también aquella obtenida por el oferente en situación de dependencia laboral en calidad de Superintendente, para lo cual se solicitará los documentos de sustento.

Se valorará la experiencia del oferente también en el ámbito privado, para lo cual se solicitará los documentos de sustento.

Para todo el personal técnico se presentará la carta de compromiso según el modelo indicado en el capítulo III sección II, formulario 2, ítem 2.1 de los pliegos.

La hoja de vida detallará la experiencia en la construcción de obras similares, según el numeral 4.1.5 Sección III Condiciones del Procedimiento y el modelo de formulario 2 ítems 2.2 de la Sección II.


La ejecución de obras similares será acreditada con la documentación correspondiente, como certificaciones, contratos o actas de entrega-recepción definitiva debidamente protocolizadas.


4.1.3.4 Metodología y Cronograma (25 puntos):

Para la calificación se tomará en cuenta lo siguiente:

a) Plazo de ejecución de las obras (3.00 puntos)

Si los oferentes proponen plazos menores al máximo estipulado en los Pliegos, se calificará con un máximo de tres (3.00) puntos de acuerdo a los parámetros establecidos en el siguiente cuadro y que se deberán presentar en el ítem 1.7 del formulario de oferta:


Criterio #


Factor


Sub-factor

Puntos (mínimo -

máximo)

Puntaje (Máximo)


1


Menor Plazo

El oferente para puntuar deberá como mínimo bajar un mes de plazo en su oferta y como máximo dos meses.


0.75-1.50


1.50


2


25 % Equipo Adicional al Mínimo

Se otorgarán 1.5 puntos a la oferta o las ofertas que presenten por lo menos un

25% de equipo principal adicional al mínimo



1,50


Para el criterio #1 se otorgará 1.50 puntos a la oferta de menor plazo. Únicamente para el criterio 1, se calificará a las demás ofertas en forma proporcional, tomando como base la oferta de menor plazo. El oferente adjudicado que presente un plazo menor, durante la ejecución de la obra no podrá solicitar prorroga de plazos por ningún concepto, salvo motivo de fuerza mayor y aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante, caso contrario se someterá a las multas previstas por incumplimiento del plazo contractual.


Si las compañías ofertan un plazo similar al indicado en estos pliegos, es decir de treinta meses, obtendrán un punto. El oferente para puntuar, deberá bajar mínimo un mes de plazo en su oferta y como máximo dos meses.


Si se ofertare un plazo menor a treinta meses, éste deberá estar sustentado tanto en el equipo disponible para la obra como el personal calificado para el efecto, indicando los recursos adicionales a los mínimos necesarios para concluir la obra en ese plazo.


Para el criterio #2, se otorgarán 1.5 puntos a la oferta o las ofertas que presenten por lo menos un 25% de equipo principal adicional al mínimo, tal como se indica a manera de ejemplo en el siguiente cuadro. El Oferente definirá cual es el equipo necesario para reducir la duración de las actividades principales y críticas del proyecto.


Las ofertas que no tengan un 25% de equipo principal adicional tendrán un punto. El 25% de equipo adicional podrá ser propio o alquilado y se considerará como equipo mínimo una vez firmado el contrato. El equipo adicional ofertado deberá ser el adecuado para probar la reducción de plazo propuesto.



EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO

N° ORDEN

EQUIPO

CANTIDAD

EQUIPO ADICIONAL

1

Estación Total

2


2

Retroexcavadora, 93 hp min.

6


1

3

Volquete de 12 m3

3

2

4

Volquete de 8 m3

3

1

5

Martillo neumático para excavadora 2700 J min.

2


1

6

Compresor de aire y soplete 2hp min.

1


7

Compactador mecánico (Vibro apisonador) 4hp min.


9


8

Bomba de agua para lodos 10 hp min.

1


9

Cargadora frontal 170hp min.

2


1

10

Motoniveladora 185 hp min.

3


1


11

Vibrador 3hp min.

3

1

12

Módulos de Andamios

10


13

Rodillo vibratorio liso 99hp min.

3


1

14

Tanquero (Camión cisterna) 12 m3 min.

3


1

15

Distribuidor de asfalto 4m3 capacidad min.

3


1

16

Fresadora de pavimento asfáltico 173 hp min.

2


17

Excavadora sobre orugas 22Tn min.

2


1

18

Escoba mecánica 10hp min.

3


1

19

Planta asfáltica con generador 120 tn/h min.

1


1

20

Terminadora de asfalto 150hp (3m de ancho) min.

2


1

21

Bomba de prueba hidrostática

1


1

22

Rodillo hidráulico tándem 99hp min.

3


1

23

Perforadora de hormigón 4hp min.

1


1

24

Planta de asfalto para RAP con generador 120Tn/h min.


1


25

Soldadora de Electrofusión

2

1

26

Máquina de Termofusión

2

1

27

Xxxxx xxxx xx 0 xxxxxxxxx

0



00

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx 8 hp min.


1


3

29

Megger para verificación de las características del cable subterráneo


2


1

30

Máquinas de arrastre (puller) diseñadas para tendido de cables subterráneos con dinamómetro incorporado.


1


31

Montacargas 4Tn mín.

1


32

Equipo de prueba de potencial aplicado(Hi-Pot) 40000 V AC(Equipo VLF a 0.1Hz con mediciones de descargas parciales )

1


33

Malla para tracción de cables

1


34

Equipo porta-bobina para tendido de cable.

1


35

Equipo de poleas para protección y tendido de cables.

1


36

Máquina peladora de cable (Para diferentes calibres)

3


37

Máquina de comprimir conductores.

3


38

Máquina peladora de capa semiconductora.

2


39

Torquímetros

3




total

24


Nota: El equipo y personal adicionales deberán ser incorporados como anexos a los al

ítem 1.11 del formulario de oferta.


Los oferentes deberán presentar la siguiente información: Plazo Ofertado y Factibilidad de Cumplimiento Del Programa De Ejecución Del Proyecto; como parte del ítem 1.7 Metodología de la Construcción, Sección I Formulario de oferta, de la parte III Formularios de Licitación de Obra


c) Descripción de la metodología (17.00 puntos)


Planificación (3.00 puntos): Describir los acuerdos generales del oferente, en caso de tratarse de un consorcio o asociación, definir la distribución de responsabilidades en cuanto a la ejecución de los trabajos. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de dos páginas de narración.

Organización (3.00 puntos): Se deberá presentar la organización del equipo y una gráfica del organigrama del equipo profesional en tamaño xx xxxxx carta. Presentar los planes de cómo se llevarán a cabo las subcontrataciones locales, el programa para la contratación del personal local para la ejecución de las obras (incluyendo proyecciones del personal requerido por tipo de ocupación más relevante), estrategia de relaciones con la ciudadanía, plan para la contratación de personal técnico idóneo, estrategia para establecer la infraestructura de logística, planes de cómo se empleará el equipo disponible localmente o cómo se llevará a cabo la adquisición del equipo necesario para la ejecución de la obra, descripción de los procedimientos que seguirán para la adquisición de permisos y autorizaciones para ejecutar las obras. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de cuatro páginas de narración y las respectivas tablas con los requerimientos de personal en tamaño xx xxxxx carta.

Métodos constructivos (7.00 puntos): Descripción de los métodos constructivos propuestos para los componentes del Proyecto, agua potable, alcantarillados, redes subterráneas de electricidad y telefonía, regeneración urbana. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de seis páginas de narración y diagramas ilustrativos en tamaño xx xxxxx hoja, el oferente deberá indicar la tecnología a utilizar en los métodos constructivos, la tecnología a utilizar debe ser de última data, que garantice la eficiencia en los trabajos y que no cause daños en el medio ambiente.

Cronograma de ejecución del proyecto (1.00 punto): Presentar el programa de ejecución de todo el proyecto, en formato de diagrama tipo Xxxxx mostrando las actividades más relevantes con sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos de xxxxxxx y la identificación y programación de los principales hitos del proyecto. Este cronograma difiere del Cronograma Valorado de trabajos presentado en el ítem 13 del formulario de oferta, que se realiza por la totalidad de los rubros del presupuesto. El Cronograma de Ejecución del proyecto será hecho en base a actividades principales, como se indica en el cuadro siguiente. La información debe ser presentada en el número de páginas que el oferente considere necesario.


CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO

Actividad

Referencia

OPERACIONES PRELIMINARES


AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

REDES SUBTERRÁNEAS DE ELECTRICIDAD


REDES SUBTERRÁNEAS DE TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA

REGENERACIÓN URBANA


Recursos programados para la ejecución de la obra (1.00 punto): Describir los recursos más relevantes que incluyen los equipos claves, equipo para la construcción de la vía, equipos de excavación, encofrados, etc. y su utilización, los estados de los equipos, la proyección de demanda de profesional técnico y personal no-calificado en formato tabular y gráfico, identificar y describir los frentes de trabajos que se planean emplear para las actividades más relevantes del proyecto y las cuadrillas especializadas (en especial cuando se ejecutan varios frentes simultáneos) y la descripción del equipo técnico y gerencial del proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de tres páginas de narración, más tablas y diagramas que se consideren necesarias en tamaño xx xxxxx hoja.

En caso de ofertar plazos menores al referencial deberá detallarse el personal calificado adicional, que el oferente incorporará en esta sección.


Producciones, rendimientos o avances considerados en la Oferta (1.00 punto): Identificar y sustentar (con cálculos de respaldo) las producciones, rendimientos o avances para las actividades más relevantes del proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de tres páginas de narración y una breve descripción de los cálculos de sustento.

Plan de logística: (1.00 punto): Describir cómo se llevará a cabo la logística para la extracción, manejo y depósito de materiales productos de las excavaciones y los escombros de la construcción; para el suministro, almacenaje y transporte de los materiales más relevantes para la construcción así como transporte y disposición final de desechos peligrosos. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de dos páginas de narración y si es necesario diagramas o mapas ilustrativos en tamaño xx xxxxx carta.

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.


d) Cronograma valorado de trabajos (05puntos):


Presentar el programa de ejecución de todo el proyecto, en formato de diagrama tipo Xxxxx mostrando todas las actividades del proyecto con sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos de holgura y la identificación y programación de los principales hitos del proyecto (3.00 puntos).

Se presentará además el cronograma de uso de equipo y personal, el cronograma deberá tener correcta concatenación entre la secuencia de ejecución de los rubros y rendimiento establecidos, el cronograma propuesto deberá tener relación con los análisis de precios unitarios, el personal y el equipo propuesto y la utilización de equipos (2.00 puntos).

Por ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las cantidades por el número de períodos propuestos.

Si existiera inconsistencia en el cronograma propuesto se calificará con 0 puntos.


4.1.3.5 Oferta económica (45 puntos)

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje.


PO= (Oferta económica de menor valor x 45) / oferta económica presentada


Dónde: PO= Puntos obtenidos.


En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.


Para la valoración se observarán los siguientes criterios:


Parámetro

Valoración

Experiencia general

10 puntos

Experiencia específica

10 puntos

Experiencia del personal técnico

10 puntos

Metodología y Cronograma

25 puntos

Oferta económica

45 puntos

TOTAL

100 puntos


SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco primeros días de cada mes y serán aprobadas por ella en el término de cinco días adicionales, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.


Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.


El contratista deberá intervenir en tramos máximos de 200m, con la finalidad que todos de los beneficiarios del proyecto no se encuentren a una distancia mayor de 100m de un área de acceso o movilidad por posibles emergencias o imprevistos que puedan suscitarse.


El contratista ejecutará la obra con un mínimo de seis frentes de trabajo simultáneos en dos jornadas de 6h00 a 22h00 ininterrumpidamente, siete días a la semana.


El contratista deberá incorporar en mano de obra, como mínimo el 60% de trabajadores de la localidad del proyecto, a través de la bolsa global de trabajo y emprendimiento.


El contratista deberá cumplir con el plan de manejo ambiental y manual operativo aprobado.


Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, puentes peatonales en vías y acceso a viviendas, cerramiento perimetral, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y serán considerados gastos generales del contrato, así como también la limpieza final de la obra.


Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega- Recepción Definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

Durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva, el Contratista deberá mantener en el área de trabajo las instalaciones y los equipos necesarios para realizar las adecuaciones y/o reparaciones y el mantenimiento de los trabajos contratados.


Prevención de Accidentes: Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros).


La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la Codificación del Código del Trabajo y por el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.


Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.


El Contratista debe proteger y liberar de responsabilidad al Municipio xx Xxxx y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento xx xxxxx u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

El contratista debe solicitar los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos, como en la presente obra, afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Es de responsabilidad del contratista brindar las facilidades para inspección de las obras; la toma de muestras para pruebas de laboratorio y la realización de los ensayos correspondientes, a costo del contratista, bajo la vigilancia y supervisión de la fiscalización; aplicar las medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Normativa Ambiental.

Los muestreos de calidad de agua, ruido, suelos y aire deben ser realizados por laboratorios contemplados por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana) y sus costos están contemplados en rubros del presupuesto ambiental del proyecto.

Las verificaciones y ensayos previa recepción de las tuberías se lo hará en laboratorios certificados por el INEN.

El contratista deberá asumir la responsabilidad del diseño, implementación, costo, restitución y remoción de señales y dispositivos de seguridad vial temporal para obras y propósitos especiales cumpliendo con el Reglamento Técnico Ecuatoriano (INEN) para señalización temporal de obra.

El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de desperdicios o basura en cumplimiento con el Plan de Manejo Ambiental. Al terminar las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

Dentro de los primeros quince (15) días del plazo contractual, el contratista revisará conjuntamente con el Municipio xx Xxxx la metodología de trabajo y los cronogramas de equipo y personal presentados en su oferta.

El Contratista deberá realizar ensayos de laboratorio para garantizar la calidad de los materiales componentes de los productos finales de la obra; y que deberán cumplir con la normativa que corresponde a este proyecto, así como a normativa vigente en el país y estándares internacionales.

El contratista está en la obligación de capacitar y entrenar al personal de UMAPAL en base a las técnicas utilizadas para instalación y mantenimiento de las tuberías (PEAD).

Todos los costos relativos a estos ensayos de laboratorio serán cubiertos por el Contratista de Obra y a efectos de validar sus planillas deberán ser incluidos en los costos indirectos del oferente.

Es obligación del Contratista de Obra presentar los ensayos requeridos por Fiscalización, cuya validez deberá ser comprobada por el Fiscalizador.

Es obligación del Contratista presentar los manuales de operación y mantenimiento de los equipos y maquinarias que se instalen en cada uno de los componentes del Proyecto (agua potable, alcantarillados, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc.).

El contratista está obligado a cumplir con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Gobierno Provincial xx Xxxx y procurar el menor impacto negativo al medio ambiente del Área de Influencia Directa (AID), Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, a la Seguridad y a la Salud tanto del personal de la empresa, como de la población beneficiada por el proyecto, para lo cual deberá:

Disponer de una minuciosa planificación, logística y coordinación con el fin de determinar los procesos constructivos más adecuados y que no generen impactos negativos ambientales, ocupacionales y sociales.

Conocer y respetar las leyes, decretos, reglamentos y demás normativa ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente, tanto local como nacional aplicable al proyecto antes del inicio de obras y durante la ejecución de los trabajos previstos.

Conocer y acatar los lineamientos tanto ambientales, como en seguridad industrial y salud ocupacional emanados por la Fiscalización del proyecto y por la Administración del Contrato (Municipio xx Xxxx).

Implementar todas las medidas de prevención, mitigación y control contenidas el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el efecto.

Priorizar la adquisición de materiales, eligiendo productos con certificaciones ambientales y/o biodegradables.

Capacitar a su personal (técnico y personal de trabajo), por medio de capacitaciones, charlas, avisos (informativos, preventivos, prohibitivos), sobre temáticas en; medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional.

Los costos en que el Contratista deba incurrir para cumplir con los requerimientos prescritos en las especificaciones ambientales generales, deberán incluirse en los gastos generales del contrato.

En el caso de incumplimiento de una orden por parte de la Fiscalización, la misma podrá ordenar su cumplimiento con cargo al Contratista, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las especificaciones tanto ambientales, como de seguridad industrial y salud ocupacional generales o particulares, el Fiscalizador podrá ordenar la paralización de los trabajos mientras no se cumpla con ellas.

Xxxx contravención a las normas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional ya sea por el accionar o la omisión del personal que laboran en la obra y que provoquen riesgo o daño al ambiente, a la seguridad y /o a la salud ya sea del personal o de la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, este particular deberá ser puesto de forma inmediata a conocimiento del Fiscalizador, quien procederá conforme a lo estipulado en el contrato.

El Plan de Manejo Ambiental se encuentra dentro del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Gobierno Provincial xx Xxxx, el proyecto así mismo cuenta con la Licencia Ambiental N° 000016, otorgada por la misma autoridad el 02 xx Xxxxxx de 2010. El contratista está en la obligación de cumplir a cabalidad con el Plan de Manejo, las consideraciones de la Licencia Ambiental y las recomendaciones ambientales y sociales establecidas en el contrato de crédito CAF.

5.2 Obligaciones de la contratante:


a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le

corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos y ejecutar la obra sin interrupciones; siendo dé cuenta de la entidad contratante los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso, permisos ambientales y otros conceptos similares.


f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.


g. El Municipio xx Xxxx será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.


h. El Municipio xx Xxxx, será responsable de la contratación de una fiscalización externa mediante concurso público internacional. La CAF deberá otorgar la no- objeción a los pliegos de la misma previamente.


5.3. Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.


5.3.2 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco primeros días de cada mes y serán aprobadas por ella en el término de cinco días adicionales, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha xx xxxxxxx - sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.


MODELO XX XXXXXX DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)



II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS


ÍNDICE



SECCIÓN I


DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


1.1 Comisión Técnica

1.2 Participantes

1.3 Presentación y apertura de ofertas

1.4 Inhabilidades

1.5 Idioma

1.6 Obligaciones de los oferentes

1.7 Preguntas, respuestas y aclaraciones

1.8 Modificación xxx xxxxxx

1.9 Convalidación de errores de forma

1.10 Causas de rechazo

1.11 Adjudicación y notificación

1.12 Garantías



1.13 Cancelación del procedimiento

1.14 Declaratoria de procedimiento desierto

1.15 Adjudicatario fallido

1.16 Suscripción del contrato

1.17 Precios unitarios y reajuste

1.18 Moneda de cotización y pago

1.19 Reclamos

1.20 Administración del contrato

1.21 Transferencia tecnológica

1.22 Fiscalización

1.23 Control ambiental

1.24 Visitas al sitio de las obras

1.25 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

1.26 Letreros de Identificación del proyecto


SECCIÓN II


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS


2.1. Metodología de evaluación de las ofertas

2.2. Parámetros de evaluación

2.3 De la evaluación

2.4 Índices financieros

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL


3.1 Ejecución del contrato



NOTA: Las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, en el marco de la legislación aplicable. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.



II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS


Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicación general para los procedimientos de contratación de obras, por menor cuantía, cotización y licitación, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.


SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.


La Comisión Técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, para análisis de las ofertas presentadas.


1.2. Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, que tengan interés en participar en este procedimiento.


Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación, se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público.


Para la participación en el concurso y hasta antes de la celebración del contrato, no hace falta que las empresas extranjeras estén domiciliadas en el Ecuador, pero deberán acreditar un representante legal en el país y domiciliarse una vez que el contrato sea adjudicado.


Los concursantes participarán con la presentación de una sola oferta, ya sea en forma individual o dentro de una Asociación o Consorcio.


Para el caso de un compromiso de Asociación o Consorcio se establecen las siguientes disposiciones:


Para participar en el concurso se requiere que las Empresas participantes por asociarse o consorciarse, previamente hayan formalizado legalmente el compromiso de asociación entre ellas.

Para la presentación de la oferta, bastará este compromiso de asociación o consorcio y la designación de un representante único o Procurador Común.

En forma previa a la celebración del contrato, la asociación o consorcio adjudicado deberá formalizar el Contrato de Asociación o Consorcio, según el caso.

En caso de suscribirse el contrato con una asociación o consorcio, sus integrantes asumirán en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica, legal y económica del cumplimiento del contrato.

Los miembros de la Asociación designarán de entre ellas a la compañía que actuará como Empresa Principal o Líder, encargada de coordinar y responder por la Asociación frente a la Entidad Contratante en todos los aspectos relacionados con la ejecución del Contrato, y que deberá mantener en todo momento y durante la vigencia del mismo, una participación mayoritaria en la Asociación.

Ninguno de los miembros de la Asociación o Consorcio puede tener menos del 30% de porcentaje de participación en la misma.


En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.


1.3 Presentación y apertura de ofertas: Se presentará en forma física en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica en el lugar, en la fecha y hora indicadas en la convocatoria. La oferta deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma del proceso.


Se deberá tener en cuenta lo siguiente:


a) Los documentos deberán ser legibles, escritos en forma clara, completa.

b) Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras, a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

c) El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en los pliegos en la parte III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS Sección I, II, III y VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador con la condición de que la información sea la que se solicita.

d) Los documentos se presentarán debidamente encuadernados, foliados y rubricados por el oferente y en el orden descrito en estos pliegos, en dos ejemplares:


Original: Los documentos otorgados en el extranjero se deberán presentar con el apostillado o legalizados ante la autoridad ecuatoriana competente en el extranjero; y,

Copia: Este ejemplar contendrá una copia simple de todos los documentos del original.


e) Únicamente el oferente adjudicado deberá entregar copias notariadas de los documentos que se requieran para la elaboración del contrato respectivo.


Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas será público.


Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.


De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información:


a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;


1.4. Idioma de la oferta.- La oferta y sus documentos así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en idioma Castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior, deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación de la autoridad competente. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma.


1.5. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.


De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.


1.6. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.


1.7. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica a través de ella se dé la respuesta a su inquietud o consulta. Los oferentes además de digitar las preguntas en el campo establecido en el portal institucional, deberán subir como archivo adjunto la o las preguntas mediante oficio dirigido a la máxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal Institucional del Municipio xx Xxxx, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.


1.8. Modificación xxx xxxxxx: La Comisión Técnica, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del Municipio xx Xxxx, hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del Municipio xx Xxxx, y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.


1.9.Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.


El Municipio xx Xxxx, analizará en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal institucional xxx.xxxx.xxx.xx en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.


Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de los documentos.


Si el Municipio xx Xxxx, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados


1.10. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:


1.10.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios xxx xxxxxx.


1.10.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.


1.10.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.


1.10.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

1.10.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.


1.10.6. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

1.10.7. Si se propone un plazo de ejecución del contrato mayor al solicitado en los pliegos.

1.10.8. Si no se presentare el personal profesional mínimo detallado en el numeral 4.1.3.

1.10.9. Si no presenta la experiencia del oferente y personal técnico solicitada en los numerales 4.1.4 y 4.1.5.

1.10.10. Si no se presentare todo el equipo mínimo detallado en el numeral 4.1.2

1.10.11. Si no presenta el Análisis de Precios Unitarios de todos los rubros de la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios;

1.10.12. Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes en el Ecuador, 30 días antes de la fecha límite de presentación de la oferta;

1.10.13. Por incongruencia del análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios;

1.10.14. Si se varían las cantidades de la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios;

1.10.15. La no presentación de cualquiera de los formularios solicitados o si el contenido de los mismos difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

1.10.16. Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.


1.10.17. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.


1.10.18. Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

1.10.19 Se rechazará la oferta que no cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los pliegos.

1.10.20. Se rechazará la oferta vinculada con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento.


1.11. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.


La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del Municipio xx Xxxx.


1.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.


1.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.


1.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.


El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.


El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.


El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.


1.12.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.


Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica.


La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.


Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.


1.12.4.- Póliza de Seguros: Dentro del término de quince (15) días posteriores a la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá presentar al menos pólizas de seguros que incluyan:


Seguro contra todo riesgo y daños a terceros: Desde la fecha de inicio de las obras, hasta la fecha de entrega recepción definitiva de las obras, el contratista deberá contratar pólizas de seguro, a fin de cubrir los siguientes riesgos:


- Pérdidas o daños, rotura de equipos y maquinaria;

- Pérdida o daños a la propiedad particular; y,

- Lesiones personales o muerte de sus trabajadores o de terceros.


El contratista deberá entregar al Municipio xx Xxxx, para su aprobación, las respectivas pólizas de seguros, por un monto total asegurado de dos millones dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 2.000.000,00), antes de la fecha de inicio de los trabajos. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones necesarios para reponer la pérdida o indemnizar los daños o perjuicios ocasionados.


Las condiciones de las pólizas de seguros serán aprobadas y aceptadas por el Municipio xx Xxxx; y no podrán modificarse sin su consentimiento expreso.


1.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

1.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.


Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.


1.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP.


Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.


1.16. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del Municipio xx Xxxx la Resolución correspondiente, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del Municipio xx Xxxx. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.


1.17. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 del RGLOSNCP.


Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.


Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.


Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, “De los contratos”, Capítulo VII, “Reajuste de precios” de la LOSNCP y en su Reglamento General.


1.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.


1.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.


1.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.


El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas previas a su autorización para la correspondiente gestión de pago.


1.21. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.


1.22. Fiscalización: La fiscalización deberá ser externa y contratada mediante concurso público internacional. Las actividades de fiscalización, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.


La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.


En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

1.23. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.


1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante lo considere o los oferentes lo soliciten, la entidad contratante organizará una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento antes de la fecha límite para la formulación de preguntas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.


En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.


1.25 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.


1.26 Letreros de Identificación del Proyecto: Al inicio de la obra y en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, no reajustado, el Contratista debe suministrar e instalar en los lugares que señale la fiscalización, cuatro (4) vallas metálicas de identificación del Proyecto, de (4.8 x2.4 m), cuyo diseño lo facilitará la Fiscalización.


SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS


2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación. Únicamente en los procedimientos de Menor Cuantía no se cumplirá la etapa de evaluación valorada pues los participantes que cumplieran con las capacidades mínimas serán habilitados para el sorteo electrónico.

2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.


La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del Municipio xx Xxxx sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.


2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas:


a) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los demás procedimientos de contratación de régimen común; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del Portal Institucional del Municipio xx Xxxx.


Se utilizará la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).


Se utilizará la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.


a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología “Cumple/ No Cumple”-


a.1.- Integridad de las ofertas:-


Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:


I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)


El Formulario de Xxxxxx contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,


Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.


De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante podrá escoger y considerar parámetros de entre los establecidos en el SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal técnico, experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso.


Aquellas ofertas que cumplan íntegramente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.


b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-


En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantía) se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.


Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.


Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.


2.4. Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la “Sección IV: Evaluación de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son referenciales.

El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta.


2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.


SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL


3. 1. Ejecución del contrato:


3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos


Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.


3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas y ambientales establecidas en el PMA y en condiciones ambientales y sociales establecidas en contrato de crédito con CAF, así como dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.


En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.


3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.


El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.


3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.


Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.


Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.


3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Puesto que la obra se ejecutará en un sector urbano, el contratista deberá tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes en la zona de intervención, pues la reparación de todos los daños que se causen producto de la construcción del proyecto serán responsabilidad y a costo del contratista.


Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.


El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.


Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.


El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información

relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.


El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.


3.1.6. Obligaciones de la contratante:


a) Designar al administrador del contrato.

b) Contratar a la fiscalización externa del contrato

c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato y durante su ejecución.


3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.


3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.


Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.


El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.


Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.


3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.


3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.


Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.


El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato.


El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.


Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.


3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- La fiscalización del contrato será externa y será contratada mediante el proceso de concurso público internacional. El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien el CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.


El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el

Document Metadata

Filed: May 5th, 2020