CONTRATO DE OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA- LP-013-2019

El Gobierno de la República de Nicaragua ha firmado un Convenio de Financiación para la ejecución del “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua - TECNICA”, financiado por la Unión Europea y administrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El órgano de contratación para este proceso es el Ministerio de Educación (MINED) y se podrá acceder a su perfil a través de la Página Web xxx.xxxxx.xxx.xx.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

Expediente Nº 013-2019, correspondiente a la Licitación Pública Nº TECNICA-LP-013-2019.

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El MINED a través del “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua - TECNICA”, financiado por la Unión Europea y administrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, requiere realizar el procedimiento de Licitación Pública para la “Rehabilitación de infraestructura al centro de formación profesional de Chinandega”.

OBJETO DEL CONTRATO

Descripción y necesidades administrativas a satisfacer

3.1.1.a) Descripción de la necesidad

El MINED para el cumplimiento de sus fines, tiene planteada la siguiente necesidad: “Rehabilitación de infraestructura al centro de formación profesional de Chinandega”, que se resolverá mediante la ejecución del contrato.

3.1.1.b) Objeto

Mejorar la infraestructura en un (1) Centro Tecnológicos del INATEC, para garantizar condiciones de higiene y seguridad de los y las protagonistas, a fin de fortalecer la calidad de la Educación Técnica.

Codificación

Codificación conforme el Catálogo de Bienes y Servicios del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE) de Nicaragua:

ACTIVIDAD 7213:

Servicios de Construcción general

Codificación conforme la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica Europea (Reglamento (CE) No. 204/2002 de la Comisión):

DIVISIÓN 45: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

Grupo 45.2 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Clase 45.21 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Estructura de las obras y lugar de las obras

Un solo Lote:

Lote No.	Sub Lote	Descripción del Lote	Lugar de la obra
1	1.1	Rehabilitación de dormitorios de varones (C,D),	Tecnológico Agropecuario Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Chinandega.
1	1.2	Rehabilitación en cocina.

Los oferentes podrán ofertar el Lote en su totalidad, siempre y cuando sea el total de las cantidades de obras. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se presenta la descripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la forma en que éstas se llevarán a cabo, las obligaciones de orden técnico de correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución, incluyéndose los Alcances de Obras, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Planos y Lista de Cantidades del Lote.

Plazo de ejecución y duración del contrato

El plazo máximo de ejecución de las obras será el siguiente:

Lote No.	Sub Lote	Descripción del Lote	Lugar de la obra	Plazo máximo de ejecución de las obras¹ (Días Calendarios)
1	1.1	Rehabilitación de dormitorios de varones (C,D)	Tecnológico Agropecuario Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx.	60 días
1	1.3	Rehabilitación en cocina.		60 días

El cómputo del plazo de ejecución de las obras se iniciará desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega del Sitio de la Obra y Comprobación de Replanteo de la Obra, conforme lo establecido en el Arto. 237 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España. A tales efectos, la entrega del sitio de la obra y la comprobación del replanteo de la obra deberá realizarse en un plazo máximo de quince (15) días calendarios contabilizados a partir de la firma del contrato. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la inicialmente prevista para dar cumplimiento al plazo fijado salvo que, a juicio del supervisor de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El plazo de ejecución del contrato podrá prorrogarse de mutuo acuerdo y de forma expresa mediante adendum, antes de la finalización de aquél.

Órgano de contratación

El órgano de contratación es el Ministerio de Educación encontrándose delegada la competencia a la Cra. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx – Ministra de Educación. Su dirección es: Centro Cívico “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”, Xxxxxxx, y su dirección electrónica se encuentra en la Página Web xxx.xxxxx.xxx.xx.

El MINED publicará esta convocatoria y la adjudicación en el Portal del SISCAE de Nicaragua, Portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, proceso MINED de Licitación Pública Nº 013 del año 2019.

Conforme el Arto. 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España, el Ministerio de Educación designará a un Comité Administrador del Contrato que se integrará por los miembros siguientes:

El Responsable de la División General de Infraestructura del INATEC, quien lo presidirá.
Un Supervisor de Obras de la División General de Infraestructura del INATEC, el que en adelante se denominará “Supervisor de Obras”.
Un representante del Programa TECNICA. (Titular de la Coordinación del Programa)

El Comité Administrador del Contrato será el responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, además tomará las providencias necesarias para que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones, plazos establecidos y demás obligaciones implícitas establecidas en el contrato. Corresponde a dicho equipo verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de introducir modificaciones, o señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las Garantía/Fianzas o bien la rescisión o resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello

El MINED, a través del Supervisor de Obras, efectuará la inspección en campo, comprobación y vigilancia para la correcta entrega de la obras, ajustándose a lo dispuesto en el presente pliego y el PPTP. El Supervisor de Obras será el enlace de comunicación entre el MINED y el contratista seleccionado.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la supervisión de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, quien tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo de las obras.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el MINED podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Autorización de variantes

No se considerarán variantes u ofertas alternativas.

RÉGIMEN ECONÓMICO - PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO

Presupuesto base de licitación

Lote No.	Sub Lote	Descripción del Lote	Lugar de la obra	Presupuesto Base SIN IVA(US$)*
1	1.1	Rehabilitación de dormitorios de varones (C,D)	Tecnológico Agropecuario Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx.	51,266.82
1	1.2	Rehabilitación en cocina.		51,266.82
TOTAL SIN IVA:				US$51,266.82
TOTAL SIN IVA EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 82/100.

* Impuesto al Valor Agregado (IVA) excluido.

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que determinará por Lote la exclusión y RECHAZO de cualquier oferta por importe superior.

En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, distinto del IVA, que grave o se devengue por razón de la celebración o ejecución del contrato, al tipo impositivo general vigente en el momento de la licitación. Cuando, por cualquier motivo, se reconociera la exención de los impuestos o la reducción de los tipos impositivos, se entenderá minorado en el importe correspondiente el presupuesto y, proporcionalmente, el precio a percibir por el adjudicatario. Éste se reajustará, igualmente, en el caso de que, durante la ejecución del contrato, se modificará el tipo impositivo aplicable.

El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el momento de la licitación, asciende a US$7,690.02 (Siete mil seiscientos noventa dólares con 02/100).

El sistema de determinación del precio de este contrato consiste en precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten.

Distribución de anualidades del gasto derivado del contrato

Ejercicio 2019

US$ 51,266.82

Aplicación presupuestaria

En la aplicación presupuestaria con cargo a la que se atenderán estos gastos, existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del contrato hasta su conclusión, la cual está contemplada en el “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua – TECNICA” y de acuerdo a la siguiente descripción (Resultado, Actividad y Sub actividad):

Resultado 2:	Implementada la oferta formativa de las nuevas carreras para el nivel de Técnico General y Técnico Especialista en establecimientos priorizados del MINED, INATEC e INTECNA.
Actividad 2.4	Realización de cursos de ETFP basados en las nuevas ofertas formativas en centros educativos priorizados del MINED, INATEC e INTECNA.
Sub actividad 2.4.2:	Rehabilitación de infraestructura al centro de formación profesional de Chinandega

Ejercicio con cargo al cual se tramita

El ejercicio al cual se tramita es el corriente, aplicándose su ejecución al presupuesto del año 2019.

TRAMITACIÓN

Ordinaria.

NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo. El proceso de licitación se regirá por este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares-PCAP y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - PPTP), por el Manual de Procedimientos AECID para la intervención TECNICA.

De conformidad a la Resolución de Concesión de Subvención No. 2014/SPE/0000400005, contra las resoluciones de adjudicación dictadas por el MINED, podrán interponerse los recursos que procedan de acuerdo con la legislación nicaragüense. Los órganos jurisdiccionales nicaragüenses conocerán de dichos recursos, para cuya resolución atenderán a lo establecido en la resolución de concesión, ANEXO 1 (Manual de Procedimientos AECID para la intervención TECNICA) incluido y, supletoriamente, a las leyes de contratación del sector público vigentes en Nicaragua.

Los contratos que celebre el MINED se regirán por el marco jurídico aplicable a los contratos del sector público que establece los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.

REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS INTERESADOS

REQUISITOS GENERALES

De carácter jurídico

Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el Arto.71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público de España y cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

La comprobación de estos requisitos se efectuará al examinar la documentación administrativa requerida, sin perjuicio del derecho del MINED a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato.

De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro Público Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social.

De la capacidad económica y financiera y técnica o profesional

La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad de obrar y la solvencia económica y financiera y profesional o técnica necesaria para la ejecución del contrato, lo que se acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en el apartado 8.1 de este pliego.

Prohibición de contratar

Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar en el sector público establecidas en el Arto. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público de España y el Arto. 18 de la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” de Nicaragua, en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones (ofertas). Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del contrato.

Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la que el oferente, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

Normas de Nacionalidad

La participación en los procedimientos de adjudicación de contratos en el marco de la ayuda exterior de la Unión Europea depende de las normas de elegibilidad (nacionalidad y origen) establecidas en la Guía Práctica de Contratos y Subvenciones para las acciones exteriores de la Unión Europea (PRAG). Con base al Anexo A2a al PRAG, en el ANEXO V del presente Xxxxxx se establecen los Países Elegibles y No Elegibles para efectos de nacionalidad de los oferentes. Para acreditar la nacionalidad del oferente, éste deberá aportar Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o Sociedad y sus Estatutos (personas jurídicas), debidamente inscrita en el Registro Público competente, que demuestre la constitución de la empresa en un país elegible. El razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días calendario de haber sido suscrito.

Todos los materiales, bienes y componentes que deban incorporarse o formar parte de las obras permanentes en virtud del contrato de obras están sujetos a las normas de origen. No obstante, dentro de la Guía Práctica de Contratos y Subvenciones para las acciones exteriores de la Unión Europea (PRAG), versión actualizada, se incluye una excepción a la norma de origen de los Bienes y este proceso de contratación se acoge a esta excepción general. La excepción general indica que habrá plena desvinculación de la norma en los contratos de subvención cuyo valor de los productos que han de comprarse sea inferior a 100 000 EUR (CIEN MIL EUROS). Cuando el contrato esté dividido en Lotes, la norma de excepción se aplicará por Xxxx (aplicable únicamente a los Lotes de menos de 100 000 EUR. El importe de las obras y servicios auxiliares no se tiene en cuenta.

DECLARACIÓN DE SERIEDAD DE OFERTA

Los licitadores participantes deberán presentar una Declaración de Seriedad de Oferta a favor del Ministerio de Educación, documento notariado en original, la cual deberá expresar que la oferta será válida durante el período especificado en la solicitud de contratación.

Esta garantía debe tener una vigencia no menor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, la que se podrá ampliar por un plazo de treinta (30) días calendarios adicionales mediante simple requerimiento del MINED; el documento de garantía deberá establecer esta condición.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (licitación pública), de acuerdo con lo previsto en los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España.

CRITERIOS DE SOLVENCIA

Los criterios de solvencia cuyo cumplimiento se exige a las empresas son los que se relacionan a continuación.

En la siguiente tabla se muestra la concreta y precisa solvencia económica y financiera y técnica o profesional que deben tener, como mínimo, las empresas para ser admitidas a la licitación:

Solvencia Económica y Financiera

Documentación acreditativa	Nivel, grado o medida
	Nivel, grado o medida
	Criterio	Parámetros	Condiciones	Admisión a la licitación
Declaración Notariada de la Cifra de negocios anual del licitador o Fotocopia Razonada por Notario Público de los Estados Financieros certificados por Contador Público Autorizado y/o Auditado, correspondientes a los tres (3) últimos años concluidos.	Cifra de negocios global	Cifra de negocios anual del licitador (ingresos ordinarios de la empresa), referido al año de mayor volumen de negocios de los tres (3) últimos años concluidos	Debe ser superior al importe del presupuesto base actual	Se debe cumplir ésta condición

Solvencias Técnicas

Documentación acreditativa	Nivel, grado o medida
Documentación acreditativa	Criterio	Parámetros	Condiciones	Admisión a la licitación
Fotocopia Razonada por Notario Público de CONTRATOS y sus Adendum o facturas, acompañadas de las actas de recepción definitiva de las obras, en donde se pueda comprobar el importe del contrato que haya tenido la empresa que presenta la oferta, correspondiente a las principales obras realizadas y entregadas a satisfacción en los cinco (5) últimos años, que termina en la fecha límite para la presentación de Ofertas, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.	Contratos de naturaleza análoga	Principales obras realizadas en los cinco (5) últimos años	Al menos dos (2) contratos de construcción o rehabilitación de escuelas, aulas, u obras verticales por montos iguales o superiores al presupuesto base actual, y similar del tiempo estimado de ejecución de esta obra.	Se debe cumplir esta condición
Declaración de Principales Equipos de Construcción del que se dispondrá para la ejecución de las obras, utilizando el Formulario 4 del ANEXO I de este PCAP. Se deberá adjuntar copia simple de las facturas de compra del equipo, tarjetas de circulación o de documentos que garanticen la disponibilidad mediante el alquiler o arrendamiento del mismo.	Equipos para Construcción	Cantidad y capacidad del Equipo mínimo requerido	El equipo mínimo requerido serán el siguiente: 1 Camión volquete de 8 metros cúbicos, 1 Compactadora Manual 1 Planta eléctrica de 100-220 v. de gasolina, 1 Soldador de 110-220 V, 1 Camión cisterna para agua Potable, 1 Mezcladora de 2 sacos de cemento y Herramientas básicas para la realización de la obra.	Se debe cumplir esta condición

Personal Clave
Residente de Proyecto
Documentación acreditativa	Nivel, grado o medida
Documentación acreditativa	Criterio	Parámetros	Condiciones	Admisión a la licitación
Fotocopia Razonada por Notario Público de Títulos, Diplomas o Certificados académicos y profesionales del PERSONAL CLAVE.	Formación académica del Residente de Proyecto	Titulación específica en el área de trabajo a desarrollar	Se requiere mínimo un (1) un Residente de proyecto que posea un título académico en ingeniería civil o arquitectura	Se debe cumplir esta condición
Copia de Contratos o Constancias Laborales del PERSONAL CLAVE.	Experiencia General del Residente de Proyecto	Años de experiencia general del Ingeniero Residente el área de trabajo a desarrollar	Como mínimo cinco (5) años de experiencia general o 5 actas de recepción final, una por año.	Se debe cumplir esta condición
	Experiencia específica del Residente de Proyecto	Años de experiencia especifica de haberse desempeñado como Ingeniero Residente en el área de trabajo a desarrollar	Como mínimo tres (3) años de experiencia en obras verticales, o presentar 3 actas de recepción de final de obras verticales, una por año.	Se debe cumplir esta condición

Personal Clave
Maestro de Obra
Documentación acreditativa	Nivel, grado o medida
Documentación acreditativa	Criterio	Parámetros	Condiciones	Admisión a la licitación
Fotocopia Razonada por Notario Público de Títulos, Diplomas o Certificados académicos y profesionales del PERSONAL CLAVE.	Formación académica del Maestro de Obra	Titulación específica en el área de trabajo a desarrollar	Se requiere mínimo un (1) maestro de obra que posea un título técnico en maestro de obra o Certificación ocupacional (Experiencia empírica).	Se debe cumplir esta condición
Copia de Contratos o Constancias Laborales del PERSONAL CLAVE.	Experiencia General del Maestro de Obra	Años de experiencia general del General del Maestro de Obra el área de trabajo a desarrollar	Como mínimo cinco (5) constancias 1 por año (De los últimos 5 años) que acrediten su experiencia.	Se debe cumplir esta condición
	Experiencia específica del Maestro de Obra	Años de experiencia especifica de haberse desempeñado como Experiencia específica del Maestro de Obra en el área de trabajo a desarrollar	Como mínimo tres (3) constancias, 1 por año (De los últimos 5 años) que acredite su experiencia en obras verticales.	Se debe cumplir esta condición

Personal Clave
Tecnico eléctrico
Documentación acreditativa	Nivel, grado o medida
Documentación acreditativa	Criterio	Parámetros	Condiciones	Admisión a la licitación
Fotocopia Razonada por Notario Público de Títulos, Diplomas o Certificados académicos y profesionales del PERSONAL CLAVE.	Formación académica del Tecnico eléctrico	Titulación específica en el área de trabajo a desarrollar	Se requiere mínimo un (1) Tecnico eléctrico que posea un título de técnico medio en electricidad industrial.	Se debe cumplir esta condición
Copia de Contratos o Constancias Laborales del PERSONAL CLAVE.	Experiencia General del Tecnico eléctrico	Años de experiencia general del General del Tecnico eléctrico el área de trabajo a desarrollar	Como mínimo cinco (5) constancias 1 por año (De los últimos 5 años) que acrediten su experiencia	Se debe cumplir esta condición
	Experiencia específica del Tecnico eléctrico	Años de experiencia especifica de haberse desempeñado como Tecnico eléctrico en el área de trabajo a desarrollar	Como mínimo tres (3) constancias, 1 por año (De los últimos 5 años) que acredite su experiencia en área residencial e industrial	Se debe cumplir esta condición

Nota: En el caso de consorcios, las cifras y capacidades correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de solvencia (solvencia económica y financiera y solvencia técnica), siempre que los integrantes del consorcio estén clasificados como empresas de obras (servicios de construcción) en el Registro Central de Proveedores.

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

El MINED acordará la adjudicación basándose en los criterios objetivos que se definen y ponderan en este apartado. Dichos criterios operan en la fase de valoración de las ofertas presentadas.

Las proposiciones de los interesados deberán acreditar la situación de su oferta respecto a cada uno de estos criterios por los medios que para cada caso se indican, a efectos de asignarle la puntuación resultante.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Único criterio de adjudicación: El criterio establecido será 100% sobre el precio más bajo, previo cumplimiento y acreditación de la capacidad de obrar, de la capacidad técnica (Examen Preliminar y Verificación de Solvencias) de la empresa y del cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas (Evaluación Técnica).

NOTA IMPORTANTE:

La Proposición Económica (criterio 1) debe incluirse en el SOBRE 2 (ver acápite 8.2 de este Pliego).

Evaluación y comparación de ofertas

La Mesa de Contratación del MINED, calificará, evaluará y comparará las ofertas por Lote que se ajusten sustancialmente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a las Prescripciones Técnicas Particulares. El método de evaluación será el siguiente:

EXAMEN PRELIMINAR Y VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS: Es el proceso de revisión de los documentos administrativos que acreditan la personalidad y capacidad de obrar, la representación, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica. Determina si las ofertas responden en lo esencial a lo solicitado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y si el oferente cuenta con la solvencia económica y financiera y técnica necesaria para la ejecución del contrato.

La Mesa de Contratación realizará la apertura del SOBRE 1 “Documentación Administrativa” de las ofertas presentadas por los oferentes y examinará el cumplimiento de los documentos y requisitos solicitados en dicho sobre y las clasificará en tres categorías:

Simbología: Cumple (), No Cumple (X), No Aplica (N/A), razonando el cumplimiento o no cumplimiento.

Asimismo, en esta fase se examinarán los criterios de solvencia, conforme el apartado 5.2 de este Pliego, para determinar la acreditación a la licitación.

En el caso de defectos, dudas o faltantes sobre la documentación presentada en el SOBRE 1 “Documentación Administrativa”, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para que los oferentes completen la documentación o subsanen los defectos que la misma contenga.

Cuando lo considere necesario, la Mesa de Contratación se reserva la facultad de requerir al oferente que presente dentro del plazo que se le señale, la documentación original de cualquiera de los documentos incluidos en la oferta, para efectos de comparar los originales con las copias de los documentos incluidos en la misma.

Para este caso no se aceptará la presentación de fotocopias de documentos con razón de cotejo, el cotejo se realizará únicamente con los documentos originales. En caso que el oferente no cumpla con este requisito será declarado no elegible o inelegible.

Así mismo, la Mesa de Contratación cuando lo considere necesario, podrá verificar con la instancia emisora o suscriptora del/los documento(s), si dicho(s) documento(s) fue/fueron emitido(s) por dicha instancia. En caso que la instancia emisora o suscriptora del/los documento(s) manifieste no haberlos emitido o suscrito, la oferta será declarada inelegible.

En el caso de los oferentes extranjeros no residentes, presentar documentos que acrediten la existencia legal de la empresa en el país de origen presentando certificaciones, auténticas y/o apostilla que para estos actos exige la Legislación Nacional.

EVALUACIÓN TÉCNICA: Es el proceso de revisión de los documentos técnicos que el oferente ha presentado, tales como: el cumplimiento de los Alcances de Obras, Especificaciones, Condiciones de Cumplimiento y Lista de Cantidades.

La Mesa de Contratación realizará la apertura pública del SOBRE 2 “Oferta Técnica y Económica”. Posteriormente, la Mesa de Contratación evaluará de forma privada la conformidad técnica de cada oferta. Los resultados se consignarán en una tabla denominada “Matriz de Evaluación Técnica”, que permita responder sustancialmente a todos los elementos especificados en las Prescripciones Técnicas Particulares.

En el caso de dudas a la propuesta técnica, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para que los oferentes respondan las solicitudes de aclaración técnica.

EVALUACIÓN ECONÓMICA: Es la valoración del precio ofrecido por el oferente.

La Mesa de Contratación elaborará una tabla denominada “Matriz de Comparación de Precios”, en la que reflejará el nombre de cada uno de los Lotes objetos de esta licitación, así como la cantidad, nombre de los oferentes participantes calificados, precios unitarios, costo total, monto total adjudicado, posicionamiento (primer lugar, segundo lugar, etc.) y todos los datos que estime conveniente.

En esta matriz, la Mesa de Contratación seleccionará al oferente que haya presentado el precio más bajo, previo cumplimiento y acreditación de la capacidad de obrar, de la capacidad económica y financiera y técnica (Examen Preliminar y Verificación de Solvencias) de la empresa y del cumplimiento de los Alcances de Obras, Especificaciones, Condiciones de Cumplimiento y Lista de Cantidades (Evaluación Técnica). La moneda en la que se evaluarán las ofertas será en Dólares (US$).

Los licitadores podrán presentar el precio de su oferta en moneda Dólares.

Para efectos de evaluación y comparación, así como para la elaboración del contrato, el MINED convertirá todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a Dólares haciendo uso del tipo de cambio con que cuenta el Programa y que esté vigente al momento de realizar la evaluación.

Deberá comprobarse la posible existencia de errores aritméticos en los cálculos y en los totales de las ofertas que se hayan considerado técnicamente conformes. La Mesa de Contratación corregirá dichos errores de la manera siguiente:

Cuando exista una discrepancia entre las cantidades expresadas en cifras y las expresadas en letras, prevalecerán éstas últimas.

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante de la multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario indicado.

Los importes resultantes de esta corrección serán vinculantes para el oferente. En caso de que el oferente no los acepte, su oferta será rechazada.

RESOLUCIÓN DE SUPUESTOS DE IGUALDAD DE PUNTUACIÓN

La adjudicación se hará a la oferta económica más ventajosa. En caso de empate entre dos o más propuestas, la propuesta de adjudicación se hará mediante sorteo de insaculación.

PROPOSICIONES TEMERARIAS O DESPROPORCIONADAS

Conforme el Artículo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España, se determinará que una proposición no puede ser cumplida por considerarse temeraria o desproporcionada, conforme los siguientes criterios objetivos:

Cuando, concurriendo un solo oferente, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de veinticinco por ciento (25%).

Cuando concurran dos oferentes, la que sea inferior en más del veinte por ciento (20%) a la otra oferta.

Cuando concurran tres oferentes, las que sean inferiores en más xxx xxxx por ciento (10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más xx xxxx por ciento (10%) a dicha media. En cualquier caso se considera desproporcionada la baja superior a veinticinco (25%) por ciento al presupuesto base de licitación del Lote que se evalúa.

Cuando concurran cuatro o más oferentes, las que sean inferiores en más xxx xxxx por ciento (10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más xxx xxxx (10%) por ciento, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la Mesa de Contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos

ANUNCIO DE LICITACIÓN

La licitación se anunciará a través del Portal del SISCAE: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, y en la página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua (xxx.xxxxx.xxx.xx), además en un diario de circulación nacional.

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

Los pliegos estarán disponibles en los sitios siguientes:

El Portal del SISCAE: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, proceso MINED de Licitación Pública No. 013 del año 2019.
En la página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua (xxx.xxxxx.xxx.xx), publicado el link para acceder a los documentos.
División de Adquisiciones del MINED, ubicada en el Módulo “T”, planta alta, Centro Cívico “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

VISITA OPCIONAL AL SITIO DE LAS OBRAS

Dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas se recomienda que los oferentes realicen una visita al sitio de las obras. Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el sitio de la obra y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. Los oferentes entienden y aceptan que no podrán solicitar modificaciones al contrato de ejecución de las obras pertinentes, aduciendo desconocimiento del sitio de las obras.

Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos 2 días hábiles a la fecha límite de recepción de las ofertas.

La fecha, hora y lugar para llevar a efecto la visita al sitio de las obras son:

Xxxx Xx.

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxx

Contacto

Fecha y Hora

1.1

Rehabilitación de dormitorios de varones (C,D)

Chinandega

Del Rastro Municipal, 2Km al sur, Ciudad de Chinandega

Arq. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Ing. Digna Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 14 xx xxxx

1.2

Rehabilitación en cocina.

8353-6060/ 8543-0005

10.30 am

ACLARACIONES A LOS PLIEGOS Y REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN

La fecha límite fijada para la recepción de solicitud de información adicional o consultas al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizará de acuerdo al Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV).

Los potenciales oferentes que hayan adquirido por cualquier medio el Pliego, podrán realizar las consultas y/o aclaraciones del mismo, mediante comunicación escrita, sea por medio de carta directa a la División de Adquisiciones ubicada en el Centro Cívico “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”, Xxxxxx “T”, planta alta, o a los correos electrónicos xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, y xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx . Toda consulta fuera del período establecido en el Calendario Estimado de Contratación no será atendida por la Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación a través de la División de Adquisiciones, responderá a todas las solicitudes de aclaración al Pliego que hayan sido recibidas dentro del plazo arriba indicado. Las respuestas a estas consultas se realizarán sin identificar su procedencia a través de Portal del SISCAE: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, proceso MINED de Licitación Pública Nº 013 del año 2019, conforme el período establecido en el Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV).

REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN: Habrá una reunión de homologación a los Pliegos, de la que se elaborará un acta en la que se deben incluir los acuerdos del caso. Copia del acta se entregará a los oferentes que participen en dicha reunión. Asimismo, el acta se hará llegar a todos los oferentes a través de su publicación en el portal del SISCAE: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, proceso MINED de Licitación Pública Nº 013 del año 2019. La participación de los oferentes en dicha reunión es opcional y se efectuará a las 09:30 a.m. de acuerdo a la fecha indicada en el Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV), en la Sala de Reuniones de la División de Adquisiciones ubicada en el Centro Cívico “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”, Xxxxxx “X”, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxx.

MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS

El MINED podrá en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas y por cualquier motivo, sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente interesado, realizar:

Modificación simple: El MINED podrá realizar una modificación simple a los Pliegos cuando no cambie el objeto de la contratación, ni constituya una variación fundamental en la concepción original de ésta; en este caso, se mantendrá el plazo original acordado en el Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV).

Modificación sustancial: El MINED podrá realizar una modificación sustancial a los Pliegos cuando introduzca una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo de presentación de ofertas deberá ampliarse hasta por un cincuenta por ciento (50%) del plazo originalmente establecido, a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas.

Las modificaciones a los Pliegos se publicarán en el Portal del SISCAE: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, proceso MINED de Licitación Pública Nº 013 del año 2019.

PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DOCUMENTACIÓN

La presentación de proposiciones supone aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego. (Arto. 139.1 y 2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España).

Las ofertas se presentarán redactadas en idioma español, o traducidas oficialmente a esta lengua.

Cada oferente no podrá presentar más de una proposición sin perjuicio de lo dispuesto en los Artos. 142 y 143 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Las ofertas recibidas por el órgano contratante una vez vencido el plazo para su presentación se devolverán, sin abrir, a los oferentes que las hayan presentado.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido o deducido (Arto. 139.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España).

Los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en moneda Dólares.

En cuanto a la forma de presentación se estará a lo dispuesto a lo indicado a continuación.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública. La documentación se presentará en DOS (2) SOBRES CERRADOS, identificados en su exterior con indicación a la licitación a la que concurre y firmado por el oferente o su representante, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, teléfono, fax y dirección de correo electrónico designados por el oferente a fin de facilitar las comunicaciones con el MINED. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. Los oferentes marcarán claramente los DOS (2) SOBRES originales como “ORIGINAL” y con la indicación siguiente:

SOBRE 1: Documentación Administrativa.

SOBRE 2: Oferta Técnica y Económica.

IMPORTANTE: Si los sobres no están presentados, sellados e identificados como se requiere, el MINED no se responsabilizará en caso de que los sobres se extravíen o sean abiertos prematuramente.

***En caso de no aperturar o abrir alguno de los sobres se regresaran al oferente.

Además de la oferta original presentada en DOS (2) SOBRES, el número de copias es: dos (2) copias, las que deberán marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

La documentación a incluir en el SOBRE Nº 1 es la siguiente:

SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa.

A.- Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar y acreditativa de la representación:

Formulario 1 “MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA” indicando la descripción general de las obras que oferta, necesariamente firmada y sellada, deberá ajustarse al modelo incluido como Formulario 1 del ANEXO I de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Certificado del Registro Central de Proveedores (personas naturales y jurídicas nacionales) vigente. A los extranjeros no residentes en Nicaragua les será exigible el Certificado del Registro Central de Proveedores de la República de Nicaragua, emitida por la Dirección General de Contrataciones del Estado, como requisito para formalización del contrato que les hubiere sido adjudicado.

Fotocopia de Cédula de Identidad (personas naturales y representante legal de la empresa) para nacionales, o fotocopia del pasaporte para extranjeros.

Fotocopia de Cédula RUC (personas naturales y jurídicas).

Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o Sociedad y sus Estatutos (personas jurídicas), debidamente inscrita en el Registro Público competente; el razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días calendario de haber sido suscrito. No se aceptará otro documento en sustitución de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad.

Fotocopia Razonada por Notario Público del Poder (personas jurídicas) que señale que la persona que suscribe la oferta, es el representante legal de la empresa, en consecuencia puede comprometerla ante el contratante. Este poder deberá estar inscrito en el Registro Público Mercantil de Nicaragua. El Razonamiento debe ser en original y debe tener una vigencia de treinta (30) días calendarios a partir de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán otros documentos en sustitución del Poder.

Testimonio en Original de la Escritura Pública de “Declaración Notarial”, donde se haga constar expresamente:

Que no tiene impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de Nicaragua.
Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Que conoce, acepta y se somete al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y demás requerimientos del procedimiento de contratación.
Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.

Este testimonio al momento de presentación de la oferta debe tener una vigencia de treinta (30) días calendario de haber sido suscrito. No se aceptarán fotocopias de la Declaración Notarial.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Nicaragüenses, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al oferente, rendida en escritura pública.

B.- Documentación acreditativa de la solvencia económica:

Declaración De Seriedad De Oferta conforme lo indicado en el numeral 4.2 de este Pliego
Solvencia Fiscal vigente: con su timbre fiscal integrado.
Fotocopia Razonada por Notario Público de los Estados financieros certificados por Contador Público Autorizado y/o Auditados, correspondientes a los últimos tres (3) años fiscales. El criterio de solvencia es que la cifra de negocios anual del licitador (ingresos ordinarios de la empresa), referido al año de mayor volumen de negocios de los tres (3) últimos años concluidos, debe ser superior al importe del presupuesto base actual.

C.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional:

Formulario 2 “TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS POR EL OFERENTE” del ANEXO I. Se deberá adjuntar además Fotocopia Razonada por Notario Público de CONTRATOS y sus adendum si hubiese, o facturas, acompañadas de las actas de recepción definitiva de las obras, en donde se pueda comprobar el importe del contrato que haya tenido la empresa que presenta la oferta, correspondiente a las principales obras realizadas y entregadas a satisfacción en los cinco (5) últimos años, que termina en la fecha límite para la presentación de Ofertas, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. El criterio de solvencia es que la empresa presente documentos que comprueben que al menos ha realizado dos (2) contratos de construcción de escuelas, aulas, u obras verticales por montos iguales o superiores al presupuesto base actual, y similar del tiempo estimado de ejecución de esta obra.

Formulario 3 “OBRAS EN EJECUCIÓN, COMPROMISOS CONTRACTUALES Y REFERENCIAS” del ANEXO I de este PCAP.

Formulario 4 “EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” del ANEXO I de este PCAP, con su respaldo correspondiente.

Formulario 5 “LISTA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO” del ANEXO I de este PCAP, con indicación del personal clave propuesto para la ejecución del contrato, indicando el Lote y Sub lote al que será asignado, nombres y apellidos, profesión cargos a desempeñar y % de dedicación al proyecto.

Formulario 6 “MODELO DE CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO” del ANEXO I de este PCAP. La información básica que deberá contener cada Currículo es:

Información personal del profesional (dirección del domicilio, teléfono convencional y celular, correo electrónico de contacto, número de cédula, etc.).
Estudios profesionales realizados con indicación del título obtenido.
Otros estudios realizados (seminarios, talleres o cursos).
Experiencia profesional con indicación del cargo, institución y/o proyecto en que laboró, principales funciones que desempeñó y período en que laboró (mes y año de inicio y mes y año en que finalizó de laborar).

Fotocopias Razonada de Titulaciones académicas y profesionales, así como copia de Contratos o Constancias Laborales o actas de recepción final de trabajos anteriores del personal responsable de la ejecución del contrato.

Fotocopia Razonada por Notario Público de Licencia de la empresa Contratista emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura para la actividad objeto de la contratación, debidamente actualizada.
Fotocopia Razonada por Notario Público de Licencia de cada Gerente de Proyecto, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para la actividad objeto de la contratación, debidamente actualizada.
Estrategia de trabajo (Metodología) explicando cómo ejecutará el proyecto, en la que muestre y justifique los recursos (personal y equipos) con los cuales ejecutará el proyecto, donde señale los siguientes subcriterios:

Organigrama del Proyecto

Ubicación del Centro de Operaciones

Sistema de Seguridad e Higiene Laboral

Administración del Proyecto (Equipo, Personal, Situaciones Climáticas, Suministro de Materiales, Horario Laboral)

D.- Documentación acreditativa de unión temporal de empresas (consorcios):

Declaración firmada por el representante legal de cada una de las empresas que constituyan temporalmente al efecto, en la que se indiquen los nombres y circunstancias de los que las constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, mediante escritura pública, en caso de resultar adjudicatario (en caso que aplique).

PROPOSICIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La documentación a incluir en el SOBRE No. 2 es la siguiente:

SOBRE No. 2: Oferta Técnica y Económica.

A.- Oferta Técnica:

Una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo los alcances de obras, especificaciones y condiciones de cumplimiento, planos, gráficos, de ser necesarios, y lista de cantidades de cada Lote especificaciones, anexando el Formulario 7 “PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA” del ANEXO II de este PCAP.

B.- Oferta Económica:

La oferta económica, necesariamente firmada y sellada, deberá ajustarse al modelo incluido como ANEXO II de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, específicamente el Formulario 8 “Oferta Económica”, Formulario 9 “Presupuesto Detallado” y Formulario 10 “Programa de Requerimiento Financiero".

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas en original y dos (2) copias del SOBRE No. 1 “Documentación Administrativa”, del SOBRE Nº 2 “Oferta Técnica y Económica”, deberán:

Estar dirigidos a la Mesa de Contratación, con atención a la División de Adquisiciones del Ministerio de Educación, ubicado en el Módulo “T”, planta alta en el Centro Cívico “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”.

Llevar el nombre del Programa: “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua - TECNICA”, el número y título de la Licitación Pública.

Los sobres interiores llevarán además el nombre y la dirección del oferente.

Llevar la nota de advertencia de no abrir hasta la fecha establecida para la apertura de oferta.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo de presentación de ofertas será el fijado en el anuncio de licitación y en el Calendario Estimado de Contratación presentado en el ANEXO IV de este PCAP. Las ofertas recibidas por el órgano contratante una vez vencido el plazo para su presentación se devolverán, sin abrir, a los oferentes que las hayan presentado.

VIGENCIA DE LA OFERTA

El plazo en el que queda obligado el oferente, por la oferta que presenta, se fija en ochenta (80) días calendarios, a contar desde la finalización del plazo de presentación.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratación, constituida por el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial tendrá las funciones de análisis y valoración técnica, así como de las actuaciones de calificación de la documentación y aplicación de los criterios de selección, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La Mesa de Contratación elevará a la autoridad superior del Ministerio de Educación la propuesta de adjudicación.

CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación procederá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del RGLCAP, a la apertura del SOBRE No. 1 “Documentación Administrativa” y calificación de la documentación, comunicando los defectos u omisiones subsanables a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o subsanación ante la Mesa de Contratación, siempre y cuando no altere el monto de la oferta, plazo de ejecución.

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia establecidos en la cláusula 5.2 del presente Pliego, con pronunciamiento expreso de los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS

Una vez realizadas las actuaciones anteriores se procederá, en un plazo no superior a veinte (20) días calendarios a contar desde la apertura de la documentación administrativa, a la apertura de proposiciones admitidas (SOBRE 2 “Oferta Técnica y Económica”) EN ACTO PÚBLICO, en el lugar y día que figuran en el anuncio de licitación o calendario estimado de contratación, y a rechazar mediante resolución motivada aquellas proposiciones que incurrieran en alguno de los defectos señalados en el artículo 84 del RGLCAP.

En la apertura de las proposiciones económicas se dará lectura de las ofertas económicas de los oferentes admitidos, descartándose por la Mesa aquellas que careciesen de concordancia con los Pliegos, excedan del tipo de licitación o comporten error manifiesto. La asistencia de los oferentes a la apertura del SOBRE 2 es optativa.

Terminada la lectura de las ofertas económicas, éstas, junto con la documentación técnica correspondiente que remitan los oferentes, se clasificarán por orden decreciente, para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

RENUNCIA O DESISTIMIENTO

Corresponde al MINED por razones de interés público debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, sin que esto implique responsabilidad alguna para este Ministerio sobre cualquier gasto que el oferente haya podido incurrir.

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

El MINED requerirá al oferente cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo xx xxxx (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos previstos en la cláusula 11.5.1. Los correspondientes certificados deberán ser expedidos en original.

Constitución de la garantía definitiva (garantía de cumplimiento de contrato)

El MINED requerirá al licitador cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo xx xxxx (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, constituya a disposición del MINED una garantía de un cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido el IVA. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España. El período de validez de esta garantía tendrá una vigencia que exceda en sesenta (60) días calendarios el plazo de ejecución del contrato y se podrá ampliar hasta por un plazo adicional de treinta (30) días más, mediante simple requerimiento del MINED, y deberá emitirse en forma de garantía bancaria, fianza, cheque certificado, o cheque de gerencia, que sean emitidos por Instituciones bancarias o no bancarias debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el MINED requerirá al siguiente licitador.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 9/2017, relativos al reajuste de garantías; así como lo mencionado en los artículos 113 y 111 de la misma Ley en relación con la ejecución de garantías y la devolución y cancelación de las mismas. En su defecto, la devolución de esta garantía se efectuará dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes después de haber recibido a satisfacción el bien objeto de la contratación.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El MINED no podrá declarar desierto el proceso de licitación pública cuando exista una oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Previo a la notificación de la adjudicación, el Ministerio de Educación solicitará la confirmación a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID en Nicaragua, para garantizar que el oferente no esté incluido en la base de datos de exclusión de la Unión Europea. Dicha confirmación será emitida por la AECID con carácter previo a efectuar la contratación correspondiente.

El Ministerio de Educación acordará la adjudicación del contrato en el plazo estipulado en el Calendario Estimado de Contratación del ANEXO IV de este PCAP, previa No Objeción de la AECID a la propuesta de adjudicación (Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación).

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los oferentes y simultáneamente, se publicará en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de la recepción por parte del destinatario, en particular podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los oferentes hubiesen designado al presentar sus ofertas.

En la notificación al oferente seleccionado se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL A LOS OFERENTES NO ADJUDICATARIOS

N/A

RECURSO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

De conformidad a la Resolución de Concesión de Subvención No. 2014/SPE/0000400005, contra las resoluciones de adjudicación dictadas por el MINED podrán interponerse los recursos que procedan de acuerdo con la legislación nicaragüense. Los órganos jurisdiccionales nicaragüenses conocerán de dichos recursos, para cuya resolución atenderán a lo establecido en la resolución de concesión, Anexo 1 (Manual de Procedimientos AECID para la intervención TECNICA) incluido y, supletoriamente, a las leyes de contratación del sector público vigentes en Nicaragua.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El MINED requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a quince (15) días calendarios a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiere formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación requerida en el acápite 11.5.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

ABONO DE GASTOS DECLARADOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Serán por cuenta del oferente seleccionado todos los gastos necesarios para la realización de las obras y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación que no se encuentren expresamente excluidos en el presente pliego.

REALIZACIÓN DE LA OBRA

Ejecución y modificación del contrato

El contratista procederá a la entrega total de las obras en el plazo requerido en este PCAP, salvo que se hubiera ofertado otro inferior, que será, en ese caso, exigible.

Las responsabilidad en la entrega y recepción de las obras serán las previstas para cada una de las partes en el Arto. 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España.

La entrega se entenderá hecha mediante acto positivo y formal del MINED, declarando expresamente recibido las obras.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Responsable del contrato señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución.

Conforme al artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico de España, el responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada será el Comité Administrador del Contrato indicado en el acápite 3.1.5. de este pliego.

Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España y deberán ser formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 9/2017, según establece el artículo 203.3 de la misma Ley 9/2017. En caso de modificación al contrato, ésta deberá de formalizarse a través de adéndum, previa autorización de la AECID.

Limitación y autorización previa de la cesión del contrato y las subcontrataciones

La cesión del contrato estará sometida a los requisitos establecidos por el Arto. 214 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España.

Las subcontrataciones estarán sometidas a los requisitos establecidos en los Artos. 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España, no pudiendo exceder del 50 % del importe de adjudicación, el total de prestaciones susceptibles de ser subcontratadas por el contratista.

El adjudicatario deberá comunicar, anticipadamente y por escrito, al MINED la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la obra que se proponga subcontratar, indicando la razón social y número RUC del subcontratista y la clasificación en el Registro Central de Proveedores que ostente o en su caso justificando suficientemente su aptitud para realizar la parte de la obra, e indicando el porcentaje que suponen las correspondientes partidas sobre el presupuesto de adjudicación.

El personal del subcontratista quedará sujeto en idénticas condiciones que el del contratista a las comprobaciones que el MINED establezca en el ejercicio de las facultadas que le corresponden de inspección y dirección.

RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEFECTOS EN EJECUCIÓN

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 311 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España y de las indemnizaciones que procedan según el artículo 196 de la Ley 9/2017, serán de aplicación al contratista en el caso de ejecución defectuosa, demora o incumplimiento de las condiciones especiales establecidas en el presente pliego, las penalidades administrativas previstas en los artículos 192 al 195 de la Ley 9/2017.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el plan de entrega aprobado, el MINED podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades en la proporción de 0.6 dólares por cada 1,000 dólares del precio del contrato por cada día de demora. La penalización a que se hace referencia, se hará efectiva mediante la deducción de su importe, sin necesidad de previa notificación ni reclamación judicial o extrajudicial. Empero, esta penalización no podrá excederse del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato. De persistir la demora se tendrá el contrato como incumplido.

El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que el MINED pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al oferente.

En el caso de ejecución defectuosa, demora o incumplimiento, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el MINED un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

GARANTÍA DE LAS OBRAS

Constitución de garantía de vicios ocultos

Para proteger al Contratante contra defectos en las obras, que a simple vista no sean detectables y que revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del contrato se requerirá, previo al pago final de las obras, una garantía de vicios ocultos a nombre del Ministerio de Educación. El monto de esta garantía o fianza será de 5% por ciento del monto del contrato, excluido el IVA, con una vigencia de un (1) año. Dicha garantía deberá emitirse en forma de garantía bancaria o fianza, que sean emitidas por Instituciones bancarias o no bancarias debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El contratista adjudicado tendrá obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato, así como los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto de este contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de la información.

OBLIGACIONES DEL MINED

ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA

El pago se hará efectivo mediante pagos parciales, en base a las entregas de avances de obra, debidamente recibidas.

Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción del contratante, éste pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

Adelanto: El contratante entregará al contratista un pago inicial o adelanto que ascenderá a la cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del contrato su vigencia será equivalente al tiempo de ejecución de la obra establecido en el Contrato más treinta (30) días calendario adicionales. Previo a la entrega de este adelanto el contratista deberá entregar al contratante una garantía bancaria de adelanto por anticipo de fondos que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto. La vigencia de esta garantía bancaria por anticipo de fondos, a nombre del Ministerio de Educación, deberá exceder en un mes el plazo de ejecución del contrato la cual podrá ampliarse y la misma será devuelta cuando exista una recepción definitiva del MINED del objeto del contrato o se hubiese amortizado en su totalidad el adelanto. Esta garantía bancaria deberá ser emitida por entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua. Queda a opción del contratista renunciar a la opción del adelanto.

A efectos previstos en el apartado anterior el contratista deberá:

1. Especificar el concepto para el que será utilizado el adelanto ya sea para materiales, instalaciones o equipos.

2. Presentar el Cronograma de Trabajo de la obra actualizado y aprobado por el Comité Administrador del Contrato.

Pago de Avalúo por Avance de Obras: El contratista suministrará todo el personal, equipo y material requerido, para efectuar las mediciones que se necesiten con el fin de determinar las cantidades de trabajo efectuado. En base a estas medidas y de acuerdo con el desglose de cantidades y los precios unitarios ofrecidos en el Presupuesto Detallado, el contratista someterá al supervisor la solicitud de pago correspondiente. El contratante efectuará pagos mensuales al contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación o cuando el contratista cuente con al menos un veinte por ciento (20%) del avance físico financiero. Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados al supervisor de la obra por el contratista en original y dos (2) copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor de la Obra y aprobados por el Responsable de la División General de Infraestructura del MINED. La documentación que el contratista debe presentar al contratante para recibir el pago de avalúo por avance de obras es la siguiente:

Factura de cobro original a nombre del MINED/”Programa-TECNICA”, debidamente firmada por el contratista, con indicación de la numeración de factura, nombre impreso del establecimiento (razón social), dirección del establecimiento, No. RUC, fecha, importe y pie de imprenta.
Avalúo Parcial correspondiente al período (informe de ejecución financiera).
Informe de ejecución física.
Recibo correspondiente por el pago a solicitar.
Memoria de cálculo que soporten las cantidades de obras de las cuales se solicita pago, debidamente revisadas y avaladas por el supervisor.

En el avalúo se deberá mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. Se deberá también indicar las amortizaciones al adelanto (a cada avalúo presentado, se amortizará un veinte por ciento (20 %) del valor del adelanto, hasta cancelar en su totalidad el concepto), la retención para el pago final y lo pagado anteriormente al contratista.‑ El contratante pagará al contratista el valor del avalúo dentro de los treinta (30) días calendarios a la presentación del mismo, siempre y cuando esté correctamente presentado y haya sido revisado por el supervisor y aprobado por el Comité Administrador del Contrato. De no ser así el Comité Administrador del Contrato expresará por escrito las razones por las cuales ha decidido no dar el visto bueno al pago solicitado. La verificación y aceptación del pago final constituye un finiquito tanto de parte del contratante como del contratista sobre cualquier reclamo originado por el contrato, con la única excepción de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final que aún está pendiente y los defectos de material o mano de obra que aparecieren en el trabajo durante el año posterior al pago final.

El pago final y retenciones serán pagados al contratista hasta que haya presentado al contratante una seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo. Si llegara a presentarse algún embargo después del pago final, el contratista reembolsará al contratante todos los gastos en que éste haya incurrido para levantar el embargo incluyendo todos los costos y honorarios legales. Para ello el contratista deberá presentar una declaración notariada que evidencia que no tiene ninguna deuda relacionada con el proyecto y que deslinda cualquier responsabilidad para el MINED.

Los pagos estarán sujetos a las deducciones xx xxx y se realizarán en moneda Dólar de los EEUU.

REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables por ningún concepto.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Finalizada las obras el MINED viene obligado a dar por recibida las mismas, cuando se hayan ejecutado según las instrucciones dispuestas por el MINED y éste haya declarado su conformidad, según lo dispuesto en los Artos. 210 y 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España.

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS

Las garantías constituidas una vez liquidadas, las eventuales responsabilidades con cargo a la misma, serán devueltas de oficio por el Ministerio de Educación, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

PRERROGATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Durante la vigencia del contrato el MINED ostentará respecto al mismo las prerrogativas de interpretación, dirección y resolución, previstas en los artículos 190, 191, 311 y 313 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España.

CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España y por las especificaciones indicadas para este tipo de contrato en el artículo 313 de la citada Ley 9/2017, con las aplicaciones-y los efectos previstos en los artículos 212, 213 y 313 de la misma Ley 9/2017, considerándose además las siguientes causas:

Muerte o incapacidad ocurrida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
Declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
Mutuo acuerdo entre el MINED y el contratista.
Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajo establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
Incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.
Demora en el pago por parte del MINED por plazo superior a 6 meses, según lo establecido en el apartado 6 del artículo 198 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España.
Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuar ejecutando el servicio en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato.

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Directora de la División de Adquisiciones

Ministerio de Educación

Firmado

Fecha:

ANEXO I: FORMULARIOS DE OFERTA (SOBRE 1) Formulario 1: Modelo de carta de presentación de oferta

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

REFERENCIA:
Proceso:	Licitación Pública No. TECNICA-LP-013-2019 “Rehabilitación de infraestructura al centro de formación profesional de Chinandega.”
Programa:	TECNICA.	Institución:	Ministerio de Educación (MINED)
Atención:	Cra. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Responsable de la División de Adquisiciones
Email:	xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, y xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
Dirección:	División de Adquisiciones del Ministerio de Educación, ubicado en el Módulo “T” planta alta, en el Centro Cívico “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”

Estimado (s) señores (as):

Correspondiendo a la invitación a ofertar, con pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), desde ahora, para el caso de que fuera aceptada nuestra oferta, nos obligamos a construir las obras de conformidad a los términos y condiciones establecidas en el PCAP y el PPTP.

Las obras a ser construidas son las siguientes:

Lote	Descripción
[indicar el número del Lote]	[indicar el nombre de los obras]

Es entendido que de ser sujetos de adjudicación nos comprometemos a firmar un contrato formal con el Ministerio de Educación (Contratante), de acuerdo a los precios de la oferta presentada y aceptada, a los documentos del contrato; y a suministrar la garantía definitiva (garantía de cumplimiento de contrato), de anticipo y de vicios ocultos y redhibitorios, a favor del Ministerio de Educación, por los montos especificados y en los plazos y condiciones establecidos en el PCAP y en los documentos de contrato de esta licitación.

Convenimos en mantener esta oferta válida por un período de __________ [el mínimo son 80 días calendarios] días calendarios a partir de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.

Sometemos asimismo, adjunto a esta Oferta, el total y el desglose de las diferentes Etapas y Sub-etapas de (l) (los) alcance(s) de obra(s) objeto de nuestra oferta, indicando las cantidades de obras y costos unitarios que corresponden a cada una, y el Programa de Ejecución Físico y Financiero propuesto para la ejecución de las obras.

De igual manera se adjunta el listado del Personal Clave para la ejecución de las obras, con sus correspondientes Currículum Vitae y la documentación soporte de los Currículos.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato válido hasta que se firme un contrato formal.

La sola presentación de la oferta significa el reconocimiento y aceptación expresa del contratista a los alcances, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en el PCAP y el PPTP. Asimismo entendemos que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta.

Nombre:		Fecha:
Firma:		En calidad de:
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
Dirección de la empresa:
Teléfonos:
Correos electrónicos:

Formulario 2: Trabajos de construcción realizados por el oferente

(Últimos 5 años)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas:

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.
Sólo se deben incluir los trabajos que clasifiquen como de naturaleza similar o relacionados.
Deberán adjuntarse los contratos y finiquitos respectivos.

Descripción breve y precisa de las obras	Monto	Moneda	Fechas			Dueño de la obra
Descripción breve y precisa de las obras	Monto	Moneda	Inicio Mes/año	Fin Mes/año	Años	Dueño de la obra
Nombre del contrato: [indicar nombre completo] Breve descripción del alcance del: [describir el objeto del contrato en forma breve]

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 3: Obras en ejecución, compromisos contractuales y referencias

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas:

En la referencia además del dueño de la obra, se deberá colocar su dirección, teléfono y cualquier otro dato que permita su ubicación.

Descripción de las obras en ejecución o compromisos contractuales	Monto total	Saldo a Ejecutar	Tiempo Contractual	Tiempo Faltante	Solicitar referencia a:

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 4: Equipos de construcción que serán destinados a la ejecución de las obras

(Propiedad o no del contratista)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas:

Llenar este Formulario para el lote que esté ofertando.
El Equipo de este listado debe ser como mínimo el Equipo de Construcción, que se ha indicado en el acápite 5.2 de este PCAP.
Se deberá adjuntar copia simple de las facturas de compra del equipo.
En caso de no tener equipo propio, el oferente podrá llenar este Formulario, con el listado del equipo que alquilará u obtendrá de otras empresas, en cuyo caso deberán incluir la constancia de anuencia del propietario del equipo.
Durante el período de evaluación, la Mesa de Contratación estará facultado por el oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.
Cuando la Mesa de Contratación desee verificar la existencia y estado de cualquier componente del equipo declarado, el oferente deberá acompañarlo hasta el lugar que se encuentre.

Lote No.: _____. Sub Lote No. ____“_____________________”

Tipo	Marca	Modelo	Año	Capacidad	Serie	Propio Si / No # Factura	Ubicación Presente	Condiciones de uso
Tipo	Marca	Modelo	Año	Capacidad	Serie	Propio Si / No # Factura	Ubicación Presente	Muy bueno	Bueno	Regular

El oferente declara que la anterior información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de anuencia del propietario del equipo.

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 5: Lista del personal clave propuesto

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

Notas:

Llenar este Formulario para cada Sub Lote que esté ofertando.
Para cada uno de los miembros de esta lista se deberá confeccionar el Formulario 6: “Modelo de Currículum Vitae del Personal Clave Propuesto”; e incluirse copia de los títulos, contratos y demás soportes relacionados con las tareas que desempeñará en la ejecución de las obras.

Lote No.: _____. Sub Lote No. _____ “_____________________”

Nombre completo	Cargo a desempeñar	Título profesional	% de dedicación al proyecto

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 6: Modelo de currículum vitae del personal clave propuesto

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]

1. Cargo propuesto: [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]

2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]

4. Número de cédula (o pasaporte si es extranjero):

5. Número de licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI):

6. Datos de contacto: [inserte la dirección del domicilio, teléfono convencional y celular, correo electrónico de contacto]

7. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

8. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, títulos obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

9. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 8 – Dónde obtuvo la educación]

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]

Desde [Mes y Año]: ____________ Hasta [Mes y Año] ____________

Empresa: ____________________________

Cargos desempeñados: ______________________________

10. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

________________________________________________ Fecha: _________________

[Firma del profesional propuesto] Día / Mes / Año

Nombre completo del oferente: __________________________

ANEXO II: FORMULARIOS DE OFERTA (SOBRE 2)

Formulario 7: Programa de ejecución física

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

Notas:

Llenar este Formulario para cada Sub Lote que esté ofertando.

Lote No.: _____. Sub Lote No.: _____“_____________________”

Etapas	#	Descripción de Etapas y Sub-Etapas	Unidad de medida	Cantidad estimada	% Pesado	TIEMPO DE EJECUCIÓN
						Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
						Semanas	Semanas	Semanas	Semanas

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 8: Oferta económica

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Proceso:

Licitación Pública No. TECNICA-LP-013-2019 “Rehabilitación de infraestructura al centro de formación profesional de Chinandega.”

Contratante:

Ministerio de Educación (MINED).

Presupuesto de Licitación sin IVA:

Lote No.		Descripción del Lote	Lugar de la obra	Presupuesto Base (US$)*
1	1.1	Rehabilitación de dormitorios de varones (C,D)	Chinandega	51,266.61
	1.2	Rehabilitación en cocina.
TOTAL SIN IVA:				US$51,266.61
TOTAL SIN IVA EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 61/100.

IVA:

El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el momento de la licitación, asciende a US$ 7,689.99 (Siete mil seiscientos ochenta y nueve Dólares con 99/100).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE
Apellidos y nombre del firmante de la Oferta:
Cédula de identidad o equivalente del firmante de la Oferta:
Relación que une al firmante con el oferente²:
Razón social del oferente:
Número RUC del oferente:
Domicilio del oferente:
Teléfonos del oferente:
Fax del oferente:
Correos electrónicos del oferente:

OFERTA ECONÓMICA

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su representado a la ejecución del contrato de la Licitación Pública No. TECNICA-LP-013-2019 “______”, por un monto total de US$___________ (_________________________________________ DÓLARES), IVA excluido, conforme el detalle indicado en el Presupuesto Detallado adjunto [Formulario 9] y Programa de Requerimiento Financiero [Formulario 10] propuestos por nuestra empresa para la construcción de las obras.

A todos los efectos se entiende que dentro de la presente oferta han sido incluidos no solo el precio de ejecución sino también los gastos generales, financieros, cargas fiscales y demás impuestos vigentes en cada momento, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma independiente, excepto en el caso del IVA.

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 9: Presupuesto detallado

(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

Notas:

Llenar este Formulario para cada Lote y Sub Lote que esté ofertando.
El Proyecto entregará a la empresa adjudicada el documento de exoneración del IVA.
Este Formulario se les entregará a los Oferentes de forma digitalizado y en formato Excel, estructurado por LOTE y Sub Lote y con la Lista de Cantidades de Obras incluida.

Lote No.: _____. Sub Lote No.: _____ “_____________________”

Etapas	Descripción de la actividad	Unidad de medida	Cantidad estimada	Costo unitario (US$)			Costo unitario	Costo Total (US$)*
Etapas	Descripción de la actividad	Unidad de medida	Cantidad estimada	Materiales	Mano de Obra	Transporte	Costo unitario	Costo Total (US$)*




























A	Total Costos Directos
B	Indirectos (% de A)						%
C	Administración ( % de A)						%
D	Utilidad ( % de A)						%
E	Sub Total (A + B + C + D)						%
F	Impuesto municipal de Construcción (% de E)						1.00%
G	Costo del proyecto antes de IVA (E + F)						%
H	Impuesto IVA ( % de E)						15.00%
I	Costo del proyecto con IVA (G + H)
	Total
	% de reducción sobre el Presupuesto Base de Licitación:

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Formulario 10: Programa de requerimiento financiero

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

Notas:

Llenar este Formulario para cada Lote y Sub Lote que esté ofertando.

Lote No.: _____. Sub Lote No.: ____ “_____________________”.

Etapa	#	Descripción	Unidad de medida	Cantidad estimada	Costo unitario (US$)	Costo Total (US$)	% Pesado	Adelanto	TIEMPO DE EJECUCIÓN
									Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
									Semanas	Semanas	Semanas	Semanas

Nombre:

Fecha:

Firma:

En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

ANEXO III: MODELO DE CONTRATO

Licitación Pública No. TECNICA-LP-013-2019 “____________________”

Contrato No. __________

Nosotros, XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, mayor de edad, soltera, Máster en Administración de Políticas Públicas, con domicilio en la ciudad de Managua , identificada con cédula de identidad ciudadana número 161-260254-0000B, compareciendo en nombre y representación del Ministerio de Educación (MINED) en calidad de Ministra de Educación, de conformidad a la Ley Número 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley Número 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta Diario Oficial Número 20 del día veintinueve de enero del año dos mil siete, acreditando su representación con Certificación de Acuerdo Presidencial Nº 01-2012 xxx xxxx de enero del año dos mil doce, en adelante denominada “EL CONTRATANTE” y ……………….., que en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATISTA”. Que han convenido en celebrar el presente Contrato denominado Servicio de Obras, sujeto a las siguientes cláusulas y estipulaciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE encomienda al CONTRATISTA y este se obliga a prestar el servicio para la…………….[especificar alcance y especificidades de la obra, según sea el caso], conforme a lo establecido en la oferta presentada por EL CONTRATISTA, la que forma parte integral del presente contrato. La obra de construcción deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas y Alcances de Obras requeridos.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por las obras descritas en la cláusula anterior la suma de……… (US$ ………..), financiado por la Unión Europea y ejecutada bajo la modalidad de Cooperación delegada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), suma que comprende todos los costos, gastos administrativos, equipo y transporte, utilidad e impuesto municipal, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en virtud de lo dispuesto en carta ministerial de exoneración No. ___________,

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Se consideran partes integrantes de este Contrato y se leerán en forma conjunta y tendrán igual fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos: a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus enmiendas; b) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus enmiendas, c) Convocatoria o Invitación a licitar, c) Oferta presentada por costos unitarios, d) Correspondencia entre las partes Contratantes, f) Programación física de ejecución de obras y Programación financiera actualizada, h) Resolución de Adjudicación, i) Garantía de Anticipo j) Garantía de cumplimiento del Contrato, k) Garantía de vicios ocultos, l) Las declaraciones y certificados individuales si los hubiere y las cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato (las condiciones o adendas que se agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las generales), m) planos, n) Bitácora de la Obra, y o) e Informes de Supervisión de Obras. En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato en sí, prevalecerán las estipulaciones contenidas en este último.

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA por concepto de la ejecución de la obra pública en ______________, de conformidad con los montos aceptados en la oferta económica y debidamente revisada por la División Financiera para su revisión y programación de pago sujetándose al programa de pagos de la Tesorería General de la República. Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción del CONTRATANTE, éste pagará a EL CONTRATISTA el valor total del presente Contrato de la siguiente forma:

Pago de Adelanto: El Contratante pagara al CONTRATISTA si este lo solicitara, un pago Inicial o adelanto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de este contrato. Previo a la entrega del Adelanto EL CONTRATISTA deberá entregar al CONTRATANTE la garantía bancaria ejecutable a simple requerimiento, por el 100% del monto del Adelanto establecida en la Cláusula Décima de este Contrato.

Pagos por Xxxxxxx: El contratista suministrará todo el personal, equipo y material requerido, para efectuar las mediciones que se necesiten con el fin de determinar las cantidades de trabajo efectuado. En base a estas medidas y de acuerdo con el desglose de cantidades y los precios unitarios ofrecidos en el Presupuesto Detallado, el contratista someterá al Supervisor de la Obra la solicitud de pago para su visto bueno y posterior remitirá la correspondiente solicitud de pago al Responsable de la División General de Infraestructura del Ministerio de Educación para su aprobación.

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el saldo restante del monto total del Contrato, mediante avalúos mensuales conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación o cuando el contratista cuente con al menos un veinte por ciento (20%) del avance físico financiero, en los cuales se amortizará el valor del adelanto. Esta amortización será del veinte por ciento (20%) del valor total del avalúo, después que los avalúos hayan sido aprobados por EL CONTRATANTE a través de la División General de Infraestructura Escolar. El pago será entregado dentro de los treinta (30) días hábiles después que los avalúos hayan sido aprobados por EL CONTRATANTE a través de la División General de Infraestructura Escolar.

En caso que el contratista no haga uso del adelanto el CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el 100% del monto total por cada avalúo aprobado.

Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por el CONTRATISTA en original y tres copias, los cuales deberán estar en el período, a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación. La documentación que el contratista debe presentar al contratante para recibir el pago de avalúo por avance de obras es la siguiente:

Factura de cobro original a nombre del MINED/”Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua – TECNICA”, debidamente firmada por el contratista, con indicación de la numeración de factura, nombre impreso del establecimiento (razón social), dirección del establecimiento, No. RUC, fecha, importe y pie de imprenta.
Avalúo Parcial correspondiente al período (informe de ejecución financiera).
Informe de ejecución física.
Recibo correspondiente por el pago a solicitar.
Memoria de cálculo que soporten las cantidades de obras de las cuales se solicita pago, debidamente revisadas y avaladas por el supervisor.

Pago de avalúo final. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el avalúo final, una vez que haya presentado el acta de recepción final de la obra y la garantía bancaria de vicios ocultos y Redhibitorios, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato con toda exactitud, características, especificaciones y requisitos señalados en las especificaciones técnicas y alcances de obras, el plazo de ejecución de la obra será de __________ días calendarios, contabilizados tres días después que el CONTRATISTA reciba el respectivo adelanto, la entrega del sitio de los Centros se hará dentro de los cinco (5) días hábiles después de firmado el contrato, los que serán contados a partir de que el Director de Operaciones de la División General de Infraestructura Escolar emita el Acta de Entrega de Sitio, previa firma del contrato. La entrega de la obra se efectuará bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. Se faculta a la División General de Infraestructura Escolar, supervisar que la ejecución de las obras a realizarse sea conforme este contrato, en el tiempo y forma convenidos. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato EL CONTRATISTA o su (s) subcontratista (s) se viera (n) en situación que impida la entrega oportuna, deberá notificar de inmediato y por escrito, al CONTRATANTE, la demora, su duración posible y su (s) causa(s). EL CONTRATANTE, tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo, con o sin liquidación de daños y perjuicios, en cuyo caso la prórroga será ratificada por las partes mediante enmienda al Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia de noventa (90) días calendarios, contabilizados a partir de la entrega del sitio que se hará dentro de los cinco (5) días hábiles después de firmado el contrato, los que serán contados a partir de que el Director de Operaciones de la División General de Infraestructura Escolar emita el Acta de Entrega de Sitio, previa firma del contrato. La ejecución de las obras se realizara en el…………….., en coordinación con la División General de Infraestructura Escolar.

CLÁUSULA SÉPTIMA: IDIOMA.- El idioma Español es el oficial para el cumplimiento e interpretación del mismo. Toda correspondencia y documentos relativos al presente Contrato, deben redactarse en este mismo idioma.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Constituyen obligaciones del Contratista las siguientes: Planos: Según el caso, El Contratista preparará y elaborará por su cuenta planos que indiquen con claridad y detalle, el estado final de las obras que señalen los cambios ocurridos durante la ejecución de las obras.‑ Estos planos deberán ser entregados al El CONTRATANTE en un plazo xx xxxx (10) días después de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. Una vez llenado este requisito se le hará efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran, El CONTRATISTA deberá preparar y presentar para la aprobación de la supervisión, los planos de taller necesarios para todo trabajo que este último crea conveniente detallar para una mejor interpretación. Estos planos deberán ser entregados con la debida anticipación para permitir su revisión y no causar atrasos en la obra.‑ Programa de ejecución física, financiera, listado de materiales, Programa de recursos humanos. El CONTRATISTA presentará quince (15) días después de firmado el presente contrato el programa de ejecución física, financiera, listado de materiales y el programa de recursos humanos. El programa de ejecución física debe indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y sub-etapas de ejecución, en que se ha presentado la obra, así como sus porcentajes de avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de xxxxxx xx Xxxxx. El programa de ejecución financiera deberá indicar los valores estimados que El CONTRATISTA presentará en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentará un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y especificaciones, así como también un consolidado del material por todas las obras y un programa de recursos humanos a emplear en la obra(s).‑ Documentos de contrato y bitácora en el sitio de la obra: El CONTRATISTA deberá mantener en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El CONTRATISTA, deberá proveer un libro de Bitácora. Este Libro de Registro dispondrá de una hoja original y tres copias de la misma, en donde se anotarán las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto, para darle seguimiento y control a la obra. La Bitácora deberá permanecer en la obra y entregarse al CONTRATANTE toda vez que le sea requerido. Toda instrucción, comunicación u otro tipo de anotación escritas en él, deberá ser considerada de carácter oficial y tendrá la misma formalidad que un telegrama o carta. Este libro deberá entregarse al El CONTRATANTE una vez finalizadas las obras.‑ Muestras: El CONTRATISTA suplirá al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los trabajos deberán hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por las muestras solicitadas serán asumidas por El CONTRATISTA en su totalidad.‑ Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será responsabilidad de El CONTRATISTA suministrarse hasta el lugar de las obras a realizar los servicios de agua, energía eléctrica y el consumo por estos servicios serán pagados por su propia cuenta, mediante arreglo con El CONTRATANTE. El CONTRATISTA podrá cobrar proporcionalmente al valor del consumo a otros contratistas, si lo hubiera. El CONTRATISTA proveerá y pagará por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecución y terminación de los trabajos. Los materiales a emplear serán nuevos y acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra será de primera calidad. El CONTRATISTA hará observar disciplina y orden entre sus empleados y no empleará en el trabajo, a personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El CONTRATISTA removerá de la obra a cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor lo estimare conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los preceptos generales del decoro, cortesía y disciplina en sus relaciones con las autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos que El CONTRATISTA no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de la obra, y la calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El CONTRATANTE retendrá el pago por avalúo periódico y correspondiente o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El CONTRATISTA deberá suministrar al El CONTRATANTE para su aprobación la información completa sobre los materiales y artículos que contempla incorporar en la obra.‑ Reglamentos, leyes y regulaciones: El CONTRATISTA deberá estar informado y cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecución del trabajo descrito en los documentos del contrato.‑ Es entendido que El CONTRATANTE, es la Institución encargada de la ejecución del contrato, pero existen otras Instituciones del Gobierno de la República de Nicaragua que tendrán relación con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El CONTRATISTA deberá conocer y cumplir los trámites, impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de las otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos trámites y regulaciones en su oferta Técnico Económica. Correrá por cuenta de El CONTRATISTA todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de obra y otros decretados por el Gobierno de la República. No se reconocerá ninguna variación en el monto del contrato a causa de impuesto alguno que graven al El CONTRATISTA por causa de la obra.‑ No se aceptan excusas por malos entendidos o ignorancia de parte del El CONTRATISTA, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones deberán cumplirse en el caso que existiera en el Contrato alguna condición que estuviera en conflicto con las leyes.‑ Protección del trabajo y de la propiedad: El CONTRATISTA continuamente mantendrá protección adecuada de todo su trabajo, contra daños y protegerá los bienes de El CONTRATANTE contra perjuicios y pérdidas que se originen en conexión con la ejecución del contrato.‑ El Contratista, deberá reparar o reponer cualquier daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de los documentos de contrato o causadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos de contrato.‑ El CONTRATISTA, tomará todas las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de sus empleados y cumplirá con todas las estipulaciones aplicables de las leyes de seguridad y códigos para prevenir accidentes o daños a personas en o alrededor del trabajo. El CONTRATISTA suministrará las protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomará todas las medidas que la supervisión juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del público.‑ El CONTRATISTA, deberá llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales resulten muertes, lesionados o daños que requieran atención médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo.‑ En los casos de emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del trabajo o de la propiedad, el CONTRATISTA podrá actuar según su criterio sin esperar instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o daño.‑ Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento El CONTRATISTA, deberá permitir el acceso al trabajo a los representantes de El CONTRATANTE, y dará facilidades para la Supervisión de los trabajos. El Supervisor podrá requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de destrucción parcial de los mismos, debiendo El CONTRATISTA suministrar todas las facilidades para el efecto. Si se encuentra que los trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por causas imputables al El CONTRATISTA o al subcontratista, correrán por cuenta de El CONTRATISTA los gastos de la destrucción del trabajo y las reparaciones.‑ Daños a terceros: El CONTRATISTA será el único responsable por los daños a terceros que puedan resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o persona directa o indirectamente empleado durante la ejecución de los trabajos.‑ Uso del predio: El CONTRATISTA, ubicará sus implementos, máquinas, herramientas, materiales, construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los límites indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El CONTRATISTA no cargará ni permitirá que se cargue material de ningún tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio de la obra.‑ Limpieza: Durante el tiempo de la construcción, El CONTRATISTA deberá mantener el predio libre de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalización de los trabajos, desalojará y limpiará el predio que utilizó para tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio.-Gerente de Proyecto: El contratista se obliga a mantener por cada lote adjudicado desde el inicio hasta la recepción final de la obra(s) a un Gerente de Proyecto que tendrá la representación y autoridad para actuar en nombre de El CONTRATISTA. El Gerente de Proyecto deberá ser un profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma adecuada y eficiente la dirección del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar. Este deberá supervisar el trabajo realizado por el Ingeniero Residente y avalar las decisiones tomadas por el mismo.

‑ Ingeniero Residente: El CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra de cada sub lote, desde el inicio hasta la recepción final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrá la representación y autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente deberá ser un profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma adecuada y eficiente la dirección del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar, así como también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por parte de El CONTRATISTA.‑ El CONTRATISTA presentará por escrito, a la firma del contrato la solicitud de aceptación por parte de El CONTRATANTE del Gerente de Proyecto y del Ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae de ambos.‑ El Contratista podrá sustituir al Gerente de Proyecto y al Ingeniero Residente, cuando el CONTRATISTA lo requiera previa autorización del CONTRATANTE o cuando exista una solicitud debidamente justificada por parte de El CONTRATANTE. Está solicitud deberá ser atendida de inmediato, entiéndase que en ambos casos esta sustitución no significa la anulación o negociación de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades de El CONTRATISTA. Será su responsabilidad reponer al Gerente de Proyecto y al Ingeniero Residente a lo inmediato, con otras personas que cumpla con los requisitos establecidos por El CONTRATANTE. Requisitos Básicos Ambientales: El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación ambiental durante la ejecución del contrato, así como cumplir lo estipulado en los presentes requisitos básicos ambientales. En caso aplique: Obligaciones: Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del CONTRATISTA, éste deberá construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará. Al finalizar las obras deberá ser retirada y el terreno restablecido a su situación original.- Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción (zanjas para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos y pozos de absorción, etc.) deberán señalizarse con cinta color naranja internacional como medida de precaución para evitar accidentes.- Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberán protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado deberá ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que genera afectación por sedimentación en el territorio.- Queda prohibida la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del sistema de tratamiento de aguas servidas, en xxxx, o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.- Los trabajos de construcción deberá respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a evitar la tala de árboles. Para ello debe contarse con un permiso que será tramitado por el CONTRATISTA. Ante la tala de árboles, el CONTRATISTA deberá reponer por cada árbol talado (3) tres nuevos, hasta la cifra máxima de 25 (veinticinco) árboles. Si las condiciones del terreno no admitiera las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor podrá disminuir el número de árboles a plantar. El CONTRATISTA asumirá la reposición de los árboles que sean talados debido a negligencias o no contemplados en el proyecto.- El CONTRATISTA no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas o prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto.- El CONTRATISTA será el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante los trabajos de construcción, usen los medios de protección adecuados de seguridad laboral, tales como: guantes, cascos, botas, máscaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas de seguridad para altura.- La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la licitación para la construcción de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes de Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construcción y el Medio Ambiente, así como, los requisitos básicos ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de licitación, adjudicación y contratación, por lo que no será válido ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento de los mismos.- Sanciones.- La violación de los requisitos básicos ambientales es causa suficiente para la cancelación del Contrato y solicitar el retiro o descalificación del CONTRATISTA del Registro de Proveedores. En caso que un Oferente o CONTRATISTA incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Adquirente procederá a denunciar dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El CONTRATISTA está obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la cláusula Cuarta y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentación de ofertas, El CONTRATISTA deberá evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los documentos del Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o más de ellos respecto al resto de documentos descritos en la cláusula Cuarta o entre estos y los procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entenderá que al momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la solución adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses del dueño y a la buena práctica de la ingeniería.

CLÁUSULA NOVENA: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- Son Atribuciones del CONTRATANTE las siguientes: Nombramiento del supervisor: El CONTRATANTE deberá nombrar un Supervisor, quien tendrá a su cargo la dirección y supervisión general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Será órgano de comunicación entre El CONTRATISTA y El CONTRATANTE; 2) Será representante de El CONTRATANTE en lo referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales) y financieros de las obras a realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Será uno de los responsables en interpretar los términos de referencias (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares) y condiciones de los documentos de contrato; 4) Podrá sugerir al El CONTRATANTE parar el trabajo parcial o totalmente siempre que sea necesario, para la adecuada ejecución de la obra; 5) Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas; 6) Xxxxx observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7) Recibir por parte de El CONTRATISTA las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.‑ Uso parcial de la obra: El CONTRATANTE podrá hacer uso parcial de la obra sin que esto signifique una aceptación total o parcial de la misma, ni una eliminación o disminución en la multa por día de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte ocupada será responsabilidad de El CONTRATANTE.‑ Derecho a pedir la sustitución del Gerente de Proyecto e Ingeniero Residente: El CONTRATANTE tendrá en todo momento el derecho de solicitar por escrito a El CONTRATISTA, la sustitución del Gerente de Proyecto e Ingeniero Residente cuando esté de por medio la buena marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de las obras ejecutadas como para mantener la disciplina de las relaciones laborales.‑ El CONTRATANTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar la designación del Gerente de Proyecto e Ingeniero Residente propuesto por El CONTRATISTA. Obligaciones del Contratante: Es obligación del Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para que pueda ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado en este Contrato, salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para la terminación unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender temporalmente la ejecución del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.- Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Cláusula Décima de este Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la moneda en caso de incurrir en xxxx en los pagos establecidos, de conformidad con la legislación que rige el contrato.- Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, diseños, necesarios para la ejecución de las obras.-

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS CONTRACTUALES.

Garantía de Anticipo: Fianza o Garantía de Anticipo correspondiente al 100% del valor del adelanto, a nombre del Ministerio de Educación. La Vigencia de esta Garantía deberá exceder en un (1) mes el plazo de ejecución del Contrato la que podrá ampliarse, este adelanto será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, su vigencia será equivalente al tiempo de ejecución de la obra establecido en el Contrato más treinta (30) días calendario adicionales. Queda a opción del contratista renunciar a la opción del adelanto.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista deberá:

1. Especificar el concepto para el que será utilizado el adelanto ya sea para materiales, instalaciones o equipos.

2. Presentar el Cronograma de Trabajo de la Obra actualizado y aprobado por el Comité Administrador del Contrato.

Garantía Definitiva o de Cumplimiento: Equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. La devolución de esta Garantía se efectuará cuando exista una recepción definitiva y satisfactoria de parte del CONTRATANTE del objeto del Contrato. La Vigencia de esta Garantía deberá exceder en tres (3) meses el plazo de ejecución del Contrato la que podrá ampliarse mediante simple requerimiento de la Entidad Adquirente. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 9/2017, relativo al reajuste de garantía; así como lo mencionado en los artículos 113 y 111 de la misma Ley en relación con la ejecución de garantías y la devolución y cancelación de las mismas.

El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al CONTRATANTE como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con respecto al Contrato, en consecuencia, el CONTRATANTE podrá ejercer su derecho a ejecutarla en sede administrativa total o parcialmente. La Garantía/Fianza de cumplimiento será devuelta al CONTRATISTA dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha en que se declare el fiel cumplimiento del contrato, y se hubiesen rendido las garantías post contractuales pactadas, así como los informes correspondientes de finiquito/cierre que demuestren la inexistencia de deudas a cargo del CONTRATISTA.

Garantía/Fianza o Garantía contra Xxxxxx Xxxxxxx: Para proteger al Contratante contra defectos en las obras, que a simple vista no sean detectables y que revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del contrato se requerirá, previo al pago final de las obras, una garantía de vicios ocultos a nombre del Ministerio de Educación. El monto de esta garantía o fianza será de 5% por ciento del monto del contrato, excluido el IVA, con una vigencia de un (1) año. Dicha garantía deberá emitirse en forma de garantía bancaria o fianza, que sean emitidas por Instituciones bancarias o no bancarias debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua.

Si el Contrato sufriere cambios en su valor total o en el plazo de ejecución y vigencia, las garantías ya relacionadas deberán ser ajustadas en la proporción que corresponda, a los cambios efectuados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FACULTADES DE DIRECCIÓN Y CONTROL.- EL CONTRATANTE designa a un Comité Administrador del Contrato que se integrará con los miembros siguientes:

El Responsable de la División General de Infraestructura Escolar del MINED, quien lo presidirá.
Un supervisor de obras de la División General de Infraestructura Escolar o un Arquitecto-Supervisor contratado a través de un contrato de servicios para tal fin, el que en adelante se denominará “Supervisor de obras”.
Un representante del Programa TECNICA.

El Comité Administrador del Contrato asumirá la obligación de conducir oportunamente la ejecución contractual, tomar las providencias necesarias para que el CONTRATISTA se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en este. Corresponde a dicho equipo verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de introducir modificaciones, o señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las Garantía/Fianzas o bien la rescisión o resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello.

La ausencia de ejercicio de las facultades de dirección y control de la supervisión por parte del CONTRATANTE, no exime al CONTRATISTA de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive. EL CONTRATISTA se encuentra obligado a ofrecer al CONTRATANTE las facilidades necesarias para el ejercicio de la dirección y control de la ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGÉSIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.- El CONTRATANTE podrá en cualquier momento y por escrito, podrá sugerir cambios en el contrato si está dentro de los objetivos generales del mismo, sean estas permutas que no alteren el valor del contrato. En el caso de permutas, el Supervisor entregará a EL CONTRATISTA los alcances de obras a permutar, con el fin de que EL CONTRATISTA presente al Supervisor la oferta Técnico ‑ Económica por dichas obras. El Supervisor elaborará un presupuesto estimado con los costos de las obras, el cual le servirá de referencia para analizar la oferta presentada por EL CONTRATISTA.‑ El Supervisor preparará un informe con este análisis para ser revisado por los demás miembros del Comité Administrador del Contrato y la Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, con el fin de que apruebe o desapruebe la realización del trámite para la contratación de las permutas internas. Queda entendido que hasta contar con la aprobación de la Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, EL CONTRATISTA podrá proceder a la ejecución de las permutas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS, GRAVÁMENES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES PATRONALES.- Las partes convienen que son a cuenta del CONTRATISTA todos los tributos, impuestos, derechos y demás gravámenes estatales o municipales, aplicables por la celebración y/o ejecución del presente contrato. Así como, el cumplimiento de las responsabilidades de carácter laboral, especialmente el pago de aportaciones sociales, siendo estas de su exclusiva responsabilidad e intransferibles al CONTRATANTE. Corresponde al CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, servicios y los recursos que se utilizarán en la ejecución de este contrato, sí como el aseguramiento de pago por daños a terceros eventualmente afectados.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL. La cesión del contrato estará sometida a los requisitos establecidos por el Arto. 214 de la Ley 9/2017. El CONTRATISTA no podrá, bajo ninguna circunstancia, ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados de la suscripción del contrato. De caso de ser necesario, EL CONTRATISTA podrá ceder, el presente contrato solamente si el CONTRATANTE expresamente lo autoriza mediante acto motivado que indique las razones de interés público que justifiquen su decisión. La persona a cuyo favor se ceda el contrato administrativo deberá reunir las mismas condiciones exigidas al CONTRATISTA cedente y podrá ser requerido para presentar Garantía/Fianzas adicionales por parte del CONTRATANTE. La cesión del presente contrato se hará observando la forma establecida en el Derecho Común.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SUBCONTRATOS.- Las subcontrataciones estarán sometidas a los requisitos establecidos en los Artos. 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España, no pudiendo exceder del 50 % del importe de adjudicación, el total de prestaciones susceptibles de ser subcontratadas por el contratista. El CONTRATISTA no podrá encomendar, a un tercero, la ejecución total o parcial de las obras que le fueron adjudicado(s). Salvo casusa justificable, el CONTRATISTA podrá acordar con terceros la subcontratación parcial de las prestaciones a su cargo, siempre que, el CONTRATANTE lo apruebe por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles de formulada la solicitud. El subcontratista debe estar inscrito en el Registro de Proveedores y no debe estar suspendido, inhabilitado o afecto a las prohibiciones para contratar con el Sector Público. Aun cuando se autorice la subcontratación, EL CONTRATISTA adjudicado es el único responsable de la ejecución total del contrato. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas al CONTRATANTE. No obstante, el subcontratista que incumpla sus obligaciones será sancionado por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, previo cumplimiento del debido proceso. Las subcontrataciones podrán efectuarse preferentemente a las micros, pequeñas y medianas empresas. En todo subcontrato se entenderán las siguientes estipulaciones: 1.‑ El subcontratista estará ligado con El CONTRATISTA de la misma manera que éste lo está con El CONTRATANTE, de conformidad con los documentos de contrato; 2.‑ Toda solicitud de pago relacionado con un subcontrato será presentada a El CONTRATISTA con anticipación suficiente para que éste a su vez solicite el pago a El CONTRATANTE según el presente Contrato; 3.‑ El CONTRATISTA pagará al subcontratista tan pronto El CONTRATANTE le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.‑ El CONTRATISTA estará obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo trabajo pagado expresamente en el Avalúo, en caso de no existir partida específica en el avalúo, El CONTRATISTA le pagará de tal manera al subcontratista en proporción al trabajo realizado, en la misma relación que lo pagado a El CONTRATISTA por el trabajo efectuado por el subcontratista; 5.‑ El subcontratista deberá presentar cualquier reclamo por trabajos adicionales, extensión de plazos, daños, perjuicios u otras causas en los mismos términos y forma prescrita en las Condiciones Generales por los reclamos de El CONTRATISTA al CONTRATANTE; y 6.‑ Todo subcontrato establecerá el procedimiento para la solución de los conflictos que puedan surgir entre El CONTRATISTA y el subcontratista, sujetándose a la forma estipulada en este Contrato para dirimir discordias entre El CONTRATANTE y El CONTRATISTA.‑ 7.- El sub-contratista responderá solidariamente con el contratista original, por la parte del contrato por la que hubiere sido subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Recepción sustancial de la obra: El CONTRATISTA deberá notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga obras sustancialmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El CONTRATANTE por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la inspección, después de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción Provisional, que suscribirán el Supervisor y El CONTRATISTA en el que se consignarán todas circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción o si se hace bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la recepción provisional no correrá multa por atraso en la entrega. El CONTRATISTA tendrá un plazo de treinta a noventa días calendarios, según la complejidad de la obra, para finalizar estos detalles. Corrección del trabajo antes del pago final: El CONTRATISTA deberá remover prontamente de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos del contrato, deberá reemplazarlos con prontitud sin costo alguno para El CONTRATANTE.‑ Si El CONTRATISTA no remueve los trabajos rechazados dentro de un tiempo razonable estipulado por aviso escrito, El CONTRATANTE podrá deshacerlo por sí mismo, almacenando el material todo por cuenta de El CONTRATISTA. Si El CONTRATISTA no paga los gastos dentro de quince (15) días después de notificado, El CONTRATANTE podrá vender los materiales en subasta pública o venta privada, rendirá cuenta de los saldos netos restantes después de deducidos todos los gastos y costos que deberían haber sido sufragados por El CONTRATISTA.‑ Recepción definitiva de la obra: El CONTRATISTA deberá notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga las obras totalmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El CONTRATANTE por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la inspección después de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción Final, en el cual se establecerá que las obras han sido totalmente terminadas de acuerdo a lo convenido y contratado.‑ Si luego de la inspección el Supervisor y/o las personas que El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, se procederá a levantar una lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se fijará el plazo que tendrá El CONTRATISTA para cumplir y/o corregirlos. Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, El CONTRATISTA notificará de ello en forma escrita a El CONTRATANTE el cual verificará lo anterior, según el procedimiento descrito anteriormente. Si las obras están de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a entera satisfacción de El CONTRATANTE, este podrá emitir el respectivo certificado o Acta de Recepción Final.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación con un contratista, el contrato deberá terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en la ley y el reglamento general.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DESCUBRIMIENTOS. Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la zona de las obras, será propiedad del CONTRATANTE. El CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: OBLIGACIÓN DE RESPUESTA.- El CONTRATANTE se encuentra obligado a dar respuesta a las peticiones que formule EL CONTRATISTA relacionadas con la ejecución del contrato, conforme los plazos contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días siguientes a su presentación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El CONTRATANTE podrá resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificación escrita al CONTRATISTA, cuando se suscite cualquiera de las causales previstas para los contratos administrativos en el artículo 211 de la Ley 9/2017 y por las especificaciones indicadas para este tipo de contrato en el artículo 245 de la citada Ley, con los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la Ley 9/2017, la aplicación de las causas de resolución estipulado en el artículo 212 de la Ley 9/2017, considerándose además las siguientes causas: a) Si el CONTRATISTA por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad; c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios previamente aprobados por el Organismo Contratante o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, así como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos. f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad; h) Si el CONTRATISTA no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; i) Si el CONTRARTISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; j) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, k) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables. Supletoriamente, el procedimiento para resolver el Contrato, en todo o en parte, podrá ser el establecido en el Artículo 241 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público de Nicaragua.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DE ANTICIPO.- Cuando EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones que asume frente al CONTRATANTE, éste ejercerá su derecho de ejecutar en sede administrativa, total o parcialmente, la respectiva Garantía/Fianza de Anticipo o de Cumplimiento mediante Resolución debidamente motivada, por el monto suficiente para resarcirse de los daños ocasionados por el retraso de la contratación. La ejecución de la Garantía/Fianza de Cumplimiento no excluye el cobro de los daños y perjuicios causados con el incumplimiento del CONTRATISTA, ni excluye la aplicación de las cláusulas penales expresamente previstas en el contrato, ni de las retenciones acordadas por las partes, cuando resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios. Si quedare algún saldo en descubierto, deberá reclamarse por las vías legales pertinentes. Cuando la ejecución de la Garantía/Fianza de Cumplimiento o de Anticipo no afecte la continuación de la ejecución del contrato, establecido el incumplimiento del CONTRATISTA por parte del Comité Administrador del Contrato deberá éste rendir informe técnico a la máxima autoridad administrativa, con copia del mismo al CONTRATISTA y a la Entidad que emitió la Garantía/Fianza. El CONTRATISTA tendrá el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, para que alegue por escrito lo que tenga a bien. Vencido el plazo otorgado al CONTRATISTA, corresponde a la máxima autoridad administrativa emitir en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días calendario la Resolución que determina la ejecución de la Garantía/Fianza. En este caso, el CONTRATISTA deberá rendir una nueva Garantía/Fianza en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, que respalde el cumplimiento o anticipo según corresponda, de sus obligaciones contractuales durante la vigencia de éste y hasta su ejecución total. Cuando se requiera prorrogar la vigencia de la Garantía/Fianza de Cumplimiento prevenida la entidad emisora y el CONTRATISTA, con al menos diez días hábiles de anticipación, y este no atendiera la prevención, EL CONTRATANTE estará facultado para proceder a la ejecución, si no está acreditado en el expediente el debido cumplimiento de la prestación objeto de contrato. Es obligación del CONTRATISTA mantener la vigencia de la Garantía/Fianza de Cumplimiento mientras dure el contrato. La Garantía/Fianza de cumplimiento podrá ser sustituida siempre y cuando cumpla con las formalidades establecidas en la ley y el Reglamento en la proporción al cumplimiento del objeto de la contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN O RESOLUCIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O INTERÉS PÚBLICO.- En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de carácter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas el inicio o ejecución del contrato celebrado, tales como los indicados en el Arto. 239 de la Ley 9/2017, EL CONTRATANTE podrá resolver el Contrato en todo o en parte. En todo caso, corresponde al CONTRATISTA, solicitar oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud, EL CONTRATANTE resolverá sobre la justificación y la procedencia de la Prorroga y de acuerdo con la resolución, se harán las modificaciones correspondientes al plan de entrega. El acuerdo o resolución de suspensión o resolución deben estar precedido de los estudios o informes técnicos que acrediten las causas de la misma, notificándose al CONTRATISTA para que en el término xx xxxx (10) días hábiles se manifieste sobre el particular. Una vez firme el acuerdo o resolución, se procederá a la liquidación de las indemnizaciones que correspondan. Cuando la suspensión o resolución se origine en caso fortuito, fuerza mayor o interés público, deberá resarcirse por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que haya incurrido EL CONTRATISTA para la ejecución total del contrato. Por razones de interés público, las partes contratantes podrán convenir la terminación anticipada y de común acuerdo del contrato administrativo celebrado. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o del CONTRATISTA. Sin embargo el CONTRATANTE no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN POR INSOLVENCIA.- El CONTRATANTE podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al CONTRATISTA sin indemnización alguna, si éste fuese declarado en quiebra o insolvencia, siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener el CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España y deberán ser formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 9/2017, según establece el artículo 203.3 de la misma Ley 9/2017. En caso de modificación al contrato, ésta deberá de formalizarse a través de adéndum, previa autorización de la AECID.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD, PENALIDADES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN Y RECLAMOS.-

El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que el MINED pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al oferente.

El MINED tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del consultor de los plazos establecidos en el Cronograma de Trabajo de la Obra presentado y aprobado para la construcción de la obra o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del MINED, adoptado a propuesta de la División de Adquisiciones, la Asesoría Legal del MINED y del Comité Administrador del Contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a EL CONTRATISTA o sobre la garantía constituida, que en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RECLAMO: Si el Supervisor de la Obra notase vicios de construcción en las especificaciones de la obra suspenderá inmediatamente el trabajo en la sección objetada, anotará esta circunstancia en la bitácora y permitirá que en el término de ocho (8) días El CONTRATISTA realice las reparaciones pertinentes, sin ninguna compensación adicional. Transcurrido el término antes mencionado y si EL CONTRATISTA no efectuara las correcciones señaladas, EL CONTRATANTE previo aval del Comité Administrador del Contrato efectuará el pago correspondiente al período donde se presentó el reclamo, pero retendrá de éste el doble del valor de los trabajos reclamados y no corregidos, sin necesidad de previa notificación ni reclamación judicial o extrajudicial y procederá por sí o por terceros a la ejecución de dichos trabajos por cuenta de El CONTRATISTA. Si El CONTRATISTA realiza las correcciones pertinentes indicadas, solicitará una recepción de obras reparadas y EL CONTRATANTE procederá a la cancelación de las cantidades retenidas. El reclamo no implicará costo alguno para el CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las cuestiones litigiosas que se susciten en la ejecución del contrato, cuando la empresa no sea española se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes y en su defecto se recurrirá como fórmula de arbitraje a los tribunales nicaragüenses y de no resolverse las discrepancias que puedan surgir entre las partes por los procedimientos citados se resolverán por los Tribunales Españoles.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATANTE se compromete a no divulgar la información facilitada por EL CONTRATISTA, en los aspectos técnicos o comerciales, así como los datos de las ofertas; por su parte EL CONTRATISTA deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Esta se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, durante la vigencia de este contrato y dentro de los dos años siguientes a su término.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: NULIDAD DEL CONTRATO.- Todo contrato que contravenga las normas y procedimientos de la Contratación Administrativa, será declarado nulo por autoridad competente. Mediante resolución motivada dictada por EL CONTRATANTE, los contratos suscritos con personas que carezcan de capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se refieren el artículo 71 de la Ley 9/2017, serán nulos y deberá procederse a su liquidación y tomar las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales responderá solidariamente el CONTRATISTA y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al interés público, podrá autorizarse la continuación del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal situación deberá ponerse en conocimiento a la AECID, a la Dirección General de Contrataciones del Estado y a la Contraloría General de la República.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEYES APLICABLES Y DOMICILIO.- El Contrato se rige por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). Para todos los efectos legales nos sometemos al domicilio del CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES.- Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito, por cable, télex o fax y será confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la siguiente dirección:

EL CONTRATANTE: Centro Cívico Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X, Ministerio de Educación. xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx; Teléfono: 0000-0000 Ext: 229.
EL CONTRATISTA:, ……………………….Teléfono: …………..

La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTARSE PARA TRÁMITE DE PAGO FINAL: Factura Original, indicando una descripción de la obra construida, precio unitario, monto total, Avaluó Final, Acta de Recepción Definitiva y Garantía/fianza de vicios ocultos equivalente al cinco por ciento (5%) del total del contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: VISIBILIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID): El CONTRATISTA adoptará todas las medidas apropiadas para dar a conocer que la construcción de las obras y prestaciones que se derivan de la ejecución del contrato han recibido financiación de la Unión Europea a través de la AECID. De ser el caso, tanto la información comunicada a la prensa como a los beneficiarios del contrato y todos los materiales de visibilidad, anuncios, informes, presentaciones, invitaciones, convocatorias, y publicaciones relacionadas con las actividades de ejecución del contrato deberán precisar que ésta se ha llevado a cabo «con financiación de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)», destacando los logotipos aprobados para la línea gráfica del Programa TECNICA que son el logotipo de AECID (logo de la Embajada de España junto al junto al sello de la Cooperación Española), y de la Unión Europea (doce estrellas doradas sobre fondo azul), junto a los propios del Gobierno de la República de Nicaragua y del MINED, en el mismo formato, tamaño y prominencia.

Todas las publicaciones y documentos oficiales que se generen, en el marco de la ejecución del contrato, en cualquier forma y por cualquier medio, incluidos los realizados para medios digitales, de ser el caso, deberán incluir la siguiente cláusula de exención de responsabilidad o una similar: «Este documento se ha realizado con ayuda financiera de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)». Las opiniones o contenidos expresados en él no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de AECID». Además, los documentos deberán llevar los textos e imágenes que la Unión Europea haya definido como parte de las acciones de visibilidad e información adecuadas del Programa TECNICA.

Toda actividad pública que se genere de la ejecución del contrato deberá contar con la aprobación del órgano competente en lo relativo a la visibilidad.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. Ambas partes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un tenor en la ciudad de Managua a los…… días del mes de …….. Del año 2019.

_________________________ _____________________________

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

ANEXO IV: CALENDARIO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN

LP-013-2019

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA ESTIMADA		PLAZO ESTIMADO (días calendarios)
1	Publicación de Convocatoria	03/05/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	0	52 días calendarios
2	Visita Opcional al Sitio (conforme calendarización indicada en el numeral 7.1 de este PCAP)	14/05/19	10:30 a.m.	12
3	Reunión de Homologación	21/05/19	09:30 a.m.	7
4	Consultas al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares	21/05/2019 al 28/05/2019	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	7
5	Respuesta a las consultas	05/06/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	8
6	Fecha límite para la presentación y recepción de ofertas. Hora: 09:30 a.m.	24/06/19	09:30 a.m.	19
7	Apertura de Sobre 1 “Documentación Administrativa”	24/06/19	09:40 a.m.	0
8	Consulta sobre exclusión del oferente en la base de datos de exclusión de la Unión Europea	25/06/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	1
9	Notificación de aceptación de Documentos administrativos.	09/07/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	14
10	Apertura de Sobre 2 “Oferta Técnica y Económica”	16/07/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	7
11	Elaboración de informe de evaluación y recomendación de adjudicación	31/07/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	15
12	Solicitud de No Objeción a la AECID al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación	05/08/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	5
12	No Objeción de AECID al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación	14/08/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	9
13	Resolución de Adjudicación	23/08/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	9
14	Formalización de Contrato	06/09/19	De 8:00 am a 5: 00 p.m.	14
TOTAL DE DÍAS CALENDARIOS ESTIMADOS				127

ANEXO V: LISTA DE PAÍSES ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES

PAÍSES ELEGIBLES

Afganistán
Albania
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Xxxxxxx
Xxxxxx
Benín
Bután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
Chipre
Colombia
Congo (Republica de)
Xxxxx del Sur
Xxxxx xx Xxxxxx
Xxxxx Rica
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Xxxxxxxx
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Holanda
Honduras
Hungría
Irán
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Caimán
Xxxxx Xxxx
Islas Comoros
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenia
Kiribati
Kosovo (según Resolución 1244 de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
Kirguistán
Lesotho
Xxxxxxx
Xxxxxx
Liberia
Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Mauritania
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
México
Micronesia
Moldavia
Mongolia
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nueva Caledonia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue (Roca de Polinesia)
Noruega
Nueva Zelanda
Pakistán
Palau
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Portugal
Xxxxx Unido
República Árabe Xxxxx
República Centroafricana
República Checa
República de Macedonia (antigua República Yugoslava de Macedonia)
República Democrática del Congo
República Democrática Popular xx Xxxxx del Norte
República Democrática Popular de Laos
República Dominicana
Rumanía
Ruanda
San Xxxxxxxxx y Xxxxxx
San Xxxxx y Miquelón
Samoa
San Xxxxxxx y las Granadinas
Santa Xxxxxx
Santa Xxxxx
Xxxxx Xxxx y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Suazilandia
Tailandia
Tajikistan
Tanzania
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Palestinos Ocupados (oPt)
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu (antiguamente Xxxxx Xxxxxx)
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Xxxxxx y Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe

PAÍSES NO ELEGIBLES

Andorra
Arabia Saudita
Argentina
Bahrein
Bermudas
Brasil
Brunei Darussalam
China (República Popular de)
China (Taiwán)
Ciudad del Vaticano
Emiratos Árabes Unidos
Guam
Hong Kong
India
Indonesia
Kuwait
Macao
Martinica
Xxxxxx
Marianas del Norte
Omán
Puerto Rico
Qatar
Reunión
Rusia
Sahara Occidental
San Xxxxxx
Singapur
Sudáfrica
Tíbet

1 O en su caso el plazo menor ofertado por la empresa adjudicataria.

2 A completar por el oferente: “representante legal, gerente, administrador o dueño”.

Document Metadata

Table of Contents

Free Standard Templates

CONTRATO DE OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA- LP-013-2019

Document Metadata

Free Standard Templates

CONTRATO DE OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO LICITACIÓN PÚBLICA No. TECNICA- LP-013-2019

Contenido

PERFIL DEL CONTRATANTE

NÚMERO DE EXPEDIENTE

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Descripción y necesidades administrativas a satisfacer

Codificación

Estructura de las obras y lugar de las obras

Plazo de ejecución y duración del contrato

Órgano de contratación

Autorización de variantes

Presupuesto base de licitación

Distribución de anualidades del gasto derivado del contrato

Aplicación presupuestaria

Ejercicio con cargo al cual se tramita

REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS INTERESADOS

REQUISITOS GENERALES

De carácter jurídico

De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista

De la capacidad económica y financiera y técnica o profesional

Normas de Nacionalidad

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CRITERIOS DE SOLVENCIA

Solvencia Económica y Financiera

Solvencias Técnicas

Evaluación y comparación de ofertas

RESOLUCIÓN DE SUPUESTOS DE IGUALDAD DE PUNTUACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

VISITA OPCIONAL AL SITIO DE LAS OBRAS

ACLARACIONES A LOS PLIEGOS Y REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN

MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS

PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DOCUMENTACIÓN

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

VIGENCIA DE LA OFERTA

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Constitución de la garantía definitiva (garantía de cumplimiento de contrato)

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL A LOS OFERENTES NO ADJUDICATARIOS

RECURSO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Limitación y autorización previa de la cesión del contrato y las subcontrataciones

Constitución de garantía de vicios ocultos

OBLIGACIONES DEL MINED

ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA

PRERROGATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

ANEXO I: FORMULARIOS DE OFERTA (SOBRE 1) Formulario 1: Modelo de carta de presentación de oferta

Formulario 2: Trabajos de construcción realizados por el oferente

Formulario 3: Obras en ejecución, compromisos contractuales y referencias

Formulario 4: Equipos de construcción que serán destinados a la ejecución de las obras

Formulario 5: Lista del personal clave propuesto

Formulario 6: Modelo de currículum vitae del personal clave propuesto

ANEXO II: FORMULARIOS DE OFERTA (SOBRE 2)

Formulario 7: Programa de ejecución física

Formulario 8: Oferta económica

Formulario 9: Presupuesto detallado

Formulario 10: Programa de requerimiento financiero

ANEXO III: MODELO DE CONTRATO

ANEXO IV: CALENDARIO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN

ANEXO V: LISTA DE PAÍSES ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES

Document Metadata

Related content

Similar Contract Types

Most Common Clauses in Contract for Works