MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

PLIEGOS DE LICITACIÓN DE OBRAS LICO-MIDUVI-M-003-2015

Objeto de la contratación:

“CONSTRUCCIÓN DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFÍTICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VÍAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELÉCTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZÁ III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ "

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx 0000

Xx XXXXXX: acorde con el contrato xx xxxxxxxx, que se celebra entre la Corporación Andina de Fomento “CAF” y las políticas del financiamiento de la CAF referidas en dicho documento, el documento o emitidas por CAF contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación y ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. El MIDUVI señala en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detalla e individualiza las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, se realiza los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; así como incorpora o sustituye la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales.

III: FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRA

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de LICITACIÓN de Obras, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de Obras contratados a través del procedimiento de Licitación, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública.

ÍNDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	CONVOCATORIA
SECCIÓN II	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN III	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN IV	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
SECCIÓN V	OBLIGACIONES DE LAS PARTES

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SECCIÓN II	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
SECCIÓN II	FASE CONTRACTUAL

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	FORMULARIO DE LA OFERTA
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
SECCIÓN III	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
SECCIÓN IV	FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS

V. CONDICIONES GENERALES DELOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	CONVOCATORIA
SECCIÓN II	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas
SECCIÓN III	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Alcance de la oferta 3.6 Forma de pago
SECCIÓN IV	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1. Integridad de las ofertas 4.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple) 4.3 Evaluación por puntaje 4.4 Evaluación de la Oferta Económica
SECCIÓN V	OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante

Nota: Edición del modelo xx xxxxxx.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha señalado las condiciones particulares de licitación de obras, las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detalla e individualiza las condiciones del mismo. En consecuencia, el MIDUVI asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento,

LICITACIÓN OBRAS

(LICO-MIDUVI-M-003-2015)

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, aprobados por el Ing. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx en calidad de Director Provincial Manabí- Manabí, delegado por la Señora Arquitecta Xxxxx de Los Xxxxxxx Xxxxxx Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante Acuerdo Ministerial No. 007 de 16 xx xxxxx de 2015; y oficio No. CAF-2015-377, se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) , legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para realizar la: “CONSTRUCCIÓN DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFÍTICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VIAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELECTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZA III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ ".

El presupuesto referencial es de USD. 2’404.606,89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 89/100 dólares de Estados Unidos de América, SIN INCLUIR EL 12% DEL IVA. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez días calendario), contados a partir de la entrega del anticipo.

Se resalta que el valor señalado contiene todos los gastos y costos directos e indirectos producto de la ejecución de la obra.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web Institucional del MIDUVI (xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) desde el día 27 de octubre de 2015, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor del 1x1000 (uno por mil) del valor adjudicado de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de seis (6) días contados a partir de la fecha de publicación, a través de página web institucional del MIDUVI (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), o a través del correo electrónico xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, hasta las 16h00. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de seis (6) días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones, a través del correo electrónico xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

3. La oferta técnica y económica (original y copia), se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica ubicada en Portoviejo, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx 0 1/2, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x 0 xx Xxxx ; hasta el día y hora indicada en el cronograma establecido en los pliegos para el proceso. El precio de la oferta deberá registrarse en la oferta física. La apertura de las ofertas será realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas, el acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en las oficinas de la Dirección Provincial del Miduvi –Manabí Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx 0 1/2, calle Xxxxxxx Xxxxxx y 4 xx Xxxx.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. Este proceso de contratación no contempla reajuste de precios,

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego.

7. Los pagos de los servicios de construcción de obras se realizarán con fondos provenientes del Contrato xx Xxxxxxxx No. 7413, suscrito el 28 xx xxxxx del 2011, entre la CAF y el MIDUVI, con el objeto de financiar estudios de pre-inversión y obras de reconstrucción definitiva dentro del Proyecto Nacional de Gestión de Riesgos para el Hábitat y la Vivienda, conforme consta en la Certificación Presupuestaria en memorando No. MIDUVI-DPMM-2015-5196-M de 23 de octubre de 2015 ,suscrito por la Ing. Xxxxx Xxxxx Analista Financiera 1 de la Dirección Provincial de Manabí, por el monto de USD. 2´693.159,72 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 72/100 CTVS. DE DÓLARES AMÉRICANOS INCLUIDO EL IVA) de acuerdo al siguiente detalle: PRESUPUESTO 2015: 56.00.007.001.789901.1301.001.2004.4101 ASIGNACION A DISTRIBUIR TRANSF. Y DONACIONES INVERS. por un monto de USD. 721.382,07. PRESUPUESTO 2016: 56.00.007.001.789901.1301.001.2004.4101 ASIGNACION A DISTRIBUIR TRANSF. Y DONACIONES INVERS. por un monto de USD. 1´683.224,82; 56.00.007.001.789901.1301.001.0000.0000 ASIGNACION A DISTRIBUIR TRANSF. Y DONACIONES INVERS. por un monto de USD. 288.552,83; certificación emitida con base al memorando No.- MIDUVI-DPMM-2015-5195-M, de fecha 23 de octubre de 2015 suscrito por la Ing. Xxxxxxx Xxxxxx Mera.

La forma de pago se realizará de la siguiente manera:

Anticipo: Dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la suscripción del contrato, se entregará el treinta por ciento (30%) del valor del contrato; previa la presentación de la garantía de buen uso de anticipo, misma que deberá cubrir el 100% del valor del anticipo.

Valor restante de la obra: EL 70% restante, mediante pago contra presentación de planillas mensuales de obra realmente ejecutada, que constarán en el cronograma pertinente y que es parte del contrato, debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

8. En aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente proceso de publicación especial se llevara a cabo observando las disposiciones del

Contrato xx Xxxxxxxx y Políticas de Gestión de la CAF y de la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones del SERCOP, el presente Pliego y las Instrucciones del MIDUVI que fueren legalmente aplicables.

9. Cronograma del procedimiento de Publicación Especial licitación Internacional: El cronograma que regirá el procedimiento será el que constará en el portal institucional del MIDUVI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	2015-10-27	10H00
Fecha límite de preguntas	2015-11-04	16H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	2015-11-09	16H00
Fecha límite de entrega de propuestas	2015-11-30	16H00
Fecha de apertura de ofertas	2015-11-30	17H00
Fecha de inicio de evaluación de ofertas	2015-11-30	18H00
Fecha límite de calificación de ofertas	2015-12-04	17H00
Fecha estimada de adjudicación	2015-12-07	17H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (5) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	2015-12-02	16H00
Fecha límite para convalidación errores	2015-12-07	16H00
Fecha estimada de adjudicación	2015-12-07	17H00

10. La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Octubre de 2015

Ing. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx

DIRECTOR PROVINCIAL MANABI MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para realizar la: CONSTRUCCIÓN DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFÍTICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VÍAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELECTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZA III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ "

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD. 2’404.606,89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 89/100 dólares de Estados Unidos de América, SIN INCLUIR EL 12% DEL IVA, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez) días calendario, contado a partir de la entrega del anticipo.

La definición de cantidades y unidades de cada uno de los rubros que conforman esta obra se encuentra en el siguiente detalle:

2.2.1 VIAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	EXCAVACION A MAQUINA DEL TERRENO	M3	13,473.33
1.2	DESALOJO MECANICO	M3	13,473.33
1.3	BORDILLO DE VIA INTERIOR F'C= 210 KG/CM	ML	1,409.89
1.4	BORDILLO DE VIA EXTERIOR (CINTA GOTERA)	ML	1,578.70
1.5	MEJORAMIENTO HIDROCOMPACTADO- MATERIAL XX XXXXXXX	M3	24,251.99
1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL TIPO SUB-BASE CLASE 3 H=0,15M	M3	1,466.68
1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL TIPO BASE CLASE 1A H=0,15M	M3	1,100.01
1.8	IMPRIMACION ASFALTICA CON ASFALTO RC	M2	7,333.38
1.9	CARPETA ASFALTICA E=2"	M2	7,333.38
1.10	ACERAS EN VIAS	M2	1,713.33
				SUB TOTAL	475,024.59

2.2.2 VIVIENDAS:

174 VIVIENDAS PALAFITICA

ITEM #	DESCRIPCION	CANTI DAD POR VIVIEN DA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	COSTO UNITARI O	COSTO TOTAL
1	PRELIMINARES
1A	REPLANTEO	42.00	M2
1B	EXCAVACION	4.78	X0
0X	MEJORAMIENTO HIDROCOMPACTADO- LASTRE	6.47	M3
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON
2A	REPLANTILLO BAJO VIGA f´c 180 kh/cm2 E=5CM	0.29	M3
2B	H.S. EN VIGAS DE CIMENTACION F'C 210 KG/CM2	3.77	X0
0X	HORMIGON SIMPLE DE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	2.10	X0
0X	H.S. EN LOSA ALIVIANADA Y VIGAS F'C= 210 KG/CM2	7.64	X0
0X	H.A. EN DINTEL DE VENTANS INCLUYE (V6 15X15 EST C 15 CM)	0.03	M3
2G	ACERO ESTRUCTURAL F'y=4200 KG/CM2	1109.0 1	KG
2H	H.S. EN VIGAS DE CUBIERTA (0,20MX0,15 F'C= 210 KG/CM2)	0.56	M3
3	MAMPOSTERIA
3A	PAREDES DE BLOQUE (PL- 1ST-9)	87.7	M2
3B	ENLUCIDO VERTICAL - EXTERIOR	15	M2
3C	ENLUCIDO VERTICAL - INTERIOR	83.46	M2
3D	MESON DE COCINA F'C= 180 KG/CM 2 (INCLUY LADRILLO Y ENLUCIDOS)	1	ML

4	PINTURAS
4A	PINTURA EN FACHADA INCLUYE EMPASTE EXTERIOR	15	M2
	PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE INTERIOR	83.46	M2
5	PISOS
5A	REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE PISO(30 X30 CM) MESON Y BAÑO	41.10	M2
6	CARPINTERIA, ALUMINIO Y VIDRIO
6A	PUERTA PRINCIPAL (DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURA)	1.00	UNIDAD
6B	PUERTAS INTERIORES DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURAS	3.00	UNIDAD
6C	VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4MM NATURAL	3.00	UNIDAD
7	CUBIERTA
7A	CUBIERTA DE TECHO INCLUYE G=60X30X10X1,5MM Y PLANCHA DE ALEACION DE ALUMINIO Y ZINC E =0,30 MM	40.11	M2
8	PIEZAS SANITARIAS
8A	INODORO BLANCO INCLUYE HERRAJES	1.00	UNIDAD
8B	LAVAMANOS BLANCO INCLUYE LLAVE	1.00	UNIDAD
8C	LLAVE DE FREGADERO	1.00	UNIDAD
8D	DUCHA SENCILLA, INCLUYE LLAVE CAMPANOLA Y REJILLA	1.00	UNIDAD
8E	FREGADERO DE ALUMINIO C /ESCURRIDERO	1.00	UNIDAD
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE
9A	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE 1/2" ROSCABLE	4.00	PUNTO
9B	INSTALACIONES SANITARIAS DE PVC 4" DESAGUE	1.00	PTO
0X	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX 0" DESAGUE	3.00	PUNTO

9D	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" ROSCABLE	12.02	ML
9E	TUBERIA DE 2" PVC USO SANITARIO	3.5	ML
9F	TUBERIA DE 4" PVC USO SANITARIO	8.2	ML
10	INSTALACIONES ELECTRICAS
10A	XXX XX XXX XX 000 X	0	XXXXX
00X	XXX XX XXXXXXXXXXXXX 110 V	5	PUNTO
10C	PTO DE TOMACORRIENTE 220 V	1	PUNTO
10D	CAJA XX XXXXXX DE 4 A 8 INCLUYE BREAKER, INCLUIDO PUESTO A TIERRA	1	UNIDAD
11	ACABADOS
11A	ESCALERA DE HORMIGON ARMADO INCL. PASAMANOS DE TUBO DE 1 1/2" Y MALLA 15X15X5,5MM	1.00	UNIDAD
					PRECIO POR VIVIENDA		$ 9.123,67
					174 VIVIENDAS		174
					SUB TOTAL		1´587,518.95

4 VIVIENDA DUPLEX

ITEM #	DESCRIPCION	CANTIDAD POR VIVIENDA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PRELIMINARES
1A	REPLANTEO	103.62	M2
1B	EXCAVACION	16.64	X0
0X	MEJORAMIENTO HIDROCOMPACTADO- LASTRE	16.74	M3
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON
2A	REPLANTILLO BAJO VIGA f´c 180 kh/cm2 E=5CM	0.75	M3
2B	H.S. EN VIGAS DE CIMENTACION F'C 210 KG/CM2	3.78	X0
0X	HORMIGON SIMPLE DE	2.50	M3

	COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
2D	CONTRAPISO ESPESOR 7CM, F'C = 210 KG/CM2	6.55	X0
0X	H.A. EN DINTEL DE VENTANS INCLUYE (V6 15X15 EST C 15 CM)	0.15	M3
2G	ACERO ESTRUCTURAL F'y=4200 KG/CM2	1380	KG
2H	H.S. EN VIGAS DE CUBIERTA (0,20MX0,20 F'C= 210 KG/CM2)	3.78	M3
3	MAMPOSTERIA
3A	PAREDES DE BLOQUE (PL- 1ST-9)	295.72	X0
0X	ENLUCIDO VERTICAL - EXTERIOR	23.76	M2
	ENLUCIDO VERTICAL - INTERIOR	180.44	M2
3D	MESON DE COCINA F'C= 180 KG/CM 2 (INCLUY LADRILLO Y ENLUCIDOS)	2.7	ML
4	PINTURAS
4A	PINTURA EN FACHADA INCLUYE EMPASTE EXTERIOR	23.76	M2
4B	PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE INTERIOR	180.44	M2
5	PISOS
5A	REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE PISO(30 X30 CM) MESON Y BAÑO	110.00	M2
6	CARPINTERIA, ALUMINIO Y VIDRIO
6A	PUERTA PRINCIPAL (DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURA)	2.00	UNIDAD
6B	PUERTAS INTERIORES DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURAS	8.00	UNIDAD
6C	VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4MM NATURAL	10.32	UNIDAD
7	CUBIERTA
7A	CUBIERTA DE TECHO INCLUYE G=60X30X10X1,5MM Y PLANCHA DE ALEACION DE ALUMINIO Y ZINC E =0,30 MM	114.51	M2

8	PIEZAS SANITARIAS
8A	INODORO BLANCO INCLUYE HERRAJES	2.00	UNIDAD
8B	LAVAMANOS BLANCO INCLUYE LLAVE	2.00	UNIDAD
8C	LLAVE DE FREGADERO	2.00	UNIDAD
8D	DUCHA SENCILLA, INCLUYE LLAVE CAMPANOLA Y REJILLA	2.00	UNIDAD
8E	FREGADERO DE ALUMINIO C /ESCURRIDERO	2.00	UNIDAD
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE
9A	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE 1/2" ROSCABLE	8.00	PUNTO
9B	INSTALACIONES SANITARIAS DE PVC 4" DESAGUE	2.00	PTO
0X	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX 0" DESAGUE	6.00	PUNTO
9D	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" ROSCABLE	30	ML
9E	TUBERIA DE 2" PVC USO SANITARIO	6	ML
9F	TUBERIA DE 4" PVC USO SANITARIO	6	ML
10	INSTALACIONES ELECTRICAS
10A	XXX XX XXX XX 000 X	00	XXXXX
00X	XXX XX XXXXXXXXXXXXX 110 V	8	PUNTO
10C	PTO DE TOMACORRIENTE 220 V	2	PUNTO
10D	CAJA XX XXXXXX DE 4 A 8 INCLUYE BREAKER, INCLUIDO PUESTO A TIERRA	2	UNIDAD
					SUB TOTAL		$ 17.202,50
					2 VIVIENDAS		2
					SUBTOTAL		34,405.00

2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1	EXCAVACION	m3	348.45

5.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	254.13
5.3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 90mm 1.0 Mpa	m	124.33
5.4	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 63 mm 1.0 Mpa	m	923.08
5.5	CAMA DE ARENA.	m 3	90.67
5.6	SUMINISTRO X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX 0"	u	12.00
5.7	XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX 0"	u	2.00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 63 mm x 90	u	12.00
5.9	SUMINISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA	u	178.00
5.10	INSTALACION DE TUBERIA	m	1,044.41
5.11	SUMINISTRO X XXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXX 00	u	4.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC 90 mm 90º	u	1.00
5.13	Suministro e instalación de Tapon PVC 63MM	u	9.00
5.14	Suministro de Tee PVC, DN 315X110MM	u	1.00
5.15	Suministro e instalación de valvula de 90mm con accesorios	u	1.00
5.16	Suministro e instalación de Reductor 110 MM X 90 MM	u	1.00
5.17	Suministro e instalación de Codo 11,25°, DN 90MM	u	1.00
5.18	Suministro e instalación de Macromedidor	u	1.00
5.19	Suministro e instalación deUnion de reparación DN 315	u	1.00
5.20	Interconección a Red Pública (Pago a EPMAPAP)	Global	1.00
				SUB TOTAL	32,092.37

ALCANTARILLADO SANITARIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.1	Excavación	m3	725.47
6.2	Relleno con material del sitio	m3	362.73

6.3	Sum e inst. tub estructurada D = 200 mm	m	360.90
6.4	Sum e inst. tub estructurada D = 160 mm	m	1150.49
6.5	Pozos de revisión hasta h = 1,50	u	5.00
6.6	Cama de arena	m3	226.71
6.7	Cajas de acera y domiciliarias	u	99.00
6.8	Interconección a Red Pública (Pago a EPMAPAP)	GLOBAL	1.00
				SUB TOTAL	$ 36,439.77

2.2.4 AREA ELECTRICA

ITEM #	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.1	Transformador Pad Mounted 37,5KVA Monofasico, Incluye base	U	7
7.2	Transformador Pad Mounted 25KVA Monofasico 7.96/13.8KV	U	1
7.3	Transformador Pad Mounted 50KVA Monofasico, Incluye base	U	1
7.4	Caja portafusible de 15 KV- 100 A	U	12
7.5	Estructura Puesta a Tierra	U	7
7.6	Luminarias para alumbrado público tipo cerrada de sodio 250	U	4
7.7	Estructura Trifásica RV o 3VR	U	6
7.8	Estructura DS1 o 1 EP	U	14
7.9	Conductor aislado con PVC termoplastico para 200V titpo TTU N°2 awg	ML	2,650
7.10	Estructura Trifásica 3CR o RC	U	3
7.11	Grapa de conección en caliente	U	5
7.12	Estructura Trifasica 3VP o SV	U	4
7.13	Estructura TF M/T	U	45
7.14	Estructura Trifasica RRC o 3SD	U	1

7.15	Estructura Trifasica AC o 3CA	U	1
7.16	Estructura Trifasica SC o 3SP	U	16
7.17	Poste de Hormigón de 12m.x500Kg	U	38
7.18	Suministro e instalación de Luminaria de alumbrado Público con Lampara tipo led autocontrolada 70 W	U	34
7.19	Poste metalico Ornamentales de 3,50 m incluye base respectiva incluye luminaria ornamental	U	29
7.20	Pararrayo 10kv	U	3
7.21	Pararrayo 15 Kv	U	3
7.22	Conductor aislado con PVC termoplástico para 200 v tipo TTU cableado de cobre suave	ML	5,000
7.23	Conductor aislado con PVC termoplastico para 200 v tipo TTU cableado de de cobre suave unipolar calible n° 1/0 AWG	ML	1,000
7.24	Conductor aislado con PVC termoplasstico para 2000v tipo TTU cableado de cobre unipolar n° 2/0 AWG	ML	650
7.25	Conductor aislado con PVC termoplasstico para 2000v tipo TTU cableado de cobre unipolar n° 3/0 AWG	ML	485
7.26	Conductor aislado con PVC termoplasstico para 2000v tipo TTU cableado de cobre unipolar n° 4 AWG	ML	200
7.27	Cable unipolar de Cu aislado 15 Kv # 1/0 XLPE, AWG 19 hilos 100% pantalla electrotastica de alambre de cobre	ML	750
7.28	Pozo de derivacion tipo A - en mamposteria incluye tapa de H.A. en 70mm	U	142

7.29	Pozo de derivacion tipo B - en mamposteria incluye tapa de H.A. en 70mm	U	38
7.30	Tubo de pared estructuada interior lizo tipo B de 110 mm color naranja	ML	3,984
7.31	Tubo PVC pesado de 2" longitud 6 m	ML	1,044
7.32	Separadores de tuberia de PVC 1 fila x 2 columnas ancho 320 mm x 90 mm de alto	U	535
7.33	Separadores de tuberia de PVC 1 fila x 2 columnas ancho 480 mm x 90 mm de alto	U	175
7.34	Tensor Mecánico	U	25
7.35	Suministro e instalación de Tablero de Medidores	U	89
7.36	Protector Punta de Cable 50mm²	U	10
7.37	Conductor de cobre electrolitico, desnuedo, cableado calibre n° 2/0 AWG hilo designacion ASTM BO-46	ML	75
7.38	Conductor AAC de seccion 2/0 AWG	ML	9
7.39	Controlador para sistema de alumbrado, con contactor y temporizador	U	5
7.40	EXCAVACION	M3	280
7.41	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	140
7.42	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad flexible	ML	500
				SUBTOTAL	$ 217,826.21

2.2.7 MANEJO AMBIENTAL

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

Nro.				UNITARIO	TOTAL
9. MANEJO AMBIENTAL
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos	global	1
	"PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Medidas de Manejo de Desecho Sólidos"	global	1
	"PLAN DE SEGUIMIENTO Medidas de Seguimiento’	global	1
	"PLAN DE SUPERVISIÓN Medidas de Supervisión"	global	1
	"PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Medidas de Capacitación Ambiental’	global	1
	PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	global	1
	"PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS Medidas de Contingencias y Riesgos"	global	1
	"PLAN DE INFORMACIÓN Medidas de Información"	global	1
SUB TOTAL $ 21.300

TOTAL GENERAL REFERENCIAL USD. 2´404.606,89

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Por razones de volumen las Especificaciones Técnicas se encuentran en el Anexo No 1, junto con los pliegos en el portal del MIDUVI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)

2.4 CONDICIONES GENERALES

2.4.1 INTRODUCCION:

La República del Ecuador, suscribió el Contrato xx Xxxxxxxx con la Corporación Andina de Fomento, el 28 de Julio de 2011, en la Cláusula Segunda estipula: Objeto xxx Xxxxxxxx.- “De conformidad con las cláusulas del presente Contrato xx Xxxxxxxx y sujeto a las condiciones establecidas en ellas, CAF se compromete a otorgar a “El Prestatario”, a título de mutuo, el monto indicado en la Cláusula Tercera y “El Prestatario” lo acepta con la obligación de utilizarlo exclusivamente para financiar “El Xxxxxxxx” x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, así como a devolverlo en las condiciones pactadas en este Contrato xx Xxxxxxxx”; los desembolsos xxx xxxxxxxx estarán sujetos a que El Prestatario” y/o el “Organismo Ejecutor “ según corresponda, de cumplimiento en la forma que la CAF considere satisfactorio; y, “El Prestatario asume frente a la CAF la obligación de divulgar que “El Proyecto se ejecuta con financiamiento de CAF y para ello se coordinara con CAF la colocación del nombre de CAF y el logotipo que identifica a CAF en todas las vallas, avisos, pancartas y anuncios.

El alcance de los trabajos, objeto de la contratación se encuentran establecidos en las Condiciones Específicas de los pliegos y Anexos correspondientes, por lo que es de responsabilidad del contratista a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y especiales, anexos, instrucciones del MIDUVI y demás documentos contractuales, los que forman parte del mismo y respetando la normativa legal.

2.4.2 ANTECEDENTES:

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2012, las lluvias fueron abundantes y continúas provocando inundaciones en varias provincias del Ecuador, entre ellas la provincia de Manabí.

Esta situación permitió que el Gobierno Nacional declare en emergencia a la Provincia de Manabí, por lo que el 8 xx xxxxx del 2012 se declara el estado de excepción según el Decreto 1089 y se lo renueva el 3 xx xxxx del 2012 con el Decreto 1161, para que las familias damnificadas puedan ser atendidas con la dotación de vivienda y servicios básicos

Dichas familias fueron evacuadas por el riesgo de perder sus vidas y viviendas hacia familias acogientes y albergues de la ciudad.

El cantón Portoviejo también sufre las consecuencias de dicha temporada invernal, provocando que existan muchas familias que se encuentran totalmente vulnerables, ya que sus viviendas colapsaron o se encuentran en riesgo. Entre los barrios afectados se encuentra la población de la Ciudadela Xxxxxxx y partes altas de la Parroquia San Xxxxx y Xxxxxx xx Xxxx.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante Acuerdo Ministerial # 131 firmado por el Señor Ministro Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, expendido el 26 de Octubre de 2012, establece en el Art. 1 que: El Decreto Ejecutivo No. 821 de 14 e3 julio de 2011, dispone que el Bono de Emergencia es un subsidio único y directo, con carácter no reembolsable que entrega el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a los ecuatorianos y personas extranjeras consideradas damnificadas y que constan incorporados en el censo levantado y validado por el COE provincial o cantonal y que han sido avalados por los equipos provinciales del MIDUVI; por encontrarse en situación de extrema necesidad y pobreza, se otorgará considerando dos categorías: a) Bono de reposición o mejoramiento y b) Bono de reasentamiento.

2.5 OBJETIVOS:

2.5.1 OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar los trabajos necesarios para la construcción del Reasentamiento a favor de los damnificados de varios sectores del cantón Portoviejo, el proyecto que se compone de 174 soluciones habitacionales que contiene 2 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño en un área de

36.00 m2 en viviendas tipo palafíticas de 2 plantas y 2 viviendas tipo dúplex para personas con discapacidad que contiene 2 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño en un área de 42.00 m2 en viviendas tipo villa; con permisos aprobados para su construcción por la Dirección de Planificación Territorial del GAD del Cantón Portoviejo de fecha 6 xx xxxx de 2015, amparados en el Articulo 383 del COOTAD “ Potestad Resolutoria “ y de acuerdo a las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos Municipales de la localidad considerando el entorno social, ambiental, económico y materiales de la zona, así como las normas nacionales e internacionales vigentes, para la actividad normal y desenvolvimiento óptimo de los usuarios.

LA CONSTRUCCION DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFITICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VIAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELECTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZA

III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ " tiene un presupuesto referencial de USD. 2’404.606,89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 89/100

dólares de Estados Unidos de América, SIN INCLUIR EL 12% DEL IVA, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez) días calendario, contado a partir de la entrega del anticipo.

2.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:

2.5.2.1 Realizar un diagnóstico del estado actual del sector, de construcciones e instalaciones existentes para la adaptación del proyecto de Reasentamiento.

2.5.2.2 Coordinar reuniones de trabajo con los funcionarios designados por parte del MIDUVI a lo largo del desarrollo del proyecto con el fin de asegurar que se mantenga las metas propuestas y se cumplan con los requerimientos específicos del proyecto.

2.5.2.3 Desarrollar el material visual y técnico necesario para lo cual utilizará los medios apropiados que incluirán fotografías del sitio, imágenes digitales y todas aquellas que se consideren necesarias para la correcta interpretación y visualización del proyecto.

2.5.2.4 Presentación de un esquema sobre el plan de trabajo de acuerdo a las entregas respectivas a cada una de las fases y con su respectivo cronograma de actividades.

2.5.2.5 Previo al inicio y durante el proceso de construcción de las obras, se analizaran los planos y de existir observaciones realizara las enmiendas técnicas y legales que permitan la buena ejecución de las obras; además realizara un diagnóstico de los servicios básicos aledaños al proyecto para el abastecimiento provisional de agua potable, descarga de las aguas servidas y servicio eléctrico.

2.6 UBICACIÓN DEL PROYECTO:

2.6.1 EMPLAZAMIENTO:

El terreno destinado para la construcción de Reasentamiento Picoaza III, se encuentra ubicado en la vía de entrada a las canteras, Sector Los Ceibos por el Complejo de la Federación Deportiva de Manabí, parroquia Picoaza, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí.

El proyecto consiste en la construcción de 178 viviendas de acuerdo a las especificaciones técnicas entregado por el departamento técnico del MIDUVI y procura estar en función de las condiciones climáticas: temperatura ambiental, precipitación pluvial, vientos dominantes, luminosidad, humedad, etc., para prever la dotación de características de orientación, ventilación e iluminación que permita generar condiciones de confort de los espacios y definir los materiales a utilizarse para garantizar la realización de las actividades previstas por los damnificados.

El terreno disponible está libre de edificaciones, tendrá un retiro de 14 metros, al borde de la vía asfaltada que conduce a las canteras, cuenta con todos los servicios básicos y está debidamente legalizado mediante escritura celebrada el 22 xx xxxxx del 2015 ante la notaria octava del Cantón Portoviejo. El terreno tiene un área de 26.496.66 m2 con los siguientes linderos y dimensiones: Por el frente: carretero a las canteras y varios propietarios con 668.30 m; por la parte posterior:

529.80.00 con camino público; por el costado derecho: 16.06 con la capilla; y por el costado izquierdo: 139.40 con el Xx. Xxxxx Xxxxxxxx canal del río.

2.6.2 CUADRO DE AREAS	AREA	PORCENTAJES
Área del Terreno	26.496.66 m2	100 %
Área de aceras	2.123.78 m2	8.00 %
Área de calles	7.027.32 m2	26.58. %
Área de lotes	11.716.60 m2	44.30 %
Áreas verdes y Comunales	5.628.96 m2	21.30 %
2.6.3 FORMA

El terreno es de forma irregular, con el frente orientado al Sur, a la vía de ingreso que se comunica hacía la vía a las canteras y por el Norte a los Ceibos, parroquia Picoaza, cantón Portoviejo.

2.6.4 TOPOGRAFÍA

El terreno presenta desniveles poco apreciables con la rasante de la calle, y es sensiblemente horizontal en la mayor parte de su superficie.

2.6.5 COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM WGS 84:

NORTE	SUR
556200	9884780
556050	9884730
556100	9884930
556000	9884880

2.7 SINTESIS DEL PROYECTO

Los beneficiarios directos del Proyecto de Reasentamiento Picoaza III son principalmente la población damnificada de 178 familias, que provienen de los sectores de Ciudadela Xxxxxxx, Ciudadela Xxxxxx, y partes altas de varios sectores de la Parroquia San Xxxxx, y de la Parroquia Xxxxxx xx Xxxxx; cada familia con un promedio de 5 miembros, es decir, 890 personas directamente beneficiadas.

Las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de urbanización están diseñadas para la evacuación de agua lluvias y aguas servidas, provisión y tratamiento de agua para consumo humano y abastecimiento de agua para bomberos.

2.7.1 DESCRIPCION AREA ARQUITECTONICA

La vivienda mantiene un sistema modular que se compone en su totalidad de 7 manzanas. Cada vivienda de 42 M2 contiene los siguientes ambientes: sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y un baño completo. Se ha considerado un modelo estructural en hormigón armado tanto en cimentación, columnas, vigas y su estructura de cubierta metálica, formando pórticos rígidos en las dos direcciones ortogonales, también se ha considerado 2 módulos de 2 viviendas tipo villa, para 4 personas con discapacidades que existen entre las personas damnificadas, con una área de

modulo de 103,62 M2, con distribución de la solución habitacional que se describe de la siguiente forma sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y un baño completo.

El diseño urbanístico contiene las siguientes características generales:

• Las vías son: la principal de 16.50 m de ancho con parterre central xx xxxxx sentido y arteriales variables de acuerdo lo indicado en los planos, con bordillos exterior tipo cuneta para un fácil escurrimiento de las aguas lluvias y además están conectadas con las vías peatonales del amanzanamiento de las viviendas.

• Las vías vehiculares de acuerdo al estudio consideran hormigón asfáltico y las Vías peatonales serán de hormigón simple.

• Las aceras tendrán un ancho de 1.20 m confinadas con bordillos de 15 cm de ancho y 35 cm de altura.

• En la pavimentación de aceras, islas divisorias y entradas, el hormigón va a ser distribuido uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa de mortero en la superficie.

• Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección transversal especificada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado con escoba. La regla deberá ser cuando menos de 3 metros de largo y 15 cm de ancho. El barrido deberá hacerse en sentido perpendicular a la dirección del tránsito, y si se necesita agua, ésta deberá aplicarse inmediatamente antes del barrido.

2.7.1.1 Planteamiento Espacial, Funcional y Formal

Funcional.- Las viviendas palafíticas se compone de dos plantas, con un ingreso principal hacia la planta alta que es donde se edifica el departamento, dejando la planta baja libre para un crecimiento futuro de la vivienda, los departamentos tienen un área de 42 m2 y en la parte exterior se encuentran accesos peatonales y parqueaderos en las vías vehiculares.

Espacial.- La implantación de la vivienda obedeció a un criterio de investigación previa del entorno, las manzanas están distribuidas de tal manera que todas tengan acceso a las áreas de esparcimiento y recreación.

Formal.- La vivienda es una edificación de dos pisos, con cubierta de planchas, de líneas rectas y definidas, rematadas con la mampostería enlucida y pintada.

2.7.2 ESTUDIOS DE SUELOS.- La realización de este estudio tiene la finalidad de determinar las características del subsuelo y definir la capacidad de carga del terreno en el nivel de cimentación recomendado, así como los asentamientos previsibles; con el objeto de diseñar en base a ellos las estructuras y elementos constructivos previstos en el anteproyecto.

Se tomó 4 muestras de suelo en diferentes puntos del terreno designado para el reasentamiento, de 5 metros de profundidad, dando como resultado que este suelo tiene una estratigrafía concordante a los suelos, característicos del sector.

2.7.2.1 Trabajos de Campo: Dadas las características del terreno, la ubicación de las estructuras y la magnitud de las cargas a trasmitir y con el objeto de recuperar muestras que permitan definir el perfil estratigráfico y las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo, se realizó perforaciones de

5 metros de profundidad in situ mediante la utilización de equipo mecánico, ensayo de penetración estándar explorando a profundidades de acuerdo a las características estratigráficas del terreno con las siguientes condiciones para el estudio: a) cada vez el nivel freático sea determinado b) a profundidades mayores de 4m; debido a la pérdida de energía de las juntas e inercia de las xxxxx xx xxxxx.

2.7.2.2 Trabajos de Gabinete: Con las muestras alteradas recuperadas en el campo se procedió a la determinación de sus características físicas y mecánicas en el laboratorio, (humedad natural, granulometría, limite xx xxxxxxxxx) y determinar así el suelo existente, valores que sumados a los resultados obtenidos en los ensayos de penetración estándar permite calcular los parámetros de resistencia y de asentamiento máximo permisible. Capacidad de carga admisible recomendada qa= 12 Ton/m2 y

2.7.2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

2.7.2.3.1 Criterio de Cimentación

En el nivel de cimentación propuesto se debe cumplir que la presión ejercida por las estructuras a construirse sobre el suelo de cimentación, no exceda la capacidad de carga admisible recomendada qa= 12 Ton/m2 y que los valores de los movimientos resultantes de los asentamientos desarrollados, sean elásticos o de consolidación, estén dentro de los límites tolerables.

Una vez abierta la excavación, ésta deberá protegerse de las variaciones de humedad que pueden producirse en el suelo de cimentación, por efectos de lluvia, recubriéndolas con material plástico o similar; o proceder de inmediato a la fundición de los cimientos.

2.7.2.3.2 Características de los suelos

Del sondeo realizado se han establecido las siguientes estratigrafías:

• El subsuelo de manera general es perfectamente determinante y corresponde a una primera capa de un espesor de 0,15 a 0,50 m , se observa un limo arenoso con grava altamente plástico

• Hasta la profundidad de 0,80 y 1,40 m, se detecta una arcilla arenosa de mediana plasticidad y de consistencia entre media y firme.

• Como tercer estrato a una profundidad de entre 1,70 a 1,90 m, se visualiza un limo inorgánico altamente plástico y de consistencia entre media y firme

• Por último hasta la profundidad explorada de los 5 m, se determina la presencia de limo inorgánico de mediana plasticidad de consistencia firme.

• 2.7.3 DISEÑO ESTRUCTURAL

Para el diseño estructural se tomó en consideración el estudio de suelos y las recomendaciones ahí sugeridas; la estructura principal de la vivienda está constituida por zapatas corridas, bidireccionales (vigas de cimentación ) y la cota de implantación será superficial columnas, vigas, losa de hormigón armado y contrapiso de 7 cm; la resistencia del suelo es de 8 Ton/m2;, por tanto

para su construcción se tendrá en cuenta las regulaciones del Código Ecuatoriano de la construcción y las normas INEN que correspondan; para la ejecución de los diferentes elementos estructurales el constructor se regirá en las especificaciones técnicas y en las dimensiones, secciones y espesores que rijan en los planos estructurales.

Los materiales a utilizarse comprenden:

- Hormigón (cemento + agregado fino + agregado grueso aditivos) con resistencia a la compresión de f´c=210 kg/cm2,

- Hormigón de replantillo f´c=180 kg/cm2,

- Xxxxx xx xxxxxxxx (varillas corrugadas), con un límite de fluencia fy=4200 kg/cm2 (ASTM-A615 G60),

- Malla electro soldada con un límite de afluencia de fy=5000 kg/cm2,

- Perfilería metálica según las normas ASTM – A36,

- Para el proceso de suelda se utilizará un electrodo E7018,

- Para los elementos soldados se utilizará electrodo E7018; los elementos a soldar deben cumplir con las normas AWS

2.7.3.1 NORMAS A CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN:

- NEC NORMAS ECUATORIANAS DE CONSTRUCCIÓN 2011

- ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

- AISC AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

- ASTM AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS

- AWS AMERICAN WELDING SOCIETY

2.7.3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

El proponente examinará detenidamente los planos estructurales y estudiará detalladamente las instrucciones y especificaciones.

Deberá realizar la verificación de la resistencia y armado de los elementos estructurales, comprobando su funcionabilidad y viabilidad constructiva, queda entendido que al momento de la presentación de una propuesta el oferente ha procedido con el examen y estudio anteriormente mencionado y que está familiarizado con los materiales y detalles de los elementos estructurales.

Para la construcción debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones mínimas:

2.7.3.2.1 Diámetro interior mínimo xx xxxxxxx para estribos, 4 veces el diámetro de la varilla

2.7.3.2.2 Recubrimientos de concreto expuesto al suelo constantemente 7,5 cm.

2.7.3.2.3 El contratista por su cuenta y responsabilidad debe realizar un estudio de suelos de verificación de la capacidad portante del suelo de cimentación, en caso de existir incongruencias con el estudio de suelos realizado por el consultor, el contratista junto con el

fiscalizador deberá proponer la solución adecuada, técnica y económicamente factible de la cimentación, para que no se produzcan retraso en los trabajos de construcción.

2.7.3.2.4 No se permite atravesar cadenas, vigas ni columnas con tuberías de aguas lluvias y servidas.

2.7.3.2.5 Por ningún concepto se permite la formación de juntas frías en elementos estructurales de hormigón armado, estos deben ser monolíticos.

2.7.3.2.6 El constructor deberá presentar los planos “As-built” de como la obra quedo terminada, los mismos que serán revisados y aprobados por la fiscalización del proyecto.

2.7.3.2.7 Todo corte de elemento estructural xx xxxxx debe ser por el proceso de desprendimiento de viruta, en ningún caso se debe cortar con electrodos.

2.7.3.2.8 Se debe verificar que al momento de proceder a soldar, no se produzca falla por falta de continuidad.

2.7.3.2.9 Se debe de verificar que no exista falta de fusión o fusión incompleta, realizando un buen control de calidad, utilizando soldadores que sean especializados.

2.7.3.2.10 Se podrá aplicar procesos de suelda SMAW, GMAW, O GTAW, según sea necesario y que cumpla con los requisitos de la norma ASTM X-000 x X-000, según sea el caso o las especificaciones correspondiente de la norma, AWS A5 17, AWS A5 18, AWS A5 23, AWS5.5, AWS5.28 y otras aplicables de acuerdo al criterio de la fiscalización.

2.7.3.2.11 El constructor deberá realizar las pruebas para la verificación de la soldadura como tintas penetrantes, ultra sonidos, rayos x, de ser el caso.

2.7.3.2.12 En caso de constar alguna inconsistencia en cualquier etapa del proceso constructivo se deberá proponer junto con la fiscalización las soluciones pertinentes, económicas y cumplir con los plazos establecidos.

2.7.3.2.13 Los análisis de precios unitarios propuestos deben estar acorde a las especificaciones del proyecto.

2.7.3.2.14 Debe poner un cuidado especial en la configuración de las conexiones tamaño de las soldadura diámetro de pernos, entre otros que se encuentran detallados en los planos y/o especificaciones técnicas.

2.7.4 DISEÑO HIDROSANITARIO: El funcionamiento del sistema hidrosanitario se resume a continuación:

2.7.4.1 Sistema de Agua Potable

Para la dotación del Agua Potable para el proyecto se contempla la red de agua potable de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, y Alcantarillado xx Xxxxxxxxxx (EPMAPAP) la misma que abastecerá directamente al reasentamiento humano, con una tubería PVC de diámetro 315mm, de acuerdo al plan maestro de agua potable xx Xxxxxxxxxx, que será construido a través de creditito aprobado por el BEDE, y que se encuentra en proceso de contratación y que re potenciará a toda la Parroquia Picoaza , en la red interna del reasentamiento, se alimentará reduciendo de la acometida principal a una tubería de PVC Ø90 mm y a cada una de las manzanas y distribuida a través de tubería de PVC de Ø 63mm para llegar hasta cada viviendas, está contemplado el sistema xx xxxxx que atraviesan las distintas calles, hasta llegar a una guía domiciliaria y luego al respectivo medidor de cada familia.

2.7.4.2 Sistema de Aguas Servidas

Se recolecta las aguas residuales provenientes de las descargas de las viviendas por una red de terciarios compuesto de tuberías PVC de 160mm, que se conecta a la red principal interna PVC de 200 mm. Estas aguas servidas de acuerdo a los estudios llegan a descargar al pozo de la red pública de alcantarillado que está a la entrada del reasentamiento, y que consta en la factibilidad de servicio emitido por la EPMAPAP.

2.7.4.3 Sistema de Aguas Lluvias

De lo indicado por la EPMAPAP, el sector no cuenta con sistema de alcantarillado pluvial, el proyecto ha considerado que la recolección y evacuación de aguas lluvias se lo realizará por pendiente a través bordillos tipo cuneta hasta llegar a la vía principal y conducirlas hasta un canal natural que desemboca en el río Portoviejo.

2.7.5 DISEÑO ELECTRICO:

2.7.5.1 RED DE MEDIA TENSION

La alimentación externa en media tensión para el Reasentamiento Picoazá No.3, será subterránea trifásica a 13.8 Kv. a partir de la línea trifásica existente que pasa por la vía a las Canteras, a un costado del predio.

En un poste existente con coordenadas X= 556027, Y = 9884788, se proyecta construir una transición trifásica aérea - subterránea, hasta las inmediaciones de la urbanización, donde será distribuida a los centros de transformación monofásicos. Los conductores a utilizarse serán de cobre tipo XLPE 15 KV # 1/0, para las fases y conductor 1/0 de cobre desnudo para el neutro, el ancho de la zanja para la distribución de la ductería será de acuerdo a lo indicado en el Documento de Homologación para redes subterráneas.

Obra Civil:

✓ Los Pozos de revisión serán del tipo B, con dimensiones de 90 x 90 x 90 cm. y construidos con mampostería de ladrillo o bloque de hormigón pesado en acera. El espesor de la pared será como mínimo de 12 cm. Se colocarán tapones aislados en las vías no utilizadas y tapones para ductos con cables. En el interior xxx xxxx se ubicarán los soportes para cables respectivos, y fijados a la pared interior xxx xxxxx, éstos cumplirán con las especificaciones indicadas en el documento de Homologación de Redes Subterráneas. En el xxxx xxx xxxx se colocará Material filtrante para xxxx xx xxxx (grava).

✓ Tapa para pozos de hormigón armado con losa de 70mm de espesor con marco y brocal metálico galvanizado espesor de 4mm y 50mm de base x 75mm de alto, abertura de 110° de 1000mm x 1000mm interior y 1055mm x 1055mm exterior. y cumplirán con las especificaciones indicadas en el Documento de Homologación de Redes Subterráneas.

✓ El banco de ductos en las aceras el material será relleno de arena y opcionalmente de hormigón de 140 Kg/cm2 de requerirse una mayor resistencia mecánica. su disposición o configuración se detalla en el plano correspondiente. los materiales y las especificaciones deberán cumplir con lo indicado Documento de Homologación de Redes Subterráneas.

✓ Los transformadores tipo pedestal instalado sobre una base de hormigón, con una resistencia mínima de f’c = 210 kg/cm2, cuyas dimensiones dependerán del equipo a instalar. La altura de la base sobre el nivel de piso terminado, no debe ser menor a 10 cm. Las dimensiones de las bases serán de acuerdo a las medidas de cada transformador, lo cual depende en gran medida del fabricante del mismo y de su potencia.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Se ha determinado que se usarán transformadores monofásicos, tipo padmounted, CSP sumergidos en aceite, cada uno de capacidad de régimen continuo, los mismos que se encuentran diseñados y ubicados para satisfacer la demanda de los abonados, servicios generales y alumbrado público, así como también evitar en lo posible la contaminación visual que afecte el diseño urbanístico del proyecto.

Tensión nominal: 7970/120 – 240 v. Frecuencia Nominal: 60 Hz Impedancia máxima sobre los Kva.: 4%

Elevación media de temperatura sobre el ambiente: 65° C. Tap de derivación +1 - 3 x 2,5 %

Su configuración será tipo malla.

Los transformadores monofásicos estarán instalados en aéreas verdes, en lo posible, tratando de afectar en menor grado en ambiente visual y distribuidos técnicamente dentro del reasentamiento, estarán conectados en media tensión por medio de conectores elbow 15 kv, y aterrizados con conductor de Cu desnudo # 2 y varillas de Xx xx 0/0”X 0 xx., xx final de cada circuito se ubicarán pararrayos tipo codo, para protección contra sobre voltajes.

2.7.5.2 RED DE BAJA TENSION

La red de baja tensión se construirá a partir de los secundarios de los transformadores monofásicos y se distribuirá de forma subterránea radial a las viviendas, de acuerdo a las siguientes características:

La construcción de la red secundaria será subterránea, con Conductor TTU de cobre con conductores de acuerdo se indica en los diseños, los mismos que se calcularon para dar un servicio confiable y respetando los límites de caída de tensión establecidos, la red será distribuida saliendo del secundario del transformador y recorrerá las veredas, hasta los pozos de derivación, y se distribuirá a cada una de las viviendas, donde se instalarán tableros de dos medidores, para los usuarios respectivos

Las acometidas hacia las viviendas serán con Conductor TTU 2x# 6 Al + 1x# 6 Cu. AWG, su conexión por medio con la red de bajo voltaje se realizará por medio de empalmes con resina, el cual cumplirá con la xxxxx xx xxxxx ante exposición al agua ANSI C119.1

Voltaje normalizado en el secundario es:

V f – Vf = 240 V.

Vf – N = 120 V.

Obra Civil:

✓ Los Pozos de revisión serán del tipo A, con dimensiones de 60 x 60 x 75 cm. y construidos con mampostería de ladrillo o bloque de hormigón pesado en acera. El espesor de la pared será como mínimo de 12 cm. Se colocarán tapones aislados en las vías no utilizadas y

tapones para ductos con cables. En el interior xxx xxxx se ubicarán los soportes para cables respectivos, y fijados a la pared interior de los pozos, éstos cumplirán con las especificaciones indicadas en el documento de Homologación de Redes Subterráneas. En el xxxx xxx xxxx se colocará Material filtrante para xxxx xx xxxx (grava).

✓ Tapa para pozos de hormigón armado con losa de 70mm de espesor con marco y brocal metálico galvanizado espesor de 4mm y 50mm de base x 75mm de alto ,abertura de 110° de 700mm x 700mm interior y 755mm x 755mm exterior. y cumplirán con las especificaciones indicadas en el Documento de Homologación de Redes Subterráneas.

✓ El banco de ductos en las aceras el material será relleno será de arena y opcionalmente de hormigón de 140 Kg/cm2 de requerirse una mayor resistencia mecánica. su disposición o configuración se detalla en el plano correspondiente. los materiales y las especificaciones deberán cumplir con lo indicado Documento de Homologación de Redes Subterráneas.

2.7.5.3 ALUMBRADO PÚBLICO.

Para el estudio de Xxxxxxx se lo realiza respetando lo indicado en la Regulación 005_14 el CONELEC.

Parámetro	Opciones	Valor de Ponderación (Vp)	Vp seleccionado
Velocidad	Elevada	1	0
	Alta	0,5
	Moderada	0
Volumen del Tráfico	Elevado	1	0
	Alto	0,5
	Moderado	0
	Bajo	-0,5
	Muy Bajo	-1
Composición de Tráfico	Mezcla con un alto porcentaje de tráfico no motorizado	2	1
	Mezclado	1
	Solamente motorizado	0
Separación de vías	No	1	0
	Si	0
Densidad de la intersección	Alta	1	0
	Moderada	0
Vehículo Parqueados	Se permite	0,5	0,5
	No se permite	0
Iluminación Ambiental	Alta	1	0
	Moderada	0
	Baja	-1

Guías Visuales	Pobre	0,5	0,5
	Moderado o bueno	0
			= 2

M = (6 – 2) = 4

De lo que se seleccionan la clase de iluminación M4:

A continuación se indica la tabla de los valores respectivos.

Clase de Iluminación	Tipo de Superficie				Incremento de Umbral	Relación de alrededor
	Seco			Mojado		SR
	M1	2,0	0,40	0,70			0,15	10	0,5
M2	1,5	0,40	0,70	0,15	10	0,5
M3	1,0	0,40	0,60	0,15	15	0,5
M4	0,75	0,40	0,60	0,15	15	0,5
M5	0,50	0,35	0,40	0,15	15	0,5
M6	0,30	0,35	0,40	0,15	20	0,5

Los circuitos se realizarán con Conductor del tipo TTU – 2 KV, y de sección # 6 AWG, y se conducirán en tubería PVC pesado de 2 Pulgadas.

En las áreas de pasajes entre los predios se ubicará una iluminación ornamental.

Los cálculos justificativos se adjuntan al diseño, cabe indicar que los mismos se realizaron en el programa DIALUX.

Las luminarias de las calles serán tipo LED controladas a través de tableros con contactores y temporizadores ubicados junto a los centros de transformación tal como lo indica el diseño.

2.7.5.4 SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES:

PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN:

La protección en media tensión se la realizará por medio de tres seccionadores porta fusible tipo abierto de 15KV – 100 A. que serán instalados en la transición de la línea trifásica aérea - subterránea, los transformadores por ser auto protegidos tienen su protección interna, con su fusible limitador de corriente.

PARARRAYOS

Para la protección de origen atmosférico se dispondrá de 3 pararrayos 10 KV tipo oxido de zinc, ubicados en la transición aérea - subterránea, los mismos que irán conectados sólidamente a tierra.

PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra consiste en colocar una varilla de Cooperweld con conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG, para cada transformador y en la transición aérea - subterránea, Las mismas estarán unidas por medio de soldadura exotérmica.

EQUIPO DE MEDICIÓN KW – H

La medición se la realizará en forma directa en bajo voltaje, los medidores se ubicarán en una columna diseñada para dos medidores, cuyos diseños se adjuntan en los planos respectivos.

Se requerirán 178 medidores de energía eléctrica KW-H para los usuarios, así también se instalarán medidores para áreas comunes, y para los circuitos de iluminación en la urbanización.

No se ha considerado medidores para áreas comunales, ya que estas no lo requieren

CALCULO DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN EN LA LINEA PRIMARIA

El cálculo de la red primaria no es necesario ya que la alimentación es trifásica, y la distribución se considera de tal manera que exista balanceo de las fases, además la distancia es pequeña considerando que el conductor es cobre aislado # 1/0, por lo que la caída de voltaje es despreciable.

CALCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN EN EL CIRCUITO SECUNDARIO

Considerando que la distribución secundaria es subterránea por medio de un alimentador principal y las acometidas salen de los pozos de derivación tipo A, el cálculo de caída de tensión se lo realiza por cada circuito.

El cálculo de sección del conductor que cumpla con el porcentaje de caída de tensión permitido se lo presenta en el anexo respectivo.

La malla de puesta a tierra para el centro de protección principal en media tensión estará conformada por 4 varillas de Coperweld de 5/8 x 8, enlazadas con conductor de cobre desnudo # 4/0 AWG mediante soldadura exotérmica del tipo GT y TA.

Los transformadores de distribución serán aterrizados mediante la instalación de una varilla ce Coperweld de 5/8 x 8 con cable de cobre desnudo # 4 y conectadas mediante soldadura exotérmica.

2.7.6 ESTUDIO AMBIENTAL

El deterioro del medio ambiente obliga al conjunto de la sociedad y a todos los sectores productivos y económicos que lo provocan a una reorientación profunda de las pautas de producción y consumo.

El sector de la construcción contribuye de manera importante a ese deterioro en sus distintas fases (extracción y fabricación de materiales, diseño de los sistemas hidrosanitarios y de sus instalaciones que influye decisivamente en el rendimiento energético de la misma, gestión de la obra y residuos), por lo que es necesario dar un giro notable hacia la adopción de decisiones encaminadas a la sostenibilidad.

El argumento fundamental de la participación del MIDUVI es por la responsabilidad que debe como institución realizar estudios ambientales y su respectiva gestión al nivel de ejecución para la recuperación de la conciencia de la población sobre los riesgos ambientales en lo regional y local lo cual también es el comienzo de un nuevo concepto sobre el nivel de riesgo y valoración del

impacto ambiental. Dicha valoración parte del ciudadano y se desarrolla desde un nivel inferior hacia arriba de acuerdo con deberes y derechos democráticos.

Esta concientización territorial permite la sensibilización de los hogares, el reconocimiento de la dinámica ambiental en su entorno inmediato y la adquisición de conciencia sobre la necesidad de devolver a la ciudad las zonas ocupadas, sobre las que están habitando y la construcción de proyectos de vida en el marco de unos parámetros de cultura ambiental y de convivencia ciudadana. Orientada al ciclo de vida de los materiales, y su incidencia sobre los siguientes aspectos.

En este estudio se ha considerado lo siguientes planes: de mitigación y prevención, manejo de desechos, de comunicación, de relaciones humanas, de contingencias, de seguridad y salud, monitoreo y seguimiento y plan de cierre, abandono y entrega del área.

2.8 MISCELANEOS:

2.8.1 Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y deberán ser considerados en los costos indirectos de la oferta.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

2.8.2 Prevención de Accidentes: Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la Codificación del Código del Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el que constará en el portal institucional del MIDUVI.

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	2015-10-27	10H00
Fecha límite de preguntas	2015-11-04	16H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	2015-11-09	16H00
Fecha límite de entrega de propuestas	2015-11-30	16H00
Fecha de apertura de ofertas	2015-11-30	17H00
Fecha límite de calificación de ofertas	2015-12-04	17H00
Fecha estimada de adjudicación	2015-12-07	17H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (5) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	2015-12-02	16H00
Fecha límite para convalidación errores	2015-12-07	16H00
Fecha estimada de adjudicación	2015-12-07	17H00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Formulario de la oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma física (original y copia) y en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

LICITACIÓN INTERNACIONAL LICO-MIDUVI-M-003-2015

CONSTRUCCION DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFITICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VIAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELECTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZA III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ "

SOBRE ÚNICO

Señor

Secretario de la Comisión Técnica del proceso Nro. LICO-MIDUVI-M-003-2015 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PRESENTADA POR:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 210 (doscientos diez) días, contado a partir de la entrega del anticipo.

La Recepción Provisional de las obras procederá cuando, terminados todos los trabajos objeto del contrato, el contratista notifique al MIDUVI el cumplimiento de sus obligaciones y solicite la recepción; debiéndose iniciar ésta en el plazo xx xxxx (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA;

Cumplido el plazo establecido en el contrato para la Recepción Definitiva, el Contratista solicitará al MIDUVI la verificación de las obras objeto del contrato a efectos de que se realice la Recepción Definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo xx xxxx (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos objeto del contrato conforme lo establece el Art. 123 del RGLOSNCP.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la siguiente manera.

3.6.1 Anticipo: treinta por ciento (30%) del valor del contrato; previa la presentación de la garantía de buen uso de anticipo, misma que deberá cubrir el 100% del valor del anticipo.

3.6.2 Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de planillas mensuales de obra realmente ejecutada, debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizadas por el administrador del contratoy cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al

momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

3.7 Garantías

3.7.1 Garantía de Buen Uso del Anticipo

El contratista presentará la garantía de Buen Uso de Anticipo, misma que respaldará el 100% del valor entregado en calidad de anticipo.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento General, entre tanto deberán mantenerse vigentes, lo que será exigido por la Contratante a través del Administrador del Contrato.

3.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

El contratista presentará la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato previa suscripción del contrato, se rendirá por un valor igual en los numerales 1,2 y 5 del Art. 73 de la LOSNCP. Esta garantía deberá ser emitida con una vigencia que cubra todo el plazo de ejecución de la obra y seis meses adicionales que corresponden al periodo entre la recepción provisional y definitiva de la obra.

3.7.3 Garantía Técnica

El contratista presentará una garantía técnica de los sistemas que se instalarán en el proyecto. Esta garantía entrará en vigencia a partir de la recepción definitiva de la obra, de acuerdo a lo previsto en el art. 76 de la LOSNCP; y para los equipos contemplará una cobertura por defectos de fábrica. Se deberá considerar las recomendaciones del fabricante para la instalación de los mismos.

Si durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, el contratante solicitare cambio o reemplazo de los bienes y/o equipos a instalarse conforme el objeto del contrato, considerados defectuosos, estos serán reemplazados por unos nuevos de la misma o mejor calidad requerida y sin costo adicional alguno para el contratante, excepto si los defectos o daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal del Contratante, o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes. (de ser procedente)

1.4 Situación financiera

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6 Análisis de precios unitarios

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo mínimo: La descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios. El equipo mínimo solicitado para este proyecto es el siguiente:

No. ORDEN	D E S C R I P C I Ó N D E L E Q U I P O	NÚMERO DE UNIDADES	CARACTERI
1	MINICARGADORA TIPO BOBCAT	1
2	RODILLO LISO CAPACIDAD 10 TN	1
3	RODILLO MANUAL CAPAC DE 2 A 3 TN	1
4	MOTONIVELADORA	1
5	TANQUEROS CAPACIDAD 9 M3	2

6	VOLQUETAS CAPACIDAD 12 M3	10
7	ESTACION TOTAL GPS	1
8	CONCRETERAS	3
9	COMPACTADOR TIPO PLACHA	4
10	VIBRADORES	4
11	EXCAVADORA	2
12	RETROEXCAVADORAS	1
13	XXXXX	0
14	GRUA ELEVADORA DE POSTE	1
15	TEODOLITO	1
16	CILINDROS Y CONO PARA ENSAYO DE HORMIGONES	12

a. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

b. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

c. El oferente para acreditar la disponibilidad de los equipos e instrumentos, presentará la factura que demuestre la propiedad de lo requerido, o compromisos de compra o arrendamiento que permitan establecer la efectiva disponibilidad de los requerimientos antes mencionados.

d. Se deberán adjuntar los documentos necesarios (copia de cedula de identidad, copia del RUC, etc.) para la verificación de que los posibles arrendadores o vendedores tengan la capacidad de cumplir con la venta o alquiler de equipo.

Para el equipo presentado bajo la figura de compromiso de compra venta, no procede la presentación de matrícula; sin embargo el oferente debe presentar el compromiso de compraventa y los documentos de identificación del propietario o casa comercial del equipo ofertado.

4.1.3 Personal Técnico Mínimo:

El personal técnico mínimo solicitado para este proyecto es el siguiente:

CANTI DAD	DETALLE DEL PERSONAL	EXPERIENCIA (AÑOS)	PARTICIPACION
0	XXX. XXXXX X XXX. (Superintendente de Obra)	7	100 %
2	PROFESIONAL ING. CIVIL y/o ARQUITECTO (Residentes de Obra)	5	100%
1	ING. HIDROSANITARIO	5	100 %
1	ING. ELECTRICO	5	100 %
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	3	50 %
1	TOPOGRAFO	3	50 %
1	SOCIOLOGO	3	100 %

4.1.4 Experiencia general y específica mínima del OFERENTE:

a. El MIDUVI ha definido cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.

b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima y específica se utilizará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.

c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación.

d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

4.1.4.1 INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE:

a. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva, describiendo el monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante beneficiaria o por el propietario o beneficiario del proyecto.

b. Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega- Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la Entidad Contratante.

c. Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

➢ Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

➢ Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente de la Entidad.

La Comisión Técnica comprobará la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

d. Se entenderá como experiencia general y específica para la justificación de la experiencia del oferente, la construcción de proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas similares.

e. De acuerdo a las resoluciones INCOP No. RE-2013-0000082 e INCOP N° RE-INCOP-2013- 000093, con fechas 00 xx xxxxxxx xx 0000 x 00 xx xxxxx xx 0000 respectivamente, el Art. 1.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN, resuelve:

a) La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que la conformen.

b) La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal.

c) En caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación:

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD
	FRACCION BASICA	EXCEDENTE
0-200.000,00	25% del presupuesto referencial	----------------------
200.000,00 - 500.000,00	50.000,00	20% sobre el exceso de 250.000,00
500.000,00 - 10´000.000,00	100.000,00	10% sobre el exceso de 1´000.000,00
10´000.000,00 en adelante	1´000.000,00	Más del 5% sobre el exceso de 20´000.000,00

Para el caso de asociaciones o consorcios constituido o por constituirse, se puede sumar la experiencia de sus integrantes. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo, conforme lo establece el art. 99 inciso segundo de la LOSNCP.

Para el caso de compromisos de asociación o consorcio, los oferentes deberán regirse a lo estipulado en la Resolución INCOP No. 052-2011, especialmente en el Artículo 14 “Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio” de dicho documento. Los oferentes que participen en calidad de compromiso de asociación o consorcio que no estuvieren apegados a las disposiciones descritas, serán descalificados.

En caso de que la oferta presentada por un Compromiso de Asociación o Consorcio, resulte adjudicada, previo a la suscripción del contrato deberá acogerse a lo determinado en el artículo 15 de la Resolución INCOP 052-2011.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

La experiencia del oferente, tanto general como específica no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra.

La documentación presentada por el oferente para acreditar las condiciones establecidas, una vez analizada, de ser el caso, estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución INCOP RE-2013-0000083.

La metodología para evaluación de este parámetro estará a lo dispuesto a continuación:

4.1.4.2 La experiencia general: Para acceder a la evaluación con puntaje, el oferente debera presentar mínimo (4) CUATRO proyectos civiles y/o arquitectónicos en general (construcción, de obras civiles similares); El monto total será igual o mayor al presupuesto referencial. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.

El Oferente deberá acreditar experiencia, ya sea como Contratista, Subcontratista, o en situación de dependencia laboral en el sector público o privado en calidad de Superintendente o Residente; en la ejecución de trabajos similares. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.1.4.3 La experiencia específica: Para acceder a la etapa de evaluación con puntaje, el Contratista deberá justificar haber construido obras civiles y/o arquitectónicas de edificios públicos y/o privados y/o rehabilitado edificaciones patrimoniales, por estar inmersos este tipo de proyectos al objeto del presente proceso de contratación, cuya suma de máximo 5 proyectos sea mínimo del 80% del presupuesto referencial de este procedimiento.

Para acreditar experiencia específica también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

a. El MIDUVI ha definido cuál es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de la o las obras.

c. Para cada caso se ha establecido el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

4.1.5.1 INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO

a. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las actas de entrega recepción provisional o definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el nombre y monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante beneficiaria o por el propietario o beneficiario del proyecto.

b. Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del acta de entrega- recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante.

c. Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el acta de entrega recepción provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

➢ Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del acta de entrega recepción definitiva.

➢ Por no haberse suscrito el acta de entrega recepción definitiva por causas imputables a la contratante, debidamente certificadas por autoridad competente de la entidad.

d. La experiencia válida de cada uno de los profesionales será la ejecutada a partir de la fecha de obtención de su título profesional.

e. Para acreditar la experiencia del personal técnico, se considerará solamente las obras o servicios ejecutados en los últimos diez años y fracción; aquellos proyectos que igualen o superen once años no serán considerados.

f. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.

g. Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo el profesional técnico por este efecto no presentado causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo.

h. La Comisión Técnica podrá comprobar la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

i. Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del personal técnico, los proyectos obras civiles y/o arquitectónicos similares, a excepción de los profesionales en cuya descripción se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad.

j. El oferente deberá adjuntar para cada proyecto indicado como experiencia específica del personal técnico, los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado del proyecto donde participó el profesional. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante beneficiaria o por el propietario o beneficiario del proyecto (En caso de que el oferente o cualquier otro profesional del equipo técnico, certifique la participación de otro profesional en un proyecto u obra, deberá adjuntar la documentación de respaldo de haber laborado, tales como certificado de aportaciones al IESS, copias de las facturas emitidas, a más del permiso de construcción o el certificado de aprobación de planos de la entidad contratante). Para el caso en el que los profesionales hayan participado como contratistas deberán adjuntar las copias simples de las actas de entrega recepción provisional o definitiva. El acta de entrega recepción provisional solamente será aceptada en el caso de no haber transcurrido el tiempo para la firma del acta definitiva.

k. Para el caso de justificación del personal técnico que hubiera participado como subcontratista, se deberá presentar el acta entrega recepción definitiva, provisional o única o certificados con toda la información detallada en el inciso anterior, con la finalidad de ser evaluados; de no ser así dicha experiencia no será considerada.

l. Si el personal técnico presentado, ha laborado bajo relación de dependencia ejerciendo un cargo específico, al no existir montos determinados para la ejecución de actividades tales como consultoría, fiscalización o construcción en el sector público, se evaluará como monto el valor percibido por el profesional conforme su remuneración y plazo de ejecución de determinado proyecto.

m. En caso de no presentarse la carta compromiso de prestación de servicios o no estar firmada por el técnico asignado al proyecto, hasta luego de la etapa de convalidación de errores de forma; el currículum vitae del técnico propuesto no será evaluado. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará al que conste como primero en la lista, y en el caso de que éste no cumpla con lo requerido, se evaluará a los subsiguientes.

La documentación presentada por el oferente para acreditar las condiciones establecidas, una vez analizada, de ser el caso, estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución INCOP RE-2013-0000083.

Los títulos de tercer nivel requeridos para cada uno de los profesionales constituyen el requisito mínimo a cumplir por parte del personal técnico en lo que corresponde a formación académica; sin embargo en el caso de que los profesionales no cuenten con el título de tercer nivel requerido; podrán ser valorados los profesionales con título de cuarto nivel en la especialidad que corresponda, siempre que estén registrados en la SENESCYT, en este sentido, los años de titulación y experiencia requerida será considerada a partir de la obtención del título de cuarto nivel. Esto aplica únicamente en el caso de los profesionales a los que se les ha solicitado como mínimo el título de tercer nivel. En el caso de los profesionales que presenten título de cuarto nivel este deberá tener afinidad con el de tercer nivel requerido.

El personal técnico como mínimo para acceder a la evaluación con puntaje deberá cumplir lo siguiente:

4.1.5.2 SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

➢ Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional de tercer o cuarto nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura

➢ Experiencia Específica:

El profesional asignado como Superintendente de Obra deberá demostrar experiencia como Contratista, Superintendente o Residente de mínimo 6 (seis) proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado. El profesional asignado como Superintendente de Obra deberá demostrar una experiencia del 50% del presupuesto referencial de este procedimiento para acceder al puntaje (sumados los presupuestos de mínimo SEIS proyectos.

4.1.5.3 RESIDENTE DE OBRA (DOS PROFESIONALES)

➢ Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil - Estructural o Arquitectura

➢ Experiencia Específica:

Cada uno de los profesionales asignados como Residentes de Obra deberá demostrar experiencia como Contratista, Superintendente o Residente de mínimo 4 (cuatro) proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado. Cada profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar una experiencia del 25% del presupuesto referencial de este procedimiento para obtener puntaje (sumados los presupuestos de máximo cuatro proyectos).

4.1.5.4 INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)

➢ Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica (en Potencia)

➢ Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de sistemas eléctricos en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar como mínimo 1 proyecto que justifique estas condiciones.

4.1.5.5 INGENIERO CIVIL – HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)

➢ Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil

➢ Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de instalaciones hidrosanitarias; deberá presentar como mínimo 4 proyectos que justifique estas condiciones.

4.1.5.6 INGENIERO AMBIENTAL (UN PROFESIONAL)

➢ Formación académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental

➢ Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar como mínimo 1 proyecto que justifique estas condiciones.

4.1.5.7 TOPOGRAFO (UN PROFESIONAL)

➢ Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional en Topografía

➢ Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en levantamiento topográfico, replanteo de obra y/o nivelación de terreno; deberá presentar como mínimo 3 proyectos que justifique estas condiciones.

4.1.5.8 SOCIÓLOGO (UN PROFESIONAL)

➢ Formación Académica:

La formación académica se verificará de la siguiente manera:

• Educación profesional:

o Título profesional de tercer nivel en Sociología, Técnico Social o a fines

➢ Experiencia Específica:

Experiencia mínima como profesional de 3 años, quien deberá demostrar experiencia en socializaciones, promoción de participacion ciudadana, trabajo con organizaciones de base y Gobiernos Locales.

4.1.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

Para el caso de personas jurídicas, se estará a lo establecido en las reglas de participación de conformidad a lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 2013.

a) La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen;

b) La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal;

c) En caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación:

PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO U.S.D.
EN USD.	FRACCIÓN BÁSICA	EXCEDENTE
500,000 -10’.000,000,00	100. 000.00	10% sobre el exceso de 1’000.000.00

4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

El MIDUVI establece que el oferente presentará y cumplirá como parte de la metodología, la presentación de la programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica); definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.

Se considerará la correcta secuencia de actividades, la metodología describirá los planes y programas de operación, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades, y señalará la secuencia lógica de la construcción del proyecto y las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. La metodología presentará el plan de control de calidad de especificaciones técnicas y utilización de laboratorios.

Resumiendo la metodología deberá contener los siguientes parámetros:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

El Oferente que reproduzca total o parcialmente las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, SERÁ DESCALIFICADO.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Excel; se adjuntará a la Oferta en un archivo digital.

El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para

permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, el ajuste deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes.

4.1.8 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

PARÁMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Experiencia mínima personal técnico
Patrimonio y existencia legal (Personas Jurídicas)
Metodología y cronograma

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.10: Información financiera de referencia

Análisis Índices Financieros: Los índices aceptables son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor 0,9). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: Análisis Índices Financieros:

Índices Financieros: los índices financieros a evaluar son los siguientes.

Índice	Indicador solicitado
Solvencia*	mayor o igual a 1,0
Endeudamiento*	menor a 0,9

Formula a aplicar:

Índice de solvencia

Formula a aplicar:

Índice de endeudamiento

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración del impuesto a la

renta del ejercicio fiscal correspondiente al año 2014; Los oferentes deberán presentar la declaración del impuesto a la renta del año 2014, en la fecha señalada para la presentación de ofertas en el 2015.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

La metodología para evaluación de este parámetro estará a lo dispuesto a continuación

4.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (10 PUNTOS)

2.5 puntos por cada proyecto civil y/o arquitectónico en general (construcción, consultoría, fiscalización); solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución sea de mínimo 120 días. La calificación por experiencia general tendrá un máximo de 10 puntos. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (15 PUNTOS)

Se otorgará el puntaje de 15 puntos al Oferente que justifique haber construido obras civiles y/o arquitectónicas de edificios públicos y/o privados y/o rehabilitado edificaciones patrimoniales, por estar inmersos este tipo de proyectos al objeto del presente proceso de contratación, cuya suma de máximo 5 proyectos sea igual o mayor al 100% del presupuesto referencial de este procedimiento. Para valores intermedios se otorgará calificación proporcional. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.

Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante.

La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando se trate de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios. La experiencia para consorcios o compromisos de asociación, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Resolución INCOP No. 052-2011, y a lo determinado en el art. 99 de la LOSNCP.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

4.2.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

CANT IDAD	DETALLE DEL PERSONAL	PUNTAJE INDIVIDUA L	EXPERIEN CIA (AÑOS)	PARTICIP ACION
0	XXX. XXXXX X XXX. (Superintendente de Obra)	3	7	100 %
2	PROFESIONAL ING. CIVIL y/o ARQUITECTO (Residentes de Obra)	2 c/u (4 TOTAL)	5	100%
1	ING. HIDROSANITARIO	2	5	100 %
1	ING. ELECTRICO	1	5	100 %
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	1	3	50 %
1	TOPOGRAFO	1	3	50 %
1	SOCIOLOGO	1	3	100 %
	TOTAL	13 PUNTOS

Las hojas de vida de los profesionales serán evaluadas con los siguientes parámetros:

4.2.3.1 SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

➢ Experiencia Específica: (3 puntos)

Se asignará la totalidad del puntaje (asignación de 0.5 puntos por cada proyecto) al profesional que demuestre experiencia como Contratista, Superintendente o Residente en construcción de proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado (sumados los presupuestos de máximo seis proyectos), por un monto igual o superior al 50% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento (sumados los montos de máximo seis proyectos). Para experiencias entre los valores indicados se calificará proporcionalmente.

4.2.3.2 RESIDENTES DE OBRA (DOS PROFESIONALES)

➢ Experiencia Específica: (2 puntos por cada profesional)

Se asignará la totalidad del puntaje (asignación de 0.5 puntos por cada proyecto) al profesional que demuestre experiencia como Contratista, Superintendente o Residente en construcción de proyectos de edificaciones o de proyectos arquitectónicos de carácter público y/o privado (sumados los presupuestos de máximo cuatro proyectos), por un monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento (sumados los montos de máximo cuatro proyectos). Para experiencias entre los valores indicados se calificará proporcionalmente.

4.2.3.3 INGENIERO CIVIL – HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)

➢ Experiencia Específica: (2 puntos)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de obras e instalaciones hidrosanitarias; deberá presentar 4 proyectos (0.5 puntos por cada proyecto) que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1, 2 o 3 proyectos tendrá una calificación proporcional,

4.2.3.4 INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)

➢ Experiencia Específica: (1 punto)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción o fiscalización de sistemas eléctricos en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional,

4.2.3.5 ESPECIALISTA AMBIENTAL (UN PROFESIONAL)

➢ Experiencia Específica: (1 punto)

El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional,.

4.2.3.6 TOPOGRAFO (UN PROFESIONAL)

➢ Experiencia Específica: (1 punto)

El profesional deberá demostrar experiencia en levantamiento topográfico, replanteo de obra y/o nivelación de terreno; deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional,

4.2.3.7 SOCIOLOGO (UN PROFESIONAL)

➢ Experiencia Específica: (1 punto)

➢ Experiencia mínima como profesional de 3 años, quien deberá demostrar experiencia

El profesional deberá demostrar experiencia en en socializaciones, promoción de participacion ciudadana, trabajo con organizaciones de base y Gobiernos Locales. Deberá presentar 3 proyectos que justifiquen estas condiciones, el profesional que tenga 1 o 2 proyectos tendrá una calificación proporcional,.

4.2.4 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

4.2.4.1 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 PUNTOS)

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha especificado los aspectos puntuales que el oferente debería presentar y cumplir como parte de la metodología, la presentación de una programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica; definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.

Se considerará la correcta secuencia de actividades, la metodología describirá los planes y programas de operación, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama,

indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades, y señalará la secuencia lógica de la construcción del proyecto y las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. La metodología presentará el plan de control de calidad de especificaciones técnicas y utilización de laboratorios.

Resumiendo la metodología deberá contener los siguientes parámetros, los cuales para efectos de calificación tendrán la siguiente incidencia:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA	PUNTAJE MÁXIMO PARCIAL
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama	0.75 PUNTOS
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	0.50 PUNTOS
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos	0.50 PUNTOS
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico	0.75 PUNTOS

El Oferente que reproduzca total o parcialmente las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, será descalificado.

Para la evaluación de la metodología de ejecución, el criterio de calificación es el siguiente: Los puntajes parciales que obtengan los participantes en el concepto antes indicado (parámetro), resultarán de la multiplicación del puntaje máximo parcial por los siguientes factores de evaluación:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	FACTOR DE EVALUACIÓN
Muy buena	1.00
Buena	0.75
Regular	0.50
Mala	0.25

Una propuesta “Muy buena” será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que la metodología de ejecución propuesta va más allá de lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos y que sus resultados beneficiarán al proyecto.

Una propuesta “Buena” será aquella que demuestre de manera clara y objetiva, que la metodología de ejecución propuesta se ajusta a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

Una propuesta “Regular” será aquella que demuestre que con la metodología de ejecución propuesta, podrá cumplir parcialmente lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos.

Una propuesta “Mala” será aquella que demuestre de que con la metodología de ejecución propuesta, no podrá cumplir con todo lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos.

4.2.4.2 Cronograma de Ejecución del Proyecto (2.50 PUNTOS)

El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Excel; se adjuntará un archivo digital a la Oferta.

El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, el ajuste deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CRONOGRAMA	PUNTAJE
Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a metodología	0.75 PUNTOS
Programación de Obra en Microsoft Project	0.50 PUNTOS
Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y recursos	0.50 PUNTOS
Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo	0.75 PUNTOS

4.2.4.3 Índices Financieros: (2 PUNTOS)

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, evaluará en base a la(s) declaración(es) del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal y a la Resolución RE-SERCOP-000004-2014, los siguientes índices financieros:

Índice	Indicador solicitado	PUNTAJE
Solvencia*	= o > a 1.00	1 Punto
Endeudamiento*	< a 0,9	1 Punto

Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1,00

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0,9

4.2.4.4 Oferta económica: (50 PUNTOS)

Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres simple, tomando como base la oferta más baja.

Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta", aplicando lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-0000083-2013. (El oferente no debe alterar las Cantidades de Obra, ni tampoco las Unidades solicitadas por el MIDUVI y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Además se analizará el 100% de los análisis de precios unitarios en lo referente al cumplimiento de los salarios que no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

La oferta económica y todos y cada uno de los costos que intervienen en el proyecto serán responsabilidad del oferente; por lo tanto se asignará el puntaje proporcional que corresponda.

4.2.4.5 SUBCONTRATACIÓN (5 PUNTOS)

La asignación del máximo puntaje (cinco puntos) se realizará, en función del mayor porcentaje de Subcontratación, con un límite máximo del 30% y del valor de la oferta. Por consiguiente el participante que ofrezca el 30% obtendrá 5 puntos mientras que los demás oferentes obtendrán el puntaje que sea proporcional a su compromiso.

Los subcontratistas propuestos por el oferente, deberán estar registrados en el RUP, en la I etapa de evaluación, caso contrario no se considerara el porcentaje de subcontratación correspondiente.

4.3 TABLA DE VALORACIÓN DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro	Valoración
Experiencia general	10 puntos
Experiencia específica	15 puntos
Experiencia del personal técnico	13 puntos
Metodología y Cronograma	5 puntos
Indices Financieros	2 puntos
Subcontratación	5 puntos
Oferta económica	50 puntos
TOTAL	100 puntos

El oferente para la presentacion de la Oferta Tecnica y Económica deberá tomar en cuenta los literales a, b y c del Art. 1 de la Resolucion INCOP No. RE-2013 – 000082 del 00 xx xxxxxxx xxx 0000 x Xxx. 0 x 0 xx xx Xxxxxxxxxx No. INCOP-RE-2013-0000093 del 25 de Julio 2013.

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: Para la planificación de la obra, el contratista deberá coordinar con el El MIDUVI (Administrador, Fiscalizador).

El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, conforme lo previsto en el contrato.

El contratista también deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y a las condiciones dispuestas en el contrato xx xxxxxxxx con CAF

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (As-Built) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros establecidas para el contrato, adicionalmente deberá ocupar los recursos que en su propuesta establezca, como son equipos, herramientas, mano de obra, materiales, etc.

El contratista tendrá la obligacion de terminar la obra en el tiempo estipulado y deberá implementar los frentes de trabajo necesarios, así como el tiempo de ejecución diaria de obra para cumplir con los plazos establecidos. Lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra con la finalidad de cumplir con el plazo establecido para el proyecto. Deberá prestar las debidas seguridades, protecciones de obras ejecutadas, control de personal y obreros, etc. Así como también permitirá el funcionamiento de las actividades urbanas del entorno, con las debidas seguridades.

El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 10 días calendario contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, coordinar con el GAD los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista; y se proporcionara los documentos de Regularización Ambiental del proyecto aprobado por la autoridad competente.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras la documentación prevista en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

g. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Administración de Contrato supervisara la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, Mitigaciones y/o Compensaciones.

h. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Xxxxxxxx coordinará con CAF la colocación del nombre de CAF y el logotipo que identifica a CAF en todas las vallas, avisos, pancartas, anuncios, publicaciones o cualquier otro medio en que se dé a conocer “El Proyecto” o se convoque a licitaciones públicas de obras o servicios relacionados con el mismo”.

5.3. Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación

5.3.2 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros 5 días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados; informara el estado de ejecución física y económica del Plan de Manejo Ambiental. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Por las condiciones del contrato y acorde con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no existe Reajuste de Precios.

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

SECCIÓN I	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1.1 Comisión Técnica 1.2 Participantes 1.3 Presentación y apertura de ofertas 1.4 Inhabilidades 1.5 Obligaciones de los oferentes 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones 1.7 Modificación xxx xxxxxx 1.8 Convalidación de errores de forma 1.9 Causas de rechazo 1.10 Adjudicación y notificación 1.11 Garantías 1.12 Cancelación del procedimiento 1.13 Declaratoria de procedimiento desierto 1.14 Adjudicatario fallido 1.15 Suscripción del contrato 1.16 Precios unitarios y reajuste 1.17 Moneda de cotización y pago 1.18 Reclamos 1.19 Administración del contrato 1.20 Transferencia tecnológica 1.21 Fiscalización 1.22 Control ambiental 1.23 Autoinvitación 1.24 Visitas al sitio de las obras 1.25 Subcontratación 1.26 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información
SECCIÓN II	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 2.1. Metodología de evaluación de las ofertas 2.2. Parámetros de evaluación 2.3 De la evaluación 2.4 Índices financieros 2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas
SECCIÓN III	FASE CONTRACTUAL 3.1 Ejecución del contrato

NOTA: MIDUVI, consideran que las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones. Las condiciones generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, en el marco de la legislación aplicable. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto; y, estará integrado por:

Director Provincial o su delegado donde se ejecutará el proyecto. Técnico de la Dirección Provincial del área requirente

Técnico de la Dirección Provincial, a fin al proyecto

Delegado de la Coordinación General Administrativa Financiera Delegado de Coordinación General Jurídica

.

1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución del SERCOP emitida para el efecto.

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se presentará de forma física (original y copia) en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica; deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria y la fecha límite para la presentación de la oferta.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proveedores. Según lo previsto en la Ley, solo en el caso de los procedimientos de licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura, hayan sido éstas presentadas de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado,

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;

1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica a través del Portal Institucional del MIDUVI http:/www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1.7. Modificación xxx xxxxxx: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del MIDUVI (http:/xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del MIDUVI (http:/xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.

1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios xxx xxxxxx.

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello, o que no esté de acuerdo con las condiciones indicadas en el Portal Institucional del MIDUVI (http:/ xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)

1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare registrado en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Una oferta será descalificada por EL MIDUVI en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.

Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada.

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del MIDUVI (http:/xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)

1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.11.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.

1.11.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el

adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica.

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el MIDUVI para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación y suscrita la Resolución correspondiente, el MIDUVI suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69

de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del MIDIVI http:/www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx,) El MIDUVI realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

1.16. Precios unitarios y reajuste:

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Por las Condiciones del Contrato no existe reajuste de precios.

1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.

1.19. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas previas a su autorización para la correspondiente gestión de pago.

1.20. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

1.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, que deberán ser externas y contratadas,, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño, materiales y del “Plan de Manejo Ambiental aprobado por la

Autoridad Ambiental, de aquellas recomendaciones de la Licencia Ambiental del proyecto y del contrato xx xxxxxxxx con CAF”, por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

De forma Independiente se llevará un libro de gestión ambiental del proyecto, junto al libro de obra, de manera que se registren todas las observaciones, sugerencia, instrucciones o comentarios que a criterio de la fiscalización deben ser consideradas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo…”; “…realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental, a las recomendaciones establecidas en la Licencia Ambiental, así como las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato xx xxxxxxxx con CAF.

La fiscalización se sujetara y responderá de sus actos de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Administración de Proyectos Título Fiscalización de obras del Reglamento de Control Interno emitido por la Contraloría General del Estado.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

Las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas, sean estas Parciales, Provisional o Definitiva se suscribirán acorde con lo previsto en la LOSNCP y su Reglamento.

1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente; y, con los Planes de Manejo Ambiental aprobados por la autoridad ambiental y con aquellas obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y el Contrato de Crédito con CAF”.

1.23. Visitas al sitio de las obras: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda considera necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras. Ésta se realizará entre la publicación del presente proceso de Licitación y la fecha límite de preguntas y respuestas.

La ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, de existir éste, no será causal de rechazo para una oferta sin embargo, no le exime de las responsabilidades y efectos en la presentación de la oferta y en los procedimientos de ejecución de las obras en el caso de ser adjudicado.

1.24. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción geográfica en la que se ejecutará el proyecto, debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente. Por tal subcontratación no se exime de responsabilidad frente al MIDUVI

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar al MIDUVI, autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato;

1.26 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo

6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

2.2. Parámetros de Evaluación: El MIDUVI acogerá los parámetros de evaluación previstos en este documento Éstos serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas. Exclusivamente los indicados en estos pliegos.

El MIDUVI, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del MIDUVI (http:/xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), sean los que se establecen en estos pliegos.

2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas en dos etapas:

a) Primera etapa. Se evaluará a todas las propuestas a través de la metodología “Cumple/No Cumple”.

b) Segunda etapa. Solo con los oferentes calificados en la primera etapa serán evaluados “Por Puntaje” de acuerdo a los criterios indicados en estos pliegos.

El MIDUVI luego del proceso de calificación de ofertas deberá subir al portal de la institución un acta en la que se justifique la evaluación y calificación de cada oferta en cada etapa.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.

Metodología “Cumple/ No Cumple”- a.1.- Integridad de las ofertas:-

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

IV. Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este formulario no generará la descalificación del oferente)

El Formulario de Xxxxxx contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos:

Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, se considera los parámetros establecidos en los pliegos que constan en el Portal Institucional del MIDUVI http:/www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa, se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros

siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente.

2.4. Índices financieros.-El Ministerio de Desarrollo Urbano y Xxxxxxxx señala los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos,

El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato:

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.

El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales.

El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella

puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes

Cumplir con las normas de seguridad, salud y ambiente o el Plan de Manejo Ambiental y las recomendaciones ambientales y sociales establecidas en el contrato xx xxxxxxxx CAF

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Contratar a la fiscalización externa del contrato

c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas; además se encargara de coordinar con la administración del contrato, la entrega recepción a las empresas municipales para efectos de la custodia y administración definitiva de las obras ejecutadas y recibidas por el MIDUVI.

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o Reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

El Administrador del contrato se sujetara y responderá de sus actos de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Administración de Proyectos Título Fiscalización de obras del Reglamento de Control Interno emitido por la Contraloría General del Estado

3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

La fiscalización se sujetara y responderá de sus actos de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Administración de Proyectos Título Fiscalización de obras del Reglamento de Control Interno emitido por la Contraloría General del Estado

III. FORMULARIOS LICITACIÓN DE OBRAS

INDICE

SECCIÓN I	FORMULARIO DE LA OFERTA 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes. 1.4 Situación financiera 1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Análisis de precios unitarios 1.7 Metodología de construcción 1.8 Cronograma valorado de trabajos 1.9 Experiencia del oferente 1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.11 Equipo asignado al proyecto
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
SECCIÓN III	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
SECCIÓN IV	FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

III. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por EL Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la CONSTRUCCION DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFITICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VIAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELECTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZA III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ " luego de

examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder xx Xxxxxxx, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en

caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación xxx xxxxxx, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información xxx xxxxxx, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):

Correo electrónico

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):

R.U.C:

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de la CAF, la Entidad Contratante descalifique a mí representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS,

ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil

Corporación Fundación

Asociación o consorcio Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero de ser el caso Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica Xxxxxxxxx Xxxxxx

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitid por país extranjero, de ser el caso Porcentaje de participació en la estructura de propiedad de la persona jurídica Xxxxxxxxx Xxxxxx

Notas:

1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI.

EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice	Indicador solicitado	Indicador declarado por el oferente	Observaciones
Solvencia**	(mayor o igual a 1,0)
Endeudamiento**	(menor a 0,9)

**Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).

1.5 TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

OBRA:

CONSTRUCCION DE 174 VIVIENDAS TIPO PALAFITICA Y 2 VIVIENDAS DUPLEX PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: VIAS, INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES ELECTRICAS, PARA EL REASENTAMIENTO PICOAZA III DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ”

FECHA:

2.2.1 VIAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	EXCAVACION A MAQUINA DEL TERRENO	M3	13,473.33
1.2	DESALOJO MECANICO	M3	13,473.33
1.3	BORDILLO DE VIA INTERIOR F'C= 210 KG/CM	ML	1,409.89
1.4	BORDILLO DE VIA EXTERIOR (CINTA GOTERA)	ML	1,578.70
1.5	MEJORAMIENTO HIDROCOMPACTADO- MATERIAL XX XXXXXXX	M3	24,251.99
1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL TIPO SUB-BASE CLASE 3 H=0,15M	M3	1,466.68
1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL TIPO BASE CLASE 1A H=0,15M	M3	1,100.01
1.8	IMPRIMACION ASFALTICA CON ASFALTO RC	M2	7,333.38
1.9	CARPETA ASFALTICA E=2"	M2	7,333.38
1.10	ACERAS EN VIAS	M2	1,713.33
				SUB TOTAL	475,024.59

2.2.2 VIVIENDAS:

174 VIVIENDAS PALAFITICA

ITEM #	DESCRIPCION	CANTI DAD POR VIVIEN DA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	COSTO UNITARI O	COSTO TOTAL
1	PRELIMINARES
1A	REPLANTEO	42.00	M2
1B	EXCAVACION	4.78	X0
0X	MEJORAMIENTO HIDROCOMPACTADO- LASTRE	6.47	M3
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON
2A	REPLANTILLO BAJO VIGA f´c 180 kh/cm2 E=5CM	0.29	M3
2B	H.S. EN VIGAS DE CIMENTACION F'C 210 KG/CM2	3.77	X0
0X	HORMIGON SIMPLE DE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	2.10	X0
0X	H.S. EN LOSA ALIVIANADA Y VIGAS F'C= 210 KG/CM2	7.64	X0
0X	H.A. EN DINTEL DE VENTANS INCLUYE (V6 15X15 EST C 15 CM)	0.03	M3
2G	ACERO ESTRUCTURAL F'y=4200 KG/CM2	1109.0 1	KG
2H	H.S. EN VIGAS DE CUBIERTA (0,20MX0,15 F'C= 210 KG/CM2)	0.56	M3
3	MAMPOSTERIA
3A	PAREDES DE BLOQUE (PL- 1ST-9)	87.7	M2
3B	ENLUCIDO VERTICAL - EXTERIOR	15	X0
0X	ENLUCIDO VERTICAL -	83.46	M2

	INTERIOR
3D	MESON DE COCINA F'C= 180 KG/CM 2 (INCLUY LADRILLO Y ENLUCIDOS)	1	ML
4	PINTURAS
4A	PINTURA EN FACHADA INCLUYE EMPASTE EXTERIOR	15	M2
	PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE INTERIOR	83.46	M2
5	PISOS
5A	REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE PISO(30 X30 CM) MESON Y BAÑO	41.10	M2
6	CARPINTERIA, ALUMINIO Y VIDRIO
6A	PUERTA PRINCIPAL (DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURA)	1.00	UNIDAD
6B	PUERTAS INTERIORES DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURAS	3.00	UNIDAD
6C	VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4MM NATURAL	3.00	UNIDAD
7	CUBIERTA
7A	CUBIERTA DE TECHO INCLUYE G=60X30X10X1,5MM Y PLANCHA DE ALEACION DE ALUMINIO Y ZINC E =0,30 MM	40.11	M2
8	PIEZAS SANITARIAS
8A	INODORO BLANCO INCLUYE HERRAJES	1.00	UNIDAD
8B	LAVAMANOS BLANCO INCLUYE LLAVE	1.00	UNIDAD
8C	LLAVE DE FREGADERO	1.00	UNIDAD
8D	DUCHA SENCILLA, INCLUYE LLAVE CAMPANOLA Y REJILLA	1.00	UNIDAD
8E	FREGADERO DE ALUMINIO C /ESCURRIDERO	1.00	UNIDAD
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE
9A	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE 1/2" ROSCABLE	4.00	PUNTO

9B	INSTALACIONES SANITARIAS DE PVC 4" DESAGUE	1.00	PTO
0X	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX 0" DESAGUE	3.00	PUNTO
9D	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" ROSCABLE	12.02	ML
9E	TUBERIA DE 2" PVC USO SANITARIO	3.5	ML
9F	TUBERIA DE 4" PVC USO SANITARIO	8.2	ML
10	INSTALACIONES ELECTRICAS
10A	XXX XX XXX XX 000 X	0	XXXXX
00X	XXX XX XXXXXXXXXXXXX 110 V	5	PUNTO
10C	PTO DE TOMACORRIENTE 220 V	1	PUNTO
10D	CAJA XX XXXXXX DE 4 A 8 INCLUYE BREAKER, INCLUIDO PUESTO A TIERRA	1	UNIDAD
11	ACABADOS
11A	ESCALERA DE HORMIGON ARMADO INCL. PASAMANOS DE TUBO DE 1 1/2" Y MALLA 15X15X5,5MM	1.00	UNIDAD
					PRECIO POR VIVIENDA		$ 9.123,67
					174 VIVIENDAS		174
					SUB TOTAL		1´587,518.95

4 VIVIENDA DUPLEX

ITEM #	DESCRIPCION	CANTIDAD POR VIVIENDA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PRELIMINARES
1A	REPLANTEO	103.62	M2
1B	EXCAVACION	16.64	X0
0X	MEJORAMIENTO HIDROCOMPACTADO- LASTRE	16.74	M3
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON
2A	REPLANTILLO BAJO VIGA f´c 180 kh/cm2 E=5CM	0.75	M3

2B	H.S. EN VIGAS DE CIMENTACION F'C 210 KG/CM2	3.78	X0
0X	HORMIGON SIMPLE DE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	2.50	M3
2D	CONTRAPISO ESPESOR 7CM, F'C = 210 KG/CM2	6.55	X0
0X	H.A. EN DINTEL DE VENTANS INCLUYE (V6 15X15 EST C 15 CM)	0.15	M3
2G	ACERO ESTRUCTURAL F'y=4200 KG/CM2	1380	KG
2H	H.S. EN VIGAS DE CUBIERTA (0,20MX0,20 F'C= 210 KG/CM2)	3.78	M3
3	MAMPOSTERIA
3A	PAREDES DE BLOQUE (PL- 1ST-9)	295.72	X0
0X	ENLUCIDO VERTICAL - EXTERIOR	23.76	M2
	ENLUCIDO VERTICAL - INTERIOR	180.44	M2
3D	MESON DE COCINA F'C= 180 KG/CM 2 (INCLUY LADRILLO Y ENLUCIDOS)	2.7	ML
4	PINTURAS
4A	PINTURA EN FACHADA INCLUYE EMPASTE EXTERIOR	23.76	M2
4B	PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE INTERIOR	180.44	M2
5	PISOS
5A	REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE PISO(30 X30 CM) MESON Y BAÑO	110.00	M2
6	CARPINTERIA, ALUMINIO Y VIDRIO
6A	PUERTA PRINCIPAL (DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURA)	2.00	UNIDAD
6B	PUERTAS INTERIORES DE LAUREL TAMBOREADA INCL CERRADURAS	8.00	UNIDAD
6C	VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4MM NATURAL	10.32	UNIDAD
7	CUBIERTA

7A	CUBIERTA DE TECHO INCLUYE G=60X30X10X1,5MM Y PLANCHA DE ALEACION DE ALUMINIO Y ZINC E =0,30 MM	114.51	M2
8	PIEZAS SANITARIAS
8A	INODORO BLANCO INCLUYE HERRAJES	2.00	UNIDAD
8B	LAVAMANOS BLANCO INCLUYE LLAVE	2.00	UNIDAD
8C	LLAVE DE FREGADERO	2.00	UNIDAD
8D	DUCHA SENCILLA, INCLUYE LLAVE CAMPANOLA Y REJILLA	2.00	UNIDAD
8E	FREGADERO DE ALUMINIO C /ESCURRIDERO	2.00	UNIDAD
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE
9A	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE 1/2" ROSCABLE	8.00	PUNTO
9B	INSTALACIONES SANITARIAS DE PVC 4" DESAGUE	2.00	PTO
0X	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX 0" DESAGUE	6.00	PUNTO
9D	TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" ROSCABLE	30	ML
9E	TUBERIA DE 2" PVC USO SANITARIO	6	ML
9F	TUBERIA DE 4" PVC USO SANITARIO	6	ML
10	INSTALACIONES ELECTRICAS
10A	XXX XX XXX XX 000 X	00	XXXXX
00X	XXX XX XXXXXXXXXXXXX 110 V	8	PUNTO
10C	PTO DE TOMACORRIENTE 220 V	2	PUNTO
10D	CAJA XX XXXXXX DE 4 A 8 INCLUYE BREAKER, INCLUIDO PUESTO A TIERRA	2	UNIDAD
					SUB TOTAL		$ 17.202,50
					2 VIVIENDAS		2
					SUBTOTAL		34,405.00

2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1	EXCAVACION	m3	348.45
5.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	254.13
5.3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 90mm 1.0 Mpa	m	124.33
5.4	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 63 mm 1.0 Mpa	m	923.08
5.5	CAMA DE ARENA.	m 3	90.67
5.6	SUMINISTRO X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX 0"	u	12.00
5.7	XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX 0"	u	2.00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC 63 mm x 90	u	12.00
5.9	SUMINISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA	u	178.00
5.10	INSTALACION DE TUBERIA	m	1,044.41
5.11	SUMINISTRO X XXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXX 00	u	4.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC 90 mm 90º	u	1.00
5.13	Suministro e instalación de Tapon PVC 63MM	u	9.00
5.14	Suministro de Tee PVC, DN 315X110MM	u	1.00
5.15	Suministro e instalación de valvula de 90mm con accesorios	u	1.00
5.16	Suministro e instalación de Reductor 110 MM X 90 MM	u	1.00
5.17	Suministro e instalación de Codo 11,25°, DN 90MM	u	1.00
5.18	Suministro e instalación de Macromedidor	u	1.00
5.19	Suministro e instalación deUnion de reparación DN 315	u	1.00
5.20	Interconección a Red Pública (Pago a EPMAPAP)	Global	1.00
				SUB TOTAL	32,092.37

ALCANTARILLADO SANITARIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.1	Excavación	m3	725.47
6.2	Relleno con material del sitio	m3	362.73
6.3	Sum e inst. tub estructurada D = 200 mm	m	360.90
6.4	Sum e inst. tub estructurada D = 160 mm	m	1150.49
6.5	Pozos de revisión hasta h = 1,50	u	5.00
6.6	Cama de arena	m3	226.71
6.7	Cajas de acera y domiciliarias	u	99.00
6.8	Interconección a Red Pública (Pago a EPMAPAP)	GLOBAL	1.00
				SUB TOTAL	$ 36,439.77

2.2.4 AREA ELECTRICA

ITEM #	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.1	Transformador Pad Mounted 37,5KVA Monofasico, Incluye base	U	7
7.2	Transformador Pad Mounted 25KVA Monofasico 7.96/13.8KV	U	1
7.3	Transformador Pad Mounted 50KVA Monofasico, Incluye base	U	1
7.4	Caja portafusible de 15 KV- 100 A	U	12
7.5	Estructura Puesta a Tierra	U	7
7.6	Luminarias para alumbrado público tipo cerrada de sodio 250	U	4
7.7	Estructura Trifásica RV o 3VR	U	6
7.8	Estructura DS1 o 1 EP	U	14
7.9	Conductor aislado con PVC termoplastico para 200V titpo TTU N°2 awg	ML	2,650
7.10	Estructura Trifásica 3CR o RC	U	3
7.11	Grapa de conección en	U	5

	caliente
7.12	Estructura Trifasica 3VP o SV	U	4
7.13	Estructura TF M/T	U	45
7.14	Estructura Trifasica RRC o 3SD	U	1
7.15	Estructura Trifasica AC o 3CA	U	1
7.16	Estructura Trifasica SC o 3SP	U	16
7.17	Poste de Hormigón de 12m.x500Kg	U	38
7.18	Suministro e instalación de Luminaria de alumbrado Público con Lampara tipo led autocontrolada 70 W	U	34
7.19	Poste metalico Ornamentales de 3,50 m incluye base respectiva incluye luminaria ornamental	U	29
7.20	Pararrayo 10kv	U	3
7.21	Pararrayo 15 Kv	U	3
7.22	Conductor aislado con PVC termoplástico para 200 v tipo TTU cableado de cobre suave	ML	5,000
7.23	Conductor aislado con PVC termoplastico para 200 v tipo TTU cableado de de cobre suave unipolar calible n° 1/0 AWG	ML	1,000
7.24	Conductor aislado con PVC termoplasstico para 2000v tipo TTU cableado de cobre unipolar n° 2/0 AWG	ML	650
7.25	Conductor aislado con PVC termoplasstico para 2000v tipo TTU cableado de cobre unipolar n° 3/0 AWG	ML	485
7.26	Conductor aislado con PVC termoplasstico para 2000v tipo TTU cableado de cobre unipolar n° 4 AWG	ML	200
7.27	Cable unipolar de Cu aislado 15 Kv # 1/0 XLPE, AWG 19 hilos 100% pantalla	ML	750

	electrotastica de alambre de cobre
7.28	Pozo de derivacion tipo A - en mamposteria incluye tapa de H.A. en 70mm	U	142
7.29	Pozo de derivacion tipo B - en mamposteria incluye tapa de H.A. en 70mm	U	38
7.30	Tubo de pared estructuada interior lizo tipo B de 110 mm color naranja	ML	3,984
7.31	Tubo PVC pesado de 2" longitud 6 m	ML	1,044
7.32	Separadores de tuberia de PVC 1 fila x 2 columnas ancho 320 mm x 90 mm de alto	U	535
7.33	Separadores de tuberia de PVC 1 fila x 2 columnas ancho 480 mm x 90 mm de alto	U	175
7.34	Tensor Mecánico	U	25
7.35	Suministro e instalación de Tablero de Medidores	U	89
7.36	Protector Punta de Cable 50mm²	U	10
7.37	Conductor de cobre electrolitico, desnuedo, cableado calibre n° 2/0 AWG hilo designacion ASTM BO-46	ML	75
7.38	Conductor AAC de seccion 2/0 AWG	ML	9
7.39	Controlador para sistema de alumbrado, con contactor y temporizador	U	5
7.40	EXCAVACION	M3	280
7.41	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	140
7.42	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad flexible	ML	500
				SUBTOTAL	$ 217,826.21

2.2.7 MANEJO AMBIENTAL

CODIGO Nro.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9. MANEJO AMBIENTAL
2.1	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos	global	1
2.2	"PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Medidas de Manejo de Desecho Sólidos"	global	1
2.3	"PLAN DE SEGUIMIENTO Medidas de Seguimiento’	global	1
2.4	"PLAN DE SUPERVISIÓN Medidas de Supervisión"	global	1
2.5	"PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Medidas de Capacitación Ambiental’	global	1
2.6	PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	global	1
2.7	"PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS Medidas de Contingencias y Riesgos"	global	1
2.8	"PLAN DE INFORMACIÓN Medidas de Información"	global	1
2.9	PLANES ADICIONALES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Medidas Adicionales de Monitoreo y Seguimiento	global	1
SUB TOTAL $ 21.300

TOTAL GENERAL REFERENCIAL USD. 2´404.606,89

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: ................................................ Unidad ..........

Detalle:……….....................................

EQUIPOS
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo
			A	B	C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripción		Unidad	Cantidad	Tarifa	Costo
			A	B	C=A*B
SUBTOTAL P
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
		INDIRECTOS %
		UTILIDAD %
		COSTO TOTAL DEL RUBRO
		VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Tiempo en (semanas, meses)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inversión mensual
Avance parcial en %
Inversión acumulada
Avance acumulado en %

1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrato		Plazo contractual	Fechas de ejecución	Observaciones
					Inicio			Terminación
A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva
1
2
3
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado
1
2
3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre Nacionalidad Título Fecha grado Cargo a ocupar Participación Experiencia en obras similares Observaciones

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:

• Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

• Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.) Fecha de fabricación
Ubicación actual
Propietario actual Matrícula No. ** Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo xxxxxxxx.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.11 requiere una sola firma.

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral

2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral

2.2 de este formulario.

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:

3. Nacionalidad:

4. Título profesional:

5. Fecha de graduación:

6. Título IV nivel:

7. Fecha de obtención:

6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeñado:

Tiempo de participación:

Actividades relevantes:

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, , debidamente

representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por ,

todos debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2

RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n)

RUC No.

SECCIÓN IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de

……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente y que me encuentro domiciliado en la localidad (es) donde se ejecutará el proyecto.

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios, de la oferta presentada.

Número de rubro	Denominación del rubro	Valor ($)	% respecto al monto contractual
SUMA TOTAL

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

Cedula de Identidad

NOTA:

CADA FORMULARIO DEBE ESTAR FIRMADO POR LOS CORRESPONDIENTES PARTICIPANTES EN CASO DE NO TENER LA FIRMA SERA OBJETO DE DESCALIFICACION