Common use of Jótállás, szavatosság Clause in Contracts

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 3 contracts

Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions, General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k12.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri és tudomásul veszi – az általa elvégzett munkára – a Polgári Törvénykönyvben és az építőipari kötelező alkalmassági időket is tartalmazó hatályos jogszabályokban (151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet), valamint egyéb rendelkezésekben előírt kötelező jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket és azokat vállalja. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal12.2. E.ON tájékoztatja a MegrendelőtA Vállalkozó felel azért, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy szolgáltatott dologban a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétteljesítéskor megvannak a jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. 12.3. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON Vállalkozó az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet általa elvégzett munkára 24 hónap jótállási kötelezettséget vállal, azonban amely kezdő időpontja a jótállási körbe nem Xxxxx által lefolytatott sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. 12.4. Jótállás alá eső hibák hiba esetén a felmerülő javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket Megrendelő köteles megfizetniis, a Vállalkozót terhelik. 11.1.2 12.5. Vállalkozó jótállása a pótolt vagy kijavított gépekre/eszközökre/alkatrészekre újra kezdődik a csere vagy a kijavítás dátumától. 12.6. A jótállás hatályát veszti, ha amennyiben a Megrendelő az E-töltőt az E.ON a napelemes rendszert, vagy annak elemeit a Vállalkozó engedélye nélkül megbontotta, illetve, ha a Vállalkozó vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli 12.7. A jótállás nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 12.8. A jótállás időtartamának lejárta után a szavatossági kötelezettség továbbra is fennáll. 12.9. A jótállással és szavatossággal kapcsolatos igények a xxxxxxx@xxxxxx.xx e-mail címre történő bejelentéssel érvényesíthetők. Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. 12.10. A kellékszavatosság alapján a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikakijavítást vagy kicserélést igényelhet, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése)kivéve, ha érvényes volt a jótállásválasztott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, és jogszerű volt vagy ha a jótállási igényVállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy a Megrendelő a Díj arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Xxxxx által meghatározott határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Amennyiben a jótállási igény napelemes rendszer, vagy annak elemei nem volt jogszerűfelelnek meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, E.ON vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Megrendelő kérheti, hogy a Vállalkozó (vagy az előállító) javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Vállalkozó cserélje ki. Megrendelő a termékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti. 12.11. A Megrendelő a szavatossági jogait az előző pontban (Jótállás) foglaltakon kívül, azok mellett is érvényesítheti. 12.12. Amennyiben olyan hibajavítási munka elvégzése szükséges, melyre a jótállás nem terjed ki, úgy a Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott felmerült költségek érvényesítésére jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 2 contracts

Samples: Ászf, Ászf

Jótállás, szavatosság. 11.1 E1. A Kivitelező a sikeres műszaki átadás-Töltő(k)átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időponttól számítottan, a hibátlan teljesítéséért jótállást köteles vállalni. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését2. A jótállás megszűnését eredményezheti időtartamán belül a szakszerűtlen beavatkozásKivitelező a Megrendelő által jelzett, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozó, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 3 munkanapon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt lehető legrövidebb időtartamon belül befejezni. 3. Erről részletesen A Kivitelező jótállási kötelezettsége ……… évig (megajánlás szerint) áll fenn, amennyiben jogszabály hosszabb jótállási időről nem rendelkezik. 4. A vállalt jótállási időtartamon túl Kivitelezőnek vállalnia kell a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatvonatkozó jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időket. 5. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Ha a jótállási körbe idő alatt bármilyen hiba jelentkezne az építményben (a műben), a Kivitelező köteles azonnal és saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni a hibát, vagy a hiba által okozott bármilyen kárt. Kivételt képez, amikor a Kivitelező nem eső hibák esetén felelős a felmerülő költségeket munka bármilyen hibájának vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát az alábbiak egyike képezte: (a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő köteles megfizetniáltal (ha a Megrendelő a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.); (b) A nem rendeltetésszerű használat; (c) Vis major eredménye. 11.1.2 6. Amennyiben a beépített termék vagy berendezés gyártója által adott jótállási idő lejárt, de a Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező viseli. A jótállás hatályát vesztinem vonatkozik a természetes elhasználódásra. 7. Kivitelező a jótállási/garanciális kötelezettségeinek teljesítését nem kötheti konkrét piaci szereplővel történő rendszeres karbantartáshoz, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjavonatkozó jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, az adott berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett bekarbantartásáért felelős szervezetet az üzembentartó szabadon válassza ki. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 2 contracts

Samples: Kivitelezési Szerződés, Kivitelezési Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 4.1. A szerviz az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A fenti jótállás a Megrendelőttermék azon részére mely részt a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás, karbantartás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre. 4.2. A szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja. 4.3. A szerviz a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a szerviz-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak. 4.4. A megrendelő köteles a szerviz-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt. Ha azonban utóbb – a hiba mibenlétének felderítését követően – kiderül, hogy a fogyasztó által bejelentett hiba nem minősül a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetkörébe tartozó hibának, hogy úgy a gyártóval szerződött szervízpartnerszállítási szolgáltatás ellenértékét a fogyasztó/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétszolgáltatást megrendelő köteles megtéríteni. 4.5. A jótállás megszűnését eredményezheti megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniszerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 EEladót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a mennyiségi átvételtől vagy a teljesítés 4.4. pont szerinti igazolásától8 számított 12 hónap9 teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a Szerződésben foglalt Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. E.ON tájékoztatja Eladó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a MegrendelőtSzerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Vevő – kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vevő számára. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási időszak alatt a hibás Termékek aránya a leszállított Termékek 5%-át eléri (sorozathiba), Eladó – a Vevő kizárólagos választása szerint – köteles valamennyi, általa már leszállított Terméket saját költségén kicserélni. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetjótállási időszak folyamán felmerülő minden, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétteljesítésére visszavezethető, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényfelmerülő valamennyi költség az Eladót terheli. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre Xxxxxx a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan alatt meghibásodik, Vevő kapcsolattartója erről értesíteni köteles az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre Eladó kapcsolattartóját. Eladó köteles a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles hiba kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon 3 munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár az Eladó telephelyén), és azt a helyszíni szemlét digitálisan Felek által írásban rögzített határidőn belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Termék visszaszállítását is a Vevő által megjelölt helyre). Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Xxxxxx – vagy személyesen alkatrész – vonatkozásában újrakezdődik. Amennyiben az Eladó a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, Vevő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni Eladó költségére és kockázatára. Eladó jog- és kellékszavatosságot vállal az általa szállított termékekre. Jogszavatosság alapján Eladó felelősséget vállal azért, hogy harmadik személynek a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniszerződés tárgyán nincs olyan joga, amely Vevő tulajdonszerzését, birtoklását vagy használati jogát akadályozza, vagy korlátozza. Ennek megszegése esetén Eladó Vevő felé felelősséggel tartozik. Kellékszavatosság keretében Xxxxx szavatol azért, hogy a leszállított termék szerződésszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas, kifogástalan minőségű, hiba- és hiánymentes, megfelel a vonatkozó szabványnak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Eladó szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát az ajánlatban meghatározott minőségben biztosítja. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított termék megfelel a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban rögzített szabványoknak, előírásoknak. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Vevőt megillető további polgári jogi igény érvényesítését.

Appears in 2 contracts

Samples: Közbeszerzési Eljárás, Adásvételi Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k(1) Jogszabály, ill. a felek eltérő rendelkezése hiányában Szállító 1 év jótállásra köteles. A jótállás időtartama a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembehelyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembehelyezést követő átvételtől kezdődik. (2) A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kijavítani, vagy a szállítást, ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni (kicserélni). Ez irányadó olyan szállításokra is, ahol csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON (3) Amennyiben a Szerződésben foglalt jótállást vállalSzállító a hiba kijavítását, a hiány kiküszöbölését vagy a termék kicserélését ill. E.ON tájékoztatja a Megrendelőtszolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el vagy nem vállalja, akkor a Megrendelő jogosult választása szerint (i) árleszállítást igényelni, (ii) a Szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill. mással elvégeztetni, vagy (iii) a szerződéstől vagy az adott megrendeléstől részben vagy egészben elállni. A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni a Szállítótól. (4) Megrendelő a szállítást követően azonnal köteles megvizsgálni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetszállítás mennyiségileg és a rendelt termék típusának megfelelő–e, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az Etovábbá található-Töltő szakszerű beüzemeléséte bármilyen, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, külsőleg azonnal észlelhető sérülés vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy egyéb más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényhiányosság. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerűMegrendelő bármilyen hiányosságot felfedez a megvizsgálás során, E.ON jogosult úgy a Szállítót tájékoztatni köteles ezen hiányosságokról. Amennyiben a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniennél későbbi időpontban fedez fel hiányosságot, Megrendelő pedig úgy ugyancsak tájékoztatni köteles azt megfizetni E.ON részérea Szállítót. Ez A hiányosságokra vonatkozó panaszok a kitétel termék szállítását vagy szolgáltatás teljesítését követő egy hónapon belül tehetők meg, amennyiben azonban a hiányosságok az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított üzembehelyezés, feldolgozás vagy kicserélt alkatrészre első használat során nem észlelhetők, akkor az azok felfedezését követő egy hónapon belül. Ebben a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON tekintetben a Megrendelőnek a vizsgálat és a fent jelzett tájékoztatási kötelezettség teljesítésén kívül nincs további teendője a Szállító felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre (5) Xxxxx, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállalSzállító viseli. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé(6) A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre értelemszerűen irányadóak. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül (7) A szavatosságra a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniPtk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Appears in 2 contracts

Samples: General Purchasing Conditions, General Purchasing Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 EA Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállal (továbbiakban: Jótállási Időszak), amely Jótállási Időszak kezdő időpontja a Xxxxx által lefolytatott sikeres átadás-Töltő(k)átvételi eljárás befejezésének napja. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 11.2 Amennyiben a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja Napelemes kiserőmű bármely részének javítása vagy cseréje válik szükségessé az említett szerződéses jótállás keretében, a MegrendelőtJótállási Időszak a Napelemes kiserőműnek a kicserélt vagy javított része vonatkozásában újból kezdődik a kijavítás, illetve kicserélés napján, azzal, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetjavított (ismételten javított) vagy kicserélt rész tekintetében Jótállási Időszak nem lehet hosszabb az eredeti Jótállási Időszak lejáratát követő 6 (hat) hónapnál. 11.3 A Megrendelő a Jótállási Időszak alatt felmerült hibát az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Vállalkozó felé e-mail útján bejelenti. A Vállalkozó a hibabejelentéstől számított 72 órán belül köteles egyeztetni Megrendelővel arról, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék hiba felmérését mikor tudja elvégezni. E körben Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy javítást kizárólag a hiba felmérését követően tudja megkezdeni, amelynek időpontjáról és annak feltételeiről a Xxxxx ugyancsak kötelesek egyeztetni. 11.4 A Vállalkozó – az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON érintett hibával kapcsolatosan – abban az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban esetben mentesül a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikötelezettsége teljesítése alól, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes oka a teljesítés, azaz a Megrendelő általi sikeres átadás-átvételt követően keletkezett, azaz az adott meghibásodás vagy károsodás például (de nem kizárólagosan) az üzemeltetési és karbantartási utasításoktól eltérő működtetés eredménye, vagy rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, átalakításszándékos rongálás vagy erőszakos behatás, elemi csapás, szakszerűtlen kezelésszerelő vagy javító jellegű beavatkozás, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból a szükséges karbantartás hiánya stb. miatt következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli 11.5 Ha a kijavítás legalább 2 (kettő) alkalommal sikertelen, akkor – és kizárólag ebben az esetben – az Vállalkozó – a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével felszólítására és ezirányú választása szerint – köteles a hibás/meghibásodott részt/eszközt vagy annak hibás és/vagy meghibásodott része(i)t kicserélni. Vállalkozó e körben rögzíti, hogy a cserét, feltéve, hogy annak bejelentése a 11.3 pont szerint történt, a jótállás keretében elvégzi. 11.6 Ha a Vállalkozó a Xxxxx által megállapodott határidőben nem kezdi meg a hiba orvoslásához szükséges munkálatokat és ezen mulasztását a Megrendelő felszólítására sem szünteti meg, a Megrendelő a Vállalkozó egyidejű értesítésével, gondoskodhat az ilyen munka elvégzéséről vagy intézkedhet annak harmadik személy általi elvégzéséről, és az ezzel kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikaköltségeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megtéríteni, leszerelésfeltéve, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult hogy a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniazok összegét számlával, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez illetve azok megfizetését a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikbanki átutalási megbízás másolatának bemutatásával/megküldésével igazolta. 11.1.4 11.7 Ha a hiba olyan jellegű, hogy károsan befolyásolhatja a dolog egészét, vagy annak hatékonyságát, a Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelő értesítését követő 72 órán belül vizsgálja meg a hibát. 11.8 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre kötelezettség nem érinti a jótállási időszak újból kezdődikMegrendelőt megillető kellékszavatossági, illetve külön jogszabályban rögzített esetleges további jogokat és azok érvényesíthetőségét. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan 11.9 Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON feléesetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a Vállalkozót terhelik. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre 11.10 A jótállás nem terjed ki a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállalVis Maior alá eső események által indikált hatásokra, továbbá különösen az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 11.2.2 11.11 A jótállással és szavatossággal kapcsolatos igények a xxxx@0xxxxxxx.xx e-mail címre történő bejelentéssel érvényesíthetők. Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON feléa hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén 11.12 A kellékszavatosság alapján a Megrendelő írásban értesíti E.ONkijavítást vagy kicserélést igényelhet. A Megrendelőt a Vállalkozói Díj leszállításának joga vagy a Szerződéstől való elállás joga nem illeti meg. 11.13 A gyártói jótállási határidőket az Egyedi Szerződés tartalmazza. A gyártói jótállásból eredő jogok érvényesítésének joga a Megrendelő általi műszaki átadás-tátvétellel a Megrendelőre száll át, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb így azokat a műszaki átadás-átvételtől kezdődően a Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül érvényesítheti a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégeznigyártóval szemben.

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms and Conditions for Construction Projects Subject to Building Authority Approval, Általános Szerződési Feltételek

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 4.1. Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt ALBACOMP az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A fenti jótállás a Megrendelőtjavító, hogy karbantartó szolgáltatásra, a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetkarbantartás során végzett tevékenységre, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetéséttermékre vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó részére nem terjeszthető ki. A jótállás megszűnését eredményezheti nem terjed ki a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállalmegrendelő által biztosított szoftverre, azonban illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a jótállási körbe termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnimegfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre. 11.1.2 4.2. Az ALBACOMP a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja. 4.3. Az ALBACOMP a fenti 4.1. alpont szerinti jótállás hatályát vesztialapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség az ALBACOMP-ot nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak. 4.4. ALBACOMP nyomtatók vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető. 4.5. A megrendelő köteles az ALBACOMP-ot haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax) értesíteni, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottajavítás, vagy karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett bejótállás időtartama alatt. 11.1.3 Az E.ON viseli 4.6. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikajavító, leszereléskarbantartó szolgáltatásra vonatkozó, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikALBACOMP által kiállított számla alapján érvényesítheti. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 2 contracts

Samples: General Repair Service Terms, General Service Terms

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k(1) Jogszabály, ill. a felek eltérő rendelkezése hiányában Szállító 1 év jótállásra köteles. A jótállás időtartama a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételtől kezdődik. (2) A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kijavítani, vagy a szállítást, ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni (kicserélni). Ez irányadó olyan szállításokra is, ahol csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON (3) Amennyiben a Szerződésben foglalt jótállást vállalSzállító a hiba kijavítását, a hiány kiküszöbölését vagy a kicserélést, ill. E.ON tájékoztatja a Megrendelőtszolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, vagy nem vállalja, akkor a Megrendelő jogosult választása szerint - árleszállítást igényelni, - a Szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill. mással elvégeztetni, vagy - a szerződéstől vagy az adott megrendeléstől részben vagy egészben elállni. A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni a Szállítótól. . (4) Megrendelő a szállítást követően azonnal köteles megvizsgálni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetszállítás mennyiségileg és a rendelt termék típusának megfelelő–e, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az Etovábbá található-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, e bármilyen külsőleg azonnal észlelhető sérülés vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy egyéb más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényhiányosság. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerűMegrendelő bármilyen hiányosságot felfedez a megvizsgálás során, E.ON jogosult úgy a Szállítót tájékoztatni köteles ezen hiányosságokról. Amennyiben a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniennél későbbi időpontban fedez fel hiányosságot, Megrendelő pedig úgy ugyancsak tájékoztatni köteles azt megfizetni E.ON részérea Szállítót. Ez A hiányosságokra vonatkozó panaszok a kitétel termék szállítását vagy szolgáltatás teljesítését követő egy hónapon belül tehetők meg, amennyiben azonban a hiányosságok az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított üzembe helyezés, feldolgozás vagy kicserélt alkatrészre első használat során nem észlelhetők, akkor az azok felfedezését követő egy hónapon belül. Ebben a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON tekintetben a Megrendelőnek a vizsgálat és a fent jelzett tájékoztatási kötelezettség teljesítésén kívül nincs további teendője a Szállító felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre (5) Xxxxx, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállalSzállító viseli. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé(6) A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre értelemszerűen irányadóak. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül (7) A szavatosságra a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniPtk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Appears in 2 contracts

Samples: General Purchasing Terms, General Purchasing Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 EVállalkozó az általa elvégzett munkákért jótállást vállal. Az Eseti megrendelések vonatkozásában a jótállás időtartamának kezdete az Eseti megrendelésre vonatkozó műszaki átadás-Töltő(k) 11.1.1 átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik, és …..3 hónap végéig tart, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mert ebben az esetben a jótállás időtartama tekintetében az említett, Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket kell irányadónak tekinteni. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. Azok a jótállási követelések, amelyek bejelentésére a jótállási idő alatt került sor érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. Ha a 6.3. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázata és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység hiba- és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki-szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak, a MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek megfelel, valamint a Szerződés tárgyát per-, teher-, és igénymentesen adja át. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött vállalkozási szerződés teljesítésében a Feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő Xxxxx jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem használhat fel, amely a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri. Megrendelő képviselőjét az Eseti Megrendelésben foglalt munka (dokumentáció) átadásának időpontjáról legalább 3 munkanappal annak időpontja előtt a Vállalkozónak értesítenie kell. Megrendelő képviselője az értesítést követő 2 munkanapon belül jelezheti, hogy az átvétel időpontja nem megfelelő számára, ez esetben Megrendelő értesíti az új időpontról a Vállalkozót. Az EEseti Megrendelésekben felsorolt vizsgálatok elvégzéséről és a hozzátartozó dokumentáció átvételéről a 3. sz. melléklet szerinti Átadás-töltőkre E.ON átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. A teljesítési dokumentáció Megrendelő részére való átadására Vállalkozó vagy megbízottja kizárólag személyesen jogosult. Vállalkozó köteles a mérési dokumentációt 5 évig digitális, mind szerkeszthető, mind nem szerkeszthető formátumban és papír alapon megőrizni. Megrendelő az átadás-átvételt követő 15 munkanapon belül rögzíti az általa észlelt mennyiségi vagy minőségi hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt póthatáridejét. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a Szerződésben foglalt jótállást vállalvalamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. E.ON tájékoztatja vonatkozó rendelkezéseinek. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétVállalkozó viseli. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. A sikeres átadás-átvételt követően Megrendelő a szakszerűtlen beavatkozás4. Erről részletesen sz. melléklet szerinti műszaki teljesítésigazolást, illetve az 5. sz. melléklet szerinti BASEWARE teljesítésigazolást állít ki Vállalkozó részére. A Felek a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatjelen Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. E.ON Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben és az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállalEseti Megrendelésekben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. A Szerződés és az Eseti Megrendelések teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztiértesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a Megrendelő Felek azt a kapcsolattartók illetve az Eáltaluk kijelölt személyek részére kézbesítik. Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint: átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában, futárposta esetében a küldemény átvételének napján, ajánlott-töltőt tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban, telefax esetében az E.ON engedélye igazolt feladást követő munkanapon, elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban. Felek az adataikban bekövetkező bármilyen, jelen Szerződést érintő változást, az azt követő 5 (öt) munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül megbontottanem hozhatják nyilvánosságra azon adatokat, vagy információkat, amelyekhez a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítetteSzerződés teljesítése érdekében, valamintilletve annak során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállásnyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és jogszerű volt az csak a jótállási igénySzerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet. Amennyiben E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyeket Xxxxx képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel; amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi; amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult Felek számára. Az a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-tFél, aki köteles haladéktalanula jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését a másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni3 (három) évig fennmarad.

Appears in 2 contracts

Samples: Vállalkozási Keretszerződés, Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E10.1. A műszaki átadás-Töltő(kátvétel végleges és teljes körű befejezésétől számított 12. hónapban a Megrendelő jogosult egy maximum 8 naptári napon belül megtartandó utófelülvizsgálati eljárást kezdeményezni, amelyen Kivitelező köteles érdemben közreműködni, és az ezen eljárás során bejelentett, illetve feltárt hiányosságokat javítani, pótolni. 10.2. Kivitelező a vonatkozó jogszabályok és előírások szerinti alkalmassági idővel vállal szavatosságot az elvégzett munkájára, illetve a beépített berendezésekre, amennyiben bizonyos felhasznált anyagra a jótállás rövidebb idejű, akkor az adott anyagra a rövidebb határidő vonatkozik. 10.3. Megrendelő az esetleges hibák felmerülését azonnal köteles közölni a Kivitelezővel írásban (Hibabejelentés), illetve lehetőség szerint e-mailben és telefonon is. Kivitelező a Hibabejelentés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani, és erről jegyzőkönyvet készíteni. Amennyiben a helyszíni hibavizsgálaton nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, az ezt követő munkanapon a Kivitelező köteles állásfoglalását írásban közölni azokkal az intézkedésekkel együtt, amelyeket a hiba kiküszöbölése érdekében megtett vagy meg kíván tenni, beleértve a hiba megszüntetésének határidejét és költségét. A vállalt javítási határidő 5 (öt) munkanapnál hosszabb időtartamú nem lehet, kivéve, ha a vonatkozó technológiai alkalmazása miatt vagy a szükséges anyag beszerzése miatt nem lehetséges ezen határidő megtartása. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 10.4. Amennyiben Kivitelező a Szerződésben foglalt jótállást vállalhibákat a Hibabejelentést követően, a Felek által meghatározott ésszerű határidőn belül – de legfeljebb a technológiai (időjárási) feltételek fennállását követő 15 (tizenöt) napon belül – nem javítja ki, Megrendelő hibás teljesítési kötbér felszámítására jogosult, valamint – a Kivitelező írásbeli tájékoztatása mellett – jogosult más vállalkozóval a kijavítást elvégeztetni, és a javítási költséget a Jótállási biztosíték összegéből levonni. E.ON tájékoztatja a MegrendelőtA más vállalkozóval végeztetett javítás időszakára hibás teljesítési kötbér nem érvényesíthető. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetjelen pontban foglaltakkal ellentétes igényérvényesítés esetében az adott hibával kapcsolatos, harmadik személy által végzett munkálatok összegét szavatossági (jótállási) igénykénti érvényesítésére nincs lehetősége. 10.5. Felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben kikötésre került – a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétJótállási biztosíték a jótállási időszakból a Felek által meghatározott időtartamban szolgál a hibás teljesítés javításának biztosítékául. A jótállás megszűnését eredményezheti Jótállási biztosíték összegéből a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén hibás teljesítési kötbér és a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztijavítási költségek vonhatóak le, ha kártérítési igény a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottabiztosítékba történő beszámítással nem érvényesíthető. Amennyiben a Kivitelező a Jótállási időtartam alatt jótállási kötelezettségeit kifogástalanul teljesítette, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítettemegrendelői levonásokat követően a Jótállási biztosíték részben még rendelkezésre áll, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült köteles a Jótállási biztosítékot a 1.4.2. C. pont szerinti határidőig minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt további felszólítás nélkül teljesíteni a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON Kivitelező részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Kivitelezési Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára és a Szerződésben foglalt beépített anyagokra jótállást vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónapot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 6.2. A jótállás az átadás-átvétel megtörténtének időpontjától kezdődik. 6.3. Jótállási kötelezettség alapján Vállalkozó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén szavatossági jellegű kötelezettséget vállal. Ennek megfelelően Vállalkozó a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 8 napon belül vállalja a hibás szolgáltatás kijavításának megkezdését. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a javítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 6.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 6.5. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás- átvétel során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibákat, hiányosságokat, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez, és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 6.6. Ha a hibás szolgáltatás kijavítása lehetetlen, vagy ha a Megrendelőnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet – aránytalan többletköltséget eredményezne, úgy Vállalkozó köteles az ellenszolgáltatás arányos részének leszállítására. 6.7. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti jelen Szerződés tárgyaként meghatározott munkát a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniműszaki leírásnak megfelelően végezte el. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja6.8. Vállalkozó szavatol azért, hogy a hiba rendellenes használatSzerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, átalakításknow-how, szakszerűtlen kezeléstechnológiák fölött harmadik személynek nincs olyan joga, helytelen tárolásamely a megkötött vállalkozási Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, elemi káramely valamely szabadalmi védjegy, vis maioripari tervezési jog, élőlények által vagy más eszközstb. megsértéséből származik azáltal, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy hogy azt szerződő felek jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 6.9. Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beigényérvényesítésével összefüggésben éri. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, hogy úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehettekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, hogy ez esetben jótállási időszakon túl a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az E-Töltő szakszerű beüzemelésétAlvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, karbantartásátide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, valamint üzemeltetésétde legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 11.4. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási körbe nem eső hibák esetén idő meghosszabbodik a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.1.2 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor 11.7. A jótállás hatályát vesztijótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.Megrendelő

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően 15 napon belül, de legkésőbb a Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni, és a szakmában szokásos, észszerű határidőben befejezni. Megrendelő a jótállási kötelezettségek teljesítésére határidőt szabhat. 11.4. A jótállási körbe tartozó meghibásodás esetén a hibás rész vonatkozásában a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban kötelezettség körében felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses tárgyának szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az E-Töltő szakszerű beüzemeléséte Szerződésben foglalt feltételeknek, karbantartásáta vonatkozó szabványoknak, a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemeltetésétMÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). 11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. 11.11. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a szakszerűtlen beavatkozásjelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Erről részletesen Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatVállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 11.12. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A Vállalkozó köteles a jótállási körbe nem eső hibák Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihaladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. 11.1.2 11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg harmadik személy károsult részére helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie, ideértve a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.14. A jótállás hatályát vesztiTervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, térben és időben korlátlan felhasználási jogot szerezzen valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő, mint felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 11.15. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználási engedély kiterjedjen különösen a mű (műrészlet) átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 11.16. A Tervező, mint szerző kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését. 11.17. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról. 11.18. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaa tervek átadását elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A Tervező jótállását, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot szavatosságát és hibamegelőző lépéseket kártérítési felelősségét nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjakorlátozza és nem zárja ki az, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beterv átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. 11.1.3 Az E.ON viseli 11.19. A Felek kijelentik, hogy a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt szerzői jogok ellenértékét – beleértve a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.felhasználási jogok díját is

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal12.1. E.ON tájékoztatja a MegrendelőtLetevő szavatol azért, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetleszállított termék és kenőberendezés hiba és hiánymentes, új termék, megfelel a közbeszerzési eljárás során megadott feltételrendszernek, a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, valamint szavatolja, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék rendeltetésszerű felhasználásra alkalmas. 12.2. A Letevő a termék minőségét az Eelső beszállítás alkalmával minőségi tanúsítvánnyal (műszaki- és biztonsági adatlap) igazolja. Letevő felel minden olyan kárért, amely a termék vagy a kenőberendezés nem megfelelőségéből adódik. 12.3. Letevő felelősséget vállal azért, hogy harmadik személynek a szerződés tárgyain (termék és kenőberendezés) nincs olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését vagy birtoklását, használatát akadályozza, illetve korlátozza. Ennek megszegése esetén Letevő Megrendelő felé teljes és korlátlan felelősséggel tartozik. Letevő szavatolja, hogy általa a jelen szerződés keretében leszállított és letárolt termék valamint a kenőberendezés per-, teher- és igénymentesek. 12.4. Letevő a termékre 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő szakszerű beüzemelését6:173. § szerinti jótállást biztosít. Megrendelő jótállási igényeit Letevő - konkrét megállapodás alapján - cserével elégíti ki. Felek rögzítik, karbantartásáthogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, valamint üzemeltetésétmint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. A jótállás megszűnését eredményezheti kezdő napja a szakszerűtlen beavatkozásSzerződés tárgyát képező termék letéti raktárból Megrendelő részére történő kiadásának átvételi elismervény által igazolt napja. Erről részletesen A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkattermék kicserélése esetén a kicserélt termékre újból kezdődik. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállalLetevő a 2.8. pontban foglalt feltételekkel köteles jótállásra a kenőberendezések vonatkozásában. Letevő kötelezettséget vállal arra, azonban hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a jótállási körbe nem eső hibák esetén tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha Letevőt terheli. Amennyiben jogszabály a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottajótállásra hosszabb időszakot határoz meg, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot gyártó hosszabb időszakot vállal, úgy ezt a hosszabb időszakot kell irányadónak tekinteni. 12.5. A Letevő az általa szállított termék vonatkozásában az 1. és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette2. számú mellékletben előírt minőséget szavatolja, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjaszavatolja továbbá, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beszállított termék az előírt műszaki paramétereknek illetve az előírt alkalmazási feltételeknek megfelel. 11.1.3 Az E.ON viseli 12.6. Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogása esetén a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikahiányosság felfedezése után haladéktalanul felvett, leszerelésáltala rendszeresített reklamációs jegyzőkönyvet köteles Letevőnek megküldeni. Jogos minőségi kifogás rendezése elsősorban a termék/kenőberendezés cseréjével történik. Letevő a lehető legrövidebb időn belül, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költségelegfeljebb azonban a minőségi kifogás kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles a szükséges intézkedést megtenni, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt ami szükség esetén a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényszámla helyesbítésével jár. A nem megfelelő minőségű termék/kenőberendezés cseréjével kapcsolatos költségeket Letevő viseli. Amennyiben a jótállási igény kifogás egyeztetése során a fizetési kötelezettség nem volt jogszerűváltozik, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznivagy csökken, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részéreakkor Letevő számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikAmennyiben további fizetési kötelezettség keletkezik, akkor Letevő számlát állít ki. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Adásvételi Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k(1) Jogszabály, ill. a felek eltérő rendelkezése hiányában Szállító 1 év jótállásra köteles. Amennyiben a szerződés áru gyártója hosszabb jótállási időt vállal, akkor Szállító köteles az adott szerződéses árut a gyártó által vállalat hosszabb jótállási idővel szállítani. A jótállás időtartama a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételtől kezdődik. (2) A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kijavítani, vagy a szállítást, ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni (kicserélni). Ez irányadó olyan szállításokra is, ahol csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON (3) Amennyiben a Szerződésben foglalt jótállást vállalSzállító a hiba kijavítását, ill. E.ON tájékoztatja a Megrendelőthiány kiküszöbölését vagy a kicserélést, ill. a szolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, vagy nem vállalja, akkor a Megrendelő jogosult választása szerint - árleszállítást igényelni, - a szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill. mással elvégeztetni, vagy - a szerződéstől vagy az adott megrendeléstől részben vagy egészben elállni, továbbá - Szállító köteles Megrendelőnek a felmerülő fedezeti szerződés miatti költségeit maradéktalanul megtéríteni. A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni az Szállítótól. . (4) Megrendelő a szállítást követően azonnal köteles megvizsgálni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetszállítás mennyiségileg és a rendelt termék típusának megfelelő–e, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az Etovábbá található-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, e bármilyen külsőleg azonnal észlelhető sérülés vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy egyéb más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényhiányosság. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerűMegrendelő bármilyen hiányosságot felfedez a megvizsgálás során, E.ON jogosult úgy a Szállítót tájékoztatni köteles ezen hiányosságokról. Amennyiben a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniennél későbbi időpontban fedez fel hiányosságot, Megrendelő pedig úgy ugyancsak tájékoztatni köteles azt megfizetni E.ON részérea Szállítót. Ez A hiányosságokra vonatkozó panaszok a kitétel termék szállítását vagy szolgáltatás teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül tehetők meg, amennyiben azonban a hiányosságok az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított üzembe helyezés, feldolgozás vagy kicserélt alkatrészre első használat során nem észlelhetők, akkor az azok felfedezését követő egy hónapon belül. Ebben a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON tekintetben a Megrendelőnek a vizsgálat és a fent jelzett tájékoztatási kötelezettség teljesítésén kívül nincs további teendője a Szállító felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal(5) Xxxxx, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát az Szállító viseli. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé(6) A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre értelemszerűen irányadóak. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül (7) A szavatosságra a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniPtk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Appears in 1 contract

Samples: General Purchasing Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 EVállalkozó az általa a Keretszerződés keretében szerződésszerűen elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért az azokra vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának napjátólszámított 24 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Keretszerződésben meghatározott feltételekkel. Amennyiben jogszabály, vagy a beépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 24 hónap időtartamot meghaladja, úgy ez utóbbi időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Keretszerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített hosszabb szavatossági időszak érvényes. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a hibás berendezéseket Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 10 munkanapon belül Megrendelő telephelyéről javításra elszállítani. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem szállítja el a berendezést, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-töltőkre E.ON átvétel során feljegyzett vagy a Szerződésben foglalt jótállást vállaljótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. E.ON tájékoztatja Megrendelő az így felmerülő költségeket a MegrendelőtVállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba megszüntetéséhez és a Keretszerződés, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétjótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. A jótállás megszűnését eredményezheti jótállási idő lejártát követően a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási körbe időszak igénymentes lezárását. A jótállási kötelezettség nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztiterjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye a Keretszerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; a Vállalkozó hozzájárulása nélkül megbontottaa Keretszerződés Tárgyán szakszerűtlen módosítást hajt végre; szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Keretszerződés Tárgya meghibásodik. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, vagy hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem teljesítettezárja ki bármely más, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjaa Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. Vállalkozó szavatol azért, hogy a hiba rendellenes használatjelen Szerződés tárgya, átalakítása hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szakszerűtlen kezelésmegfelelnek az e Szerződésben foglalt feltételeknek, helytelen tárolásés a jogszabályi előírásoknak, elemi kárvalamint MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy amit harmadik személy tevékenységével tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy mulasztásával összefüggésbenamin harmadik személynek olyan joga áll fenn, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden igazolt költségét (távoli diagnosztikaolyan kárért, leszerelésamely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. A Vállalkozó szavatol továbbá azért is, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költségehogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, diagnosztika és javításharmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, töltő Megrendelőhöz szállítási költségeazt megfelelő jogosultságok, töltő visszaszerelése)felhatalmazások birtokában teszi, ha érvényes volt a jótállásezen szellemi termékek jogtiszták, és jogszerű volt harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a jótállási igényMegrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a Megrendelő haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg harmadik személy károsult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E7.1. Vállalkozót a szerződésszerűen leszállított, beszerelt és üzembe helyezett klímaberendezésekre a teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6:173.§-ok szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a Szerződésben foglalt Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője, továbbá jogszabálya jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. E.ON tájékoztatja Vállalkozó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll a Megrendelőtközreműködőivel, beszállítóival és a Szerződés teljesítésében egyébként résztvevő személyekkel elvégeztetett munkákra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 7.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetjótállási időszak folyamán felmerülő minden, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétteljesítésére visszavezethető, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniVállalkozót terheli. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény7.3. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerűszerződés keretében leszállított, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre telepített és beüzemelt klímaberendezés bármelyike a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 alatt meghibásodik/a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre kapcsolattartója erről értesíteni köteles a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki Vállalkozó kapcsolattartóját. Vállalkozó köteles a hiba kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megkezdeni (jelen szerződés 3. pontjában, illetve 7. sz. mellékletében meghatározott helyszínen), és azt legfeljebb 15 munkanapon belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított termék visszaszállítását és ismételt üzembe helyezését is a Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon által megjelölt helyen). 7.4. Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt termék - vagy annak alkatrésze - vonatkozásában újrakezdődik. 7.5. Amennyiben a Vállalkozó a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen hibát, Megrendelő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni Vállalkozó költségére és kockázatára. 7.6. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés keretében leszállított, beszerelt és üzembe helyezett klímaberendezések megfelelnek a jogszabályokban és a jelen Szerződésben és mellékleteiben, továbbá a Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott vonatkozó Megrendelői utasításokban és előírásokban foglalt követelményeknek. A Vállalkozó olyan alapanyagot, alkatrészt nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog- fenntartással adott át vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy a termék birtoklását, felhasználását bármilyen formában korlátozná. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri. Vállalkozó szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított klímaberendezések per-, teher- és igénymentesek. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséget vállal. 7.7. Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégeznijelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az elvégzendő feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és szokásoknak. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. 7.8. Vállalkozó szavatol azért, hogy a leszállított, telepített és beüzemelt termék hiba és hiánymentes, kifogástalan minőségű, új termék és a rendeltetésszerű használatra alkalmas. 7.9. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az alább felsorolt követelmények szerinti tájékoztatás és adatok a termékek csomagolásán, magyar nyelven szerepelnek:  a termék neve, rendeltetése, használati útmutatója, a gyártó vagy forgalmazó neve,  a minőségmegőrzés, működtetés szempontjából fontos tárolási, felhasználási körülmények,  a termék felhasználásánál szükséges esetleges elővigyázatossági előírások (ha van ilyen), a felhasználásra vonatkozó engedély száma,  fényképes magyar nyelvű műszaki leírás és használati útmutató. 7.10. A bekerülő berendezések és szerelési anyagok megfelelőségét minden esetben igazolni kell magyar nyelvű dokumentumokkal. 7.11. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető további polgári jogi igény érvényesítését.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 12.1. Jótállás, szavatosság: Megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban Vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a Szerződésben foglalt jótállást vállalszállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. E.ON tájékoztatja Szállítási sérüléseket a Megrendelőttermék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Megrendelő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra, elhasználásra, vagy elfogyasztásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a Vállalkozó részére, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék kifogásolt terméket megtekinthesse. Abban az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztiesetben, ha a hiba igazolásra kerül, Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaválasztása szerint Vállalkozó kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli). A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket Vállalkozót nem teljesítetteterheli. Vállalkozói fentiekben meghatározott jótállási kötelezettsége csak abban az esetben érvényes, valamintamennyiben a korábban leszállított terméket az eredeti, ha az E.ON sértetlen csomagolásában Megrendelő visszajuttatja Vállalkozónak. A Megrendelő által részben vagy harmadik személy bizonyítjaegészében felhasznált, hogy a hiba rendellenes használatelhasznált, átalakításvagy elfogyasztott, szakszerűtlen kezelésilletve felbontott csomagolású terméket Vállalkozó nem vesz vissza, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a ezen termékek jótállási igény érvényesítésének tárgyai nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részérelehetnek. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniminőségileg kifogásolt termékeket laborvizsgálatok alá veti, amelyekről jegyzőkönyvet vesz fel.

Appears in 1 contract

Samples: Általános Szerződési Feltételek

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON A Szállító a Szerződésben foglalt kerítéselemek átrozsdásodására és felületkezelésére 10 év jótállást vállal. E.ON tájékoztatja Minőségi kifogásait a MegrendelőtMegrendelő minden esetben írásban köteles közölni. Jótállási igény bejelentését kizárólag írásban (e-mail, vagy postai úton kézbesített küldemény) fogadja el a Szállító. Minőségi kifogás esetén a Szállító 30 napon belül szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Megrendelő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A jótállási idő az átadás napjától kezdődik. Amennyiben a Megrendelő az érdekkörében felmerülő okból a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül nem tud gondoskodni a termék átvételéről és elszállításáról a jótállási idő és kártérítési kockázatviselés Megrendelőre történő átszállásának a kezdete az áru készre jelentésének időpontja, amely esetben a Szállító jogosult napi 2.000,- Ft + ÁFA tárolási díjat felszámítani, továbbá az esetleges őrzés költségeinek a felszámítására, amelyről a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni köteles, azzal, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetSzállítót az őrzés körében felelősség nem terheli. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól. A Szállító a jótállási körében rögzíti, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétkerítéselemek utólagos fúrása, karbantartásátvágása tilos. Nem rendeltetésszerű használat, valamint üzemeltetésétsérülés, törés, szándékos rongálás, folyadék és vegyszerek általi sérülésre a jótállás nem vonatkozik. A jótállás megszűnését eredményezheti gyári csomagolás kibontása után, a szakszerűtlen beavatkozásfelületek sérülésének az elkerülése érdekében a kerítéselemeket egymáson csúsztatni, tologatni szigorúan tilos. Erről részletesen Minimális foltok, festék felhalmozódások, apró pöttyök illetve színárnyalatbeli eltérések a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatgyártási technológiából adódóan előfordulhatnak, amely a Szállító részéről nem jelent hibás teljesítést. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A kerítéselemek felszerelése után a Megrendelő a kerítéselemekre tekintettel nem jogosult a teljesítéssel szemben kifogással élni. A Szállító a jótállási körbe kötelezettségét kizárja az alábbi esetekben: o Az aljzattól legalább 5 cm rést szükséges elhagyni, amennyiben ezen előírás figyelmen kívül hagyása, vagy egyéb okból a kerítéselem tartósan hóban áll vagy aljnövényzettel, mohával érintkezik az elszínezheti a kerítéselemeket, amely esetben a Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, o Amennyiben a meglévő tartószerkezet rozsdásodik, ez a rozsda befertőzheti a fém rögzítő elemet - ami nincs hatással a kerítés elemre -, amely esetben a Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, o Nem a Szállító által végzett szállítás során keletkezett sérülésért felelősséget a Szállító nem eső hibák vállal. o Vízszintes felszerelés esetén méterenként 1mm-es lejtéssel szükséges az elemek felszerelése, hogy a csapadék ne álljon meg az elemekben, ezen előírás figyelmen kívül hagyása esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniSzállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, o A rögzítési pontok távolsága nem haladhatja meg a 120 centimétert, ezen előírás figyelmen kívül hagyása esetén a Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, o A csomagolás helytelen felbontásából adódó sérülések esetére a Szállító a jótállási kötelezettségét kizárja. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztio Az akciós fahatású kerítéselemek élhajlításánál szín eltérés jelentkezik, ennek esetére a Szállító a jótállási kötelezettségét kizárja. o elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaválasztott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Megrendelőtől elvárható gondosságot Szállítónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és hibamegelőző lépéseket a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet. o ha a Szállító a kijavítást vagy a kicserélést nem teljesítettevállalta, valaminte kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelő a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szállítónak megfizetni, kivéve, ha az E.ON áttérésre a Szállító adott okot, vagy harmadik személy bizonyítjaaz áttérés egyébként indokolt volt. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szállítónak törekednie kell arra, hogy a hiba rendellenes használatkijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli amely alatt a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelésekijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), ha érvényes volt valamint a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igénykijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szállítót terhelik. Fogyasztói szerződések esetén irányadó különös feltételek: A Szállító a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és a Szállító közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A Szállító a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. Kijavításra vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON feléingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 4.1. Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt Digit Iroda az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A fenti jótállás a Megrendelőtjavító, hogy karbantartó szolgáltatásra, a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetkarbantartás során végzett tevékenységre, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetéséttermékre vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó részére nem terjeszthető ki. A jótállás megszűnését eredményezheti nem terjed ki a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállalmegrendelő által biztosított szoftverre, azonban illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módisításra vagy helytelen használatra, a jótállási körbe termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnimegfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre. 11.1.2 4.2. Az Digit Iroda a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 16/1976. (IV. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja. 4.3. Az Digit Iroda a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás hatályát vesztialapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség az Digit Iroda-át nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak. 4.4. Digit Iroda nyomtatók vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető. 4.5. A megrendelő köteles az Digit Iroda-át haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax) értesíteni, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottajavítás, vagy karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett bejótállás időtartama alatt. 11.1.3 Az E.ON viseli 4.6. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikajavító, leszereléskarbantartó szolgáltatásra vonatkozó, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikDigit Iroda által kiállított számla alapján érvényesítheti. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Service Terms

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, fűtőberendezésekre 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. E.ON tájékoztatja Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a Megrendelőtgyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. 11.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 11.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Xxxxx hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetidőtartama alatt bármikor érvényesítse. 11.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 11.5. Nem terjed ki az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétáltalános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Vállalkozó a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás oka a teljesítés után keletkezett okból következett bekeletkezett. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt 11.6. Vállalkozó a jótállási igényidőszakot követően a Ptk. Amennyiben szerint szavatol azért, hogy a jótállási igény nem volt jogszerűkivitelezett Munka, E.ON jogosult az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznivonatkozó jogszabályok, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez érvényes magyar szabványok, illetve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikjelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 7.1. Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Megrendelőt, hogy Szolgáltató a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétSzolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad. 7.2. A jótállás megszűnését eredményezheti vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztiszavatosság alól, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Xxxxxxxxxxx nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba rendellenes használatmár a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, átalakításha a termék hibái ismertek, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beazok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak. 11.1.3 Az E.ON viseli 7.3. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikaa teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése)így különösen, ha érvényes a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év. 7.4. A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, xxxxxxxx, ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről. 7.5. A jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényill. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő részére kiszámláznielsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részérefelel. Ez a kitétel A fentieken túlmenően az utólag megállapított esetekre adott termékhez mellékelt jótállási jegy is vonatkoziktartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított 7.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.gondatlan

Appears in 1 contract

Samples: Általános Szerződési Feltételek

Jótállás, szavatosság. 11.1 E10.1. Vállalkozó az általa a jelen szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, ill. beépített anyagokért az átadás-Töltő(k) 11.1.1 Az Eátvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos, a Ptk. 6:171-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 173. §-ai szerinti jótállást vállal. E.ON tájékoztatja Kivételt képeznek az elemi károk, tűz, villámcsapás, földcsuszamlás, a Megrendelőtmotorok megbontása, szándékos rongálása. Amennyiben jogszabály a jelen pontban rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, a jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 10.2. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében meghatározott dátumától számítva kezdődik. 10.3. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 10.4. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás- átvétel során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba megszüntetéséhez és a Szerződés, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétjótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 10.5. A jótállás megszűnését eredményezheti jótállási idő leteltekor a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak újból kezdődikigénymentes lezárását. 11.1.5 10.6. Jogszavatosság alapján a Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa beépített anyagokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felétulajdonszerzését, vagy tulajdonjogénak gyakorlását korlátozná vagy akadályozná. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre 10.7. Kellékszavatosság alapján a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa elvégzett munkálatok megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen szerződésben foglaltaknak, illetve a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben utasításainak. A Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégeznifentiek elmulasztásából eredő károkért teljes és korlátlan felelősséggel tartozik.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON A Vállalkozó az általa elvégzett munkára …. havi teljeskörű jótállást, a Szerződésben foglalt beépített anyagokra rendeltetésszerű használat mellett az adott gyártó által előírt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A jótállás ideje a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétkivitelezési munka Megrendelő általi átvételétől kezdődik. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó a szakszerűtlen beavatkozáshibás teljesítésért a Ptk. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatszavatosságról szóló rendelkezései alapján is felel. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák Hibás teljesítés esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztiVállalkozó kötelessége a Megrendelőtől kapott írásbeli értesítésre azonnal, ha saját költségére, a hiba elhárítását megkezdeni, ennek körében – a Megrendelő választásától függően – kicserélni vagy kijavítani, illetve kiegészíteni az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaösszes hibát, vagy hiányosságot, amelyet a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítetteszerződésszerű teljesítésével okoz. A Megrendelő kifejezett, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy eltérő tartalmú választásról szóló eseti értesítése hiányában a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényelhárítása kicseréléssel történik. Amennyiben a jótállási igény hiba javítható, és azt a Megrendelő jóváhagyja, úgy a javítást a szállítás helyszínén kell elvégezni. A hibaelhárítással (kiegészítés, javítás, csere) kapcsolatos minden ki-, beépítés és szállítás a Vállalkozó költségére és kockázatára történik. Amennyiben a Vállalkozóa hiba elhárítását a Megrendelő értesítése után 8 napon belül nem volt jogszerűkezdi meg, E.ON úgy a Megrendelő jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznijavítást a Vállalkozó költségére maga elvégezni vagy mással elvégeztetni. A Vállalkozó ebben az esetben nem jogosult a garanciális jogok megsértésére hivatkozni. A kijavított, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez kicserélt részre vonatkozóan a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak jótállási, szavatossági idő újból kezdődik, a hiba kijavításának időpontjától számítva. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből eredően felmerült, kötbért meghaladó kárát a Ptk. 6:174. §-ban foglaltak alapján megtéríteni. A jótállásra és a szavatosságra egyebekben a Ptk. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan , annak elsősorban a Hibás teljesítésre vonatkozó XXIV. fejezetében foglalt rendelkezései, és a vonatkozó hatályos jogszabályok az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON feléirányadók. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt AUSTROPANNON által forgalmazott új termékekre az Eberspächer GmbH terméktől függően 1 ill. 2 év jótállást vállal, abban az esetben, ha a beszerelést az AUSTROPANNON szerződött Eberspächer szakszervize végezte és a Megrendelő a kötelező karbantartást/időszakos szervizelést ill. E.ON tájékoztatja esetleges javítást szintén AUSTROPANNON szerződött partnerével határidőben végeztette el. A jótállás, szavatosság időtartama a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartnertényleges teljesítéssel (termék Megrendelő által átvételével/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétszolgáltatás elvégzésével) kezdődik. A jótállás megszűnését eredményezheti érvényesítéséhez a szakszerűtlen beavatkozásMegrendelő köteles bemutatni az AUSTROPANNON-tól kapott számlát, mely egyben jótállási jegyként is szolgál. Erről részletesen Jótállási/szavatossági igény esetén a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatMegrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezek hiányában illeti meg a Megrendelőt az árleszállítás, illetve az elállás joga. E.ON Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállás illetve szavatosság nem vonatkozik a természetes elhasználódásból származó károkra, továbbá olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállása után léptek fel és hibás vagy gondatlan kezelésből, nem megfelelő használatból, túlzott igénybevételből, egyéb behatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, helytelen szállításból vagy tárolásból, valamint elemi csapásból keletkeztek. Amennyiben valamely alkatrész jótállás keretében kicserélésre kerül, a kicserélt alkatrész jótállási ideje nem kezdődik újra, azaz a kicserélt alkatrészre vonatkozó jótállás az Eeredetileg vállalt jótállási idő leteltéig tart. A Megrendelő az AUSTROPANNON-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban nal szemben fennálló jótállási/szavatossági jogait harmadik személyekre nem ruházhatja át. Az AUSTROPANNON a jótállási körbe nem eső hibák esetén és szavatossági igényeket meghaladóan a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnitevékenységéből eredő károkból fakadó felelősségét, különösen közvetett károk tekintetében – a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkat kivéve –kizárja. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON A jótállás időtartama - általában a Szerződésben foglalt jótállást vállaltartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru VEVŐnek történő átadásával kezdődik. E.ON tájékoztatja A jótállás egyéb feltételeit a Megrendelőttermékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a VEVŐ részére. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza Jótállási igényét a VEVŐ az átvételtől számított 30 munkanapon belül köteles bejelenteni. A jótállási igényt az ELADÓ belső minőségi osztálya vizsgálja meg, és amennyiben az ELADÓ társaság megállapítja, hogy a VEVŐ igénye megalapozott, akár a vágásban, akár anyaghiba miatt, 8 munkanapon belül a hibát kijavítja, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az árut visszavenni köteles a VEVŐ-vel való elszámolással egyidejűleg. Rossz méret miatti igény esetén csak a megadott pontos rendeléshez viszonyított + -/ 1mm tolerancia eltérésnél tekinthető megalapozottnak a VEVŐ igénye. Az ELADÓ bizonyos termékek esetén, a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetfeltételeit maga határozza meg. Az ELADÓ szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el. Az ELADÓ fenntartja a jogot a jótállási és szavatossági feltételek, VEVŐnek küldött előzetes értesítés nélküli, jogszabályoknak megfelelő módosítására vagy kiegészítésére. Az ELADÓ az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak: Az ELADÓ hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétteljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikivéve, ha e vélelem a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, dolog természetével vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett bejellegével összeegyeztethetetlen. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a Szerződésben foglalt jótállást sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás befejezésétől számított jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. 11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 11.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az E-Töltő szakszerű beüzemeléséte Szerződésben foglalt feltételeknek, karbantartásátés a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemeltetésétMÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). 11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig 11.11. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a szakszerűtlen beavatkozásjelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Erről részletesen Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatVállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 11.12. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A Vállalkozó köteles a jótállási körbe nem eső hibák Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihaladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy illetőleg harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igénykárosult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 24 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 24 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 11.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az E-Töltő szakszerű beüzemeléséte Szerződésben foglalt feltételeknek, karbantartásátés a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemeltetésétMÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). 11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. 11.11. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a szakszerűtlen beavatkozásjelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Erről részletesen Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatVállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 11.12. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A Vállalkozó köteles a jótállási körbe nem eső hibák Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihaladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy illetőleg harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igénykárosult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6.1. Szolgáltató a Szerződésben foglalt Gold, Smartkey Gold, Diamond, valamint a Smartkey Diamond eszközökre 24 hónap, minden más eszközre 12 hónap jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőtvállal azzal, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetaz elemekre, hogy illetőleg az akkumulátorra nem terjed ki. 6.2. A jótállásra való jogosultság nem fogyasztók részére a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétszámlával és a jótállási jeggyel igazolható. Fogyasztók a jótál- lásra való jogosultságukat igazolni kötelesek. 6.3. Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére fogyasztókkal szemben a következő jogszabályok vonatkoznak: - 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről, karbantartását, valamint üzemeltetését- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet - 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet - 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 6.4. A jótállás megszűnését eredményezheti időtartama alatt a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen felelősség alól a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztiSzolgáltató csak akkor mentesül, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beoka az átadást követően keletkezett. 11.1.3 Az E.ON viseli 6.5. A jótállás a teljesítéssel, tehát az Eszköznek a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában részére történő átadásával kezdődik. 6.6. Amennyiben a Megrendelőnek jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült merül fel, úgy az észlelt hibajelenség pontos körülírásával, az észlelés időpontjának megjelölésével, valamint az érintett jármű meghatározásával kell bejelenteni. A jótállási idő leteltét követően a hibabejelentés menete azonos. A jótállási igény bejelentésére a szolgáltatásokra vonatkozó általános szer- ződési feltételekben foglaltak (II. fejezet) megfelelően irányadók. 6.7. A kellékszavatossági jogok érvényesítésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. A fogyasztói minőséggel nem rendelkező Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztói minőséggel rendelkező Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 6.8. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását, nem fogyasztó estén a hiba bekövetkeztétől számított kettő héten belül. Megrendelőnek a vásárlás tényét minden igazolt költségét (távoli diagnosztikakétséget kizáróan igazolnia kell a jótállási igény érvényesíthetősége érdekében. 6.9. Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése)kivéve, ha érvényes volt a jótálláskijavítás vagy csere nem lehetséges, és jogszerű volt vagy a Szolgál- tatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amen- nyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy annak a Szolgáltató megfelelően eleget tenni nem tud, illetőleg, ha a jogosultnak az ehhez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő választása szerint az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási igényjegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelen- téktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 6.10. Megrendelő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti cse- reigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni. 6.11. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás a Megrendelő törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Megrendelő a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat. 6.12. Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén a jótállási körben javított, vagy cserélt Xxxxxx, vagy alkatrész tekin- tetében a jótállás a cserét, vagy javítást követően 3 hónap elteltével szűnik meg. A cserélt, illetőleg javított alkatrésze- kre, amennyiben jogszabály kötelező erővel nem ír elő hosszabb jótállási időt, úgy az eredeti jótállásra tekintet nélkül a cserét, illetőleg a javítást követő három hónap terjedelmű jótállási kötelezettség terheli a Szolgáltatót. 6.13. Amennyiben a jótállási igény körben felmerülő kötelezettségeit Szolgáltató nem volt jogszerűszékhelyén, E.ON jogosult vagy az általa felajánlott le- hetőségek közül választott honlapokon feltüntetett helyek valamelyikén teljesíti, úgy Szolgáltató a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznihelyszínre történő kiszállás alapján a Szolgáltató által alkalmazott, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel mindenkori listaárak szerint meghatározott kiszállási díj feltételei alapján számított összegű kiszállási díjra jogosult, amelyek az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A alábbiak: Kiszállások díja Budapest területén belül: 6.500,- Ft + ÁFA / alkalom, míg Budapest területén kívül: 180,- Ft + ÁFA / km, de minimum 6.500,- Ft + ÁFA/alkalom, amely a jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre tartozó javítások esetén is felszámításra kerül, amennyiben Megrendelő a jótállási időszak újból kezdődikmeghibásodott eszközt nem viszi be a kijelölt Szervizpontok valamelyikébe. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését14.1. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó garantálja: - valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, - hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a szakszerűtlen beavatkozásfelhasznált anyagok, mind a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 14.2. Erről részletesen A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatszerződés teljesítésétől számított ……. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállalhónapra terjed ki, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül biztosítja a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnia Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossági igényének érvényesítésére. 11.1.2 14.3. A jótállás hatályát veszti, ha jótállási időszak alatt a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaévente felülvizsgálatot kíván tartani, vagy melyen a Megrendelőtől elvárható gondosságot Vállalkozó köteles részt venni, és hibamegelőző lépéseket a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 14.4. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem teljesítetteterjed ki azokra a hibákra, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjaamelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás oka a teljesítés után keletkezett okból következett berendeltetés-ellenes használat következményeként. 11.1.3 Az E.ON viseli 14.5. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikaáltal jelzett hibákat, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényidőt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a jótállási igény hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 14.6. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem volt jogszerűidőben teszi meg, E.ON vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznihibákat, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez hiányosságokat a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikVállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni. 11.1.4 14.7. A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre Vállalkozó gyártói teljesítménygaranciát köteles nyújtani a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre napelemek vonatkozásában. Az első 12 éven a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-tnévleges teljesítményének 90 %-ára, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.25 éven keresztül

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Eljárás

Jótállás, szavatosság. 11.1 EVállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően 15 napon belül, de legkésőbb a Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban megkezdeni, és a szakmában szokásos, ésszerű határidőben befejezni. Megrendelő a jótállási kötelezettségek teljesítésére határidőt szabhat. A jótállási körbe tartozó meghibásodás esetén a hibás rész vonatkozásában a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el a jótállási kötelezettség körében felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy Vállalkozó hozzájárulását adta a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő hiba szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétmegszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. A jótállás megszűnését eredményezheti jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés tárgyán módosítást hajt végre; szakszerűtlen beavatkozásbeavatkozásból eredően a Szerződés tárgya meghibásodik. Erről részletesen A Vállalkozó szavatolja a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatszerződés tárgyának szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállalA Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, azonban a jótállási körbe Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. A Vállalkozó nem eső hibák esetén mentesül a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztihibás vagy késedelmes teljesítésért, illetve a nem teljesítésért való felelőssége alól, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaellenőrzést elmulasztotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjateljes körűen végezte el. Vállalkozó szavatol azért, hogy a hiba rendellenes használatjelen Szerződés tárgya, átalakítása hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szakszerűtlen kezelésmegfelelnek az e Szerződésben foglalt feltételeknek, helytelen tárolása vonatkozó szabványoknak, elemi kára jogszabályi előírásoknak, vis maiorvalamint MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy amit harmadik személy tevékenységével tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy mulasztásával összefüggésbenamin harmadik személynek olyan joga áll fenn, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden igazolt költségét (távoli diagnosztikaolyan kárért, leszerelésamely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. A Vállalkozó szavatol továbbá azért is, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költségehogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, diagnosztika és javításharmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, töltő Megrendelőhöz szállítási költségeazt megfelelő jogosultságok, töltő visszaszerelése)felhatalmazások birtokában teszi, ha érvényes volt a jótállásezen szellemi termékek jogtiszták, és jogszerű volt harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a jótállási igényMegrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a Megrendelő haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg harmadik személy károsult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k)6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres 11.1.1 Az E11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 11.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-töltőkre E.ON átvételi eljárás során feljegyzett vagy a Szerződésben foglalt jótállást vállaljótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. E.ON tájékoztatja Megrendelő az így felmerülő költségeket a MegrendelőtVállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az E-Töltő szakszerű beüzemeléséte Szerződésben foglalt feltételeknek, karbantartásátés a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemeltetésétMÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). 11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. 11.11. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a szakszerűtlen beavatkozásjelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Erről részletesen Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatVállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 11.12. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A Vállalkozó köteles a jótállási körbe nem eső hibák Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihaladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy illetőleg harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igénykárosult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(kVIII.1. Termékeladás esetén a Vevőt az Eladó ajánlattételi felhívásában közölt és a Vevő által elfogadott (megrendelt), majd pedig az Eladó által visszaigazolt jótállás illeti meg az általa átvett termékek tekintetében. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON VIII.2. Jótállási igényt a Szerződésben foglalt jótállást vállalVevő az Eladóhoz kizárólag írásban jelenthet be, a hiba részletes leírásával. E.ON tájékoztatja Eladó a Megrendelőt, hogy vevői hibabejelentés általa történő tudomásszerzésétől számított 3 munkanapon belül köteles a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy hiba kijavítását megkezdeni. Eladó a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban hiba kijavításának megkezdése előtt megvizsgálja Vevő jogosultságát a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényigény teljesítésére. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerűbejelentése jogszerű volt, E.ON jogosult úgy Eladó részéről haladéktalanul megkezdik a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznihiba kijavítását, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez melynek befejeztével Eladó teljesítési segédje Munkalapot állít ki, melynek az aláírásával Vevő igazolja a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikhiba kijavítását. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre VIII.3. Amennyiben a jótállási időszak újból kezdődikigény bejelentését Xxxxx nem tartja jogszerűnek, úgy ezt írásbeli indokolással közli a Vevő felé, aki eldönti, hogy továbbra is fenntartja-e a jótállási igényét Eladó felé, vagy jótállási igény érvényesítése nélkül megbízza a termék hibájának kijavításával, mely megbízás elfogadásáról szóló döntését Eladó 1 munkanapon belül közli a Vevővel. 11.1.5 Megrendelő VIII.4. Amennyiben Vevő az Eladó kifogása ellenére is fenntartja jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON feléigényét, úgy Eladó választhat, hogy a hibát jótállás keretében kijavítja, vagy továbbra is vitatja a jótállási igény jogosságát. Amennyiben Xxxxx, bár vitatja jótállási igény jogosságát, mégis elvégzi a hiba kijavítását, a hiba kijavításával járó költségei vonatkozásában Vevővel szemben igényt érvényesíthet. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre VIII.5. Vevő – jótállási igénye érvényesítése során – köteles mindenben együttműködni Eladóval. Az együttműködés elmulasztása, vagy elégtelen volta miatti károkért Eladó nem felelős, illetőleg az együttműködési kötelezettség elmulasztása miatt Eladónál keletkezett károkért Vevőt terheli a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállalfelelősség. 11.2.2 Megrendelő VIII.6. Vevő a jótállási idő lejártával az Eladó által eladott termék hibás teljesítése miatt szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON feléa Ptk. szabályai szerint jogosult érvényesíteni. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály a MegrendelőtSzerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 5 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 11.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az E-Töltő szakszerű beüzemeléséte Szerződésben foglalt feltételeknek, karbantartásátés a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemeltetésétMÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). 11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott 11.11. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a szakszerűtlen beavatkozásjelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Erről részletesen Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatVállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 11.12. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A Vállalkozó köteles a jótállási körbe nem eső hibák Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihaladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy illetőleg harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igénykárosult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON AUSTROPANNON az általa forgalmazott új Eberspächer termékekre a Szerződésben foglalt gyártó által meghatározott tartamú jótállást vállal, mely terméktől függően 12 ill. 24 hónap. A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a beszerelést az AUSTROPANNON vagy szerződött Eberspächer szakszervize végezte és a Megrendelő a kötelező karbantartást/időszakos szervizelést ill. esetleges javítást szintén vele vagy szerződött partnerével határidőben végeztette el. AUSTROPANNON az általa elvégzett egyéb szerelési/karbantarási tevékenységekre egységesen 6 hónap jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A jogszabályi kötelező jótállásra és a Megrendelőt, hogy szavatosságra a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék Ptk. vonatkozó szabályai valamint az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartásátegyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint üzemeltetéséta fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések irányadóak. A jótállás, szavatosság időtartama a tényleges teljesítéssel (termék Megrendelő által átvételével/szolgáltatás elvégzésével) kezdődik. AUSTROPANNON a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő Megrendelők esetében csak akkor köteles, ha azt jelen ÁSZF vagy egyedi megállapodás alapján kifejezetten vállalta. A jótállás megszűnését eredményezheti érvényesítéséhez a szakszerűtlen beavatkozásMegrendelő köteles bemutatni AUSTROPANNON-tól kapott számlát, mely egyben jótállási jegyként is szolgál. Erről részletesen Jótállási/szavatossági igény esetén a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatMegrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezek hiányában illeti meg a Megrendelőt az árleszállítás, illetve az elállás joga. E.ON Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. AUSTROPANNON az Eáltala végzett szerelési/karbantartási tevékenységekkel kapcsolatos jótállási igényeket saját belátása szerint kijavítással, vagy árleszállítással rendezi, egyéb igények kizárása mellett. A jótállás illetve szavatosság nem vonatkozik a természetes elhasználódásból származó károkra, továbbá olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállása után léptek fel és hibás vagy gondatlan kezelésből, nem megfelelő használatból, túlzott igénybevételből, egyéb behatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, helytelen szállításból vagy tárolásból, valamint elemi csapásból keletkeztek. Amennyiben valamely alkatrész jótállás keretében kicserélésre kerül, a kicserélt alkatrész jótállási ideje nem kezdődik újra, azaz a kicserélt alkatrészre vonatkozó jótállás az eredetileg vállalt jótállási idő leteltéig tart. A Megrendelő AUSTROPANNON-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban nal szemben fennálló jótállási/szavatossági jogait harmadik személyekre nem ruházhatja át. AUSTROPANNON a jótállási körbe nem eső hibák esetén és szavatossági igényeket meghaladóan a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnitevékenységéből eredő károkból fakadó felelősségét, különösen közvetett károk tekintetében – a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkat kivéve – kizárja. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. A Vállalkozó a Fogyasztónak minősülő Megrendelő tekintetében kötelezettséget vállal, hogy a HMKE tekintetében a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendeletben előírt jótállási kötelezettségének eleget tesz. 11.2. A Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő irányában a Vállalkozó a kivitelezés eredménye tekintetében 12 11.3. A jótállási időtartam kezdő időpontja a Xxxxx által lefolytatott sikeres műszaki átadás-Töltő(k)átvételi eljárás befejezésének napja. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal11.4. E.ON A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetHMKE-nek az Egyedi Szerződésben megjelölt főbb szerkezeti elemeire ezen szerkezeti elemek gyártója az Egyedi Szerződésben megjelölt időtartamra jótállást vállal. Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni valamennyi dokumentációt, hogy amely a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az Egyártói jótállásból keletkező igény érvényesítéséhez szükséges. A gyártói jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. 11.5. A Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a jótállási jegyet, jótállási nyilatkozatot, vagy garancia levelet. 11.6. A fentieken túlmenően a Fogyasztónak minősülő Megrendelőt a Ptk. 6:168-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását6:170. §§-ai szerinti 11.7. Jótállás, valamint üzemeltetésétszavatosság alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a Vállalkozót terhelik. 11.8. Amennyiben a HMKE bármely részének javítása vagy cseréje válik szükségessé az említett jótállási vagy szavatossági kötelezettség keretében, a jótállási, illetve szavatossági időszak a HMKE-nek a kicserélt vagy javított része vonatkozásában újból kezdődik a kijavítás, illetve kicserélés napján. 11.9. A jótállás megszűnését eredményezheti Megrendelő a szakszerűtlen beavatkozásjótállási, illetve szavatossági időszak alatt felmerült hibát az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Vállalkozó felé e-mail útján bejelenti. Erről részletesen A Vállalkozó a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő hibabejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjaegyeztetni Megrendelővel arról, hogy a hiba rendellenes használatfelmérését mikor tudja elvégezni. E körben Vállalkozó akként nyilatkozik, átalakításhogy a javítást kizárólag a hiba felmérését követően tudja megkezdeni, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beamelynek időpontjáról és annak feltételeiről a Xxxxx ugyancsak kötelesek egyeztetni. 11.1.3 Az E.ON viseli 11.10. A jótállással és szavatossággal kapcsolatos igények az xxxx@0xxxxxxx.xx e-mail címre történő bejelentéssel érvényesíthetők. Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. 11.11. A Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt szavatossági jogait a jótállási igényjogain kívül, azok mellett is érvényesítheti. 11.12. Amennyiben olyan munka elvégzése szükséges, melyre a Vállalkozói jótállási igény és szavatossági kötelezettsége nem volt jogszerűterjed ki, E.ON úgy a Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott költségek érvényesítésére jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikMegrendelővel szemben. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Általános Szerződési Feltételek

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a Szerződésben foglalt sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. E.ON tájékoztatja Amennyiben jogszabály, vagy a Megrendelőtbeépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes. 11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az Alvállalkozók által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, ide nem értve a Megrendelő által biztosított szakanyagokat. 11.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 15 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. 11.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.6. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvételi eljárás során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó hozzájárulását adta a hiba szakszerű megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 11.7. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 11.8. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését. A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi szavatossági jogát érvényesítheti a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 11.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék jelen Szerződés tárgya, a hozzá tartozó alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek az E-Töltő szakszerű beüzemeléséte Szerződésben foglalt feltételeknek, karbantartásátés a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemeltetésétMÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek (kellékszavatosság). 11.10. Nem adható át a Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, tulajdonjogának gyakorlását (jogszavatosság). Ennek megszegése estén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. Ezen felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összhangban éri. 11.11. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy amennyiben a szakszerűtlen beavatkozásjelen Szerződés teljesítéséhez bármiféle, harmadik személy tulajdonát képező szellemi terméket használ fel, azt megfelelő jogosultságok, felhatalmazások birtokában teszi, ezen szellemi termékek jogtiszták, és harmadik személyek jogai semmiféle módon nem korlátozzák a Megrendelőt a Szerződés tárgyának, a hozzá tartozó alkatrészek használatában. Erről részletesen Az itt rögzített jogszavatossági kötelezettség megszegéséből eredő károkért a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkatVállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli. 11.12. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban A Vállalkozó köteles a jótállási körbe nem eső hibák Megrendelőt a harmadik személyek által védett jogok megsértése jogcímén érvényesített bármely igény alól mentesíteni és a Megrendelő e címen elszenvedett kárait megtéríteni. Ilyen igények felmerülése esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnihaladéktalanul értesíti a Vállalkozót. Az ilyen igények elleni védekezés kizárólag a Vállalkozót terheli, ebben a Megrendelőnek a Vállalkozót a legnagyobb mértékben támogatnia kell. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti11.13. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy illetőleg harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igénykárosult részére helyreállítani. Amennyiben a jótállási igény helyreállítás nem volt jogszerűlehetséges, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznikárokat meg kell térítenie, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez ideértve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikkörnyezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 8.1. Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szerződésben foglalt jótállást vállalPtk. E.ON tájékoztatja rendelkezései szerint. A Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogával élve kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a MegrendelőtVásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítás vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén egyéves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti. Vásárló a kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben igényelheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs más feltétele, mint, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVásárló számlával igazolja, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétterméket, karbantartását, valamint üzemeltetésétilletve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozástól vette igénybe. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, teljesítéstől számított hat hónapon túl azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniteljesítés időpontjában is fennállt. 11.1.2 8.2. A jótállás hatályát veszti, ha Vásárló ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valaminthibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az E.ON nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése)pedig, ha érvényes volt nem rendelkezik a jótállásgyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibájának bizonyítása termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlót terheli. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, és jogszerű volt ha bizonyítani tudja, hogy: a. a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény terméket nem volt jogszerűüzleti tevékenysége körében gyártotta, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniilletve hozta forgalomba, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.vagy

Appears in 1 contract

Samples: Általános Szerződési Feltételek

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre (12 tizenkettő) hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. E.ON tájékoztatja Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a Megrendelőtgyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. 11.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 11.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Xxxxx hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetidőtartama alatt bármikor érvényesítse. 11.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 11.5. Nem terjed ki az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétáltalános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Vállalkozó a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás oka a teljesítés után keletkezett okból következett bekeletkezett. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt 11.6. Vállalkozó a jótállási igényidőszakot követően a Ptk. Amennyiben szerint szavatol azért, hogy a jótállási igény nem volt jogszerűkivitelezett Munka, E.ON jogosult az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznivonatkozó jogszabályok, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez érvényes magyar szabványok, illetve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikjelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k)11.1.1. A Vállalkozó köteles a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek strukturált kábelrendszerének végső átadás- átvételi eljárását lezáró jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapon át jótállást vállalni. Amennyiben a beszerelt és üzembe helyezett termékek, berendezések tekintetében a vonatkozó jogszabály vagy a termék, berendezés általában hosszabb jótállási időszakot ír elő, azok tekintetében a jogszabályban foglalt időtarta- mok irányadók. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 11.1.2. A megrendelő a Szerződésben foglalt jótállást vállaljótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozónak. 11.1.3. E.ON tájékoztatja A megrendelő jótállási igényeit a Megrendelőtjelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás esetén a megren- delő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. A szakszerű javí- tást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi tevékenység eredményeképp létrejött építmény használhatósága, értéke ne csökkenjen. A szakszerű javítás során csak műszakilag és minőségileg kifogás- talan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyek- nek megfelelő anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetidőtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a megrendelő a meghibásodással érintett építményt/építményrészt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdő- dik. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell. 11.1.4. A felek rögzítik, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétVállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért, karbantartását, valamint üzemeltetésétjavításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet. 11.1.5. A jótállás megszűnését eredményezheti Vállalkozó nem felel azon hibákért, amelyeket a szakszerűtlen beavatkozásmegrendelő az átvételkor ismert, vagy kellő körültekintés mellett ismerhetett volna. Erről részletesen Nem tartoznak ezen hibák körébe a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON rejtett-, hozzá nem férhető-, illetve egyéb, az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe átadás- kor fel nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniismerhető hibák. 11.1.2 11.1.6. A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjaVállalkozó felel (szavatol) azért, hogy a hiba rendellenes használatjelen szerződés tárgyát képező tevékenység eredményeként létre- jövő építmény, átalakításvalamint a beépített anyagok, szakszerűtlen kezelésberendezések és rendszerek tekintetében a per-, helytelen tárolásteher-, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beilletve igény- mentes (jogszavatosság) állapot az irányadó. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének érvé- nyesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétbeüzemelé- sét, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében érvényesítésé- ben közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől Megrendelő- től elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítjabizo- nyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával mulasztá- sával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő Megren- delő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb legké- sőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON A Vállalkozó a Szerződésben jelen szerződésben meghatározott szerelési munkára és beépített eszközökre- jelen szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában – a sikeres műszaki átadás- átvételtől számított……………..időtamra teljeskörű jótállást vállal. E.ON tájékoztatja A Vállalkozó a Megrendelőtbeépítésre és felhasználásra kerülő eszközökre a sikeres műszaki átadás- átvételtől számított alábbi időtartamra vállal teljeskörű jótállást: Napelem modul Inverterek Informatikai hardver eszköz Beépített napelem modulok legalább 80 % -os teljesítményére a Vállalkozó garanciát vállal. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő – faxon vagy e-mailen eljutatott- értesítéssel jogosult érvényesíteni. A Vállalkozó köteles a közölt kifogással kapcsolatos álláspontjáról és intézkedéseiről a Megrendelőt –e-mailen - tájékoztatni. A garanciális munkák elvégzését a Vállalkozó a hibabejelentéstől számított ………………. belül megkezdi, és lehető leggyorsabban, maximum ………………..határidőn belül befejezi, majd a Megrendelőnek készre jelenteni. Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettség-vállalásának nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, abban az esetben a Megrendelő jogosulttá válik arra, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetVállalkozó külön hozzájárulása nélkül a felmerült hibákat más vállalkozókkal- az árak megfelelőségének vizsgálata nélkül- kijavíttassa, és a kijavítás költségeit a jó teljesítési biztosíték terhére rendezze. A Vállalkozót szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az Ejelen szerződésben foglalt minőségi követelményeknek megfelel. A Felek rögzítik, hogy 5 éves elévülési határidő irányadó a szavatossági igény érvényesítésére. Az átadás-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartásátátvétel napjától számított 12 hónapon, valamint üzemeltetését24 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. A jótállás megszűnését eredményezheti Megrendelő készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállaleljárás megkezdése előtt, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a az Megrendelő az E-töltőt addig felmerült hibákról készült jegyzékének egyidejű csatolásával. Felek felülvizsgált során kitérnek a teljesítménygaranciában foglalt feltételek megvalósulásának ellenőrzésére is, az E.ON engedélye nélkül megbontottaellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, vagy továbbá a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények Vállalkozó által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beelismert hibák kijavítási határidejét. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Kivitelezési Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 1. Jogszabály, ill. a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék felek eltérő rendelkezése hiányában az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétEladó 1 év jótállásra köteles. A jótállás megszűnését eredményezheti időtartama a szakszerűtlen beavatkozásszerződésszerű áru, ill. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON szolgáltatás Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniüzembe helyezést követő átvételtől kezdődik. 11.1.2 2. A jótállás hatályát veszti, ha jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot az Eladó a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontottaválasztásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kiküszöbölni, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítetteszállítást, valamintill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni. Ez irányadó olyan szállításokra is, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett beahol csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény3. Amennyiben a jótállási igény Eladó a hiba, ill. a hiány kiküszöbölését vagy az új szállítást, ill. a szolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem volt jogszerűvégzi el, E.ON akkor a Megrendelő jogosult választása szerint • árleszállítást igényelni, vagy • a szerződést részben vagy egészben elállni. A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni az Eladótól. Amennyiben az Eladó a hiba, ill. a hiány kiküszöbölését vagy az új szállítást, ill. a szolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniáltal kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részérevagy nem vállalja, a megrendelő jogosult az Eladó költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill. Ez mással elvégeztetni. A megrendelő a kitétel szállítás, ill. az utólag megállapított esetekre is elvégzett szolgáltatás megvizsgálását, annak átvételét legkésőbb az átvételt követő 8 napon belül - megkezdi és ezt követően esetleges minőségi kifogását bejelenti. A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, ill. amelyekre a jótállás vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított 4. Xxxxx, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődikkicserélésének költségeit és kockázatát az Eladó viseli. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé5. A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre értelemszerűen irányadóak. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre 6. A szavatosságra a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállalPtk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms of Purchase

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 24 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. E.ON tájékoztatja Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a Megrendelőtgyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. 11.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 11.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Xxxxx hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetidőtartama alatt bármikor érvényesítse. 11.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 11.5. Nem terjed ki az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétáltalános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Vállalkozó a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás oka a teljesítés után keletkezett okból következett bekeletkezett. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt 11.6. Vállalkozó a jótállási igényidőszakot követően a Ptk. Amennyiben szerint szavatol azért, hogy a jótállási igény nem volt jogszerűkivitelezett Munka, E.ON jogosult az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznivonatkozó jogszabályok, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez érvényes magyar szabványok, illetve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikjelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k(1) Jogszabály, ill. a felek eltérő rendelkezése hiányában Szállító 1 év jótállásra köteles. A jótállás időtartama a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételtől kezdődik. (2) A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kijavítani, vagy a szállítást, ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni (kicserélni). Ez irányadó olyan szállításokra is, ahol csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek. 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON (3) Amennyiben a Szerződésben foglalt jótállást vállalSzállító a hiba kijavítását, a hiány kiküszöbölését vagy a kicserélést, ill. E.ON tájékoztatja a Megrendelőtszolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, vagy nem vállalja, akkor a Megrendelő jogosult választása szerint - árleszállítást igényelni, - a Szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill. mással elvégeztetni, vagy - a szerződéstől vagy az adott megrendeléstől részben vagy egészben elállni. A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni a Szállítótól. (4) Megrendelő a szállítást követően azonnal köteles megvizsgálni, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetszállítás mennyiségileg és a rendelt termék típusának megfelelő–e, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az Etovábbá található-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, e bármilyen külsőleg azonnal észlelhető sérülés vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy egyéb más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igényhiányosság. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerűMegrendelő bármilyen hiányosságot felfedez a megvizsgálás során, E.ON jogosult úgy a Szállítót tájékoztatni köteles ezen hiányosságokról. Amennyiben a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázniennél későbbi időpontban fedez fel hiányosságot, Megrendelő pedig úgy ugyancsak tájékoztatni köteles azt megfizetni E.ON részérea Szállítót. Ez A hiányosságokra vonatkozó panaszok a kitétel termék szállítását vagy szolgáltatás teljesítését követő egy hónapon belül tehetők meg, amennyiben azonban a hiányosságok az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított üzembe helyezés, feldolgozás vagy kicserélt alkatrészre első használat során nem észlelhetők, akkor az azok felfedezését követő egy hónapon belül. Ebben a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON tekintetben a Megrendelőnek a vizsgálat és a fent jelzett tájékoztatási kötelezettség teljesítésén kívül nincs további teendője a Szállító felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre (5) Xxxxx, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállalSzállító viseli. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé(6) A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre értelemszerűen irányadóak. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül (7) A szavatosságra a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniPtk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Appears in 1 contract

Samples: General Purchasing Terms

Jótállás, szavatosság. 11.1 EVállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 12 hónap /Vállalkozó ajánlata szerint/ teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. E.ON tájékoztatja Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a Megrendelőtgyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. Nem terjed ki a jótállás a jelen Szerződés 10. mellékletében felsorolt ún. kopóalkatrészekre. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Xxxxx hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetidőtartama alatt bármikor érvényesítse. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni. Nem terjed ki az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétáltalános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Vállalkozó a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás oka a teljesítés után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt keletkezett. Vállalkozó a jótállási igényidőszakot követően a Ptk. Amennyiben szerint szavatol azért, hogy a jótállási igény nem volt jogszerűkivitelezett Munka, E.ON jogosult az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznivonatkozó jogszabályok, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez érvényes magyar szabványok, illetve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikjelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 EVállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre … (…) hónap5 /Vállalkozó ajánlata szerint/ teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt 173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. E.ON tájékoztatja Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a Megrendelőtgyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Xxxxx hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetidőtartama alatt bármikor érvényesítse. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni. Nem terjed ki az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetésétáltalános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban Vállalkozó a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni. 11.1.2 A jótállás hatályát vesztikötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás oka a teljesítés után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt keletkezett. Vállalkozó a jótállási igényidőszakot követően a Ptk. Amennyiben szerint szavatol azért, hogy a jótállási igény nem volt jogszerűkivitelezett Munka, E.ON jogosult az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámláznivonatkozó jogszabályok, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez érvényes magyar szabványok, illetve a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikjelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését10.1. A jótállás megszűnését eredményezheti ideje a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen Kivitelezési Szerződésben vagy a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniSzerződésben kerül meghatározásra. 11.1.2 10.2. A Vállalkozó a Ptk. szerint meghatározott, és egyéb hatályos jogszabályon alapuló kötelező jótállást vállal a Kivitelezési Szerződés és a Szerződés teljesítéséért. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatót a 3. sz. melléklet tartalmazza. 10.3. A jótállás hatályát veszti, ha amennyiben a Megrendelő vagy az E-töltőt az E.ON Ügyfél a Rendszert a Vállalkozó engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamintilletve, ha az E.ON a Vállalkozó vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON 10.4. A Megrendelő és az Ügyfél a jótállási jogokat a Vállalkozóval szemben jogosult érvényesíteni a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx email címre történő bejelentéssel vagy a Vállalkozó postacímén. 10.5. Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a Vállalkozót terhelik. 10.6. A jótállás körébe nem eső hibák javítását, amennyiben a Megrendelő szóban vagy írásban felkéri a Vállalkozót, a Vállalkozó időről-időre közzétett, 1. számú mellékletben meghatározott egyoldalúan változtatható hirdetményi díjain vagy a felek megegyezése szerinti áron végzi. 10.7. A jótállás nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 10.8. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által jelzett hiba jelzésétől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja a jelzett hibát. A hibaelhárítás megkezdésének határideje, a hiba kivizsgálásától számított 10 munkanap. 10.9. A Vállalkozó viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában Szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztikakiszállás, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelésecsere stb.), ha érvényes volt ami egyértelműen a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozikVállalkozó saját hibás teljesítésére vezethető vissza. 11.1.4 A jótállási körbe eső 10.10. Lakossági Ügyfél esetén a kijavított vagy kicserélt alkatrészre Termékre/Rendszerre a jótállási időszak újból kezdődikmeghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Lakossági Ügyfél a Terméket/Rendszert a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 11.1.5 Megrendelő 10.11. A Vállalkozó a jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felékötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre 10.12. Amennyiben olyan hibajavítási munka elvégzése szükséges, melyre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállaljótállás nem terjed ki vagy a jótállási időn túl fellépő ügyintézésre vonatkozik, úgy a Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott felmerült költségek érvényesítésére jogosult, beleértve a szállítási, szerelési és utazási költségeket is. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Jótállás, szavatosság. 11.1 E11.1. Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért …. hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k)173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak. 11.1.1 Az E11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is. 11.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás-töltőkre E.ON átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. 11.4. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a Szerződésben foglalt jótállást vállalhibák kijavítását, hiányosságok pótlását − saját költségén elvégezni. E.ON tájékoztatja Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a Megrendelőtlehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Megrendelők írásbeli értesítést küldenek a Vállalkozónak a hibáról. A hiba elhárításának érdekében a Műszaki ellenőr előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 8 napon belül munkaterület átadás-átvételt tart, melyre a Vállalkozónak belépési engedéllyel kell rendelkeznie. Vállalkozó a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja a munkaterület átadás-átvételen rögzítettek alapján. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni. 11.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 11.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 11.7. Ha a 11.4. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetMegrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetéséte Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 11.8. A jótállás megszűnését eredményezheti jótállási idő leteltekor a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási körbe nem eső hibák esetén időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetniSzerződés maradéktalan teljesítését és ez a jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. 11.1.2 11.9. A jótállás hatályát vesztijótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye − a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti, − a Vállalkozó hozzájárulása nélkül megbontottaa berendezésben módosítást hajt végre, vagy − szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy berendezés meghibásodik. − harmadik személy bizonyítjaa létesítményt megrongálja. 11.10. Vállalkozót teljes körű kellék- és jogszavatosság terheli. Vállalkozó szavatol azért, hogy a hiba rendellenes használatjelen Szerződés tárgyaként meghatározott teljesítés eredménye hiba- és hiánymentes, átalakítása vonatkozó jogszabályoknak, szakszerűtlen kezelésműszaki szakmai előírásoknak, helytelen tárolásilletve a vonatkozó szabványoknak megfelel. 11.11. Vállalkozó szavatol azért, elemi kárhogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, vis maiorszolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, élőlények által vagy más eszközknow-how, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőket minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelők jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 11.12. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tevékenységével fennálló jogosultsága a Magyar Állam tulajdonszerzését és/vagy mulasztásával összefüggésbena MÁV Zrt. vagyonkezelési jogát, egyébilletve az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, vásárlás után keletkezett okból következett beameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. 11.1.3 Az E.ON viseli 11.13. Felek rögzítik, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is rendelet mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Jótállás, szavatosság. 11.1 E7.1. Eladót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a teljesítés 4.4. pont szerinti igazolásától1 számított minimum 12 hónap2 , az 1. számú mellékletben meghatározott ipari használat mellett teljes körű, a Ptk. 6:171-Töltő(k) 11.1.1 Az E-töltőkre E.ON 6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a Szerződésben foglalt Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. E.ON tájékoztatja Eladó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a MegrendelőtSzerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Vevő – kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vevő számára. 7.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási időszak alatt a hibás Termékek aránya a leszállított Termékek 10%-át eléri (sorozathiba), Eladó – a Vevő kizárólagos választása szerint – köteles valamennyi, általa már leszállított Terméket saját költségén kicserélni. 7.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehetjótállási időszak folyamán felmerülő minden, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelésétteljesítésére visszavezethető, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetnivalamennyi költség az Eladót terheli. 11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. 11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény7.4. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik. 11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre Xxxxxx a jótállási időszak újból kezdődik. 11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan alatt meghibásodik, Vevő kapcsolattartója erről értesíteni köteles az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások 11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre Eladó kapcsolattartóját. Eladó köteles a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal. 11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé. 11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles hiba kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon 3 munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár az Eladó telephelyén), és azt a helyszíni szemlét digitálisan Felek által írásban rögzített határidőn belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Termék visszaszállítását is a Vevő által megjelölt helyre). A jótállási időszak alatt az Eladó feladata és költsége a meghibásodott Termékek szükség szerinti elszállítása. 7.5. Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Xxxxxx 1 Attól függően, hogy a beszerzendő termék felhasználására azonnal sor kerül, vagy személyesen csak a mennyiségi és minőségi ellenőrzést követően. 2 Kérjük az ajánlati dokumentációval vagy az ajánlattevő vállalásával összhangban megadni. – vagy alkatrész – vonatkozásában újrakezdődik. 7.6. Amennyiben az Eladó a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, Vevő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni Eladó költségére és kockázatára. 7.7. Eladó jog- és kellékszavatosságot vállal az általa szállított termékekre. Jogszavatosság alapján Eladó felelősséget vállal azért, hogy harmadik személynek a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezniszerződés tárgyán nincs olyan joga, amely Vevő tulajdonszerzését, birtoklását vagy használati jogát akadályozza, vagy korlátozza. Ennek megszegése esetén Eladó Vevő felé felelősséggel tartozik. Kellékszavatosság keretében Xxxxx szavatol azért, hogy a leszállított termék szerződésszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas, kifogástalan minőségű, hiba- és hiánymentes, megfelel a vonatkozó szabványnak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Eladó szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát az ajánlatban meghatározott minőségben biztosítja. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított termék megfelel a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban rögzített szabványoknak, előírásoknak. 7.8. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Vevőt megillető további polgári jogi igény érvényesítését.

Appears in 1 contract

Samples: Adásvételi Szerződés