ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato richiesto il certificato di agibilità; c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Appears in 4 contracts
Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Contratto Di Lavori, Contract of Works
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
db) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appaltoSpeciale d’Appalto;
ec) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Appears in 3 contracts
Samples: Construction Contract, Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto, Contract and Special Specifications for Public Works
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
dc) siano state effettuate le prove previste dal presente Capitolato speciale d’appaltospeciale;
ed) sia stato redatto eventuale apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori stesso, dall’Appaltatore e dal Committente stesso. RuP. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE. Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove necessario;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità,ove necessario;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto