Common use of CONTO FINALE Clause in Contracts

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due di 90 giorni dalla data di ultimazioneultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro lo stesso tale termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: 3 (tre) mesi due dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due di 30 giorni dalla data di ultimazioneultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro lo stesso tale termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due di giorni 30 giorni dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: di mesi due dalla data di ultimazioneultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro lo stesso tale termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante contabilità, a norma dell’art. 141, comma 4, del Codice degli Appalti, dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: di mesi due 3 (tre) dalla data di ultimazioneultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro lo stesso tale termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante dovrà essere acquisita dall’Amministrazione per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due di 30 GIORNI dalla data di ultimazioneultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro lo stesso tale termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante contabilità, a norma dell’art. 141, comma 4, del Codice degli Appalti, dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due TRENTA giorni dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due 30 GIORNI dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: mesi due .................60 giorni dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.

CONTO FINALE. La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: di tre mesi due dalla data di ultimazioneultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro lo stesso tale termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante contabilità, a norma dell’art. 141, comma 4, del Codice degli Appalti, dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.