Common use of Prezzi e condizioni di pagamento Clause in Contracts

Prezzi e condizioni di pagamento. I prezzi e le condizioni di pagamento sono indicati nella conferma dell’ordine del Fornitore. Il termine di pagamento deve essere osservato anche in caso di ritardo nell’adempimento contrattuale o di mancanza di parti irrilevanti delle forniture. Le offerte del Fornitore, salvo espressa deroga scritta contenuta nell’offerta stessa, hanno una validità massima di 30 giorni dall’emissione dell’offerta. De- corso il termine, l’offerta decadrà automaticamente. I prezzi riportati su listini e pubblicazioni del Fornitore sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi “offerta al pubblico”. I prezzi sono riportati al netto di IVA. Il Fornitore ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa comunicazione ai Clienti. I prezzi ap- plicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi specificamente concordati in appositi contratti. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti, anche in caso di ri- tardo nella consegna oppure di perdita totale/parziale della merce non imputabile al Fornitore. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una sola scadenza comporta l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 cod.civ. Xxxxxxx, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano paga- menti effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti, il Fornitore appli- cherà automaticamente interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.. Il Fornitore, in caso di ritardo nell’adempimento da parte del Cliente, di elevata esposizione o di diminuzione nell’affidamento (rischio di insolvenza) avrà la fa- coltà di esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie. Potrà altresì sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento. Ovvero potrà revocare le dilazioni di pagamento convenute, rendendo pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti del Fornitore. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente specifiche garanzie di pagamento, da con- cordare di volta in volta. I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente del Fornitore, previa- mente indicato da quest’ultimo.

Prezzi e condizioni di pagamento. I prezzi e le condizioni dei Prodotti non sono comprensivi di pagamento sono indicati nella conferma dell’ordine del Fornitore. Il termine di pagamento IVA, che deve essere osservato anche corrisposta in caso conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura. Salvo ove diversamente indicato in Ordine, tutti i prezzi indicati in qualsivoglia documento o corrispondenza emessi dal Venditore si intendono non comprensivi dei costi di ritardo nell’adempimento contrattuale o imballaggio e di mancanza di parti irrilevanti delle forniture. Le offerte trasporto, né degli oneri accessori indicati nel catalogo del Fornitore, salvo espressa deroga scritta contenuta nell’offerta stessa, hanno una validità massima di 30 giorni dall’emissione dell’offerta. De- corso il termine, l’offerta decadrà automaticamente. I prezzi riportati su listini e pubblicazioni del Fornitore sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi “offerta al pubblico”. I prezzi sono riportati al netto di IVA. Il Fornitore ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa comunicazione ai Clienti. I prezzi ap- plicati all’ordine saranno quelli Venditore in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi specificamente concordati della accettazione dell'Ordine. Il pagamento del prezzo indicato in appositi contrattifattura deve essere effettuato, privo di qualsivoglia riduzione, al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. I In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dal presente Contratto, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora all'Acquirente sui ritardati pagamenti dovranno essere effettuati a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea EURIBOR aumentato del 7% (sette per cento). Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini stabilitie secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, anche in caso con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di ri- tardo nella consegna oppure atti di perdita totale/parziale della merce non imputabile al Fornitore. In caso sequestro o di protesti, o quando i pagamenti dilazionatisiano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il mancato pagamento di una sola scadenza comporta l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 cod.civ. XxxxxxxVenditore ha il diritto, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano paga- menti effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti, il Fornitore appli- cherà automaticamente interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.. Il Fornitore, in caso di ritardo nell’adempimento da parte del Clientea propria discrezione, di elevata esposizione sospendere o di diminuzione nell’affidamento (rischio cancellare ulteriori consegne e di insolvenza) avrà dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la fa- coltà di esigere il pagamento anticipato o propria domanda in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie. Potrà altresì sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento. Ovvero potrà revocare le dilazioni di pagamento convenute, rendendo pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti del Fornitore. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente specifiche garanzie di pagamento, da con- cordare di volta in volta. I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente del Fornitore, previa- mente indicato da quest’ultimotal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

Prezzi e condizioni di pagamento. I prezzi indicati da Xxxxxxx nelle offerte devono intendersi come prezzi netti franco fabbrica. Sarà applicata separatamente l’IVA all’aliquota in vigore alla data della fatturazione. I costi di spedizione, trasporto e imballo sono calcolati separatamente. Se non concordato diversamente, i prezzi si basano sui costi al momento della pubblicazione del listino. In caso di aumento dei costi di produzione (prezzi dei materiali, stipendi, costi di imballaggi, spese generali, ecc.) nel periodo compreso tra l’ordine e la fornitura, potrà verificarsi un congruo adeguamento dei prezzi. Si applicano le condizioni di pagamento sono indicati nella conferma dell’ordine del Fornitoreindicate nell’offerta di Xxxxxxx. Il termine In assenza di accordo particolare, il pagamento deve essere osservato anche effettuato in caso contanti senza sconti franco ufficio di ritardo nell’adempimento contrattuale pagamento del fornitore in tempo utile, tale da garantire la disponibilità dell’importo fatturato presso Xxxxxxx subito dopo la fatturazione (data della fattura). La detrazione di sconti necessita di accordo scritto a parte. Un pagamento viene considerato pervenuto quando Xxxxxxx può disporre senza riserve e illimitatamente dell’importo fatturato. Più committenti si obbligano in solido. Sono ammesse compensazioni e ritenute solo se la contropartita è riconosciuta da Xxxxxxx o di mancanza di parti irrilevanti delle forniture. Le offerte del Fornitore, salvo espressa deroga scritta contenuta nell’offerta stessa, hanno una validità massima di 30 giorni dall’emissione dell’offerta. De- corso il termine, l’offerta decadrà automaticamente. I prezzi riportati su listini e pubblicazioni del Fornitore sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi “offerta al pubblico”. I prezzi sono riportati al netto di IVAè passata in giudicato. Il Fornitore committente ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa comunicazione ai Clientiesercitare un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua contropretesa riguarda lo stesso rapporto contrattuale. I prezzi ap- plicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi specificamente concordati in appositi contratti. I pagamenti dovranno essere effettuati Non è ammessa la cessione di crediti del committente nei termini stabiliti, anche in caso confronti di ri- tardo nella consegna oppure di perdita totale/parziale della merce non imputabile al FornitoreXxxxxxx. In caso di pagamenti dilazionatitardivo pagamento, saranno applicati interessi di mora pari al 9,2% oltre il mancato pagamento tasso di una sola scadenza comporta l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’artinteresse di base in vigore alla data della fattura, comunque calcolato almeno al 12% annuo. 1186 cod.civ. Xxxxxxx, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano paga- menti effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti, il Fornitore appli- cherà automaticamente interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.. Il Fornitorecommittente è inoltre tenuto a rimborsare altri danni causati dal tardivo pagamento, in caso particolare spese d’ingiunzione, spese legali e di ritardo nell’adempimento da parte del Cliente, di elevata esposizione o di diminuzione nell’affidamento (rischio di insolvenza) avrà la fa- coltà di esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie. Potrà altresì sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento. Ovvero potrà revocare le dilazioni di pagamento convenute, rendendo pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti del Fornitore. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente specifiche garanzie di pagamento, da con- cordare di volta in volta. I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente del Fornitore, previa- mente indicato da quest’ultimoincasso.

Prezzi e condizioni di pagamento. I prezzi e le condizioni di pagamento sono indicati nella conferma dell’ordine del Fornitore. Il termine di pagamento deve essere osservato anche in caso di ritardo nell’adempimento contrattuale o di mancanza di parti irrilevanti delle forniture. Le offerte del Fornitore, salvo espressa deroga scritta contenuta nell’offerta stessa, hanno una validità massima di 30 giorni dall’emissione dell’offerta. De- corso il termine, l’offerta decadrà automaticamente. I prezzi riportati su sui listini e pubblicazioni del Fornitore sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi “offerta al pubblico”. I prezzi sono riportati al netto di IVA. Il Fornitore La Wienerberger Spa Unipersonale ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa comunicazione ai Clienti. I prezzi ap- plicati applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi specificamente concordati in appositi contrattispecificatamente nell’ordine. I pagamenti pagamenti, da effettuarsi direttamente alla sede della Wienerberger Spa Unipersonale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx 0, dovranno essere effettuati pervenire nei termini stabiliti, stabiliti anche in caso di ri- tardo ritardo nella consegna oppure di o perdita totale/totale o parziale della merce non imputabile al Fornitoreimputabili alla Wienerberger Spa Unipersonale. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato puntuale pagamento di una sola scadenza comporta determinerà l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 cod.civc.c. Xxxxxxxsalva ogni azione per il ritiro della merce e il recupero del credito. I pagamenti mediante assegni, cambiali, tratte e cambiali o ricevute bancarie si considerano paga- menti effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo rispetto ai nei pagamenti sui termini di pagamento convenuti, il Fornitore appli- cherà automaticamente la Wienerberger Spa Unipersonale applicherà gli interessi commerciali ai sensi moratori ex D. Lgs. 231/2002. Le inadempienze relative al termine e per gli effetti della D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.. Il Fornitore, alla forma dei pagamenti nonché lo stato d’insolvenza del Cliente daranno diritto alla Wienerberger Spa Unipersonale di sospendere in caso di ritardo nell’adempimento da parte del Cliente, di elevata esposizione o di diminuzione nell’affidamento (rischio di insolvenza) avrà la fa- coltà di esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie. Potrà altresì sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento. Ovvero potrà connessi, precedenti o successivi all’ordine che ha generato l’inadempimento e di revocare le dilazioni i termini di pagamento convenuteconvenuti con eventuale estensione agli altri ordini in vigore, rendendo pertanto immediatamente così esigibili tutti i crediti pendenti e futuri del Fornitore. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente specifiche garanzie di pagamento, da con- cordare di volta in volta. I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente del Fornitore, previa- mente indicato da quest’ultimoCliente.