Common use of DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Clause in Contracts

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme estabelecido na Coleta de Preços nº 13/2023, neste Contrato e nas especificações constantes na proposta de preços da CONTRATADA, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação deles. 2.2. A CONTRATADA não terá horário fixo nem subordinação hierárquica à CONTRATANTE, devendo, no entanto, cumprir os serviços contratados dentro dos prazos acordados, atendendo a eventuais convocações da CONTRATANTE. 2.3. Todos os recursos técnicos necessários ao perfeito atendimento dos serviços demandados correrão por conta da CONTRATADA. 2.4. Para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA utilizará profissionais devidamente qualificados para as funções que exercerão. 2.5. A CONTRATADA deverá prestar, sempre que solicitado, esclarecimentos sobre o andamento dos serviços, objeto da presente contratação. 3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o valor total de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma constante na Proposta apresentada pela CONTRATADA e nos subitens subsequentes desta Clausula. 3.2 – O pagamento dos serviços contratados ocorrerá mediante recebimento da Nota Fiscal/Fatura, e considerará os serviços e produtos solicitados formalmente, desenvolvidos e aprovados de acordo com o cronograma previsto na Coleta de Preços, a seguir sumarizado: Microsoft 365 E5 (Win+O365+Enterprise Mobility+Security) Subscription 150

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2.1. 2.1 - Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme estabelecido na Coleta de Preços nº 13/2023, neste Contrato e nas especificações constantes na proposta de preços da CONTRATADA, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação delesdos mesmos. 2.2. 2.2 - A CONTRATADA não terá horário fixo nem subordinação hierárquica à CONTRATANTE, devendo, no entanto, cumprir os todas as etapas dos serviços contratados dentro dos prazos acordados, atendendo a eventuais convocações da CONTRATANTE. 2.3. 2.3 - Todos os recursos técnicos necessários ao perfeito atendimento dos serviços demandados correrão por conta da CONTRATADA. 2.4. 2.4 - Para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA utilizará profissionais devidamente qualificados para as funções que exercerão. 2.5. 2.5 - A CONTRATADA deverá prestar, sempre que solicitado, esclarecimentos sobre o andamento dos serviços, objeto da presente contratação. 2.6 - Todos os custos relacionados ao deslocamento dos consultores, como passagens, translados, hospedagem, alimentação e outros fora do Distrito Federal, serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o valor total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXR$ XXXXX (XXXXXXX), na forma constante na Proposta apresentada pela CONTRATADA e nos subitens subsequentes desta Clausulano ítem 3.2 deste Contrato. 3.2 – O pagamento dos serviços contratados do projeto de desenvolvimento do Planejamento Estratégico ocorrerá mediante recebimento da Nota Fiscal/Fatura, e considerará os serviços e produtos solicitados formalmente, desenvolvidos e aprovados de acordo com o cronograma previsto no Termo de Referência e na Coleta de Preços, a seguir sumarizado: Microsoft 365 E5 (Win+O365+Enterprise Mobility+Security) Subscription 150: 3.2.1. Desenvolvimento – Etapa de Diagnóstico a. 14% do valor no início da etapa;

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2.1. 2.1 - Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme estabelecido na Coleta de Preços nº 13/2023, neste Contrato e nas especificações constantes na proposta de preços da CONTRATADA, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação delesdesses. 2.2. 2.2 - A CONTRATADA não terá horário fixo nem subordinação hierárquica à CONTRATANTE, devendo, no entanto, cumprir os todas as etapas dos serviços contratados dentro dos prazos acordados, atendendo a eventuais convocações da CONTRATANTE. 2.3. 2.3 - Todos os recursos técnicos necessários ao perfeito atendimento dos serviços demandados correrão por conta da CONTRATADA. 2.4. 2.4 - Para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA utilizará profissionais devidamente qualificados para as funções que exercerão. 2.5. 2.5 - A CONTRATADA deverá prestar, sempre que solicitado, esclarecimentos sobre o andamento dos serviços, objeto da presente contratação. 2.6 - Todos os custos relacionados ao deslocamento dos consultores, como passagens, translados, hospedagem, alimentação e outros fora do Distrito Federal, serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o valor total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXR$ XXXXX (XXXXXXX), na forma constante na Proposta apresentada pela CONTRATADA e nos subitens subsequentes desta Clausulano item 3.2 deste Contrato. 3.2 – O pagamento dos serviços contratados do projeto de desenvolvimento do Planejamento Estratégico ocorrerá mediante recebimento da Nota Fiscal/Fatura, e considerará os serviços e produtos solicitados formalmente, desenvolvidos e aprovados de acordo com o cronograma previsto no Termo de Referência e na Coleta de Preços, a seguir sumarizado: Microsoft 365 E5 (Win+O365+Enterprise Mobility+Security) Subscription 150:

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme estabelecido na Coleta de Preços nº 13/2023Preços, neste Contrato e nas especificações constantes na proposta de preços da CONTRATADA, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação deles. 2.2. A CONTRATADA não terá horário fixo nem subordinação hierárquica à CONTRATANTE, devendo, no entanto, cumprir os serviços contratados dentro dos prazos acordados, atendendo a eventuais convocações da CONTRATANTE. 2.3. Todos os recursos técnicos necessários ao perfeito atendimento dos serviços demandados correrão por conta da CONTRATADA. 2.4. Para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA utilizará profissionais devidamente qualificados para as funções que exercerão. 2.5. A CONTRATADA deverá prestar, sempre que solicitado, esclarecimentos sobre o andamento dos serviços, objeto da presente contratação. 3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o valor total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXR$ XXXXX (XXXXXXX), na forma constante na Proposta apresentada pela CONTRATADA e nos subitens subsequentes desta ClausulaCONTRATADA, no Item 3.2 deste Contrato, especialmente, no Anexo I – Planilha de Relação de Itens. 3.2 – O pagamento dos serviços contratados ocorrerá mediante recebimento da Nota Fiscal/Fatura, e considerará os serviços e produtos solicitados formalmente, desenvolvidos e aprovados de acordo com o cronograma previsto na Coleta a Ordem de PreçosServiço emitida e AVALIAÇÃO prevista no Instrumento de Mensuração de Resultado (IMR), a seguir sumarizado: Microsoft 365 E5 (Win+O365+Enterprise Mobility+Security) Subscription 150Anexo II, do Termo de Referência.