Common use of 契約終止解除及暫停執行 Clause in Contracts

契約終止解除及暫停執行. 一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 11 contracts

Samples: Procurement Contract, Procurement and Maintenance Contract, 清潔維護勞務採購契約書

契約終止解除及暫停執行. 、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 4 contracts

Samples: 財物採購契約, Procurement Contract, 日報訂購及派送採購契約

契約終止解除及暫停執行. 一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。 3. 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 3 contracts

Samples: 採購契約, Construction Contract, 清潔維護管理服務契約

契約終止解除及暫停執行. 一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不 補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 2 contracts

Samples: 藥物動力學分析軟體授權採購契約書, 採購合約

契約終止解除及暫停執行. 一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者違反不得轉包之規定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定者。 6. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 7. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 2 contracts

Samples: Labor Contract, 契約書

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 廠商履約有下列情形之一者,機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償廠商因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者違反不得轉包之規定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定者。 6. 因可歸責於廠商之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 7. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 2 contracts

Samples: Design Contract, 勞務採購契約

契約終止解除及暫停執行. 一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契 約,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: C棟rf貫流式鍋爐採購及維護契約書

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者違反採購法第 39 條第 2 項或第 3 項規定之專案管理廠商(研究機 構)。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者違反不得轉包之規定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪,經判決有罪確定者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者 7. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。 8. 擅自減省工料情節重大者。 9. 無正當理由而不履行契約者。

Appears in 1 contract

Samples: Labor Procurement Contract

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 廠商履約有下列情形之一者,機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償廠商因此所生之損失1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者1、 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者2、 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者3. 違反不得轉包之規定者3、 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者4、 違反不得轉包之規定者5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者5、 廠商或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪,經判決有罪確定者6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者6、 因可歸責於廠商之事由,致延誤履約期限,情節重大者 7、 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: 委託研究案之勞務採購契約

契約終止解除及暫停執行. 、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者違反採購法第 39 條第 2 項或第 3 項規定之專案管理乙方。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形。 3. 違反不得轉包之規定者有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者違反不得轉包或分包之規定。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪,經判決有罪確定。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大 7. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實。

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Contract

契約終止解除及暫停執行. 、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除 契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者違反不得轉包之規定者。 3. 違反不得轉包之規定者乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪,經判決有罪確定者 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: 採購契約

契約終止解除及暫停執行. 一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。 3. 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: 委託研究計畫契約書

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: 財物採購契約

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者違反不得轉包之規定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定者。 6. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 7. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: Maintenance Service Agreement

契約終止解除及暫停執行. 、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者違反不得轉包之規定者。 3. 違反不得轉包之規定者乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪,經判決有罪確定者 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: 合作生產有機濕穀收購契約書

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者有政府採購法第 50 條第 2 項前段規定相類之情形。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有比照政府採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形。 3. 違反不得轉包之規定者違反不得轉包之規定。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: 委外建置契約

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。 3. 違反不得轉包之規定者。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪,經判決有罪確定者。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

契約終止解除及暫停執行. (、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失) 乙方履約有下列情形之一者,甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部,且不補償乙方因此所生之損失: 1. 有採購法第五十條第二項前段之情形者違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 2. 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者有採購法第50條第2項前段規定之情形。 3. 違反不得轉包之規定者有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形。 4. 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者違反不得轉包之規定。 5. 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪,經判決有罪確定。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大 7. 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實。

Appears in 1 contract

Samples: 委外服務專案契約