Common use of Ejecución de las obras Clause in Contracts

Ejecución de las obras. El desbroce se efectuará únicamente según lo indicado por el Proyecto o por el Director de las Obras. Es de aplicación las especificaciones incluidas en el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además de las siguientes. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

Ejecución de las obras. Una vez aprobado por la Administración el proyecto de construcción, el concesionario deberá dar inicio Página 34 de 59 a la ejecución de las obras en el plazo máximo de un mes contado desde la notificación de dicha aprobación. El desbroce plazo de ejecución de las obras será el que se efectuará únicamente según lo indicado establezca en la resolución de aprobación del proyecto de construcción que al efecto dicte la Administración, no pudiendo ser superior a dieciocho meses. En cualquier caso, la ejecución de las obras se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario que deberá designar como director de las obras a un técnico competente, extremo que se acreditará ante la Administración mediante contrato visado por el Proyecto o por respectivo colegio profesional. Igualmente el Director concesionario designará a un profesional competente en materia de las Obras. Es Seguridad y Salud de aplicación las especificaciones incluidas en el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además de las siguientes. Se estará, en todo caso, acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambientalel Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos salud en las obras de construcción. a) Remoción . Si el concesionario incumpliera el plazo de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal inicio o de ejecución de las superficies obras, será potestativo de terreno afectadas la Administración, siempre que existan razones que justifiquen su demora, el concederle una prórroga (por excavaciones un máximo de seis meses) de dicho plazo, pudiendo imponerse una sanción de hasta el 5% del presupuesto de ejecución por contrata, o terraplenes, según las profundidades definidas en incoar el Proyecto y verificadas o definidas durante expediente de caducidad de la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlosconcesión, con pérdida de la aprobación del Director garantía definitiva de las Obras, sin costo para la Propiedad. Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obrasconstrucción depositada. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que el concesionario incumpliera el nuevo plazo prorrogado, la Administración podrá: • Declarar la caducidad de la concesión. • Concederle una última prórroga con imposición de una sanción de hasta el 5% del presupuesto de ejecución por contrata. Un nuevo incumplimiento del plazo llevará la incoación del expediente de caducidad de la concesión, con pérdida de la garantía. En el supuesto en que el concesionario acredite que no sea posible utilizarla directamenteha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, debe guardarse por parte de otros organismos públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en montones cuyo caso se le devolverá la garantía de construcción. Durante la vigencia de la concesión el titular de esta no podrá realizar ninguna modificación o ampliación de las obras sin previa autorización. El incumplimiento de esta condición podrá ser causa de la caducidad de la concesión si supone un aumento de la superficie ocupada, del volumen o de la altura no construidos superior a dos (2) metrosun 10 por ciento sobre el proyecto autorizado. Debe evitarse que sea sometida al paso Finalizadas las obras, el concesionario solicitará de vehículos o la Administración su reconocimiento final, de cuyo resultado se levantará acta, a sobrecargasla cual se adjuntará un plano, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecoselevará para su aprobación si procede. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este finSin esta aprobación, no visibles desde la calzadapodrán entenderse terminadas las obras, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectadosefectos correspondientes.

Ejecución de las obras. El desbroce se efectuará únicamente según lo indicado por el Proyecto Será de la entera responsabilidad de la superficiaria:  Solicitar y obtener del Ayuntamiento correspondiente y de otros organismos competentes cuantas licencias y autorizaciones sean preceptivas para la construcción de la edificación, así como para la puesta en marcha de la actividad y/o por el Director de los arrendamientos de los inmuebles resultantes de la construcción.  Ejecutar las Obras. Es obras de aplicación construcción de la edificación, así como las especificaciones incluidas obras de urbanización del interior de la parcela, de conformidad con la ordenación territorial y urbanística en el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además plazo previsto en el título de las siguientesconstitución. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en  Contratar y designar la legislación vigente en materia medioambiental, correspondiente dirección facultativa.  Redactar los planes de seguridad y saludsalud y garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación.  Realizar a su cargo, la urbanización interior de la parcela, así como todas las obras de conexión que se precisen a redes de abastecimiento, estando obligadas a asumir cualquier acometida, ampliación o derivación del servicio que se requiera para el funcionamiento de sus instalaciones. La superficiaria deberá remitir a EVHA copia del proyecto básico y de almacenamiento la solicitud de licencia de obras y transporte de productos la solicitud de construcción. a) Remoción calificación provisional de materialesviviendas de protección pública en el plazo de 3 meses desde la notificación de la adjudicación definitiva. Debe retirarse Igualmente la tierra vegetal superficiaria deberá remitir copia del Acta de Replanteo e inicio de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas obras debidamente suscrita en el Proyecto plazo máximo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiere formalizado. Una vez obtenida, la superficiaria deberá remitir a EVHA copia de la licencia de obras y verificadas o definidas de la calificación provisional de viviendas de protección pública, así como de sus posibles modificaciones. De igual modo, se facilitarán a EVHA copias simples de las escrituras de declaración de obra nueva en construcción y división en propiedad horizontal. EVHA podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras. Asimismo, la superficiaria autoriza a que, en cualquier momento, los servicios técnicos de EVHA puedan inspeccionar las obras, dando inmediatamente cumplimiento la superficiaria a los requerimientos de enmienda que se le efectúen como consecuencia de tales inspecciones. La superficiaria aportará trimestralmente un informe de situación y avance de las obras y cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por EVHA durante la obraejecución de las obras. Las operaciones Cuando la superficiaria o personas de remoción se efectuarán con ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. Asimismo, la superficiaria está obligada a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las precauciones instalaciones y obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes que ésta cumpla su finalidad y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetaciónpermitan su mejor funcionamiento y explotación, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación así como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse realizar las actuaciones medioambientales relacionadas con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectadosella.

Ejecución de las obras. El desbroce se efectuará únicamente según lo indicado por el Proyecto o por el Director de las Obras. Es Son de aplicación las especificaciones incluidas en el artículo 300 320 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) P.G. 3/75 además de las siguientes. Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto tales como desvíos de cauces, cunetas de coronación, etc., estos se realizarán completamente antes de iniciar las excavaciones con objeto de tener un tajo adecuadamente drenado. El Director de la Obra podrá pedir al Contratista medidas de drenaje superficial no incluidas en el proyecto y que sean necesarias para mantener esta condición. Se estará, excavarán en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y saludprimer lugar, y con suficiente antelación para que no se mezclen con el resto, los suelos alterados existentes y salvo indicación en contra del Director serán llevados a vertedero. A continuación se ejecutarán los desmontes y excavaciones de almacenamiento acuerdo con los taludes y transporte dimensiones indicados en los planos del proyecto. Los taludes han sido diseñados de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas forma que sean estables; no obstante si se produjesen deslizamientos o deformaciones importantes en algunas zonas, por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratistacausas ajenas al contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación excavar estos deslizamientos siguiendo las instrucciones escritas del Director de Obra, y transportar estos materiales a donde se le indique, considerándose este volumen adicional con las Obrasmismas condiciones de abono que el resto. Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén, sin costo para alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el terreno y se logre una armonización con la Propiedadtopografía actual. Los trabajos se realizarán de forma que vertederos no se produzcan molestias a los ocupantes deberán perturbar el curso de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de aguas ni las Obras. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargaspropiedades, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, la estética del entorno y los traslados entre puntos deben reducirse del paisaje. Se tomarán medidas suficientes al mínimoefecto. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo transportada a vertedero. Se preparará previamente la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas superficie donde se prevean afluencias apreciables de aguavayan a localizar dichos acopios. Si el vertido Los materiales sobrantes e inadecuados se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectadostransportarán a vertedero autorizado.

Ejecución de las obras. El desbroce se efectuará únicamente según lo indicado por el Proyecto o por el Director Durante la ejecución de las Obras. Es de aplicación las especificaciones incluidas en obras, el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además de las siguientes. Se estaráContratista deberá disponer la señalización adecuada, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán conforme con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones exigencias reglamentarias vigentes. El Contratista será el único responsable de seguridad suficientes y evitar daños en lo que acontezca a las construcciones próximas existentesobras, ante cualquier eventual situación que pueda destruir los trabajos ejecutados, hasta la recepción única por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas. El Contratista deberá disponer utilizar los métodos y elementos más apropiados en cada situación, cumpliendo con todas las medidas normas y las mejores técnicas de protección adecuadas para evitar construcción. Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean utilizados en la vegetaciónfaena, objetos deberán ser llevados a los botaderos autorizados, propuestos por el contratista y servicios considerados como permanentes resulten dañadosque autorice la Inspección Fiscal. Cuando dichos elementos resulten dañados por En todos aquellos casos, donde, conforme con las presentes Especificaciones Técnicas Especiales, se requiera la aprobación de la Inspección Fiscal, ésta no liberará al Contratista de sus deberes o responsabilidades sobre la ejecución de la obra. Toda la mano de obra y los materiales deberán ser de la mejor calidad, de acuerdo con las Especificaciones. En caso que no se haya efectuado alguna descripción en estas Especificaciones, toda la mano de obra y los materiales deberán ser de un tipo no inferior al especificado en las Normas INN correspondientes o norma equivalente. Salvo indicación en contrario del Mandante, el suministro de materiales, equipos necesarios y toda la mano de obra será de cargo del Contratista. Será responsabilidad del Contratista certificar que los materiales de los distintos proveedores cumplan con la calidad requerida en las Especificaciones Técnicas y las normas respectivas, antes de enviar los materiales a sus centros de acopio. Una vez certificada la calidad de los materiales, el Contratista, éste deberá reemplazarlosprevia autorización de la Inspección Fiscal, podrá ingresar los materiales a obra. Durante la ejecución de la obra, se deberán respetar los procedimientos y controles establecidos en las Especificaciones Técnicas, procediendo la Inspección Fiscal a controlar la calidad de los materiales. Las marcas de productos indicados en las Especificaciones Técnicas, para diversos ítems de materiales, se han mencionado sólo para indicar la calidad aceptada para esta obra. Materiales de calidad equivalente pueden ser empleados, previa aprobación por escrito de la Inspección Fiscal. Será de cargo del Contratista la entrega de documentos oficiales o de organismos reconocidos para la comprobación de la equivalencia de calidad cuando ésta sea requerida. Todo trabajo relacionado con la aprobación del Director instalación o la aplicación de materiales bajo estas especificaciones será ejecutado en completo acuerdo con las Obras, sin costo para la Propiedadrecomendaciones de los fabricantes. Los Para aquellos trabajos se realizarán de forma o instalaciones en los que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos existan instrucciones o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente recomendaciones del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyectofabricante, el Contratista deberá conseguirpresentar una solución técnica a la Inspección Fiscal y, se regirá por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, lo que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectadosésta determine.

Ejecución de las obras. El desbroce Las obras se efectuará únicamente según lo indicado ejecutarán con apego estricto al Contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, y a las instrucciones por escrito que fueren impartidas al Contratista, por el Proyecto o Supervisor designado por la Administración. Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el Director período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las Obrasfallas o desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente calificada. Es de aplicación las especificaciones incluidas No será responsable el contratista por eventuales deficiencias o imprevisiones en el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además diseño o en la supervisión de las siguientes. Se estará, en todo casola obra, a lo dispuesto menos que siendo conocidas no las denunciare, o cuando se tratare de contratos “llave en la legislación vigente en materia medioambiental, mano”. El Contratista será también responsable de seguridad los daños y salud, y perjuicios que pueda causar a terceros. ARTÍCULO 72.-Plazo de almacenamiento y transporte de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentesejecución. El Contratista deberá disponer ejecutar la obra en el plazo convenido. También deberá cumplir los plazos parciales para las diferentes etapas del Proyecto, si así se hubiere previsto en los documentos de licitación. Si el Contratista por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales de manera que se temiere justificadamente que no podrá entregar la obra en el plazo total pactado, la Administración tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del Contrato con ejecución de protección adecuadas para evitar que la vegetacióngarantía de cumplimiento. ARTÍCULO 73.-Pago de las obras. El precio se pagará de acuerdo con las cantidades de obra ejecutada, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, sin perjuicio de la entrega de un anticipo de conformidad con la aprobación Ley, cuando así se hubiere convenido; podrá pagarse también el valor de los materiales almacenados para ser usados en la obra, si así se estipulare en los documentos de licitación previas las comprobaciones correspondientes. ARTÍCULO 74.-Revisión de precios. La Administración ajustará mensualmente el total de los incrementos o decrementos de los precios del Director contrato causados por variaciones de las Obrascondiciones económicas, sin costo para la Propiedad. Los trabajos se realizarán incluyendo inflación, devaluación monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

Ejecución de las obras. El desbroce La construcción de las instalaciones objeto de la concesión comprende todas las obras e instalaciones necesarias para la adecuada construcción, explotación y funcionamiento del estacionamiento y del Centro Social integrado “Xxxxxxx”, Centro de Día, Oficinas, Local para la tercera edad y apartamentos tutelados, incluyendo todas las necesarias para desviar las líneas, condiciones, alcantarillas, y demás servicios que sean precisos. Las obras se efectuará únicamente según lo indicado por el Proyecto o por ejecutarán con estricta sujeción al proyecto de ejecución que en su día se aprobó y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste dieran el Director o sus colaboradores, las cuales serán de obligado cumplimiento para el concesionario. No obstante si de estas instrucciones se derivarán modificaciones de lo establecido en el proyecto deberán contar previamente con aprobación municipal. Para la correcta ejecución de las Obrasobras el concesionario nombrará a las personas que, en posesión de la titulación requerida y tras la aprobación expresa del Ayuntamiento, se responsabilicen de las labores de Dirección de la obra y Coordinación de Seguridad y Salud. Es Por su parte, el Ayuntamiento designará a un Técnico propio para colaborar con el equipo de aplicación las especificaciones incluidas Dirección en el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además día a día de la obra, y que será, quien ostentará la capacidad y responsabilidad de aprobar las modificaciones de carácter no sustancial que se consideran adecuadas para la buena ejecución de las siguientesobras objeto del contrato. Se estaráEn consecuencia con lo anterior, en cualquier modificación sustancial del proyecto que se presente como necesaria durante la construcción, habrá de ser sometida a aprobación del órgano municipal correspondiente. En todo caso, a lo dispuesto la ejecución de las obras de construcción del aparcamiento deberá de ejecutarse en coordinación con la legislación vigente en materia medioambiental, ejecución de seguridad las obras de construcción del Centro de Día y saludviviendas tuteladas, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal ejecución de las superficies obras de terreno afectadas urbanización, debiendo adoptarse por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante adjudicatario la obra. Las operaciones totalidad de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias sean precisas a los ocupantes de las zonas próximas a la obraestos efectos. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al camino, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

Ejecución de las obras. El desbroce Las obras se efectuará únicamente según lo indicado ejecutarán con apego estricto al Contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, y a las instrucciones por escrito que fueren impartidas al Contratista, por el Proyecto o Supervisor designado por la Administración. Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el Director período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las Obrasfallas o desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente calificada. Es de aplicación las especificaciones incluidas No será responsable el contratista por eventuales deficiencias o imprevisiones en el artículo 300 del PG-3 (Orden FOM /1382/2002) además diseño o en la supervisión de las siguientes. Se estará, en todo casola obra, a lo dispuesto menos que siendo conocidas no las denunciare, o cuando se tratare de contratos “llave en la legislación vigente en materia medioambiental, mano”. El Contratista será también responsable de seguridad los daños y salud, y perjuicios que pueda causar a terceros. ARTÍCULO 72.-Plazo de almacenamiento y transporte de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentesejecución. El Contratista deberá disponer ejecutar la obra en el plazo convenido. También deberá cumplir los plazos parciales para las diferentes etapas del Proyecto, si así se hubiere previsto en los documentos de licitación. Si el Contratista por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales de manera que se temiere justificadamente que no podrá entregar la obra en el plazo total pactado, la Administración tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del Contrato con ejecución de protección adecuadas para evitar que la vegetacióngarantía de cumplimiento. Si la obra no se ejecutare en el plazo total, objetos la Administración aplicará al Contratista por cada día de atraso, una multa cuya cuantía se establecerá en el Pliego de Condiciones y servicios considerados como permanentes resulten dañadosen el Contrato. Cuando dichos elementos resulten dañados El Contratista se constituirá en xxxx sin necesidad de previa notificación de la Administración. De igual manera, la Administración podrá imponer multas por el incumplimiento de plazos parciales cuando la naturaleza del proyecto lo requiera y esté previsto así en los citados documentos. Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, éste deberá reemplazarlosincluyendo, pero no limitándose a la falta de pago en la forma y plazos especificados en el Contrato, la Administración autorizará la prórroga del plazo por un tiempo igual al atraso y la falta de entrega de la información a tiempo. El Contratista estará obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de inicio, la cual será emitida por la Administración dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo a cuenta del precio total, si así se hubiere pactado, siempre que se cumpla con los demás requisitos previstos en el Artículo 68 de la aprobación del Director presente Ley. ARTÍCULO 73.-Pago de las Obras, sin costo para la Propiedadobras. Los trabajos El precio se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados pagará de acuerdo con lo quelas cantidades de obra ejecutada, sobre sin perjuicio de la entrega de un anticipo de conformidad con la Ley, cuando así se hubiere convenido; podrá pagarse también el particularvalor de los materiales almacenados para ser usados en la obra, establezca si así se estipulare en los documentos de licitación previas las comprobaciones correspondientes. El pago podrá pactarse en base a cantidades de obra y precios unitarios fijos, precio global o precio alzado, costo más honorarios fijos u otras formas de pago. Cuando se requiera financiamiento del Contratista, el Proyecto u ordene contrato dispondrá las modalidades especiales de pago. ARTÍCULO 74.-Revisión de precios. La Administración ajustará mensualmente el Director total de los incrementos o decrementos de los precios del contrato causados por variaciones de las Obrascondiciones económicas, incluyendo inflación, devaluación monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de la obra. En principio estos elementos serán esparcidos a lo largo Para los efectos de los terrenos adyacentes al caminoincrementos previstos en el párrafo anterior, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada deberán acreditarse los aumentos que se suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la ejecución del Contrato. Se exceptúan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el Director contratista a los que le hubieren sido pagados con anticipación. Todo contrato deberá establecer los medios de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado control indispensables para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo correcta aplicación de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectadosesta disposición.

Ejecución de las obras. El desbroce se efectuará únicamente según lo indicado por el Proyecto o por el Director La ejecución de las Obrasobras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:  Preparación del tajo: Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. Es Previamente al hormigonado de aplicación un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. También podrá comprobar que las especificaciones incluidas barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado mediante separadores manufacturados de hormigón o plástico, de modo que quede impedido todo movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón de rasanteo HM-125 para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.  Transporte del hormigón. Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el artículo 300 contenido del PG-3 agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.  Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (Orden FOM /1382/20021 h.) además de entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales pudiéndose aumentar, además. Cuando se adopten las siguientes. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. a) Remoción de materiales. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones medidas necesarias para lograr unas impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de seguridad suficientes humedad y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. b) Retirada y extendido de materiales. Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obrastemperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio estos elementos serán esparcidos a lo largo de los terrenos adyacentes al caminofraguado, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por segregación o desecación. No se permitirá el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. La tierra vegetal procedente vertido libre del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2) metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, éstos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta (30) centímetros de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá proporcionar al mismo copia de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.2,5