Common use of CONTO FINALE Clause in Contracts

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori sarà compilato e presentato alla firma dell’impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimentiLavori. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato L’Appaltatore dovrà sottoscriverlo per accettazione entro 30 (trenta) giorniil termine di giorni 30. Passato il sopraddetto termine senza che l’Appaltatore abbia firmato il conto finale né presentate le sue osservazioni, lo stesso si intenderà come definitivamente accettato e quindi estinta ogni azione in contrario da parte dell’Appaltatore. Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale da parte dell’Appaltatore o la presenza di vizi d’opera accertati e non eliminati non consentiranno il rispetto dei termini previsti per l’emissione dello stato finale e quindi per il collaudo. Ricorrendo questa circostanza l’Impresa non potrà in alcun caso ottenere maggiori compensi od il riconoscimento di interessi per tardati pagamenti.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dell’Appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori è e trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzionedell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 15 (trentaquindici) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori termine del contratto, come individuato all’art.3, ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzionedell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori lavori, ai sensi. dell'art. 173 del Regolamento è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzionedell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 30 (sessantatrenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzionedell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 60 (trentasessanta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 trenta (sessantatrenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 4243. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzionedell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta………. ( ) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

CONTO FINALE. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’artall'art. 4243. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.