Common use of ZMIANA UMOWY Clause in Contracts

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie według następujących zasad: w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2018 poz. 2177 z późn. zm.); w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.); - zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) - 4) powyżej, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychktórym wykaże, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychiż zmiana, o której mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; cpkt 1) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d– 4) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia ma wpływ na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu koszty wykonania zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu wykonania zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w związku z wykonywanym przedmiotem umowyżycie zmian przepisów, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyktórych mowa odpowiednio w pkt 1) – 4) powyżej. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia formie aneksu do umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznypod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy wymagają formy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, oraz okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Xxxxxxxxxxxxx. 4. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu jej trwania. 5. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej pod rygorem nieważnościzgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. Użyte w Umowie określenie „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron 7. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca procedura: a. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, b. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian do umowy (aneks).

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień dopuszcza zmiany umowy zawartej w zakresie: Zmiana miejsca dostawy, Zmiana ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z wybranym wykonawcą faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w następujących przypadkach: atym: zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) zmiana ilości punktów poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych zamówieniem . Terminu realizacji umowy (skrócenie lub wydłużenie terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o realizacji) – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego życie i trwać będzie do 31.12.2021 r. Zmiany ceny jednostkowej netto może nastąpić wskutek zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji . Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościna inne. Pozostałe zmiany: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego sytuacji żadnej ze stron. rezygnacja przez Xxxxxxxxxxxxx z realizacji części przedmiotu umowy w szczególności rezygnacja z dostaw do wybranych punktów poboru energii (jeśli rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych lub ekonomicznych). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyPublicznych oraz niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót i dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, a także z uwagi na inne okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 4. W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnmień itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, o których mowa w § 3 ust. 13 umowy, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi w SIWZ uprawnieniami. 5. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) Z powodu wycofania ze sprzedaży urządzeń wskazanych w treści oferty pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych niż te, które wskazano w treści oferty, 3) Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 4) Obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 6. Zmiany wymienione w ust. 5 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościi nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na wniosek którejkolwiek ze stron i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest tylko i wyłącznie na warunkach i w zakresie określonym poniżej: w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 umowy – dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o czas odpowiadający czasowi występowania siły wyższej; w przypadku konieczności zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2; w przypadku wystąpienia w toku realizacji przedmiotu umowy niemożliwych do przewidzenia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 144 2 ust. 1 pkt. 1 3-5 ustawy Prawo zamówień publicznychz dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachprzez Wykonawcę, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza się możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana odpowiedniej do zmiany przepisów zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem wysokości wynagrodzenia lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyobowiązków stron. 2. Zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią w szczególności następujące przypadki: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, w tym upoważnionych przedstawicieli; zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy); zmiana danych teleadresowych Stron; zmiana danych rejestrowych Stron; zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościporozumienia Stron poprzedzonego pisemnym wnioskiem jednej ze Stron zawierającego propozycję zmiany oraz uzasadnienie.

ZMIANA UMOWY. 1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron i wymaga wprowadzenia do umowy aneksu. 2. Wszystkie zmiany umowy i uzupełnienia dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą Umowy w następujących przypadkachstosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian: a) gdy nastąpi zmiana terminu wykonania zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowyzakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychaktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychzmianę adresu, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychformy prawnej itp.; c) zmiana wielkości przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania przez zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;rzeczowego lub finansowego Umowy d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 4. Wynagrodzenie podane przez Wykonawcę nie będzie podlegało zmianom przez okres realizacji zamówienia z wyjątkami: a) zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe - może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawek podatku, b) jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z uregulowań prawnych w zakresie sposobu spełnienia świadczeniaustalania lub zatwierdzania cen za usługi pocztowe w rozumieniu Prawa pocztowego, c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy gdy opłaty pocztowe wynikające ze względu na: o zmiany technologicznestandardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem wynikające ze swojego aktualnego cennika lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyregulaminu. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą a także w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia: przedłużenie terminu realizacji zamówienia z przypadkach szczególnie uzasadnionych za zgodą obu Stron umowy, 2) zmiany dotyczące wynagrodzenia: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań przypadku korzystania przez Zamawiającego z połączeń lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;usług nieujętych w zamówieniu, b) uzasadnionej zmiany wynagrodzenia umownego: Wykonawcy, o nastąpi zmiana którym mowa w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia § 4 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług objętych przedmiotem obowiązującej dla przedmiotu zamówienia. Warunkiem W przypadku wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany stawki podatku od towarów i usług Wykonawca zobowiązany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej powiadomić Zamawiającego o zaistniałej zmianie. 3) pozostałe zmiany: a) zmiany w przepisach podatkowychzakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowane przez Wykonawcę, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych wprowadzenia nowszych lub bardziej zaawansowanych technologii dotyczących świadczonych usług, jeżeli te zmiany są korzystniejsze dla Zamawiającego i zostaną przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychniego zaakceptowane, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, ( np. zmiana danych teleadresowych, itp.); c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachprzypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których, których nie można było przewidzieć usunąć w chwili zawarcia umowyinny sposób, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; Możliwa jest w szczególności zmiana umowy polegająca na tym, iż w miejsce wykonawcy przejmujący ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden z członków Konsorcjum / jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/. 4) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczeniapodwykonawstwa: a) możliwe jest samodzielne realizowanie umowy, zmiana parametrów realizowanego pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia. b) możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie. c) możliwe jest zlecenie części zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniapodwykonawcy, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu Wykonawca zadeklarował samodzielną realizacje zamówienia. d) możliwa jest zmiana podwykonawców, na zmiany obowiązującego prawa; zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyzamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: 1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności. 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

ZMIANA UMOWY. 1Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z art. Na podstawie 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, . Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy. Zakres możliwych zmian: 1) Termin wykonania umowy zawartej z wybranym wykonawcą może ulec przesunięciu w następujących przypadkachprzypadku opóźnień wynikających z: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychwystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (silne opady deszczu lub śniegu, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychgradobicie, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;wichury) – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu, c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówieniaw przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: o w sytuacjachwystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których, którego nie można było przewidzieć przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczeniakonieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologicznemogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy; 2) W uzasadnionych przypadkach, w szczególnościramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiOR (tj. np. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 2) może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, konieczność realizacji przedmiotu zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniaspecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdy sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznychpozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, o aktualizacji rozwiązań lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiOR, są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z uwagi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na postęp technologicznydzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy; Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej; W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie; Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację zadania, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna w granicach unormowania art. 144 455 ustawy PZP oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 3, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 oraz do przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru jej kopii. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego, w przypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt.4) litera b) - ustawy PZP, dotyczących zmiany wynagrodzenia, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Xxxxxx, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, r wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 1 pkt2-6 poniżej. Strony przewidują wprowadzenie następujących zmian treści umowy: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin może być zmieniony pod warunkiem, że odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne, wymagają obiektywnie dłuższego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez Wykonawcę, a zmiana terminu nie będzie dłuższa niż różnica między prowadzonymi zgodnie ze sztuką rozwiązaniami odmiennymi, a wskazanymi w Dokumentacji. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Przedłużenie terminu jest dopuszczalne tylko o, uzasadniony przez Wykonawcę, okres konieczny do realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej nieistotnych zmian. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. Zmiana terminu może nastąpić o okres wymagany do doprowadzenia warunków na placu budowy do stanu przyjętego w Dokumentacji projektowej. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wykonania zamówień publicznych(robót) zamiennych oraz tych ujętych w pkt 11, o okres niezbędny do wykonania tych robót. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającego się terminu wydania przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy przedłużonemu terminowi wydania decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, o okres równy okresowi wstrzymania robót, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujących opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy przekroczeniu terminu w jakim miało nastąpić przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji budowlanej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zmiany w budżecie Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia; zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, wynikających z wybranym wykonawcą polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychzmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie będą uczestniczyć w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia równoważne (nie mniejsze) niż osoby wymienione w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczneofercie; zmian technologicznych, w szczególnościszczególności gdy: wystąpi konieczność realizacji przedmiotu zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane wskazanych w opisie przedmiotu zamówieniadokumentacji projektowej lub w sytuacji, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu robót; wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia bądź przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń pojawią się nowsze technologie wykonania robót pozwalające na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub wyposażeniakosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; o obniżenia pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, o poprawienia parametrów technicznychlub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Zamawiający ma prawo, o aktualizacji rozwiązań jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian ilości lub technologii robót, lub ich części określonych w zamówieniu, jeśli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w umowie: zmniejszyć ilość robót; pominąć poszczególne roboty; wykonać roboty zamienne; zmienić określoną harmonogramem kolejność xxxxx. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami obiektywnie normalnymi dla danej pory roku, których udowodnienie wystąpienia leży po stronie Wykonawcy), zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z uwagi na postęp technologicznyprzyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuację prac, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej", zgodnie z poniższymi zasadami: Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie art. 144 której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, 2) gdy nie może zostać dochowany termin wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pktwskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lub innych obiektywnych a niezawinionych przez Wykonawcę przyczyn, jednakże pod warunkiem, że instytucja współfinansująca zakup samochodu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” wyrazi zgodę na zmianę terminu jego realizacji. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 3) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznypublicznego. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów, producenta oferowanego produktu, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, w szczególności z powodu wycofania z produkcji określonego sprzętu lub produktu, niedostępności produktu na rynku lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że zmieniony produkt będzie miał cechy, właściwości równoważne tzn. spełniał wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe, nie gorsze niż produkt oferowany – zmiana nie wymaga spisania aneksu. 3. Zmiany do umowy wymagają będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust. 3 i 4 art.455 ustawy. 4. Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx. 5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 455 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą a nadto w następujących przypadkach: a: Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie, lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót, w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego, Orange, HAWE Telekom sp. z o.o. Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe lub innych dysponentów sieci) zmiana terminu wykonania zamówienia innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy, okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami, wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych, w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychwyniku działań osób trzecich, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachwystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, których, mimo dochowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przewidzieć, w chwili zawarcia umowyprzypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu które zostały objęte przedmiotem zamówienia, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano–montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi, wydłużającego się okresu w przypadku przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny lub inny podmiot, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano–montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi, czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia wraz – o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, epidemia, pandemia, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana realizacją inwestycji, w zakresie sposobu spełnienia świadczeniaprzypadku braku dostępności na rynku materiałów budowlanych niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu przypadku przedłużającego się terminu uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień ze strony stosownego organu, w razie wstrzymania realizacji umowy ze względu na: na okoliczności znaleziska/odkrycia archeologicznego lub zabytku, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności. O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany technologiczne, podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyzłożonej ofercie. 2) podjęcia przez Radę Gminy w Purdzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. Zmiany 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (x.x. Xx. U. z 2022 r., poz. 1634). 3) w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone. W przypadku zajścia okoliczności ust.3. Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo–finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony. lub Wykonawca wykona roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego na podstawie stosownego protokołu. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx i sporządzony aneks do umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 oraz z 2022 r. poz. 1079) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn organizacyjnych Wykonawcy oraz terminowego wykonania zadania. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: jeżeli wartość cen materiałów lub kosztów zmieniła się o minimum 30%, biorąc pod uwagę wskaźnik ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do cen z pierwszego roku realizacji umowy, dokona się zmiany wartości wynagrodzenia o wielkość procentową wynikającą ze zmiany wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; zmiany wynagrodzenia będą dokonywane w okresach co 6 miesięcy; zmiana wartości wynagrodzenia dotyczyć będzie jedynie prac zrealizowanych po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościbądź poprzedniej zmiany; Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia spowodowana zmianą ceny materiałów lub kosztów wynosi 2% łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia podziału danego elementu robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość wyodrębnienia mniejszych zakresów robót danego elementu harmonogramu rzeczowo-finansowego, które będą służyć do wystawienia faktury przejściowej danego elementu prac. W przypadku umieszczania nowych urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącza, rozbudowa sieci) w obszarze robót objętych gwarancją, Wykonawca ma prawo przenieść gwarancję udzieloną na wykonane roboty na rzecz innego podmiotu realizującego ww. prace w zakresie niezbędnym, tj. pas naruszonych warstw drogi, z utrzymaniem gwarancji objętej niniejszą umową zawartą z Gminą Purda. Wykonawca ma prawo pełnić nadzór nad ww. pracami. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1, 3–10 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) sytuacjach: obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, zmiany stawki VAT, przy czym zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: wynagrodzenia będzie następowała o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności taki procent jaki wynika z podwyżek niezależnych od stron Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy związanych zmiana stawki następuje z koniecznością dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2008 ze zm.) - o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy stawką przed zmianą, a stawką po zmianie (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy personelu bezpośrednio realizującego przedmiot zamówienia), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym o wysokość różnicy w stawce składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe i nie leży w przepisach podatkowychinteresie Zamawiającego, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana zmian w zakresie sposobu spełnienia świadczeniawykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego, zmiana parametrów realizowanego powodujących iż wykonanie zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie modyfikacji przedmiotu zamówienia, utrzymanie umowy nie leży w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyinteresie Zamawiającego. 2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościi nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę podatku VAT. 4. Dopuszczalne będzie podwyższenie cen towaru wynikające z art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy. 5. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego zmianę).

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumiane są zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, . Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnej zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia stosunku do treści złożonej w sytuacjach wystąpienia: o postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy związanych ubezpieczenia), w przypadku, gdy wystąpi: sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, zmiana w obowiązujących przepisach podatkowychprawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów umowy oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania to sytuacje nie stanowią realizacji postanowień umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o – w przypadku nie zawinionych zidentyfikowania i uzasadnienia przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie Zamawiającego potrzeby dokonania takiej zmiany. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w realizacji przedmiotu umowy formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Wszystkie przypadki, określone w ust. 2, stanowią katalog istotnych zmian, na których dokonanie w umowie Zamawiający może odstąpić wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą zmiany: stawki podatku od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologicznetej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego umowy. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:oraz określenie warunków zmian a1) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychwarunki oraz termin płatności, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachkonieczności uwzględnienia okoliczności, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyumowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d2) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w sytuacji szczególności gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 3) ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznychw przypadku zaistnienia okoliczności, o aktualizacji rozwiązań w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z uwagi tym obniżeniem wynagrodzenia, 4) wystąpienie klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu dostaw, 5) zmiana zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, 6) zmiana osobowa: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na postęp technologicznyinne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców, 7) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy zmiany zawartej z wybranym wykonawcą Umowy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b1) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologicznetakim zakresie, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w opisie przedmiotu zamówieniacałości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź powstałego na skutek działania siły wyższej, 3) zmiany wysokości wynagrodzenia, związanej ze względu zmianą stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych koszty wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyWykonawcę. 2. Zmiany Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy wymagają formy pisemnej jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 punkcie 2. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 punkcie 3, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. W celu zawarcia aneksu dotyczącego przesłanki, o której mowa w ust. 1 punkcie 3 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachdo Umowy, jeżeli: a) zmiana terminu wykonania zamówienia a. wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychofercie Wykonawcy, które dotyczą mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie Wykonawcy określonego w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany umowie, w przepisach podatkowychszczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych które mają być wykorzystane przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w przy realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;niniejszej umowy. c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachb. wystąpią okoliczności, których, których Strony nie można było mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowyUmowy pomimo zachowania należytej staranności, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte terminie przewidzianym w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji umowie. W przypadku gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowyokoliczności, o poprawienia parametrów technicznych, którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyokres równy okresowi przerw lub przestoju. 2. Zmiany umowy wymagają Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie artZmiany Umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 2. 144 ustStrony dopuszczają możliwość wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępachnastępnych. 3. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zmiany istotnych postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą Umowy w następujących przypadkachstosunku do treści oferty Dostawcy, w przypadkach określonych poniżej: a) zmiana w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które w sposób istotny utrudniają lub uniemożliwiają Dostawcy realizację Umowy w terminach w niej przewidzianych, z zastrzeżeniem, że Dostawca pisemnie wskaże i uzasadni Zamawiającemu okoliczności, które w sposób istotny utrudniają lub uniemożliwiają realizację Umowy, a w odpowiedzi Zamawiający nie zakwestionuje, że przedmiotowe okoliczności są okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, jak również pod warunkiem, że wynagrodzenie umowne nie ulegnie zwiększeniu oraz dodatkowo w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia dostawy jeżeli okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowyte wystąpią przed ich nadejściem; b) niezależnie od przypadków, wskazanych w lit. 3.1 powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychterminu dostawy lub zmiany ilości Sprzętu, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniajaka ma zostać dostarczona, jeżeli jest to uzasadnione istotną potrzebą po stronie Zamawiającego lub Dostawcy, pod warunkiem że wynagrodzenie jednostkowe Umowne nie ulegnie zwiększeniu, a dodatkowo pod warunkiem wykazania z czego wynika istotna potrzeba zmiany Umowy. Warunkiem W przypadku zmiany terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie także wskazanie Zamawiającemu przez Dostawcę, jakie środki podjął w okresie obowiązywania umowy takiej celu wyeliminowania ryzyka kolejnych opóźnień wraz z przedstawieniem dowodów potwierdzających podjęcie tych środków, a w razie, gdy środki te mają być podjęte po dacie zmiany w przepisach podatkowychdanego terminu/-ów, która wpływa Dostawca przekaże Zamawiającemu dowody podjęcia tych środków niezwłocznie, na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychkażde żądanie Zamawiającego; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownegoprzypadku działania Siły Wyższej; d) zmiana w przypadku zmiany miejsca dostawy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego; e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian sposobu organizacji świadczenia, w następującym zakresie: (i) procedur odbioru Przedmiotu Umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego; (ii) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Xxxxxx w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy; (iii) zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznaczenie zamienne nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa; f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełnienia świadczeniazmiany terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na a także zmiany samoistne, o ile nie gorsze niż przyjęte spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, większej kwocie Dostawcy; g) w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przypadku konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Dostawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia; h) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w związku z wykonywanym przedmiotem umowyrozumieniu obowiązków lub pojęć przewidzianych w Umowie, o poprawienia parametrów technicznycha zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i prawidłową realizację Umowy, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznypod warunkiem, że nie zmieni to zakresu Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie Dostawcy nie ulegnie podwyższeniu; i) w przypadku konieczności zmiany pól eksploatacji w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których Zamawiający zamawia sprzęt – w sposób umożliwiający realizacje tych celów. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościj) w innych przypadkach, wskazanych w Umowie.

ZMIANA UMOWY. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 1. Na podstawie artZmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 – 11. 2. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachZmiana może obejmować: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;pominięcie jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim) b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o zmianę terminów wykonania robót w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie napotkania uzasadnionych przeszkód lub siły wyższej, w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamanie warunków atmosferycznych w tym opady powyżej 30mm/m2/dobę, spadek temperatury poniżej -5°C, c) zmiana wielkości zakresu udzielenie zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem przedmiotu zamówienia: o umowy, d) zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacjachzwiązku ze zmianami wymienionymi w pkt a), którychc) powyżej oraz w związku ze zmianą przepisów prawa, mających wpływ na kwotę podaną w § 6 ust 1 Umowy. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zdarzenia którego nie można uniknąć ani któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zdarzenia którego nie można uniknąć ani któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji wykonania robót i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia oraz c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;uzasadnieniem d5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyust 4. 26. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod rygorem nieważnościwarunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.

ZMIANA UMOWY. 1. Na przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje, w następujących przypadkach: a) zmiana celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania zamówienia przedmiotu umowy, zmianę przedmiotu umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru towaru o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków: w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającegosytuacji zaistnienia siły wyższej; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem gdy konieczność zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachlub/oraz Zamawiającego okoliczności, których, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze względu na: o w terminie określonym w § 1 ust. 2 umowy; utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany technologicznelub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie odniesieniu do przedmiotu zamówienia; zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zmiany zawartej z wybranym wykonawcą Umowy w następujących przypadkachprzypadku: a1) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowysiły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia; b2) zmiany wynagrodzenia umownego: oferowanego asortymentu dostawy ze względu na zakończenie produkcji lub wycofanie produktu z obrotu − w takim przypadku Wykonawca może przedstawić inny produkt (zamiennik) o nastąpi zmiana właściwościach równoważnych, odpowiadających charakterystyce produktu określonej w przepisach podatkowychSWZ, które dotyczą świadczenia za cenę określoną w ofercie i Umowie dla produktu pierwotnego, chyba że zamiennik jest tańszy, wówczas odpowiedniej zmianie ulegnie również wynagrodzenie umowne; spełnienie warunku równoważności produktu zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego i wymaga jego akceptacji; 3) zmiany oferowanego asortymentu dostawy w zakresie wielkości opakowania lub sposobu konfekcjonowania – z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową; 4) zmiany producenta, nazwy handlowej lub numeru katalogowego produktu, z zachowaniem jego parametrów nie gorszych niż zaoferowane – gdy zostanie wprowadzony do obrotu zmodyfikowany (udoskonalony) produkt, z zachowaniem jego parametrów nie gorszych niż zaoferowane; 5) zmiany stawki podatku od towarów i usług objętych przedmiotem zamówienia– w związku ze zmianą klasyfikacji produktu; 6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, przy czym nie więcej niż o 20%, w przypadku osiągnięcia faktycznego wykorzystania przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 80%. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, ulegnie zwiększeniu w zakresie niezbędnym do dalszej realizacji Umowy do końca terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż o 20%. W takim przypadku ceny jednostkowe wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz termin obowiązywania Umowy pozostają bez zmian. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie z wnioskiem przez Stronę w okresie terminie obowiązywania umowy takiej Umowy w przedmiocie zmiany Umowy oraz akceptacja wniosku przez drugą Stronę. Wniosek powinien zawierać poziom wykonania Umowy oraz wysokość zmiany wynagrodzenia niezbędna do dalszej realizacji Umowy do upływu terminu wskazanego w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych§ 2 ust. 1; c7) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o niewykorzystania wartości Umowy określonej w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne§ 3 ust. 1 Umowy, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych terminie określonym w § 2 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o czas określony do 6 miesięcy (jednak nie dłużej niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznydo wykorzystania wartości Umowy). 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie artStrony określają następujące warunki zmiany umowy w przypadkach: 1) zmiany stawki VAT; 2) zmiany osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 144 3 umowy oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy; 3) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodu zmniejszenia liczby kursów lub zmniejszenia liczby uczestników kursu w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji trakcie obowiązywania umowy; b) zmiany 2. Zmiana stawki podatku VAT spowoduje zmianę wynagrodzenia umownego: w ten sposób, że wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie a wartość brutto zostanie ustalona w oparciu o nastąpi zmiana nowe przepisy. 3. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w przepisach podatkowych§ 4 ust. 3 umowy, może nastąpić poprzez zastąpienie ich innymi osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego. Zmiana następuje na umotywowany, pisemny wniosek Wykonawcy zawierający imię i nazwisko oraz informację o kwalifikacjach i doświadczeniu proponowanych trenerów. Po uwzględnieniu w/w wniosku przez Zamawiającego strony ustalą zmienioną treść załącznika nr 3 do umowy w formie aneksu do umowy. 4. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający imię i nazwisko oraz informację o rodzaju umowy o pracę. Po uwzględnieniu ww. wniosku przez Zamawiającego strony ustalą zmienioną treść załącznika nr 3 do umowy w formie aneksu do umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. jego obniżenie, może nastąpić z powodu zmniejszenia liczby kursów lub liczby uczestników kursu w sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie osiągnięta zaplanowana liczba uczestników lub dojdzie do rezygnacji z udziału w kursie w jego trakcie. W takim przypadku ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczane na podstawie cen podanych w formularzu cenowym Wykonawcy oraz ilości uczestników, którzy ukończyli kurs. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów stałych dot. osób, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie zrezygnują w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznytrakcie kursu. 26. Zmiany Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy wymagają formy z przyczyn w niej nieprzewidzianych, jeżeli pozostaje to bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do jego wykonania. 7. Zmiany, będą dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, b) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych. Wówczas termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia prac, c) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Czas trwania zamówienia zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych, na jaką prace stanowiące przedmiot zamówienia zostały przerwane, d) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy sporządzaniu oferty, g) koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień . 3. Zmiana terminu realizacji umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachsytuacjach określonych w ust. 2 ulega przedłużeniu o czas: a) zmiana terminu wykonania zamówienia niezbędny do wprowadzenia zmian w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;dokumentacji, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana przerw w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniawykonaniu realizacji umowy na skutek przyczyn wskazanych w ust. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych2 lit. b) do f), c) niezbędny do zakończenia wykonywania przez Wykonawcę robót dodatkowych, o których mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w ust. 2 lit. g). 4. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający Wykonawca może odstąpić od naliczania kar umownych;wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia terminu. 34 c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana 5. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczeniazwiększenia wynagrodzenia w sytuacji zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w opisie przedmiotu umowy ze względu na: art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zwiększenie wynagrodzenia, o zmiany technologicznektórym mowa w ust. 5 odpowiada kwocie wynikającej z kosztorysu ofertowego robót dodatkowych, sporządzonego w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż oparciu o pozycje i ceny wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem kosztorysie ofertowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych nowych pozycji i wynegocjowanych dla nich przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznystrony cen jednostkowych. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. […] przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 144 11 ust. 1 pkt8 pzp, Strony przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu. 2. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychStrony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących przypadkachsytuacjach: a1) zmiana terminu wykonania zamówienia wystąpią opóźnienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b2) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach podatkowychprawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniaWykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, nie dotyczy to sytuacji w której prace będą prowadzone zdalnie. 3. Warunkiem Strony są uprawnione do zmiany jest wystąpienie Umowy w okresie obowiązywania umowy takiej zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przepisach podatkowychnastępujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, która wpływa na obowiązki przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub uprawnienia którejkolwiek technologicznych, niż wskazane w opisie Przedmiotu Umowy, a wynikających ze strony umowy powodując zmniejszeniestwierdzonych wad opisu Przedmiotu Umowy, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychzmiany stanu prawnego w oparciu, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, c2) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem technicznych lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku , 3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyjej postanowieniami. 24. Zmiany umowy wymagają formy Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważnościnieważności w drodze aneksu do Umowy. 5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi: 1) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji; 2) pojawienie się nowszej technologii wykonania usług pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wystąpią zmiany, które będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu Stron. 2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznej ceny; 2) Strony są uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych; 3) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Fundusz przewiduje możliwość dokonania wprowadzenia do Umowy zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą opisanych w następujących przypadkachustępach poniżej: a) Fundusz dopuszcza zmiany w zakresie przedmiotu, wynagrodzenia i terminie Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana terminu wykonania zamówienia taka znana była w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;chwili składania oferty, b) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Pośrednika Finansowego, związanych z równolegle prowadzonymi przez Fundusz projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Funduszu, Fundusz dopuszcza zmiany wynagrodzenia umownego: terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Pośrednik Finansowy wykaże, iż w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Funduszu musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o nastąpi zmiana niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w przepisach podatkowychzdaniu poprzedzającym. 3. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą udokumentowane. Wprowadzenie zmian rozpoczyna przez zgłoszenie drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej. d) zmiana 4. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przygotuje swoje stanowisko w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na proponowanej zmiany. 5. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej celowości. 6. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet. 7. Zaakceptowany przez przedstawicieli Funduszu i Pośrednika Finansowego wniosek o dokonanie zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych reprezentantów Stron. 8. Złożenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie gorsze niż przyjęte kreuje roszczenia Pośrednika Finansowego o zmianę Umowy. 9. Zmiany Umowy w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, trybie aneksu do Umowy nie wymagają w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniazmiana nazw/określonych Stron, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze względu na strony Pośrednika Finansowego oraz przedstawicieli Funduszu. Zmiana danych Funduszu będzie wymagała pisemnego poinformowania Pośrednika Finansowego i nie będzie stanowiła zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyUmowy. 210. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościStrony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany Umowy.

ZMIANA UMOWY. 1Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym artykule okoliczności oraz określa poniżej warunki. Na podstawie artWykonawca niezwłocznie będzie informował Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie siedziby, adresu zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numerów telefonów. 144 W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma przesłane pod ostatni adres podany uważa się za doręczone. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją finansową Zamawiającego; jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy/ców Kontraktu/ów; jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem w realizacji Kontraktów ze względu na: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych3 skutkujących przedłużeniem okresu realizacji robót budowlanych przez Wykonawców Inwestycji w ramach Kontraktów, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego odpowiednio w artykule 6 Umowy za każdy dodatkowy pełny miesiąc świadczenia usługi na danym Kontrakcie. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy zawartej w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachponiższych sytuacji: a) zmiana terminu wykonania zamówienia konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań załączniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowywadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub Kontraktów; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy na mocy obowiązujących przepisów. Nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu prac nie wpływająca na termin wykonania umowy i Kontraktów. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w artykule 1 Umowy), co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy (w szczególności w związku z wykonywanym przedmiotem umowyograniczeniem robót budowlanych określonych w załączniku nr 2). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. konieczności zastąpienia osób skierowanych do realizacji niniejszej umowy pod warunkiem, że osoby zastępujące będą spełniały warunki udziału w postępowaniu oraz będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów w kryteriach oceny ofert jak osoba zastępowana. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu wskazanego jako zespół specjalistów bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w stosunku do personelu wskazanego jako zespół specjalistów w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu, utraty uprawnień do wykonywania zawodu, jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. 1), które nie są zależne od Wykonawcy. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o poprawienia parametrów technicznychzmianę którejkolwiek z osób personelu wskazanego jako zespół specjalistów, o aktualizacji rozwiązań jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z uwagi na postęp technologiczny. 2Umowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego. konieczności zmiany sposobu płatności wynikającego z innych zmian dokonywanych w umowie. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej podmiotowe: kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy; zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu; zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że przedmiotowe zmiany miały wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia. W przypadku niewyłonienia Wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na realizację któregokolwiek z przedmiotowych zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia zadania z zakresu umowy. Zmiana postanowień lub uzupełnienie niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli Zamawiający przewiduje przewidział możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana cen może nastąpić: a) tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę wyniku okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyumowy za zgodą Zamawiającego wyrażoną w drodze pisemnego aneksu, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; db) lub w przypadku kiedy zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez ta będzie korzystna dla Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny(np. obniżenie ceny) - bez konieczności wcześniejszego sporządzania aneksu. 23. Zmiany Ponadto strony przewidują możliwość zmiany umowy wymagają formy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.nieważności w przypadku: 1) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć zarówno obniżenia cen, jak również dodania nowych leków do wykazu leków objętych cenami urzędowymi, 2) szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji: strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiednich równoważnych preparatów objętych umową przy zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych brutto oraz za zgodą Zamawiającego wyrażoną w drodze aneksu, 3) niewykorzystania w terminie obowiązywania umowy ilości szczepionek, o których mowa w załączniku nr 1: strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas nie dłuższy niż 3 miesiące

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachwystąpienia okoliczności, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu a w szczególności: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, b) wystąpienia urzędowej zmiany po dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz przez Wykonawcę, pod warunkiem wykazania oraz udokumentowania tych okoliczności przez Wykonawcę, których nie mógł uwzględnić w swoich kalkulacjach, c) z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy, których skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.), d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczeniaodstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, zmiana parametrów realizowanego pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e) wprowadzenia zmian w opisie stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówieniaumowy, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznykonieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2. Zmiany Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościprzez Wykonawcę.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie artKupujący przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy na warunkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem dodatkowych przesłanek i zakresów określonych w Umowie, w tym w przypadku określonym w §21 ust. 144 5. 2. Strony mogą dokonać zmian technicznych, technologicznych i ilościowych w przedmiocie Umowy, w tym poprzez wprowadzenie określonego zamiennika dla Towaru, jeśli świadczenie dostaw pierwotnie ustalonego Towaru jest utrudnione, niemożliwe lub niecelowe z powodu wystąpienia następujących okoliczności: a) niedostępności na rynku Towaru wymaganego Umową, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem Towaru z rynku, b) zmiany obiektywnych potrzeb i wymagań Kupującego w stosunku do parametrów Towaru, uzasadnionej rozwojem nauki lub techniki, w tym w zakresie wymaganej kompatybilności i wydajności Towaru, c) wprowadzenia na rynek przez producenta nowszej wersji danego Towaru, d) powszechnie występującej wady oferowanego Towaru lub stwierdzenia innych nieznanych wcześniej powszechnie właściwości lub dysfunkcjonalności Towaru, które grożą powstaniem szkody w przypadku korzystania z Towaru, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z nich stawek lub wskaźników, w tym także prawa wspólnotowego, jak również wydania wiążącego Stronę rozstrzygnięcia organu władzy publicznej lub rekomendacji Prezesa URE, mających wpływ na cel lub sposób realizacji Umowy, f) wystąpienia siły wyższej. 3. Kupujący przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu obowiązania a) okoliczności wskazanych w ust. 1 pkti 2 powyżej, b) zmiany w innych, powiązanych z Umową przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Kupującego, c) zmiany w organizacji lub strukturze przedsiębiorstwa bądź grupy kapitałowej Kupującego, d) konieczności wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac w oczekiwaniu na dokonanie zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na realizację i cel Umowy – w przypadku, gdy takie zmiany zostały formalnie objęte procesem legislacyjnym. Przedmiotowe zmiany mogą obejmować przesunięcie terminu obowiązywania umowy o czas niezbędny do zakończenia czynności lub usunięcia przeszkód stanowiących przesłankę danej zmiany, jednak łącznie nie dłużej niż o 12 miesięcy. 4. Przesłanki opisane w ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– 3 powyżej mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia Sprzedawcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachtym zastrzeżeniem, że: a) zmiana terminu wykonania zamówienia nie może kształtować praw i obowiązków Kupującego w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia sposób mniej korzystny niż dotychczas – z uwzględnieniem wszelkich okoliczności niezależnych od stron umowy faktycznych i prawnych związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowyprzyczynami i skutkami takiej zmiany, a w szczególności z uwzględnieniem ewentualnego zwiększenia ilości lub wartości Towaru wprowadzonego do Umowy na skutek zmiany; b) całkowita wysokość wynagrodzenia Sprzedawcy • nie może ulec zwiększeniu, jeśli przyczyny zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychleżą po stronie Sprzedawcy; • może ulec zwiększeniu, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniaprzy czym zwiększenie to nie może przekroczyć % wartości netto Umowy, jeśli przyczyny zmiany leżą po stronie Kupującego; • może ulec zwiększeniu, przy czym zwiększenie to nie może przekroczyć ….% wartości netto Umowy, jeśli przyczyny zmiany są obiektywne, tj. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, którychzostały wywołane siłą wyższą, nie można było przewidzieć są zawinione przez żadną ze Stron Umowy albo też leżą po stronie Kupującego, ale są spowodowane okolicznościami, których Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 5. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie i dokonywana jest poprzez zawarcie aneksu w chwili zawarcia umowyformie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności - chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedawca powinien wykazać i udokumentować przesłanki zmiany, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana na które się powołuje. Strony podejmą starania, aby negocjacje w zakresie sposobu spełnienia świadczeniamożliwości dokonania zmiany Umowy nie trwały dłużej niż 30 dni kalendarzowych, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznychyba że Strony zgodnie przedłużą ten termin przed jego upływem. 26. Zmiany umowy wymagają formy Przeniesienie przez Sprzedawcę na jakąkolwiek osobę trzecią wierzytelności związanych z wykonywaniem Umowy wymaga zgody Kupującego - udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Sprzedawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Kupującego przysługujących Kupującemu praw i obowiązków (w tym praw i obowiązków przyszłych) wynikających z niniejszej Umowy – w całości lub w części - na spółkę należącą do Grupy Kapitałowej PKN Orlen. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi w przedmiotowym zakresie wyrażenie przez Wykonawcę zgody na przejęcie wynikających z Umowy zobowiązań Kupującego - w rozumieniu art. 519 k.c.

ZMIANA UMOWY. 1Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Na podstawie artW razie zmniejszenia stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, kwota wynagrodzenia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, bez prawa Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia. 144 W razie zwiększenia stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, kwota wynagrodzenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu w całości ze środków Zamawiającego. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt2, 3 warunkiem niezbędnym do zmiany wynagrodzenia jest wystosowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. 1 Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 umowy, a także: koniecznością wprowadzenia zmian w wykonanej już dokumentacji projektowej, wynikającej z decyzji organu administracyjnego lub sądu, koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych, koniecznych dla realizacji umowy a nieprzewidzianych przez Zamawiającego w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień na czas niezbędny do ich wykonania, brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy zawartej lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznychktórej mowa w ust. 5 lit. a) i lit. b) Wykonawca może wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu umowy bez uzasadnienia i potwierdzenia jego zasadności przez zebrane dokumenty, bez akceptacji przez Zamawiającego pozostają bez rozpatrzenia. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji o której mowa w ust. 5 lit. a) i b) niniejszego paragrafu; zasadność i szacowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia akceptuje Zamawiający na podstawie wniosku i uzasadnienia Wykonawcy. Strony dopuszczają zmiany zasad finansowania, o aktualizacji rozwiązań których mowa w § 6 ust. 3. Warunkiem niezbędnym do zmiany zasad finansowania jest wystosowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie. Zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 odpowiadać będzie kwocie wynikającej z uwagi na postęp technologicznyprzeprowadzonych przez strony negocjacji. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: które nie są istotne w rozumieniu art. Na podstawie 144 ust. 1e ustawy pzp, w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy pzp Precyzując przesłanki uprawniające do zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychpzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana zakresie: zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: dostawy, o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającegoktórym § 3 ust. 1, wywołanej wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy o czas występowania siły wyższej; siła wyższa, o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych której mowa to zdarzenie niezależne od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychWykonawcy, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychniestanowiące jego problemów organizacyjnych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze którego strony umowy powodując zmniejszenienie mogły przewidzieć, zwiększenie któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub powstanie obowiązków podatkowychw całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy; Strony za okoliczności siły wyższej uznają x.xx.: ogłoszone stany klęski żywiołowe, o w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, zmiany numeru katalogowego Towaru objętego ofertą Wykonawcy lub loga/znaku firmowego, zmiany nazwy Towaru przez producenta przy zachowaniu jego parametrów, zmiany Towaru w przypadku nie zawinionych zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu Towaru objętego przedmiotem umowy przy zachowaniu jego parametrów, zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie producenta; Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachstosunku do ceny objętej umową, którychzmiany stawki VAT; Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto produktów objętych umową przy zachowaniu cen jednostkowych netto, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej mogą nastąpić wyłącznie na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. i ust.2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

ZMIANA UMOWY. 1) Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach określonych w pkt 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu-pod rygorem nieważności. 2) Zmiany Umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów Umowy do wprowadzonych przepisów, b) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się czasu trwania epidemii oraz skutków z tym związanych, w szczególności wstrzymaniem produkcji spowodowanym brakiem pracowników lub materiałów dostępnych na rynku, trudnościami z dostawą(np. Na podstawie przy międzynarodowej dostawie towarów), recesją gospodarczą bądź innymi niewymienionymi powyżej skutkami epidemii. c) Zmian w terminie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia charakterze, w szczególności takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy u producenta wykraczający poza normalne opóźnienia występujące w obrocie gospodarczym , itp. d) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy bądź niemożliwości realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich. e) Zmian w zakresie poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, jeżeli w okresie realizacji Umowy, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego urządzenia, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy o czas niezbędny dla dostarczenia nowego elementu (jeżeli z obiektywnych względów dotrzymanie określonego pierwotnie w umowie terminu dostawy nie będzie możliwe). f) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy o czas niezbędny dla dostarczenia nowego elementu (jeżeli z obiektywnych względów dotrzymanie określonego pierwotnie w umowie terminu dostawy nie będzie możliwe). g) zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 3) Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachustawy: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;nr rachunku bankowego Wykonawcy, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: danych teleadresowych, 4) Strona, która stwierdzi istnienie przyczyn uzasadniających zawarcie aneksu do Umowy powiadomi o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznytym drugą Stronę wskazując oczekiwany zakres zmian Umowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 16.1. Jeżeli Dostawca w Załączniku nr 2 (arkusz 1 wiersz 37) zaoferował ceny za oklejenie lokomotywy w barwy firmowe RAL 2008 i RAL 5002 (Cml), to Odbiorca w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, może zawiadomić Dostawcę o jej przyjęciu. Z chwilą dotarcia do Dostawcy oświadczenia o przyjęciu oferty w sposób wymagany w §14.1, niniejsza umowa obejmuje oklejenie każdej z lokomotyw w barwy firmowe Odbiorcy z zachowaniem terminów i zasad określonych w Załączniku nr 1. 16.2. Na podstawie art. 144 Wszelkie inne niż wskazane w ust. 1 pktzmiany postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony. 16.3. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachjest możliwa: a1) zmiana terminu w każdym przypadku, gdy jest ona korzystna dla Odbiorcy w zakresie postanowień dotyczących zakresu lub sposobu wykonania zamówienia przedmiotu umowy, cen i wynagrodzeń lub skrócenia terminów dostaw; 2) na niekorzyść Odbiorcy tylko w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań przypadku wystąpienia siły wyższej lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji podobnego zdarzenia (tj. przypadku, za który Dostawca nie odpowiada ani na zasadzie winy, ani na zasadzie ryzyka), a które uniemożliwia wykonanie lub należyte wykonanie umowy; b3) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychpowszechnie obowiązujących przepisów prawa przyjętych po dacie podpisania umowy lub wydania po tej dacie decyzji lub innych aktów organów administracji publicznej lub wyspecjalizowanych organów wykonujących zadania administracji publicznej (x.xx. Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych), które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki jak i innych organów i podmiotów wykonujących zadania publiczne z mocy prawa lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychzawartych z organami administracji publicznej porozumień, o ile zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub treść decyzji lub innych aktów ww. organów i podmiotów skutkują koniecznością wprowadzenia takich zmian w przypadku nie zawinionych budowie lokomotywy lub jej obowiązkowego wyposażenia, od których uzależnione jest dopuszczenie do użytkowania lokomotywy na terytorium odpowiednio Polski lub innych państw dodanych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychstrony zgodnie z §9.1 pkt 5a; c4) zmiana wielkości w przypadkach przewidzianych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów objętych prekwalifikacją Krajowego Planu Odbudowy na lata 2024- 2026, także w wersji obowiązującej w czasie dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 16.4. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz cen lub terminów dostaw, i nie powinna być dalej idąca niż to wprost wynika z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) przyczyny powodującej konieczność zmiany umowy. W żadnym razie zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany jej charakteru. Strona zobowiązana jest przedstawić dowody i argumenty świadczące, że żądany zakres zmian umowy jest adekwatny do przyczyny uzasadniającej taką zmianę. W szczególności Dostawca żądając podwyższenia ceny, zobowiązany jest przedstawić wycenę wzrostu kosztów spowodowanych zmianami, o których mowa wyżej w zakresie sposobu spełnienia świadczenia§16.3 pkt 3. Natomiast żądając zmiany terminu dostawy lokomotywy, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem której dotyczy okoliczność uzasadniająca zmianę umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyDostawca zobowiązany jest przedstawić opis czasu trwania i usunięcia negatywnych skutków działania siły wyższej lub czasu koniecznego do dokonania zmian w budowie lokomotywy lub jej obowiązkowego wyposażenia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu Stron i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w zakresie w umownego terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychzdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyz pewnością i jemu zapobiec, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji wykonania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych proponowanych przez Zamawiającego w związku lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, z wykonywanym przedmiotem umowypowodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, o poprawienia parametrów technicznychktóre to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. Wszystkie postanowienia dotyczące zmiany umowy stanowią katalog zmian, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Zmiany Zmianę umowy wymagają stanowi każdorazowa zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowi zmiany umowy: utrata mocy lub zmiana aktów prawnych powołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa, zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a do których wymagano określonych uprawnień, określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy), a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby i innych danych kontaktowych.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i możliwa jest w przypadkach określonych ustawą, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą a także w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych stawki podatku od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;towarów i usług (VAT), b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana urządzenia w przepisach podatkowychprzypadku, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem gdy zaoferowane w ofercie urządzenie zostało wycofane z produkcji lub nie jest dostępne na rynku, co zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Zaoferowane urządzenie musi posiadać parametry nie gorsze niż określone w projekcie przedmiotu zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, c) zmiana wielkości zakresu zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia przed zawarciem Umowy zdarzenia, w szczególności epidemii, wojny, ataku terrorystycznego, gwałtownych zjawisk atmosferycznych (np. wichury, ulewy, śnieżyce) i związanych z tym zdarzeniem następstw, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia: o Umowy w sytuacjachterminie określonym w Umowie. Obowiązek wykazania zaistnienia siły wyższej oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaistniałym zdarzeniem, którycha terminem realizacji dostawy spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dowodów potwierdzających zaistnienie ww. okoliczności oraz ich wpływ na termin dostawy. d) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyz pewnością, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownegoszczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościjest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 144 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008 ze zm.); 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może ulec w stopniu odpowiadającym zmianom z pkt 1) - 3), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt 1) – 3), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu stron, postanowień Umowy w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza zmianę na Urządzenia spełniające wymagania nowych przepisów prawa z jednoczesną zmianą wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pktUmowy; 2) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanych Urządzeń Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego typu/modelu Urządzeń typem/modelem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku nr 1 do, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez typ/model zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr 1, 3) przypadku zmian w środowisku softwarowym NASK, błędnych założeń realizacji w SIWZ, które zostały wykryte na etapie tworzenia HLD i LLD, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie jest niemożliwe, zmianie może ulec sposób i termin wykonania Umowy, 4) wystąpienia siły wyższej - termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o okres, przez który, z powodu siły wyższej, Wykonawca nie mógł realnie wykonać swoich zobowiązań. 5) w przypadku innych okoliczności związanych z koniecznością wprowadzenia zmian do Umowy w celu prawidłowej jej realizacji - Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy z jednoczesną zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. 3. Nie stanowią zmiany istotnej zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiana osób upoważnionych do kontaktów oraz usuwanie omyłek, błędów pisarskich i rachunkowych). 4. Istotne zmiany treści Umowy, mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: a) stawki podatku VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychz dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachnieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana terminu wykonania wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;podstawowego, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, znaczne zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;kosztów dla zamawiającego, c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w sytuacjachumowie, 3) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, którychktórych Zamawiający, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w chwili zawarcia umowyUmowie, 4) gdy Wykonawcę, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana ma zastąpić nowy wykonawca w zakresie sposobu spełnienia świadczeniawyniku połączenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule, nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowypostępowaniu, o poprawienia parametrów technicznychktórym mowa w preambule oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 5) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota 209 000 euro i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 5. Zmiany postanowień umownych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyktórych mowa w ust. 4, nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychW przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej świadczonych usług, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy zawartej regulującego wysokość VAT i w wyniku tego podatek w zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny netto wg stawki zgodnej z wybranym wykonawcą obowiązującym prawem i w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o konsekwencji tego strony dokonają stosownej zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznybrutto. 2. Zmiany Zamawiający przewiduje prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych w następującym zakresie: 1) opcja pierwsza - możliwość zawieszenia świadczenia usług oraz całkowitej rezygnacji ze świadczenia usług ochrony w ramach części III o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościi/lub, 2) opcja druga - skrócenia okresu świadczenia usług ochrony w ramach części III o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy. Każde prawo opcji o którym mowa powyżej może być realizowane samodzielnie lub łącznie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Zasady wdrożenia prawa opcji: 1) opcja pierwsza: Zamawiający w dniu podpisania umowy jest uprawniony do zawieszenia (poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie) na okres 60 dni od daty podpisania umowy - obowiązku świadczenia usług ochrony w ramach części III o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy. Ponadto w okresie zawieszenia Zamawiającemu przysługuje także prawo do całkowitej rezygnacji ze świadczenia przez Wykonawcę usług ochrony w ramach tej części. W przypadku gdy Zamawiający podejmie decyzje iż Wykonawca będzie jednak realizował usługi ochrony w rzeczonym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, do rozpoczęcia świadczenia usług, po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego przekazania obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy na zasadach określonych w 4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Istotna zmiana umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą publicznych dopuszczalna jest w następujących przypadkachprzypadkach i na warunkach określonych poniżej: a1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana terminu wykonania zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ; 2) w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychWykonawcy okoliczności, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychinnych niż siła wyższa, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o zgodnie z terminami określonymi w sytuacjach, którychumowie - dopuszcza się możliwość zmiany tych terminów, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze dłużej jednak niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyczas trwania tych okoliczności. 2. Istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią: zmiana wskazanych w umowie osób wyznaczonych do nadzoru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych Stron i zmiana danych rejestrowych Stron. 3. Niezależnie od ust. 1 i 2 powyżej, Strony zobowiązują się dokonać odpowiedniej zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - o ile co innego nie będzie wynikało z właściwych przepisów prawa na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 9. W celu zawarcia stosownego aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnych zestawień wynagrodzeń, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 2. 12. W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku ust. 9 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio. 14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościumowy, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą każdorazowo wchodziły w życie z dniem wejścia w życie przepisów, których skutkiem będzie dokonanie tych zmian, o ile co innego nie będzie wynikało z właściwych przepisów.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony są uprawnione do wprowadzania zmian nieistotnych określonych przepisem art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. Ponadto Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferty Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ustępie 3 – 9. 3. Zmiany Umowy mogą być dokonane w razie wystąpienia następujących okoliczności: 1) zaistnienie okoliczności siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin realizacji Umowy, sposób realizacji lub przedmiot zamówienia, pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności oraz udokumentowania jej właściwymi dowodami, przy czym za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła w chwili zawarcia Umowy przewidzieć, ani mu zapobiec, takie jak: działania władz publicznych, wojna, ataki terrorystyczne, strajki, klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, epidemie itp. zdarzenia; 2) stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem, bądź zostanie uznane za niezgodne z prawem na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa, dokonanej po dacie zawarcia Umowy; 3) wystąpienie zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego lub jego zadań, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia Umowy, mających wpływ na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji; 4) zaistnienia konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż pierwotnie przewidywane, w sytuacji gdy ich niezastosowanie grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 5) pojawienie się problemów o charakterze technicznym, technologicznym lub związanych z funkcjonalnością oprogramowania, w tym leżących po stronie Zamawiającego, które mają istotny wpływ na sposób wykonania przedmiotu Umowy; 6) pojawienie się na rynku nowszych technologii wykonania przedmiotu Umowy, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji lub uzyskanie lepszej jakości efektów objętych Projektem; 7) opóźnień innych postępowań lub umów o udzielenie zamówień publicznych, od realizacji których zależy realizacja niniejszej Umowy. 4. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji Umowy; 2) terminu realizacji Etapu/Etapów; 3) procedur o charakterze formalnym, w szczególności zmiany wzorców dokumentów stanowiących załączniki do Umowy lub szablonów, lub stanowiących załączniki do SOPZ; 4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób; 5) wymagań określonych w SOPZ. 5. Ponadto, zmiana terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia może nastąpić, gdy: 1) konieczność zmiany terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego lub konieczności wykonania dodatkowych testów lub prób w trakcie procedury odbioru a także w przypadku, jeśli zmiana terminu jest korzystna dla procesu realizacji Zamówienia, 2) wystąpiły opóźnienia wynikające z braku współdziałania lub opóźnienia partnerów Projektu, 3) wystąpiły trudności w pozyskaniu danych zasilających System, 4) wystąpiły opóźnienia związane z koniecznością przedłużenia czasu weryfikacji Produktów po stronie Zamawiającego, 5) wystąpiły przyczyny wynikające ze zmiany przepisów prawa, które wpływają na realizację Umowy, 6) w Umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, powiązanych z przedmiotem Umowy, nastąpią zmiany wymuszające konieczność zmiany terminu realizacji Umowy, oraz w przypadku zmiany decyzji Instytucji Zarządzającej, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację Umowy, 7) wykonanie przedmiotu Umowy w zakreślonym pierwotnie terminie, nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego. 6. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 7. Wykonawca nie będzie podnosił w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających ze zmiany zakresu oraz harmonogramu dokonanych zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności roszczeń finansowych. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu Umowy, wynikający z przesłanek opóźnienia. 9. Zmiana dotycząca wynagrodzenia jest dopuszczalna, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca wpływ na finansowanie inwestycji regionalnych lub zmiana sytuacji finansowej Zamawiającego, 2) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o ile zmiana ta będzie miała wpływa na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 3) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 4) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 5) nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, a poczynione do czasu poinformowania Wykonawcy o zamiarze rezygnacji z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, 6) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian decyzji o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany oprogramowania na oprogramowanie o parametrach i właściwościach nie gorszych niż określono w Dokumentacji Technicznej w przypadku wycofania z rynku określonego w Umowie oprogramowania. Zamawiający dopuszcza też możliwość zamiany oprogramowania o parametrach i właściwościach nie gorszych niż określono w Dokumentacji Technicznej z uwagi na fakt dostępności na rynku nowszej wersji oprogramowania. Zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy oraz każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 11. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej Umowy, Strona zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. 12. Zmiany, o których mowa ust. 9 pkt 2 - 4 wymagają złożenia wniosku przez Wykonawcę określającego podstawę prawną dokonania zmiany wynagrodzenia tj. wskazanie aktu prawnego i daty wejścia w życie jego przepisów oraz podstawę faktyczną dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w tym określającej wpływ zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów potwierdzających ponoszenie kosztów wykonania zamówienia w określonej wysokości (np. w postaci zaświadczeń z odpowiednich organów, takich jak Urząd Skarbowy lub ZUS) przed dokonaniem zmian przepisów i dowodów potwierdzających ponoszenie innych kosztów wykonania zamówienia po wejściu w życie zmian przepisów, w szczególności zawierających: 1) liczbę osób, dane osób oraz wysokość dotychczasowego wynagrodzenia osób, które wykonywały przedmiot Umowy, i które były wynagradzane w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub 2) liczbę osób, dane osób oraz wysokość składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego osób, które wykonywały przedmiot Umowy. 13. Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze, jednak nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych. 14. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić tylko po terminie wejścia w życie zmian, o których mowa ust. 5 pkt 2-4. 15. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 455 PZP. Strony, w granicach dozwolonych przepisami art. 455 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychPZP, Zamawiający przewiduje przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy zmiany zawartej z wybranym wykonawcą Umowy po zaistnieniu okoliczności wskazanych w następujących przypadkachtreści Umowy, a także w szczególności w przypadku: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b1) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w przepisach podatkowychtakim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2) siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 3) zmiany w zakresie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Warunkiem Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie Opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie środków czystości opisany w załączniku nr 1, w przypadku, gdy korzystanie przez Wykonawcę ze środków tam opisanych nie jest obiektywnie możliwe lub nie jest wskazane; 5) zmiany zakresu usługi, wynikającej ze zmiany organizacyjnej Zamawiającego. W takiej sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na Strony przystąpią do negocjacji i ustalą zasady zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku zakresu obowiązków Wykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia, z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyzastrzeżeniem ust. 2. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościZamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ze wynagrodzenie zostanie zmniejszone o nie więcej niż 50 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa § 12 ust. 1, w przypadku: wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji. 3. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania usługi, zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której wykonywana jest usługa lub zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości wykonania usługi. 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 2 z miesięcznym wyprzedzeniem.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie artZmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron i wymaga wprowadzenia do umowy aneksu. 2. 144 ustWszystkie zmiany umowy i uzupełnienia dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 3. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą Umowy w następujących przypadkachstosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian: a) gdy nastąpi zmiana terminu wykonania zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowyzakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychaktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychzmianę adresu, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychformy prawnej itp.; c) zmiana wielkości przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania przez zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;rzeczowego lub finansowego Umowy d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 4. Wynagrodzenie podane przez Wykonawcę nie będzie podlegało zmianom przez okres realizacji zamówienia z wyjątkami: a) zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe - może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawek podatku, b) jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z uregulowań prawnych w zakresie sposobu spełnienia świadczeniaustalania lub zatwierdzania cen za usługi pocztowe w rozumieniu Prawa pocztowego, c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy gdy opłaty pocztowe wynikające ze względu na: o zmiany technologicznestandardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem wynikające ze swojego aktualnego cennika lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyregulaminu. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w następujących sytuacjach: zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; zaprzestania produkcji produktu objętego Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, tj. Na podstawie pod warunkiem, że produkt ten spełnia wszystkie wymagania i parametry minimalne przewidziane dla przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w preambule Umowy, a ocena jego jakości może zostać dokonana w oparciu o wymierne wskaźniki, pozwalające na porównanie go z produktem zastępowanym, przy jednoczesnym zachowaniu umownego wynagrodzenia; wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny Przedmiotu umowy; wprowadzenia nowej technologii pozwalającej na zastąpienie produktu objętego Przedmiotem umowy na produkt wyższej jakości niż przewidziana w Umowie, przy zachowaniu umownego wynagrodzenia oraz pod warunkiem, że produkt ten spełnia wszystkie wymagania i parametry minimalne przewidziane dla przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w preambule Umowy, a ocena jego jakości może zostać dokonana w oparciu o wymierne wskaźniki, pozwalające na porównanie go z produktem zastępowanym; zmiany numeru katalogowego, nazwy producenta produktu lub nazwy produktu objętego Przedmiotem umowy pod warunkiem, że zmiana ta nie powoduje jakiejkolwiek zmiany parametrów technicznych lub użytkowych, co jest możliwe do oceny w oparciu o wymierne wskaźniki, pozwalające porównać produkty; zmiany wielkości opakowań produktów objętych Umową na mniejsze pod warunkiem przeliczenia i zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego, przy zachowaniu umownego wynagrodzenia; konieczność zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonania Przedmiotu umowy; niewyczerpania ilości i / lub wartości umowy w terminie jej obowiązywania — wówczas w drodze aneksu można przedłużyć umowę jednorazowo, maksymalnie o 6 miesięcy, do wyczerpania ilości Przedmiotu umowy i wartości; zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy; zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 144 ust118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; wystąpienia zdarzenia siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia lub/i zapobieżenia; dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 1 pkt455 ustawy Pzp. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej stosownie do dyspozycji wynikającej z wybranym wykonawcą art. 436 pkt 4 lit. b, dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkachprzypadku zmiany: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych stawki podatku od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowytowarów i usług oraz podatku akcyzowego; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia umownego: za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychminimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownegozasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej W przypadku wycofania z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychsieci dystrybucji modelu urządzenia, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniawykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości jego dostarczenia Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie będące technicznym następcą urządzenia pierwotnie zaoferowanego. Warunkiem zmiany jest wystąpienie W przypadku różnicy w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany sposobie użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo zażądania przeprowadzenia przeszkolenia pracowników na zasadach określonych w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych niniejszej umowie jak dla sytuacji zaoferowania sprzętu innego niż użytkowany przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyZamawiającego. 2. Zmiany W sytuacji, gdy urządzenie będące następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach. 3. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanych urządzeń oraz wskazujące model (typ/wariant/wersja) urządzeń proponowanych wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. 4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę. 5. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie. 1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wymagają ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, tj ………………….. zł (słownie: 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: 3. Wykonawca, może dokonać zmiany formy pisemnej pod rygorem nieważnościzabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu rękojmi za wady. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy. 4. Zamawiający zwróci / zwolni Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy tj. zakończenia czynności przeszkolenia 210 pracowników Zamawiającego i przyjęcia wykonanego zamówienia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

ZMIANA UMOWY. 1Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Na podstawie Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pktustawy PZP. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Zmiana postanowień niniejszej umowy zawartej z wybranym wykonawcą może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a: w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; zmiany osób wskazanych w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy; konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) zmiana terminu wykonania zamówienia prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu; gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; zaistnienia przesłanek o których mowa w sytuacjach wystąpienia: § 5 ust. 6 niniejszej umowy; Sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie; Gdy zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań będą korzystne dla Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych Wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub robót zaniechanych zgodnie z koniecznością zmiany okresu realizacji §2 ust. 4 niniejszej umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest ; Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychzawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie § 8 ust. 3) niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o trybie niewywołującym opóźnienia w sytuacjach, którychplanowanych terminach dostawy, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze później jednak niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny4 tygodnie przed planowaną zmianą. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian §7 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zmiany niniejszej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: aprzypadkach i na określonych warunkach: a)dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, b) zmiana dopuszcza się skrócenie terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia c)dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia lepszą jakość przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem d)dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen brutto, e)dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia bądź ze względu zamówienia, f)dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmiany obowiązującego prawa; o zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowysiedziby, o poprawienia parametrów technicznychadresu, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany nazwy, 2.Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego. §8 1.Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień Umowy może nastąpić, za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pktustawy Pzp. 2. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień treści umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachprzypadku gdy: aa. Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, b. Zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, c. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) zmiana terminu stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę d. wystąpią x.xx. okoliczności wymienione poniżej warunkujące wprowadzenie zmian odnośnie: 1) warunków oraz terminu płatności, w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o szczególności w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachkonieczności uwzględnienia okoliczności, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyumowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana jak również w zakresie sposobu spełnienia świadczeniaprzypadku, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna; 2) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź zmian wynikających ze zmiany technologii; 3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia; 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia; 5) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 6) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; 7) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia tzw. siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, epidemia/ pandemia, przerwy w działalności firmy wynikające z aktów powszechnie obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez , bądź wytycznych i mających wpływ na realizację umowy. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowydo dokonania takich zmian, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.ani nie może

ZMIANA UMOWY. 1. Na Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach lub okolicznościach: 1) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 144 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dopuszczalna jest zmiana umowy w sposób dostosowujący umowę do nowo obowiązujących przepisów. 2. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 1 pkt. 1), aneks każdorazowo wchodzić będzie w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów. W tym przypadku, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychpkt 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednią zmianę wynagrodzenia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia tych zmian postanowień umowy zawartej wraz z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu określeniem ich wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w sytuacjach wystąpienia: ust 1 pkt. 2) i 3), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o zmiany będące następstwem działań wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub zaniechania działań ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy , zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;wynagrodzeniami tych osób. Zmiana taka może nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji określającej realny wzrost kosztów związany ze zmianami przepisów wskazanych w ust. 1 pkt 2) i 3) i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego. b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności zmian organizacyjnych u Zamawiającego powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz wyłączenia pomieszczeń z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego eksploatacji i w związku z wykonywanym przedmiotem umowytym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności gdy zmiana ta będzie wynikała z zarządzeń Głównego Urzędu Statystycznego zarządzającego budynkiem, w którym to Zamawiający ma siedzibę. 6. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o poprawienia parametrów technicznychktórych mowa w ust. 5 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyktórej wykonywana jest usługa. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych stawki podatku od stron umowy związanych towarów i usług. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia nie zmienia się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia umownego: za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany opisane w lit. a)-d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 2. Przed wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 3. Nie później niż na 30 od dnia wejścia w życie przepisów wskazanych w ust. 1 lit. b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia: , które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. Przed wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w sytuacjachzakresie płatności. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, którychw szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c), z zastrzeżeniem ust 6. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 lit. d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, tj. po zawarciu przez Wykonawcę umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby będącej osobą zatrudnioną i wykonującą przedmiot umowy przez Wykonawcę w okresie jej trwania. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt lit. d). 6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 lit. a)-d), po spełnieniu warunków i zaakceptowania ich przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 – 5, wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza tj. w szczególności: a) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy na rzecz samodzielnej realizacji umowy. 8. Zamawiający przewiduje możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia dokonania zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach: a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki Stron umowy, b) zaistnieją okoliczności siły wyższej, zgodnie z § 16. 9. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w zmian, wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na 14 dni przed końcem trwania umowy. d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 10. Okoliczności wskazane w opisie przedmiotu zamówieniaust. 8 mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania umowy tylko wówczas, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem przypadkach zawinionych przez 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu o poprawienia parametrów technicznychczas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyokres trwania tych okoliczności. 213. Zmiany Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części przestrzeni poddanej usłudze. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. 14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 15. 15. Strony postanawiają, że zawarte w niniejszej umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji postanowień umowy, jednak takie, które w okresie realizacji umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji umowy, tj.: dane rejestrowe stron, dane adresowe, dane osób koordynujących prace, adresy e-mail tych osób, numery telefonów – nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP i mogą być aktualizowane na bieżąco, bez wymogu przestrzegania procedury zmiany umowy określonej w ust. 1-14 powyżej. W takich przypadkach Strony uznają za wystarczające poinformowanie drugiej Strony o zaistniałych zmianach drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 18.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie artZmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychW trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian przy czym zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą dotyczyć mogą w następujących przypadkachszczególności: a) zmiana terminu zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania zamówienia robót zamiennych w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie lub zaniechania działań jeśli wynika to z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron . Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy związanych z koniecznością zmiany okresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływa na koszt realizacji umowy;przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt c) niniejszego paragrafu. b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychzaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zmiana wielkości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak: − zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, − w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu o którym mowa w pkt a) niniejszego paragrafu, sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący: ⮚ w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia wraz umowy, ⮚ w przypadku odstąpienia od części robót z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. d) zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem życie po dacie podpisania umowy, o poprawienia parametrów technicznychwywołujących potrzebę zmiany umowy, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznywraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 23. Zmiany umowy wymagają formy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej pod rygorem nieważnościinformacji o zmianie danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, Wszelką korespondencję wysyłaną przez Xxxxxxxxxxxxx zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót i dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, a także z uwagi na inne okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 4. W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnmień itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby, o której mowa w § 3 ust. 14 umowy, która wykonuje niniejszą umowę na inną legitymującą się, wymaganymi w SIWZ uprawnieniami. 5. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) Z powodu wycofania ze sprzedaży materiałów lub urządzeń wskazanych w treści oferty pod warunkiem dostarczenia materiałów lub urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych niż te, które wskazano w treści oferty, 3) Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 4) Obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 6. Zmiany wymienione w ust. 5 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościi nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na wniosek którejkolwiek ze stron i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają nastąpić za zgodą obu Stron i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: 1) w zakresie zmiany umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, która może nastąpić: a) w sytuacji, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności Stron, w tym działania siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie prac objętych przedmiotem umowy, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, d) z powodu przedłużenia wykonania umowy, o której mowa w § 1 ust. 15 zd. 2 niniejszej umowy – w zakresie terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o czas trwania wskazanych tam okoliczności. 4. Wszystkie postanowienia dotyczące zmiany umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmianę umowy stanowi każdorazowa zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Nie stanowi zmiany umowy: 1) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych powołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa, 2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a do których wymagano określonych uprawnień, określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki korupcyjne w związku z realizacją umowy), a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby i innych danych kontaktowych.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może powodować: 1) zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:2 kwoty grantu, a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b2) zmiany wynagrodzenia umownego: celu zadania oraz wskaźników jego realizacji, określonych w § 3 ust. 2, 3) zmiany zobowiązania o nastąpi niefinansowaniu kosztów zadania z innych środków publicznych**, 4) uwzględnienia, w trakcie realizacji kolejnego etapu zadania, kwoty grantu niewypłaconej w ramach rozliczenia etapu zadania, jeżeli nie została dokonana zmiana umowy w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychtym zakresie, o czym mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny.ust. 4 pkt 1, 2. Zmiany Zmiana umowy wymagają wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana umowy możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy nie wpłynie ona negatywnie na ocenę spełniania kryteriów wyboru grantobiorców oraz nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celu i wskaźników projektu grantowego. 4. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: 1) zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze: a) zmniejszeniem zakresu lub wartości działań w ramach jednego z etapów i zwiększeniem zakresu lub wartości działań w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie grantobiorca składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu w ramach etapu, którego zakres lub wartość działań została zmniejszona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy złożony wniosek o rozliczenie grantu i LGD rozpatrzy wniosek o rozliczenie grantu zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, b) zwiększeniem zakresu lub wartości działań w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wartości działań w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie grantobiorca składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu w ramach etapu, w którym zakres lub wysokość kosztów ma zostać zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata grantu zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych płatności, 2) zmian zakresu rzeczowego działań w zestawieniu rzeczowo - finansowym zadania stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, że kwota grantu pozostała do wykorzystania w wyniku zmniejszenia wartości poszczególnych działań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym zadania nie może stanowić podstawy do wprowadzenia do zestawienia rzeczowo - finansowego zadania dodatkowych działań finansowanych z wykorzystaniem tej kwoty. Wniosek w tej sprawie grantobiorca składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu (dotyczącego działania lub jej etapu, którego zakres ma być zmieniony poprzez aneksowanie umowy); w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i LGD rozpatrzy wniosek o rozliczenie grantu zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, 3) zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o rozliczenie grantu – wniosek w tej sprawie grantobiorca składa najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu o którym mowa w §6 ust 1, 4) zmiany dotyczącej wykazu działek ewidencyjnych, na których realizowane są w ramach zadania inwestycje trwale związane z nieruchomością – wniosek w tej sprawie grantobiorca składa przed planowaną zmianą albo najpóźniej w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu, jeżeli zadanie realizowane było w jednym etapie, lub w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu w ramach etapu, w ramach którego została dokonana zmiana działek, na których realizowane są w ramach zadania inwestycje trwale związane z nieruchomością; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i LGD rozpatrzy wniosek o rozliczenie grantu zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, 5. Wniosek o zmianę umowy, złożony później niż 30 dni przed upływem terminu do złożenia wniosku o rozliczenie grantu wydłuża termin zatwierdzenia wniosku o rozliczenie grantu. 6. LGD rozpatruje wniosek o zmianę umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę umowy. Wezwanie przez LGD grantobiorcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania o zmianę umowy, wydłuża termin rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy o czas wykonania przez grantobiorcę tych czynności. 7. Grantobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania przez LGD. 8. Wezwanie grantobiorcy do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w ust. 6 do czasu wykonania przez grantobiorcę tych czynności lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 7.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychstosunku do treści oferty, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznypodstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 2. Zmiany Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościo zamówienie podstawowe: 1) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 2) w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 3) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 4) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), 5) ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy.

ZMIANA UMOWY. 1. Na przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje, w następujących przypadkach: a) zmiana celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania zamówienia przedmiotu umowy (jednak w sytuacjach wystąpieniataki sposób, by zachowany został obowiązek Wykonawcy dokonania dostawy przedmiotu zamówienia, współuczestniczenia w czynnościach odbiorczych oraz wystawienia faktury za w/w. w takim terminie, by była możliwa realizacja płatności za powyższe najdalej do 31.12.2013r), zmianę przedmiotu umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru towaru ‐ o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającegow sytuacji zaistnienia siły wyższej; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem gdy konieczność zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachlub/oraz Zamawiającego okoliczności, których, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze względu na: o w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy; utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany technologicznelub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem ; zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyinnych obiektywnych obciążeń podatkowych. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 4) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostaw, 5) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, 6) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku: a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru, b) niedostępności na rynku towaru wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/ lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, 7) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, 8) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy, 9) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 10) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 5), przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy. 5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachPzp następujące zmiany: a1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyUmowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących okolicznościach i warunkach: 1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – Strony dokonają zmiany umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań do zaistniałego stanu prawnego lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowyfaktycznego; b2) w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego: nazwy lub formy prawnej Wykonawcy na skutek przekształceń organizacyjno-prawnych – Strony wprowadzą do umowy odpowiednie zapisy w tym zakresie; 3) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z terminem i na warunkach określonych w umowie – Strony mogą dokonać zmiany terminów umownych i sposobu realizacji przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o nastąpi zmiana czas trwania tych okoliczności; 4) w przepisach podatkowychprzypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie o którym mowa w okresie obowiązywania § 18 niniejszej umowy takiej – Strony wprowadzą do umowy zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji zakresie ograniczenia przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyoraz zmniejszenia wartości wynagrodzenia. 2. Zmiany Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. W celu dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1-2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy wraz z uzasadnieniem danej zmiany. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, wniosek, o którym mowa w ust. 8, powinien dodatkowo zawierać szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku, gdy z wnioskiem o zmianę umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 2-4, występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 (słownie: czternaście) dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i 2. 12. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10-11, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10-11. W takim przypadku przepisy ust. 18-11 stosuje się odpowiednio. 14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie stanowią: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 2) zmiana danych teleadresowych Stron; 3) zmiana danych rejestrowych Stron.

ZMIANA UMOWY. 1Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji, mogą być dokonywane zmiany technologii. Na podstawie artDopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. 144 ustW tym przypadku Wykonawca przedstawia propozycję zamienną uzgodnioną z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 1 pktProjekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu sporządza protokół zamienny, a następnie dostarcza dokumentację do realizacji. konieczności wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie ich będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: . konieczność realizacji przedmiotu zamówienia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem technicznych lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; , a zmiany te uniemożliwią przekazanie przedmiotu umowy do użytkowania. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, rozliczenie odbywa się na zasadach określonych w pkt. 22.5.SIWZ Dopuszcza się zmianę terminów, które mogą ulec wydłużeniu o zmiana producenta urządzeń czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w związku z wykonywanym przedmiotem umowynastępujących przypadkach: wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, o poprawienia parametrów technicznychktórych zrealizowanie jest niezbędne, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyzmianę obowiązujących przepisów, a których przeprowadzenie wiąże się z potrzebą zmiany terminu, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne); jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających przypisać się zamawiającemu na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, błędów w opisie przedmiotu zamówienia o okres niezbędny do ich usunięcia, wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychpublicznych oraz – z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych – także w niżej wskazanych przypadkach. 2. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym terminu wykonania robót w przypadku: a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej; b) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Generalnego Wykonawcę; c) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, etc.; d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) wystąpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawcę opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność; f) gdy wystąpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawcę opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność; g) udokumentowanych przez Generalnego Wykonawcę opóźnień w dostawie materiałów spowodowanych siłą wyższą; 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą ma prawo do zmiany Umowy w następujących zakresie dotyczącym sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zaistnienia istotnej zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychpowodującej, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji że wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o nie leży w sytuacjachinteresie publicznym, których, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego Umowy, b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznychktórym mowa w § 1 Umowy. 4. Zamawiający ma prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym Podwykonawców. 5. Zamawiający ma prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadkach określonych w §20 ust.16-22. 6. Zmiana Umowy, o aktualizacji rozwiązań której mowa w ust. 2 może zostać dokonana, jeżeli przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania przedmiotu umowy. 7. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a) i c) może zostać dokonana w przypadku, gdy jest konieczna z uwagi na postęp technologicznyna: a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej; b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna. 28. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościZmiana Umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej może zostać dokonana, w przypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;umowy na podstawie wykazu cen jednostkowych wyposażenia meblowego zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, db) zmiana zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest to spowodowane działaniem sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich problemów organizacyjnych, którego strona umowy nie mogła przewidzieć, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte częściach lub w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. c) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność terminu realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane spowodowanego wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w opisie przedmiotu zamówieniastanie przewidzieć, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu pomimo zachowania należnej staranności, mających bezpośredni wpływ na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny.terminowość wykonania dostawy, 2. Zmiany Wprowadzone zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają nie mogą wprowadzać warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana. 3. W przedstawionych w ust. 1 lit. b i c przypadkach strony ustalają nowy termin realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerw lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być zaakceptowany przez Zamawiającego i szczegółowo uzasadniony. 4. Postanowienia przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: a) jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) jeżeli zmiana przepisów powszechnie obowiązujących miała wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. 6. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywaćod dnia doręczenia żądania. 7. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważnościnieważności takiej zmiany.

ZMIANA UMOWY. 1Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach określonych w pkt 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. Na podstawie Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia charakterze, w szczególności takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy od producenta, opóźnienie w rejestracji przenośnego aparatu w Państwowej Agencji Atomistyki, itd. Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli element zadeklarowany w załączonym do oferty formularzu cenowo – przedmiotowym został w okresie realizacji zamówienia wycofany ze sprzedaży przez producenta lub producent czasowo wstrzymał jego produkcję, a parametry zaproponowanego w zamian nowego elementu są takie same lub lepsze od uprzednio zaoferowanego. Taka zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany wartości zamówienia. Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość zamówienia. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego produktu nie leży już w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tego produktu. zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychustawy: zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi , zmiana w przepisach podatkowychdanych teleadresowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychZaistnienie okoliczności, o których mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyniniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychStrony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy w formie aneksu, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej wyłącznie z wybranym wykonawcą przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu : 1)wydłużenie terminów, o których mowa w §2, wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiających bądź utrudniających prowadzenie prac; terminy te mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności 2)wydłużenie terminów, o których mowa w §2, wykonania przedmiotu umowy związanych w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z koniecznością zmiany okresu realizacji zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; terminy te mogą ulec wydłużeniu nie więcej niż czas przekroczenia terminów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego; 3)wydłużenie terminów, o których mowa w §2, wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie było niemożliwe do przewidzenia w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychmomencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; terminy te mogą ulec wydłużeniu, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenienie więcej jednak, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychniż o czas trwania siły wyższej; 4)zmiany terminów, o których mowa w przypadku §2, wykonania przedmiotu umowy z powodu szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych etapów Umowy; terminy te mogą ulec wydłużeniu, nie zawinionych więcej jednak, niż o czas trwania tych trudności; 5)zmiany osób lub/i podmiotów innych niż strony, uczestniczących w realizacji zadania, a wymienionych w umowie, przy czym: a)zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji prac, b)jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachdopuści zmianę pod warunkiem, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych mniejszym niż wskazane na etapie postępowania udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę; 6)zmiany wynagrodzenia w opisie przedmiotu zamówieniaprzypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 7)zmiany zapisów umowy prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich; 8)zmiany zapisów umowy w razie powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub wadliwym wykonaniem przedmiotu niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 9)odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 10)udzielenia Wykonawcy zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznydodatkowego. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie, pod rygorem nieważnościwarunkiem utraty możliwości wydłużenia terminów w przypadku braku takiego powiadomienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności stawki podatku VAT. 2) oczywistych omyłek pisarskich w przedmiocie umowy dotyczących oznaczeń ewidencyjnych nieruchomości. 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, który może wystąpić w przypadku: a) zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia, b) zaistnienia zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. 4) zmiany przedmiotu zamówienia i ceny, która może wystąpić w przypadku: a) zaistnienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W takiej sytuacji przedmiot zamówienia jak i cena za dane zamówienie może ulec zmianie poprzez odpowiednią modyfikację ceny, zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku ograniczenia danego zamówienia jedynie do sporządzenia wstępnego projektu podziału, Wykonawca otrzyma 15% wynagrodzenia za tę część zamówienia, której ograniczenie dotyczy, b) zmiany linii podziałowej, powodującej zmniejszenie lub zwiększenie ilości dzielonych działek lub zmiany ilości punktów granicznych, w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W takiej sytuacji przedmiot zamówienia, jak i cena za dane zamówienie, może ulec zmianie zgodnie z formularzem oferty poprzez odpowiednie pomniejszenie lub powiększenie przyjmując cenę jednostkową brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki w złożonej ofercie lub cenę jednostkową brutto za każdy następny punkt. W przypadku braku w formularzu oferty ceny jednostkowej brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki lub ceny jednostkowej brutto za każdy następny punkt, cena jednostkowa brutto za każdą następną działkę wyniesie 20% ceny jednostkowej brutto łącznie za dwie pierwsze działki powstałe w wyniku podziału dla danej działki, a cena jednostkowa brutto za każdy następny punkt wyniesie 20% ceny jednostkowej brutto za pierwszy punkt. 5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ograniczenia zakresu umowy i ceny, zgodnie ze złożonym formularzem oferty, spowodowanych epidemią wywołaną wirusem COVID-19, pod rygorem nieważnościwarunkiem wykazania przez Wykonawcę ścisłego związku między tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy.

ZMIANA UMOWY. 1przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Z uwzględnieniem punktu XIV ppkt. Na podstawie 4 SIWZ oraz art. 144 ust. 1 pkt. 1 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: stosunku do treści złożonej oferty są dopuszczalne w przypadku: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych zmian wynikających z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; przekształceń własnościowych, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniawprowadzenia zamienników np. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze być wyższa niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie cena oferowanego przedmiotu zamówienia, c) zastąpienia przedmiotu umowy w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem części lub wadliwym wykonaniem w całości produktem o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zamówienia, d) zmiany obowiązującego prawa; o zmiana numerów katalogowych produktu, e) zmiany nazwy handlowej produktu przez producenta urządzeń lub wyposażenia; o z zachowaniem jego parametrów, f) zmian wielkości opakowania oraz wynikających z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie, g) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowyceny, o poprawienia parametrów h) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego, i) w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności, pod warunkiem dostarczenia zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, j) w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy na podstawie decyzji właściwych władz, k) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej udzielenie zamówienia pod rygorem nieważności.warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia formie aneksu do umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznypod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy wymagają formy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, oraz okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Xxxxxxxxxxxxx. 4. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu jej trwania. 5. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej pod rygorem nieważnościzgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. Użyte w Umowie określenie „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron 7. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian do umowy (aneks).

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychpublicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) Zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w następujących przypadkach:szczególności powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; a3) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana terminu ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – na pisemny i umotywowany wniosek każda ze Stron w sytuacjach wystąpienia: terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany będące następstwem działań wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie płatności za wykonane usługi po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, 4) Zmian wskazanych w ofercie lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychwprowadzenia nowych części przedmiotu zamówienia, które dotyczą świadczenia będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy. Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie podwykonawcom, w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychzakresie, o którym mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie § 6, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź względnie wskazana jest ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń wymóg specjalistycznej wiedzy lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychpublicznych mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności stawki podatku VAT, 2) oczywistych omyłek pisarskich w przedmiocie umowy dotyczących oznaczeń ewidencyjnych nieruchomości. 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą który może wystąpić w następujących przypadkachprzypadku: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia, b) zaistnienia zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. 4) zmiany okresu realizacji umowy;przedmiotu zamówienia i ceny, która może wystąpić w przypadku: a) zaistnienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W takiej sytuacji przedmiot zamówienia jak i cena za dane zamówienie może ulec zmianie poprzez odpowiednią modyfikację ceny, zgodnie ze złożoną ofertą. b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychlinii podziałowej, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychpowodującej zmniejszenie lub zwiększenie ilości dzielonych działek, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowyzaistnieniem okoliczności, o poprawienia parametrów technicznychktórych Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W takiej sytuacji przedmiot zamówienia jak i cena za dane zamówienie może ulec zmianie zgodnie z formularzem oferty poprzez odpowiednie pomniejszenie lub powiększenie przyjmując cenę jednostkową brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki w złożonej ofercie. W przypadku braku w formularzu oferty ceny jednostkowej brutto za każdą następną działkę powstałą z podziału danej działki, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznycena jednostkowa brutto za każdą następną działkę wyniesie 200 zł. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 144 2 ust. 1 pkt3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych2008 ze zm.); 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może ulec w stopniu odpowiadającym zmianom z pkt 1) - 3), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt 1) – 3), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku taką zmianę nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznywyrazi zgody. 2. Zmiany Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu stron, postanowień Umowy w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza zmianę na Urządzenia spełniające wymagania nowych przepisów prawa z jednoczesną zmianą wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy; 2) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanych Urządzeń Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego typu/modelu Urządzeń typem/modelem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku nr 1 do, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez typ/model zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr 1, 3) wystąpienia siły wyższej - termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o okres, przez który, z powodu siły wyższej, Wykonawca nie mógł realnie wykonać swoich zobowiązań. 4) w przypadku innych okoliczności związanych z koniecznością wprowadzenia zmian do Umowy w celu prawidłowej jej realizacji - Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy z jednoczesną zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 3. Nie stanowią zmiany istotnej zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności(w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiana osób upoważnionych do kontaktów oraz usuwanie omyłek, błędów pisarskich i rachunkowych).

ZMIANA UMOWY. 1Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (Dystrybucyjnej) OSD, zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. Na podstawie art. 144 numer konta bankowego), zmiany cen jednostkowych i stawek opłat określonych dla kompleksowej dostawy energii elektrycznej będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT, zmiany cen jednostkowych za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zmiany mocy przyłączeniowej lub mocy umownej, w takiej sytuacji od następnego okresu rozliczeniowego po zmianie mocy przyłączeniowej lub mocy umownej nastąpi jej przyjęcie w rozliczeniach zgodnie z taryfą OSD (zmiana zostanie potwierdzona dokumentem OTS wydanym przez Dystrybutora), zmiany maksymalnej szacunkowej wartości umowy, wynikającej z okoliczności opisanych w ust. 1 pkt„d",„e" i „f". 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Wszelkie zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą odbywać się będą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje dopuszcza możliwość dokonania zmian zmiany istotnych postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą umowy, w następujących przypadkachstosunku do treści oferty, w zakresie: a1) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana terminu wykonania zamówienia stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie wykonawcy), zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowykwocie podatku naliczonego przez wykonawcę; b2) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego; 3) terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w sytuacjachzwiązku z wydłużającym się postępowaniem lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, których, a których nie można było dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4) inne niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz jeżeli z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownegopowodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy; 5) zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Zmiana postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachstosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: a1) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana Wykonawcy i Zamawiającego w przepisach podatkowychszczególności wystąpienia "siły wyższej", które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę rozumianej jako okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności, 2) gdy Przedmiot umowy został wycofany ze sprzedaży, zaprzestano jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na rynku (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego) dopuszcza się zaoferowanie i dostarczenie innego produktu pod warunkiem, iż parametry techniczne nie są gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a cena jednostkowa pozostaje bez zmian, 3) zmiany lub dopuszczenia lub rezygnacji z podwykonawcy, o ile zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości wykonania Przedmiotu umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 4) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz które zaistniały z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub wskutek okoliczności zależnych od Zamawiającego - zmiana możliwa jest o czas wynikający z tych okoliczności, d5) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz terminów na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu usunięcie ewentualnych wad Przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniaoraz zasad dokonania odbiorów, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem przedłużenia się procedur związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku przedłużania się procedur odbiorowych z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyprzyczyn które wystąpiły po stronie Zamawiającego. 2. Zmiany Zmiana postanowień umowy wymagają dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w oparciu o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1. 1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającegojej obecnym brzmieniu; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychkonieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachart. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny.przedłużeniem tego terminu; c) zmian istotnych przepisów prawa Unii 2. Zmiany w pozostałym zakresie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności.warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; c) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy; d) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje dopuszcza możliwość dokonania zmian zmiany postanowień zawartej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachzakresie: a) Zmiany podwykonawcy, jeśli wykonawca wykazał zakres prac wykonywanych przy pomocy podwykonawcy. Jeżeli zmiana terminu wykonania zamówienia albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał w sytuacjach wystąpienia: celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;udzielenie zamówienia, b) jeżeli zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia umownegoużytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje Zamawiający, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia powodujące poprawienie parametrów technicznych, o wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznytechnologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, c) jeżeli zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie zmiany użytych do realizacji zamówienia technologii pod warunkiem, że technologie zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany technologii przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamówienie robót zamiennych może stanowić dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. 2. Zmiany d) W trakcie realizacji umowy wymagają formy pisemnej dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod rygorem nieważnościwarunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ust454 i art. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne455 uPzp, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Istotne zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: 1) zmiana osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach: − w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, − w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobę nowego Wykonawcy. Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do oferty, w szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia, potencjału, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W wypadku wniosku kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadać załączników, a Zamawiający dokonuje weryfikacji spełniania warunków przez proponowanego nowego wykonawcę we własnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego: − zmieniona zostanie osoba Wykonawcy, − nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego, − nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego, − termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy, − nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców związanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych podmiotów, − gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca, − nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą umowa możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń, − nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robot w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, który jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść porozumienia nie może zmieniać niniejszej umowy, a także wpływać na zakres praw i obowiązków Zamawiającego, 2) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 23 ust. 7 niniejszej umowy, 3) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, 4) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji, 5) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy, 6) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu przedmiotowego zamówienia w wypadku: − wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót, − wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, − wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, jeśli ich nie objęcie jest spowodowane błędem w PFU, który Wykonawca wykaże, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia, 7) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy w szczególności w przypadku: − wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów w PFU, - przedłużenia, bez winy Wykonawcy, terminu rozpatrzenia spraw przez organy administracji publicznej lub inne właściwe instytucje– ponad terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego lub Prawa budowlanego lub inne właściwe przepisy prawa; − wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających przebudowy, a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 14 dni, co Wykonawca wykaże, − zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy, ogłoszony stan klęski żywiołowej lub stan pandemii lub epidemii, jeśli z ich wprowadzeniem wiążą się ograniczenia w funkcjonowaniu mające wpływ na realizację inwestycji, co Wykonawca wykaże, − Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, − zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, − rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, − udzielenia przez Xxxxxxxxxxxxx Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia podobnego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: a) iż udzielenie zamówienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego oraz b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia podobnego lub części zamówienia podobnego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją zamówienia podstawowego. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wyłącznie dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego zamówienie podobne w całości lub w części winno być realizowane w tym samym czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji robót co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zachowaniem poniższych warunków: 1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy; 2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy; 3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających x.xx. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 nin. ustępu; 4) obowiązek udowodnienia wpływu zmian ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia spoczywa na stronie wnioskującej o zmianę; 5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w trybie określonym w niniejszym ustępie, to łącznie 2 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy; 6) zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy - licząc od dnia podpisania umowy; 7) zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie odnosi się wyłącznie do płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano; 8) zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie zostaje wyrażona w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. ZDMK przewiduje możliwość zmiany terminów umownych w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) w razie wystąpienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, opóźnień w dokonaniu czynności przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym organy zarządzające ruchem na drogach, lub zaniechanie dokonania tych czyn- ności przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej (bezczyn- ność), do dokonania których właściwe organy administracji są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obowiązują- cych przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych czynności przez te organy; 2) w razie wystąpienia, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wy- dawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewi- dziany w obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz będzie miało wpływ na realizację Zadania; 3) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym możliwości wy- konania Zadania w zakresie lub w terminie wynikającym z jej postanowień; 4) w razie braku na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełnia- jącymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzie- lenie zamówienia publicznego; 5) w razie wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych unie- możliwiających wykonanie robót w terminie określonym umową, takich jak: długo- trwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury; 6) w razie wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub nie- wykazanymi wcześniej inwestycjami operatorów mediów. 3. W przypadku, o którym mowa: 1) w ust. 2 pkt 1 – strony mogą przesunąć termin wykonania Zadania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej spełnienie świadczenia w terminie pierwotnie ustalonym oraz nie dłużej niż do końca 9 grudnia 2021 r.; 2) w ust. 2 pkt 2 – strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Zadania o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Zadania w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o uzy- skiwania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów od właściwych organów i podmiotów powyżej 30 dni; 3) w ust. 2 pkt 3 – strony mogą przesunąć termin wykonania zobowiązania o czas nie- zbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody unie- możliwiającej wykonywanie Zadania w terminie pierwotnie ustalonym; 4) w ust. 2 pkt 4 – strony mogą przesunąć termin wykonania zobowiązania o czas nie- zbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody spowo- dowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa uniemożliwiającej wykonanie Zadania w terminie pierwotnie ustalonym lub o okres potrzebny do usu- nięcia tej przeszkody, albo zmienić takie elementy umowy, na które wprowadzona zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ; 5) w ust. 2 pkt 5 – strony mogą postanowić o zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przy realizacji Zadania; 6) w ust. 2 pkt 6 – strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Zadania w terminie pierwotnie ustalonym. 4. W przypadkach określonych w ust. 2 – 3 przedłużenie terminu spełnienia świadczenia może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Zadania. Przedłużenie terminu następuje na wniosek ZDMK Wykonawcy o sporządzenie aneksu do umowy, wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku Wykonawca przedłoży również potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero- kopie dokumentów potwierdzających powołane okoliczności faktyczne. ZDMK może za- żądać okazania oryginałów przedstawionych dokumentów. 5. ZDMK przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania na- leżytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Zadania w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Za- dania. 6. Wniosek o zmianę treści umowy Wykonawca zgłosi w terminie do 14 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym artykule okoliczności oraz określa poniżej warunki. 2. Inżynier niezwłocznie będzie informował Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie siedziby, adresu zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numerów telefonów. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma przesłane pod ostatni adres podany uważa się za doręczone. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją finansową Zamawiającego; 2) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy/ców Kontraktu/ów; 3) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem w realizacji Kontraktów ze względu na: i. klęski żywiołowe; ii. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Inżyniera opóźnienie w szczególności: i. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; ii. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4. W przypadkach określonych w ust. 3 skutkujących przedłużeniem okresu realizacji robót budowlanych przez Wykonawców w ramach Kontraktów, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera, określonego odpowiednio w artykule 11 Umowy za każdy dodatkowy pełny miesiąc świadczenia usługi na danym Kontrakcie. 5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, 1) w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w załączniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub Kontraktów; b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy na mocy obowiązujących przepisów. 7. Nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu prac niewpływająca na termin wykonania umowy i Kontraktów. 8. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w artykule 1 Umowy), co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; 2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy (w szczególności w związku z ograniczeniem robót budowlanych określonych w załączniku nr 2). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Projektu zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inżynier Projektu poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 3) konieczności zastąpienia osób skierowanych do realizacji niniejszej umowy pod warunkiem, że osoby zastępujące będą spełniały warunki udziału w postępowaniu oraz będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów w kryteriach oceny ofert jak osoba zastępowana. a) Inżynier nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego jako Zespół Inżyniera Projektu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Inżynier zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w stosunku do personelu wskazanego jako Zespół Inżyniera Projektu w następujących przypadkach: i. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu, ii. utraty uprawnień do wykonywania zawodu, iii. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. 1), które nie są zależne od Inżyniera. b) Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu wskazanego jako Zespół Inżyniera Projektu , jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Inżynier jest zobowiązany dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego. 4) powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa. Jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasobach Wykonawca, na zasadach określonych w art. 144 22a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania polegał, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. W sytuacji zmiany Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W sytuacji rezygnacji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 6) konieczności zmiany sposobu płatności wynikającego z innych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą dokonywanych w następujących przypadkachumowie. 9. Zmiany podmiotowe – dopuszcza się: a1) zmiana terminu kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy; 2) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu; 3) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 10. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że przedmiotowe zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem miały wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 211. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej Zmiana postanowień lub uzupełnienie niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą : 1)w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpieniaprzypadku: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia a)wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych Projektanta skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 Umowy, tj. między innymi : z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w przepisach podatkowychdokumentacji uzbrojenia terenu, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychwszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów rozszerzeniem warunków technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny.przedłużające się uzgodnienia branżowe, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków technicznych przebudowy kolidującego uzbrojenia od właścicieli/użytkowników mediów zlokalizowanych na obszarze objętym pracami projektowymi, z uwagi na konieczność oczekiwania na wydanie właściwych decyzji, opinii lub uzgodnień wymaganych przepisami prawa z przyczyn niezależnych od Projektanta, b)wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 2. Zmiany umowy Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie artZmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu do umowy, chyba, że umowa przewiduje inaczej. 2. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o może być dokonana w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie zmian nieistotnych w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w sytuacjachprzypadku okoliczności, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zgodnie z art. 455 ustawy PZP. W szczególności: 1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz umowy: a) jeżeli przyczyny, z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownegopowodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac; każdorazowo wymaga się zgłoszenia takiego faktu i uzgodnienia go z zamawiającym. b) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac; c) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej/samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; d) zmiana gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, w zakresie sposobu spełnienia świadczeniaszczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie gorsze niż przyjęte jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) jeżeli w opisie wyniku przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia, zagrożony jest umowny termin zakończenia prac, przesunięcie terminu nastąpi o okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania prac będących przedmiotem umowy; f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku zgodnie z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyjej postanowieniami. 2) dopuszczalna jest zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościzmiana siedziby, adresu); 3) dopuszczalna jest zmiana wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 4) dopuszczalna jest zmiana zakresu prac i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia,. 5) dopuszczalna jest możliwość zadeklarowania przez wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu robót, które wykonawca powierzy podwykonawcą; 6) dopuszczalna jest zmiana danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 3. Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w sytuacjach określonych w art. 144 ust439 oraz art. 1 pkt. 1 455 ustawy Prawo zamówień publicznychPZP w szczególności: 1) jeżeli zmiana umowy dotyczy realizacji przez Wykonawcę dodatkowych działań, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą których nie uwzględniono w następujących przypadkachzamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;technicznych, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, znaczne zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;kosztów dla zamawiającego, c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachwzrost ceny, którychspowodowany każdą kolejną zmianą, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownegowyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; d2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 3) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy, przy założeniu, że: a) termin „Siła Wyższa” w zakresie sposobu spełnienia świadczeniarozumieniu umowy oznacza zewnętrzne, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczneniemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie (stany epidemiczne), lokauty, akty władzy lub zmiany prawa, b) żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w opisie przedmiotu zamówieniaramach umowy, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem jeżeli niewykonanie lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej, c) jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na zmiany obowiązującego prawa; piśmie o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem jej zaistnieniu i przyczynach, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy, o poprawienia parametrów technicznychokres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o aktualizacji rozwiązań z uwagi udzielenie zamówienia publicznego, 5) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na postęp technologicznywysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami lub podwyższenia cen usług operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych. 6) innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego. 2. Zmiany Zmiana postanowień zawartej umowy wymagają formy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzone przez Strony zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pktpkt 2 – 6 ustawy Pzp. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychzmiana zapisów umowy może nastąpić w przypadku i zakresie: 2.1. zmiany terminu realizacji umowy. Termin realizacji umowy może ulec zmianie, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w szczególności gdy zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą uważa się działania sił przyrody, takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne itp. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z wybranym wykonawcą tym, że maksymalny termin zakończenia będzie przypadał nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu przerwy lub postoju spowodowanego wystąpieniem siły wyższej. 2.2. w przypadku zakończenia wytwarzania oprogramowania lub danego modelu sprzętu objętego ofertą lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, Strony dopuszczają zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w SOPZ; 2.3. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania lub sprzętu Strony dopuszczają zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SOPZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wady. W przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji oprogramowania lub nowego modelu sprzętu, Strony dopuszczają zmianę wersji oprogramowania lub modelu sprzętu pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełniają wymagania minimalne określone w SOPZ; 3. Inne, w następujących przypadkach: a) zmiana 3.1. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy- w zakresie sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; b) 3.2. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć; 3.3. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przy udziale podwykonawców; 3.4. zmiana wysokości wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychprzypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniaw zakresie wysokości należnego podatku; 3.5. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychzakresie sposobu realizacji umowy, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszeniewysokości wynagrodzenia, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy gdy: a. konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją współfinansującą zamówienie, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; b. konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń instytucji współfinansującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 4. Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o 5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli stron w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć formie pisemnej w chwili zawarcia drodze aneksu umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 6.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 6.2. danych teleadresowych lub danych rejestrowych, 6.3. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej dla stron umowy.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany mogą: 1) dotyczyć obniżenia cen zaoferowanych przez wykonawcę w ofercie w przypadku: a) obniżenia przez wykonawcę cen w toku realizacji umowy, przy niezmienionym poziomie jakości świadczonych usług, wykonawca ma wówczas obowiązek stosować względem zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu, b) korzystania przez zamawiającego z programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez wykonawcę w toku realizacji umowy. 2) dotyczyć godzin dostarczania przesyłek pocztowych do siedziby zamawiającego, 3) dotyczyć godzin przekazywania wykonawcy przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania, 4) dotyczyć korzystnych dla zamawiającego modyfikacji świadczonych usług (wprowadzenie nowych usług, rozszerzenie usług obecnych), 5) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 6) dotyczyć siedziby placówki wykonawcy obsługującej zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach za porozumieniem stron w trakcie trwania realizacji umowy wymagają formy pisemnej zmianę siedziby placówki wykonawcy, pod rygorem nieważnościwarunkiem, że będzie ona zlokalizowana w miejscowości, w której znajduje się siedziba zamawiającego, 7) dotyczyć wprowadzenia odpłatnej usługi odbioru przesyłek pocztowych. Zamawiający dopuszcza możliwość w uzasadnionych przypadkach za porozumieniem stron wprowadzenia do umowy odpłatnej usługi polegającej na odbiorze przez wykonawcę z siedziby zamawiającego przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: zmiany o charakterze prawnym, tj.: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej, które będą miały wpływ na kształt warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpiecze­niowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia, zmiany przepisów o zamówieniach publicznych, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany uwzględnić je w umowie zawartej przed taką zmianą, zmiany przepisów prawa międzynarodowego, które zobowiązana będzie wdrożyć Rzeczpospolita Polska, w tym organy jej administracji samorządowej, wydanie decyzji, uchwał, postanowień, rozstrzygnięć, orzeczeń, wyroków itp. przez uprawnione organy, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zmiany zawartej umowy lub wynikających z wybranym wykonawcą niej umów ubezpieczenia, inne zmiany o charakterze prawnym, jeśli powstanie obowiązek ich wdrożenia, w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia zakresie w sytuacjach wystąpieniajakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia; zmiany podmiotowego zakresu zamówienia, tj.: o utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia, restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, podziału, komercjalizacji lub zmiany będące następstwem działań formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem; w przypadku zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, szczególnie w związku z ich przekształceniem w spółkę prawa handlowego, nowopowstały podmiot lub zaniechania działań upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia dobrowolnego w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot; w przypadku braku pisemnego potwierdze­nia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa ubezpieczenia wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpie­czenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie; zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia, tj.: wzrostu albo spadku liczby lub wartości, bądź w przypadku uzupełnienia sumy ubezpieczenia pojazdów, rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji zapytania ofertowego i konieczności zawarcia nowego rodzaju ubezpieczenia, modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej; zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiany opisane w pkt. 1.1-1.3 będą miały wpływ na wysokość tego wynagrodzenia: proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewyko­rzy­stany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie, wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy musi być ekwiwalentna do jego świadczenia względem Zamawiającego; zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt. 1.1-1.4 nie nastąpi, jeśli Wykonawca zrezygnuje ze wzrostu tego wynagrodzenia. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych udzielenie zamówienia: niezależnie od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychwartości tej zmiany, o ile została przewidziana w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu dokumentach zamówienia, w sytuacji postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować, postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy i warunki te Zamawiający spełnia, opisując szczegółowo możliwość zmian w niniejszym paragrafie; gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w związku z wykonywanym przedmiotem postępo­waniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, o poprawienia parametrów ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o aktualizacji rozwiązań z uwagi ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na postęp technologiczny. usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja – w odniesieniu do zmian opisanych w pkt. 1.3 2-3 - przez drugą Stronę, wraz ze sporządze­niem pisemnego aneksu do umowy. Zmiany Zmiana postanowień umowy wymagają formy pisemnej może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu ubezpiecze­nio­wego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Istotna zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Możliwe zmiany określone w niniej­szej umowie nie mają charakteru zmian istotnych.

ZMIANA UMOWY. 1. Na przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą oraz określenie warunków zmian 1) W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowystopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); b2) zmiany wynagrodzenia umownego: W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o nastąpi zmiana charakterze administracyjnym w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychniniejszej Umowy; c3) zmiana wielkości zakresu W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem technicznych lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa - możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy lub ceny całkowitej brutto; 4) Pozostałe zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku spowodowane następującymi okolicznościami: a) Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z wykonywanym przedmiotem umowySIWZ, z zastrzeżeniem § 15 załącznika nr 5 do SIWZ definiującego Siłę Wyższą, b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o poprawienia parametrów technicznychktórych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ - w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej w pkt 4 możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy. Każda ze Stron Umowy, która poweźmie informację o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyokolicznościach stanowiących podstawę do wprowadzenia stosownych zmian w treści Umowy, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę, przedstawiając propozycję aneksu. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 2. Projekt umowy stanowi integralną cześć niniejszej Specyfikacji i został określony w niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. a) Zmiany osobowe - zmiana terminu wykonania zamówienia osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań ustawie Prawo budowlane lub zaniechania działań innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;. b) zmiany wynagrodzenia umownegorzutujące na termin wykonania umowy: a. możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychczas opóźnienia, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa lub będzie miało wpływ na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenianastępujących obowiązków Zamawiającego: - przekazanie terenu budowy - przekazanie dokumentów budowy b. możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ewentualnie wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na: o - warunki geotechniczne , których nie można było przewidzieć, - szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne, - wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, - działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, - zmiany technologicznedokumentacji projektowej, w szczególnościwykonywanej na wniosek Zamawiającego. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia c) Zmiana sposobu spełniania świadczenia: a. konieczność realizacji zrealizowania przedmiotu zamówienia umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych technicznych lub materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniadokumentacji projektowej w sytuacji, w sytuacji gdy gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź umowy lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie artWzór proponowanej do zawarcia umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. 144 ustStrony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy. 1 pktWszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana zmiany terminu wykonania zamówienia umowy, w sytuacjach wystąpieniaprzypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy: o 1) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, 2) zmiany będące następstwem działań stosunków prawnych, parametrów technicznych obiektów drogowych ograniczających lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek uniemożliwiających transport i komunikację do miejsca wykonywania usług, 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b: 1) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie ustawowej zmiany określonej w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; cumowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona, 2) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachprzypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia którego Wykonawca wskazał na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyetapie składania oferty. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o wyłącznie w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówieniazaistnienia jednej z następujących okoliczności: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne1/ będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: a/ przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; b/ odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c/ konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy, d/ konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 2/ w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3/ zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4/ zmian, w przypadku gdy konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny., 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościWszystkie powyższe postanowienia, o których mowa w ust. 2, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

ZMIANA UMOWY. 1) Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach określonych w pkt 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu-pod rygorem nieważności. 2) Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, b) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia charakterze, w szczególności takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy u producenta, itp. c) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy bądź niemożliwości realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich. d) Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość zamówienia. Na podstawie W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. e) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. f) Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego elementu nie leży już w interesie Zamawiającego bądź występują problemy na rynku z uzyskaniem tego elementu. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tego elementu. g) zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 3) Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachustawy: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;nr rachunku bankowego Wykonawcy, b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjachdanych teleadresowych, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowyZaistnienie okoliczności, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyktórych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychokoliczności, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 144 ust. 1 – Prawa zamówień publicznych. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) przekształcenie Wykonawcy zmiana brzmienia firmy, 2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy 3) zmiana wynagrodzenia umownegow przypadku: 3.1) ustawowej zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towaru i usług – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto), wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 3.2) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interpretacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, będą one wycenione wg następujących zasad: w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego kosztorysu ofertowego, w drugiej kolejności na podstawie średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD,) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. Wycena robót, o których mowa w pkt 3.2) lit. d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczeniazostanie przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególnościprzed rozpoczęciem tych robót. gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniaprzypadku: wstrzymanie robót przez Xxxxxxxxxxxxx, przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w sytuacji dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót - trwające powyżej 7 dni, wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. zjawiska niestandardowe w klimacie polskim trwające powyżej 7 dni – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektową, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin realizacji zadania. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia bądź ze względu będzie równe ilości dni trwania ww. przeszkód. Przeszkody trwające do 7 dni nie będą postawą do przedłużenia terminu wykonania umowy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyktóre Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 1 pkt2 – 11. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachZmiana może obejmować: a1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 2) pominięciu / rezygnacji z jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim); 3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, w tym końcowego terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zamówienia, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć.; 4) zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron umowy związanych z Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; - działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów, w tym instytucji współfinansującej inwestycję) - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą - koniecznością zmiany okresu wykonania robót nieobjętych niniejszą Umową (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy;Umowy. b5) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychSpecjalistów; 6 inną okolicznością prawną, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z jej warunkami; zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji zakresu przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu podlegającego współfinansowaniu w wyniku decyzji instytucji zewnętrznych powodującą zmianę sposobu finansowania odpowiedniego elementu przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu wystawiania dokumentów księgowych dla danego elementu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 144 ust. 1 pktPZP, przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w przypadku: zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 1, wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, potwierdzonych przez Zamawiającego pisemną informacją przekazaną Wykonawcy - wówczas termin wykonania Umowy ulegnie odpowiedniemu przesunięciu, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zmianami formy organizacyjno- prawnej lub struktury organizacyjnej lub przekształceniem Zamawiającego i/ lub jednostek organizacyjnych prokuratury, zmiana organizacji pracy u Zamawiającego, która implikować będzie zmianę zasad wykonywania przedmiotu Umowy, wystąpienia siły wyższej w zakresie dostosowania umowy do zmiany okoliczności spowodowanych siłą wyższą, zmiany wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznychpublicznych w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy. Wynagrodzenie opisane w § 4 ust. 1 i 2 umowy zawartej może ulec zmianie, zgodnie z wybranym wykonawcą ust. 1 pkt. f) w następujących przypadkach: przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług (VAT), wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,poz. 1314), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ustępie 2 pkt a) zmiana terminu wykonania zamówienia ), kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. Wprowadzenie zmian, o których mowa w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; ustępie 2 pkt b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychi c), które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowychzostanie dokonane na wniosek Wykonawcy, która wpływa zawierający uzasadnienie wpływu zmian na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji koszty wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić oraz kalkulację kosztów Wykonawcy uwzględniających wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy. W terminie 7 dni od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o doręczenie wniosku Wykonawcy Zamawiającemu Strony przystąpią do negocjacji w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o celu ustalenia nowych warunków wynagrodzenia. Wszelkie zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościnieważności z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz § 6 ust. 7. Zmiana treści Załączników nr 2, 3 i 4 nie wymaga zmiany Umowy.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej wynika z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychokoliczności, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyUmowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz tj. spowodowanych: 1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologicznetakim zakresie, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w opisie przedmiotu zamówieniacałości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu powstałego na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyskutek działania siły wyższej. 2. Zmiany Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych Usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji, likwidacji komórek organizacyjnych lub ich lokalizacji. 3. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania Usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której wykonywana jest Usługa. 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 2 z miesięcznym wyprzedzeniem. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościw rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy; 2) zmiany danych teleadresowych; 3) zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona usługa, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturach podległych Ministrowi Finansów; 4) zmiany osób wskazanych do kontaktu między stronami.

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. […] przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 144 11 ust. 1 pkt8 pzp, Strony przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu. 2. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychStrony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących przypadkachsytuacjach: a1) zmiana terminu wykonania zamówienia wystąpią opóźnienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b2) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach podatkowychprawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniaWykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, nie dotyczy to sytuacji w której prace będą prowadzone zdalnie. 3. Warunkiem Strony są uprawnione do zmiany jest wystąpienie Umowy w okresie obowiązywania umowy takiej zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przepisach podatkowychnastępujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, która wpływa na obowiązki przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub uprawnienia którejkolwiek technologicznych, niż wskazane w opisie Przedmiotu Umowy, a wynikających ze strony umowy powodując zmniejszeniestwierdzonych wad opisu Przedmiotu Umowy, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychzmiany stanu prawnego w oparciu, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, c2) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem technicznych lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku , 3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyjej postanowieniami. 24. Zmiany umowy wymagają formy Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważnościnieważności w drodze aneksu do Umowy. 5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy poprzez wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi: 1) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji; 2) pojawienie się nowszej technologii wykonania usług pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wystąpią zmiany, które będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust455 PZP. Strony, w granicach dozwolonych przepisami art. 455 ust 1 pkt. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychPZP, Zamawiający przewiduje przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy zmiany zawartej z wybranym wykonawcą Umowy po zaistnieniu okoliczności wskazanych w następujących przypadkachtreści Umowy, a także w szczególności w przypadku: a1) zmiana terminu wykonania zamówienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek faktycznego, 2) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowysiły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b3) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zakresie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Warunkiem Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie Opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie środków czystości opisany w załączniku nr 1, w przypadku, gdy korzystanie przez Wykonawcę ze środków tam opisanych nie jest obiektywnie możliwe lub nie jest wskazane; 5) zmiany zakresu usługi, wynikającej ze zmiany organizacyjnej Zamawiającego. W takiej sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na Strony przystąpią do negocjacji i ustalą zasady zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku zakresu obowiązków Wykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia, z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyzastrzeżeniem ust. 2. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościZamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych Usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ze wynagrodzenie zostanie zmniejszone o nie więcej niż 50 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa § 12 ust. 1, w przypadku: wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji. 3. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania Usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której wykonywana jest Usługa lub zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości wykonania Usług. 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 2 z miesięcznym wyprzedzeniem.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w przypadkach określonych w art. 455 Prawo zamówień publicznych, a także jeżeli nastąpi: 1) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto, 2) zmiana lub rezygnacja z wybranym wykonawcą podwykonawców, o których mowa w § 8, 3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 umowy, na inną przewidzianą w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 5) Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót ( dodatkowych ) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy. 6) Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. z zastrzeżeniem zaistnienia przesłanek określonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zawarcia aneksu do umowy obejmującego wykonanie robót zamiennych i/lub zmiany technologii lub robót dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez strony na zasadach określonych w ust. 1 pkt 5 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowiązany taki aneks zawrzeć niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile wykonanie tych robót nie przekracza jego zdolności technicznej lub zawodowej. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogów określonych w § 16 (odstąpienie od umowy). 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a) konieczności zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu robót, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia. b) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, c) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunięcia, d) wystąpienie robót zamiennych; - przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o takiej okoliczności, - przedłużenie terminu nastąpi o okres czasu, jaki wynika z okoliczności powodujących konieczność jego przedłużenia, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 4. Konieczność lub celowość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6 musi zostać udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy. 5. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 8. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychich wartości, o ile nie są istotne w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyrozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 29. Zmiany Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymagają formy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy zawartej z wybranym wykonawcą w oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1 zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach: a) zmiana terminu 1. wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 2. konieczność wykonania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 pzp lub zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp. 3. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychprzepisów, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia4. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie opóźnień w realizacji przedmiotu uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, 1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy Zamawiający mogą dotyczyć następujących okoliczności: 1. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych, 2. zmiany podwykonawców w sytuacjachtym podwykonawców na zasobach, którychktórych Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie sposobu spełnienia świadczenianie mniejszym niż wymagane w SIWZ, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: 3. wprowadzenie dodatkowego lub nowego personelu Wykonawcy oraz dodatkowego lub nowego podwykonawcy z przyczyn o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny.zakresie nie mniejszym niż 2. Zmiany W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościz przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy. 4. Zmiana 5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający przewiduje, Zamawiający przewiduje w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej zmiany jej postanowień, w tym zmianę terminu i zakresu wykonania przedmiotu, w szczególności w wypadku spełnienia jednego z wybranym wykonawcą w następujących przypadkachwarunków: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowycen surowców i materiałów itp.); b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana terminu, zakresu i/lub sposobu realizacji umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego związane z prowadzeniem badania, w przepisach podatkowychtym w szczególności trudności w rekrutacji pacjentów, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie konieczność wprowadzenia zmian zakresu i/lub sposobu prowadzenia badania, w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa tym wynikające z wprowadzonego na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownychterytorium Polski stanu epidemii wirusa SARS – CoV – 2; c) zmiana wielkości zakresu zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia2. W sytuacji, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze względu na: o zmiany technologicznezłożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta danego towaru, wstrzymania lub wycofania go z obrotu, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dostarczy towar tożsamy, o właściwościach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówieniaofercie. Zachowana pozostaje w tym zakresie cena towaru pierwotnie określona w ofercie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 23. Zmiany Ewentualna zmiana umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościnastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościnieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy PZP oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) opisane w § 1, 2) zmiany lub uzupełnienia umowy w przypadku, gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 4) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego(ych) podwykonawcy(ców), a także zmiana podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców) 5) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) podwykonawcy(com), 6) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, 7) zmiany technologiczne, w szczególności: a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach lub związanych z brakiem dostępności materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie, 8) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów projektanta inwestycji, 9) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych, 10) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 11) zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, 12) zmiany rachunku bankowego, 13) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 14) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy

ZMIANA UMOWY. 1. Na Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychPzp, Zamawiający przewiduje możliwość w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; b. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian postanowień lub uzupełnień w projekcie; e. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); f. skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach- na wniosek Projektanta; 1.2 Zmian kadrowych: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 1.3 w przepisach podatkowychprzypadku zmiany podwykonawcy, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniana którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. Warunkiem zmiany jest wystąpienie 26 ust. 2b, w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany celu wykazania spełniania warunków udziału w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowychpostępowaniu, o których mowa w przypadku art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie mniejszym niż wymagany w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu trakcie postępowania o udzielenie zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej wynika z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowychokoliczności, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyUmowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz tj. spowodowanych: 1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologicznetakim zakresie, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w opisie przedmiotu zamówieniacałości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu powstałego na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyskutek działania siły wyższej. 2. Zmiany Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych Usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji, likwidacji komórek organizacyjnych lub ich lokalizacji. 3. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania Usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której wykonywana jest Usługa. 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 2 z miesięcznym wyprzedzeniem. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościw rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 2) zmiany danych teleadresowych, 3) zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona usługa, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturach podległych Ministrowi Finansów, 4) zmiany osób wskazanych do kontaktu między stronami.

ZMIANA UMOWY. 1Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień, w tym zmianę terminu i zakresu wykonania przedmiotu, w szczególności w wypadku spełnienia jednego z następujących warunków: działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. Na podstawie artwarunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.); zmiany terminu, zakresu i/lub sposobu realizacji umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego związane z prowadzeniem badania klinicznego, w tym w szczególności trudności w rekrutacji pacjentów, konieczność wprowadzenia zmian zakresu i/lub sposobu prowadzenia badania, w tym wynikające z wprowadzonego na terytorium Polski stanu epidemii wirusa SARS – CoV – 2; zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; zmiana umowy o dofinansowanie projektu niekomercyjnego badania klinicznego zawartej przez Zamawiającego z Agencją Badań Medycznych; W sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta placebo, wstrzymania lub wycofania go z obrotu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zaślepi lek i dostarczy towar tożsamy, spełniający warunki określone w SIWZ, o właściwościach nie gorszych niż wskazane w ofercie. 144 Zachowana pozostaje w tym zakresie cena towaru pierwotnie określona w ofercie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 pktokoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń wykonawcy do ich dokonania. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychEwentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; o wskutek wystąpienia jaki wywiera wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY. 1. Na przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I.Zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpieniaumowy jest dopuszczalna: o zmiany będące następstwem działań a)w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: -zmianie parametrów dostarczonego zestawu urządzeń, -rezygnacji z dostawy niektórych elementów zestawu urządzeń, b)w przypadku wstrzymania lub zaniechania działań zawieszenia dostawy przez Zamawiającego; o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; b) zmiany wynagrodzenia umownego: o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówieniac)w przypadku wstrzymania lub zawieszenia usługi przez Zamawiającego d)z powodu siły wyższej. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: o zmiany technologicznerozumie, w szczególności: konieczność szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e)w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem dostawy lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy f)w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a)w przypadku ustawowej zmiany obowiązującego prawa; o zmiana producenta urządzeń stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. III. Inne zmiany a)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy lub wyposażenia; o obniżenia usługi, b)zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku IV.Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z wykonywanym przedmiotem umowy, o poprawienia parametrów technicznych, o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznyobsługą administracyjną organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.