Common use of Náhrada škody Clause in Contracts

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany neodpovídají za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavysmí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodana chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednánípokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazku druhé smluvní strany, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škodyv důsledku porušení závazku druhé smluvní strany, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku). Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranypřekonání okolností vylučujících odpovědnost. Případná náhrada škody bude zaplacena v korunách českých, případně se v jiné měně platné na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě území České republiky v okamžiku vzniku škody. Nedojde- li k plnění Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnostiže se jedná o porušení povinnosti, ke které byl Klient povinenna kterou se vztahuje smluvní pokuta podle článku 17 této Smlouvy, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, to bez konzultace s Poradcemohledu na výši uhrazené smluvní pokuty. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle ZOOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část či poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Díla a všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII. ods. 5 písm. b), pokud ji ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, jeho zástupce nebo pracovníkza ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne. 2. Poradce se povinnosti zprostíCK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, prokáže-liak preukáže, že škodě nemohl zabránit porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené a) cestujúcim, b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani při vynaložení veškerého úsilíodvrátiť, které na něm lze požadovatalebo c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami. 6.2 Jsou-li důvodné obavy3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodavýška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce úmyselne spôsobenú škodu alebo na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informaceškodu spôsobenú z nedbanlivosti. 6.3 Hrozí-li vznik škody5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, nebo již škoda vzniklaalebo na primeranú zľavu podľa čl. VII., Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se nemá vplyv na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnounáhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Odmítne-li pojišťovna plnit a Plnenie CK bude znížené o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisůplnenie podľa osobitných predpisov. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám10.1 Zadavatel je povinen Poskytovatele, jeho zmocněnce, činitele, smluvní zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostía zaměstnance (včetně Zkoušejícího a spoluzkoušejících) chránit, prokáže-liodškodnit a krýt vůči veškerým ztrátám, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilínákladům, které výdajům, závazkům, nárokům, žalobám a škodám vzniklým na něm lze požadovatzákladě poškození zdraví utrpěného Subjektem hodnocení v přímém důsledku užívání Hodnoceného přípravku v průběhu Klinického hodnocení. 6.2 Jsou-li důvodné obavy10.2 Výše uvedený závazek Zadavatele, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodajak je popsán v odstavci 10.1, jsou obě se nepoužije a Zadavatel nebude odpovídat za náhradu škody nebo nákladů, a naopak Poskytovatel se zavazuje Zadavatele chránit, odškodnit a krýt vůči žalobám nebo nárokům jakýmkoli způsobem vyplývajícím nebo vzniklým na základě úmyslného, nezodpovědného nebo nedbalého jednání či opomenutí nebo zanedbání odborné péče ze strany povinny podstoupit kroky Poskytovatele nebo jeho zmocněnců, činitelů, smluvních zástupců či zaměstnanců (včetně Zkoušejícího a jednáníspoluzkoušejících), kterými lze škodě zabránit případně vyplývajících nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce vzniklých na tyto skutečnosti po základě neplnění Protokolu, písemných doporučení a pokynů Zadavatele týkajících se Hodnoceného přípravku nebo požadavků příslušných zákonů a předpisů z jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informacestrany. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat 10.3 Závazek odškodňující strany podle těchto ujednání se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i uplatní pouze v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že druhá Smluvní strana bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o žalobě nebo nedostatkem součinnostinároku o této skutečnosti uvědomí odškodňující stranu, ke které byl Klient povinenumožní jí a jejím právním zástupcům i personálu řešit a řídit procesní obranu vůči takovým nárokům či žalobám, zejména nedostatkem součinnosti včetně předběžného řízení, vlastního řízení či vypořádání, a že odškodňovaná strana při správním této procesní obraně v plném rozsahu spolupracuje a asistuje. Odškodňovaná strana se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu odškodňující strany žádnou takovou žalobu či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemnárok nevypořádá ani nesjedná smír. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu vyplývající z porušení obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za vzniklou škodu rovněž v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-lipřípadě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilípříslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsoubránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujiná sankce, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemplné výši dle Xxxxxxx. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy, zejména nedodržením termínů poskytnutí jednotlivých částí Předmětu plnění, či povinností uložených Poskytovateli dle Nařízení GDPR. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody vzniklé nedodržením jeho závazku vyplývajícím z čl. 3.2 této Smlouvy. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Předmět plnění mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížitjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou2 občanského zákoníku. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je Případná náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Nedojde- li k plnění Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnostiže se jedná o porušení povinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemna kterou se vztahuje smluvní pokuta. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 11.1 Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu podle platných právních předpisů a této Smlouvy. Poskytovatel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, kdy příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Součástí této povinnosti je rovněž povinnost Poskytovatele hradit jakoukoli sankci či pokutu, jež bude na základě porušení povinností Poskytovatele dle této Smlouvy udělena Objednateli. 11.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 11.3 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem či jeho poddodavatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč a spoluúčast Poskytovatele nesmí být vyšší než 10 %. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy nebo pojistky do 7 dnů po uzavření Smlouvy nebo do 10 dnů po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy. 11.4 Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovatchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. 6.2 Jsou11.5 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy, bránila-li důvodné obavyjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nebo prodlení druhé smluvní strany. 11.6 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. 11.7 Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk. 11.8 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase jedná o porušení povinnosti, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat kterou se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemplné výši dle Smlouvy. 6.6 Klient nese škodu11.9 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněpřičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

Náhrada škody. 6.1 6.1. Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 6.2. Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením smlouvy nebo těchto OPDP. 6.3. Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 6.4. Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Pokud Klient Poradci tento postup neumožní, není Poradce povinen nahradit vzniklou škodu. 6.4 6.5. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupojišťovnou . Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti 6.6. Poradce nahradit způsobenou není povinen hradit škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 6.7. Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně. 6.8. Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem. 6.9. Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta. 6.10. Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle ZOOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho částči poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150% z celkové ceny Díla a všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle ZOOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby podpory provozu a Rozvoj s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 100 % nabídkové ceny Poskytovatele pro plnění Veřejné zakázky, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Účelem poskytovaných služeb je předcházet vzniku škody, a pokud škoda vznikne, minimalizovat její rozsah. V případě podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku je účelem poskytovaných služeb dle možností přispět k vyšetření trestného činu či přestupku a dopadení pachatelů. Tyto služby jako takové však nemohou zabránit spáchání trestných činů, přestupků ani vzniku škod a dodavatel nenese odpovědnost za skutečnost, že ke spáchání trestného činu, přestupku nebo ke vzniku škody došlo. Pokud není sjednáno jinak, dodavatel není bezpečnostním poradcem odběratele a neodpovídá tudíž za celkovou bezpečnost střeženého objektu ve větším rozsahu, než stanoví tato smlouva a Směrnice. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu, kterou mu způsobí porušením svých smluvních povinností. Dodavatel není odpovědný za nepřímou škodu (finanční ztrátu, poškození dobrého jména odběratele, apod.), pokud ji nebudou kryty pojištěním dodavatele. Dodavatel je pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou odběrateli v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámjeho činností pojištěn. Odběratel je povinen v případě vzniku škody poskytnout pojišťovně veškerou součinnost potřebnou pro posouzení příčin vzniku škody, jeho zástupce výše škody a následně pro likvidaci pojistné události. Jestliže došlo ke vzniku škody zřejmě v důsledku trestné činnosti, je odběratel povinen podat trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení a činit další úkony ve smyslu příslušných předpisů. Dodavatel mu v této činnosti poskytne potřebnou součinnost. Dodavatel není odpovědný za škodu prokazatelně způsobenou neúplnými nebo pracovníknepřesnými informacemi či pokyny poskytnutými odběratelem nebo z jiných příčin zaviněných odběratelem (případně třetími osobami, za jejichž činnost odpovídá odběratel). Poradce Dodavatel není odpovědný za škodu též v případě, kdy odběratel prokazatelně nesplní své smluvní povinnosti nebo dohodnuté provozní instrukce nebo nezajistí jejich dodržování třetími osobami (nájemci, osobami provádějícími správu či údržbu střeženého objektu apod.). Odběratel vyrozumí dodavatele písemně o vzniku škody (a uplatní tak nárok na náhradu škody) do 5 dnů ode dne, kdy se povinnosti zprostío vzniku škody dozví (nebo ode dne, prokáže-likdy se o něm mohl dozvědět při vynaložení potřebné péče), nejpozději však do 45 dnů od vzniku škody. V případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilípro rozsah škody či z jiných vážných důvodů není možné uvedené termíny dodržet, dohodne s dodavatelem jiný přiměřený termín. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení smluvní povinnosti, které bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ve smyslu § 2006 občanského zákoníku) se jedná o překážky jako např. živelné pohromy, působení jaderných rizik, nečekané změny v klimatických podmínkách, válečné události, mobilizace, vzpoury, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje, krize, sabotáže, stávky, teroristické akty (tj. násilná jednání motivovaná politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), zákonná či podzákonná normativní opatření státu a státních či samosprávných orgánů či úřadů, výluky - přerušení dodávek energií, paliv a komunikačních spojení, neobvyklý a nepředvídatelný nedostatek pracovních sil apod.). Za okolnosti vylučující odpovědnost budou považovány za splnění zákonných podmínek i provozní pochybení způsobená druhou smluvní stranou a poruchy počítačové sítě. Obě smluvní strany však musí učinit opatření, která jsou v jejich možnostech nebo která na něm nich lze spravedlivě požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, aby minimalizovaly hrozící či vzniklé škody. Jestliže plnění závazků dodavatele vyplývajících ze smluvního vztahu bude porušeno, znemožněno, znehodnoceno nebo opožděno okolností vylučující odpovědnost, bude dodavatel zproštěn výkonu svých smluvních povinností na takovou dobu, po kterou bude taková překážka trvat. Dodavatel je v takovém případě povinen neprodleně vyrozumět odběratele o vzniku takové překážky i o jejím zániku, jinak odpovídá za vznik škody. Smluvní strany se dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, při porušení smluvní povinnosti jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodusi navzájem oprávněny vyúčtovat smluvní pokutu, a to v souladu níže uvedených případech: Prokazatelné neobsazení strážního stanoviště bezpečnostním pracovníkem 20.000,- Kč Bezdůvodné opuštění strážního stanoviště bezpečnostním pracovníkem 10.000,- Kč Pozdní nástup bezpečnostního pracovníka do služby 10.000,- Kč Nevybavenost pracovníka mobilním telefonem ve službě 10.000,- Kč Pokud nebyli bezpečnostní pracovníci přezkoušení z pravidel BOZP a PO pověřeným pracovníkem odběratele 10.000,- Kč Výkon ostrahy bezpečnostním pracovníkem pod vlivem alkoholu či jiné návykové nebo psychotropní látky 20.000,- Kč Neoprávněné užívání majetku odběratele 5.000,- Kč Porušení vnitřních předpisů a směrnic odběratele bezpečnostním pracovníkem 5.000,- Kč Neprovedení kontroly osob či vozidel při vjezdu a výjezdu do/z objektu bezpečnostním pracovníkem 5.000,- Kč Neumožnění odběrateli provedení kontrolní činnosti výkonu ostrahy 5.000,- Kč Výdej klíčů neoprávněné osobě bezpečnostním pracovníkem 5.000,- Kč Prokazatelné neprovedení kontrolní obchůzkové činnosti bezpečnostním pracovníkem 5.000,- Kč Nepředání seznamu bezpečnostních pracovníků, neprovedení aktualizace seznamu bezpečnostních pracovníků 5.000,- Kč Prokázaný podíl bezpečnostního pracovníka na trestné činnosti směřující vůči majetku či osobám odběratele 50.000,- Kč Porušení mlčenlivosti 200. 000 Kč Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemvyčíslením smluvní pokuty. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 12.5.1 Smluvní strany nesou povinnost nahradit způsobenou škodu druhé smluvní straně dle platných právních předpisů a této smlouvy. V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se nevyžaduje zavinění Zhotovitele. 12.5.2 Smluvní strany nesou veškeré náklady spojené s úhradou takto vzniklých škod po celou dobu trvání této smlouvy. 12.5.3 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu způsobenou ve smyslu čl. 8.1 této smlouvy. 12.5.4 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinností Zhotovitele, jestliže Objednatel bude nucen opakovat některé činnosti, vykonávané na jeho pokyn třetími osobami (např. celkový dohled nad Implementací díla a řádným chodem jednotlivých fází provádění díla, zajišťovaný třetí osobou na základě smlouvy mezi Objednatelem a touto třetí osobou). Zhotovitel v takovém případě nese veškeré Objednatelem účelně vynaložené náklady na zajištění opakování uvedených činností, ke kterým by nebylo došlo v případě řádného provedení příslušné části díla. 12.5.5 Smluvní strany jsou dále povinny k náhradě škody v rozsahu dle občanskoprávních předpisů. Těmi se dále řídí též okolnosti, vylučující odpovědnost za způsobenou škodu, pokud ji nejsou touto smlouvou v souvislosti souladu s výkonem daňového poradenství způsobil sámobčanskoprávními předpisy modifikovány, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-lia dále určení výše škody. 12.5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství škoda způsobená ve smyslu této smlouvy Objednateli může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvysoce převyšovat povinný rozsah pojištění, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i důsledku vysokých objemů příjmů z činností Objednatele a jejich nevratné ztráty v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že by předmět díla omezil provoz nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemjednotlivé provozní činnosti Objednatele. 6.6 Klient nese škodu12.5.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré jednání osob, které k plnění této smlouvy použil, jakož i za jakost plnění třetích stran, která mu vznikne vinou zatajeníObjednateli dodal či doporučil, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostív rozsahu, v jakém by odpovídal on sám. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněNáhrada škody způsobené nesprávnou informací nebo radou tím není vyloučena.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu7.1 Poskytovatel bude objednateli odpovídat za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy/dílčí smlouvy s tím, pokud ji že poradenské služby a výsledky těchto poradenských služeb musí odpovídat požadavkům sjednaným v této smlouvě/dílčí smlouvě, právním normám a obvyklým požadavkům na poskytovaný druh poradenských služeb. 7.2 Objednatel je oprávněn požadovat na poskytovateli a poskytovatel je povinen poskytnout objednateli náhradu újmy, kterou poskytovatel nebo jím pověřené osoby způsobili objednateli porušením povinností daných touto smlouvou/dílčí smlouvou. Pro náhradu újmy/škody platí ustanoveni § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají i povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). 7.3 Poskytovatel nebude odpovědný za škody vzniklé v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámposkytnutými službami v té míře, jeho zástupce v jaké bylo poskytnutí služeb ovlivněno faktory nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíjevy, které na něm lze nemohly být při uplatnění odborné péče při poskytování služeb poskytovatelem zohledněny nebo pokud budou poskytnuté poradenské služby ovlivněny nepřesnými, neúplnými nebo nesprávnými informacemi či podklady dodanými objednatelem, třetí stranou určenou objednatelem nebo budou pocházet z veřejných zdrojů, jejichž ověření nelze po poskytovateli při uplatnění odborné péče požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy7.4 Bez ohledu na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky maximální a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti celková povinnost poskytovatele nahradit škodu rozhodne soudzpůsobenou v souvislosti s poskytováním poradenských služeb dle této rámcové dohody, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škodypříp. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodůdílčí smlouvy, postupuje nepřesáhne částku rovnající se podle příslušných právních předpisůdvojnásobku ceny sjednané za poskytované poradenské služby v příslušné dílčí smlouvě. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduKaždá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud ji bránila-li jí v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovníkjejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. Poradce 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se povinnosti zprostí, prokáže-lizavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: V případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíbude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3
% z celkové ceny za dílo bez DPH
za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3
% z celkové ceny za dílo bez DPH
za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z celkové ceny za dílo bez DPH
za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné 14
. den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavyje faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. Zhotovitel prohlašuje, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodavšechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), jsou obě k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. Smluvní strany povinny podstoupit kroky a jednánívýslovně sjednávají, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada náhradu škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny vzniklé z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnostiporušení povinnosti, ke které byl Klient povinenkterému se smluvní pokuta vztahuje, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemplné výši. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 1) Obhospodařovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností, vyplývajících ze Smlouvy. Obhospodařovatel neodpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, jež vylučují jeho odpovědnost, zejména neodpovídá za škodu způsobenou organizátorem trhu investičních nástrojů nebo osobou, která vede evidenci zaknihovaných investičních nástrojů nebo osobou, která provádí vypořádání obchodů investičních nástrojů. Obhospodařovatel neodpovídá ani za škodu způsobenou opomenutím nebo jednáním Zákazníka, zejména za škodu vzniklou v důsledku realizace nesprávného nebo nevhodného pokynu Zákazníka, pokud ji Obhospodařovatel upozornil Zákazníka na nesprávnost nebo nevhodnost jeho pokynu. Zákazník potvrzuje, že byl s tímto ustanovením Xxxxxxx dostatečně seznámen a že mu v plném rozsahu porozuměl. 2) Obhospodařovatel neodpovídá za případnou ztrátu, kterou Zákazník utrpí v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámobhospodařovaným majetkem, jeho zástupce pokud není způsobena zanedbáním odborné péče nebo pracovník. Poradce se porušením povinnosti zprostíObhospodařovatele. 3) Zákazník odpovídá Obhospodařovateli za újmu, prokáže-likterá vznikne v důsledku toho, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavyZákazník znemožní provádění obhospodařování majetku a řádné provádění činností podle této Smlouvy. Zákazník se dále zavazuje, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít odškodní Obhospodařovatele za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese každou škodu, která mu vznikne vinou zatajenív důsledku nesprávnosti nebo nepravdivosti jakéhokoliv informace či prohlášení Zákazníka podle této Smlouvy. Zákazník potvrzuje, nesprávnosti či neúplnosti dokladů že byl s tímto ustanovením Xxxxxxx dostatečně seznámen a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněže mu v plném rozsahu porozuměl. 4) Obhospodařovatel nezaručuje Zákazníkovi zhodnocení obhospodařovaného majetku ani míru zhodnocení obhospodařovaného majetku.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Objednatel je povinen nahradit způsobenou škodu v případě ztráty, zničení, znehodnocení, odcizení nebo poškození Validačního zařízení. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle POOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část či poskytovat Komplexní podporu s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám10.1 Zadavatel je povinen Poskytovatele, jeho zmocněnce, činitele, smluvní zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostía zaměstnance (včetně Zkoušejícího a spoluzkoušejících) chránit, prokáže-liodškodnit a krýt vůči veškerým ztrátám, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilínákladům, které výdajům, závazkům, nárokům, žalobám a škodám vzniklým na něm lze požadovatzákladě poškození zdraví utrpěného Subjektem hodnocení v přímém důsledku užívání Hodnoceného přípravku v průběhu Klinického hodnocení. 6.2 Jsou-li důvodné obavy10.2 Výše uvedený závazek Zadavatele, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodajak je popsán v odstavci 10.1, jsou obě se nepoužije a Zadavatel nebude odpovídat za náhradu škody nebo nákladů, a naopak Poskytovatel se zavazuje Zadavatele chránit, odškodnit a krýt vůči žalobám nebo nárokům jakýmkoli způsobem vyplývajícím nebo vzniklým na základě úmyslného, nedbalého jednání či opomenutí nebo zanedbání odborné péče ze strany povinny podstoupit kroky Poskytovatele nebo jeho zmocněnců, činitelů, smluvních zástupců či zaměstnanců (včetně Zkoušejícího a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranyspoluzkoušejících), případně vyplývajících nebo vzniklých na základě neplnění Protokolu, písemných doporučení a pokynů Zadavatele týkajících se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit Hodnoceného přípravku nebo požadavků příslušných zákonů a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny předpisů z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujejich strany, a to v souladu s § 2918 OZse zněním zákona č. Ustanovení věty předchozí 89/2012 Sb., občanský zákoník. 10.3 Závazek odškodňující strany podle těchto ujednání se použije i uplatní pouze v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že druhá Smluvní strana bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o žalobě nebo nedostatkem součinnostinároku o této skutečnosti uvědomí odškodňující stranu, ke které byl Klient povinenumožní jí a jejím právním zástupcům i personálu řešit a řídit procesní obranu vůči takovým nárokům či žalobám, zejména nedostatkem součinnosti včetně předběžného řízení, vlastního řízení či vypořádání, a že odškodňovaná strana při správním této procesní obraně v plném rozsahu spolupracuje a asistuje. Odškodňovaná strana se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu odškodňující strany žádnou takovou žalobu či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemnárok nevypořádá ani nesjedná smír. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liSpolečnost NOACK upozorňuje na to, že škodě nemohl zabránit ani dodávané zboží poskytuje očekávané bezpečnostní a funkční schopnosti pouze při vynaložení veškerého úsilístriktním respektování a naprostém dodržování průmyslových norem, schválených předpisů, bezpečnostních předpisů, návodů k obsluze, podmínek při skladování a přepravě a dalších předpisů, instrukcí a návodů výrobce. Společnost NOACK ručí za škody pouze v případě, že je NOACK způsobila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Rovněž je vyloučena odpovědnost za lehkou nedbalost, náhrada následných škod, jako zejména ztráta obchodního renomé a/nebo obchodních vztahů, ztráty ve výrobě, ztráta dat, majetkové ztráty a nerealizované úspory, úrokové ztráty a škody způsobené nároky třetích stran. To platí i pro ručení za pomocníky při plnění podle § 1313a ABGB (Rakouský obecný občanský zákoník). Ručení je tedy omezeno výhradně na škody, které jsou na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavypředmětu samotné dodávky, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodaa tudíž nezahrnuje následné škody ani tzv. další případy škod. Kromě toho jsou veškeré nároky omezeny příslušnou kupní cenou. Bez ohledu na to však musí kupující (v případě potřeby zkušebním zpracováním nebo jinými vhodnými prostředky) ověřit, jsou obě strany povinny podstoupit kroky zda je dodávané zboží bezchybné a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnostvhodné pro zamýšlený účel použití, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škodypři smíchání nebo zpracování s jinými součástmi. Pokud takovéto přezkoušení zanedbá, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoujakékoli ručení prodávajícího odpadá. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku Ustanovení o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy obsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujinak dohodnutá ustanovení, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije platí i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že je nárok na náhradu škody uplatněn navíc nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení místo nároku ze záruky. Nároky na náhradu škody musí být v případě dalšího vyloučení uplatněny u soudu do 6 měsíců od zjištění škody a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcempůvodce škody. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Dohody. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani při vynaložení veškerého úsilív prodlení s plněním povinností dle této Dohody, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsoubránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu podle platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani při vynaložení veškerého úsilív prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsoubránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduKreditace dle čl. 16 této Smlouvy, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 12.5.1 Smluvní strany nesou povinnost nahradit způsobenou škodu druhé smluvní straně dle platných právních předpisů a této smlouvy. V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se nevyžaduje zavinění Zhotovitele. 12.5.2 Smluvní strany nesou veškeré náklady spojené s úhradou takto vzniklých škod po celou dobu trvání této smlouvy. 12.5.3 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu způsobenou ve smyslu čl. 10.1 této smlouvy. 12.5.4 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinností Zhotovitele, jestliže Objednatel bude nucen opakovat některé činnosti, vykonávané na jeho pokyn třetími osobami (např. celkový dohled nad implementací částí LIS a řádným chodem jednotlivých fází poskytování služeb, zajišťovaný třetí osobou na základě smlouvy mezi Objednatelem a touto třetí osobou). Zhotovitel v takovém případě nese veškeré Objednatelem účelně vynaložené náklady na zajištění opakování uvedených činností, ke kterým by nebylo došlo v případě řádného poskytnutí služeb. 12.5.5 Smluvní strany jsou dále povinny k náhradě škody v rozsahu dle občanskoprávních předpisů. Těmi se dále řídí též okolnosti, vylučující odpovědnost za způsobenou škodu, pokud ji nejsou touto smlouvou v souvislosti souladu s výkonem daňového poradenství způsobil sámobčanskoprávními předpisy modifikovány, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-lia dále určení výše škody. 12.5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství škoda způsobená ve smyslu této smlouvy Objednateli může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvysoce převyšovat povinný rozsah pojištění, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i důsledku vysokých objemů příjmů z činností Objednatele a jejich nevratné ztráty v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že by došlo k omezení provozu nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemjednotlivých provozních činností Objednatele. 6.6 Klient nese škodu12.5.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré jednání osob, které k plnění této smlouvy použil, jakož i za jakost plnění třetích stran, která mu vznikne vinou zatajeníObjednateli dodal či doporučil, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostív rozsahu, v jakém by odpovídal on sám. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněNáhrada škody způsobené nesprávnou informací nebo radou tím není vyloučena.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíZákazník poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se na něm lze požadovat. 6.2 Jsouustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Zákazníka písemně upozornil a Zákazník trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li důvodné obavyjí ve splnění jejích povinností některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase jedná o porušení povinnosti, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat kterou se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 6.1. Účetní/Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s vedením účetnictví. Zpracování mezd a výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Účetní/Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 6.2. Účetní/Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením smlouvy nebo těchto OPDP. 6.3. Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 6.4. Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Účetnímu/Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Pokud Klient Účetnímu/Poradci tento postup neumožní, není Poradce povinen nahradit vzniklou škodu. 6.4 6.5. Náhrada škody je ze strany Účetního/Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupojišťovnou . Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti 6.6. Účetní/Poradce nahradit způsobenou není povinen hradit škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Účetním/Poradcem. 6.6 6.7. Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Účetnímu/Poradci opožděně. 6.8. Účetní/Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Xxxxxxx informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Účetním/Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem. 6.9. Účetní/Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta. 6.10. Účetní/Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Všechny smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Každý Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených příslušnému Poskytovateli dle právního předpisu na ochranu osobních údajů. Každý Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností tohoto Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od jiné smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a tento Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Plnění nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel na straně jedné a každý Poskytovatel na straně druhé se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu upozornit na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Plnění. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro přepočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduNájemce se zavazuje: 1. Uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, pokud ji která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovníkprovozem v období pronájmu pokud nedodrží sjednané podmínky pronájmu. 2. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani nájemce způsobil havárii či jiné poškození vozidla vlastní vinou, zaplatí pronajímateli spoluúčast. 3. Při dopravní nehodě způsobené vinou nájemce, při vynaložení veškerého úsilínezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoliv poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, že nelze uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění zaplatit danou spoluúčast sjednanou v havarijním pojištění vozidla, bylo li sjednáno. 4. Při krádeži pronajatého vozidla, zaplatit pronajímateli danou spoluúčast v pojištění odcizení vozidla, bylo li sjednáno. V případě, že nájemce nepředloží klíče od zcizeného vozidla, hradí celou pořizovací cenu vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, nebo při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla a ušlý zisk. 5. Hradit veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které na něm lze požadovatvznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. 6.2 Jsou-li důvodné obavy6. Při pojistných událostech, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodapři kterých došlo k poškození dalších osob, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient které mají nároky ze zákonného pojištění je přitom nájemce povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informacetuto událost ohlásit pronajímateli. 6.3 Hrozí-li vznik škody7. V případě ztráty klíče od zabezpečovacího zařízení (imobilizér, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podíletzámek řadící páky) uhradit montáž nového zařízení. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji (1) Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámplněním dle této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, náhodné či následné škody. Smluvní strany prohlašují, při zvážení veškerých okolností, které jsou Smluvním stranám známy nebo by jim měly být známy při vynaložení obvyklé péče, že výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 30% Ceny. (2) V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli povinnost provést jakékoli plnění dle této Smlouvy (resp. zadá Zhotoviteli konkrétní pokyn nebo předá věc k jeho zástupce provedení), a Zhotoviteli bude před provedením takového pokynu po předání věci Objednatele zřejmé, že zadání je nesprávné nebo pracovníkchybné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynu, předané věci či chybu v zadání upozornit. Poradce Uvedenou povinnost má též Objednatel vůči Zhotoviteli pro případ, že je Xxxxxxxxxx při plnění předmětu této smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že i přes takové upozornění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (provedení pokynu) dle původního zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna postupovat podle původního zadání. V takovém případě však smluvní strana realizující pokyn (poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které v souvislosti s realizací takového pokynu mohou nastat. (3) Nahrazuje se povinnosti zprostípouze škoda skutečná. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na ztrátách nebo poškození dat nebo škody spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě. (4) Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíjí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. (5) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, které na něm lze požadovatbrání nebo mohou bránit řádnému plnění Smluvní strany dle této Smlouvy. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 15.1. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu podle platných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Pokud jedna smluvní strana zjistí hrozící škodu, pokud ji je povinna o tomto druhou smluvní stranu okamžitě informovat. 15.2. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce důsledku věcně nesprávného nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíjinak chybného zadání, které na něm lze požadovatobdržela od druhé smluvní strany. 6.2 Jsou-li důvodné obavy15.3. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy není žádná ze smluvních stran povinna nahradit jakékoli nepřímé, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nahodilé nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik následné škody, škody způsobené na datech nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvýnosů nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta důsledku porušení smluvní nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemzákonné povinnosti. 6.6 Klient nese škodu15.4. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu škody, která mu vznikne vinou zatajenímůže při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostíto: 15.4.1. Klient nese škodu i tehdyu smluv s pevně stanovenou cenou ve výši celkové ceny Plnění; 15.4.2. u smluv, předá-li doklad Poradci opožděněve kterých není stanovena celková cena Plnění se považuje pro účely tohoto ustanovení za cenu Plnění dle Smlouvy částka, která odpovídá celkové ceně, která by byla zaplacena za takové opakující se Plnění za dobu dvanácti (12) měsíců.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu12.1 Odškodnění za nečerpání Úvěru (zejména v případě nedodržení smluvních ujednání) 12.2 Odškodnění / poplatek za předčasné ukončení (kromě spotřebitelských Úvěrů) V případě předčasného vypovězení Úvěrové smlouvy (s výjimkou smluv o spotřebitelském úvěru, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovníksrov. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížitčlánek 7 odst. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud1), je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese Úvěrovaný povinen uhradit Bance škodu, která mu vznikne vinou zatajeníBance z předčasného ukončení smlouvy vznikla. Pokud Úvěrovanému nenáleží právo výpovědi nebo odstoupení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů může Banka ve výjimečných případech s předčasným úplným nebo částečným splacením Úvěru oproti zaplacení poplatku za předčasné splacení souhlasit. Výši takto vzniklé škody určuje Banka podle v té době existujících podmínek na trhu. Poměrnou část poplatku za zpracování Úvěru Banka nevrací. 12.3 Odškodnění / poplatek za předčasné splacení spotřebitelských Úvěrů V případě předčasného splacení Úvěrové smlouvy (srov. článek 7 odst. 4) je Úvěrovaný povinen uhradit škodu, která Bance předčasným splacením vznikla. Tuto škodu vypočítá Banka podle rámcových podmínek pro výpočet předepsaných v § 15 Zákona o spotřebitelském úvěru. Odškodnění za předčasné splacení nesmí překročit následující částky: - 1 % z předčasně splacené částky, případně, pokud je doba mezi předčasným a písemnostídohodnutým termínem splacením menší než 1 rok, 0,5 % z předčasně splacené částky, - částku úroků, kterou by Úvěrovaný zaplatil v období mezi předčasným a dohodnutým termínem splacení. Klient nese škodu Nárok Banky na odškodnění za předčasné splacení je vyloučen, pokud ke splacení Úvěru dojde v rámci plnění z pojistné smlouvy, která byla uzavřena na základě příslušné povinnosti stanovené v Úvěrové smlouvě, jakož i tehdypři splacení přečerpání nebo pokud bylo splacení provedeno v období, předá-li doklad Poradci opožděněpro které není stanovena pevná úroková sazba.

Náhrada škody. 6.1 6.1. Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovníkzaměstnanec. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 6.2. Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením smlouvy nebo těchto OPDP. 6.3. Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 6.4. Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Pokud Klient Poradci tento postup neumožní, není Poradce povinen nahradit vzniklou škodu. 6.4 6.5. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupojišťovnou . Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody, 6.6. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou není povinen hradit škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 6.7. Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně. 6.8. Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem. 6.9. Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta. 6.10. Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, bránila-li důvodné obavyjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodabez zbytečného odkladu, jsou obě na vzniklé překážky, vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani při vynaložení veškerého úsilív prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsoubránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 1. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. 2. Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze Xxxxxxxxxxx na Objednatele v době, kdy Objednatel převezme dílo od Xxxxxxxxxxx v souladu s podmínkami této smlouvy. 3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, pokud ji která vznikla při realizaci díla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámnebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. Takovou škodou může být mimo jiné zajištění náhradního stravování - dovozu obědů pro cca 700 strávníků, jeho zástupce nebo pracovníkškoda uplatněná nájemcem – klasickým gymnáziem a další škoda způsobená omezením výuky. 5. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liZhotovitel prohlašuje, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, které která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky celou dobu provádění díla až do termínu předání a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodupřevzetí díla, a to v souladu s § 2918 OZdo výše minimálně 30 mil. Ustanovení věty předchozí Kč za jednotlivé plnění. Dále Xxxxxxxxxx prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše minimálně 30 milionů Kč za jednotlivé plnění. Zhotovitel se použije i v případězavazuje, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemže bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 6.6 Klient nese škodu6. Zhotovitel tímto prohlašuje, která mu vznikne vinou zatajeníže je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace Objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, nesprávnosti a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit Objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněsankce zůstávají nedotčeny.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduNájemce je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady spojené s likvidací škody, pokud ji která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámjeho provozem v období pronájmu, pokud nedodržel sjednané všeobecné podmínky. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho zástupce vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo pracovníkpři jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství na které lze uplatnit havarijní pojištění, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění nájemce, zaplatit spoluúčast 5% min. Poradce se však 5.000,- Kč . Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 5% z aktuální tržní ceny vozidla včetně veškeré výbavy a příslušenství. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli aktuální tržní cenu vozidla včetně výbavy a příslušenství. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli, pokud to zákon stanovuje, policii ČR, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti zprostí, prokáže-libude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilínájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, budou uhrazeny do 14-ti dnů po jejich vyčíslení. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, omamných a nebo psychotropních látek. Nájemce podpisem smlouvy bere na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavyvědomí, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodaveškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, jsou obě strany povinny podstoupit kroky stížnosti a jednánípřipomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informaceči předávacím protokolu. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle právního předpisu na ochranu osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část či poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Díla a všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduDopravce odpovídá zákazníkovi za škody, pokud ji které mu způsobí v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámposkytováním služeb dle dílčí smlouvy o přepravě. Dopravce se zavazuje zákazníkovi nahradit takto vzniklou škodu nejpozději do 21 dní ode dne, jeho zástupce nebo pracovníkkdy obdrží písemnou výzvu zákazníka k její úhradě včetně uvedení důvodu vzniku a výše této škody. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani bude zákazníkovi uložena pokuta ze strany úřadů dotčených v rámci poskytování služeb při vynaložení veškerého úsilípřípravě nebo realizaci přepravy zboží, která je předmětem dílčí smlouvy o přepravě, je příslušný dopravce povinen tuto částku jako vzniklou škodu zákazníkovi nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí zákazníka nebo pokud na možné porušení předpisů dopravce zákazníka předem písemně neupozornil. Dopravce se zavazuje zákazníkovi či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v čl. VII této smlouvy uvedené poškodí, uhradit veškeré škody tímto porušením způsobené. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti nebo jiné povinnosti v čl. VII této smlouvy uvedené ze strany poddodavatele nebo člena týmu dopravce, je zákazníkovi za toto porušení odpovědný v plném rozsahu dopravce. Smluvní strany nejsou odpovědny za následky vzniklé z příčiny působení vyšší moci za podmínek sjednaných v této smlouvě. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí takové na vůli obou stran nezávislé okolnosti, které mají vliv na něm lze požadovatpráva a povinnosti smluvních stran obsažené v této smlouvě (např. války, živelné události, stávky, občanské nepokoje, opatření úředních orgánů apod. 6.2 Jsou). V případě zásahu působení vyšší moci učiní ten, na jehož straně vznikla překážka splnění závazku, veškeré nutné kroky, které povedou k obnovení normální činnosti podle této smlouvy v čase co možná nejkratším, s ohledem na okolnosti, které zábranu způsobily. Nastane-li důvodné obavyokolnost vyšší moci, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodapodnikne ta smluvní strana, jsou obě strany povinny podstoupit kroky jíž brání okolnosti vyšší moci ve splnění smluvních závazků, veškeré kroky, které po ní lze rozumně požadovat a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit které povedou k obnově normální činnosti a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to splnění závazků v souladu s § 2918 OZtouto smlouvou, a neprodleně oznámí smluvním partnerům okolnost působení vyšší moci i její rozsah a důsledky pro plnění závazku či povinnosti a bude se řídit pokyny smluvního partnera. Ustanovení věty předchozí se použije i Jinak odpovídá v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení celém rozsahu za škodu vzniklou porušením smluvních závazků a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, povinností bez konzultace s Poradcemohledu na okolnost vyšší moci. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Smlouvy a Dílčí smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy, Dílčí smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle ZOOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Plnění nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy či Dílčí smlouvy, bránila-li důvodné obavyjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění jejich povinností. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Smluvní strany se dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce omezují právo na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik náhradu škody, nebo již škoda vzniklakterá může při Plnění dle této Smlouvy a Dílčích smluv jedné smluvní straně vzniknout, Klient a to na celkovou částku odpovídající 150 % z nejvyšší celkové ceny Díla a Služeb po celou dobu trvání této Smlouvy, jak je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnouvyjádřena v nabídce Poskytovatele v rámci Veřejné zakázky. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Nedojde- li k plnění Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle POOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část či poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Díla a všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 6.1. Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 6.2. Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením smlouvy nebo těchto OPDP. 6.3. Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace.zjištění 6.3 6.4. Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Pokud Klient Poradci tento postup neumožní, není Poradce povinen nahradit vzniklou škodu. 6.4 6.5. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupojišťovnou . Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti 6.6. Poradce nahradit způsobenou není povinen hradit škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 6.7. Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně. 6.8. Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem. 6.9. Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta. 6.10. Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Rámcové dohody. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Rámcové dohody anebo Dílčí smlouvy či povinností uložených Poskytovateli právními předpisy. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Rámcové dohody anebo Dílčí smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Rámcové dohody anebo Dílčí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují kvyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce důsledku věcně nesprávného nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíjinak chybného zadání, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavyobdržela od druhé smluvní strany. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nahodilé nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik následné škody, škody způsobené na datech nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvýnosu nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v souladu s § 2918 OZdůsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti. Ustanovení věty předchozí se použije i v případěÚčastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Zhotovitele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat Objednatele, případná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub Zhotovitele. Jakékoli nároky na náhradu škody je Objednatel oprávněn u dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnostipo vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, ke vedle případu stanovených příslušným zákonem, za porušení závazku způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníku, které byl Klient povinennebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemresp. Jsou objektivně neodvratitelnou náhodou. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle nařízení GDPR. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby dle této Smlouvy s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu1. Dopravce odpovídá zákazníkovi za škody, pokud ji které mu způsobí v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámposkytováním služeb dle dílčí smlouvy o přepravě. Dopravce se zavazuje zákazníkovi nahradit takto vzniklou škodu nejpozději do 21 dní ode dne, jeho zástupce nebo pracovníkkdy obdrží písemnou výzvu zákazníka k její úhradě včetně uvedení důvodu vzniku a výše této škody. 2. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani bude zákazníkovi uložena pokuta ze strany úřadů dotčených v rámci poskytování služeb při vynaložení veškerého úsilípřípravě nebo realizaci přepravy zboží, která je předmětem dílčí smlouvy o přepravě, je příslušný dopravce povinen tuto částku jako vzniklou škodu zákazníkovi nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí zákazníka nebo pokud na možné porušení předpisů dopravce zákazníka předem písemně neupozornil. 3. Dopravce se zavazuje zákazníkovi či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v čl. VII této smlouvy uvedené poškodí, uhradit veškeré škody tímto porušením způsobené. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti nebo jiné povinnosti v čl. VII této smlouvy uvedené ze strany subdodavatele nebo člena týmu dopravce, je zákazníkovi za toto porušení odpovědný v plném rozsahu dopravce. 4. Smluvní strany nejsou odpovědny za následky vzniklé z příčiny působení vyšší moci za podmínek sjednaných v této smlouvě. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí takové na vůli obou stran nezávislé okolnosti, které mají vliv na něm lze požadovatpráva a povinnosti smluvních stran obsažené v této smlouvě (např. války, živelné události, stávky, občanské nepokoje, opatření úředních orgánů apod.). V případě zásahu působení vyšší moci učiní ten, na jehož straně vznikla překážka splnění závazku, veškeré nutné kroky, které povedou k obnovení normální činnosti podle této smlouvy v čase co možná nejkratším, s ohledem na okolnosti, které zábranu způsobily. 6.2 Jsou5. Nastane-li důvodné obavyokolnost vyšší moci, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodapodnikne ta smluvní strana, jsou obě strany povinny podstoupit kroky jíž brání okolnosti vyšší moci ve splnění smluvních závazků, veškeré kroky, které po ní lze rozumně požadovat a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit které povedou k obnově normální činnosti a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to splnění závazků v souladu s § 2918 OZtouto smlouvou, a neprodleně oznámí smluvním partnerům okolnost působení vyšší moci i její rozsah a důsledky pro plnění závazku či povinnosti a bude se řídit pokyny smluvního partnera. Ustanovení věty předchozí se použije i Jinak odpovídá v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení celém rozsahu za škodu vzniklou porušením smluvních závazků a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, povinností bez konzultace s Poradcemohledu na okolnost vyšší moci. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 12.5.1 Smluvní strany nesou povinnost nahradit způsobenou škodu druhé smluvní straně dle platných právních předpisů a této smlouvy. V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se nevyžaduje zavinění Zhotovitele. 12.5.2 Smluvní strany nesou veškeré náklady spojené s úhradou takto vzniklých škod po celou dobu trvání této smlouvy. 12.5.3 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu způsobenou ve smyslu čl. 10.1 této smlouvy. 12.5.4 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinností Zhotovitele, jestliže Objednatel bude nucen opakovat některé činnosti, vykonávané na jeho pokyn třetími osobami (např. celkový dohled nad implementací částí IS a řádným chodem jednotlivých fází poskytování služeb, zajišťovaný třetí osobou na základě smlouvy mezi Objednatelem a touto třetí osobou). Zhotovitel v takovém případě nese veškeré Objednatelem účelně vynaložené náklady na zajištění opakování uvedených činností, ke kterým by nebylo došlo v případě řádného poskytnutí služeb. 12.5.5 Smluvní strany jsou dále povinny k náhradě škody v rozsahu dle občanskoprávních předpisů. Těmi se dále řídí též okolnosti, vylučující odpovědnost za způsobenou škodu, pokud ji nejsou touto smlouvou v souvislosti souladu s výkonem daňového poradenství způsobil sámobčanskoprávními předpisy modifikovány, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-lia dále určení výše škody. 12.5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství škoda způsobená ve smyslu této smlouvy Objednateli může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvysoce převyšovat povinný rozsah pojištění, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i důsledku vysokých objemů příjmů z činností Objednatele a jejich nevratné ztráty v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že by došlo k omezení provozu nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemjednotlivých provozních činností Objednatele. 6.6 Klient nese škodu12.5.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré jednání osob, které k plnění této smlouvy použil, jakož i za jakost plnění třetích stran, která mu vznikne vinou zatajeníObjednateli dodal či doporučil, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostív rozsahu, v jakém by odpovídal on sám. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněNáhrada škody způsobené nesprávnou informací nebo radou tím není vyloučena. 12.5.8 Horní limitace náhrady škody je stanovena v hodnotě 50.000.000,- Kč.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi XV.1 Společnost ERTL GLAS odpovídá pouze za újmu na jmění (škodu), která Zákazníkovi vznikla tím, že společnost ERTL GLAS porušila své povinnosti hrubou nedbalostí či úmyslně. Odpovědnost společnosti XXXX GLAS za škodu v případě zavinění formou jiné než hrubé nedbalosti nebo bez zavinění je vyloučena. Ostatní nároky Zákazníka, zejména nároky na náhradu nemajetkové újmy nebo jakékoli další újmy, jsou vyloučeny, ledaže vyloučení takových nároků zakazují aplikovatelná ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit. XV.2 Předměty dodávek dodávané společností ERTL GLAS poskytují jen takovou jistotu, kterou lze vzhledem ke schvalovacím předpisům, provozním návodům a návodům k obsluze, předpisům výrobce a k dalším upozorněním běžně očekávat. Má-li Zákazník pochybnosti o bezpečnosti použití předmětu dodávky určitým způsobem nebo hodlá- li Zákazník použít předmět dodávky způsobem, který není obvyklý, je povinen v rámci své prevenční povinnosti konzultovat zamýšlené užití s ERTL GLAS. Zákazník je rovněž povinen předem písemně oznámit společnosti ERTL GLAS zamýšlené změny na předmětu dodávky nebo na způsobu jeho užívání a umožnit pověřené osobě ze společnosti ERTL GLAS provést šetření v libovolném rozsahu, jinak Zákazník ztrácí veškeré nároky z odpovědnosti za vady či z odpovědnosti za škodu vůči XXXX GLAS. Provedení šetření může ERTL GLAS zpoplatnit. XV.3 Pokud to nevylučují aplikovatelná ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit, jsou veškeré nároky na náhradu škody vůči ERTL GLAS limitovány co do výše hodnotou poškozeného předmětu, a pokud to není přípustné, pak fakturovanou cenou, a pokud ani toto není přípustné, pak výší skutečné škody s vyloučením ušlého zisku, náhrady následné škody, nepřímé škody, škody vzniknuvší třetí osobě, jakož i náhrady nepředvídatelné škody. Vždy a v každém případě a za všech okolností je náhrada škody limitována výší pojistného plnění sjednaného společností ERTL GLAS pro případ vzniku odpovědnosti za škodu. To neplatí, pokud ji se jedná o škodu způsobenou úmyslně. XV.4 Pokud to nevylučují aplikovatelná ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit, je vyloučena náhrada následných škod, finančních škod nebo náhrada neuskutečněných úspor. Dále je vyloučena náhrada ušlých úroků a náhrada škody z nároků třetích osob vůči Zákazníkovi. Vyloučena je také náhrada škody v případech, kdy Zákazník požádá XXXX GLAS, aby do předmětu dodávky byl namontován či použit výrobek ERTL GLAS nebo součástka jiná než vyrobená společností ERTL GLAS. XV.5 Pokud Zákazník plnil třetí osobě náhradu škody v souvislosti s výkonem daňového poradenství produktem dodaným společností ERTL GLAS, je jeho postih vůči XXXX GLAS vyloučen, ledaže škoda vznikla úmyslným jednáním ze strany ERTL GLAS nebo hrubou nedbalostí ERTL GLAS. V každém případě je vyloučen postih, pokud byla škoda hrazena z pojištění sjednaného Zákazníkem, ledaže ERTL GLAS způsobil sámškodu úmyslně. XV.6 Pokud byl předmět dodávky zhotoven společností ERTL GLAS na základě konstrukčních pokynů, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostívýkresů či modelů od Zákazníka, prokáže-lineodpovídá ERTL GLAS za správnost konstrukce, ale pouze za to, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to zhotovení proběhlo v souladu s § 2918 OZpokyny Zákazníka. Ustanovení věty předchozí Stejně tak, pokud byl předmět dodávky zhotoven z materiálu Zákazníka, neodpovídá ERTL GLAS za vlastnosti materiálu a jeho vhodnost, ale pouze za opracování v souladu se použije Smlouvou. XV.7 V případě, že Zákazník poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy, jakož i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnostikdy je vůči XXXX GLAS uplatněn nárok třetí osobou v důsledku škody způsobené produkty, ke které byl Klient povinenuvedl Zákazník na trh, zejména nedostatkem součinnosti při správním je Zákazník povinen bez ohledu na své zavinění nahradit společnosti ERTL GLAS jakoukoli újmu či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajeníjí takto vznikla (včetně veškerých procesních nákladů a nákladů na právní zastoupení), nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese pokud se nejedná o škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděnězpůsobenou společností ERTL GLAS.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíZákazník poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se na něm lze požadovat. 6.2 Jsouustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Zákazníka písemně upozornil a Zákazník trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li důvodné obavyjí ve splnění jejích povinností některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase jedná o porušení povinnosti, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat kterou se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle nařízení GDPR. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat všechny části Předmětu plnění dle této Smlouvy s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 200 % z celkové částky za Bezpečnostní testování poskytované po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi XI.3.1. Příjemce odpovídá Poskytovateli i třetím osobám za veškerou škodu, pokud ji která Poskytovateli či třetím osobám vznikne v důsledku porušení jakýchkoli povinností Příjemce stanovených mu Smlouvou, resp. v důsledku toho, že jakoukoli povinnost dle Smxxxxx xesplnil řádně a včas. Příjemce dále odpovídá Poskytovateli i třetím osobám za veškerou škodu, která Poskytovateli či třetím osobám vznikne v důsledku neúplných, nesprávných či nepravdivých skutečností uvedených v jakýchkoli dokumentech, zejména v předávacím protokolu. XI.3.2. Není-li Smlouvou stanoveno jinak (zejména sub VII.), Příjemce odpovídá v plném rozsahu také za škodu, jež vznikla na Předmětu, na prostorách, v nichž byl Předmět umístěn, a/nebo na věcech s Předmětem spojených, v něm umístěných, a/nebo na životním prostředí, a/nebo na životě či zdraví lidí, apod. XI.3.3. Příjemce je povinen každou škodu hradit Poskytovateli v penězích, nesdělí-li Poskytovatel v konkrétním případě Příjemci písemně, že trvá na náhradě škody formou uvedení do původního stavu. XI.3.4. Poskytovatel neodpovídá Příjemci za žádnou škodu vzniklou mu na Předmětu nebo v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámním, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnostledaže by škoda byla způsobena úmyslným zaviněním Poskytovatele, zejména veškeré související podklady pak: a) Poskytovatel neodpovídá, ani neručí za jakékoliv škody vzniklé z důvodu vadné či opožděné dodávky, fungování Předmětu (provozní rizika) a informace.za jeho technické vady. Příjemce nemá vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody a ušlého zisku vzniklých z vad Předmětu a ani na úhradu nákladů vzniklých jejich odstraňováním; 6.3 Hrozí-li vznik škodyb) v případě financování Předmětu obsahujícího jakákoliv data, zejména elektronické povahy, Poskytovatel neodpovídá za jejich ochranu a užití a neodpovídá, ani neručí za jakékoliv škody vzniklé z důvodu jejich nedostatečné ochrany nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujejich neoprávněného užití či v souvislosti s nimi, a to ani v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcempřípadě předčasného ukončení Smlouvy. 6.6 Klient nese škoduXI.3.5. Poskytovatel neodpovídá Příjemci za žádnou škodu vzniklou mu v souvislosti s jakýmkoli právem Poskytovatele dle Smlouvy, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděnějeho uplatněním a/nebo předčasným ukončením Smlouvy ze strany Poskytovatele.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Uživatel je tak povinen zejména předejít ztrátě dat pravidelným zálohováním veškerých dat. Systém připraví ve stanoveném intervalu soubory k archivaci. Archivaci zajistí Uživatel. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce důsledku věcně nesprávného nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíjinak chybného písemného zadání, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsouobdržela od druhé strany, nemohla-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížits přihlédnutím ke své odbornosti chybné zadání zjistit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient Dodavatel je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranyzaplatit Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % bez DPH z ceny Implementačních služeb uvedených v příloze č. 2, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je odst. 2, v bodech 1.1 až 1.2 za každý započatý den prodlení ode dne akceptace Implementačních služeb sjednaného v příloze č. 5 Smlouvy. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněnými zásahy do programového vybavení OKbase ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnouUživatele nebo třetích osob, popř. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to jeho užíváním jinak než v souladu s § 2918 OZtouto Smlouvou. Ustanovení věty předchozí Smluvní strany se použije i shodují v případětom, že celková odpovědnost Dodavatele za nároky vzniklé nedodržením podmínek Smlouvy nebo jinak s ní související se řídí občanským zákoníkem. Nestanoví-li Smlouva jinak, nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči. Dohodou stran se celková výše náhrady škody omezuje částkou odpovídající celkové ceně dle přílohy č. 2 a č. 3. Jakékoli nároky na náhradu škody je Uživatel oprávněn u Dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události Dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemvzniku škodné události se vztahující. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavysmí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodana chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednánípokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazku druhé smluvní strany, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škodyv důsledku porušení závazku druhé smluvní strany, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 374 obchodního zákoníku). Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupřekonání okolností vylučujících odpovědnost. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je Případná náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Nedojde- li k plnění Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduKreditace dle čl. 16 této Smlouvy, a to v souladu bez ohledu na výši uhrazené smluvní pokuty. Celková výše náhrady škody, kterou bude smluvní strana povinna uhradit, ovšem nepřekročí částku uvedenou v čl. 15.7.1 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že odpovědnost každé ze smluvních stran za škody vzniklé v souvislosti s § 2918 OZtouto Smlouvou podléhá následujícím omezením: úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy, může činit maximálně částku rovnající se celkové částce za poskytování Služeb po dobu účinnosti Smlouvy dle čl. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem8.4 této Smlouvy. Při stanovení rozsahu odpovědnosti je nezbytné zohlednit případný podíl druhé smluvní strany na vzniku škody. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduIV. 1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, pokud ji zejména ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovattéto smlouvě. 6.2 Jsou-li důvodné obavyIV. 2 Dodavatel nahradí zákazníkovi výlučně skutečnou škodu z titulu odcizení, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodaztráty, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednánípoškození, kterými lze škodě zabránit zničení přepravované zásilky nebo ji snížitjejí části v průběhu celé jednotlivé přepravy, to je od okamžiku převzetí zásilky dodavatelem až do jejího vydání příjemci. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik Rozsah celkové náhrady škody, nebo již škoda vzniklaje omezen na škodu vzniklou na zásilce pouze do hodnoty přepravní kategorie podle bodu I. 4 této smlouvy a za škodu vzniklou na jednom dále nedělitelném obalu pouze do částky uvedené v bodě I. 5 této smlouvy. Dodavatel je odpovědný za škodu na přepravované zásilce v rozsahu, Klient jaký je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranyuveden v pojistném certifikátu, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace který tvoří přílohu této smlouvy. V případě pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit poskytne dodavatel zákazníkovi celou prokazatelnou výši plnění uvedenou v dokumentaci o výši škody a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k v písemném požadavku na plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduod zákazníka dodavateli, a to ihned po poskytnutí plnění pojišťovnou dodavatele. IV. 3 Dodavatel se zavazuje být pro účely předmětu plnění po celou dobu trvání této smlouvy řádně pojištěn. Dodavatel během trvání této smlouvy bez souhlasu zákazníka neukončí ani podstatným způsobem nezmění rozsah této své pojistné smlouvy. IV. 4 Dodavatel neodpovídá zákazníkovi za škodu, vzniklou výhradně v souladu s § 2918 OZdůsledku nesouladu zákazníkem deklarované přepravní kategorie se skutečností. IV. Ustanovení věty předchozí se použije i 5 Dodavatel neodpovídá za škodu na přepravované zásilce vzniklou v případěprůběhu přepravy, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta zákazníkem nebo nedostatkem součinnostiosobou jednající jménem zákazníka, ke které byl Klient povinena to jak úmyslně (např. trestným činem), zejména nedostatkem tak nedbalostně (např. nedodržením bezpečnostních podmínek a pokynů dodavatele). Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou neposkytnutím potřebné součinnosti při správním či soudním řízení převzetí a předání zásilky. Dodavatel neodpovídá za nepřímou škodu (ztrátu trhu, výnosů, škoda způsobená přerušením provozu podniku nebo jiné výdělečné činnosti zákazníka), ušlý zisk, poškození dobrého jména zákazníka, ani jiné následné a nepřímé škody, pokud nebudou kryty jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcempojištěním. 6.6 Klient nese škoduIV. 6 Zákazník vyrozumí dodavatele písemně o vzniku škody a uplatní tak nárok na náhradu škody do 5 dnů ode dne, která mu vznikne vinou zatajeníkdy se o vzniku škody dozví (nebo ode dne, nesprávnosti kdy se o něm mohl dozvědět při vynaložení potřebné péče), nejpozději však do 20 dnů od vzniku škody, jinak ztrácí nárok na její náhradu. Zákazník je při uplatnění náhrady škody povinen prokázat, že ke škodě došlo v průběhu přepravy, tj. že byl z jeho strany dodržen postup uvedený v Příloze č. 3. IV. 7 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení smluvních povinností, které bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se jedná o překážky jako např. živelné pohromy, působení jaderných rizik, nečekané změny v klimatických podmínkách, válečné události, mobilizace, vzpoury, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje, krize, sabotáže, stávky, teroristické činy (tj. násilná jednání motivovaná např. politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), zákonná či neúplnosti dokladů podzákonná normativní opatření státu a písemnostístátních či samosprávných orgánů či úřadů, výluky – přerušení dodávek energií, paliv a komunikačních spojení, neobvyklý a nepředvídatelný nedostatek pracovních sil apod.). Klient nese škodu Za okolnosti vylučující odpovědnost budou považovány při splnění zákonných podmínek, i tehdyprovozní pochybení způsobená druhou smluvní stranou. IV. 8 Jestliže plnění závazků dodavatele vyplývajících ze smluvního vztahu bude porušeno, předá-li doklad Poradci opožděněznemožněno, znehodnoceno nebo opožděno okolností vylučující odpovědnost, bude dodavatel zproštěn výkonu svých smluvních povinností na takovou dobu, po kterou bude taková překážka trvat. Dodavatel je v takovém případě povinen podle možností vyrozumět neprodleně zákazníka o vzniku takové překážky i o jejím zániku. IV. 9 Dodavatel a zákazník si vzájemně odpovídají za škody, které by druhé smluvní straně vznikly prokazatelným únikem informací specifikovaných v čl. VI. 1 smlouvy.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, bránila-li důvodné obavyjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě resp. Dílčí smlouvy. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Dodavatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy. Dodavatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Dodavatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost dodat plnění nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li k plnění to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby oprávněné smluvní strany v konkrétním případě. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník1. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíúdaje, na jejichž základě byly Dalšímu účastníkovi poskytnuty finanční prostředky, byly neúplné nebo nepravdivé, může být zahájeno řízení o jejich vymáhání Příjemcem. 2. V případě, že v důsledku porušení povinností Dalšího účastníka, které vyplývají z právních předpisů, ze Zadávací dokumentace, Xxxxxxx s poskytovatelem nebo této Smlouvy, bude Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli jakoukoli částku (zejména smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody), popř. bude povinen vrátit Poskytovateli poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, je Další účastník povinen uhradit Příjemci finanční prostředky ve výši odpovídající částce, kterou Příjemce uhradil a/nebo vrátil Poskytovateli, a to ve lhůtě 30 (slovy „třiceti") dnů od doručení výzvy k úhradě částky ze strany Příjemce. Tím není dotčen nárok Příjemce na něm lze požadovatnáhradu škody v plné výši. 6.2 Jsou-li důvodné obavy3. Pokud Další účastník poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. IV. odst. 1 písm. h) až o) této Smlouvy, nebo pokud v důsledku porušení povinností Dalším účastníkem dojde k porušení povinností uvedených v čl. XVI. odst. 2 Smlouvy s poskytovatelem Příjemcem vůči Poskytovateli (např. nesplnění povinnosti dodat dílčí zprávu o řešení části projektu, nesplnění povinnosti uvést v rámci dílčích zpráv výlučně pravdivé, úplné a nezkreslené údaje), ujednávají smluvní strany výslovně, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodatakové jednání bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu§ 44 rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a bude mít důsledky analogické důsledkům v tomto zákonném ustanovení uvedeným. V takovém případě bude Další účastník postupovat v souladu s§ 44 a§ 44a zákona č. 218/2000 Sb., jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit o rozpočtových pravidlech a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soudzměně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních ve znění pozdějších předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu4. Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že Příjemce je dále oprávněn v případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S'' dle Xxxxxxx s poskytovatelem výhradně z důvodů způsobených na straně Dalšího účastníka je Příjemce oprávněn požadovat po Dalším účastníkovi vrácení dotace podle míry nesplnění zadání Dalším účastníkem, a to v souladu s § 2918 OZaž do výše 100% čerpané účelové podpory Dalšího účastníka za celou dobu řešení Projektu. Ustanovení věty předchozí se použije i v případěPokud bude z výše uvedených důvodů Příjemci udělena sankce, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta je Další účastník povinen na písemnou výzvu Příjemce vrátit poskytnutou účelovou podporu (nebo nedostatkem součinnostijejí část) zpět Příjemci, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemto nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu12.1 Partner se při plnění Xxxxxxx a VOP zavazuje postupovat tak, pokud ji aby v důsledku jednání Partnera nevznikla MALLu škoda ani jiná újma, včetně zejména újmy na dobrém jménu a pověsti MALLu ve vztahu k Zákazníkům i dalším třetím osobám. Partner je povinen odškodnit MALL vůči všem nárokům třetích stran včetně orgánů státní správy vzniklým v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámporušením Smlouvy nebo obecně závazných předpisů týkajících se Zboží a jeho prodeje, jeho zástupce zejména, avšak nikoli pouze, pokud Zboží nebude splňovat požadavky kladené závaznými právními předpisy na Zboží v dané zemi nebo pracovníkpokud Zboží nebo prodej Zboží bude porušovat práva třetích osob, zejména např. Poradce v důsledku porušení předpisů týkajících se povinnosti zprostípráv k patentům, prokáže-liprůmyslovým vzorům, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíochranným známkám, předpisů týkajících se nekalé soutěže, autorských práv, obecných technických norem a předpisů na ochranu spotřebitele a ochrany života a zdraví třetích osob. Partner je zároveň povinen uhradit náklady, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit MALLu vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených závazků Partnera nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujiným porušením povinností Partnera, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v zejména, ale nikoli pouze, náklady právního zastoupení. 12.2 V případě, pokud byla že MALLu vznikne škoda způsobena jednáním Klienta např. udělením pokuty nebo nedostatkem součinnostijiné sankce správním nebo jiným orgánem, ke přičemž na tuto škodu bude mít vliv více subjektů, které byl Klient povinenjsou za porušení právní povinnosti odpovědné, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení je na MALLu, aby rozhodl, v jakém poměru tuto škodu mezi Partnera a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemdalší subjekty rozdělí. 6.6 Klient nese škodu12.3 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat mimo jiné škodu (např. za svoz Zboží z místa určeného doručení), která mu vznikne vinou zatajenípokud Partner Zboží doručí, nesprávnosti ač je Objednávka Zboží v Elektronické správě Zboží/Objednávek před odesláním stornována (před stavem shipped). 12.4 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat paušální náhradu nákladů ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) při svozu elektroodpadu od Zákazníka, pokud je rovněž Zboží elektroodpadem a Zákazník po MALLu požaduje svoz starého elektrospotřebiče za Zboží. 12.5 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat spoluúčast ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) bez DPH, případně peněžitý ekvivalent dle sídla MALLu, při pozdním doručení Zboží Zákazníkovi Přepravcem, pokud toto pozdní doručení bude Zákazníkovi MALLem kompenzováno dárkovým/slevovým kupónem/poukazem. 12.6 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat spoluúčast ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) bez DPH, případně peněžitý ekvivalent dle sídla MALLu, při pozdním předání Zboží k MALL Delivery, pokud pozdní doručení bude Zákazníkovi MALLem kompenzováno dárkovým/slevovým kupónem/poukazem. 12.7 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat paušální náhradu nákladů ve výši 490 Kč (slovy: čtyři sta devadesát korun českých), pokud Partner do Elektronické správy Zboží/Objednávek uvede nesprávné údaje (např. DPH) a MALL tyto údaje opraví např. v daňových dokladech pro Zákazníka. MALL je oprávněn tuto paušální náhradu nákladů po Partnerovi požadovat při každé jednotlivé opravě každého jednoho daňového dokladu či neúplnosti dokladů jiného účetního dokladu pro Zákazníka. 12.8 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat paušální náhradu nákladů až do výše 500 Kč (slovy: pět set korun českých), pokud Partner do Elektronické správy Zboží/Objednávek uvede nesprávné údaje (např. cenové) a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněMALL následně Zákazníkovi vykompenzuje dárkovým/slevovým kupónem/poukazem zrušenou objednávku. 12.9 Při uzavření Smlouvy MALLem vyjma ALLEGRO se tento Článek 12 VOP užije obdobně s peněžitým ekvivalentem měny k částkám uvedeným v tomto Článku 12 VOP v korunách českých dle země sídla MALLu a aktuálního kurzu dle sídla MALLu.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduIV. 1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, pokud ji zejména ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovattéto smlouvě. 6.2 Jsou-li důvodné obavyIV. 2 Dodavatel nahradí zákazníkovi výlučně skutečnou škodu z titulu odcizení, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodaztráty, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednánípoškození, kterými lze škodě zabránit zničení přepravované zásilky nebo ji snížitjejí části v průběhu celé jednotlivé přepravy, to je od okamžiku převzetí zásilky dodavatelem až do jejího vydání příjemci. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik Rozsah celkové náhrady škody, nebo již škoda vzniklaje omezen na škodu vzniklou na zásilce pouze do hodnoty přepravní kategorie podle bodu I. 4 této smlouvy a za škodu vzniklou na jednom dále nedělitelném obalu pouze do částky uvedené v bodě I. 5 této smlouvy. Dodavatel je odpovědný za škodu na přepravované zásilce v rozsahu, Klient jaký je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranyuveden v pojistném certifikátu, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace který tvoří přílohu této smlouvy. V případě pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit poskytne dodavatel zákazníkovi celou prokazatelnou výši plnění uvedenou v dokumentaci o výši škody a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k v písemném požadavku na plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduod zákazníka dodavateli, a to ihned po poskytnutí plnění pojišťovnou dodavatele. IV. 3 Dodavatel se zavazuje být pro účely předmětu plnění po celou dobu trvání této smlouvy řádně pojištěn. Dodavatel během trvání této smlouvy bez souhlasu zákazníka neukončí ani podstatným způsobem nezmění rozsah této své pojistné smlouvy. IV. 4 Dodavatel neodpovídá zákazníkovi za škodu, vzniklou výhradně v souladu s § 2918 OZdůsledku nesouladu zákazníkem deklarované přepravní kategorie se skutečností. IV. Ustanovení věty předchozí se použije i 5 Dodavatel neodpovídá za škodu na přepravované zásilce vzniklou v případěprůběhu přepravy, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta zákazníkem nebo nedostatkem součinnostiosobou jednající jménem zákazníka, ke které byl Klient povinena to jak úmyslně (např. trestným činem), zejména nedostatkem tak nedbalostně (např. nedodržením bezpečnostních podmínek a pokynů dodavatele). Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou neposkytnutím potřebné součinnosti při správním či soudním řízení převzetí a předání zásilky. Dodavatel neodpovídá za nepřímou škodu (ztrátu trhu, výnosů, škoda způsobená přerušením provozu podniku nebo jiné výdělečné činnosti objednatele), ušlý zisk, poškození dobrého jména zákazníka, ani jiné následné a nepřímé škody, pokud nebudou kryty jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcempojištěním. 6.6 Klient nese škoduIV. 6 Zákazník vyrozumí dodavatele písemně o vzniku škody a uplatní tak nárok na náhradu škody do 5 dnů ode dne, která mu vznikne vinou zatajeníkdy se o vzniku škody dozví (nebo ode dne, nesprávnosti kdy se o něm mohl dozvědět při vynaložení potřebné péče), nejpozději však do 20 dnů od vzniku škody, jinak ztrácí nárok na její náhradu. Zákazník je při uplatnění náhrady škody povinen prokázat, že ke škodě došlo v průběhu přepravy. IV. 7 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení smluvních povinností, které bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se jedná o překážky jako např. živelné pohromy, působení jaderných rizik, nečekané změny v klimatických podmínkách, válečné události, mobilizace, vzpoury, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje, krize, sabotáže, stávky, teroristické činy (tj. násilná jednání motivovaná např. politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), zákonná či neúplnosti dokladů podzákonná normativní opatření státu a písemnostístátních či samosprávných orgánů či úřadů, výluky – přerušení dodávek energií, paliv a komunikačních spojení, neobvyklý a nepředvídatelný nedostatek pracovních sil apod.). Klient nese škodu Za okolnosti vylučující odpovědnost budou považovány při splnění zákonných podmínek, i tehdyprovozní pochybení způsobená druhou smluvní stranou. IV. 8 Jestliže plnění závazků dodavatele vyplývajících ze smluvního vztahu bude porušeno, předá-li doklad Poradci opožděněznemožněno, znehodnoceno nebo opožděno okolností vylučující odpovědnost, bude dodavatel zproštěn výkonu svých smluvních povinností na takovou dobu, po kterou bude taková překážka trvat. Dodavatel je v takovém případě povinen podle možností vyrozumět neprodleně zákazníka o vzniku takové překážky i o jejím zániku. IV. 9 Dodavatel a zákazník si vzájemně odpovídají za škody, které by druhé smluvní straně vznikly prokazatelným únikem informací specifikovaných v čl. VI. 1 smlouvy.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu12.1 Partner se při plnění Xxxxxxx a VOP zavazuje postupovat tak, pokud ji aby v důsledku jednání Partnera nevznikla MALLu škoda ani jiná újma, včetně zejména újmy na dobrém jménu a pověsti MALLu ve vztahu k Zákazníkům i dalším třetím osobám. Partner je povinen odškodnit MALL vůči všem nárokům třetích stran včetně orgánů státní správy vzniklým v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámporušením Smlouvy nebo obecně závazných předpisů týkajících se Zboží a jeho prodeje, jeho zástupce zejména, avšak nikoli pouze, pokud Zboží nebude splňovat požadavky kladené závaznými právními předpisy na Zboží v dané zemi nebo pracovníkpokud Zboží nebo prodej Zboží bude porušovat práva třetích osob, zejména např. Poradce v důsledku porušení předpisů týkajících se povinnosti zprostípráv k patentům, prokáže-liprůmyslovým vzorům, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíochranným známkám, předpisů týkajících se nekalé soutěže, autorských práv, obecných technických norem a předpisů na ochranu spotřebitele a ochrany života a zdraví třetích osob. Partner je zároveň povinen uhradit náklady, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit MALLu vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených závazků Partnera nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujiným porušením povinností Partnera, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v zejména, ale nikoli pouze, náklady právního zastoupení. 12.2 V případě, pokud byla že MALLu vznikne škoda způsobena jednáním Klienta např. udělením pokuty nebo nedostatkem součinnostijiné sankce správním nebo jiným orgánem, ke přičemž na tuto škodu bude mít vliv více subjektů, které byl Klient povinenjsou za porušení právní povinnosti odpovědné, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení je na MALLu, aby rozhodl, v jakém poměru tuto škodu mezi Partnera a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemdalší subjekty rozdělí. 6.6 Klient nese škodu12.3 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat mimo jiné škodu (např. za svoz Zboží z místa určeného doručení), která mu vznikne vinou zatajenípokud Partner Zboží doručí, nesprávnosti ač je Objednávka Zboží v Elektronické správě Zboží/Objednávek před odesláním stornována (před stavem shipped). 12.4 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat paušální náhradu nákladů ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) při svozu elektroodpadu od Zákazníka, pokud je rovněž Zboží elektroodpadem a Zákazník po MALLu požaduje svoz starého elektrospotřebiče za Zboží. 12.5 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat spoluúčast ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) bez DPH, případně peněžitý ekvivalent dle sídla MALLu, při pozdním doručení Zboží Zákazníkovi Přepravcem, pokud toto pozdní doručení bude Zákazníkovi MALLem kompenzováno dárkovým/slevovým kupónem/poukazem. 12.6 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat spoluúčast ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) bez DPH, případně peněžitý ekvivalent dle sídla MALLu, při pozdním předání Zboží k MALL Delivery, pokud pozdní doručení bude Zákazníkovi MALLem kompenzováno dárkovým/slevovým kupónem/poukazem. 12.7 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat paušální náhradu nákladů ve výši 490 Kč (slovy: čtyři sta devadesát korun českých), pokud Partner do Elektronické správy Zboží/Objednávek uvede nesprávné údaje (např. DPH) a MALL tyto údaje opraví např. v daňových dokladech pro Zákazníka. MALL je oprávněn tuto paušální náhradu nákladů po Partnerovi požadovat při každé jednotlivé opravě každého jednoho daňového dokladu či neúplnosti dokladů jiného účetního dokladu pro Zákazníka. 12.8 MALL je oprávněn po Partnerovi požadovat paušální náhradu nákladů až do výše 500 Kč (slovy: pět set korun českých), pokud Partner do Elektronické správy Zboží/Objednávek uvede nesprávné údaje (např. cenové) a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněMALL následně Zákazníkovi vykompenzuje dárkovým/slevovým kupónem/poukazem zrušenou objednávku. 12.9 Při uzavření Smlouvy MALLem vyjma IMCZ se tento Článek 12 VOP užije obdobně s peněžitým ekvivalentem měny k částkám uvedeným v tomto Článku 12 VOP v korunách českých dle země sídla MALLu a aktuálního kurzu dle sídla MALLu.

Náhrada škody. 6.1 Poradce Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Rámcové smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel poskytující služby dle této Rámcové smlouvy jako odborník dle § 2950 občanského zákoníku nahradí Klientovi v plném rozsahu škodu, pokud způsobí-li ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámrámci poskytování Služeb neúplnou nebo nesprávnou informací nebo radou danou v zálěžitosti jeho vědění nebo dovedností. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, jeho zástupce která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo pracovníkjinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Služby s odbornou péčí měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jejich vůli bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy a Výzev (§ 2913 občanského zákoníku). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání předmětných překážek. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je orgánem státní správy vázaným rozpočtovými pravidly a že Objednatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku prodlení s úhradou plateb dle této Rámcové smlouvy, nebude-li důvodné obavyschválena částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů, která je potřebná k úhradě za plnění dle této Rámcové smlouvy. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase jedná o porušení povinnosti, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat kterou se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle POOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část či poskytovat Komplexní podporu s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Díla a všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu11.1 Na žádost je Xxxxxxxxx povinen neprodleně společnosti Xxxxxxx nahradit škodu za jakékoliv ztráty, pokud ji škody nebo újmy, které společnosti Xxxxxxx vznikly, jakož i jakékoli nároky náhrady škody vzniklé třetí straně nebo třetím stranám, které jsou uplatňované vůči společnosti Xxxxxxx a Dodavatel dále poskytne společnosti Xxxxxxx náhradu veškerých nákladů a výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik takovým vznikem škody, pokud taková škoda vyplývá z plnění či údajného plnění nebo již škoda vzniklaneplnění Objednávky Dodavatelem a/nebo z neschopnosti Dodavatele dodat Zboží, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny ať už z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodunedbalosti či jinak, a to zejména (aniž by tím byl dotčen obecný charakter výše uvedeného) pokud jde o jakoukoliv vadu dodávaného Zboží, použitých materiálů, výrobních postupů nebo vnější úpravy Zboží s výjimkou případů, kdy za vnější úpravu nese odpovědnost společnosti Xxxxxxx. 11.2 Na základě volby společnosti Xxxxxxx Xxxxxxxxx provede na své náklady opravu či výměnu vadného Zboží nebo jej uvede do původního stavu. 11.3 Dodavatel se zavazuje mít u renomované pojišťovny trvale sjednané řádné pojištění jakékoliv pojistitelné odpovědnosti v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i podmínkami uvedenými v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinenObjednávce, zejména nedostatkem součinnosti pak svých závazků uvedených v článku 11 těchto VOP, a na žádost předloží společnosti Xxxxxxx potvrzení o existenci platného pojištění s dostatečným pojistným krytím, především pak pojištění odpovědnosti při správním či soudním řízení výkonu povolání a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcempojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy anebo Dílčích objednávek či povinností uložených Zhotoviteli zákonem. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé Smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani Objednatel poskytl Zhotoviteli chybný pokyn a Xxxxxxxxxx s ohledem na svou povinnost poskytovat Plnění dle této Smlouvy s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybný pokyn Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním pokynu. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, při vynaložení veškerého úsilíuplatnění následujících pravidel: za okolnosti vylučující odpovědnost Smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na něm lze požadovat. 6.2 Jsouvůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti plynoucí z této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala; za překážky dle tohoto odst. 17.4 této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém Zhotovitele s jeho smluvními partnery; nastanou-li důvodné obavyokolnosti vylučující odpovědnost jedné ze Smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek či zánik nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Zhotovitel ani Objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě Smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv Smluvní stranou, je tato Smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy; v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodanedojde k dohodě Smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této Smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala; odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů; účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou obě omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy anebo Dílčí objednávky. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k plnění Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti 8.1 Přijímající strana přijímá a souhlasí s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-litím, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíDůvěrné informace, které jí byly nebo budou zpřístupněny v souladu s touto Smlouvou, představují cenné informace, jejichž neoprávněné zveřejnění pravděpodobně způsobí Poskytující straně a/nebo SNCF značnou škodu a újmu, za kterou může být vymáhána finanční náhrada škody, avšak s ohledem na něm lze požadovatpovahu Důvěrných informací nejsou v takovém případě dotčena ani jiná práva Poskytující strany nebo SNCF. 6.2 Jsou-li důvodné obavy8.2 Přijímající strana potvrzuje, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodasi je vědoma skutečnosti, jsou obě strany povinny podstoupit kroky že význam a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informacerozsah újmy dle odst. 6.3 Hrozí-li vznik škody8.1 může přesáhnout cenu Díla, nebo již škoda vzniklaresp. skutečnosti, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranyže jak Poskytující strana, případně se na těchto prostředcích efektivně podílettak SNCF jsou oprávněny dle obecných právních předpisů uplatňovat svoje nároky vůči Přijímající straně společně, ale i zcela samostatně. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit 8.3 Poskytující strana má právo uplatnit své pohledávky před soudem včetně institutu předběžného opatření a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisůdalších speciálních procesních prostředků obrany. 6.5 Porušení smlouvy 8.4 Přijímající strana oznámí Poskytující straně jakékoliv neoprávněné užití nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduzveřejnění Důvěrných informací jakýmikoli prostředky, a to neprodleně po zjištění takovéto skutečnosti. Přijímající strana bude v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí takovémto případě spolupracovat se použije i v případěPoskytující stranou, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení aby jí pomohla odstranit jakékoli dopady zneužití Důvěrných informací a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemzároveň zabránit jakémukoli dalšímu neoprávněnému užití Důvěrných informací. 6.6 Klient nese škodu8.5 Přijímající strana se zavazuje zaplatit Poskytující straně v případě porušení kterékoli povinnosti mlčenlivosti ohledně Důvěrných informací smluvní pokutu ve výši 11 914 999,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set čtrnáct tisíc devět set devadesát devět korun českých) bez DPH, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti přičemž s ohledem na význam know-how obsaženého v Manuálu Přijímající strana považuje tuto smluvní pokutu za zcela přiměřenou. Úhradou smluvní pokuty povinnost náhrady škody či neúplnosti dokladů a písemnostíújmy v plné výši dle odst. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně8.1 není dotčena.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat plnění nebo jeho část či poskytovat Služby podpory provozu s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li k plnění to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby oprávněné smluvní strany v konkrétním případě. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZcelém rozsahu. Ustanovení věty předchozí Poskytovatel výslovně prohlašuje, že odpovídá v plné výši za škodu na nemovitém či movitém majetku Objednatele při plnění Smlouvy. Dále Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením patentového nebo autorského práva vztahujícího se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta k Dílu nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jakékoliv jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemčásti. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu1. Odpovědnost profine za škodu bez ohledu na to, pokud ji z jakého právního důvodu bude uplatněna, zejména za škodu způsobenou neuskutečněnou, opožděnou nebo vadnou dodávkou, porušením smlouvy, porušením povinností při smluvním vyjednávání nebo nezákonným jednáním, se řídí ustanoveními tohoto článku VIII. 2. profine odpovídá v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámrámci příslušných zákonných ustanovení při úmyslném nebo hrubě nedbalém jednáním svých zákonných zástupců nebo vedoucích zaměstnanců, jeho zástupce nebo pracovníkpři škodách na životě a zdraví osob. Poradce Dále ručí profine za výslovně přislíbené vlastnosti a povahu zboží a v ostatním podle ustanovení spolkového zákona o ručení výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku. 3. V ostatních případech neuvedených v bodu 2 tohoto článku VIII. neodpovídá profine za škodu způsobenou drobnou nedbalostí svých zákonných zástupců, zaměstnanců a pověřenců, nebude-li škoda zaviněna porušením podstatných smluvních povinností. Za podstatné se povinnosti zprostípovažují takové smluvní povinnosti, prokáže-lijejichž dodržování umožňuje řádné plnění smlouvy a smluvní partner se právem spoléhá, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovatbudou dodržovány. 6.2 Jsou4. Odpovídá-li důvodné obavyprofine za škodu podle bodu 3 tohoto článku VIII., je odpovědnost v ostatním vyloučena, omezí-li kupující právně platným způsobem svou odpovědnost za škodu vůči svým odběratelům. profine očekává od kupujícího, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase vynasnaží - i ku prospěchu profine - vyjednat se svými odběrateli v rámci zákonných možností omezení odpovědnosti. 5. Odpovídá-li profine podle bodu 3 tohoto článku VIII. za škodu způsobenou porušením smluvních povinností z lehké nedbalosti, jsou obě strany povinny podstoupit kroky je tato odpovědnost co do výše omezena na částku pokrývající pro daný typ smlouvy typickou, předvídatelnou škodu. 6. Odpovídá-li profine za škodu podle bodu 3 tohoto článku VIII., je povinna uhradit přímou i nepřímou/následnou škodu způsobenou vadou předmětu dodávky pouze tehdy, může-li taková škoda při použití předmětu koupě k určenému účelu opravdu nastat. 7. Poskytne-li profine kupujícímu technické informace nebo poradenství, ačkoli to není smluvně sjednanou součástí plnění, jedná se o dobrovolnou bezúplatnou službu a jednáníjakákoli odpovědnost profine je vyloučena. 8. Bude-li kupující chtít uplatnit vůči profine nárok na náhradu škody podle ustanovení tohoto článku, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit musí profine o svém úmyslu nejprve informovat a poskytnout mu nutnou součinnostprofine možnost škodu vyšetřit. Smluvní strany se vzájemně poradí o opatřeních, která budou učiněna, zejména veškeré související podklady a informaceo opatřeních v rámci jednání o smírném řešení. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji (1)Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámplněním dle této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, jeho zástupce náhodné či následné škody. Smluvní strany prohlašují, při zvážení veškerých okolností, které jsou Smluvním stranám známy nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liby jim měly být známy při vynaložení obvyklé péče, že škodě nemohl zabránit ani výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 30% Ceny Služby za rok. (2)V případě, že Objednatel uloží Poskytovateli povinnost provést jakékoli plnění dle této Smlouvy (resp. zadá Poskytovateli konkrétní pokyn k jeho provedení), a Poskytovateli bude před provedením takového pokynu Objednatele zřejmé, že zadání je nesprávné nebo chybné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynu či chybu v zadání upozornit. Uvedenou povinnost má též Objednatel vůči Poskytovateli pro případ, že je Poskytovatel při vynaložení veškerého úsilíplnění předmětu této smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že i přes takové upozornění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (provedení pokynu) dle původního zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna postupovat podle původního zadání. V takovém případě však smluvní strana realizující pokyn (poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavyv souvislosti s realizací takového pokynu mohou nastat. (3)Aniž by byl dotčen odst. 1 výše, Smluvní strany se dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase nahrazuje pouze škoda skutečná. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nahodilé nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik následné škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat škody spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě. (4)Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnousplněním svých závazků způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc). Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škoduOdpovědnost nevylučuje překážka, která mu vznikne vinou zatajenívznikla teprve v době, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostíkdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Klient nese škodu i tehdyÚčinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, předá-li doklad Poradci opožděnědokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. (5)Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, které brání nebo mohou bránit řádnému plnění Smluvní strany dle této Smlouvy.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Nebezpečí škody na díle nese Xxxxxxxxxx v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze Xxxxxxxxxxx na Objednatele v době, kdy Objednatel převezme dílo od Xxxxxxxxxxx v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, pokud ji která vznikla při realizaci díla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovníkjako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liZhotovitel prohlašuje, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, které která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky celou dobu provádění díla až do termínu předání a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodupřevzetí díla, a to do výše minimálně 30 mil. Kč za jednotlivé plnění. Dále Xxxxxxxxxx prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše minimálně 30 milionů Kč za jednotlivé plnění. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v souladu s § 2918 OZdůsledku neproplacení dotace Objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Ustanovení věty předchozí Zhotovitel se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním pak zavazuje uhradit Objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemsankce zůstávají nedotčeny. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji (1) Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámplněním dle této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, jeho zástupce náhodné či následné škody. Smluvní strany prohlašují, při zvážení veškerých okolností, které jsou Smluvním stranám známy nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liby jim měly být známy při vynaložení obvyklé péče, že škodě nemohl zabránit ani výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 100% Ceny Díla. (2) V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli povinnost provést jakékoli plnění dle této Smlouvy (resp. zadá Zhotoviteli konkrétní pokyn k jeho provedení), a Zhotoviteli bude před provedením takového pokynu Objednatele zřejmé, že zadání je nesprávné nebo chybné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynu či chybu v zadání upozornit. Uvedenou povinnost má též Objednatel vůči Zhotoviteli pro případ, že je Xxxxxxxxxx při vynaložení veškerého úsilíplnění předmětu této smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že i přes takové upozornění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (provedení pokynu) dle původního zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna postupovat podle původního zadání. V takovém případě však smluvní strana realizující pokyn (poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které na něm lze požadovatv souvislosti s realizací takového pokynu mohou nastat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy(3) Aniž by byl dotčen odst. 1 výše, Smluvní strany se dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodase nahrazuje pouze škoda skutečná. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednánínahodilé nebo následné škody, kterými lze škodě zabránit škody způsobené na ztrátách nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informacepoškození dat nebo škody spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě. 6.3 Hrozí-li vznik škody(4) Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo již škoda vzniklavznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochranydokud trvá překážka, případně se na těchto prostředcích efektivně podílets níž jsou tyto účinky spojeny. 6.4 Náhrada škody je ze (5) Smluvní strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soudse zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k které brání nebo mohou bránit řádnému plnění ze Smluvní strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisůdle této Smlouvy. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavysmí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škodana chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, jsou obě pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany povinny podstoupit kroky nebo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížitnepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany (§ 2913 odst. Klient je přitom povinen Poradce 2 NOZ). Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupřekonání okolností vylučujících odpovědnost. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je Případná náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Nedojde- li k plnění Každá ze strany pojišťovny z jiných důvodůsmluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, postupuje že se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta celém rozsahu nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemslevy z ceny dle této Smlouvy. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle právního předpisu na ochranu osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé smluvní strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část či poskytovat Xxxxxx s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Díla a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Smlouvy a Objednávky. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel se zavazuje Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění této smlouvy užívat řádně a nerušeně. Poskytovatel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy, Objednávky či povinností uložených Poskytovateli ve vztahu k ochraně osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností či závazků Poskytovatele vzniknou v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svůj závazek poskytnout Plnění nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností či závazků vyplývajících z této Smlouvy či Objednávky, bránila-li důvodné obavyjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění jejich povinností či závazků. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Smluvní strany se dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce omezují právo na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik náhradu škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodupři poskytování služeb dle této Smlouvy, a to v souladu s § 2918 OZpodle následujících limitů: Služby provozu – limit ve výši šestinásobku měsíčního paušálu dle přílohy č. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.2 této Smlouvy;

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu25.1 Strany dohody nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů, pokud ji Rámcové dohody a Prováděcích smluv. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámpřípadě, jeho zástupce že část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 25.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Rámcové dohody nebo pracovníkna jejím základě či povinností uložených Poskytovateli dle nařízení GDPR. Poradce Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. 25.3 Žádná ze Stran dohody není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti zprostíz Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit mu ve splnění takové povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani při vynaložení veškerého úsilípřekážka, kterou byl škůdce podle smluvené povinnosti povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Strany dohody se zavazují upozornit druhou Stranu dohody bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Rámcové dohody a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání. 25.4 Žádná ze Stran Dohody není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Strany dohody. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na něm lze požadovatsvou povinnost poskytovat Služby dle této Rámcové dohody s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. 6.2 Jsou25.5 Žádná ze Stran Dohody nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, bránila-li důvodné obavyjí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 25.6 Strany dohody se zavazují upozornit druhou Stranu dohody bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv. Strany dohody se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. 25.7 Strany dohody se dohodly, že následkem poskytnutého daňového poradenství omezují právo na náhradu škody, která může vzniknout škodapři plnění této Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv jedné Straně dohody vzniknout, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížitto na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové nabídkové ceny nabídnuté Poskytovatelem v Zadávacím řízení Veřejné zakázky. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informaceUstanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. 6.3 Hrozí25.8 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li vznik škodyto možné nebo účelné, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podíletuvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je 25.9 Případná náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu25.10 Každá ze Stran dohody je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu8.1 Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, pokud ji nárok Zákazníka na náhradu škody na majetku spôsobenej v souvislosti súvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámtouto Zmluvou, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostíza ktorú zodpovedá Poskytovateľ, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bude obmedzený na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik povinnosť Poskytovateľa nahradiť zistené priame škody (pričom za priame škody sa považujú škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků ktoré vznikli ako bezprostredný a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodubežne predvídateľný dôsledok škodovej udalosti), a to nasledovne v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i prípade, že si Zákazník uplatní nárok v případěsúvislosti so Službami: 8.1.1 Službami do výšky čiastky ekvivalentnej súčtu mesačných úhrad platených Zákazníkom za jeden rok podľa Zmluvy, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem najviac však do sumy jedného milióna (1 000 000) USD podľa kurzu Európskej centrálnej banky platného v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemprvý deň vzniku škody. 6.6 Klient nese 8.2 Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou a bezodkladne upozorniť Zákazníka na nevhodnosť jeho pokynov. Poskytovateľ je povinný Zákazníka na nevhodnosť jeho pokynov písomne upozorniť. Ak Poskytovateľ na nevhodnosť pokynov Zákazníka písomne neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, která iba ak nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vadného pokynu zo strany Zákazníka, ak Poskytovateľ bezodkladne upozornil Zákazníka na vadnosť tohto pokynu a Zákazník na tomto pokyne naďalej trval. 8.3 Zákazník je povinný vykonať všetky potrebné kroky na zabezpečenie proti strate svojich dát. Ak v dôsledku chyby Poskytovateľa pri poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy dôjde k vymazaniu alebo poškodeniu uložených dát, bude Poskytovateľ povinný na svoje náklady nahrať do IKVC dáta späť zo záloh, ktoré mu vznikne vinou zatajenína ten účel Zákazník poskytne s tým, nesprávnosti či neúplnosti dokladů že nárok na spätné nahranie dát do IKVC bude v takom prípade jediným nárokom zo strany Zákazníka. 8.4 V prípade, že v dôsledku chyby preukázateľne na strane Poskytovateľa dôjde k nevratnému vymazaniu alebo poškodeniu dát, ktoré môže mať dopad na záväzky Zákazníka z medzinárodnej prepravy voči tretím stranám (odpočty cudzím železniciam), je Zákazník oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa náhradu škody vo výške, v akej bude táto škoda voči ZSSK uplatnená treťou stranou a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněto do celkového limitu uvedeného v bode 8.1.1 tejto Zmluvy.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle ZOOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, pokud ji která vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámdůsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, jeho zástupce nebo pracovníkkteré obdržela od druhé strany. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liV případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíObjednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby dle této Smlouvy s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, které smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na něm lze požadovat. 6.2 Jsouchybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany povinny podstoupit kroky se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. Nedojde- li k Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové všech Služeb podpory provozu a Rozvoje po celou dobu trvání této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. Každá ze strany pojišťovny smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduceny, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce 1) Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 2) Poskytovatel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou k poskytování Služeb dle této smlouvy nezbytné, jedná se tak o poskytovatele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Poskytovatel potvrzuje, že jako příslušník určitého stavu nebo povolání nebo jako jiný odborník k poskytování Služeb dle této smlouvy, nahradí Klientovi objednateli škodu, pokud ji vznikne-li objednateli škoda podle § 2950 občanského zákoníku. 3) Vznikne-li v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámposkytováním Služeb dle této smlouvy újma na zdraví třetí osobě (zejm. v důsledku porušení povinnosti poskytovatele dle čl. I odst. 2 písm. a) a b), jeho zástupce nebo pracovníkv důsledku pozdního vyproštění osoby z kabiny výtahu), zavazuje se poskytovatel tuto újmu na zdraví poškozenému odčinit. 4) Tímto není dotčeno oprávnění smluvních stran požadovat náhradu škody i podle jiných ustanovení občanského zákoníku. 5) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jejich vůli bránící řádnému plnění této smlouvy (§ 2913 občanského zákoníku). Poradce Smluvní strany se povinnosti zprostí, prokáže-lizavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání předmětných překážek. 6) Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíse jedná o porušení povinnosti, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat kterou se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvztahuje smluvní pokuta, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemcelém rozsahu. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi XII.2.1. Příjemce odpovídá Poskytovateli i třetím osobám za veškerou škodu, pokud ji která Poskytovateli či třetím osobám vznikne v důsledku porušení jakýchkoli povinností Příjemce stanovených mu Smlouvou, resp. v důsledku toho, že jakoukoli povinnost dle Xxxxxxx nesplnil řádně a včas. Příjemce dále odpovídá Poskytovateli i třetím osobám za veškerou škodu, která Poskytovateli či třetím osobám vznikne v důsledku neúplných, nesprávných či nepravdivých skutečností uvedených v jakýchkoli dokumentech, zejména v předávacím protokolu (je-li tento dle Xxxxxxx vyžadován). XII.2.2. Není-li Smlouvou stanoveno jinak (zejména sub VII), Příjemce odpovídá v plném rozsahu také za škodu, jež vznikla na Předmětu, na prostorách, v nichž byl Předmět umístěn, a/nebo na věcech s Předmětem spojených, v něm umístěných, a/nebo na životním prostředí, a/nebo na životě či zdraví lidí, apod. XII.2.3. Příjemce je povinen každou škodu hradit Poskytovateli v penězích, nesdělí-li Poskytovatel v konkrétním případě Příjemci písemně, že trvá na náhradě škody formou uvedení do původního stavu. XII.2.4. Poskytovatel neodpovídá Příjemci za žádnou škodu vzniklou mu na Předmětu nebo v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámním, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnostledaže by škoda byla způsobena úmyslným zaviněním Poskytovatele, zejména veškeré související podklady pak: a) Poskytovatel neodpovídá, ani neručí za jakékoliv škody vzniklé z důvodu vadné či opožděné dodávky, fungování Předmětu (provozní rizika) a informace.za jeho technické vady. Příjemce nemá vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody a ušlého zisku vzniklých z vad Předmětu a ani na úhradu nákladů vzniklých jejich odstraňováním; 6.3 Hrozí-li vznik škodyb) v případě financování Předmětu obsahujícího jakákoliv data, zejména elektronické povahy, Poskytovatel neodpovídá za jejich ochranu a užití a neodpovídá, ani neručí za jakékoliv škody vzniklé z důvodu jejich nedostatečné ochrany nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodujejich neoprávněného užití či v souvislosti s nimi, a to ani v případě předčasného ukončení Smlouvy. XII.2.5. Poskytovatel neodpovídá Příjemci za žádnou škodu vzniklou mu v souvislosti s jakýmkoli právem Poskytovatele dle Smlouvy, jeho uplatněním a/nebo předčasným ukončením Smlouvy ze strany Poskytovatele, jedná-li se o případy, kdy Poskytovatel postupoval v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta svými oprávněními danými mu Smlouvou a/nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s PoradcemVSPÚ. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi 12.5.1 Smluvní strany nesou povinnost nahradit způsobenou škodu druhé smluvní straně dle platných právních předpisů a této smlouvy. V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se nevyžaduje zavinění Zhotovitele. 12.5.2 Smluvní strany nesou veškeré náklady spojené s úhradou takto vzniklých škod po celou dobu trvání této smlouvy. 12.5.3 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu způsobenou ve smyslu čl. 10.1 této smlouvy. 12.5.4 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinností Zhotovitele, jestliže Objednatel bude nucen opakovat některé činnosti, vykonávané na jeho pokyn třetími osobami (např. celkový dohled nad implementací částí Systému a řádným chodem jednotlivých fází poskytování služeb, zajišťovaný třetí osobou na základě smlouvy mezi Objednatelem a touto třetí osobou). Zhotovitel v takovém případě nese veškeré Objednatelem účelně vynaložené náklady na zajištění opakování uvedených činností, ke kterým by nebylo došlo v případě řádného poskytnutí služeb. 12.5.5 Smluvní strany jsou dále povinny k náhradě škody v rozsahu dle občanskoprávních předpisů. Těmi se dále řídí též okolnosti, vylučující odpovědnost za způsobenou škodu, pokud ji nejsou touto smlouvou v souvislosti souladu s výkonem daňového poradenství způsobil sámobčanskoprávními předpisy modifikovány, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-lia dále určení výše škody. 12.5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství škoda způsobená ve smyslu této smlouvy Objednateli může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduvysoce převyšovat povinný rozsah pojištění, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i důsledku vysokých objemů příjmů z činností Objednatele a jejich nevratné ztráty v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta že by došlo k omezení provozu nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemjednotlivých provozních činností Objednatele. 6.6 Klient nese škodu12.5.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré jednání osob, které k plnění této smlouvy použil, jakož i za jakost plnění třetích stran, která mu vznikne vinou zatajeníObjednateli dodal či doporučil, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostív rozsahu, v jakém by odpovídal on sám. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděněNáhrada škody způsobené nesprávnou informací nebo radou tím není vyloučena. 12.5.8 Horní limitace náhrady škody je stanovena v hodnotě 50.000.000,- Kč.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Ustanovení § 420, který říká, že každý odpovídá za škodu, pokud ji kterou způsobil porušením právní povinnosti je v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovníkpodstatě vtělením následku porušení zásady neminem laedere – nikomu neškodit. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liA je tím přirozeným důsledkem celospolečenského morálního a etického dědictví, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavykaždý člověk by měl odpovídat za své chování. A v případě, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout poruší společností resp. zákonem stanovená pravidla, má za to nést následky. Smysl této zásady, je o to více patrný u smluv. Smlouvy mají být dodržovány, jak praví stará římská zásada Pacta sunt servanda. V případě, že dodržovány nejsou, je subjekt, který svoji povinnost porušil odpovědný za následky tohoto porušení. Nezřídka se stane, že druhé straně vznikne v důsledku porušení smlouvy škoda. Může to být tím, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti že zboží sjednané ve smlouvě bylo dodáno až po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škodydomluvené lhůtě, nebo již škoda vzniklaže toto zboží trpělo vadou, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků která byla příčinou vzniku škody na majetku věřitele. Čili náhrada škody nastupuje v okamžiku, kdy jedna ze smluvních stran poruší povinnost ze smlouvy a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 tím způsobí druhé straně škodu. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnouupravena v rámci odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku v § 420 a n. Tato úprava plní vzhledem k postavení občanského zákoníku v systému soukromého práva funkci obecné právní úpravy odpovědnosti za škodu pro celé soukromé právo, pokud určitá zvláštní (speciální) soukromoprávní úprava odpovědnosti za škodu nestanoví něco jiného13. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit Samostatná úprava je především u odpovědnosti za škodu rozhodne soudzpůsobenou vadou výrobku, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení dále u přepravní smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít smlouvy o úschově. Vlastní úpravu odpovědnosti za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu má obchodní zákoník. Obě úpravy mají leccos společného, na druhou stranu obchodní zákoník nerozlišuje obecnou odpovědnost za škodu a zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinenV oblasti obchodního styku, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeníchporušení povinnosti ze smluvního závazkového právního vztahu, bez konzultace platná právní úprava odpovědnosti za škodu vychází s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.ohledem na potřeby obchodněprávního styku výlučně z objektivního principu

Náhrada škody. 6.1 6.1. Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 6.2. Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám Klient porušením smlouvy nebo těchto OPDP. 6.3. Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 6.4. Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. Pokud Klient Poradci tento postup neumožní, není Poradce povinen nahradit vzniklou škodu. 6.4 6.5. Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnoupojišťovnou . Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti 6.6. Poradce nahradit způsobenou není povinen hradit škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 6.7. Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně. 6.8. Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem. 6.9. Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta. 6.10. Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škoduŽádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, pokud ji náhodné či následné škody vzniklé v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámtouto Smlouvou. Smluvní strany prohlašují, jeho zástupce při zvážení veškerých okolností, které jsou Smluvním stranám známy nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-liby jim měly být známy při vynaložení obvyklé péče, že škodě nemohl zabránit ani výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 30% Ceny Podpory. V případě, že Objednatel uloží Poskytovateli povinnost provést jakékoli plnění dle této Smlouvy (resp. zadá Poskytovateli konkrétní pokyn k jeho provedení), a Poskytovateli bude před provedením takového pokynu Objednatele zřejmé, že zadání je nesprávné nebo chybné, je povinen Objednatel na nevhodnost jeho pokynu či chybu v zadání upozornit. Uvedenou povinnost má též Objednatel vůči Poskytovateli pro případ, že je Poskytovatel při vynaložení veškerého úsilíplnění předmětu této Smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že takové upozornění druhá ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna vystupovat podle původního zadání. V takovém případě však Smluvní strana realizující pokyn (poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavyv souvislosti s realizací takového pokynu mohou nastat. Nahrazuje se pouze škoda skutečná. V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nahodilé nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik následné škody, škody způsobené na ztrátách nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat poškození dat nebo škody spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnousplněním svých závazků způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc). Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škoduOdpovědnost nevylučuje překážka, která mu vznikne vinou zatajenívznikla teprve v době, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemnostíkdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Klient nese škodu i tehdyÚčinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, předá-li doklad Poradci opožděnědokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, které brání nebo mohou bránit řádnému plnění Smluvní strany dle této Smlouvy.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti 8.1 Přijímající strana přijímá a souhlasí s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-litím, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilíDůvěrné informace, které jí byly nebo budou zpřístupněny v souladu s touto Smlouvou, představují cenné informace, jejichž neoprávněné zveřejnění pravděpodobně způsobí Poskytující straně a/nebo SNCF značnou škodu a újmu, za kterou může být vymáhána finanční náhrada škody, avšak s ohledem na něm lze požadovatpovahu Důvěrných informací nejsou v takovém případě dotčena ani jiná práva Poskytující strany nebo SNCF. 6.2 Jsou-li důvodné obavy8.2 Přijímající strana potvrzuje, že následkem poskytnutého daňového poradenství si je vědoma skutečnosti, že význam a rozsah újmy dle ČI. 8.1 může vzniknout škodapřesáhnout cenu Díla, resp. skutečnosti, že jak Poskytující strana, tak SNCF jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednáníoprávněny dle obecných právních předpisů uplatňovat svoje nároky vůči Přijímající straně společně, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informaceale i zcela samostatně. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných 8.3 Poskytující strana má právo uplatnit své pohledávky před soudem včetně institutu předběžného opatření a dalších speciálních procesních prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podíletobrany. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy 8.4 Přijímající strana oznámí Poskytující straně jakékoliv neoprávněné použití nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škoduzveřejnění Důvěrných informací jakýmikoli prostředky, a to neprodleně po zjištění takovéto skutečnosti. Přijímající strana bude v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí takovémto případě spolupracovat se použije i v případěPoskytující stranou, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení aby jí pomohla odstranit jakékoli dopady zneužití Důvěrných informací a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemzároveň zabránit jakémukoli dalšímu neoprávněnému použití Důvěrných informací. 6.6 Klient nese škodu8.5 Přijímající strana se zavazuje zaplatit Poskytující straně v případě porušení kterékoli povinnosti mlčenlivosti ohledně Důvěrných informací smluvní pokutu ve výši 11.914.999,- Kč bez DPH, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti přičemž s ohledem na význam know-how obsaženého v Manuálu Přijímající strana považuje tuto smluvní pokutu za zcela přiměřenou. Úhradou smluvní pokuty povinnost náhrady škody či neúplnosti dokladů a písemnostíújmy v plné výši dle čl. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně8.1 není dotčena.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li ve Xxxxxxx sjednáno jinak. Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení povinnosti. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytnutí Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění Smlouvy jedné Smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku 2 000 000,00 Kč. Ustanovení § 2898 OZ není tímto ujednáním dotčeno, tj. uvedené omezení se neuplatní u újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí. Za škodu se přitom s ohledem na odst. 6.3. tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud ji Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Objednatele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sámse zajištěním náhradního plnění. Škodu hradí škůdce v penězích, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsounepožaduje-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížitpoškozený uvedení do předešlého stavu. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škody, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do ve lhůtě 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZ. Ustanovení věty předchozí se použije i v případě, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcem. 6.6 Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Náhrada škody. 6.1 Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji 8.1 Dodavatel odpovídá za náhradu škody a marných výdajů (dále jen „náhrada škody“) v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce důsledku vad při dodání nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. 6.2 Jsou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny podstoupit kroky a jednání, kterými lze škodě zabránit poskytování nebo ji snížit. Klient je přitom povinen Poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnostporušení jiných povinností, zejména veškeré související podklady a informace. 6.3 Hrozí-li vznik škodypak nedovoleného obchodování, nebo již škoda vznikla, Klient je povinen umožnit Poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. 6.4 Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde- li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů. 6.5 Porušení smlouvy nebo těchto OPDP Klientem může mít za následek poměrné snížení povinnosti Poradce nahradit způsobenou škodu, a to v souladu s § 2918 OZdalšími právními předpisy pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Ustanovení věty předchozí Výše uvedené omezení odpovědnosti se použije i v případěnevztahuje na ztráty na životech, zranění či újmy na zdraví, na převzetí záruky nebo rizika při nákupu nebo na porušení základních smluvních závazků. 8.2 Náhrada škody za porušení základních smluvních závazků je omezena na náhradu typických škod, uvedených ve smlouvě, které měl dodavatel předvídat jako možný důsledek při uzavření smlouvy na základě okolností, které jsou pro něj rozpoznatelné, pokud byla škoda způsobena jednáním Klienta nejsou způsobené úmyslem nebo nedostatkem součinnostihrubou nedbalostí nebo kvůli ztrátám na životech, ke které byl Klient povinenzranění či újmě na zdraví, zejména nedostatkem součinnosti převzetím záruky nebo rizika při správním či soudním řízení a jeho samostatným postupem v těchto řízeních, bez konzultace s Poradcemnákupu. 6.6 Klient nese škodu8.3 Typické škody, která mu vznikne vinou zatajeníuvedené ve smlouvě, nesprávnosti či neúplnosti dokladů obnáší a) škodní událost: maximálně pětinásobek čisté kupní ceny příslušné objednávky; a b) v případě několika škod souvisejících se zákazníkem během kalendářního roku: maximálně dvojnásobek čistého obratu, za který zákazník od dodavatele v příslušném kalendářním roce zakoupil výrobky, než došlo ke škodě. 8.4 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení těchto obchodních podmínek musí být při určování výše nároků na náhradu škody vůči dodavateli brán v úvahu typ, rozsah a písemnostídoba trvání obchodního vztahu, možné příčinné a závadné příspěvky zákazníka. Klient nese škodu i tehdyZejména náhrady škody, předá-li doklad Poradci opožděněnáklady a výdaje, které je dodavatel povinen nést, musí být úměrné hodnotě služeb. 8.5 Všechna omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu pro zástupce a vykonavatele. 8.6 Změna důkazního břemene na úkor zákazníka není spojena s výše uvedenými předpisy. 8.7 Základními smluvními závazky ve výše uvedeném smyslu těchto obchodních podmínek jsou závazky, jejichž splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržování se může zákazník pravidelně spolehnout.