Common use of IMPUGNACIONES Clause in Contracts

IMPUGNACIONES. Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas Unidad de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xx, en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad de Gestión FOCEM un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta. La Unidad de Gestión FOCEM resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado. La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio.

IMPUGNACIONES. Durante los 2 (dos) días hábiles de las 48 horas desde su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y AntecedentesOferta, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas Unidad del Ministerio de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx XxObras Publicas y Vivienda, en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad Tesorería del Ministerio de Gestión FOCEM Obras Públicas y Vivienda, un depósito deposito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta. La Unidad El Ministerio de Gestión FOCEM Obras Públicas y Xxxxxxxx resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado. La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio.

IMPUGNACIONES. Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas Unidad del Ministerio de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx XxObras Publicas y Vivienda, en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad Tesorería del Ministerio de Gestión FOCEM Obras Públicas y Vivienda, un depósito deposito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta. La Unidad El Ministerio de Gestión FOCEM Obras Públicas y Xxxxxxxx resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado. La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio.

IMPUGNACIONES. Durante los 2 (dos) días hábiles Actos impugnables.- Son impugnables en sede administrativa, únicamente el acuerdo de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego Adjudicación de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y AntecedentesBuena Pro, mediante escrito fundado presentado en Mesa siempre que se haya dejado constancia de Entradas Unidad la intención de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xx, impugnar en el acta respectiva. Reclamación.- Cualquier Postor podrá interponer una reclamación ante el Comité, dentro del plazo máximo de ocho (8) Días a partir del Día siguiente de la Adjudicación de la Buena Pro. El Comité resolverá dicha reclamación dentro del plazo xxxxxx xx xxxx (10) Días. Apelación.- La resolución del Comité podrá ser apelada ante el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN hasta el tercer Día de notificada la resolución que deberán exponerse todas deniega la reclamación. La apelación interpuesta contra la resolución del Comité será resuelta por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, dentro de los treinta (30) Días siguientes a su interposición. Con esta resolución quedará agotada la vía administrativa. Garantía de impugnación.- Ninguna reclamación se considerará válidamente interpuesta y cada carecerá de todo efecto, a menos que, dentro de los tres (3) Días contados a partir del día siguiente a la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, el Postor respectivo entregue al Comité la Garantía de Impugnación extendida según el Formulario 5, y emitida por una de las causas Empresas Bancarias y de Seguros señaladas en el Anexo 6. Esta Garantía será ejecutada, en caso que motiven el Comité declare infundada o improcedente la reclamación interpuesta siempre que dicha declaración no sea apelada en el plazo estipulado, o en caso que el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN declare infundada o improcedente la apelación interpuesta, según corresponda. En caso de declararse fundada la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad de Gestión FOCEM un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de se devolverá la Garantía de la OfertaImpugnación al Postor respectivo. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose Transcurridos los plazos para resolver a su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta. La Unidad de Gestión FOCEM resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado. La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará refieren los Numerales 2.4.2 y 2.4.3, el impugnante considerará denegada la paralización del trámite licitatorioreclamación y la apelación, respectivamente.

IMPUGNACIONES. Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas Unidad del Ministerio de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 Economía – 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx – Centro Administrativo Gubernamental – Xxxx. Xxx. Xxxxx XxXx 0000 – CP 3000 – Santa Fe, en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Gestión FOCEM Economía un depósito deposito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta. La Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Gestión FOCEM Economía resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formuladoformulado y ordenará la apertura de los Sobre Nº 2 habilitados, fijando, a tal fin, día, hora y lugar del acto. La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio.

IMPUGNACIONES. Durante Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de las propuestas durante los 2 dos (dos2) días siguientes hábiles administrativos al de la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad pudiendo dentro de los tres (3) días hábiles de su notificaciónadministrativos siguientes al vencimiento del término anterior, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo presentar las impugnaciones que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas Unidad de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xx, en el que estimaran procedentes. Las impugnaciones deberán exponerse todas y ser presentadas cada una de ellas por escrito, exponiendo las causas razones de hecho y de derecho en que motiven se funden; de las impugnaciones se dará traslado por tres (3) días hábiles administrativos al oferente cuya oferta fue impugnada .Los escritos serán presentados en la impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliacionesMesa General de Entradas de la Municipalidad. Conjuntamente con Acompañando la presentación de la impugnación se deberá incluir copia de un recibo oficial (municipal) por la suma de pesos diez mil (10.000) fijada como garantía de impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado suma que deberá ser depositada en dinero en efectivo en la Unidad Tesorería de Gestión FOCEM un la Municipalidad. Dicha suma será devuelta de inmediato en caso de prosperar la misma. Rechazada que fuere la impugnación, el impugnante perderá el importe depositado. Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto licitatorio infundadas y que carezcan de importancia, que a juicio discrecional del Departamento Ejecutivo Municipal hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de adjudicación, harán pasible a quien/es las/s haya/n formulado de la pérdida del depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo sin perjuicio de cinco días hábiles administrativos contados a partir de sancionarlo con la fecha de notificación de la resolución respectivasuspensión, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor termino de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución hasta doce meses corridos, del Registro de la Garantía de la Oferta. La Unidad de Gestión FOCEM resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado. La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorioProveedores Municipal.

IMPUGNACIONES. Durante los 2 (dos) días hábiles Actos impugnables.- Son impugnables en sede administrativa, únicamente la decisión que desestima la solicitud de su notificaciónCalificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego y la declaración de Adjudicación de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y AntecedentesBuena Pro, mediante escrito fundado presentado en Mesa siempre que se haya dejado constancia de Entradas Unidad la intención de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xx, impugnar en el que deberán exponerse todas y cada acta respectiva. Reclamación.- Cualquier Postor podrá interponer una de las causas que motiven la impugnaciónreclamación ante el Comité, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad de Gestión FOCEM un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo máximo de cinco días hábiles administrativos contados ocho (8) Días a partir de la fecha de notificación en que conozca la desestimación de la Calificación o del acto de Adjudicación de la Buena Pro, según corresponda. El Comité resolverá dicha reclamación dentro del plazo xxxxxx xx xxxx (10) Días. Apelación.- La resolución respectivadel Comité podrá ser apelada ante el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN hasta el tercer Día de notificada la resolución que deniega la reclamación. La apelación interpuesta contra la resolución del Comité será resuelta por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, dentro del plazo de treinta (30) Días siguientes a su interposición. Con esta resolución quedará agotada la vía administrativa. Garantía de impugnación.- Ninguna reclamación se considerará válidamente interpuesta y carecerá de todo efecto, a excepción menos que, dentro de los tres (3) Días contado a partir del día siguiente a la fecha en que el Adquirente conozca la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundadadesestimación de la Calificación o la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, inadmisiblesegún corresponda, improcedenteel Adquirente, rechazada Consorcio o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Postor respectivo no entrega al Comité la Garantía de Impugnación será perdido extendida según el Formulario 5 ó 5-A, según sea el caso, y emitida por el Oferente a favor una de aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta. La Unidad de Gestión FOCEM resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones Empresas Bancarias que se hubiesen formuladoseñalan en el Anexo 6. La interposición Esta garantía será ejecutada, en caso que el Comité declare infundada o improcedente la reclamación interpuesta y dicha declaración no sea apelada en el plazo estipulado, o en caso que el Consejo Directivo de recursos administrativos PROINVERSIÓN declare infundada o judiciales no significará improcedente la paralización del trámite licitatorioapelación interpuesta, según corresponda. En caso la impugnación se declare fundada se devolverá la garantía de impugnación al Adquirente, Consorcio o Postor respectivo. Transcurridos los plazos para resolver a que se refieren los numerales 2.5.2 y 2.5.3, el impugnante considerará denegada la reclamación y la apelación, respectivamente. Para ser declarado Postor, el Adquirente o el Consorcio debe cumplir los requisitos financieros, técnicos y legales establecidos en el Anexo 3.

IMPUGNACIONES. Durante los 2 Los oferentes interesados podrán formular impugnación fundada a la Preadjudicación dentro del Plazo de dos (dos2) días hábiles a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Al presentar la impugnación el interesado deberá constituir un Depósito de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo que desestime su Oferta luego Garantía en efectivo del 1% (uno por ciento) del valor de la oferta o de los renglones impugnados, el que se deberá efectuar en cuenta corriente en pesos N°0040052308, Sucursal 0900, CBU 0200900501000040052387, del Banco xx Xxxxxxx (Titular: Terminal de Ómnibus Córdoba S.E. – CUIT 30714045357), sita en xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xx 110 de la Ciudad xx Xxxxxxx. Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran dar lugar las impugnaciones infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de la pérdida del depósito de garantía constituida a estos efectos. Si la impugnación resultare fundada, dicho depósito de garantía será devuelto una vez resuelto el caso por la autoridad competente y a su solicitud. 20 -ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN: La Terminal de Ómnibus xx Xxxxxxx Sociedad del Estado, podrá solicitar a los posibles oferentes todas las aclaraciones y / o ampliaciones de informes que considera necesarias para la mejor evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas Unidad las propuestas como así también la certificación de Gestión FOCEM Avenida Illia Nº 1.151 8º Piso Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xxlos datos aportados. El oferente, en el que deberán exponerse todas ambos casos deberá cumplimentar lo solicitado en un plazo máximo de setenta y cada una de las causas que motiven la impugnacióndos (72) horas, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones. Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Unidad de Gestión FOCEM un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A Casa Santa Fe, Cuenta Corriente en Pesos Nº 17709/08 “Proyecto FOCEM” o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados contadas a partir de la fecha de notificación notificación, el que podrá ser modificado a criterio de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquelcomitente. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución Es facultad exclusiva de la Garantía Terminal de Ómnibus xx Xxxxxxx Sociedad del Estado, la Ofertaevaluación de cuantos antecedentes se hayan requerido y aportado. La Unidad adjudicación se realizará por renglón único y a un solo oferente. Se contratará por unidad de Gestión FOCEM resolverá con carácter irrecurrible medida, según las impugnaciones que se hubiesen formulado. La interposición cantidades de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatoriohoras efectivamente trabajadas.