Common use of CONSEGNA DEI PRODOTTI Clause in Contracts

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario, la consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danni.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario5.1 Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i Prodotti saranno consegnati con resa FCA (porto o luogo di partenza designato) fatto salvo il trasporto marittimo per il quale si applica il termine FOB (porto di spedizione designato), secondo le definizioni date nell’ultima versione degli Incoterms (2010) con destinazione finale stabilita da Philips. 5.2 La consegna sarà considerata andata a buon fine secondo le regole dell’Incoterm applicato, senza peraltro che questo costituisca accettazione dei Prodotti. 5.3 Il Fornitore consegnerà a Philips, unitamente ai Prodotti, tutte le licenze applicabili. Ogni consegna a Philips dovrà includere un elenco contenente almeno: (i) il relativo numero d’ordine d’acquisto; (ii) il codice articolo Philips; (iii) la quantità spedita e (iv) la data di spedizione. 5.4 Il Fornitore non effettuerà consegne parziali o anteriori alla data prevista per la consegna. Philips si riserva il diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato e di restituire i Prodotti a spese e a rischio del Fornitore se il Fornitore non si sia attenuto a modalità, tempi di quest’ultimoconsegna o alle tariffe di spedizione. Philips non sarà responsabile per i costi in cui il Fornitore incorra per la produzione, l’installazione, l’assemblaggio od alcuna altra attività connessa ai Prodotti, prima della consegna, come prevista nell’Accordo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili5.5 La realizzazione di qualsiasi progetto, fabbricazione, installazione o altra attività che debba essere eseguita da o per conto del Fornitore dovrà essere eseguita con manodopera qualificata e usando materiali appropriati, impegnandosi in tal senso il Fornitore anche per il fatto dei terzi ex art. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito1381 c.c. 4.3 - 5.6 Il Venditore farà Fornitore imballerà, etichetterà e preparerà alla spedizione i Prodotti in conformità con le pratiche commerciali consolidate e con le specifiche di Philips in modo da prevenire danneggiamenti durante il trasporto e da facilitare scarico, movimentazione e stoccaggio efficienti. Su tutti i Prodotti dovrà chiaramente essere identificato Philips quale destinatario. A prescindere da eventuali previsioni del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodottitermine Incoterm applicato, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere Fornitore sarà ritenuto responsabile per i ogni perdita, danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione (antecedenti la consegna, come definita nell’Incoterm applicabile) senza che Philips sia tenuta a presentare reclami o contestazioni al vettore relativamente a tali danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna perdite, impegnandosi in tal senso il Fornitore anche per il fatto dei Prodottiterzi ex art. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danni1381 c.c.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario3.1 I Prodotti (in caso di consegna fisica) verranno consegnati "delivery duty paid” ovvero reso sdoganato" (D.D.P.) nel luogo richiesto da Canon. 3.2 Il rispetto delle scadenze è fondamentale e tutte le date riportate nell'Accordo costituiscono termine essenziale. I Prodotti verranno consegnati alla data convenuta oppure entro un periodo stabilito. 3.3 Il significato del termine "D.D.P." è quello indicato nell'ultima edizione degli “Incoterms”, pubblicata dall'International Chamber of Commerce. 3.4 Qualora il Fornitore fosse a conoscenza di oppure nutrisse un ragionevole dubbio in merito all'impossibilità di adempiere alla consegna nei tempi e nei modi stabiliti, esso è tenuto a fornire tempestiva comunicazione di tale inadempienza a Canon per iscritto, specificandone le ragioni. Xxxxx restando i diritti di Canon sanciti nelle Clausole 7 e 17, le Parti avvieranno delle consultazioni per stabilire se la situazione sopraggiunta possa essere composta in modo soddisfacente per Canon e secondo quali modalità. 3.5 Qualora Canon, per qualsiasi ragione, dovesse richiedere al Fornitore di posticipare la consegna, il Fornitore è tenuto a conservare presso il proprio magazzino, in condizioni di sicurezza e coperti da assicurazione, i Prodotti adeguatamente imballati e chiaramente identificati per Canon. Le Parti concorderanno le eventuali spese aggiuntive derivanti da tale stoccaggio, salvo in caso di forza maggiore come previsto dalla Clausola 17. 3.6 I riferimenti alla consegna nella presente Xxxxxxxx includono anche le consegne parziali. 3.7 Nella consegna dei Prodotti ha luogo Ex works a Canon, il Fornitore è tenuto a indicare le seguenti informazioni, se pertinenti, su un'etichetta che dovrà essere esposta sulla parte esterna dei colli: • Codice del prodotto Canon; • Barcode del codice Prodotto (Incoterms 2020EAN128); • Breve descrizione del Prodotto; • Numero di articoli per cartone o imballaggio; • Barcode del numero di articoli per cartone o imballaggio (EAN128); • Numero di serie del Prodotto; • Barcode del numero di serie (EAN128); • Peso del cartone o imballaggio; • Paese di origine; • Numero di ordine di acquisto Canon; • Nome e indirizzo del Fornitore; • Informazioni, anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione etichette e/o marchi ecologici, di sicurezza del prodotto, di pericolo o conformità richiesti ai sensi delle disposizioni di legge nazionali o internazionali per il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio Prodotto da distribuire nei paesi designati; • Qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi delle disposizioni di quest’ultimolegge nazionali o internazionali. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili3.8 Nel caso di consegna fisica, i Prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e contrassegnati e dovranno raggiungere il luogo di destinazione in buone condizioni con il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore Fornitore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti causati da imballaggio e/o indiretti derivanti da anticipata trasporto inadeguati. 4.1 Qualora un Prodotto consegnato risultasse difettoso per quantità, qualità o ritardata consegna dei Prodotti. Nel stato o altresì a seguito della violazione delle specifiche o delle garanzie definite nella Clausola 10: (a) nel caso in cui il Compratore tale difetto o violazione fosse visibile a seguito di ispezione del Prodotto imballato contestualmente alla sua consegna ("Ispezione"), Canon è tenuta a notificare tale evento al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di consegna; oppure (b) nel caso in cui tale difetto o violazione non abbia preso fosse riscontrabile nelle circostanze descritte nella Clausola 4.1(a) ma venga rilevato in consegna i Prodotti per cause non imputabili fase di disimballo, installazione o primo utilizzo del Prodotto, Canon è tenuta a notificare tale evento al Venditore o a forza maggioreFornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data della scoperta. A seguito di tale notifica, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovutaFornitore dovrà effettuare la sostituzione del Prodotto oppure, a qualsiasi titolose possibile, rimediare al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: adifetto o alla violazione entro due (2) immagazzinare i Prodotti a rischiogiorni lavorativi, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannisalvo diversamente approvato da Canon.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 La consegna della merce deve avvenire entro il termine indicato in offerta, e comunque non oltre i 20 (venti) gg. giorni solari e consecutivi dalla .data di ricezione dei singoli ordinativi. Il materiale oggetto délla fornitura deve essere consegnato, franco destino, presso le sedi dell'Ente, a spese e rischio del fornitore e secondo le date e gli orari che devono essere concordati sulla scorta delle necessità ed esigenze di questo Istituto senza che la ditta appalta~riceabbia nulla a pretendere. L'istituto può richiedere che la consegna v~nga effettuata presso una sede diversa, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, l'aggiudicatario dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione del singolo ordinativo. La merce deve essere accompagnata da idoneo documento di trasporto riportante i seguenti dati: il destinatario della merce - Salvo patto laboratorio di destinazione; il numero dell'ordine elo degli ordini ai quali la consegna si riferisce: la descrizione, il codice e la quantità di prodotto consegnata in relazione all'unità di misura indicata: il numero gara ed il numero C.l.G, della procedura; il numero dei corti consegnati: ogni altra informazione utile a tracciare la merce consegnata. I prodotti devono avere, al momento della consegna, un periodo residuale di. validità pari ad almeno i 'h dell'intero periodo di validità dichiarato sulla confezione. In caso contrario, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico. La consegna di prodotti con. validità inferiore ai 'h dell'intero deve essere preventivamente concordata con l'Istituto. 11 regolare utilizzo dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020)prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera la ditta per eventuali difetti ed impertezioni che non siano emersi al momento della consegna, anche quando ma vengano accertati al momento dell'impiego. La firma per ricevuta non impegna pertanto l'Istituto per quanto concerne il collaudo delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/proprie osservazioni o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: le eventuali contestazioni per vizi apparenti o occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna. Nel caso in tal caso, infatticui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante eIa successivamente all'impiego, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigerefornitore ha l'obbligo, a titolo richiesta dell'Amministrazione, di risarcimento dei danni causati dal ritardosottoporre a verifica, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi. La merce non accettata resta a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari disposizione del fornitore a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla forniturasuo esclusivo rischio e pericolo e deve, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parzialialtresì, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodottiritirata e sostituita con altra.della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Nel caso in cui il Compratore fornitore non abbia preso provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni solari e consecutivi, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Istituto mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute o mediante prelievo dalla cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria deve effettuare la fornitura con prodotti il cui lotto di produzione risulti omogeneo per almeno 12 (dodici) mesi. L'Istituto può, per proprie particolari esigenze, richiedere il differimento della consegna per un periodo comunque non superiore a 60 giorni rispetto alla data prevista, senza che possa essergli addebitato alcun onere o spesa. Ad ogni consegna deve essere inviato tassativamente, unitamente al prodotto richiesto, il certificato di qualità del lotto e la relativa scheda di sicurezza, senza che l'Istituto debba formulare, di volta in consegna volta, specifica richiesta. Gli ordinativi possono essere emessi in maniera frazionata secondo le esigenze dell'Istituto scrivente, cosi conie a fronte di unico ordine potranno essere richieste consegne frazionate. Gli ordinativi sono trasmessi per iscritto, anche a mezzo telefax. In caso di urgenza possono essere inoltrati ordini telefonici, sempre confermati per iscritto dal competente Ufficio. Ogni ordinativo è contraddistinto da un numero d'ordine che deve e'ssere riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura. La mancata o inesatta indicazione del numero d'ordine comporta ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta possa sollevare riserve.o eccezioni. . La ditta è anche tenuta a provvedere direttamente alla consegna, su specifica richiesta, presso i Prodotti per cause non imputabili al Venditore suoi magazzini, ad ùn incaricato dell'Istituto. La mancata o insufficiente rispondenza dei prodotti alle caratteristiche minime richieste o a forza quelle superiori o aggiuntive offerte dalla ditta costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la risoluzione del contratto per colpa della ditta, con diritto per l'Istituto all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il, risarcimento di eventuali maggiori danni. ..._'-"-~ L'aggiudicatario dell'appalto deve effettuare le consegne a proprio ris'Chio e- con'~ric.o delle spese di qùalsiasi natura, nei locali, nei termini e con le .inodàlità indicate 'nèh. contratto, nel presente Disciplinare di Gara e nella nota 'd'ordine. . \ Costituiscono giusta causa' di ~postamento dei termini di co~segna 'i motivi. di 'Jorza . \ maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese debitamente comprovati e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibileaccertati dall'Istituto. In tal caso il Venditore potràla cohlu'fiicazione -.- ~ dell'evento deve essere effettuata entro cinque giorni dal suo verificarsi. ; . ~_,.".f_-': a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore:; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danni'.:"" .

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario2.1 La consegna ed il relativo trasferimento dei rischi si intendono sempre effettuati EX-WORKS (“EXW” Incoterms® 2010) presso lo stabilimento del Venditore in Casale sul Sile (TV), Italia, salvo diversa indicazione risultante dalla Conferma d’Ordine. 2.2 I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine non rivestono carattere essenziale. Ove sia previsto un anticipo all'ordine, i termini di consegna iniziano a decorrere dalla data di ricevimento dell'anticipo. 2.3 Qualora l’Acquirente ritardi il ritiro dei Prodotti di oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di merce pronta per la consegna, il Venditore si riserva il diritto di procedere alla loro fatturazione anticipata con relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico dell’Acquirente le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il magazzinaggio e la custodia dei Prodotti. 2.4 Qualora l’Acquirente rifiuti di prendere in consegna e/o di ritirare i Prodotti o singoli lotti o ritardi il ritiro di oltre 15 (quindici) giorni, il Venditore avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il contratto, o di richiedere l’esecuzione in forma specifica dello stesso, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. 2.5 Gli eventuali ritardi del Venditore nella consegna dei Prodotti ha luogo Ex works legittimeranno l’Acquirente alla risoluzione del Contratto solo trascorsi 90 (Incoterms 2020)novanta) giorni dalla messa in mora. 2.6 Qualora il ritardo del Venditore sia determinato da scioperi, anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, incendi, scarsità o assenza di materie prime, ritardi da parte dei vettori e/o il montaggio avvengano dei fornitori, adeguamento a cura dal provvedimenti della pubblica autorità, insurrezioni, stato di guerra, eventi naturali, embargo, forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo del Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso la decorrenza dei termini rimarrà sospesa sino al venir meno della circostanza che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabiliha determinato la sospensione. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso ogni conseguenza derivante dal verificarsi di tali eventi neppure nell'ipotesi in cui si trovi in ritardo rispetto ai termini pattuiti. 2.7 Qualora l’impedimento perduri per oltre 120 (centoventi) giorni, ciascuna parte avrà diritto di risolvere il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili contratto, fermo restando il diritto del Venditore al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannipagamento delle forniture eseguite.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario, la 4.1. La consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020)dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nella Conferma d’ordine. 4.2. Salvo diversamente concordato per iscritto tra le Parti, anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infattinel caso di vendita con trasporto, il Venditore agirà come mandatario del Compratoresi libera dall'obbligo della consegna, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - rimettendo i Prodotti al vettore. I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabiliCliente al momento della consegna dei prodotti al vettore, presso lo stabilimento del Venditore. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna Alla ricezione dei Prodotti, il Compratore Cliente dovrà notificare immediatamente al vettore se il numero di colli non potrà esigerecorrisponde a quello indicato sul documento di trasporto e la presenza di eventuali danni determinati dal trasporto (quale ad esempio: danni all’imballo o altri vizi esteriori ecc.), con regolare riserva scritta sul documento di trasporto. 4.3. Se è stato concordato che il Cliente provvede al ritiro dei Prodotti, la consegna si considera effettuata quando i Prodotti sono messi a titolo di risarcimento dei danni causati disposizione del Cliente nel luogo concordato. Il Cliente dovrà ritirare i Prodotti senza ritardo. Trascorsi 10 giorni dalla data comunicata dal ritardoVenditore in cui i Prodotti sono messi a disposizione del Cliente, senza che quest’ultimo abbia provveduto a ritirarli, il pagamento Venditore si riserva il diritto di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo addebitare al Cliente le spese di penalemagazzinaggio, custodia, assicurazione, spostamento e di emettere fattura ai prezzi e alle condizioni in vigore alla data della Conferma d’Ordine. 4.5 - 4.4. I termini di consegna dovranno intendersi prorogati riportati nella Conferma d’Ordine sono puramente indicativi e non sono vincolanti. Il Venditore farà ogni ragionevole sforzo per evitare ritardi nelle consegne rispetto alle date comunicate. Fatto salvo il dolo o la colpa grave a carico del Venditore, il Cliente non avrà diritto ad alcuna forma di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati risarcimento o i materiali necessari alla fornituraindennizzo per eventuali danni, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni diretti o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parzialiindiretti, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danniconsegna.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrarioIl termine per la consegna dei Prodotti è indicato nella Conferma d’Ordine. Sono consentite consegne ripartite e consegne anticipate dei Prodotti, fermo restando il rispetto del suddetto termine finale. Ove non diversamente concordato per iscritto, la consegna dei Prodotti ha avviene in regime DAP (Incoterms) presso il luogo Ex works (di destinazione indicato nella Conferma d'Ordine, o presso il diverso luogo di destinazione concordato per iscritto tra le parti. A prescindere dalle regole Incoterms 2020)applicate, anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o lo scarico dei Prodotti e i relativi costi sono sempre a carico del Cliente. Qualora Viappiani non sia in grado di rispettare il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal casotermine di consegna per qualsiasi causa, infatti, informerà tempestivamente il Venditore agirà come mandatario Cliente del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese ritardo e a rischio indicherà un diverso termine di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabiliconsegna. Il Venditore Cliente è tenuto a comunicare a Viappiani, entro la fine della giornata lavorativa nella quale il Cliente riceve tale comunicazione, la sua volontà di accettare o meno il nuovo termine di consegna. Il silenzio del Cliente nel comunicare a Viappiani la sua volontà entro detto termine varrà quale tacita accettazione del nuovo termine di consegna. Viappiani non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore per cause non potrà esigeredipendenti da Viappiani tra cui, a titolo di risarcimento esempio, cause di forza maggiore, ritardi dei danni causati dal ritardosuoi fornitori, il pagamento difficoltà di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati approvvigionamento delle materie prime o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Particause imputabili al Cliente (ad es. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata mancata o ritardata consegna dei Prodottiapprovazione delle grafiche, comunicazione da parte del Cliente di informazioni errate o incomplete, successiva modifica delle informazioni da parte del Cliente, ecc.). Nel caso in cui il Compratore ritardo nella consegna sia dovuto a tali cause, gli eventuali costi supplementari da ciò derivanti saranno a carico del Cliente. In ogni caso, Viappiani sarà responsabile nei confronti del Cliente per il ritardo nella consegna solo se il ritardo dipende da dolo o colpa grave di Viappiani. Se una spedizione di Prodotti non abbia preso in consegna i Prodotti può̀ essere effettuata per cause non imputabili al Venditore o a forza maggioreCliente, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire fermo restando l’impegno di Viappiani di custodire i Prodotti in nomeattesa di poter effettuare la spedizione, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo tutti i rischi concernenti i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo (compresi il rischio di perdita o distruzione) si trasferiscono al Cliente dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannimomento in cui si verifica la causa impeditiva della spedizione e Viappiani risponde di tali eventi solo in caso di suo dolo o colpa grave.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario, la consegna L’avvio della produzione dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020)è determinato dall’ultima in ordine di tempo delle seguenti date: a) data della conferma d’ordine del venditore; b) data in cui perviene al venditore la rata all’ordine; c) data di definizione da parte del compratore dei particolari tecnici ed estetici che non siano stati specificati nel Contratto; Assumono tra l’altro particolare importanza le date di conferma delle caratteristi- che dell’energia elettrica di alimentazione, anche quando delle finiture e particolarità della ca- bina e delle porte di piano, delle balaustre e delle fiancate, se queste sono com- prese nel Contratto. Tutte le Parti abbiano convenuto che date apposte dal compratore saranno ritenute valide soltanto se i relativi documenti perverranno al venditore o ai suoi rappresentanti entro cinque giorni dalle date apposte; in caso contrario sarà valida la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: data in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario cui ciascun documento perviene alla sede del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimovenditore. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini termine di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso è espresso in giorni lavorativi. Salvo accordo scritto tra le Partiparti, le date di consegna indicata nell’ordine, ivi compreso se è convenuta una data fissa per la consegna, non potranno essere considerati essenzialisono da considerarsi quali termini perentori ov- vero tassativi. 4.3 Nel caso in cui sia stata convenuta una data fissa per la consegna, i dati definitivi e quant’altro indicato nelle lettere b) e c) dell’art. 4.1 dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data in cui sono stati inviati per l’approvazione o richiesti, con l’intesa che ogni ritardo nell’approvazione o restituzione determinerà automaticamente uno spostamento di altrettanti giorni della data di consegna dei Prodotti; ove tale ritardo sia superiore a 30 giorni, il venditore si riserva di cambiare il termine di consegna secondo le nuove esigenze che si saranno determinate alla data delle definizioni. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore Qualora la consegna debba essere ritardata per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotticause imputabili al compratore per un periodo superiore ai 2 mesi rispetto alla data della conferma d’ordine, il Compratore non potrà esigerevenditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto per fatto e colpa del compratore con un preavviso di 30 giorni, a da comunicarsi per iscritto al compratore, tratte- nendo -a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento indennizzo - gli importi già versati ed applicando le penali di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Particui al successivo art. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti7.4. Nel caso in cui il Compratore venditore non abbia preso si avvalga della facoltà di risolvere il Contratto, è inteso che il prezzo dei Prodotti verrà automaticamente incrementato, secondo quanto riportato al successivo art. 7.3, per tener conto dell’aumento dei costi sopravvenuto in consegna i Prodotti per cause tale periodo, dovuto al verificarsi di – a titolo esemplificativo e non imputabili al Venditore o a forza maggioreesaustivo – evoluzioni normative, upgrade di prodotto. In tale ipotesi, ove il compratore non dovesse provvedere all’accettazione dell’ex- tra-prezzo richiesto dal venditore entro 30 giorni dall’invio della correlativa comu- nicazione, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovutaContratto si intenderà risolto con il conseguente diritto del venditore di trattenere -a titolo di indennizzo - gli importi già versati dal compratore. 4.5 In caso di ritardo nella consegna (come definita al successivo art. 11.4) imputa- bile al venditore, il compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% del prezzo contrattuale dei Prodotti consegnati in ritardo. 4.6 Non si considera imputabile al venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 14) o ad atti o omissioni del compratore (ad es. mancata comunicazione dei dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti, mancato pagamento rata all’ordine/materiali). 4.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, il pagamento delle somme indi- cate all’art. 4.5 esclude qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese ulteriore risarcimento del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, danno per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannimancata o ritardata consegna dei Prodotti.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario5.1. Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli Ordini potranno essere rifiutate dalla Società o richiederanno, per la consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infattiloro accettazione, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese preventivo accordo e a rischio consenso scritto di quest’ultimoOSR. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili5.2. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi Le date, i luoghi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenzialipresenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna dei Prodotti nel luogo concordato nell'Ordine. 4.4 - Laddove 5.3. Se nell'Ordine è prevista la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato per iscritto, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le Parti abbiano convenuto il pagamento spese viaggio, di una penale da parte del Venditore per il caso trasporto e di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penaleinstallazione. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti5.4. Nel caso in cui il Compratore Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati, o consegni i Prodotti in luoghi o a soggetti diversi da quelli indicati da OSR, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare i Prodotti e potrà pretendere una penale pari all’1% del prezzo di cui all’Ordine per ogni giorno di ritardo rispetto all’esatto adempimento, salvo il maggior danno. 5.5. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., ove applicabile, il Fornitore non abbia preso è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i Prodotti al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia alla Direzione Acquisti e Logistica di OSR, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Prodotti tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità e conseguenze per il ritardo nell'effettuazione della prestazione pattuita. 5.6. L'accettazione, anche se incondizionata, di una consegna tardiva di Prodotti, non comporterà e non potrà in consegna alcun modo essere intesa come ed equiparata a una rinunzia da parte di OSR alla richiesta del risarcimento dei danni (comprese eventuali penali). 5.7. Consegne o forniture parziali non saranno accettate, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita e per iscritto tra le Parti. 5.8. Ai fini di eventuali reclami da parte di OSR, faranno fede le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da OSR in fase di accettazione dei beni. 5.9. Tutti i Prodotti per cause i quali è prevista l'apposizione, devono riportare il marchio CE. In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a OSR tutta la documentazione necessaria e idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, i manuali tecnici, le certificazioni CE di conformità e ancora i certificati di garanzia). 5.10. Il Fornitore è tenuto ad asportare e correttamente smaltire ai sensi della normativa vigente gli imballaggi e gli eventuali rifiuti, anche di tipo elettronico, prodotti in esito all'incarico ricevuto con l’Ordine. Il Fornitore, prima di procedere allo smaltimento, al riciclaggio, o al reimpiego delle apparecchiature elettriche, si impegna ad effettuare tutte le operazioni atte a garantire la tutela dei dati personali in esse eventualmente contenuti, mediante la loro cancellazione o trasformazione in forma non imputabili al Venditore intelligibile, in conformità alla normativa vigente. Il Fornitore è tenuto altresì a collaborare con OSR per il trasferimento dei dati e delle informazioni relativi alla fornitura. 5.11. La violazione delle prescrizioni del presente articolo da parte del Fornitore legittima OSR all’immediata risoluzione di ogni singolo ordine e/o a forza maggioredel contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con conseguente richiesta di risarcimento danni (tra cui il danno all’immagine aziendale, il Compratore sopporterà tutte le spese danno emergente e lucro cessante). 5.12. E’ fatta salva la facoltà di OSR di recedere da ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibilesingolo ordine e/o dal contratto. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti Fornitore avrà diritto al solo corrispettivo per la prestazione eseguita, senza poter pretendere nessun altro importo, a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danninessun titolo.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrarioSe non diversamente concordato per iscritto, tutti i Prodotti saranno consegnati con resa FCA (porto o luogo di partenza designato) fatto salvo il trasporto marittimo per il quale si applica il termine FOB (porto di spedizione designato), secondo le definizioni date nell’ultima versione degli Incoterms (2010) con destinazione finale stabilita da SAECO. 4.2 La consegna sarà considerata andata a buon fine secondo le regole dell’Incoterm applicato, senza peraltro che questo costituisca accettazione dei Prodotti. 4.3 Il Fornitore consegnerà a SAECO, unitamente ai Prodotti, tutte le licenze applicabili. Ogni consegna a SAECO dovrà includere un elenco contenente almeno: (i) il relativo numero d’ordine d’acquisto; (ii) il codice articolo SAECO; (iii) la quantità spedita e (iv) la data di spedizione. 4.4 Il Fornitore non effettuerà consegne parziali o anteriori alla data prevista per la consegna. XXXXX si riserva il diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato e di restituire i Prodotti a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore del Fornitore se il Fornitore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini si sia attenuto a modi, tempi di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunqueo alle tariffe di spedizione. XXXXX non sarà responsabile per i costi in cui il Fornitore incorra per la produzione, salvo diverso accordo scritto tra le Partil’installazione, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei l’assemblaggio od alcuna altra attività connessa ai Prodotti, il Compratore non potrà esigereprima della consegna, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penalecome prevista nell’Accordo. 4.5 - I termini La realizzazione di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati qualsiasi progetto, fabbricazione, installazione o i altra attività che debba essere eseguita da o per conto del Fornitore dovrà essere eseguita con manodopera qualificata e usando materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutiviappropriati. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna Fornitore imballerà, etichetterà e preparerà alla spedizione i Prodotti anche in caso conformità con le pratiche commerciali consolidate e con le specifiche di consegne parzialiSAECO in modo da prevenire danneggiamenti durante il trasporto e da facilitare scarico, anticipate o successive alla data concordata dalle Partimovimentazione e stoccaggio efficienti. In nessun caso Su tutti i Prodotti dovrà chiaramente essere identificato SAECO quale destinatario. A prescindere da eventuali previsioni del termine Incoterm applicato, il Venditore potrà essere Fornitore sarà ritenuto responsabile per i ogni perdita, danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione (antecedenti la consegna, come definita nell’Incoterm applicabile) senza che SAECO sia tenuta a presentare reclami o contestazioni al vettore relativamente a tali danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danniperdite.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario, la consegna 5.1. Nessun ordine di acquisto dei Prodotti ha luogo Ex works inviato dal Compratore sarà vincolante per il Venditore se non sia stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso Xxxxxxxxx. 5.2. Salvo diverso accordo, i prodotti saranno forniti dal Venditore al Compratore Franco Fabbrica (Incoterms 2020EXW), anche quando presso lo stabilimento del Venditore. Trascorsi 7 gg. senza che l’Acquirente abbia provveduto al ritiro, il Fornitore si riserva di addebitare una quota pari al 1% del valore della merce per ogni giorno di ritardo; la merce che non fosse ritirata entro 30 gg sarà comunque fatturata per intero e subito sarà esigibile il pagamento secondo le Parti abbiano convenuto che modalità già concordate. 5.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. 5.4. Ove la spedizione e/merce o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: relativo imballaggio risultino danneggiati o in tal caso, infattipresenza di merce mancante, il Venditore agirà come mandatario Compratore è tenuto a formulare le riserve del Compratorecaso nei confronti del trasportatore, essendo inteso che il secondo le forme previste per la modalità di trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimoutilizzata. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili5.5. Il Venditore non risponde è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai prodotti dopo la consegna dei prodotti al Compratore; in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei prodotti qualora la perdita o il danno ai prodotti si verifichino dopo la consegna dei prodotti al pagamento del prezzo pattuitoCompratore. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di 5.6. L’obbligazione della consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale dei prodotti da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per sospesa in tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese casi di inadempimento del Compratore presso la sede alla sua obbligazione di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannipagamento dei prodotti stessi.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrarioConsegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli Ordini potranno essere rifiutate da HSRR o richiederanno, per la consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infattiloro accettazione, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese preventivo accordo e a rischio di quest’ultimoconsenso scritto da HSRR. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi Le date, i luoghi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunquepresenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del Prodotto nel luogo concordato nell'Ordine. 4.3 Se nell'Ordine è prevista la posa in opera (installazione, salvo diverso accordo scritto tra avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le Parti, non potranno essere considerati essenzialispese viaggio e di trasporto e di installazione. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicatigli da HSRR, quest'ultimo potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà chiedere l'integrale risarcimento dei danni. 4.5 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non abbia preso è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i Prodotti al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia alla Direzione Acquisti e Logistica, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Prodotti tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione. 4.6 L'accettazione incondizionata di una consegna tardiva di Prodotti, non comporterà e non potrà in consegna alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di HSRR alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a HSRR in maniera totale e nei termini richiesti da HSRR. 4.7 Consegne o forniture parziali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti. 4.8 Xxxxx prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da HSRR in fase di accettazione dei beni. 4.9 Tutti i Prodotti per cause non imputabili i quali sono state emanate le disposizioni attuative che ne prevedono l'apposizione, devono riportare il marchio CE. In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a HSRR tutta la documentazione necessaria e idonea al Venditore suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, i manuali tecnici, le certificazioni CE di conformità e ancora i certificati di garanzia). 4.10 Il Fornitore è tenuto ad asportare e correttamente smaltire ai sensi della normativa vigente gli imballaggi e gli eventuali rifiuti, anche di tipo elettronico, prodotti in esito all'incarico ricevuto con l’Ordine. Il Fornitore, prima di procedere allo smaltimento, al riciclaggio, o a forza maggioreal reimpiego delle apparecchiature elettriche, il Compratore sopporterà si impegna ad effettuare tutte le spese operazioni atte a garantire la tutela dei dati personali in esse eventualmente contenuti, mediante la loro cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 per la protezione dei dati personali. 4.11 La violazione delle prescrizioni del presente articolo legittima HSRR alla risoluzione del contratto per fatto e ogni somma dovutacolpa del Fornitore con conseguente richiesta di risarcimento danni (danno immagine aziendale, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal danno emergente e se del caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannilucro cessante).

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrarioLa fornitura dei prodotti avverrà mediante ordini a reintegro su Conto Deposito, secondo le necessità delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere. Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini indicati da ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera durante gli orari ordinari di apertura e nelle quantità richieste. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta. In caso di eventuali consegne difformi da quanto ordinato, saranno applicate le penali previste all’art. 11 ed è fatto obbligo al fornitore della sostituzione dei dispositivi ordinati entro 24 ore dalla ricezione del reclamo, con il ritiro a proprie spese di quanto consegnato in maniera difforme all’ordine. In parziale deroga dell’art. 1510 del Codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e, pertanto, non si libera dall’obbligo della consegna fino a quando la merce non sarà consegnata all’Azienda Sanitaria/Ospedaliera di destinazione. La Ditta dovrà garantire che durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei Prodotti ha prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzino di ciascuna Azienda Sanitaria. Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce, ovvero ad effettuare i servizi definiti nel Capitolato tecnico, nei termini previsti verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Aziende Sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle. Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare: - numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; - numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine; - luogo Ex works (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte elenco descrittivo del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, materiale consegnato. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad interfacciarsi a titolo gratuito con le procedure informatiche o web in uso (già operative o in attivazione) presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere sia per le modalità di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto gestione del contratto in Conto Deposito. La Ditta assume a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti della fornitura anche in caso di consegne parzialiscioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà promuovendo tutte le spese iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura. Le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e ogni somma dovutadella dislocazione delle sedi dei magazzini, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannidelle strutture utilizzatrici delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrario, la consegna L’avvio della produzione dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020)è determinato dall’ultima in ordine di tempo delle seguenti date: a) data della conferma d’ordine del venditore; b) data in cui perviene al venditore la rata all’ordine; c) data di definizione da parte del compratore dei particolari tecnici ed estetici che non siano stati specificati nel Contratto; Assumono tra l’altro particolare importanza le date di conferma delle caratteristi- che dell’energia elettrica di alimentazione, anche quando delle finiture e particolarità della ca- bina e delle porte di piano, delle balaustre e delle fiancate, se queste sono com- prese nel Contratto. Tutte le Parti abbiano convenuto che date apposte dal compratore saranno ritenute valide soltanto se i relativi documenti perverranno al venditore o ai suoi rappresentanti entro cinque giorni dalle date apposte; in caso contrario sarà valida la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: data in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario cui ciascun documento perviene alla sede del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimovenditore. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini termine di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunque, salvo diverso è espresso in giorni lavorativi. Salvo accordo scritto tra le Partiparti, le date di consegna indicata nell’ordine, ivi compreso se è convenuta una data fissa per la consegna, non potranno essere considerati essenzialisono da considerarsi quali termini perentori ov- vero tassativi. 4.3 Nel caso in cui sia stata convenuta una data fissa per la consegna, i dati definitivi e quant’altro indicato nelle lettere b) e c) dell’art. 4.1 dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data in cui sono stati inviati per l’approvazione o richiesti, con l’intesa che ogni ritardo nell’approvazione o restituzione determinerà automaticamente uno spostamento di altrettanti giorni della data di consegna dei Prodotti; ove tale ritardo sia superiore a 30 giorni, il venditore si riserva di cambiare il termine di consegna secondo le nuove esigenze che si saranno determinate alla data delle definizioni. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore Qualora la consegna debba essere ritardata per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotticause imputabili al compratore per un periodo superiore ai 2 mesi rispetto alla data della conferma d’ordine, il Compratore non potrà esigerevenditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto per fatto e colpa del compratore con un preavviso di 30 giorni, a da comunicarsi per iscritto al compratore, tratte- nendo -a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento indennizzo - gli importi già versati ed applicando le penali di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Particui al successivo art. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti7.4. Nel caso in cui il Compratore venditore non abbia preso si avvalga della facoltà di risolvere il Contratto, è inteso che il prezzo dei Prodotti verrà automaticamente incrementato, secondo quanto riportato al successivo art. 7.3, per tener conto dell’aumento dei costi sopravvenuto in consegna i Prodotti per cause tale periodo, dovuto al verificarsi di – a titolo esemplificativo e non imputabili al Venditore o a forza maggioreesaustivo – evoluzioni normative, upgrade di prodotto. In tale ipotesi, ove il compratore non dovesse provvedere all’accettazione dell’ex- tra-prezzo richiesto dal venditore entro 30 giorni dall’invio della correlativa comu- nicazione, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovutaContratto si intenderà risolto con il conseguente diritto del venditore di trattenere -a titolo di indennizzo - gli importi già versati dal compratore. 4.5 In caso di ritardo nella consegna (come definita al successivo art. 11.4) imputa- bile al venditore, il compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato. 4.6 Non si considera imputabile al venditore l’eventuale ritardo dovuto a qualsiasi titolocause di forza maggiore (come definite all’art. 14) o ad atti o omissioni del compratore (ad es. mancata comunicazione dei dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori dannimancato pagamento rata all’ordine/materiali).

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - 1. La consegna dei prodotti oggetto di acquisto è comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei prodotti stessi. Unitamente ai prodotti, l’Aggiudicatario dovrà consegnare la documentazione (comprese certificazioni e rapporti di prova attestanti le caratteristiche prestazionali e il rispetto dei CAM) e la manualistica tecnica e d’uso, se prevista. 2. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i prodotti oggetto di acquisto all’indirizzo delle sede di Cagliari dell’Agenzia, sita in Cagliari Via lo Frasso 2 (con consegna ai piani secondo e terzo fuori terra), assicurandosi che il prezzo offerto in sede di gara sia remunerativo di tutto quanto necessario per fornire e installare i prodotti negli ambienti indicati dall’Agenzia. 3. I prodotti oggetto di acquisto dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nell’art. 4 – Tempi di consegna. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del Contratto. Salvo patto contrariodiverso accordo tra l’Agenzia e l’Aggiudicatario, la consegna dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020)dovrà essere effettuata, anche quando previo preavviso di almeno 3 giorni, tra le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura ore 9:00 e le ore 16:00, dal Venditore: in tal casolunedì al venerdì, infatti, il Venditore agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunquefestivi esclusi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenzialicon l’Agenzia. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto 4. All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei prodotti e dopo installazione/ montaggio, l’Appaltatore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio, dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con il pagamento Responsabile unico del procedimento o con il Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di una penale da parte del Venditore per avvenuta consegna, della verifica della quantità, della tipologia dei prodotti consegnati e della corretta installazione e montaggio. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi all’Aggiudicatario (compreso il caso Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi all’Agenzia, la data e il numero progressivo dell’Ordine o della RdO, la data di ritardo nella consegna dei Prodottiavvenuta consegna, il Compratore non potrà esigere, a titolo codice identificativo dei prodotti oggetto del verbale di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini consegna. Il verbale di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutividovrà essere sottoscritto dall’Agenzia e dall’Aggiudicatario. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danni.

CONSEGNA DEI PRODOTTI. 4.1 - Salvo patto contrarioIl fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti presso le sedi dei Laboratori e Dipartimenti ARPAS indicate entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla emissione degli ordinativi di fornitura nell’orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell’orario da concordare con le singole sedi. .In caso consegna incompleta o evasa in ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati, immediatamente e per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli ordinativi, precisando la denominazione del prodotto, la causa e il periodo previsto di indisponibilità. La comunicazione entro il predetto termine esime il fornitore dall’applicazione delle penali per ritardata consegna; il mancato rispetto di tale termine determina la completa decadenza da tale esenzione. In caso di temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, il Dec e il Responsabile di commessa concordano per iscritto un nuovo termine di consegna per ciascun prodotto, ovvero la sostituzione del/i prodotto/i ordinato/i con altro/i aventi caratteristiche compatibili con l’utilizzo al quale la merce richiesta è destinata e senza oneri aggiuntivi di spesa a carico dell’Agenzia. Il fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato. La consegna avviene al piano ed è effettuata da un corriere o da una persona di fiducia del fornitore. Il Dec o il suo assistente della sede che riceve i prodotti firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del numero dei Prodotti ha luogo Ex works (Incoterms 2020)colli ricevuti. Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione della fornitura, anche quando qualunque ne sia la natura e la causa. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le Parti abbiano convenuto spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura oggetto dell’accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio. Il fornitore deve in particolare adottare tutte le precauzioni necessarie per la spedizione perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme di settore, garantendo, nei casi previsti dalle norme di legge e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infattidalle indicazioni delle case produttrici, il Venditore agirà come mandatario trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del Compratorefreddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette. Il prezzo del trasporto e della consegna s’intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. La consegna per ciascuna sede destinataria avviene in colli; l’imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, essendo inteso realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. Sull’imballaggio dei colli deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni: • dati identificativi del fornitore; • dati dell’ordinativo di fornitura; • sintetica descrizione dei prodotti contenuti; • eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili; • tutte le indicazioni/etichette previste da legge. Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull’imballaggio esterno causato dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc). Le sedi di consegna potranno subire variazioni, sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza dell’/degli accordo/i per effetto di eventuali decisioni organizzative assunte dall’ARPAS o in ragione di convenzioni stipulate con Enti, senza che il trasporto verrà effettuato fornitore possa avere nulla a spese e a rischio pretendere. Nei limiti di quest’ultimo. 4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito. 4.3 - Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini previsto dal presente Capitolato, l’ARPAS si riserva la facoltà di consegna indicati nell’offerta ovvero nella conferma d’ordine che comunquemodificare, salvo diverso accordo scritto tra le Particoncordandoli preventivamente con l’affidatario, non potranno essere considerati essenziali. 4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale. 4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla alcuni aspetti operativi della fornitura, richieda delle varianti in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivivigenza contrattuale dovessero intervenire. 4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà: a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore; b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese del Compratore presso la sede di quest’ultimo; X.xx Xxxxxx Xxxxx, 128 Tel +00 00 00000000 xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx P. IVA 05094640157 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) Fax +00 00 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx Cod. Fisc. 80099230155 c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l’intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danni.