CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Qualsiasi divergenza o contestazione, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, dovesse sorgere sull’interpretazione o sull’applicazione delle clausole che disciplinano l’Appalto, sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, sarà risolta tra le Parti. Qualora non si raggiungesse un accordo in xxx xxxxxxx, xx controversie saranno devolute per competenza al foro di Pistoia.
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore saranno rimandate ad un Collegio arbitrale, così composto:
a - da un arbitro nominato dall'Appaltatore b - da un arbitro nominato dal Committente
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Le controversie sull’esecuzione e l’interpretazione del contratto non composte in via amministrativa, sono devolute all’Autorità Giudiziaria. Si osserva la disposizione dell’Art. 38 - Controversie
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore che non andranno risolte bonariamente saranno demandate al Tribunale Civile di Oristano.
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Le domande ed i reclami del F.S. devono essere presentati ed iscritti nei documenti previsti dal Piano della Qualità nei modi e nei termini tassativamente stabiliti da detto Piano. Qualora le parti non raggiungano un accordo in via extragiudiziale la soluzione delle controversie avverrà per via giudiziale presso il Tribunale di Cagliari. È escluso il ricorso all’arbitrato.
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. ALLEGATI TABELLE DI RIFERIMENTO Allegato A : MODELLO OFFERTA Allegato B: POTENZIALITA’ CALDAIE TITOLO PRIMO OGGETTO DELL'APPALTO, GARANZIE, RIFERIMENTI LEGISLATIVI
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Tutte le controversie tra il Committente e l'assuntore, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma della normativa vigente applicabile al contratto, verranno demandate al Giudice Ordinario - Tribunale di Napoli.
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Tutte le controversie tra il Committente e l'assuntore, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma della normativa vigente applicabile al contratto, verranno demandate al Giudice Ordinario - Tribunale di Napoli. Si precisa e stabilisce che per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine a risarcimenti per ritardati pagamenti, la quantizzazione degli stessi va effettuata ai sensi del D.M. 145/2000 del D.P.R., del D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Speciale Tipo in uso per le lavorazioni edili.
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Tutte le controversie tra S.A. e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al giudice ordinario. Il foro competente è .
CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE. Tutte le controversie tra il Committente e l'Assuntore sono devolute all’autorità giudiziaria competente. Il foro competente sarà quello di Parma.