Common use of DOCUMENTAZIONE TECNICA Clause in Contracts

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e la documentazione Nei termini di 40 giorni dalla data dell’Ordine dovrà essere inviato al Committente, nei formati ed in numero di copie previste nella citata Relazione Tecnica, il progetto esecutivo di tutte le apparecchiature comprese nella fornitura, sia in quanto elementi a sé stanti sia come facenti parte di entità più complesse, comprensivo di specifiche tecniche. Le specifiche tecniche, componenti del progetto esecutivo dell’opera, dovranno essere redatte sia per quelle apparecchiature fabbricate dall’Appaltatore che per quelle parti di esse commissionate a sub-fornitori. Il progetto esecutivo sarà redatto in modo da rispondere agli scopi seguenti: • portare il Committente a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, mettendo questa in condizione di esprimere, per iscritto, benestare od osservazioni; • costituire l’intera parte tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni degli ordini che l’Appaltatore fa ai propri fornitori; • contenere tutti gli elementi e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia modalità principali necessari al collaudo delle apparecchiature alle quali essi si riferiscono (ivi comprese le certificazioni delle prove di tipo e la diligenza di omologazione). Il Committente formulerà le proprie del tecnico dell’arte osservazioni ed il benestare entro e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula ricezione dell’ultimo elaborato facente parte del contratto (al termine della Fase A) progetto esecutivo. Soltanto dopo il benestare ed eventuali modifiche, l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto potrà procedere alla costruzione di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le partiquanto ordinato. L’approvazione tacita o esplicita dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, suddetti elaborati non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattualicostituisce mai titolo per procedere a variazioni nell’esecuzione dell’Ordine. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione Tali variazioni divengono legittime solo dopo esplicito benestare scritto del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato Committente ha il diritto di rifiutare quelle apparecchiature delle quali non abbia ricevuto e aggiornato approvato a cadenza quindicinale con l’emissione tempo debito la specifica tecnica, come pure le apparecchiature che non siano conformi alle specifiche approvate, ancorché migliori di un nuovo Programma quelle descritte nelle specifiche approvate. L’Appaltatore è tenuto a rimettere tempestivamente al Committente esemplari aggiornati degli elaborati già da essa inviati non appena modifiche, aggiornamenti ecc. siano stati apportati. L’Appaltatore è tenuto a procedere senza indugi agli aggiornamenti di Dettaglio controfirmato tra le partielaborati che il Committente richiedesse. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la All’atto della consegna della progettazione fornitura l’Appaltatore deve fornire una copia versione “as built dell’intero intervento (piantebuilt” degli schemi funzionali, schemianche in versione provvisoria con correzioni a mano, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzionepurchè rispondenti all’impianto consegnato. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà versione provvisoria sarà, come detto in seguito, sostituita con la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG)definitiva.

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e Nell’apposito campo “Documentazione Tecnica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare, per ciascun lotto a cui partecipa, la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessirichiesta, entro consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali, in formato pdf., debitamente compilato e firmato digitalmente: • una relazione descrittiva, per ogni lotto per il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copiaquale si partecipa, di cui una riproducibilecome intende sviluppare e svolgere le diverse attività costituenti il servizio, datati tenendo conto delle indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e firmati. I progetti, i disegni e strutturata con le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le partiseguito riportate. In caso di mancato rispetto dei termini indicati RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi la relazione dovrà essere unitaria. La relazione potrà essere corredata da opportuni allegati esemplificativi. Si precisa che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali. Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell’attribuzione del Committente relativo punteggio gli elementi specificamente indicati al successivo paragrafo G). Al fine di procedere consentire alla risoluzione del Contratto Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazioneeffettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della par condicio, è onere dell’Appaltatore necessario che la consegna documentazione tecnica sia redatta seguendo i sotto indicati criteri distinti per ciascun lotto di interesse: LOTTO 1 – AO ICP documento/elemento 1: PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO La documentazione dovrà illustrare il piano di organizzazione del personale impiegato nello svolgimento del servizio con particolare attenzione ai seguenti punti: 1.a)Un prospetto dal quale si evinca, per ciascun Presidio Ospedaliero, in modo inconfutabile: numero delle unità lavorative impiegate e totale addetti / relative qualifiche / numero delle ore di lavoro svolto da ciascuna unità lavorativa giornalmente e mensilmente; 1.b)La descrizione dell’organizzazione della progettazione as built dell’intero struttura di gestione della commessa con particolare riferimento alle modalità operative di controllo e organizzazione del personale e gestione delle emergenze con indicazione dei tempi di intervento (piante, schemi, ecc.), e del numero di addetti. Questi ultimi non saranno computati nel numero delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. unità lavorative previste per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione svolgimento del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).servizio;

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni Al fine di fornire elementi di valutazione adeguati, gli Operatori Economici partecipanti dovranno presentare una Scheda Tecnica riepilogativa che riporti in modo chiaro e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessiinequivocabile tutti i requisiti minimi richiesti, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente come di seguito esplicitati: Schede tecniche e al Gestore in triplice copia, metodologiche di cui una riproducibile, datati sicurezza e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti documentazione, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, descrittive di garatutte le caratteristiche della strumentazione offerta, nel Capitolato Tecnico edalla quale dovranno, inoltre, risultare: • La denominazione; • Il nome della Ditta produttrice; • L’anno di fabbricazione; • La manutenzione giornaliera necessaria per il buon funzionamento; • L’osservanza delle caratteristiche di sicurezza, a norma della legge vigente e successive modifiche ed integrazioni; • Le caratteristiche tecniche, funzionali e le potenzialità dello strumento; • Copia della certificazione del possesso, da parte delle apparecchiature offerte, della marcatura CE-IVD, con indicazione dell’Ente notificatore; • Dettagliata relazione circa le caratteristiche di alimentazione elettrica, assorbimento, dispersione e necessità di condizionamento, con specifiche di temperature/umidità; • Scheda tecnica del gruppo di continuità. Scheda tecnica di ciascun prodotto (materiali di consumo) offerto, descrittiva di tutte le caratteristiche del prodotto dalla quale dovranno, inoltre, risultare: • Il nome commerciale, il confezionamento ed il codice di ogni prodotto; • Il nome della Ditta produttrice; • La dichiarazione della classe di appartenenza (CND); • Dichiarazione Marcatura CE; • RDM con eventuale dichiarazione se non dovuto; • Il tempo di validità minima del materiale alla data di consegna all’Azienda; • La presenza, nelle confezioni dei reagenti, del codice a barre con informazioni su: lotto, scadenza, tipo reattivo; • Indicazione del numero di confezioni necessarie per l’esecuzione dell’attività prevista negli specifici lotti, comprensiva di controlli/calibrazioni; • Stabilità del reagente a confezione integra e in condizioni di conservazione controllate; • Stabilità del reagente a confezione aperta, montato sullo strumento; • Confezionamento e relativa pezzatura; • Numero di determinazioni per confezione; • Schede di sicurezza dei prodotti offerti; • Copia di eventuali registrazioni o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna certificazioni estere; • Dichiarazione di tale conformità alle specifiche dichiarate; • Condizione di conservazione dei prodotti; Le Ditte dovranno, unitamente all’offerta, produrre ampia documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finalein lingua italiana. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).Inoltre si richiede:

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni L’offerta dovrà essere corredata della seguente documentazione tecnica: Conformità delle apparecchiature a norme CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica e meccanica dei laboratori; Schede tecniche descrittive e depliant illustrativi della strumentazione offerta, dalle quali dovranno, inoltre, risultare: la denominazione; il nome della Ditta produttrice; manutenzione giornaliera necessaria al buon funzionamento; specifiche di “input/output” e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessidefinizione del file ASCII di trasferimento dei dati Elenco di accorgimenti in merito ad opere edili o di impiantistica necessari per il funzionamento; Caratteristiche di alimentazione elettrica, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzioneassorbimento, al Committente e al Gestore in triplice copiapredisposizione allacciamenti, dispersione ed eventuale necessità di cui una riproducibilecondizionamento con specifiche di temperature/umidità; Elenco delle referenze scientifiche nazionali ed internazionali; Elenco delle strutture, datati e firmati. I progettisul territorio nazionale, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti ove sono installati sistemi analoghi, con la perizia e la diligenza proprie specifica delle caratteristiche dei sistemi installati; Scheda tecnica di ciascun prodotto offerto, descrittiva di tutte le caratteristiche della metodica, dalla quale dovranno, inoltre, risultare: il nome commerciale, il confezionamento ed il codice di ogni prodotto; il nome della Ditta produttrice; il tempo di validità minima del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi materiale dalla data di stipula consegna all’Azienda; Indicazione del contratto numero di kit necessari per l’esecuzione dell’attività prevista al precedente articolo 1, comprensiva di controlli / calibrazioni / standard, tenuto conto delle sedute analitiche indicate nel suddetto articolo 1; Schede di sicurezza dei prodotti offerti (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto se previsti); Copia si eventuali registrazioni o certificazioni estere; Condizioni di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniticonservazione dei prodotti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma Elenco degli ulteriori parametri analitici sierovirologici non espressamente previsti nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza precedente articolo 1 eseguibili con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offertasistema offerto. A titolo non esaustivoIndicazione del tempo limite di risposta alla chiamata di emergenza; Definizione del gestore dell’assistenza (in proprio o in appalto) e indicazione delle sedi di assistenza interessate al supporto dell’Ente; Supporto fornito all’avvio del servizio e per il mantenimento dello stesso ad adeguati livelli qualitativi; Programmazione degli interventi di manutenzione; Descrizione dell’organizzazione aziendale relativamente al supporto scientifico fornibile; Certificazioni ISO 9000 conseguite; Se previsto un fermo macchina superiore a 48 ore per guasto, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento fornitura di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, eccstrumento sostitutivo entro 5 giorni.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni Attraverso gli appositi campi messi a disposizione in Sintel (2° step del percorso guidato “Invia offerta”), il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente: • MODELLO L : il Progetto tecnico, nel quale dovranno essere descritte: - modalità e tempi di consegna e distribuzione dei reagenti e delle apparecchiature pre- vio sopralluogo se considerato necessario; - modalità di svolgimento della formazione, in sede, del personale addetto all'utilizzo della strumentazione “in noleggio” per il Laboratorio; il tipo di collaborazione che la documentazione dit- ta intende offrire in sede di avviamento della strumentazione e, in particolare, per quanto riguarda l'adeguamento della “Fornitura di servizio” alle esigenze del Laborato- rio; - l’assistenza tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato periodica delle apparecchiature fornite in noleggio; in particolare la ditta dovrà indicare: i tempi massimi di attesa dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni chiamata prima dell'intervento; le condizioni e le documentazioni modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata; la sede a cui rivolgersi per l'assistenza tecnici • MODELLO ALLEGATO M: Certificazioni di qualità dei prodotti; • MODELLO ALLEGATO N: Scheda tecnica di tutti i prodotti offerti e delle strumentazioni, da inviare in un'unica cartella zip, corredate da eventuali depliant illustrativi, redatte in lingua italiana, e contenenti tutte le informazioni utili alla valutazione comparativa, oltre al nome commerciale, indicazione quali- quantitativa, modalità di conservazione ecc, debitamente sottoscritte al pari dell’offerta con le pagine numerate. Le schede dovranno riportare ogni notizia utile per accertare la corrispondenza tecnica dei prodotti offerti con quanto richiesto nel capitolato di gara. Dovranno essere indicati, per ogni prodotto offerto, il CND e il Repertorio o la motivazione della loro eventuale mancanza. Non saranno valutati i prodotti per i quali non siano state presentate le schede tecniche; pertanto la mancanza delle schede tecniche devono essere redatti anche per una sola voce offerta determinerà l’esclusione dell’offerta. L’agenzia provvederà a redigere il Duvri solo con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, eccditta aggiudicataria., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono Devono essere trasmessipresentati, entro il termine indicato pena l’esclusione dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progettigara, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committenteseguenti documenti: ✓ dichiarazione, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate redatta ai sensi del decreto interministeriale DPR 445/00, a firma del 22 gennaio 2008Legale Rappresentante, n. 37; corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante stesso, attestante il possesso: • relazione tecnica; della marcatura CE • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguiredelle seguenti qualificazioni: partner HP Preferred, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offertapartner Vmware, partner Citrix. A titolo non esaustivotal proposito si ribadisce che tali certificazioni, in caso di RTI, dovranno essere indicati: possedute dal raggruppamento nel suo complesso, con la seguente specificazione “l’impresa mandataria dovrà possedere almeno una qualificazione tra quelle suindicate (HP Preferred, Vmware, Citrix) • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento personale tecnico delle seguenti certificazioni: VCP (piante, schemi, ecc.VMware Certified Professional), CCA (Citrix Certified Administration for Citrix XenApp) ✓ copia dell’offerta economica, senza quotazioni, in carta semplice al fine di consentire una corretta valutazione qualitativa dei prodotti offerti; ✓ depliant illustrativi, brochure ed ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione della qualità degli apparati offerti; ✓ indicazione esplicita di marca/modello/codice prodotto delle Certificazioni attrezzature proposte pena l’esclusione; ✓ indicazione esplicita di Smaltimento ex D. Lgstutti i requisiti tecnici richiesti come obbligatori pena l’esclusione;documentazione comprovante la rispondenza del prodotto alle specifiche tecniche richieste ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione tecnica; ✓ dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, a firma del Legale Rappresentante, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante stesso, attestante la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche richieste. n° 156/06 Sull’esterno della/e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, busta/e si chiede inoltre di riportare i dati della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzioneditta offerente. La mancata o parziale consegna valutazione dell’offerta tecnica risulta di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione competenza della prestazione o la sospensione dei pagamenti e commissione amministrativa che può demandarla ai tecnici che ne fanno parte.. Non verranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte tecniche giudicate non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finaleidonee. Tutti i disegni e le relazioni All’interno della busta con l’indicazione “Documentazione Amministrativa” dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per inseriti i disegni dovranno essere usati formati DWG).seguenti documenti:

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessitecnica: • una dichiarazione denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazioneda inserire nell' Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: ⮚ argomenti in modo approfondito e congruo le specifiche ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; ⮚ fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. • PROGETTO TECNICO di gestione del servizio redatto in carta semplice (numero massimo di dieci fogli formato A4 - fronte retro, carattere Arial 11), indicando: ⮚ Qualità del progetto tecnico nel dettaglio; ⮚ Xxxxxxxx e dettagliata articolazione del progetto tecnico e coerenza interna tra finalità, obiettivi e modalità d’intervento proposte; ⮚ Possesso di una metodologia di lavoro; ⮚ Modalità organizzative e operative individuate; ⮚ Modalità di coinvolgimento della rete territoriale; ⮚ Modello di intervento in relazione a: setting, obiettivi, strumenti, metodologia, pianificazione dell’intervento, area d’intervento, rapporti con agenzie esterne (118, forze dell’ordine,…) – osservanza delle misure di prevenzione degli infortuni; ⮚ Proposte migliorative relative alla lettura di stili di vita e di consumo nei luoghi del loisir giovanile e servizio di analisi delle sostanze (drug checking) sia attraverso la fornitura e installazionel’utilizzo di uno strumento portatile che fornisca un’analisi qualitativa non invasiva, comprensivo dinon distruttiva e rapida che collabora con il Centro Regionale Andidoping per l’identificazione di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) non immediatamente classificabili. Inoltre dovranno essere indicate nel dettaglio le modalità organizzative ed operative ed in particolare: • schede tecnichele modalità di espletamento del servizio, certificati l’assetto organizzativo della Ditta, composizione del gruppo di conformità CE e CEI, certificati lavoro che effettivamente verrà impiegato per l’espletamento del servizio in relazione all’impiego temporale ed al ruolo assunto da ciascun livello di collaudo, ecc., per i materiali fornitiprofessionalità; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008formazione, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date aggiornamento e modalità di constatazione avviamento degli stessioperatori; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione curriculum del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committentepersonale impiegato. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione progetto dovrà inoltre riportare tutte le caratteristiche indicate nella tabella “criteri tecnici di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà valutazione” art.8 del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, eccpresente capitolato.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni Vanno prodotti, al momento della presentazione della domanda: • l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo alla situazione ante intervento al cui interno, o in documento a parte, si presenti uno scenario che descriva l’indice di prestazione energetica finale ottenibile a seguito degli investimenti e dal quale risulti un salto di almeno una classe energetica; • un preventivo dettagliato degli investimenti da effettuare (se del caso contenuto nell’APE medesimo); • la parte relativa al beneficio economico della DESE, qualora si voglia che venga apprezzata nel determinare la capacità di rimborso e quindi l’entità del prestito concedibile; • la Relazione Tecnica Edilizia che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto della situazione prima dell’intervento; • analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso sia prevista la realizzazione ex novo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE). Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e prove dell’avvenuto pagamento): • l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo alla situazione post dal quale risulti il salto di classe energetica previsto; • le foto in formato pdf della situazione dopo l’intervento. Il beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa: • la documentazione tecnica originale fornita dai produttori degli impianti o delle componenti; • certificato di corretto smaltimento degli impianti, ove sostituiti; • i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti. Tali impianti sono finanziabili dallo SMART ENERGY FUND a carico dell’Appaltatore devono condizione di essere trasmessiubicati nel territorio regionale ad avere accesso agli incentivi previsti del D.M. 6 luglio 2012. Va pertanto prodotto al momento della presentazione della domanda: • business plan dell’investimento; • preventivo dettagliato degli investimenti da effettuare; • domanda di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 completa di allegati; • la Relazione Tecnica Edilizia che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi inclusa se necessaria l’autorizzazione ambientale integrata, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto della situazione prima dell’intervento; • analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore, nel caso di impianti ex novo di cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del RGE). Al momento della concessione del prestito, e comunque entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzionei termini per la sottoscrizione del contratto di prestito agevolato, va dimostrata l’avvenuta iscrizione al Committente e al Gestore in triplice copia, registro di cui una riproducibileagli artt. 9 e ss. del D.M. 6 luglio 2012. Per la rendicontazione finale vanno presentate, datati oltre alla documentazione amministrativa (contratti, fatture e firmatiprove dell’avvenuto pagamento): • documentazione attestante l’entrata in esercizio; • le foto in formato pdf della situazione dopo l’intervento. I progettiIl beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 dell’Avviso Pubblico, oltre alla documentazione amministrativa: • la documentazione tecnica originale fornita dai produttori degli impianti o delle componenti; • certificato di corretto smaltimento degli impianti, ove sostituiti; • i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti. Lazio Innova S.p.A. si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per verificare l’effettiva cantierabilità dell’investimento ed il rispetto e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data rispettabilità dei tempi di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, eccrealizzazione degli investimenti previsti dall’avviso pubblico., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni Al fine di fornire elementi di valutazione adeguati, gli Operatori Economici partecipanti dovranno presen- tare una Scheda Tecnica riepilogativa che riporti in modo chiaro e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente inequivocabile: Schede tecniche e al Gestore in triplice copia, metodologiche di cui una riproducibile, datati sicurezza e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti documentazione, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, descrittive di garatutte le caratteristiche della strumentazione offerta, nel Capitolato Tecnico edalla quale dovranno, inoltre, risultare: • La denominazione; • Il nome della Ditta produttrice; • L’anno di fabbricazione; • La manutenzione giornaliera necessaria per il buon funzionamento; • L’osservanza delle caratteristiche di sicurezza, a norma della legge vigente e successive modifi- che ed integrazioni; • Le caratteristiche tecniche, funzionali e le potenzialità dello strumento; • Copia della certificazione del possesso, da parte delle apparecchiature offerte, della marcatura CE-IVD, con indicazione dell’Ente notificatore; Scheda tecnica di ciascun prodotto (materiali di consumo) offerto, descrittiva di tutte le caratteristiche del prodotto dalla quale dovranno, inoltre, risultare: • Il nome commerciale, il confezionamento ed il codice di ogni prodotto; • Il nome della Ditta produttrice; • La dichiarazione della classe di appartenenza (CND); • Dichiarazione Marcatura CE; • RDM con eventuale dichiarazione se non dovuto; • Il tempo di validità minima del materiale alla data di consegna all’Azienda; • La presenza, nelle confezioni dei reagenti, del codice a barre con informazioni su: lotto, scaden- za, tipo reattivo; • Indicazione del numero di confezioni necessarie per l’esecuzione dell’attività prevista negli speci- fici lotti, comprensiva di controlli/calibrazioni; • Stabilità del reagente a confezione integra e in condizioni di conservazione controllate; • Stabilità del reagente a confezione aperta, montato sullo strumento; • Confezionamento e relativa pezzatura; • Numero di determinazioni per confezione; • Schede di sicurezza dei prodotti offerti; • Copia di eventuali registrazioni o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna certificazioni estere; • Dichiarazione di tale conformità alle specifiche dichiarate; • Condizione di conservazione dei prodotti; Le Ditte dovranno, unitamente all’offerta, produrre ampia documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione in lingua italiana. Inoltre si richiede: • validità temporale del prodotto non inferiore ai 6 mesi, al momento della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare consegna; • tutte le indicazioni ed istruzioni per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni l’uso sulle confezioni dovranno essere forniti sia in lingua italiana; • su supporto cartaceo sia ciascuna confezione devono essere riportati: denominazione del prodotto, marcatura CE, nome e indirizzo del fabbricante, luogo e data di produzione, numero di lotto, data di scadenza, misura, numero di pezzi per confezione, il codice a barre identificativo del codice prodotto; • l’involucro delle confezioni di trasporto deve essere robusto e adatto al trasporto ed allo stoccag- gio; • la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in formato elettronico (offerta per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per tutta la durata del Service; • dichiarazione di un'eventuale distribuzione esclusiva di quanto offerto; • disponibilità a sostituire i disegni dovranno essere usati formati DWG).prodotti assoggettati a scadenze, con partite a validità differita; • dichiarazione che qualsiasi ordine verrà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto;

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e Entro due mesi dopo la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla consegna dei lavori l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al CommittenteLavori, per approvazione, un progetto i disegni di dettaglio relativo all’intera prestazionecantiere relativi all’installazione dei vari componenti e apparecchiature, contenente le specifiche completi di fornitura e installazioneparticolari di montaggio, comprensivo di: • schede tecnichecon la posizione precisa delle varie apparecchiature, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudogli ingombri, ecc... Parte dei disegni, se l’Impresa lo riterrà opportuno, sarà costituita dagli elaborati grafici di progetto, eventualmente riveduti, corretti e integrati con le modifiche concordate con la Direzione Lavori o che la Ditta ritenga di adottare per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi una migliore riuscita del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offertalavoro. A titolo tal fine l’Impresa dovrà prevedere, come onere compreso nelle spese generali dell’intervento, il rilievo (e/o la verifica dei rilievi effettuati in fase di progetto) della posizione e delle caratteristiche elettriche di tutte le apparecchiature di cui si manifestasse la necessità per l’esecuzione delle opere previste. È a carico dell’Impresa esecutrice degli impianti elettrici la verifica della compatibilità dei propri impianti con quelli termici (sistemi di canalizzazione entro controsoffitto e tubazioni esistenti) e con quelli idrici antincendio. È fatto assoluto divieto all’Impresa di intraprendere l’esecuzione di un’opera, se non esaustivoapprovata esplicitamente dalla Direzione Lavori dopo presentazione di elaborati grafici, da cui sia possibile dedurre la consistenza e le modalità esecutive. La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Amministrazione committente che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione. A tal fine, entro due mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque prima del certificato di regolare esecuzione, la Ditta Appaltatrice dovrà: fornire alla Amministrazione committente una documentazione esauriente sugli impianti e sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per la messa in funzione e per l’uso, con tutti i dati tecnici, le tarature e le norme di manutenzione; allegata alla documentazione, dovranno essere indicati: • forniti, in apposita cartella, tutti i tempi depliants illustrativi delle singole apparecchiature e, per l’approvvigionamento ogni apparecchiatura o macchinario complesso, un elenco dei pezzi di materiali ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di almeno due anni; la Amministrazione committente non prenderà in consegna gli impianti se prima la Ditta non avrà ottemperato a quanto sopra; fornire e apparecchiatureporre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei vari componenti; • date fornire alla Amministrazione committente tre copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati delle opere ed impianti così come sono stati realmente realizzati in modo da lasciare una esatta documentazione dei lavori eseguiti; i disegni, che costituiranno anche la documentazione grafica da allegare alla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 9 della legge n. 46/90, dovranno essere completi di piante e modalità sezioni quotate, di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, di particolari dei materiali montati, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia consegnati anche in versione informatica su supporto cartaceo sia magnetico (i relativi files dovranno essere in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWGDXF o DWG compatibile con il programma Autocad vers. 13 o seguenti).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni All’offerta tecnica dovrà essere allegata la seguente documentazione: • Schede tecniche relative alle apparecchiature offerte, secondo le caratteristiche tecniche e la documentazione costruttive indicate nel Capitolato Tecnico, con particolare considerazione alle proprietà ritenute rilevanti ai fini della valutazione qualitativa, in formato digitale; • Schede tecniche conformi agli originali del produttore della componentistica (in particolare generatore, detettore, tubo radiogeno e monitor) o del Fabbricante dell’apparecchiatura; in ogni caso dovrà essere data adeguata evidenza e motivazione delle eventuali modifiche apportate alla componentistica originale; • Relazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessidettagliata comprovante le caratteristiche e peculiarità dei prodotti offerti, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzionemodalità di funzionamento e rendimento , al Committente aspetti legati alla sicurezza di paziente e al Gestore operatore e, in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committenteparticolare, per approvazionecascun parametro qualitativo, un progetto tutto quanto ritenuto utile dal concorrente per evidenziare la rispondenza ai requisiti minimi e gli aspetti oggetto di dettaglio relativo all’intera prestazionevalutazione qualitativa. • Relazione dettagliata sulle modalità di manutenzione e assistenza tecnica full risk post vendita, contenente come richiesto dal Capitolato Tecnico, con particolare attenzione a: ✓ Ditta manutentiva che fornirà il servizio, che dovrà essere autorizzata dal Fabbricante; ✓ Organizzazione del servizio con indicazione del centro dal quale verrà erogato; ✓ Protocolli e check list di tutte le specifiche attività manutentive che dovranno essere conformi a quanto previsto dal Fabbricante; ✓ Elenco delle parti di fornitura ricambio, dei materiali usurabili e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali fornitidei consumabili tecnici inclusi in contratto; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto analogo elenco dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente all’offerta economica con le attività da eseguirerispettive quotazioni che comunque non concorreranno alla determinazione del prezzo; ✓ Dichiarazione dei tempi massimi di intervento “on site”, redatto garantiti dalla chiamata, in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogrammaguasto tecnico, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste per: o guasto bloccante (ovvero guasto tale da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.impedire lo svolgimento dell’attività clinica), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).;

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro Entro il termine indicato previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/, un’offerta tecnica, per ciascun lotto al quale partecipa, costituita dalla Direzione dell’Esecuzionesotto elencata documentazione firmata digitalmente. Il concorrente dovrà inserire in tale busta: • Per ciascun lotto di interesse l’elenco delle attrezzature e dei relativi materiali di consumo con descrizione dei modelli proposti; • Documentazione relativa alle apparecchiature messe a disposizione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni recante tutte le informazioni e le documentazioni tecniche devono caratteristiche tecnico/funzionali delle attrezzature stesse tenuto conto di quanto riportato all’allegato 2 al CSA denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti.” Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatti con allegata la perizia scheda tecnica e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e il foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso redatto in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/lingua italiana o al Gestoreeventuale traduzione allegata. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto Deve essere riportata (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate o può essere resa dichiarazione ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008DPR 445/2000) la conformità alle norme di riferimento vigenti indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrieal quale si rinvia (marchio CE e norme CEI 62-5 (EN 60601-1). Al progetto dovrà Per ogni lotto possono essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguiremesse a disposizione più apparecchiature e, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivopertanto, dovranno essere indicatiprodotte tante schede tecniche per quante sono le apparecchiature proposte. • Documentazione relativa al materiale di consumo messo a disposizione (tenuto conto di quanto riportato all’allegato 2 al CSA denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti.”) recante tutte le informazioni e le caratteristiche tecnico/funzionali dello stesso. Per ogni articolo dovrà essere allegata la scheda tecnica e foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso redatto in lingua italiana o eventuale traduzione allegata. Deve essere riportata (o può essere resa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) la conformità alle norme di riferimento vigenti indicate nel del Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia. Per ogni lotto, in relazione alle varie voci previste come riportate all’allegato n. 2 al CSA sopra richiamato, possono essere messi a disposizione più modelli di consumabile, pertanto, per ogni articolo proposto dovrà essere allegata la relativa documentazione tecnica. Deve essere resa una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca che: • - la ditta partecipante è produttrice o distributrice del prodotto offerto (se distributrice indicare i tempi per l’approvvigionamento riferimenti del produttore); - conformità CE; - numero di materiali registrazione dei dispositivi medici nel repertorio del Ministero; - l’impegno, a richiesta della commissione giudicatrice, di concedere le attrezzature e apparecchiature; • date il software comprensivo del telemonitoraggio offerti in visione, prova o dimostrazione, con assunzione in proprio di qualsiasi spesa a tal fine necessaria (trasporto, consegna, installazione, collaudo, consumabili, ritiro e modalità quant’altro necessario). Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o procuratore autorizzato a norma di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensililegge). Si sottolinea che la descrizione analitica dei lotti è riportata nell’allegato n. 2 al CSA e che le caratteristiche tecniche ivi riportate sono da intendere minime. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati principio di equivalenza di cui al presente articolo non possono più all’art. 68 del Codice. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere oggetto sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committentepartecipazione. Il cronoprogramma potrà L’offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le partisottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogrammasottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecctitolo abilitativo.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e la documentazione tecnica Con riferimento a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzionequanto previsto al punto 9.2 del Capitolato d’oneri, al Committente concorrente primo in graduatoria e al Gestore concorrente che segue verrà richiesto di presentare la seguente ulteriore documentazione: • Copia conforme della certificazione dell’autorizzazione all’emissione in triplice copiacommercio dei prodotti (A.I.C.) con relativo numero di registrazione (qualora non prevista: dichiarazione sostitutiva da parte della ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione); • Copia conforme della certificazione CE (qualora non prevista: dichiarazione sostitutiva da parte della ditta nella quale sia indicato il riferimenti legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla direttiva CE 93/42 e successive modificazioni; • Dichiarazione, di cui una riproducibilese del caso, datati motivata e firmaticomprovata in merito alle informazioni contenute nelle offerte (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti tecnici, industriali o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006, • Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell’eventuale distributore; I progetti, prodotti oggetto della fornitura debbono soddisfare i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in seguenti requisiti minimi: • conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente direttive Statali e o Comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicamenti con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti e/o al Gestorequalsiasi altra disposizione vigente in materia; • corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. (edizione in vigore) ed eventuali aggiornamenti; • conformità in termine di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dall’AIFA con il decreto di registrazione. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del fornitore, la descrizione del prodotto ed il relativo quantitativo; • indicazione chiara, su ogni confezione, della denominazione del vaccino, la composizione, la data di stipula preparazione, la data di scadenza, il numero del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto lotto e le indicazioni relative alla effettuazione dei controlli di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali fornitiStato; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornitoassenza di mertiolato (o altri organo – mercuriali) come conservanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; • certificazioni conformità dei veicoli e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere eccipienti alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, eccnormativa vigente.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DEI BENI PROPOSTI La ditta dovrà produrre idonea documentazione relativa alla qualità del prodotto offerto. Le schede dovranno essere debitamente compilate utilizzando, ove forniti, i fac-simile allegati (All. 3A) Con particolare riferimento ai documenti che il concorrente invierà in formato digitale si precisa che: • per i documenti per i quali siano stati forniti dei fac-simile da parte dell’ASUR, essi dovranno essere inviati preservando il formato originale del file (Word o Excel); • per gli altri documenti dovranno essere visualizzabili mediante software gratuiti e di ampia diffusione (PDF / MS Word / MS Excel); • si avverte e si sottolinea che NON dovrà essere riprodotta nella citata elaborazione digitale L’OFFERTA ECONOMICA CON INDICAZIONE DEI PREZZI Nel riportare ogni elemento ritenuto utile per la valutazione, detta documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono dovrà comunque essere trasmessiprodotta secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale. Stante la limitata possibilità tecnica della piattaforma MEPA di acquisire file di dimensioni notevoli, il concorrente potrà inviare i video, codificati in formati standard e gratuiti, mediante masterizzazione su supporto CD/DVD non riscrivibile. Tale supporto deve: ⮚ essere inserito in una busta chiusa e sigillata, con l’indicazione all’esterno della busta della procedura amministrativa in oggetto; ⮚ la superficie esterna del supporto deve contenere la dicitura della procedura amministrativa in corso; ⮚ essere ricevuto dalla Stazione Appaltante entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzionela data di presentazione dell’offerta mediante Raccomandata A/R o equivalente (la data che fa fede è quella di arrivo). L’ASUR si riserva la facoltà di invitare, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progettise necessario, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo nelle more della risposta, la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti procedura di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni Nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente in Piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare la seguente documentazione tecnica. Si precisa che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificatamente riportati nel Capitolato Speciale si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli atti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della par condicio, la documentazione tecnica dovrà essere redatta secondo i sottoindicati criteri: • elenco della documentazione tecnica prodotta, firmato digitalmente; • fascicolo 1: Relazione tecnica dettagliata contenente le caratteristiche della apparecchiatura proposta con particolare riferimento a carico dell’Appaltatore devono quanto oggetto di valutazione tecnica al successivo art. 17.1“Criteri di valutazione”; • fascicolo 2: Relazione tecnica dettaglia relativa al sevizio di assistenza tecnica e manutenzione proposto, secondo i protocolli di manutenzione, controlli di qualità e verifiche di legge. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere trasmessi, entro compatibile con il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, tempo di intervento di cui una riproducibilesopra; • fascicolo 3: Certificato CE, datati dichiarazioni di conformità, Scheda tecnica in lingua italiana, Manuale d’uso in lingua italiana, CND e firmatirepertorio della apparecchiature proposta; Gli elaborati relativi all’offerta tecnica dovranno essere editi formato A4 (salvo eventuali tabelle). Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell’impresa/e consorziata/e cui si intende affidare il servizio). I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, fascicoli dovranno essere indicati: • introdotti da un indice completo e corredati dagli eventuali allegati che i tempi per l’approvvigionamento di materiali concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti dell’offerta tecnica. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensilirichiamati precisamente nei fascicoli con un numero identificativo. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati Tutti i documenti di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni punto B dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).firmati digitalmente, pena l’esclusione, ed inseriti nel sistema quali documenti elettronici

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni 1. la Ditta dovrà presentare una breve relazione nella quale specifica distintamente: ➢ la scheda tecnica dell’apparecchiatura offerta e dei relativi eventuali materiali di consumo; ➢ che le apparecchiature e i consumabili proposti sono dotati del marchio CE ai sensi della normativa vigente (allegare idonea certificazione); ➢ che l’apparecchiatura proposta è conforme alle norme di sicurezza CEI vigenti o a equivalenti norme europee eventualmente applicabili (allegare idonea certificazione); ➢ quant’altro la Ditta ritenga indispensabile per il buon funzionamento della apparecchiatura proposta; ➢ che l’apparecchiatura è collegabile e sarà collegata al sistema di automazione Flexlab e interfacciata bidirezionalmente al LIS del Laboratorio Analisi; ➢ le referenze (elenco ed anno di consegna delle principali e più significative installazioni di sistemi analoghi a quello proposto), l’indicazione dei relativi prezzi. ➢ il nome commerciale di tutti i prodotti offerti, i relativi codici ed il tipo di confezionamento; ➢ il nome della Ditta produttrice di tutti i prodotti proposti ed il relativo codice CND ed RDM, se disponibili; ➢ la stabilità dei consumabili, la loro durata, la modalità e le condizioni ottimali di conservazione, sia a confezione integra che aperta; ➢ il numero di confezioni necessarie nel triennio, con riferimento a tutti i prodotti offerti, per l’esecuzione di circa 150.000 test/semina/anno. ➢ la propria organizzazione ed i Centri di riferimento ai quali rivolgersi per l’assistenza tecnica; ➢ quali sono le fasce orarie giornaliere e i giorni della settimana in cui è attivo il servizio di assistenza tecnica e le relative modalità di accesso, ➢ modalita’ di accesso dell’assistenza tecnica per via telematica, se presente; ➢ i tempi di intervento dalla chiamata; ➢ le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di massima in cui verranno eseguiti gli interventi stessi, e di quelli su chiamata; ➢ la soluzione che intende proporre, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività, qualora vi sia un fermo macchina/sistema e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore riparazione richieda un tempo superiore alle 24 ore dall’intervento; ➢ le modalità di istruzione del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la Ditta è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; ➢ quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere trasmessirealizzate giornalmente, entro settimanalmente o con eventuale altra cadenza dagli utilizzatori per un corretto funzionamento delle apparecchiature proposte quantificando il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecctempo necessario., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni La ditta dovrà offerente deve presentare per singolo lotto e separatamente dall’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, nello spazio dedicato in Piattaforma Sintel, la seguente documentazione tecnica firmata digitalmente, in un unico formato zip: - le caratteristiche tecniche e funzionali riferite a ciascun prodotto offerto, con l’identificazione della tipologia dei prodotti e loro caratteristiche merceologiche, tecniche, qualitative e di confezionamento, la codifica CND (se prevista), il numero di inserimento nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (se previsto), il codice e la descrizione del prodotto offerto dalla quale siano rilevabili le caratteristiche richieste, con riferimento al capitolato tecnico, e ai criteri oggetto di valutazione; - il servizio post-vendita e il servizio tecnico di assistenza e manutenzione full risk proposto durante il periodo contrattuale indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste, la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. - le modalità di addestramento all'utilizzo delle attrezzature rivolto al personale utilizzatore; Si precisa che: • tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificatamente riportati nel Capitolato Speciale si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali; • La documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivoredatta secondo i sotto indicati criteri: Gli elaborati relativi all’offerta tecnica, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento editi formato A4 (salvo eventuali tabelle). Le schede tecniche dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di materiali e apparecchiature; • date e modalità Raggruppamenti di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto impresa o Aggregazioni tra le partiimprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell’impresa/e consorziata/e cui si intende affidare la fornitura). L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati Tutti i documenti di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni punto B dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG)firmati digitalmente, pena l’esclusione, ed inseriti nel sistema quali documenti elettronici.

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni La Ditta è tenuta a predisporre la seguente documentazione:  Scheda mensile autista, da consegnare mensilmente al Servizio Sociale (documento indispensabile per la liquidazione delle fatture), relativa al funzionamento del servizio con l’indicazione di ogni giorno di lavoro effettuato, delle ore giornaliere e complessive effettivamente svolte (specificando l’ora di inizio e di fine intervento), del numero di trasporti effettuati quotidianamente e mensilmente;  La ditta è tenuta a realizzare per ogni viaggio una scheda utente predisposta sulla base delle indicazioni provenienti dal Comune. La stessa, controfirmata dall’utente, dovrà essere consegnata mensilmente al Servizio Sociale (documento indispensabile per la documentazione tecnica liquidazione delle fatture) e dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: - Data effettuazione servizio; - Nome e cognome del fruitore del servizio; - Indirizzo del fruitore; - Luogo di partenza; - Luogo di destinazione e relativo indirizzo; - Chilometri effettuati; - Orario di inizio e fine intervento; - Presenza di eventuali accompagnatori; - Tipologia di servizio; - Numero di utenti trasportati con lo stesso viaggio; - Nominativo dell’autista; - Automezzo utilizzato. Tali dati dovranno inoltre andare a carico dell’Appaltatore devono comporre una banca dati del servizio erogato in ogni anno solare che dovrà essere trasmessiconsegnata all’Ufficio Servizi Sociali in coincidenza con la fattura del mese di dicembre.  Piano di trasporto (con orari, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzionepercorsi, nominativi e indirizzi degli utenti, località e ubicazione delle strutture di destinazione) che verrà trasmesso quotidianamente al Committente Servizio Sociale Comunale;  A cadenza quadrimestrale e al Gestore in triplice copiatermine del contratto, una relazione da trasmettere al Servizio Sociale nella prima settimana del mese successivo al periodo a cui si riferisce, nella quale dovrà essere riportata una valutazione complessiva sull’andamento del servizio stesso, sugli interventi ed attività realizzati, sui risultati attesi e conseguiti, sulle carenze e difficoltà riscontrate con l’indicazione di cui una riproducibileeventuali proposte e suggerimenti che si suggerisce di apportare, datati e firmati. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committenteprevio consenso dell’Assistente Sociale, per approvazioneil miglioramento della gestione corrente. La ditta dovrà fornire tutte le informazioni che le saranno richieste in merito alle percorrenze, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrie. Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati: • i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature; • date e modalità di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensili. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione espletamento e costi del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente. Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, eccservizio stesso.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).

DOCUMENTAZIONE TECNICA. I disegni e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro Entro il termine indicato previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx, un’offerta tecnica, per ciascun lotto al quale partecipa, costituita dalla Direzione dell’Esecuzionesotto elencata documentazione firmata digitalmente. Il concorrente dovrà inserire in tale busta: • Per ciascun lotto di interesse l’elenco delle attrezzature e dei relativi materiali di consumo con descrizione dei modelli proposti; • Documentazione relativa alle apparecchiature messe a disposizione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. I progetti, i disegni recante tutte le informazioni e le documentazioni tecniche devono caratteristiche tecnico/funzionali delle attrezzature stesse tenuto conto di quanto riportato all’allegato 2 al CSA denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti.” Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatti con allegata la perizia scheda tecnica e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e il foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso redatto in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/lingua italiana o al Gestoreeventuale traduzione allegata. Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto Deve essere riportata (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di: • schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti; • manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito; • certificazioni e documentazioni rilasciate o può essere resa dichiarazione ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008DPR 445/2000) la conformità alle norme di riferimento vigenti indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, n. 37; • relazione tecnica; • schemi elettrici; • planimetrieal quale si rinvia (marchio CE e norme CEI 62-5 (EN 60601-1). Al progetto dovrà Per ogni lotto possono essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguiremesse a disposizione più apparecchiature e, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivopertanto, dovranno essere indicatiprodotte tante schede tecniche per quante sono le apparecchiatura proposte. • Documentazione relativa al materiale di consumo messo a disposizione (tenuto conto di quanto riportato all’allegato 2 al CSA denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti.”) recante tutte le informazioni e le caratteristiche tecnico/funzionali dello stesso. Per ogni articolo dovrà essere allegata la scheda tecnica e foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso redatto in lingua italiana o eventuale traduzione allegata. Deve essere riportata (o può essere resa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) la conformità alle norme di riferimento vigenti indicate nel del Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia. Per ogni lotto, in relazione alle varie voci previste come riportate all’allegato n. 2 al CSA sopra richiamato, possono essere messi a disposizione più modelli di consumabile, pertanto, per ogni articolo proposto dovrà essere allegata la relativa documentazione tecnica. Deve essere resa una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca che: • - la ditta partecipante è produttrice o distributrice del prodotto offerto (se distributrice indicare i tempi per l’approvvigionamento riferimenti del produttore); - conformità CE; - numero di materiali registrazione dei dispositivi medici nel repertorio del Ministero; - l’impegno, a richiesta della commissione giudicatrice, di concedere le attrezzature e apparecchiature; • date il software comprensivo del telemonitoraggio offerti in visione, prova o dimostrazione, con assunzione in proprio di qualsiasi spesa a tal fine necessaria (trasporto, consegna, installazione, collaudo, consumabili, ritiro e modalità quant’altro necessario). Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o procuratore autorizzato a norma di constatazione degli stessi; • avanzamenti mensililegge). Si sottolinea che la descrizione analitica dei lotti è riportata nell’allegato n. 2 al CSA e che le caratteristiche tecniche ivi riportate sono da intendere minime. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del Committente e costituirà patto tra le parti. L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali. Una volta approvati gli elaborati principio di equivalenza di cui al presente articolo non possono più all’art. 68 del Codice. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere oggetto sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committentepartecipazione. Il cronoprogramma potrà L’offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le partisottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogrammasottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno. Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecctitolo abilitativo.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale. Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).