Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a € 450.000,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro trenta (30) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Il Direttore dei Lavori, redigerà lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che riporterà l'avanzamento pro- gressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi quando l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo minimo di Euro 80.000,00 (ottanatamila/00) al netto delle trattenute e del ribasso d’asta, compresa la quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti al ri- basso. Ai sensi dell’art. 143 del DPR 207/2010, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione del SAL il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato per il pagamento della rata ai sensi dell’art. 195 del D.P.R. n. 207/2010. Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% (zero cinque per cento) a garanzia del trattamento economico assicurativo dei lavoratori. L’Impresa aggiudicataria emetterà apposita fattura con l’indicazione delle coordinate bancarie e del nu- mero di conto corrente su cui sarà effettuato il pagamento. Nel caso di invio della suddetta documentazione incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorre- ranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, verrà rilasciato dal Responsabile del Procedimento dopo la conclusione dei lavori entro gli stessi termini previsti per gli altri acconti. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualo- ra la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o del pagamento degli acconti o della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, si applicherà quanto disposto dagli art. 142 e 144 del DPR 207/2010. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; questi rilascerà il Certificato di pagamento solo dopo l’avvenuto collaudo e l’emissione del Certificato di regolare esecu- zione, entro 10 (dieci) giorni dallo stesso. A fronte del Certificato di pagamento, l’Impresa emetterà fattura. Il pagamento della rata a saldo avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese. La liquidazione del saldo avverrà comunque solo dopo che sia stato dimostrato, dall’appaltatore, l’adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. 49 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, artt. 188, 189, 190, 192 – Forma del registro di contabilità, Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità, Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità, Xxxxxx speciali di spesa. 50 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 193 - Sommario del registro . 51 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 194 - Stato di avanzamento lavori. 52 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 195 - Certificato per pagamento di rate. 53 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 200 - Conto finale dei lavori.
1. Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari ad € 40.000,00 uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
2. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
3. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto54.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'Appalto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un ammontare non inferiore al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo dell’Appalto. I lavori a I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale D.P.R. 554/99. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a € 88.000,00 (Euro ottantaottomila/00) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro ……...
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a € 150.000,00 (Euro Centocinquantamila) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Spetta all’ appaltatore il pagamento di una somma di anticipazione sui lavori secondo quanto disposto dall’ art. 35 c. 18 del Codice degli appalti. Detta somma andrà scomputata dagli acconti in corso d’ opera successivi come per legge.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Entro 10 giorni dall’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori, redigerà lo Stato di Avanzamento dei Lavori, che sarà unico e relativo al completamento dei lavori medesi- mi. Nel caso di invio della suddetta documentazione incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorre- ranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare. In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Il Direttore dei Lavori redigerà con cadenza pari alle misure percentuali indicate all’Allegato F che ripartisce in n° 6 SAL oltre lo Stato Finale l’Avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni, corrispondenti al seguente tabulato . - 1° SAL………: all’esecuzione delle opere di sottofondazione…………………. .= €. 40.000,00 - Tuti gli altri SAL :………………………………………………………………………….= €. 50.000,00 Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente tramite il Responsabile del procedimento che provvederà, entro 10 (dieci) giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. In ogni caso, fatta eccezione del 1° SAL che potrà essere emesso solo dopo l’esecuzione dei lavori di cui in premessa,l i successivi stati di avanzamento non potranno essere emessi se non sarà raggiunto l’importo minimo sopra stabilito. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti. Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro ……...