Behinderung der Ausführung. 13.2.1. Wenn der Beginn der Ausführung einer Leistung verzögert wird oder während der Ausführung Verzögerungen oder Unterbrechungen eintreten, durch die die Einhaltung der Ausführungsfrist gefährdet erscheint, hat der Auftragnehmer alles Zumutbare zu unternehmen, um eine Überschreitung der Leistungsfrist (Verzug) zu vermeiden.
Behinderung der Ausführung. Verzögerungen bei Beginn oder während der Leistungserbringung verpflichten den Auftragnehmer zu forcierter Anstrengung, um Verzug zu vermeiden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen der Auftraggebers oder wenn die Einhaltung des Zeitplans dies notwendig erscheinen lässt, Überstunden anzuordnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nur dann, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Der Vertragspartner, der von einer Behinderung Kenntnis erlangt, hat den anderen umgehend hiervon zu verständigen. Ist eine Überschreitung der Leistungsfrist unumgänglich, so gilt: Es erfolgt eine Verlängerung der Leistungsfrist, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber über die Behinderung verständigt hat und es nicht in seiner Macht lag, die Behinderung abzuwenden bzw. zu verringern, oder ihm dies nicht zumutbar war; wenn der Auftraggeber den Auftragnehmer über die Behinderung verständigt hat und die Behinderung im Bereich des Auftraggebers liegt. Fristverlängerungen obiger Art verschieben die Verzugsfolgen. Umstände, die erfahrungsgemäß zu erwarten sind, gelten nicht als Verlängerungsgrund. Behinderungen, die nicht obiger Art sind und welche die Einhaltung der Leistungsfrist gefährden, verpflichten den Auftragnehmer zur Vorlage eines diesbezüglichen Leistungsplanes und zur Einhaltung angemessener Zwischentermine, auch wenn dies vorher nicht vereinbart wurde. Fristverlängerungen sind ehestens geltend zu machen, nach Umfang und Dauer der Behinderung und ihrer Folgen zu ermitteln. Jahreszeitlich bedingte Umstände sind zu berücksichtigen. Bei Wegfall der Behinderung ist die Arbeit wieder aufzunehmen, der Auftraggeber hievon unverzüglich zu verständigen. Lag die Behinderung im Bereich des Auftraggebers, hat er den Auftragnehmer unverzüglich über den Wegfall in Kenntnis zu setzen. Der Auftragnehmer hat Xxxxxxxxxxxxx zu leisten, wenn er eine Behinderung verschuldet oder die Verständigung an den Auftraggeber unterlässt. Die Unterlassung der Mitteilung führt zu keiner Schadenersatzpflicht, wenn dem anderen Vertragsteil die Behinderung bekannt war oder bekannt sein musste. Die Schadenersatzansprüche sind spätestens drei Monate nach Behinderungswegfall geltend zu machen. Xxxxxx sich herausstellt, dass eine Behinderung länger als drei Monate dauert oder dauern wird, ist jeder der beiden Vertragspartner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Jahreszeitlich bedingte Stilllegungen gelten nicht als Behinderungen.
Behinderung der Ausführung. B1.34.1 VERLÄNGERUNG DER LEISTUNGSFRIST (zu Pkt. 7.2/4 der ÖNORM B 2110 sowie zu Pkt. 5.21.2 der ÖNORM A 2060) Fristverlängerungen sind vom AN unter Bekanntgabe der für die Beurteilung maßgebenden Umstände binnen einer Woche dem AG zu melden und von diesem schriftlich bestätigen zu lassen. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingung kann eine Terminverlängerung samt allen für den AN damit verbundenen Konsequenzen nachträglich nicht gewährt werden. Witterungsbedingte Unterbrechungen (Regen, Schneefall, Hitze, Kälte etc.) berechtigen nicht zu einer Fristers- treckung. Als anerkannte Schlechtwettertage, die die vorgegebene Bauzeit verlängern, gelten nur jene, welche von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse bestätigt wurden. Entsprechende Unterlagen bzw. Bestäti- gungen sind auf Verlangen dem AG vorzulegen. Ein gefrorener Boden (bis 40 cm stark) allein fällt nicht in die vorangeführte Schlechtwetter-Regelung und begründet daher auch keine Bauzeitverlängerung.
Behinderung der Ausführung. Es gilt Punkt 5.34 ÖNORM B2110 als vereinbart, außer im gegenständlichen Gene- ralunternehmervertrag ist davon Abweichendes vorgesehen. Im Falle von Behinderungen oder Unterbrechungen, sofern diese nicht von der AG verschuldet wurden, verschieben sich die Fertigstellungstermine nur um die Dauer der Behinderung oder Unterbrechung, dh ohne Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstige Jahreszeit. Etwaige Behinderungen oder Unterbrechungen verlängern die Bauzeit nicht, wenn es ins- gesamt nicht mehr als 20 Behinderungstage (Werktage) sind. Die AN erklärt ausdrücklich, ihr etwa durch die Behinderungstage während des Be- stehens des Vertrags entstehende Mehrkosten für die Dauer von bis zu 20 Behinderungstagen, gleich auf welcher Grundlage, zu übernehmen. Diese Be- stimmung gilt entsprechend, wenn Behinderungen oder Unterbrechungen der Aus- führung dadurch eintreten, dass erforderliche weitere Genehmigungen nicht oder nicht rechtzeitig bzw zeitverzögert erteilt werden und die AN hieran kein Verschul- den trifft.
Behinderung der Ausführung. (Zu § 6 Abs. 1)
Behinderung der Ausführung. 6.1. Der AN hat dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn er sich in der ordnungsgemäßen Ausführung seiner Leistungen behindert glaubt. Dabei hat er dem AG auch den Behinderungsgrund und die voraussichtlichen Auswirkungen der Behinderung auf den weiteren Ablauf der Bauleistungen anzuzeigen. Die Schriftform ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Die Anzeige- pflicht des AN besteht auch bei Offenkundigkeit der Behinderung und ihrer hindernden Auswirkungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B. Eine Be- hinderung muss zusätzlich im Bautagebuch vermerkt werden. Der AN hat dem AG auch unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn die Behinderung beendet ist.
Behinderung der Ausführung