Common use of EJECUCION DEL CONTRATO Clause in Contracts

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioa. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.

EJECUCION DEL CONTRATO. Será condición especial de ejecución el cumplimiento de los plazos de pagos debidos a los subcontratistas o suministradores establecidos en el art. 228 del TRLCSP. Estas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al amparo de lo previsto en el art. 118.2 del TRLCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución del contrato a los efectos señalados en el art. 223.f). Los bienes deberán ser entregados en el tiempo y lugar fijados en el presente pliego, de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. No obstante, el Ayuntamiento, durante la ejecución del contrato, se reserva la facultad de fijar otro lugar distinto al pactado. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistacontratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. El La ejecución del contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego ydesarrollará bajo la dirección, en su casoinspección y control del Ayuntamiento, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioaquien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores Se consideran obligaciones para el adjudicatariocontractuales esenciales: • Adscripción de medios personales y/o materiales necesarios. El incumplimiento • Cumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa características de resolución del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios la prestación que se causen como consecuencia fijen en los Pliegos de Condiciones Técnicas y las que se hayan tenido en cuenta para la valoración de la oferta en su caso. • Cumplimiento de las operaciones que requiera la condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto establecidas en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratopliegos.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 15 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.cualquier índole. IV -

EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecución de este contrato se exigirán las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones administrativas, que forma parte del expediente administrativo. Estas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al amparo de lo previsto en el art. 118.2 del TRLCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución del contrato a los efectos señalados en el art. 223.f). Los bienes deberán ser entregados en el tiempo y lugar fijados en el presente pliego, de conformidad con las cláusulas administrativas. No obstante, el Ayuntamiento, durante la ejecución del contrato, se reserva la facultad de fijar otro lugar distinto al pactado. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratistacontratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. El La ejecución del contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego ydesarrollará bajo la dirección, en su casoinspección y control del Ayuntamiento, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioaquien ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 12 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento No se admitirá interrupción alguna en la prestación por causas de Leioa podrá modificar el contrato cualquier índole. Si alguna de las tareas a realizar en cumplimiento del presente servicio debiera ser postergada por razones de interés públicofuerza mayor, conforme determina el artículo 219 en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que consideradas como tales por este Banco, se causen como consecuencia de las operaciones que requiera deberá solicitar autorización a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSPSupervisión. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.VII -

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 14 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.cualquier índole. X -

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 11 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.cualquier índole. IX -

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. La contratista solamente podrá subcontratar mano de obra y será la responsable absoluta y exclusiva ante este banco Central, por las tareas y acciones realizadas por sus dependientes. A tal fin, deberá suscribir la declaración jurada acompañada como Xxxxx XXX. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 14 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole. IV.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 12 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contrato.VII -

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medios humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los suministros y trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. También será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual y de las directivas que la Supervisión le imparta para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá por los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Además, será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista la importancia del atraso. La contratada quedará constituida en xxxx por el Ayuntamiento solo hecho del transcurso del/de Leioalos plazo/s establecido/s en el contrato. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas La atención del servicio objeto de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir presente contratación deberá ser permanente durante la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole. 12.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medios humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los suministros y trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 15 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 12 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medios humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los suministros y trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. También será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual y de las directivas que la Supervisión le imparta para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá por los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Además, será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista la importancia del atraso. La contratada quedará constituida en xxxx por el Ayuntamiento solo hecho del transcurso del/de Leioalos plazo/s establecido/s en el contrato. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas La atención del servicio objeto de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir presente contratación deberá ser permanente durante la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole. 11.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medio humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 14° de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole. III.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución El empresario adjudicatario del contrato deberá estar a lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación en cada caso, especialmente en lo referente a los empleados con contrato laboral indefinido. Son de cuenta del contratista los gastos correspondientes a publicaciones en Boletines Oficiales, así como los que se realizará a riesgo requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y xxxxxxx del contratistademás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. El empresario adjudicatario del contrato se ejecutará está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego yla actividad desarrollada. Para utilizar materiales, en su casosuministros, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioa. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden procedimientos y equipos en la ejecución del mismo. No obstanteobjeto del contrato deberán obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias, de los titulares de las instrucciones patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsables de tales indicaciones toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y debiendo indemnizar a la Universidad de Almería por parte del adjudicatario será causa de resolución del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen para el mismo puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones. El empresario adjudicatario del contrato responderá del deterioro y extravío que como consecuencia de sus acciones pueda producir en el mobiliario, material, instalaciones o edificios propiedad de la Universidad de Almería reparándolos por su cuenta y satisfaciendo las operaciones indemnizaciones que requiera procedan. Correrá por cuenta de la ejecución del contratoempresa contratista indemnizar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento texto refundido de la firma Ley de Contratos del contratoSector Público, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor los daños y perjuicios que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratopuedan ocasionarse a terceros.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medios humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los suministros y tra- bajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvi- miento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda es- tablecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier re- clamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de eje- cución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 14 de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole.

EJECUCION DEL CONTRATO. La ejecución del contrato se realizará a riesgo contratada deberá poseer la capacidad y xxxxxxx del contratista. El contrato se ejecutará medios humanos y materiales para encarar y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con sujeción a las cláusulas contenidas los suministros y trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de sus actividades propias. Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de trabajos o implementos patentados. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o los que se estipulen, en su caso, dará lugar a las especificaciones técnicas unidas al expediente, la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el Ayuntamiento de Leioala importancia del atraso (Art. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Leioa podrá exigir la adopción 9° de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en xxxx por el buen orden solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. La atención del servicio objeto de la ejecución del mismo. No obstante, las instrucciones e indicaciones mencionadas en ningún caso supondrán mayores obligaciones para el adjudicatario. El incumplimiento de tales indicaciones por parte del adjudicatario será causa de resolución presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento de Leioa podrá modificar el contrato por razones de interés público, conforme determina el artículo 219 No se admitirá interrupción alguna en relación con el 296 del TRLCSP El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. A tal efecto el adjudicatario deberá acreditar y aportar inexcusablemente, en el momento de la firma del contrato, copia de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra los riesgos propios del ejercicio de la profesión que le habilita para la prestación del objeto del presente contrato, así como la aportación por causas de las sucesivas renovaciones del mismo durante la ejecución del presente contratocualquier índole.